鋼結構合同15篇

　　隨著法律法規不斷完善，人們越發重視合同，合同起到的作用越來越大，簽訂合同也是非常有必要的行為。那么我們擬定合同的時候需要注意什么問題呢？以下是小編為大家整理的鋼結構合同，歡迎閱讀與收藏。

鋼結構合同1

　　甲方：

　　乙方：

　　經雙方協商，現甲方將貴州省畢節天利氣體有限公司鋼結構廠房工程以包安全、包安裝、包質量、保進度的形式承包給乙方。為了明確雙方各自相互權利，遵循平等、自愿和誠信的原則，訂立如下合同條款，雙方共同遵守執行。

　　一、工程名稱和地點

　　1、工程名稱：貴州省畢節天利氣體有限公司鋼結構廠房

　　2、工程地點：畢節市

　　二、工程范圍及價格

　　1、建筑面積、合同單價及價款。一號廠房

　　(1)圍邊744.12平方米，單價15元/平方米，合計金額11161.8元。

　　(2)屋面1123.2平方米，單價21元/平方米，合計金額23587.2元。1+2合計￥34749,大寫人民幣叁萬肆仟柒佰肆拾玖圓整。

　　二號廠房

　　(1)圍邊373.2平方米，單價15元/平方米，合計金額5598元。

　　(2)屋面920平方米，單價21元/平方米，合計金額19320元。1+2合計￥24918,大寫人民幣貳萬肆仟玖佰壹拾捌圓整。

　　三號廠房

　　(1)圍邊343.14平方米，單價15元/平方米，合計金額5147.10元。

　　(2)屋面814.05平方米，單價21元/平方米，合計金額17095.05元。1+2合計￥22242,大寫人民幣貳萬貳仟貳佰肆拾貳圓整。

　　四號廠房

　　(1)圍邊638.98平方米，單價15元/平方米，合計金額9584.7元。

　　(2)屋面1085.60平方米，單價21元/平方米，合計金額22797.60元。1+2合計￥32382,大寫人民幣叁萬貳仟叁佰捌拾貳圓整。五號廠房

　　(1)圍邊245.92平方米，單價15元/平方米，合計金額3688.8元。

　　(2)屋面199.65平方米，單價21元/平方米，合計金額4192.65元。1+2合計￥7881,大寫人民幣柒仟捌佰捌拾壹圓整。鋼結構工程款總計：34749+24918+22242+32382+7881=122172元。大寫人民幣壹拾貳萬貳仟壹佰柒拾貳圓整。

　　2、安裝范圍包含：工程預埋、主體鋼架、外圍檁條、屋面彩板、墻面板、門、彩瓦收邊包角、門窗包邊等所有±零以上的及圖紙中所包含的鋼結構工程，不含任何土建，窗戶由甲方所采購塑鋼窗的'供貨方安裝。(以上內容不包含部分可劃掉，另行用手寫如下：

　　4、安裝承包價格：合同價格包括所用工具和生活費用，含機械吊裝費。

　　三、工程質量要求

　　1、乙方必須嚴格按施工圖紙要求施工，服從甲方現場管理人員指揮，執行甲方管理人員的指導和監督，把好質量關。

　　2、乙方在主構件進場前應做好預埋件的安裝，預埋件安裝完畢后須符合圖紙尺寸、標高全部無誤，否則乙方必須無條件整改好，并由甲方施工代表審核方可。

　　3、主鋼構進場，吊車卸貨時要注意不得導致構件或連接板件變形，安裝前如構件上沾有黃泥或其他污物必須先擦拭干凈后方可安裝，如有構件表面生銹必須補漆后再安裝，所有螺栓必須擰緊;

　　4、彩瓦進場，卸貨時須注意不得有人為或設備損壞，安裝屋面瓦時不得人為踩踏破壞，屋面瓦安裝完畢后須整理現場不得留有螺釘或其他零碎東西，墻面瓦安裝后要整潔美觀，不得人為拆壞，所有彩瓦安裝完畢后必須做清潔工作，保證瓦面干凈整潔。

　　5、屋面安裝過程中對最容易漏水的地方要格外注意，做好防漏措施。

　　6、若發現人為的問題對質量造成影響，安裝隊必須承擔全部責任。

　　四、工程付款及結算

　　1、所有工程現已安裝完畢，驗收合格后，再付至安裝總款的95%，計人民幣116063.4元。大寫人民幣壹拾壹萬陸仟零陸拾叁圓肆角。

　　2、余留5%質保金，計人民幣6108.6元，作為工程保修金，保修期為12個月，到期如無質量問題，一次性付給乙方。

　　五、違約處罰

　　1、乙方在施工時，達不到業主和監理驗收，造成返工所需費用由乙方自負。

　　2、乙方在簽定協議之后，中途退縮、怠工、有意人為誤工，甲方有權不予結算并且不支付任何安裝工程款。

　　六、爭議解決條款

　　本合同如有未盡宜，雙方應友好協商，補充合同條款解決。雙方簽訂的補充條款與本合同有同等的法律效力。如前后內容有矛盾的補充合同協議規定為準。因本

　　合同引起或與本合同有關的任何爭議導致雙方不能達成一致時，任何一方可向工程所在地訴訟。

　　七、本合同有效期自雙方簽訂蓋章之日起完工所有款項付清之日。合同生效后，任何一方單方終止本合同，應向對方賠償本合同的工程總價款5%的違約金。

　　八、本合同一式貳份，雙方各執壹份，簽字生效，依此為憑。

　　甲方：乙方：

　　工程部代表人：施工班長：

　　年月日年月日

鋼結構合同2

　　發包人：

　　承包人：

　　依照《這人民共和國合同法》，按照雙方遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，雙方就____生產車間鋼結構樓層制作安裝工程達成以下合同條款：

　　一、工程概況

　　工程名稱：____生產車間鋼結構樓層制作安裝工程。____工程地點：

　　二、工程承包范圍

　　承包方按甲方提供的設施方案完成工程量。

　　三、質量標準：符合國家建筑工程質量要求。

　　四、合同價款：

　　計算方式：發包人以每噸陸仟貳佰元(6200.00元)結算，以過磅重量為準。發包人另計：工人保險費、施工管理費和利潤按總價的10%計算給承包人，正負零以下另計造價，雙方協商。

　　五、合同期限

　　開工時間：____年____月____日

　　竣工時間：____年____月____日

　　六、發包人提供現場施工場地和水、電，包括周圍的`協調工作。

　　七、付款方式：

　　承包人主材料進場，發包人付給承包人壹拾萬元，待主體梁結構完工，發包人付給承包人壹拾萬元，余款待工程全部竣工，驗收合格，收方結算，發包人一次性付完全部工程款給承包方，但扣壹萬元質保金，三個月后付清。

　　八、發包人的責任和義務

　　監督承包人的質量和安全，按期完成任務。

　　九、承包人的責任和義務

　　保證質量完成上述工程內容，負責施工中的一切安全責任。

　　十、違約責任：若誰違約，必須履行合同條款，并付對方違約金1萬元。

　　十一、未盡事宜，雙方協商解決。本合同簽字之日起生效。本合同一式兩份，雙方各執一份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

鋼結構合同3

　　承攬方：________________________

　　代表人：____________ 職務：____________ 電話：____________

　　定作方：________________________

　　地 址：____________ 電話：____________

　　定作方委托承攬方加工 ，經雙方充分協商，特定立本合同，以便雙方共同遵守。

　　第一條 承攬項目概況

　　1、項目名稱：________________________。

　　2、項目地點：________________________。

　　3、項目內容：________________________。

　　4、建筑面積：________________________。

　　5、承攬方式：承攬方包工包料。

　　6、工期：本項目工期____________天，按甲方指定進場日期計算。

　　7、共計：____________元。

　　第二條 圖紙或技術資料

　　雙方商定圖紙或技術資料采取下列方式提供：

　　定作方自行設計并提供圖紙或技術資料，圖紙或技術資料____________式____________份，定作方、承攬方各執____________份。

　　第三條 定作方義務

　　(1)負責向承攬方提供水、電。

　　(2)參與項目質量和項目進度的監督，負責材料進嘗竣工驗收。

　　第四條 承攬方義務

　　(1) 按照圖紙或技術資料的要求進行加工，按期保質完成承攬項目;

　　(2) 參加項目的竣工驗收。

　　第五條 項目變更

　　(1) 承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當以書面形式及時通知定作方。定作方應當在收到通知之日起____________天內回復，并提出修改意見。承攬方在上述時間內未得到答復的，應繼續按圖紙或技術要求進行工作，由此而產生的一切責任或損失全部由定作方承擔。承攬方在上述時間內得到答復的，應按定作方答復意見進行工作，因按定作方答復意見進行工作導致合同價款的增減及造成的承攬方損失由定作方承擔，延誤的工期相應順延。

　　(2) 承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間，定作方需對原圖紙或技術要求進行變更，定作方應提前____________天以書面形式向承攬方發出變更通知。承攬方應按定作方發出的變更通知及有關要求進行工作。因變更導致合同價款的增減及造成的承攬人損失，由定作方承擔，延誤的工期相應順延。

　　第六條 確定變更合同價款及工期

　　(1) 發生變更后，承攬方應提出適當的變更價格，送定作方批準后調整合同價款。

　　(2) 變更影響到工期的，由承攬方提出變更工期，送定作方批準后調整竣工日期。

　　第七條 材料的提供

　　(1) 由定作方提供材料的，定作方應在材料運到項目地點前通知承攬方，雙方共同驗收并辦理交接手續;

　　(2) 由承攬方提供材料的，承攬方應在材料運到項目地點前通知定作方，并接受定作方檢驗;

　　第八條 質量標準

　　雙方約定本項目質量標準 ：

　　(1) 項目質量達到圖紙或技術資料的要求。

　　(2)所有圖紙設計符合國家規范要求

　　第九條 項目驗收和保修

　　(1) 項目竣工后，承攬方應通知定作方驗收，定作方應自接到驗收通知后兩天內按照合同規定的質量標準組織驗收，并辦理驗收，移交手續，出具驗收意見。如定作方在規定時間內無正當理由不組織驗收的，視為定作方承認項目質量合格，已通過驗收。

　　第十條 合同價款支付方式

　　1、承攬方包工包料的，雙方約定按下列方式支付合同價款：

　　雙方簽訂合同，定作方向承攬支付訂金____________%即____________元。剩余工程款按工程進度支付。剩余____________%作為質保金保修期滿付清。

　　第十一條 違約責任

　　1、承攬方的違約責任

　　(1)未按合同規定的.質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減合同價款;不同意利用的，重新制作。

　　(2)無正當理由逾期交付定作物，應當按延期天數每日向制作方償還合同價款____________‰ 違約金。

　　2、定作方的違約責任

　　(1)中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失;

　　(2)中途廢止合同，屬承攬方包工包料的，應當向承攬方償付合同價款____________‰的違約金;

　　(3)超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金。

　　甲方：____________ 乙方：____________

　　日期：____________年_______月_______日

鋼結構合同4

　　發包方：

　　承包方：

　　工程名稱：

　　工程地點：

　　承包范圍和內容：(詳見工程附件圖);工程建筑面積 (平方米);其它： 工程造價： (萬元)，其中土建： (萬元)，安裝： (萬元)。

　　一、發包方：

　　月 日前，負責接通施工現場總的施工用水源、電源、變壓器(包括水表、配電板)，應滿足施工用水、用電量的需要。做好紅線以內場地平整，障礙物的資料。

　　本合同簽訂后 天內提交建筑許可證。

　　二、承包方：

　　負責施工區域的臨時道路、臨時設施、水電管線的鋪設、管理、使用和維修工作;

　　工程期限

　　一、根據國家工期定額和使用需要，商定工程工期為 天(日歷天)，自 年 月日開工至 年 月 日竣工驗收。

　　二、開工前 天，承包方向發包方發出開工通知書。

　　三、如遇下列情況，經發包方現場代表簽證后，工期相應順延：

　　1.按施工準備規定，不能提供施工場地、水、電源道路未能接通，障礙物未能清除，影響進場施工;

　　2.凡發包方負責供應的材料、設備、成品或半成品未能保證施工需要或因交驗時發現缺陷需要修、配、代、換而影響進度;

　　3.不屬包干系數范圍內的重大設計變更，提供的工程地質資料不準，致使設計方案改變或由于施工無法進行的.原因而影響進度;

　　4.在施工中如因停電、停水8小時以上或連續間歇性停水、停電3天以上(每次連續4小時以上)，影響正常施工;

　　5.非承包方原因而監理簽證不及時而影響下一道工序施工;

　　6.未按合同規定撥付預付款、工程進度款或代購材料差價款而影響施工;

　　7.人力不可抗拒的因素而延誤工期。

　　第四條 工程質量

　　承包方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件和國家頒發的建筑工程規范、規程和標準進行施工，并接受發包方派駐代表的監督。

　　本合同簽訂后，承、發包雙方如需提出修改時，經雙方協商一致后，可以簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。

　　發包方(蓋章)：法定代表人(簽章)：委托代理人(簽章)：

　　承包方(蓋章)： 法定代表人(簽章)： 委托代理人(簽章)：

　　年月日：

鋼結構合同5

　　建設單位：(簡稱甲方)

　　施工單位：(簡稱乙方)

　　根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》的原則，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議：

　　一、工程概況：

　　(包括工程的名稱、地點、鋼構面積等內容)腐木地板。

　　二、工程承包方式：

　　包工包料包質量包安全

　　三、工程材料確認：

　　圖紙上標示的有些材料規格市場上沒有，由甲乙雙方協商確定。100*250方通更換成100*200方通。因市場上木型材的特殊性，

　　四、工程日期：

　　10天

　　五、工程質量：

　　嚴格按甲方提供的圖紙施工，工程質量必須達同行業驗評之合格標準。

　　七、工程驗收方式：

　　工程竣工之后(指本項目鋼結構子分部工程)，根據圖紙和合同要求，甲方應當在竣工10日內組織驗收并簽注驗收報告，辦理結算。未經驗收，不得交付使用。若甲方借故推遲驗收或擅自使用即視為工程全面合格。

　　八、付款期限和方式：

　　合同鑒定日甲方付給乙方預付款10000元。甲方在工程完工驗收合格后余款一次性付清給乙方。甲方若逾期付款，按日萬分之五支付滯納金，并承擔乙方窩工期限的人員工資和機械損失。

　　九、保修內容和期限：

　　一年。

　　十、雙方的其它義務：

　　所以廊架上的80*200防腐木，足只有80*185。六、工程造價：合計18710元。(壹萬捌仟柒百壹拾元)

　　甲方義務：

　　1、用地和施工許可證：

　　2、施工現場應具備開工條件，并保證路通、電通、水通等施工進場條件。

　　3、甲方駐工地代表應當深入施工現場，對乙方的進場材料進行驗收，檢查各分項工程施工質量，保持與乙方工地負責人的溝通，搞好協作，一旦發現問題，應及時指出并督促整改，在乙方提出書面報驗后，及時組織對各分項、分部工程驗收。工程駐工地代表為高經理。

　　4、若因甲方的`資金不到位停水、停電等原因造成乙方停工、誤工等，除工期順延外，另應補償乙方人員的工資、機械停置費(人員工資每天___元，機械按每臺班___元計算。)

　　乙方的義務：

　　1、必須使用符合規定的各種原材料，確保工程質量。

　　2、施工安全均由乙方負責，甲方不負任何責任，但由于甲方的原因造成的安全責任由甲方負責。

　　十一、違約責任：

　　本合同自愿訂立，簽字生效，若一方違反，應按合同總價款5%支付守約方違約金。

　　十二、本合同若有未盡事宜，須雙方協商，訂立補充協議，補充協議與本合同同等生效。本合同一式2份，雙方各執1份，簽字蓋章生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　______年____月____日

鋼結構合同6

　　甲方：__

　　乙方：__

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國勞動法》和《建筑工程承包合同條例》及其他有關法律行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，結合本工程具體情況，雙方達成以下條例：

　　風險提示：工作崗位及工作時間

　　雇員從事的工種和工作實踐。從事的工種要注明在什么崗位從事什么工作，如電機房的值班電工或大廈照明的維修電工（因為工種不同工資差別很大）；

　　工作時間包括聘用期限，應注明從何時起知何時止；每周工作多少天，每天工作多少小時；一般每周至少有一天的休息日；按國際慣例，在節假日，雇員應享受所在國家規定的節假日，如所在國國慶、春節等。

　　建議雙方在簽勞務合同的時候最好明確約定相關工作崗位，工作時間以及勞務報酬等問題，避免之后因履行合同發生糾紛。

　　一、工程內容

　　鋼結構安裝，甲方負責提供一切材料、輔材及耗材，乙方負責安裝（含工人工資、吊車費）。

　　二、工期

　　經甲乙雙方協商，本工程從_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止，總工期為_____天，如遇不可抗力因素（如戰爭、地震、雨天等），工期相應順延。

　　三、雙方責任

　　風險提示：雇主義務

　　勞務關系主要由民法、經濟法調整，雙方當事人在不違背法律規定情況下自由協商，任意性很強，雇主可以與雇員協商約定相關義務；

　　但是，雇主必須按所在國有關規定提供符合安全生產的場所和必須發放勞動保護費用或物品，如安全帽、手套、濾光墨鏡等；在所在國工作期間，如果發生疾病或工傷，雇主都應提供必要的醫療和購買必要的藥物。

　　另外，建議雇主應給雇員購買人生意外保險，使勞務人員在受到意外傷害時能得到及時合理的賠償，保險費由雇主負擔。

　　1、甲方提供標準的施工圖紙，如有變更，及時給予解答，并及時提供變更圖紙，甲方提供材料堆放場地，配合乙方解決施工中出現的問題。

　　2、乙方認真領會圖紙及設計要求，按圖施工。如需現場復查，可聯系溝通，但費用甲方承擔，在施工過程中，乙方要遵守國家的法律法規，工程質量確保合格。

　　風險提示：勞務費用

　　勞務合同雇員提供勞務服務，雇主主需要依據協議支付勞務報酬，這里要區別于勞動關系中的勞動者除獲得工資報酬外，還需要為勞動者繳納保險、福利待遇等；勞務關系中的自然人，一般只獲得勞務費，雇主也不用像勞動合同那樣為雇員繳納社保的義務，是否繳納可以雙方協商約定。

　　另外，如果是在工作時間以外加班或上夜班，雇主應付加班費或夜班津貼等相應勞務費用，并據此作出詳細約定，以免給雇主一方造成不必要糾紛。

　　四、勞務費用

　　乙方進場施工，甲方預付工程款_______萬元整，工程完工經甲方和監理驗收合格付至總工程款的'______%，余款______%作為工程質量保證金，一年后付清。

　　五、安全施工

　　乙方工人進入工地，必須遵守工地的安全規范、統一安排，自備安全用品，高空作業必須系安全帶，佩戴安全帽，使用電氣設備要規范，必須安全可靠，特別室外用電要防水、接地，配電箱要配備漏電保護器，以防為主，安全施工，如發生不安全事故，一切責任由乙方自負，甲方不承擔任何事故責任及經濟損失。

　　六、工程質量

　　1、乙方對鋼結構工程的安裝質量負責。

　　2、乙方必須嚴格按施工圖紙說明文件和國家有關規范、規程、標準的要求安裝施工。

　　3、乙方應按鋼結構工程質量要求發現質量問題及時通知甲方。

　　4、工程保修期為_____年，在質保期內，如有工程質量問題乙方應給予及時維修。

　　七、違約責任

　　按合同約定的工期完工，每延誤工期一天，須向甲方支付本合同總價款_____%的違約金。

　　八、爭議解決方式

　　1、本合同在履行過程中如發生爭議，雙方應協商解決，協商不成，可向____________人民法院起訴。

　　2、本合同一式____份，甲乙雙方各執____份，工程結算完畢，付清工程款項后，合同自動失效。

　　甲方：__（簽章）

　　法定代表人：__

　　地址：__

　　聯系電話：__

　　______年______月______日

　　乙方： （簽章）

　　家庭住址：__

　　聯系電話：__

　　______年______月______日

鋼結構合同7

　　甲方：

　　乙方：

　　按照《中華人民共和國合同法》及有關規定,結合本工程具體情況,經雙方協商一致,簽訂本合同，以便共同遵守。

　　第一條工程概況

　　1、工程名稱：安德鎮政府門衛室、安德巡邏治安亭制作

　　2、工程建筑面積共67.79平方米。

　　3、川菜產業園區路口

　　4、工程內容：門衛室、巡邏治安亭制作

　　5、承包方式：包工包料

　　第二條工程期限

　　1、本工程合同總工期為60天。自主鋼構進場之日起計。

　　2、開工條件：甲方負責所施工的鋼結構工程具備施工安裝條件。甲方條件不具備或預付款不到位，乙方開工日期順延。

　　第三條合同總價

　　合同總價人民幣(大寫)肆拾叁萬玖仟肆百元正(￥ 439400.00元)。如施工過程中承包范圍變更，則變更部分按實結算。如增加承包范圍內容可另行計算也可講增加內容并入本合同一并結算。

　　第四條甲方責任與義務

　　1、甲方提供水、電、住宿,負責協調關系,并使施工現場具備安裝條件。

　　2、因甲方原因而造成工程延期的，合同工期順延；

　　3、因甲方責任不履行或不按約定履行合同義務的，甲方承擔違約責任；

　　4、因甲方原因造成乙方無法履行合同的，乙方有權提出解除合同，因此造成的損失由甲方負擔。

　　第五條乙方責任

　　1、負責現場安全施工，文明施工。

　　2、負責報價單范圍內的鋼結構工程施工。

　　3、乙方施工的鋼結構工程要符合甲乙雙方所確認的'圖紙，按圖驗收。

　　第六條工期延誤

　　1、如遇人力不可違或甲方原因造成停工，工期順延

　　2、合同中約定或甲方代表同意給予順延的其他情況；

　　3第七條

　　工程價款支付

　　工程合同價款為報價單范圍內的工程內容價款，不含增加內容價款(增加內容價款另行計算)。合同簽訂之日，甲方需付給乙方合同價款的30 %預付款，計131820.00元；主鋼構進場之日，甲方需付給乙方合同價款的50 %工程款，計219700.00元；

　　主鋼構安裝完畢，維護材料進場之日，甲方需付給乙方合同價款的95 %工程款，計417430.00元；工程完成驗收合格之日，甲方需付給乙方合同價款的5 %工程款，計21970.00元。

　　工程變更甲乙雙方協商解決調整。

　　本合同中未盡事宜，可另行簽訂補充協議，補充協議經甲乙雙方單位代表簽字(蓋章)后與本協議具有同等法律效力。

　　第八條保修

　　1、保修范圍：乙方負責施工的內容；保修期一年，對非乙方責任造成的損毀，不在保修范圍之內。

　　第九條違約責任

　　乙方責任：

　　1、最高不超過10,000元逾期違約金。

　　2、如發包方未按合同規定支付工程進行款，承包方有權停止施工，并在工程進度款收到十日后再開工，工期雙倍順延，停工造成的在建工程損失、恢復施工必須的額外支出及相關的損失由發包方承擔。

　　甲方責任：

　　1、未能按照合同的規定履行自己應負的責任，開竣工日期可以順延。

　　2、工程中途停建、緩建或由于要求變更設計而造成的停工、返工，應采取措施彌補或減少損失。

　　3、工程未經驗收，建設方、發包方提前使用或擅自運用，由此而失去工程質量異議權，依法視為驗收合格。

　　4、承包方驗收通知書送達10天后發包方不組織驗收的，并視為工程已驗收合格。

　　5、不按合同規定撥付工程進度款，按銀行有關逾期付款辦法的規定其所延付金額每天按萬分之五償付給承包方，并允許承包方停工，工期相應雙倍延期。

　　6、工程經驗收合格或未經驗收提前使用后仍不支付工程款的，違約金按總造價每日萬分之十支付違約金。

　　第十條安全

　　1、乙在工程施工至交付之前的過程中，建設方、發包方人員除駐工地代表外未經現場工程管理人員許可，不得擅自進入施工現場，否則，造成其人身安全或引起其他安全事故均由建設方、發包方負責。

　　2、在施工過程中，由于承包方違章施工，違反操作規程，造成人員安全或在建工程損壞，其責任由承包方承擔。

　　3、發包方應在其認為必要的處所設立安全警示牌或安全公告欄。

　　第十一條合同份數

　　本合同修改無效。

　　第十二條

　　合同附件

　　報價單、雙方確認圖紙各兩份，雙方各執一份。

　　報價單、圖紙作為合同的一部分，與合同具有同等效力。

　　合同文件的解釋順序：本合同、工程報價單、雙方簽字認可的圖紙。

　　甲方(簽章)：乙方(簽章)：

　　法定代表人(簽字)：法定代表人(簽字)：

　　委托代理人(簽字)：委托代理人(簽字)：

　　日期：____年__月__日

　　日期：____年__月__日

鋼結構合同8

　　發包單位：______（以下簡稱甲方）

　　承包單位：______（以下簡稱乙方）

　　按照《經濟合同》及其相關條例的精神，結合本工程的具體情況，經甲、乙雙方協商達成協議如下：

　　一、工程概況：

　　1、工程名稱：新疆機場集團庫車城市候機樓

　　2、結構：鋼結構

　　3、地點：庫車縣文化路與友誼街交匯處

　　4、施工量：約為100噸

　　5、質量要求：按國家有關鋼結構工程質量驗收標準驗收，一次交驗合格。工程質量保修期為一年，保修期內出現的質量問題，乙方應按國家有關保修條款負責及時解決。

　　二、承包范圍形式：

　　1、工程范圍：鋼結構施工圖紙上所有設計工程量

　　2、承包形式：本工程以每噸7800元，已含（材料、制作、安裝運輸、吊裝除銹、損耗、輔材等費用，重量以設計理論重量為準）的形式承包本工程。

　　3、工程總價：本工程以計算總噸位為準，工程總價暫定約為78萬元整。

　　三、質量與驗收標準：

　　乙方保證質量完成施工任務，安全施工。遵守甲方的有關規章規定要求，工程完工后由甲方按照雙方約定的.質量標準進行驗收。質量標準的評定以國家或行業的質量檢驗評定標準為依據。

　　四、付款方式：

　　合同簽訂后甲方付乙方（30%）預定金，鋼結構貨到甲方工地付到（50%），鋼結構完工甲方付到（90%），工程驗收合格1個月內付清全款；具體加工時間以甲方通知為準。

　　五、其他有關事項：

　　1、為確保工期，乙方在接到甲方進行現場施工通知后及時進場，按合同要求期限按時交付工程。

　　2、乙方在施工期間，嚴格按照國家質量管理規定和甲方要求施工，若因質量不合格造成反攻的責任和經濟損失由乙方自行承擔。

　　3、乙方在施工中應嚴格按照國家和地方有關規定和法規以及甲方制定的安全生產規章制度，積極配合行業安全人員依法實施的監督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。若因乙方安全措施不力不按標準要求施工或違章操作造成安全事故的，其責任和經濟損失由乙方自行承擔。

　　4、乙方負責吊裝安裝期間一切安全責任事故及費用。

　　六、合同補充條款：

　　1、所用材料含稅票已抵扣鋼結構工程中部分工程稅金。

　　2、乙方要提供鋼結構所有主材及輔材質量合格證、出廠合格證。

　　3、進場材料如需復檢費用由乙方承擔。

　　4、所有鋼結構件的防火涂料乙方不負責。

　　未盡事宜雙方進一步協商解決。

　　本合同一式陸份，甲乙雙方各持三份，雙方簽字蓋章后生效。甲、乙雙方應嚴格按照本合同執行，若違反按照合同法執行。

　　甲方：______乙方：______

　　代表：______代表：______

　　電話：______電話：______

　　身份證號：______

　　______年______月______日______年______月______日

鋼結構合同9

　　鋼結構工程承包合同書

　　合同編號

　　甲方(發包方):

　　乙方(承建方):福建東日鋼結構工程有限公司

　　甲方現有鋼結構工程委托給乙方施工。根據《中華人民共和國合同法》以及有關規定,雙方本著平等、公正、互利的原則,經雙方協商一致簽訂本合同,以便雙方共同遵守:

　　一、工程概況:

　　1、工程名稱:;

　　2、工程地點:;

　　3、工程內容:;

　　4、工程形式:乙方包工包料(按甲方提供圖紙施工)。

　　二、技術規定:

　　工程技術標準采用行業以及相關規范標準。

　　三、合同金額:

　　本工程總造價為人民幣。本工程造價不含稅,不含報建費及報價清單以外的其它一切附加費。

　　四、付款方法:

　　(一)合同簽定后支付工程款的30%作為定金,工程款

　　(二)鋼結構材料進場后支付工程款的20%,工程款;

　　(三)鋼結構主骨架安裝完成支付工程款20%,工程款;

　　(四)鋼結構彩瓦進場付工程款15%,工程款;

　　(五)工程完工付工程款12%,工程款

　　(六)余款3%為保質金,半年付清。

　　五、雙方責任:

　　1、甲方責任:

　　乙方進入施工現場之前應做施工場地的清理,平整以及施工人員用水用電的`按駁點。協商周邊各施工工作、協助看好場內的材料及工具,協助

　　施工人員進入場所,按合同之相關規定及時支付乙方工程款,確保工程順利進行,對乙方已完成的工程進行驗收,如因甲方原因造成乙方施工停滯,則對乙方造成損失作合理、相應的補償。

　　2、乙方責任:

　　按合同要求及時組織人員進場施工,自備電源線到甲方指定的電源接駁電箱,負責施工現場的安全生產及人員的生活起居等,以及施工所用的材料、施工設備,必須按甲方確認提供的施工圖中所注明材料用料施工,不得擅自修改,按期保質完成合同工程,如發現質量問題必須返工讓甲方滿意為止,如因乙方原因造成甲方施工停滯,甲方有權做出相應處罰處理。在半年質保期間無償解決一切施工質量問題,保證甲方的正常使用,并長期免費提供技術服務。

　　六、安全責任

　　乙方進場后,要嚴格按照操作規程及有關施工安全規范進行施工,嚴禁違章施工。

　　七、違約責任:

　　合同自簽定后如單方終止合同,由終止合同一方向對方賠償由此引起的全部損失,并加罰違約金工程造價的10%。

　　八、本合同經甲乙雙方蓋章及簽字后生效,本合同一式二份,雙方各執一份,依照為憑,工程完工付清工程款后自動生效。

　　九、未盡事宜,甲、乙雙方另行商議。

　　甲方:高州市金石礦業有限公司

　　乙方:福建東日鋼結構工程有限公司

　　簽約人:

　　簽約人:

　　地址:

　　20xx年xx月xx日

鋼結構合同10

　　發包方：(以下簡稱甲方)

　　承包方：(以下簡稱乙方)

　　甲乙雙方依照有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平、誠信的原則，就建設工程事項協商如下：

　　一、工程概況

　　工程名稱：

　　工程地點：

　　工程內容：

　　工程立項批準文號：

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：

　　三、合同工期

　　開工日期：

　　竣工日期：

　　合同工期總日歷天數：

　　四、工程質量

　　1、工程質量標準：

　　2、乙方必須嚴格按照甲方提供的圖紙和說明文件進行施工，并接受甲方派駐工地代表的監督。

　　3、乙方提供_____工程驗收資料。

　　五、工程進度及工程款的支付結算

　　1、(水電、消防暫定 元)

　　2、乙方在合同簽定之日向甲方支付伍萬元人民幣的.履約保證金。

　　3、2#庫房基礎、圈梁、預埋和鋼柱、鋼梁應在甲方要求的20_________年的元月二十八日完成，如不能按時完成保證金不予退還乙方。

　　4、2#庫房主體經甲方驗收合格后，應向乙方支付工程款 元，并退還履約保證金伍萬元。

　　5、1#庫房主體經甲方驗收合格后，應向乙方支付工程款 元

　　6、工程竣工驗收后，甲方應向乙方支付總工程款的95%，剩余的5%一年后一次付清。

　　7、如甲方不能按時支付工程款，導致工期延誤，乙方有權停止施工。

　　六、施工與變更

　　1、本工程的施工及設計應按照甲方招標提供的圖紙及文件要求施工，不得擅自作出修改。

　　2、工程如需變更，甲方需書面向乙方提出說明。

　　3、施工中如發現設計有遺漏及不合理的地方，乙方應向甲方提出書面建議，并經甲方同意才能變更。

　　七、安全施工

　　1、甲方不得在施工現場堆放設備產品及易燃、易爆、危險品。

　　2、無關人員不得進入施工區域，不遵守此規定所發生的一切安全事故，乙方概不負責。

　　3、乙方必須嚴格按照建筑施工安全規范文明施工。

　　4、在安裝施工中所發生的一切安全事故，均由乙方自行負責并承擔一切費用。

　　八、違約、索賠和爭議

　　1、合同自簽訂之日起，任何一方中止合同，應向對方支付合同總造價的5%違約金。

　　2、本合同在履行過程中發生爭議，如協調意見不一致的，由當地人民法院進行裁決。

　　九、其他

　　雙方關于不可抗力的約定：

　　十、附則

　　1、本合同一式四份，雙方各執二份，由雙方法人代表或委托代理人簽字加蓋雙方公章后立即生效。

　　2、未盡事宜，經雙方協商，另行簽定補充協議。

　　甲方：乙方：

　　簽字蓋章：簽字蓋章：

　　年 月 日 年 月 日

鋼結構合同11

　　甲方：

　　乙方：

　　根據《中華人民共和國合同法》、《建筑工程承包合同條例》規定，及其他有關法律，行政法規，遵循平等、自愿、誠實信用的原則，結合本工程具體情況，雙方達成以下協議。

　　一、工程內容：東方紫園小區東熱力泵房及消防泵房地下鋼結構樓梯的制作及安裝

　　二、工期：經甲乙雙方協商，本工程從某 年 月 日至某 年 月 日，制作及安裝總工期為天。

　　三、工程總造價及付款方式

　　經甲乙雙方協商，東西兩個熱力泵房及消防泵房鋼結構樓梯的.制作安裝總價為人民幣元整。

　　本工程安裝結束日內，付工程款元，余下的元待整體驗收合格后給付。

　　三、質量及技術標準

　　所有材料必須達到合格，由乙方質檢人員現場檢測，施工質量達到國家標準。

　　四、雙方責任

　　1、甲方提供標準的施工圖紙，如有變更，及時與乙方溝通。甲方提供原材料堆放場地，提供電源，配合乙方解決施工中出現的問題。

　　2、乙方按照圖集及圖紙設計要求，按圖施工，工程質量確保合格。

　　五、安全施工

　　乙方工人進入工地，必須遵守工地的安全規范，統一安排，自備安全用品，佩戴安全帽，特別室外用電要防水，接地，配電箱要配備漏電保護器，以防為主，安全施工。如果發生安全事故，一切責任由乙方自負，甲方不承擔任何事故責任及經濟損失。

　　六、工程質量

　　1、乙方對鋼結構工程的施工安裝質量和其所提供的材料、制作的構件質量負責。

　　2、乙方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件和國家有關規范、規程、標準的要求制作施工。

　　3、本工程噴涂中灰防銹漆兩道。

　　七、本合同一式兩份，雙方各執一份，

　　甲方(公章)：乙方(公章)：

　　法定代表人(簽字)：法定代表人(簽字)：

　　 年 月 日 年 月 日

鋼結構合同12

　　甲方：（以下簡稱甲方）

　　乙方：（以下簡稱乙方）

　　經雙方友好協商，本著平等互利的原則，甲方將鋼質門生產基地建設項目中的部分小型鋼結構的制作、安裝工程委托給乙方完成。為明確甲、乙雙方的.責任和義務，特簽訂本合同，以供雙方遵守。

　　一、工程內容：山東和樂門業有限公司員工廚房墻面板、打樣室屋面保溫棉及屋面板、廢舊紙箱庫房墻面板制作、安裝工程。

　　二、工程地點：山東齊河。

　　三、工程承包方式：由甲方提供鋼材、屋面板、保溫棉、油漆及施工水電，乙方提供其余輔材負責構件制作和安裝并達到甲方要求及質檢站驗收標準。

　　四、質量標準：

　　1、《鋼結構工程制作及安裝施工規范》（GBJ50205-20xx年）。

　　2、《建筑鋼結構焊接規范》JGJ81-20xx年。

　　3、施工圖及相關技術交底。

　　五、工期：本工程制作、安裝工期為開工后20天內完成。甲供主材料到達現場之日即為開工之日。如工期延誤，每延誤一天，乙方按每日伍佰元向甲方交納罰金。（不可抗力、天氣影響及甲方原因造成工期延誤除外）

　　六、合同價款及付款方式：

　　1、合同價款：打樣室屋面板及屋檁條制作安裝包干價1000元，員工廚房墻面板、墻檁條及4扇門制作安裝包干價1800元，廢舊紙箱庫房墻面板及墻檁條制作安裝10元/平米，共112平米，合1120元。以上共計3920元。（四舍五入計3900元整）大寫：（叁仟玖佰元整）注：此價格含稅。其他臨時工作需乙方協助完成時單獨計零工，單價按150元/天計。

　　2、付款方式：待工程完工后一次性付清。

　　七、安全文明施工問題：

　　乙方在整個工程施工過程中應嚴格按照作業規范進行文明施工、嚴格管理，在此期間所發生的一切安全及質量問題均由乙方自行負責。乙方應做好建筑物的清潔衛生，做到工完場清，并在施工完成后將甲供所剩材料收集整理完全后統一移交于甲方。

　　八、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　九、未盡事宜，雙方協商解決。

　　十、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

　　甲方（蓋章）乙方（蓋章）

　　甲方法人代表：乙方法人代表：

　　電話：電話：

　　時間：時間：

鋼結構合同13

　　定做方：（簡稱甲方）

　　承攬方：______________鋼構有限責任公司（簡稱乙方）

　　根據《中華人民共和國合同法》 規定，結合本工程實際情況，雙方友好協商簽訂本合同，以共同遵守。

　　一、 加工制作內容：

　　1、 按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項目全稱為_____________________。

　　2、 制作內容：_______________________________________________________。

　　1） 主鋼構：由定做方提供鋼板材質：___________；系列___________；噸位：___________；單價約___________；

　　2）次鋼構材質：___________；噸位：___________；單價約___________；

　　3）其他：以上單價主構件進行拋丸除銹，由定做方提供油漆，刷______面漆____道，____底漆 ____ 道。

　　二、 合同價款及結算方式：

　　1、合同總價暫定為___________，（大寫）______________________（以實際決算為準）。

　　2、合同簽訂當日甲方付___________，（大寫）______________________給乙方作為合同定金（最后一次提貨時抵充貨款，如甲方定金當日未到乙方公司賬戶，本合同不予生效）。

　　3、結算方式：按合同規定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決算（以現金或轉賬）。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清，否則不得提貨。

　　三、質量要求：

　　1、乙方必須按照國家現行鋼結構制作、驗收規范（鋼結構工程施工質量驗收規范GB5025-20xx）認真加工制作，確保構件質量達到鋼結構規范要求。

　　2、乙方需向甲方提供原材料質量保證書、合格證，且質量、厚度偏差均符合國家相關質量要求。

　　3、要求第三方檢測單位為：

　　1）檢測內容：抗滑移系數實驗□ 超聲波探傷檢測□ 鋼材力學性能復驗□

　　2）其他檢測項目：

　　3）試驗檢測費用：合同價格□ 甲方自理□

　　四、交貨地點和時間：

　　1、交貨地點：甲方在 乙方廠房內 提貨。

　　2、交貨時間：_______年___月___日開始提貨。

　　五、包裝及運輸：

　　1、乙方負責裝車，裝車時應按照規定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數量的'墊木，盡量避免運輸工程中出現構件變形、油漆損傷，裝車費含在合同價內。

　　2、甲方負責運輸，運輸標志應該按要求實施（具體要求由甲方在發運前另行交底）。

　　3、運輸費用由甲方承擔，構件到位后甲方負責卸車。

　　六、雙方權利及義務：

　　1、甲方向乙方提供完整的構件圖紙兩套，并簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工制作。

　　2、甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答，并提供修改變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。

　　3、甲方如現場發現嚴重質量問題及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后24小時內趕到現場協助解決。

　　4、乙方質量問題導致返工，乙方負責修復，并承擔返工費及直接費用。

　　七、違約責任：按《合同法》相關規定執行。

　　八、合同糾紛處理方式：甲乙雙方在合作過程中，如發生糾紛，應由雙方友好協商解決，協商不成依法向銅陵市人民法院起訴。

　　九、附則：

　　1、本合同_____式 _____ 份，雙方各執_____ 份。

　　2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章，此合同有效期為_______年___月___日至_______年___月___日。

　　3、未盡事宜，雙方協商解決另補充合同。

　　甲方（蓋章）：

　　委托代理人：

　　聯系方式：

　　開戶行：

　　賬號：

　　_______年___月___日

　　乙方（蓋章）：__________鋼構有限責任公司

　　委托代理人：

　　聯系方式：

　　開戶行：

　　賬號：

鋼結構合同14

　　發包人：(全稱)

　　承包人：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律，行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本安裝工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　第一條工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、建筑面積：

　　4、工程技術參數及材料規格要求見附件1。

　　5、工程承包范圍：包括不包括

　　6、合同工期：①開工日期：大約確定為___年___月___日。正式開工日期應在場地具備施工條件，經雙方書面確認之日為準。

　　②竣工日期：經雙方確認的開工日期的第三天開始總日歷天數天內完成。 ③如遇下列情況，經發包人現場駐工地代表簽證后，工期作相應順延，并用書面形式確定順延期限。

　　a、發包人在合同規定開工日期前3天，不能向承包人交付施工場地，進場道路，施工用水或電源未按規定接通，影響承包人進場施工者。

　　b、在施工中因停水、停電連續影響8小時以上者。

　　c、發包人駐工地代表無故拖延手續而影響下一工序施工者。

　　d、未按合同規定支付預付款、工程進度款，而影響施工進度者。

　　e、因遇人力不可抗拒的自然災害(如臺風、水災、自然原因發生的火災、地震等)而影響工程進度者。

　　f、因雨天、下雪天、冬季無法施工而影響工程進度者。

　　g、因工程變更、增加工程量者。

　　h、因第三方原因造成(如土建方等)或因其他項目交叉施工等原因而影響工程進度者。

　　7、合同價款：本工程總造價計人民幣(大寫￥：元。其中該工程總造價中由承包人生產鋼結構系統造價為(大寫) ￥：元;提供鋼結構工程安裝勞務費造價為(大寫) ￥：元。該造價根據圖紙和預算，采用包工包料的方式為一次性終定價。但如果發包人設計發生變更和在施工中新增加了工程項目，總價作相應調整。

　　8、發票開具：依據國稅發[20xx]117號文件規定，由承包人生產鋼結構系統造價開具增值稅稅務發票;提供鋼結構工程安裝勞務費總價開具建筑業統一發票。

　　第二條合同價款變更、支付時間和方式

　　一、工程變更：

　　1、本合同的總造價經雙方約定后，任何一方不得擅自改變。但發生圖紙變更和發包人工程量增加時，以工程聯系單形式，可作調整。

　　2、發包人需對原工程設計進行變更在承包人沒有加工制作的前提下，應提前7天以書面形式向承包人發出變更通知。承包人按照發包人代表發出的變更通知及有關要求，進行變更。因變更導致合同價款的增減及造成的承包人損失，由發包人承擔，延誤的工期相應順延。

　　3、施工中承包人不得對原工程設計進行變更。因承包人擅自變更設計發生的費用和由此導致發包人的直接損失，由承包人承擔，延誤的工期不予順延。

　　4、合同履行中發包人要求變更工程質量標準及發生其他實質性變更，由雙方協商解決。

　　5、承包人在工程變更確定后3天內，提出變更工程價款的報告，經發包人代表確認后調整合同價款。

　　6、發包人代表應在收到變更工程價款報告之日起3天內予以確認，無正當理由不確認時，自變更工程價款報告送達之日起3天后視為變更工程價款報告已被確定。

　　7、發包人代表確認增加的工程價款為追加合同價款，與工程款同期支付。

　　二、工程款支付：

　　1、本合同簽訂之日起3天內，支付合同價款總額的%。

　　2、鋼結構進場之日起3天內，支付合同價款總額的%。

　　3、鋼結構吊裝完畢之日起3天內，支付合同價款合同總額的%。

　　4、竣工之日起3天內，支付合同價款占合同總額的。 5、6、工程保修保證金萬元，占合同總額的%，在保修期滿后3天內由發包人支付給承包人。保修期計算方：從鋼結構工程完工之日起1年。

　　7、發包人根據上述約定的時間支付工程款，如逾期，在5天內未付，承包人可向發包人發出要求付款的通知書，發包人在收到承包人通知書后仍不能要求支付，承包人可在發出通知之日起3天內停止施工，甚至有權單方終止合同，發包人承擔從逾期日第6天起按日支付該筆逾期款項0.1%的滯納金，及其他由于停工帶來的經濟損失。

　　三、工程款支付方式：

　　1、發包人支付承包人的所有工程款均以銀行匯票或電匯方式匯至承包人指定在中國工商銀行黃岡黃州支行東門分理處所開之帳戶，帳號為：，帳戶名稱為：湖北天鴻鋼結構有限公司，所有付款日期均以發包人出具的銀行匯票或銀行蓋章的電匯憑證日期為準。

　　2、發包人用其他方式支付給承包人工程款(如現金等)，發包人必須憑承包人財務部門開具收款收據支付，否則承包人不予承認。

　　第三條雙方的權利和義務

　　一、發包人的權利和義務：

　　1、發包人委派同志為駐工地項目代表，具體行使下列權利和義務。 ①下達的指令、通知由其本人簽字后，以書面形式交給承包人代表，承包人代表在回執上簽署姓名和收到日期后生效。

　　②有權對承包人工程量的增減核實確認。

　　③有權代表發包人確認設計變更或工程洽商。

　　④有權代表發包人對承包人施工工程進行驗收。

　　⑤發包人代表應按合同約定，及時向承包人提供所需指令，批準并履行約定的其他義務。發包人承擔因指令錯誤發生的費用和給承包人造成的損失、延誤的工期。未按合同約定履行義務造成工期延誤，發包人應承擔延誤造成的追加合同價款，并賠償承包人有關損失，順延延誤的工期。

　　2、發包人如需要更換駐工地代表，至少提前7天以書面形式通知承包人，后任繼續行使合同文件約定的前任的職權，履行前任的義務。

　　3、除駐工地代表外，發包人派駐工地的其他人員圴無權向承包人發出任何指令。

　　4、發包人應先辦妥國家及當地政府部門規定的一切手續，保證承包人的進場施工能順利進行，在開工前做好建筑紅線外的"三通"和紅線內的場地平整，按審定的施工組織方案或施工方案，提供在紅線圖以內距建筑不大于5米的水、電(大于千瓦)源聯系結點，并保證施工期間的需要。按規定提供不少于承包合同建筑面積10%的施工用地，承擔所發生的費用。并在開工后繼續負責解決以上事項的遺留問題。

　　如發包人未能履行應做的各面義務，導致工期延誤或給承包人造成損失的，發包人應賠償承包人有關損失，順延延誤的工期。

　　5、合同簽訂后，天內(以收簽最后一張圖紙為準)向承包人提供完整的建筑安裝施工圖套。組織承包人和設計單位進行圖紙會審，向承包人進行設計交底。該圖紙經發包人或發包人代表簽字確認后，作為承包人結算和施工的依據。

　　6、協調土建施工單位及其他專業承包單位同鋼結構施工單位各按施工組織設計要求施工所帶來的矛盾。

　　7、負責辦理質量監督站的報監、驗收工作，辦理施工所需各種證件、批件及手續;將水準點與座標控制點以書面形式交給承包人，并進行現場交驗;提供預埋地腳螺栓的測量數據，并保證數據的準確性。

　　二、承包人的權利和義務：

　　1、承包人委派同志為駐工地項目代表，具體行使下列權利和義務。

　　①承包人的要求、請求和依據合同發出的通知，以書面形式由承包人代表簽字后送交發包人代表，發包人代表在回執上簽署姓名和收到時間后生效。

　　②承包人根據發包人認可的施工組織設計(施工方案)和依據合同發出的指令組織施工。

　　2、承包人根據圖紙合同的.要求采購工程所需要的材料。并提供產品合格證及其他規定的驗收資料，承擔因施工不當或材料保管不當而造成的經濟損失。

　　3、遵守地方政府和有關部門對施工場地文明施工和施工噪音等管理規定。

　　4、承包人按有關規定，采取嚴格的安全防護措施，承擔由于自身安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，非承包人責任造成傷亡事故，由責任方承擔有關責任和費用。

　　5、在發包人協助下辦理施工手續。

　　6、負責及時與設計部門的聯系，解決安裝中的問題，對工程所需的材料、質量、進度把關。

　　第四條質量、驗收與結算

　　一、工程質量：

　　1、該工程的質量驗收標準：

　　2、承包人必須嚴格按施工圖紙，說明文件和國家頒發的有關規范、規程進行施工，并接受發包人現場監理工程師或發包人駐工地代表的監督檢查。

　　3、承包人應按工程進度，及時提供關于工程質量的技術資料，材料代用必須經過監理工程師或發包人代表同意后方可使用，承包人安裝的每一道工序質量由監理工程師或發包人代表認可后進入下一道安裝工序。

　　4、工程質量應當達到雙方約定的質量標準，質量標準的評定以國家或行業的質量檢驗評定標準為依據。因承包人原因工程質量達不到約定的質量標準，承包人承擔違約責任。

　　5、雙方對工程質量有爭議，由法定或雙方同意的工程質量檢測機構作為第三方鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任由雙方根據其責任分別承擔。

　　6、承包人對交付發包人使用的工程在質量保修期內承擔質量保修責任。但不包括因發包人處置不當引致的產品損害問題，原材料之間接損失或隨之發生的損害。對于此類情況，承包人也提供以收取材料成本費形式的維修服務。

　　二、承包人承建的鋼結構工程竣工驗收：

　　1、承包人承建的鋼結構工程具備驗收條件，承包人按國家工程驗收有關規定，向發包人提供完整驗收資料及驗收報告，承包人承建的鋼結構工程完工驗收不受其他專業承包單位(如土建等)未完工的影響。

　　2、承包人承建的鋼結構工程竣工驗收，應以施工圖紙、圖說、技術交底、紀要，設計更改通知，國家頒發的施工驗收規范和質量標準為依據。

　　3、發包人收到承包人竣工驗收報告后5天內組織有關單位驗收，并對驗收結果在3天內給予認可或提出修改意見。承包人按要求執行，并承擔由自身原因造成修改的費用。

　　4、發包人收到承包人送交的竣工驗收報告5天內不組織驗收，或驗收后3天內不提出修改意見，視為竣工驗收報告己被認可。

　　5、工程竣工驗收通過，承包人送交竣工驗收報告的實際完工日期為實際竣工日期。

　　6、發包人收到承包人竣工驗收報告后5天內不組織驗收，從第6天起承擔工程保

　　7、工程未經竣工驗收或竣工驗收未通過的，發包人不得使用。發包人強行使用時，視同交驗，達到合同約定質量標準。

　　三、工程結算：

　　1、工程竣工驗收報告經發包人認可后10天內，承包人向發包人遞交竣工結算報告及完整的結算資料，雙方按照約定的合同價款和工程變更調整內容，進行工程竣工結算。

　　2、發包人收到承包人遞交的竣工結算報告及結算資料后10天內進行核實，給予確認或提出修改意見，否則視為同意承包人的結算報告內容。發包人確認竣工結算報告后向承包人支付工程竣工結算價款。承包人收到竣工結算價款后3天內將竣工工程交付發包人。

　　3、發包人收到竣工結算報告及結算資料5天內無正當理由不支付工程結算價款，從第6天起按承包人同期向銀行貸款利率支付拖欠工程價款的利息，并承擔違約責任。

　　4、工程竣工驗收報告經發包人認可后10天內，承包人未能向發包人遞交竣工結算報告及完整的結算資料，造成工程竣工結算不能正常進行或工程結算價款不能及時支付，發包人要求交付工程的，承包人應當交付;發包人不要求交付的，承包人承擔保管責任。

　　第五條違約和爭議

　　一、違約：

　　1、發包人違約。當發生下列情況時：

　　①發包人不按時支付工程預付款

　　②發包人不按合同約定支付工程款，導致施工無法進行;

　　③發包人無正當理由不支付工程竣工結算價款;

　　④由發包人原因造成工人誤工、機械停滯累計超過8小時以上者;雙方約定發包人賠償給承包人損失的計算方法：誤工費計人民幣：元/人，每天機械停滯臺班費：元/天。

　　⑤發包人不履行合同義務或不按合同約定履行義務的其他情況。

　　發包人按《合同法》規定承擔違約責任，賠償因其違約給承包人造成的經濟損失，順延延誤的工期。

　　2、承包人違約。當發生下列情況時：

　　①承包人原因不按照約定的竣工日期或同意順延的工期竣工;

　　②因承包人原因工程質量達不到約定的質量標準;

　　③承包人不履行合同義務或不按合同約定履行義務的其他情況。

　　承包人按《合同法》規定承擔違約責任，賠償因其違約給發包人造成的損失，雙方約定承包人賠償給發包人損失的計算方法：延誤工期從約定完工之日第三天起，承擔元/天逾期違約金，但最高不超過合同總價的3%。

　　二、爭議：

　　發包人、承包人在履行合同時發生爭議，可以和解或友好協商調解。協商不成可向承包方所在地人民法院解決。

　　第六條不可抗力、保險

　　一、不可抗力

　　1、不可抗力：指戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或其它非發包人、承包人責任造成的爆炸、火災，以及災害性的風、雨、雪、地震等對工程造成自然損害的自然災害。

　　2、不可抗力發生后，承包人應在24小時內向發包人代表通報。如受害情況繼續發生，承包人應每隔2天向發包人報告災害情況，直到災害結束。

　　3、工程本身的損害由發包人承擔，人員傷亡由其所屬單位負責，并承擔相應費用。

　　4、承包人設備、機械的損壞及停工的損失，由承包人承擔。

　　5、所需清理修復的工作，雙方另簽協議。

　　二、保險

　　1、由承包人負責本工程項目施工安裝過程中的承包人所派的安裝人員的人身保險。但承包人不負責安裝現場第三方人身保險;

　　3、由發包人負責本工程的工程險。

　　第七條工程停建或緩建

　　由于政策變化、不可抗力以及發包人，承包人雙方之外的原因導致工程停建或緩建，使合同不能繼續履行，承包人應妥善做好已完工程的移交工作;按發包人要求將自有機械設備和人員撤出施工現場。發包人應為承包人撤出提供必要條件，支付以上的經濟支出，并支付承包人有關損失和承包人已完工程的工程款。

　　第八條合同文件及解釋順序

　　1、合同文件應互相解釋，互為說明，其組成和解釋順序如下：

　　1)、本合同條款;

　　2)、洽商、變更等明確雙方權利義務的紀要、協議;

　　3)、招標承包工程的中標通知書、投標書和招標文件;

　　4)、工程量清單或確定工程造價的工程預算書和圖紙;

　　5)、標準、規范和其它有關技術資料、技術要求。

　　2、當合同文件出現含糊不清或不相一致時，在不影響工程進度的情況下，由雙方協商解決，雙方意見不能一致，按第五條爭議規定解決。

　　第九條其它

　　一、合同份數：

　　本合同一式份，雙方各執份，具有同等法律效力。

　　二、補充條款：

　　四、合同生效：

　　合同訂立時間：___年___月___日

　　合同訂立地點：本合同雙方約定：生效，在竣工結算、發包人工程款除保險金外支付完畢，承包人將工程交付發包人后，除保修條款仍然生效外，其它條款即告終止，保修期滿后，保修條款終止。

　　發包人：(公章) 承包人：(公章)

　　___年___月___日：

鋼結構合同15

　　發包方（以下簡稱甲方）：______

　　承包方（以下簡稱乙方）：______

　　經甲、乙雙方現場勘查、協商，在遵照平等、自愿、公平和誠信的原則下，就鋼結構拆除工程，雙方達成以下協議：

　　第一條：工程概況

　　拆除工程位于臨朐綜合中學建設指揮部辦公室。

　　第二條：工程承包范圍

　　屋面鋼結構支撐、鋁門窗。

　　第三條：工期

　　1、合同工期：

　　2、開工日期：

　　3、完工日期：

　　第四條：質量標準：

　　1、乙方必須按照甲方的要求，將拆除下的鋼結構進行拆解、托運。

　　2、乙方應文明施工，切實做好做好安全防護；

　　第五條：工程價款及付款方式

　　工程價款按拆除鋼結構物料抵扣拆除費用一次性包死，合同總價約為：______元（價款包含人工費、機械類、管理費、人員保險金。）

　　第六條甲方責任和義務

　　甲方負責拆除鋼結構的協調施工監督等工作；

　　第七條：乙方責任和義務

　　1、乙方進場后，必須聽從甲方管理人員的協調指揮；

　　2、乙方管理人員施工前必須對施工人員進行安全交底；

　　3、乙方必須指派有經驗的專職安全員做好安全拆除施工監督，確保拆除施工在安全狀態下進行；

　　4、乙方人員應采取嚴格的安全防護措施，承擔由于自身安全措

　　施不力造成事故的`責任和因此發生的費用；

　　第八條：合同爭議、解決方式

　　1、雙方如有爭議，雙方應友好協商解決，協商解決不成時，應提交當地勞動仲裁部門裁決或工程所在地人民****起訴。

　　第九條：其他

　　1、合同自雙方簽字起生效，合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。

　　如單方違約，違約方承擔一切責任。

　　甲方：______乙方：______

　　代理人簽字：______

　　______年______月______日______年______月______日

【鋼結構合同】相關文章：

鋼結構合同03-09

鋼結構合同06-10

鋼結構施工合同03-26

鋼結構廠房合同03-02

鋼結構合同[集合]07-05

鋼結構包工合同02-27

鋼結構工程合同02-27

鋼結構安裝合同06-11

安裝鋼結構合同05-19

[推薦]鋼結構合同07-26