承攬合同范本

　　隨著法律法規不斷完善，人們越發重視合同，關于合同的利益糾紛越來越多，在達成意見一致時，制定合同可以享有一定的自由。知道嗎，寫合同可是有方法的哦，下面是小編為大家整理的承攬合同范本，僅供參考，大家一起來看看吧。

承攬合同范本1

　　簽訂日期：____年__月__日

　　承攬方(全稱)：______

　　定作方(全稱)：______

　　經雙方協商，簽訂本合同，以資共同信守。

　　1、品名、規格、數量、價格、交提貨日期：

　　2、質量標準、驗收方法及地點：____________

　　3、原材料來源及互利方法：______________

　　4、交(收)貨方法、地點及運雜費負擔：__________

　　5、貨款結算時間及方法：_________________

　　6、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：_________

　　7、違約責任：________________

　　8、其他：_______________

　　9、不可抗力_____________

　　10、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。

　　11、本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權向仲裁機關提出書面申訴，要求調解、仲裁處理。

　　12、本合同正本兩份，雙方各執一份___________

　　13、本合同有效期自____年__月__日至____年__月__日止。

　　承攬人：法人委托書號碼____ 定作人：法人委托書號碼______

　　營業執照號碼 營業執照號碼

　　承攬人： 定作人： (蓋章)

　　法定代表人： 法定代表人：

　　開戶銀行： 帳號： 開戶銀行： 帳號：

　　電話號碼： 電話號碼：

　　住址： 住址：

承攬合同范本2

　　定作人：（填寫全稱）

　　承攬人：（填寫全稱）

　　根據《中華人民共和國合同法》及有關規定，為明確定作人與承攬人的權利義務關系，經雙方協商一致，訂立本合同。

　　第一條 定作物情況（如有其它約定內容可另設合同附件，寫為見合同附件一）

　　1.1 品名：（應填寫定作物的正式名稱，不可用其簡稱或俗名代替）

　　1.2 規格：（應寫明定作物具體的規格型號）

　　1.3 數量：（具體寫明定作物的數量，并注明單位）

　　1.4 備注：（如無內容，在空格處劃線）

　　第二條合同價款

　　2.1 合同價款總額：（應以大、小寫兩種形式填寫，并注明幣種）

　　2.2 付款方式：（應詳細寫明是分期付款還是一次性付款或其他方式）

　　2.3 付款時間：（寫明年、月、日）

　　第三條 加工成品質量要求及技術標準：

　　3.1 質量要求：（應明確填寫要達到的質量標準是國標還是行業標準，必須要寫全稱）

　　3.2 技術標準：（技術標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學參數）

　　3.3 以封存樣品為質量標準的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。

　　第四條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量

　　4.1 用承攬人原材料完成工作的,定作人有權對原材料進行檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質量時,定作人有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　4.2 用定作人原材料完成工作的,定作人按下表標準提供：

　　材料名稱

　　規格型 號

　　計 量單 位

　　數 量

　　質 量

　　提供日 期

　　消 耗 定 額

　　單價（元）

　　總金額

　�。ㄗⅲ喝缈崭癫粔蛴茫�可以另設合同附件，寫明見合同附件二）

　　4.3 定作人于年月日之前提供原材料。（注：分批次提供的或按工序要求提供的，可具體化）

　　4.4承攬人收到定作人提供的原材料之日起日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到后日內通知定作人調換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件，否則定作人有權解除本合同，承攬人承擔相應的賠償責任。

　　第五條 技術資料、圖紙的提供

　　5.1 定作人負責提供技術資料和圖紙。

　　5.2承攬人在依照定作人的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術資料要求不合理,應當及時通知定作人,定作人應當在接到通知之日起3日內回復并提出修改意見。定作人未答復,承攬人有權停止工作,并及時通知定作人,因此造成的損失由定作人賠償。

　　5.3定作人要求對承攬物的技術性保密的,承攬人應當嚴格遵守,未經定作人許可不得留存技術資料和復制品。

　　第六條 驗收標準和方法

　　6.1 驗收標準：（寫明是以國家標準、行業標準或封樣進行驗收）

　　6.2 驗收方法：（寫明全部或抽樣驗收的方法）

　　6.3 定作人驗收承攬人所完成定作物的時間：（寫明具體時間年、月、日）

　　6.4 定作人驗收承攬人所完成定作物的地點：（寫明詳細地址）

　　6.5 驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術資料和有關質量證明。

　　6.6 對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物,在使用后日內發現質量缺陷，定作人有權要求退換，并視為質量不符合約定。

　　6.7 雙方就定作物的質量在檢驗中發生爭議時,以（寫明檢驗機構）對定作物質量的認定為準。

　　第七條 交（提）定作物的時間和地點

　　7.1 雙方約定由定作人自提定作物

　　7.1.1 自提定作物的時間：（寫明年、月、日）

　　7.1.2 自提定作物的地點：（寫明詳細地址不可省略）

　　7.2 雙方約定由承攬人送交定作物

　　7.2.1 送交定作物的時間：（如選擇了7.1，則在空格處劃線）

　　7.2.2 送交定作物的地點：（如選擇了7.1，則在空格處劃線）

　　7.3 任何一方要求提前或延期交（提）定作物,應當事先與對方達成協議，所達成的協議與本合同有同等的法律效力。

　　7.4 交（提）定作物日期的計算：承攬人自備運輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準,但承攬人在發出提取定作物的通知中,必須留給定作人以必要的途中時間。

　　第八條 包裝要求及費用負擔：

　　8.1 包裝要求：（應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質、包裝的大小尺寸等）

　　8.2 費用負擔：（寫明包裝費用由哪方承擔 ）

　　第九條 運輸方式及費用負擔

　　9.1 定作物的運輸方式：（寫明是汽車、火車、水運或其他方式）

　　9.2 運輸費用由（如無內容，在空格處劃線）承擔。

　　第十條定作物的保修

　　10.1 定作物保修期：（如保修期從何時起到何時止 ）

　　10.2 在保修期內承攬人免費提供保修服務。

　　第十一條 定金及預付款

　　11.1 定作人向承攬人交付定金的數額：（大、小寫兩種形式填寫）

　　11.2 定作人向承攬人交付定金的時間：（寫明年、月、日）

　　11.3 定作人向承攬人交付預付款的數額：（大、小寫兩種形式填寫）

　　11.4 定作人向承攬人交付預付款的時間：（寫明年、月、日）

　　第十二條 承攬人的違約責任：

　　12.1 未按合同約定的質量交付定作物,若定作人同意接受的,應當按質論價；不同意接受的,應當負責修理或調換。經過修理或調換后,仍不符合合同約定的質量標準,定作人有權拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。

　　12.2 交付定作物少于合同約定的數量,定作人仍然需要的，應當補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作人不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。

　　12.3 未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的，由承攬人賠償損失。

　　12.4 逾期交付定作物,應當向定作人支付未交定作物總價的（如未約定則在空格處劃線）%的違約金。

　　12.5 未經定作人同意,提前交付定作物,定作人有權拒收。

　　12.6 不能交付定作物的應當向定作人支付不能交付定作物總價的（如未約定則在空格處劃線）％的違約金。

　　12.7 由于保管不善致使定作人提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作人因此造成的損失。

　　12.8 未按合同約定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調換、補齊的,由承攬人承擔相應的損失。

　　12.9 擅自調換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權拒收,承攬人應賠償定作人因此造成的'損失。如定作人要求重作或重新修理，應當按定作人要求完成,并承擔逾期交付的責任。

　　12.10 承攬人未按定作人的技術保密要求采取妥善措施，造成定作人的保密性技術泄漏，或被竊取的，承攬人應向定作人承擔違約金 元。

　　12.11 因承攬人原因致使定作物造成的侵權責任和損失，由承攬人承擔。

　　12.12 其它違約責任：（如無內容，在空格處劃線）

　　第十三條 定作人的違約責任：

　　13.1 中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,賠償因此給承攬人造成的損失。

　　13.2 在合同履行過程中由于定作人的原因導致合同無法繼續履行,定作人應向承攬人支付未履行部分價款總值的％的違約金。

　　13.3 未按合同約定的時間向承攬人提供原材料的,承攬人有權解除合同并賠償因此給承攬人造成的損失；承攬人不要求解除合同的，除交付定作物的日期應當順延外,定作人還應當支付承攬人停工待料的損失。

　　13.4 超過合同約定期限領取定作物的,每逾期一日向承攬人支付定作物總價‰的違約金外,還應當承擔承攬人實際支付的保管、保養費。

　　13.5 超過合同約定日期付款，每逾期一日按逾期付款額的萬分之向承攬人支付違約金，直至付清時止。

　　13.6 無故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的損失。

　　13.7 變更交付定作物地點或接收單位（人）時,承擔因此多支出的費用。

　　13.8 其它違約責任：（如無內容，在空格處劃線）

　　第十四條不可抗力

　　14.1 在合同約定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失。

　　14.2 在定作人遲延接受或無故拒收期間,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發生的,承攬人不承擔責任。

　　第十五條 爭議的解決方式

　　因本合同發生的或與本合同有關的一切爭議，雙方協商解決；協商不成，雙方約定通過訴訟程序解決，訴訟管轄地法院為（根據有利于我方的原則，在定作人住所地、承攬人住所地、合同簽訂地的法院中選擇其一，涉及鐵路工程的可選擇鐵路運輸法院）法院。

　　第十六條本合同簽訂地點（填寫到縣級）

　　第十七條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　第十八條 本合同一式份，定作人執份，承攬人執份。

　　第十九條合同未盡事宜雙方共同協商。

　　定作人：（公章） 承攬人： （公章）

　　住所： 住所：

　　法定代表人或 法定代表人或

　　委托代理人： 委托代理人：

　　電話： 電話：

　　傳真： 傳真：

　　開戶銀行： 開戶銀行：

　　賬號： 賬號

　　郵政編碼： 郵政編碼：

　　合同簽訂時間： 年 月 日

承攬合同范本3

　　甲方（定作方）：

　　乙方（承攬方）：

　　甲、乙雙方本著平等互利經過協商一致的原則，簽定本合同，以茲共同遵守執行。

　　一、乙方負責為甲方加工所有需要雕花的產品，產品雕花單價雙方確認，（詳見附件《雕花單價表》）。

　　二、甲方為乙方提供加工場地，水電，鑼機，打磨機等機器。乙方自備所需要的手工制作雕刻工具。

　　三、乙方為甲方加工的雕花產品所需要的.工人由乙方自行聘請及管理。（包括工資及食宿福利等由乙方自行解決，甲方不予干預與管理）。

　　四、甲方向乙方提供雕花木料及圖樣，由乙方雕刻及砂光成雕花產品。樣品經甲、乙雙方共同簽字確認后予以封存。

　　五、乙方嚴格按照甲方提供的樣品或設計圖紙進行加工，甲方提供的樣品或設計圖紙在正常情況下，能生產或制作出符合甲方產品要求及質量標準，并由甲方自行決定是否變更設計圖紙或樣品。

　　六、交貨期：從甲方提供雕花木料日起，同一款式_______套的_______天內必須完工，_________套以下的_______天內必須完工,___________套以下的_______天內必須完工。特殊情況加急的，在雙方協定的期限內完工，非標的必須在兩天內完工。

　　七、甲方品質管理員有權驗收乙方為甲方加工的雕花產品，乙方必須給予配合與協助。驗收不合格產品，乙方必須負責無條件返修。乙方不得對其進行刁難或進行賄賂，一經查明有此種行為，甲方有權終止合同并且向乙方索賠。

　　八、乙方為甲方加工的雕花產品，必須完全配套，并由甲方品質管理員驗收簽名，甲方生產管理人員簽名確認，方可結算加工費。

　　九、加工費按月結算。當月加工的產品，乙方必須在下月______號前將當月加工的產品《過料單》交給甲方財務部予以確認，甲方在下月底____日前將當月加工費以_______付款方式付給乙方。

　　八、違約責任：

　　1、乙方不能按期限交貨，應當向甲方償付違約金。違約金計算，每遲延一天，按其價款總額的_______%計算，還應當繼續履行合同。

　　2、乙方不得提供甲方的產品花樣給同行競爭對手仿造，不得對外泄漏甲方的相關產品機密及信息。否則甲方有權向乙方追究相關損失賠償。

　　九、解決合同糾紛方式：甲、乙雙方因此發生糾紛時，雙方協商解決，協商不成，可以向佛山市禪城區人民法院訴訟。

　　十、合同未盡事宜，雙方另協商解決。雕花加工單價為本合同的附件，視為合同的組成部分。

　　十一、本合同一式兩份，雙方各執一份，具有同等效力，自雙方法定代表人或委托人簽定蓋章之日生效。

　　甲方（簽名蓋章）：

　　乙方（簽名蓋章）：

　　__年__月__日

　　__年__月__日

承攬合同范本4

　　合同編號：______________

　　甲方：___________________（承攬方）

　　乙方：___________________（定做方）

　　為了明確甲、乙雙方的權利和義務，根據《合同法》的有關規定，經協商一致，就乙方委托甲方加工____事宜達成如下協議，共同遵守。

　　第一條 加工成品

　　品名：_________________________________________

　　規格：_________________________________________

　　數量：_________________________________________

　　第二條 加工成品質量要求

　　第三條 原材料的提供辦法

　　1．甲方必須依照合同規定選用原材料，并接受乙方檢驗。出現質量問題乙方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　2．乙方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，甲方對乙方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知乙方調換或補齊。甲方對乙方提供的原材料不得擅自更換。

　　3．交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。

　　第四條 技術資料、圖紙提供辦法及保密要求

　　1．甲方在進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知乙方；乙方應該在規定的時間內回復，提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知乙方，因此造成的損失，由乙方賠償。

　　2．甲方對于承攬的工作，如果乙方要求保密，應當嚴格遵守，未經乙方許可不得留存技術資料的復制品。

　　第五條 價教或酬金

　　價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方協商解決。

　　第六條 驗收標準和方法

　　1．按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2．乙方應當按合同規定的期限驗收甲方所完成的工作。驗收前甲方應當向乙方提交必需的技術資料和有關質量證明。在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除乙方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由甲方負責修復或退換。

　　3．當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條 交貨的時間和地點

　　1．交貨地點和付款辦法：在乙方廠內交貨，由甲方自提；在交貨日期前乙方可陸續交貨，甲方可陸續驗收付款。

　　2．甲方自備運輸工具送交定作物的以乙方接收的的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以甲方通知的提取日期為準，但甲方在發出提取定作物通知中，必須留給乙方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　第八條 包裝要求及費用負擔

　　___________________________________________________________________

　　第九條運輸方式及費用負擔

　　_____________________________________________________________________

　　第十條 結算方法及期限

　　_____________________________________________________________________

　　第十一條 其他約定

　　_____________________________________________________________________

　　第十二條 甲方的違約責任

　　一、未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期違約責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

　　二、交付定作物的數量少于合同規定，乙方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分乙方不再需要的，甲方應賠償乙方因此造成的損失。

　　三、未按合同約定包裝定作物，須返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔應此而支付的費用。符合合同規定造成定作物毀損、滅失的，由甲方賠償損失。

　　四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），皮當向乙方償付違約金____元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向乙方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的____%償付違約金。

　　五、不能交付定做物或不能完成工作的，應當償付不能交付定做物或不能完成工作部分價款總值的_______%或酬金總額的________%的違約金。

　　六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由乙方代為保管時，應當償付乙方實際支付的保管、保養費。

　　七、由于保管不善致使乙方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付乙方因此造成的損失。

　　八、未按合同規定的辦法和期限對乙方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知乙方調換、補齊的，由甲方對工作質量、數量承擔責任。

　　九、擅自調換乙方提供的原材料或修理物的零部件，乙方有權拒收，甲方應賠償乙方因此造成的損失。如乙方要求重作或重新修理，應當按乙方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條 乙方的違約責任

　　一、中途變更定作物的.數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　二、_合同簽訂后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方應向甲方雙倍返還定金。雙方沒有約定訂金的，乙方向甲方賠償已付工程價款的______%，人民幣____元，并歸還甲方預付的全部工程款。

　　三、未按合同規定的時間和要求向甲方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，甲方有權解除合同，乙方應當賠償甲方因此而造成的損失；甲方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方停工待料的損失。

　　四、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向甲方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的_______%償付違約金。

　　五、無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　六、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條 不可抗力

　　由于戰爭或嚴重的自然災害以及雙方同意的其他人力不可抗拒的事故，致使一方不能履行合同時遇有上述事故的一方應盡快將事故情況通告對方，并與對方協商延長履行合同的期限。由此發生的損失，對方不得提出賠償要求。

　　第十五條 糾紛的處理

　　甲、乙雙方在履行本合同過程中發生爭議，由雙方協商解決；協商不成的，按本合同約定的下列方法之一進行解決：

　　1．由________仲裁委員會仲裁；

　　2．向________人民法院起訴。

　　第十六條 其他事項

　　1．本合同經甲、乙雙方簽字后生效。合同生效后，甲、乙雙方應嚴格履行。

　　2．遇有本合同未盡事宜，由甲、己雙方通過協商另訂補充條款，作為本合同不可分割的組成部分，且與本合同具有同等效力。

　　3．本合同有效期限自______年_______月________日起至_______年______月____日止，為期____________年。

　　甲方：_____________（簽章） 乙方：_________________（簽章）

　　法定代表人：_______（簽章） 法定代表人：___________（簽章）

　　電話：____________________ 電話：_________________________

　　簽約日期：____年___月___日

　　簽約地點：________________

承攬合同范本5

　　定作方：_________（簡稱甲方）

　　承攬方：_________（簡稱乙方）

　　經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守。

　　1．產品的質量、包裝、加工方法：

　　_________。

　　2．原材料的提供以及規格、數量、質量：

　　_________。

　　3．履行的期限、地點和方式：

　　_________。

　　4．驗收標準和方法：

　　_________。

　　5．結算方式：

　　_________。

　　6．違約責任：

　　除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。

　�。�1）承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值_________％或酬金總額_________的違約金。

　　（2）定作方的違約責任：中途變更定作物的.數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價款總值_________％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_________％的違約金。

　　7．雙方約定的其它條款：

　　_________。

　　8．以上條款如有未盡事宜，應以書面協議，作為附件。

　　9．本合同執行中發生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　10．本合同一式_________份，正本雙方各執_________份，副本送工商行政管理局存查。

　　11．本合同有效期限：從雙方簽署之日起到_________年_________月_________日止。

　　定作方（蓋章）：_________ 承攬方（蓋章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

承攬合同范本6

　　甲方（定作人）：

　　地址：

　　代理人：

　　聯系電話：

　　乙方（承攬人）：_________產品設計有限公司

　　地址：

　　代理人：

　　聯系電話：

　　甲乙雙方經友好協商，本著誠實信用的原則，現就甲方委托乙方承攬_________________________工業設計項目，達成如下協議：

　　一、項目名稱及服務內容

　　1、________工業設計

　　2、服務內容包括：__________________________________；

　�。�1）外觀造型設計；

　�。�2）彩色及絲印等設計；

　　（3）結構設計；

　�。�4）手板、模具加工及生產樣機制造過程的跟進和質量控制。

　　二、設計要求及項目計劃進度

　　1、設計要就按雙方溝通后簽署的技術文件；

　　2、項目各個階段工作完成時間，參照《項目設計計劃進度表》；

　　3、工作時間不包含周日、周六下午及國家法定節假日（如五一、十一、春節等），不包含甲方評審和確認時間。

　　4、乙方全新設計項目以收到甲方填寫好的《設計需求表》和冰果甲方書面確認的硬件資料之日開始算起，硬件資料包括系統及硬件構成、所有硬件的3D文件，相關借口及附件的規格書，操作界面（包括顯示器、操作按鍵）定義等。

　　4、在合同執行過程中，前一階段的成果得到甲方書面確認后，乙方才會安排項目下一階段的工作。

　　5、《項目設計計劃進度表》中的外觀設計時間為乙方第一次提交ID方案的時間，如第一次提交方案未獲得甲方確認火災設計過程中，由于機房變更硬件或者設計要求等，則項目進度順延，新的時間節點雙方協商確定。

　　風險提示：

　　加工承攬業務切忌質量約定不清或口頭約定質量，目的在于避免發生糾紛。質量條款要約定明確仔細。

　　如果質量是以樣品為準，除了雙方封存樣品外，還應有樣品質量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或對樣品內部質量有異議而發生糾紛。

　　三、成果形成

　　1、提交造型效果圖、表面處理說明文而建、絲印文件；

　　2、提交三位結構電子文件，加工分類表、二維結構電子圖及圖紙文件（只標注重要的檢驗尺寸，以及開模所需要的必要尺寸）。

　　風險提示：

　　原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供，均要約定對原材料的質量要求。特別是定作方提供原材料的情況下，承攬方更要注意對原材料的質量驗收，經驗收合格后方可入庫。根據合同法的規定，承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的，承攬方應該負損害賠償責任。為此，承攬方應該提高保管材料的風險意識。

　　3、提交整機裝配材料清單（需要甲方配合）。

　　四、項目費用及付款方式

　　本協議所涉及的項目費用為人民幣（大寫）____________________元（小寫__________元），此費用只包括合同條款第一項，第二款的服務內容，提交第3項的成果形式。其他費用如：手板、模具的加工及調色費用由甲方負擔。項目費用按下列方式支付：

　　1、合同簽字生效的同時，甲方支付項目費用的______%（人民幣_______元），作為預付款。

　　2、外觀造型效果圖通過甲方評審后三日內，甲方再支付項目費用的______%（人民幣_______元）。

　　3、結構設計完成，甲方支付設計費用的______%（人民幣_______元）；款項到賬一個工作日內，乙方向甲方提交全套正式開模文件。

　　4、模具驗收或試產________后三日內，支付余款。

　　5、如果提交的方案，甲方選擇超過一款以上，并獲得其知識產權，甲方須就多選的每個方案支付設計費用________元，付費方式為：外觀設計去人付______%，結構設計完成，提交所有設計后一日內，甲方再支付設計費用的_____%；模具驗收量產______付余款。

　　五、雙方責任和義務

　　1、乙方為甲方安排專人負責造型、結構、模具跟進三個階段，項目啟動后向甲方提供項目組成員名單及聯系方式。

　　2、乙方按約定按時向甲方角度設計方案及其他工作成功，并接受甲方對項目設計開發的質量和進度的監督檢查。

　　3、甲方應確認設計要求，提供基本的實際資料，并對前期的設計舒服進行書面確認。

　　4、甲方有義務在乙方設計及開發過程中提供必要的配合，并對乙方提交的設計方案及其他工作成果進行審定，對每一階段的成果給予書面確認。

　　5、甲方應能理解設計的復雜性，對項目執行過程中可能的設計局部或細節調整和因此帶來的模具調整給予支持。

　　6、甲方應按照本合同規定，按時向乙方支付費用。

　　六、知識產權

　　1、甲方應對其選用的方案所涉及的知識產權承擔全部責任。乙方對俺甲方要求而在設計中選用的方案（包括外觀方案和應客戶要就選用的參考外觀方案）、元器件、不見等不承認可能涉嫌侵權的責任或者連帶責任；

　　2、除以執行本合同為目的，除非甲方書面同意，乙方不得以任何目的，任何形式使用甲方知識產權（包括專利權、商標和本次設計成果）；

　　3、乙方保證所提供的設計成果是自主開發設計的，并保證其設計成果不侵犯第三人的知識產權及其他權利；

　　4、本協議中乙方受甲方委托設計所陳勝并最終由甲方確認的開發設計成果的知識產權及包括專利權在內的其他相關所有權利在項目費用全部支付完畢后均歸甲方所有。

　　七、保密義務

　　1、合同履行期間，乙方對甲方提供的所有設計信息、商業秘密承擔保密義務，對甲方選定的圖紙、方案應當嚴格保密；保證不以任何渠道向任何第三方透漏甲方的技術信息；

　　2、甲乙方對雙方之間的.合作成果，本洗衣的內容以及本協議的存在富有保密義務，未經對方書面許可，另一方不得向任何第三方泄露；

　　3、保密義務的有效期限至本合同終止后_____年。

　　八、違約責任

　　1、如乙方提交的造型方案，甲方均不滿意，甲方可以單方面終止合同，并書面通知乙方；合同預付款不退回；如乙方提交造型設計方案，機房巨不滿意，在甲方接受的前提下，乙方繼續提供造型方案供甲方評審，延長的時間是合同協議的無責任時間；

　　2、乙方未履行保密義務而使第三人直系上述技術信息和商業秘密，甲方有權利解除合同，并有權要求乙方承擔甲方所遭受的一切經濟損失；

　　3、如甲方未根據合同按時履行支付階段設計費用的義務，乙方可以單方面終止合同，或等到甲方履行該付款后，通過協商重新安排后續工作，因此給甲方造成的損失，由甲方承擔；

　　4、因甲方的元嬰導致本協議所議項目取消或者計劃改變，乙方有權要求甲方支付已完成階段的各種費用。

　　九、項目合作過程中，雙方往來的技術文件，在相應責任人簽字后可生效。

　　十、雇傭約定

　　本協議履行期間及協議終止后兩年內，雙反怪不得直接或者間接聘用對方任何職員，并且不得勸說或者誘使他們終止與對方的雇傭關系，如有違反本限制，應向對方賠償相當于此雇員在違反此規定錢12個月收入的五倍。

　　十一、未盡事宜雙方協商解決，如不能協商解決，可以向__________法院提起訴訟。

　　十二、項目結束后，乙方開具收款收據給甲方。

　　本合同自雙方簽字日起生效，合同本人一式四份，甲乙雙方各執二份。

　　甲方（蓋章）：

　　代理人（簽字）：

　　________年___月___日

　　乙方（蓋章）：

　　代理人（簽字）：

　　________年___月___日

承攬合同范本7

　　甲方(定作人)： 乙方(承攬人)： 住址： 住址： 身份證號碼： 身份證號碼：

　　甲方擬裝修房屋一座，位置在富民縣大營鎮大營村330號，由乙方負責承攬全部裝修工程，為明確雙方權利義務關系，經平等協商，雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。

　　一、雙方權利義務

　　1、乙方應加強對其施工人員的安全教育，嚴格管理，遵守安全操作，安全施工，為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網等安全用具。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方負責全部責任，與甲方無關。

　　2、甲方負責提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據施工進度，乙方應提前5天通知甲方購買所需材料。

　　3、具體裝修工程為乙方承包整棟房屋全部內外粉墻，內外墻面積貼瓷磚，過道磚、衛生間貼磚、地板磚、樓梯磚、屋頂貼小瓦等全部建設，連同搭建所需全部腳手架。

　　4、乙方具有從事房屋裝修的'成熟經驗，負責施工建設并交付建設成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關系。

　　5、施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。

　　6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。

　　二、質量和工期要求

　　1、工期從20xx年3月1日開始建設，到20xx年5月31日止，工期為92天。在約定的工期內，施工時間、施工進程由乙方自定。

　　2、乙方應當本著保質保量的原則，加強質量管理。

　　3、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。

　　4、房屋建成自交工后壹年內，甲方發現質量問題的，乙方必須及時進行免費維修。

　　三、付款方式

　　1、工程款結算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣元。

　　2、付款時間：第一次付款在施工開始后 工程過半支付第二次付款在房屋竣工并經甲方驗收后 15 天內給付。

　　3、乙方質量保證金為全部工程款的5%�？⒐ひ荒旰笾Ц督o乙方。

　　四、違約責任

　　1、由于工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作;造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因導致使合同無法履行的，乙方應承擔違約金 元，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。

　　2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同，乙方應承擔違約金元。

　　3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應當承擔違約金

　　五、爭議解決辦法

　　1、發生合同爭議時，雙方應友好協商。

　　2、如協商不成，雙方可將爭議提交富民縣人民法院進行裁決。

　　六、附則

　　1、本合同一式兩份，甲、乙雙方當事人各執一份。

　　2、本合同自簽訂之日起生效。

　　3、以上合同，雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。

　　此協議

　　甲方簽字： 乙方簽字：

　　年 月 日 年 月 日

承攬合同范本8

　　編號:_____________定作方(以下簡稱“甲方”)：____________住所地址：______________________________聯系方式：______________________________手機號：______________________

　　承攬方(以下簡稱“乙方”)：____________單位地址：______________________________法定代表人：____________________________監理人及電話：______________________

　　依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，結合居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就甲方的友誼超市 店裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下條款：

　　第一條 工程概況

　　1.1 工程地點及面積：_________________________________

　　1.2 工程造價：￥_____________元，大寫(人民幣)：_______

　　1.3 工程承包方式：雙方商定采取下列第_____種承包方式。(1)乙方包工、包全部材料。(見附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表)

　　(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表，附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表);

　　(3) 乙方包工、甲方包全部材料(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表)。

　　1.4工程期限________天;

　　開工日期_____年_____月_____日

　　竣工日期_____年_____月_____日

　　第二條 工程監理

　　若本工程實行工程監理，甲方(或乙方)與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知乙方(或甲方)。

　　第三條 施工圖紙

　　雙方商定施工圖紙采取下列第_____種方式提供：

　　3.1甲方自行設計并提供施工圖紙，交圖時間為_____月_____日，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執一份.(見附件六：家庭裝飾裝修工程設計圖紙);

　　3.2甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執一份(見附件六：家庭裝飾裝修工程設計圖紙)，設計費由甲方支付(此費用不在工程價款內);3.3施工圖紙雙方簽字后生效。

　　第四條 甲方義務

　　4.1開工前____天，為乙方入場施工創造條件。全部騰空或部份騰空房屋，清除影響施工的障礙物;對只能部份騰空的房屋中所滯留的家具、陳設應采取保護措施，以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現場的牲口應認真清點及保護，并且雙方簽訂“物品清單”;

　　4.2 開工前將原有的電話設備拆除;提供施工期間的水源、電源，并說明使用注意事項;

　　4.3 負責協調施工隊與鄰里之間的關系;

　　4.4 禁止拆動室內承重結構，如需拆、改建筑的承重、非承重結構或遷改廚、衛位置及設備管線，應負責到有關部門辦理相應的審批手續;根據有關部門規定，甲方無權要求乙方移動或改造暖氣、燃氣管線;

　　4.5參與對工程質量、施工進度的監督及對材料進場、工程竣工的驗收;

　　4. 6工程所在的物業管理部門所收施工押金及各項物業管理費用，由甲方交納(出入證除外)，乙方協助提供物管所需相關材料。

　　第五條 乙方義務

　　5.1 施工中嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規范》，保證工程質量，按期完成工程;5.2 在甲方未正式提供有關部門的審批文件前，嚴禁改動建筑主體、承重結構、暖氣及燃氣管線等，否則應承攬相應責任;

　　5.3嚴格執行本市有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;

　　5.4保護好原居室室內的`家具和陳設，保證居室內上、下管道的暢通;

　　5.5保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場;

　　5.6因乙方在施工中違反物業管理規定而引起的罰款及賠償責任由乙方負責承擔;

　　5.7乙方設計師負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后，乙方執行工程施工的代表人為乙方派出的項目經理。甲方關于工程的相關事宜均應與乙方項目經理聯系，以確保工程中的統一指揮和管理。

　　第六條 工程變更

　　6.1為確保甲方工程質量、工期及保修服務，合同簽訂后如有工程項目或施工方式的變更，須由雙方協商后簽署書面協議《裝飾裝修工程變更單》(見附件七：家庭裝飾裝修工程變更單)，同時調整相關工程費用及工期，口頭承諾或口頭協議均視為無效;凡甲方直接與乙方現場工作人員商定更改施工內容所引起的一切后果，均由甲方承擔;6.2合同簽訂后，甲方工程減項超

　　過總工程款5%以上時，須向乙方支付減項總額8%的變更費。若甲方減項所用的材料乙方已定購或運到現場，甲方需另外支付材料來回托運、損耗及退貨費用;若甲方要求減少的施工項目已施工，甲方需支付乙方該項目的施工費、材料費、管理費及拆除費;

　　6.3 甲方第二次支付工程款后增加的施工，乙方需在收到甲方該增加項目100%的工程款后方予以施工。

　　第七條 材料的提供

　　7.1 由甲方提供的材料、設備，其規格、質量應符合設計要求(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表)。甲方應按時將材料、設備運到施工現場并通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續;若甲方未按時提供材料或材料的規格、質量不符合設計要求，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由甲方承擔;

　　7.2 由乙方提供的材料、設備的(見附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表)，乙方應在料、設備運到施工現場的時間提前通知甲方，雙方共同驗收;若乙方所供材料的品牌、規格、質量與報價單不符，甲方有權拒絕使用，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由乙方承提;

　　7.3 甲方確定材料品牌、規格、型號或價位標準，由乙方負責為甲方代購的(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表。應備注乙方代購)，在材料運至施工現場并經甲方驗查。

承攬合同范本9

　　發包方：___________________________(以下簡稱甲方)

　　承包方：___________________________(以下簡稱乙方)

　　根據甲乙雙方協商，甲方將______________________ 工程承包給了乙方施工，為明確雙方職責，確保工程順利完工，依據《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國合同法》及相關法律法規。遵循平等自愿、公平和誠信的原則。雙方協商一致，就本工程具體情況，達成以下條款：

　　一、 工程名稱：_____________________________________

　　二、 工程地點：_____________________________________

　　三、 工程價款：按圖紙實際建筑面積50元/㎡,工程面積2772平方米，工程總價138600元

　　四、 工程承包方式及范圍：

　　1、 承包方式：包工不包料

　　2、 承包范圍：本工程圖紙范圍內的鋼結構、墻板、屋面板的加工制作及安裝，施工所需的工具及電纜、電線(包含切割片、焊條等)乙方自負，施工過程中所需的`腳手架及吊車由甲方負責。注;工程中鋼結構的油漆由甲方涂刷，乙方只做焊口部位的補刷。

　　五、 驗收標準：乙方按照甲方簽字認可的圖紙進行施工，施工過程中甲方逐項驗收，確認合格，施工完畢驗收完畢。

　　六、 工程開竣工日期：_____年__月__日,竣工日期_____年__月_日、因材料短缺、下雨停電等造成的延誤，工期順延。

　　七、 付款方式：本工程乙方進場甲方支付10000元生活費，主鋼立完，甲方支付人工費總額的___，次鋼安裝完再付總額的______%,墻板安裝完再付總額的______%,頂板安裝完再付總額的______%,余款待工程竣工驗收合格后十五天內一次付清。墻板、屋面板安裝完畢，付工程人工總費的_____%，在竣工驗收合格后十五日內余款一次付清。

　　八、 甲乙雙方責、權、利：甲方必須保證乙方施工所需材料及時足額供應，若材料短缺造成工期延誤，乙方不承擔任何責任。乙方必須保質保量完成此工程，若因質量事故造成延誤工期，材料浪費，乙方承擔由此造成的一切經濟損失

　　九、 安全：為保證工程質量和施工安全，甲方指派_______為現場負責人，乙方指派____________為現場負責人，共同齊抓共管，在施工期間，遵守《中華人民共和國治安法》及甲方現場管理人員指揮，不得強干、蠻干。若因自身因素造成一切安全事故，由乙方自行負責，在施工期間，乙方應理好自己的工人，不得在工地內發生偷、盜、打架、尋釁滋事等行為，若因此造成的法律責任及經濟責任，由乙方負責，甲方不承擔任何責任。

　　十、 本合同未盡事宜，在施工過程中雙方友好協商。

　　十一、本合同一式兩份，甲方雙方各執一份，雙方簽字之日生效，完工、款清后自動失效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

承攬合同范本10

　　發包人：

　　承攬人：

　　根據《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條款》及國家建筑施工合同文本的規定，結合本工程具體情況，雙方達成以下合同條款內容：

　　一、承包項目：甲方有 工程，地址承包給乙方施工，工程項目 ，工程價格 ，其中單價內容有一切輔助用工及圖紙范圍內一切相應工作內容( )等。

　　二、工程質量：乙方必須嚴格遵守建筑工程施工質量驗收標準，按甲方提供的圖紙施工，確保質量，達到優質工程，所有施工程序必須按有關規定標準要求執行，如乙方出現質量問題而造成返工的，工料損失均由乙方自身承擔，在各項施工內容的間接或隱蔽施工之前，必須經甲方驗收合格后方可進行下道工序施工。

　　三、施工程序：工程所需的原材料由乙方自行采購，甲方要求檢測的材料需現場取樣檢測合格后方可使用。如因設計方案或甲方方案變更，乙方必須無條件服從甲方及業主安排。乙方必須按照甲方規定的施工進度計劃如期完成，不準找任何借口拖延工期或因短時間的.下雨而拖延工期。

　　四、施工期限：總工期 天，要求乙方在所限施工期間合理安排穿插作業，從 年 月 日至 年 月 日竣工，乙方必須在規定期限內完成圖紙上的所有工作量，如在規定期限內沒有完成，造成工期拖延的，將以合同總價的5‰每天進行罰款，罰款在合同總價中直接扣除。

　　五、安全責任：乙方在施工期間要嚴格遵守《建筑安裝工人程安全生產基本規定》，盡心盡責做好安全工作，不準做對各工種有危害的存在隱患的事情或現象。不準無理取鬧、打架斗毆及拋物等現象，出現一次均處500元罰款，并要求肇事者從事發日至工程結束不準進入工地，罰金在合同總價中直接扣除。由于乙方所造成的一切安全事故均由乙方承擔后果，甲方概不負責。施工現場乙方不準帶小孩、閑雜人員進入。

　　六、文明施工： 乙方必須達到市級文明施工工地要求。

　　七、施工材料、機械及用具事項：所有材料、施工機械、用具及施工輔料均由乙方自理。甲方不負責機械的運輸及保管工作，只負責圖紙和技術服務。

　　八、付款方式：根據所做工作量按期付款50%，按要求將圖紙范圍內合同內的所有工作量全部做完并驗收合格后付至總價的90%，留10%作為工程質保金在交付后一年內付清。

　　九、備注： 本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，字雙方簽字之日起生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　建設工程承攬施工合同范文2

　　發包方：

　　承包方：

　　甲方經相關部門批準，在 建蓋磚混結構房 屋 層， 約 平方米。現經甲乙雙方平等、自愿協商，達成如下承攬施工協議供雙方共同遵守：

　　一、工程包工不包料。乙方自帶全部建筑施工工具，自行進行建筑施工，乙方完成全部工程施工并清除室內全部建筑垃圾，甲方按建筑每層人民幣 元/平方米支付工時費，結算面積以雙方驗收時共同確認的面積為準。

　　二、工期自 年 月 日起至 年 月 日止。

　　三、工程質量及驗收標準按雙方確認的書面文件，無書面文件的按國家標準執行。

　　四、工程勞務費在澆地梁時付 元;第一層澆頂時付 元;第二層澆頂時付 元;其余款項在房屋驗收、結算后扣除3%的保修金后一次性付清。發生的.所有與勞務有關的稅、費全部由乙方承擔。

　　五、甲方主要義務

　　1、提供施工圖紙給乙方，圖紙經乙方簽字后作為施工和驗收的依據。

　　2、簽收乙方提出的材料計劃并按乙方要求的材料數量和質量提供各種建筑材料。

　　3、按約定按時支付費用及時驗收。

　　六、乙方主要義務：

　　1、按甲方要求和建筑規范完成打地板、澆頂、砌磚、貼瓷磚(室內、室外墻面裝飾)、膩子粉涂刮等工程，工程應達到甲方掃地即可入住坐房。

　　2、提前提出合理、合規范的材料用料計劃交甲方購買，對甲方購買回使用的材料進行驗收、簽收。

　　3、為甲方提出、提供合理、合規范的施工方案和許多技術。

　　4、乙方負責出檐蓋青瓦壓高及室內半墻瓷磚(廚房、客廳、衛生間、樓梯走道)。

　　5、柱梁無凸凹無蜂窩，如出現柱梁空洞大，由乙方負責返工。賠償經濟損失。

　　6、房屋支磚粉刷平整度不得超過1公分。

　　7、標高3.42米，一層二層3.42米。

　　七、乙方必須合法用工，對所用工人負責完全的法律責任：乙方必須按安全生產規程施工、文明施工，施工過程中的一切安全事故責任由乙方自行負完全責任。

　　八、乙方應本著合理、合規的原則節約用材，造成返工、浪費的，乙方負賠償責任。

　　九、工程按國家標準合格等級和雙方書面約定進行驗收、交付。

　　十、工程質量保修按國家規定執行，保修期一年，自驗收合格后開始計算，在保修期內，乙方依法承擔保修責任。保修期滿，房屋無質量問題，保修金退還乙方。

　　十一、任何一方違約則賠償對方因此造成的全部損失(含誤工、訴訟、工程誤期等)。

　　十二、本協議未盡事宜依據國家法律、法規處理，雙方補充協議具有合同效力。

　　十三、此合同一式二份，雙方各執一份，簽字后生效發生法律效力。

　　十四、發生爭議雙方協商解決或依法訴訟。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

承攬合同范本11

　　委托方：_____公司

　　簽訂地點：

　　受托方：

　　簽訂時間：

　　標的、數量、價款：

　　1、驗收標準：按雙方確定的樣品驗收。受托方須將送貨單隨貨同行，并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員，內容包括商品名稱、單品規格、單品件數及單品數量，按委托方提供原樣驗收，如果由于質量問題造成損失由受托方負責賠償，并執行相關行業標準。

　　2、質量要求：應提供蓋有鮮章的出廠檢驗報告單（包括質材、檢驗依據、執行標準等），特殊產品須有檢驗資質的檢驗機構出具的檢驗報告（隨貨同行或提前送達）。

　　3、結算方式：委托方支付30%預付款，收到貨驗收合格入庫后再支付60%，余10%作為質量保證金留待下次合同履行時支付，但時間不超過45天下單，如未下單即付清上筆合同10%尾款。

　　4、包裝標準：貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標注，內容包括商品名稱、單品規格、單品數量（每層數量_數/每排數量_數）。

　　5、（交）提貨方式及地點：委托方廠房內。

　　6、運輸方式及到站（港）和費用承擔：受托方承擔。

　　7、交貨地點、日期及方式：合同簽訂之日起10個工作日發貨，逾期按合同總額1%支付違約金。

　　8、保密條款：雙方應當對本協議內容、因履行本協議或在本協議期間獲得的或收到的`對方的商務、財務、技術、產品的信息、用戶資料或其他標明保密的文件或信息的內容（簡稱“保密資料”）保守秘密，未經信息披露方書面事先同意，不得向本協議以外的任何第三方披露。本保密義務應在本協議期滿、解除或終止后仍然有效。因商業秘密泄露給委托方造成的損失由受托方承擔，同時委托方有終止一切合作的權力。

　　9、本合同履行過程中發生糾紛協商解決，協商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。

　　10、本合同根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規，雙方經過友好協商后制定，本合同一式兩份，經雙方蓋章簽字后生效。（傳真或掃描件有效）

　　委托方：___公司

　　受托方：

　　法人代表：

　　法人代表：

　　委托代表：

　　委托代表：

　　傳真：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　地址：

　　傳真：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　地址：

　　年 月 日

　　年 月 日

承攬合同范本12

　　房主人(甲方):

　　承建人(乙方):

　　根據《中華人民共和國合同法》、《建筑法》的有關規定，結合本本工程具體情況，為明確乙方在承攬建設甲方私人住宅主體工程中的`權利、義務，經雙方平等協商同意簽訂本合同。以資甲、乙雙方共同遵守。

　　一、建筑項目：私人住宅主體項目。

　　二、建筑面積：按實際板面計算。

　　三、承建方式及施工準備：按甲方提供的圖紙施工，其中磚混結構改為磚木結構，其中板面鋼筋間距1616(臥室)，1416(客廳)雙層雙向，打板每平方米一包425水泥，做磚粉墻，每二車(施工車)加一包325水泥，地梁300400、4根Ф16鑼紋鋼。打板厚度

　　第

　　一、二層120，

　　第三層80，再做琉璃瓦。

　　四、外觀按圖施工，門窗，外墻磚等，其中鋁合金窗改為普通平開窗。

　　五、按梯扶手做成紅櫸木的圓形木扶手。

　　六、單價按實際板面積，每平方米540.00元人民幣大寫伍X肆拾元整，其中整棟外加叁萬伍仟陸佰元。

　　七、工期在________年____月____日前完工。

　　八、室內只是粉墻，樓梯板一到三層，安裝電線，開關插座、水按甲方指定的使用部署。

　　九、乙方必須按照安全施工規范和技術要求，采取嚴格的安全防護措施，在施工過程中如造成事故與甲方無關。

　　十、本合同一式兩份，甲、乙雙方各一份，自簽字之日起生效。

　　甲方簽字：

　　身份證號碼：

　　聯系電話：

　　乙方簽字：

　　身份證號碼：

　　聯系電話：

　　________年____月____日

承攬合同范本13

　　定做人：簽訂地點：

　　承攬人：簽訂時間：___年___月___日

　　第一條承攬項目、數量、報酬、支付期限（如空格不夠，可另行添加）

　　第二條技術標準、質量要求：_______________________

　　第三條承攬人對質量負責的期限及條件：_________________

　　第四條定做人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：_____

　　第五條承攬人使用的'材料由_______提供。材料檢驗方法：_______

　　第六條定做人（是/否）允許承攬項目中的主要工作由第三人完成。

　　可以交由第三人完成的工作是：_______________

　　第七條工作成果檢驗標準、方法和期限：_____________

　　第八條結算方法和期限：______________________

　　第九條定做人在_____年____月___日前交定金（大寫）_____元。

　　第十條定做人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。

　　第十一條定做人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人（是/否）可以留置工作成果。第十二條違約責任：______________________。

　　第十三條合同爭議解決方式：本合同在履行中出現爭議的，雙方協商

　　解決，協商不成的，依法向人民法院提起訴訟。

　　第十四條其他約定事項：_____________________________________

　　定做人：承攬人：單位地址：單位地址：法人代表：法人代表：聯系電話：聯系電話：

承攬合同范本14

　　委托方：_____________（以下稱甲方）

　　承接方：_____________（以下稱乙方）

　　簽約地點：________________________

　　施工地點：________________________

　　簽約時間：________________________

　　1．合同內容

　　本合同項所指的項目是：___________________________

　�。ㄏ到y配件參考“附件一：物料清單”）

　　2．合同金額

　　2．1 合同總金額為人民幣：_______________（RMB：__________）

　　2．2 合同總價已包括執行本合同內工程全部內容之費用。

　　3．付款方式

　　3．1 付款

　　合同簽訂后兩天內，由甲方向乙方支付合同總價的____________%，即人民幣__________（RMB___________）。

　　3．2 設備進度款

　　當乙方進場并系統布線完畢后，甲方向乙方支付合同總價的____________％，即人民幣_____________（RMB________）。

　　3．3 工程結算付款

　　本合同項下系統設備安裝完成，由甲方人員驗收合格之日起后兩天內，甲方向乙方支付合同總價的'_______%，即人民幣___________（RMB______）。

　　3．4 最終驗收付款

　　經甲方代表正式驗收合格之后的____________個工作日后，甲方向乙方支付合同總價的____________%，即人民幣________________（RMB________________）。

　　3．5 其它事項

　　________________________________________________

　　4．合同雙方責任

　　4．1 甲方責任

　　4．1．1 按本合同第3條款規定及時向乙方支付合同款。

　　4．1．2 提供好施工現場的土建、水、電等條件。

　　4．1．3 安排好貨物在工地的倉儲設施。

　　4．1．4 協調各施工單位的關系，避免直接影響乙方施工進度。

　　4．1．5 工程安裝調試完畢后，甲方應在乙方提出驗收申請之時起____________個工作日內安排驗收。

　　4．2 乙方責任

　　4．2．1 按合同規定負責進行施工設計、供貨、安裝、測試及完成整個工程。

　　4．2．2 負責安排對甲方技術人員進行免費培訓。

　　4．2．3 確保所提供的設備材料與<附件一>質量相符。

　　4．2．4 向甲方提供及時的售后服務支持。（響應時間為全天24小時）

　　5．安裝及調試

　　5．1 安裝及調試責任

　　乙方根據合同規定對設備的安裝、調試負全部責任。

　　5．2 在整個安裝調試期內，乙方應按照甲方指定人員的督導及指引進行施工。

　　6．其它

　　本合同中一切未盡事宜，由甲、乙雙方另行協商處理。

　　甲方：________________

　　乙方：___________________

　　地址：________________

　　地址：___________________

　　電話：________________

　　電話：___________________

　　傳真：________________

　　傳真：___________________

　　簽約代表：____________

　　簽約代表：_______________

　　指定聯絡人員：________

　　指定聯絡人員：___________

承攬合同范本15

　　甲方：_______(姓名，身份證號碼，住址，電話)

　　乙方：_______(姓名，身份證號碼，住址，電話)

　　甲方擬將位于___縣__鎮__村__組的房屋地基以及主體工程交由乙方負責承攬建設。為明確雙方權利義務關系，在平等互利、公平合理、誠實信用的原則下，經協商自愿簽訂本合同。

　　一、雙方權利義務

　　1、甲方負責提供建設所需原材料(石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等)。

　　2、乙方確保具有從事農村房屋建設的成熟經驗，負責施工建設并根據甲方的要求交付建房成果。

　　乙方在施工過程中應合理、節約用料，嚴禁浪費。乙方每天完工后清理墻角灰，做到工完場清料凈，并按常規要求配比施工。在施工中若發現造成材料損失、浪費，甲方有權責令整改并罰款，在支付款中扣除。

　　3、工程施工所需一切機械設備和工具以及安全防護設備、用具，如：架管、架板、攪拌機、升降設備、模板、模具、斗車、振動棒、焊接機、撮箕、桶、防護網等及焊條、切割片等輔材全部由乙方自行解決，費用由乙方自理。

　　4、工期從_____年___月___日開始建設，工期為___天。如發生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期。

　　5、乙方加強對其人員的安全教育，嚴格管理，遵守國家法律法規，安全施工。由于乙方人員的故意或過失引起的一切安全事故由乙方自行負責，與甲方無關。

　　6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。

　　二、工程質量及施工要求

　　1、乙方應當本著保質保量的原則，按照甲方的要求施工并加強質量監督和管理。

　　2、涉及房屋主體及沉重結構的關鍵性(如地基、澆鑄)部分須經甲方驗收后方能進行下一工序。

　　3、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求(包括但不限于口頭要求)乙方停工或整改。

　　4、房屋建成后一年內，甲方發現質量問題的，乙方必須進行免費維修。

　　5、基礎：基槽60公分，圈梁40公分，基石40公分，使用石頭30立方米。

　　6、墻體：外墻高米，內墻高米，砌筑時內外錯縫采用水泥沙漿，為避免磚塊間空隙較大必須采用三·一砌筑法(一快磚、一鏟灰、一擠揉)，且灰縫厚度不得超過mm。

　　墻體經水泥清光后面層表面不應有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。

　　7、圈梁：過梁高度不低于公分，鋼筋直徑不宜小于毫米，剛箍直徑不低于毫米，最大距不宜超過毫米，圈梁高度不低于毫米上下圈梁。

　　8、屋頂：現澆厚度為公分，表面不應有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。

　　9、下水道：......

　　三、工程款結算及支付

　　1、工程款總額及計算方式：工程款為人民幣：69580元(大寫：陸萬玖仟伍佰捌拾元整)，以承建房屋面積為基準，按245元/平方米(貳佰肆拾伍元每平方米)計284平方米(貳佰捌拾肆平方米)。

　　2、付款時間：地基完工經甲方驗收合格后___天內給付地基工程款;主體工程完工經甲方驗收合格后___天付款___，在房屋峻工(包括內外墻清光且水泥地坪完工)并經甲方檢驗合格后____天內給付余款。

　　四、違約責任

　　1、由于工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作;因此給甲方造成損失的，由乙方賠償。

　　如果一年內現澆滲漏，乙方須賠償因此給甲方造成的損失，并一次性支付合同總價款的'25%作為違約金。

　　因乙方原因致使合同無法履行的，乙方應承擔本合同總價款25%的違約金，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失(包括但不限于要求實現上述違約金產生的合理費用)。

　　2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同。本合同總價款25%的違約金。

　　五、爭議解決方式

　　因本合同履行過程中發生的一切爭議時，雙方應友好協商解決;協商不成，雙方可將爭議提交房屋所在地人民法院進行裁決。

　　六、附則

　　1、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自簽訂之日起生效。

　　2、本合同中甲方與乙方及乙方任何工人之間均不存在雇傭關系。

　　3、因合同履行過程中的未盡事宜，經雙方協商同意簽訂補充合同的，補充合同與本合同具有同等法律效力。

　　甲方簽字：

　　乙方簽字：

　　簽訂時間：年月日

【承攬合同】相關文章：

承攬合同08-18

承攬的合同05-03

承攬的合同06-09

承攬合同合同04-28

承攬合同模板【經典】06-03

承攬商品合同06-05

承攬運輸合同05-31

安裝承攬合同02-22

承攬加工的合同05-19

承攬加工合同[精選]05-19