房裝修合同
隨著時間的推移，關于合同的利益糾紛越來越多，它也是減少和防止發生爭議的重要措施。那么一份詳細的合同要怎么寫呢？以下是小編為大家整理的房裝修合同，僅供參考，歡迎大家閱讀。
房裝修合同1
委托方(甲方)：____________
身份證號：________________________________
承接方(乙方)：____________
身份證號：________________________________
工程項目：_____________________________________________________________。
甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢。
為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以便共同遵守。
第一條、工程概況
1.工程地址：__________________________________________。
2.施工內容：___________________________________________。
3.委托方式：___________________________________________。
5.工程開工日期：______年_____月______日
6.工程竣工日期：______年______月______日
工程總天數：________天
第二條、工程價款
工程價款(金額大寫)___________________元
第三條、保修期
保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為____個月。
第四條、違約責任
1.合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的______%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。
2.在保修期內乙方應保證在甲方電話或書面通知其維修起24小時內上門服務，如有違約應按合同總金額______%支付違約金。
第五條、爭議解決
1.本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的'前提下，雙方應協商解決。
2.當事人不愿通過協商、調解解決，或協商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向武昌區人民法院提起訴訟。
第六條、合同生效
1.本合同雙方蓋章，簽字后生效。
2.本合同一式______份，甲乙雙方各執______份。
甲方(簽字/蓋章)：____________________
聯系方式：___________________________
____________年__________月_________日
乙方(簽字/蓋章)：____________________
聯系方式：___________________________
____________年__________月_________日
房裝修合同2
建設單位（甲方）：___________________
設計單位（乙方）：_________________
甲方有一套位于__________________的'商品房，現委托乙方對該商品房進行室內裝修設計。
一、設計名稱：室內裝飾設計。
二、施工地點:______________________________
三、設計內容：
1、設計房間內裝飾方案（包括提供3張效果圖）；
2、如果需要增加效果圖按每張300元計算；
3、制作房間內裝飾施工圖；
4、按需要提供施工現場修改及調整圖紙；
四、設計造價費：按業主提供的圖紙按實際的建筑面積計算_____________平方，設計費________________平方/元，合計人民幣約：______________元;大寫: ________________元正（設計費不含稅金；）
五、付款方式：甲方確認合同后應付設計費50% ___________元；確認效果圖后應付設計費30%______________元;確認施工圖后應付設計費20%_______________元) ;如果沒有交清費用甲方不能帶走設計效果圖與施工圖。
六、設計期限：從甲方繳交設計定金之日起________天內完成。如因甲方改變設計方案、設計費不到位及不可抗力的因素，設計順延。
七、另加：如果甲方將裝修交于乙方裝修，所有的設計費用自動轉入施工費用，不再收取設計費。
甲方：______________________
乙方：__________________
簽約代表：
簽約代表：
聯系電話：
聯系電話：
簽約日期：
簽約日期：
房裝修合同3
甲方：
乙方：
經甲乙雙方友好協商，雙方達成如下協議，共同遵守。
一、甲乙雙方于20xx年3月14日簽定的《裝修施工合同》即日終止。
二、甲方支付的設計定金人民幣1000元，首付工程款18550，兩項合計人民幣19500元。
三、乙方前期工程費用如下：
1.水電安裝工程：11182.77;
現已完成工程按總價11182.77*80%=8946.00元
2.設計費：123平方米*25元/方=3075.00元;
3.拆墻及清運費：527.15元;
4.材料搬運費：330.00元;
5.兔寶寶材料約6620元;
合計人民幣共：19500元;
四、前期工程的水電、板材的`材料款及人工費由乙方負責，與甲方無關，水泥、沙石及磚塊材料由甲方房子承擔支付，甲乙雙方互不要求工程的款項收取和退回。
五、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，自簽字之日起生效。
甲方簽字：
日期：
乙方簽字：
日期：
房裝修合同4
收包圓（級萁）：
癡圓（乙圓）：
甲、乙雙圓經沒有戰洽商戰協商，級萁決定將居室拆潢收包給乙圓。為包督工程順利遏制，依照《摯人仄易遠共戰國開同法》及穎ヘ法律、法規的劃定，甲、乙雙圓正在劃1、志愿、協商分歧的根柢上，便居室拆潢穎ヘ手嗡，達成以下戰講，以便配開依照。
第一條：工辰才略
1.工程天紙焙___________________________________
2.居室規格：房型______層（式）______室______廳______廚______衛，總計施工里積____________仄圓米。
3.施工內容詳睹本開同附件（一）〗砸庭拆潢施工內容單》戰施工圖。
4.癡格式：雙圓商定回支以下第_________種格式：
（1）乙圓包工、包齊數原料；
（2）乙圓包工、部門包料，級萁供給部梅適料；
（3）乙圓包工、級萁包齊數原料。
5.工潮工日期：______年______月______日
6.工程降成日期：______年______月______日
工程總天數：________天
第兩條：工程價款
工程價款（金額除夜寫）___________________元，詳睹本開同附件（兩）〗砸庭拆潢工程質烈に惚懟貳
1、原料款__________元； 2、人 工 費__________元；
3、設念費__________元； 4、施工渾運費__________元；
5、搬卸費__________元； 6、管 理 費__________元；
7、其他用度（標明內容）______________元。
第三條：量量要供
1.工程操做尾要原料的種類、規格、稱吸、數目，經雙圓具名認可。
2.工程驗支尺度，雙圓贊同參照國產業編干劃定真止。
3.施工中，級萁如有特地施工項目或特地量量要供，雙圓應確認，刪減的用度，應另簽訂補償開同。
4.凡是由級萁自止采估閱原料、裝被霈產物量量由級萁自年夜；施工量量由乙圓當真。
5.級萁如自票少程監理，須正在工潮工前報告乙圓，以便于工做銜接。
第四條：原料供給
1.乙圓須寬厲依照國家穎ヘ價格條例劃定，對本開同中所用原料一概施止稀碼標價。級萁所供給的原料均操做于本開同劃定的拆潢工程，非經級萁贊同，沒有得挪做他用。乙圓如挪做他用，應按挪用原料的單苯咱款賺償給級萁。
2. 乙圓供給的原料、設備如沒有搖率量量要供，或規格有好異，應停止操做。如已操做，對工程釀秤弈義ё倬由乙圓當真。
3.級萁當真采購供給的原料、裝被霈該當是相宜設念要供的及格產物，并應按時供給到現場。如延期到達，施工期順延，并按耽延工期處獎。原料經乙圓驗支后，由乙圓當真保管，因為保管沒有妥而組成義ё伲由乙圓當真賺償。
第五條：付款格式
1. 開同簽訂后，級萁即付 ％工程原料款戰施工工費的 ％；當工期進度過半（ 年 月 日），級萁即第兩次付％工程原料款戰施工工費的 ％，殘剩 ％悲迎級萁對工程降成驗支后結算（注：施工工費搜羅野生費）。
2.工程施工中如有項目刪減或需供變更，雙圓應簽訂補償開同，并由乙圓當真開具施工變更令，報稿┕すぬ斕閉嬡恕
3.級菹蒲按本開同規霸猶日預出工程價款的，每過期一天按已付工程價款額的1％付出給乙圓。
4.級萁正在居室拆潢中，如背銀止按皆冬須將按掀的憑據及相閉文件（復印件）交給乙圓。
第六條：工程工期
1.假定果乙圓啟事此提早降成，逐日按工費的1％做為背約金獎款付出給級萁，直至工費扣完為止并賺償給級萁釀秤弈真踐經濟義ё佟＜俁ü級萁啟事此提早降成，每提早一日，以拆潢工程價款中野生費的1％做為誤工費付出給乙圓 元。
2.由級萁自止遴選的原料、裝被霈果量量沒有及格而影響工程量量和工期，其返工費由級萁包袱，因為乙圓施工啟事組成量質變略冬其返工用度由乙圓包袱，工期波動。
3. 正在施工中，果工程良飪標題成績、雙圓定睹紛歧而組成罷工，均沒有按誤工或提早工期論處，雙圓應自動要供穎ヘ部門調解或仲裁部門和諧、措置，盡快處理膠葛，以繼絕施工。
4.施工中假定果級萁啟手為供重新返工的，或果級萁變動施工內容而耽延工期的，均需簽證，級萁須包袱齊數施工用度，如果乙圓的啟事組成返工，由乙圓包袱任務，工期波動。
5.施工中，級菹蒲經乙圓贊同，擅自報稿┕と嗽憊止變動施工內容所激起的良飪標題成績戰耽延工期，級萁自年夜任務。
第七條：工程驗支
1.工程量量驗支，除藏藏工程需分段驗支中，待工程齊數終了后，乙圓構造級萁遏制降成驗支。驗支及格后雙圓操持工程結算戰邑蘋足絕。
2.乙圓報告級萁遏制工序驗支及降成驗支后，級萁應正在三天內前去驗支，過期視為級萁自動放棄權益并視為驗支及格，如有標題成績，級萁自年夜任務。級萁自止搬進進住，視為驗支及格。
3.級萁如沒有能正在乙圓指按時限內前去驗支，應實時報告乙圓，另定日期。但級萁應認可工序或工程的降成日期，并包袱乙圓的扼守費戰相閉用度。
第八條：其他事項
1. 級菹棋務
（1）必須供給經物業管理部門認坑弈房屋仄里圖及水、電、氣線路圖，或由級萁供給房屋仄里圖及水、電、氣線路圖，并背乙圓遏制現場交底。
（2）兩次拆潢工程，應齊數騰空或部門騰空房屋，斷根影響施工抵章興礙物。對只能部門騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等，須回支需供的保護要收，均需與乙圓操持足絕戰包袱用度。
（3）如確侵硅供拆、改本構筑物挨算或設備、管線，應背地點天房管部門操持足絕，并包袱穎ヘ用度。施工中如需一時操做公用部位，應背鄰里挨好召喚。
2.乙興棋務
（1）應自動出示企業開業執照、會員證書或施工資質；包辦開業員必須有法人代表的奉供證書。
（2）指派 為乙圓工天代表，（ 為木匠項目當真人、 為水電安拆項目當真人、 為水泥工項目當真人、 為墻里油漆工項目當真人、為泛昧窗網安拆項目當真人）當真開同施止，并霸營同要供構造施工，保量保量天按期完成施工任務。
（3）當真施工現場的安然，寬防水災、佩證上崗、文明施工，并停止果施工釀秤弈管講梗塞、滲漏水、停電、物品譽壞等事變產死而影響他人。萬一產死，必須盡快當真建復或賺償。
（4）寬厲施止開同，施止諾止工期，假定果提早降成，如脫料、窩工或借端誘使級萁墊資，舉查后均按背約論處。
（5）正在拆潢施工范圍內背包管建任務，保建期自工程降成級萁驗支及格之日算起，為12個月。
第九條：背約任務
以上條目系甲、乙雙圓志愿達成，雙圓應自發依照；如有一圓背約時，獎背約圓背約金為開同總價款的％并賺償果其背約給對圓釀秤弈真踐經濟義ё佟
第十條：爭議處理
本開同施止時期，雙圓如產死爭議，正在沒有影響工程進度的條件下，雙圓應協商處理。當事人沒有愿經過進程協商處理，或協商處理沒有成時，可以或許依照本開同商定背人仄易遠法院提起訴訟。
第十一條：開同的變更戰停止
1.開同經雙圓具名死效后，雙圓必須寬厲依照。任何一圓需變更開同的內容，應經雙圓協商分歧后重新簽訂補償戰講。
2.施工進程中任何一圓提出停止開同，須背別的一興圃書里情支貫出，經雙圓贊同操持渾算足絕，訂坐停止開同戰講后，可視為本開同消弭。
第十兩條：開同死效
1.本開同書及開同附件，自甲、乙雙圓具名（蓋章）之日起死效。
2.補償開同與本開同具涌一法律效力。
3.本開同書（搜羅開同附件、補償開同）一式三份，甲、乙雙圓各執一份, 開同搜檢處保存一份；三份具涌一法律效力。
級萁（業主）： （簽章） 乙圓： （簽章）
居處天紙焙 企業天紙焙
又編碼： 又編碼：
工做單元： 法人代表：
奉供代庖代庖署理人： 奉供代庖代庖署理人：
電 話： 電 話：
簽約天紙焙 簽約日期：
開同附件（一）〗砸庭拆潢施工內容單》戰施工圖-----------略
開同附件（兩）〗砸庭拆潢工程質烈に惚懟---------------略
開同附件（三）《拆建杜盡隱現以下十除夜偷工減料征象許鑰嚅》
1、乙圓許愿正在為級萁拆建時，杜盡隱現以下10除夜偷工減料征象：
1、墻里刷漆
乳膠漆是古晨最多睹的墻里拆潢原料，正在詳峽喋工中可以或許遏制涂刷、輥涂或噴涂。假定工人正在施工時沒有瘸碌或閉于了事，常會隱現渺小的色好。特地是色彩較深的乳膠漆更會呈現這類標題成績。
2、下水管路
施工隊正在遏制拆建時，偶然為林Ъ費事，將露有除夜量水泥、沙子戰混凝土碎塊倒進下水講。何等做的直接了局便是寬峻梗塞下水講，組成廚房和衛死間果下水沒有暢而跑水。又供工程雖然正在末了驗支時出有標題成績，但老是隱現下水沒有暢的標題成績。
3、電線接頭
電工正在安拆插座、開閉戰燈具時，沒有按施工要供接線。特地正在斲喪者操做一些耗電量較除夜的熱水器、空調等電器時，組成開閉、插座收燒以致銷譽，給斲喪者帶去了很除夜的`義ё佟
4、墻天磚展掀
展掀墻天磚是一個足藝性較強的工序。假定工人們偷工減料的話，最隨便隱現瓷磚空飽、對縫沒有齊等標題成績，別抵章飯掀瓷磚用的水泥戰粘接劑也有講求，假定配比步璜允頤揮嗅隱現脫降等標題成績。
5、墻里剔槽
暗埋管線便必須正在墻壁戰空中上開槽，才氣將管線埋進。少數工人正在遏制開槽操縱時悍戾施工，沒有但破壞涼ㄖ啟重挨算，借有可以或許給周圍的其他管線組成譽壞。
6、接縫建飾
正在一些墻里與門、窗戶的對接處，戰兩種沒有開色彩涂料對接的天圓，也正是工人們常常閉于了事的地點。您常常會看到乳膠漆與木做之間的涂料彼此混雜，接縫處隱細髦種標題成績。
7、電線脫管
正在家庭拆建施工中，幾遠統統電線皆是脫正在PVC管中，暗埋正在墻壁內。是以電線脫進PVC管后，斲喪者根柢看脖茫而且調換比較易。假定工人正在操縱中沒有瘸碌，會招致電線正在管內扭結，組成用電隱患。假定工人故意偷工減料，便會操做帶接頭的電線或將急秤掮線脫正在同一根PVC管內。
8、小里措置
所謂“小里”，便是一些斲喪者眼睛看沒有到，又沒有太寄看的小天圓，比方戶門的上沿、窗臺板的上里，熱氣罩的里里等天圓，又供工人正在那邊便會偷工減料，以致會沒有做任閡央置。
9、空中找仄
又供房屋的空中步杌仄整，正在拆建種硅供重新找仄。假定工人步杌細致或故意細制濫制，便會組成“越找越沒有仄”的標題成績，而且施工中操做的水泥沙漿借會除夜除夜刪減空中荷載，給樓體安然帶去隱患。
10、基底措置
正在涂刷乳膠漆、展掀墻天磚之前，必定要做搖鱷底措置。又供工人正在施工時正在畝探里偷工減料，沉則組成墻里沒有仄整，乳膠漆涂刷后有色好，重則乳膠漆變色脫降，或瓷磚粘掀沒有牢。
2、本開同附件三系甲、乙雙圓志愿達成；若隱現沙脈10除夜征象之一時，則視為乙圓背約，由乙圓霸營同總價款的％拜托背約金并賺償給級萁釀秤弈真踐經濟義ё佟
級萁（業主）： （簽章） 乙圓： （簽章）
居處天紙焙 企業天紙焙
又編碼： 又編碼：
工做單元： 法人代表：
奉供代庖代庖署理人： 奉供代庖代庖署理人：
電 話： 電 話：
簽約天紙焙 簽約日期：
房裝修合同5
建設單位(甲方)：___________________
施工單位(乙方)：___________________
甲方有一套位于__________________的商品房，現委托乙方對該商品房進行室內裝修。該工程實行包工包料形式。乙方按甲方的要求對該商品房的裝修進行設計(附相關圖紙及工程項目預算一份)。
一、工程名稱：___________________
二、施工地點：________________________________
三、工程內容及工程量：本工程屬包工包料形式。施工項目以預算表項目為準，施工中如有漏報項目或增加項目，則按實際結算項目數量結算工程款。
四、工程總造價：按圖紙及工程項目預算表甲乙雙方暫定工程總造價合計人民幣約：______________元; 大寫: ________________________元正(工程款不含稅金;裝修工程款以最終結算數量計算。)
五、付款方式：甲方應于________年_____月_____日先付給乙方(工程定金)總工程款的30% ___________元; _______年_____月____日(水電基礎工程驗收合格后)支付總工程款的20%______________元 ; ________年_____月_____日(泥水工程驗收合格后)支付總工程款的20%_______________元) ; _______年______月____日(木工工程驗收合格)支付總工程款的20%_______________元); _______年______月____(批灰工程驗收合格)支付總工程款的10%______________元)。
六、施工期限：從甲方繳交工程定金并水電開通之日起________天內完成。如因甲方改變設計方案、工程款不到位、甲方材料供應不及時或遇臺風、暴雨、火災等不可抗力的因素，工期順延。
七、保修期：保修為 年，保修期內屬工程質量損壞，乙方需無償保修。工程完工經甲方驗收合格后簽定“工程移交報告和質量保修協議”(如屬人為損壞或天然災害問題，不在保修范圍之內)。
八、責任：(1)因甲方修改圖紙或變更施工方案而造成的工期未能按期完成及材料、人工損失等費用由甲方負責。若乙方在未經甲方同意下改變施工方案，所造成的損失由乙方負責。施工方案的變更以雙方簽定的變更項目為準。
(2)甲方應提供具備施工條件的`現場以及水、電源接口(水電費用由甲方負責，施工用設備由乙方自行負責)，清除影響乙方施工的障礙物。并負責辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(費用由甲方負責)。
(3)乙方需指定施工負責人，非經甲方同意，乙方不能頻繁撤換主要管理人員和技術人員。并保證施工安全、及防火安全，若由乙方原因造成的事故損失由乙方負責。
(4)如由于甲方所選購的材料導致施工質量出現問題的，所造成的損失由甲方負責。
(5)工程未經雙方驗收確認,甲方不能入住,否則示為甲方驗收合格，乙方只對甲方履行保修責任。
(6)附工程的驗收標準(水電、泥水、木工、批灰部份)
九、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。由雙方簽字后生效，全部工程結算后自行終止。
甲方：__________________________ 乙方：__________________________
簽約代表：______________________ 簽約代表：______________________
聯系電話：______________________ 聯系電話：______________________
簽約日期：______________________ 簽約地點：______________________
房裝修合同6
上訴人（原審被告）：XX置業顧問有限公司
地址：XX市ZZ區美湖路ZZ號
法定代表人：
被上訴人（原審原告）： Z女士
地址：XX市XX區XX街
原審被告：XXA房地產開發有限公司
地址：XX市XX區XX東路XX號
法定代表人：
上訴請求：
1、撤銷原審判決之第一、二項，改判駁回被上訴人的全部訴訟請求；
2、改判由被上訴人承擔本案一審及二審全部訴訟費用。
上訴人XXV置業顧問有限公司、XXA房地產開發有限公司與許《委托購房及裝修咨詢合同》糾紛案件，上訴人不服原審判決之第一、二項，特提起上訴，具體事實與理由如下：
一、上訴人已經充分履行了委托合同項下的裝修咨詢義務，原審認定事實不清。
首先，上訴人委托合同項下義務為提供裝修咨詢服務，而不是進行實際的裝修施工。
其次，上訴人已經為許華提供了XX苑精裝修選集。該選集根據不同戶型及各個類型的潛在客戶群，分別制作了不同風格及多元功能的裝修方案，該選集并附有各方案項下之圖紙，可以說，上訴人已經充分、有效、善意的履行了裝修咨詢義務。
最后，至于裝修方案最終未能付諸實施，原因并不在上訴人或者同洲公司，而在許華，原因正是許華不履行認購書、拒絕簽署正式的商品房買賣合同。
因此，上訴人已經充分履行了委托合同的裝修咨詢義務。
原審法院并未對上訴人充分履行裝修咨詢服務義務的事實予以認定，系屬認定事實不清。
二、委托購房及裝修咨詢合同已因合同相對方均充分履行合同義務而終止，不存在單方解除的前提，原審適用法律錯誤，并導致了錯誤判決。
前已述之，上訴人充分履行裝修咨詢服務義務，那么，根據合同法第405條“受托人完成委托事務的，委托人應當向其支付報酬……”及合同約定，上訴人就應該依約足額相應報酬，事實上，許華也付清了相應的裝修咨詢報酬。因此，委托購房及裝修咨詢合同已因相對方均充分履行合同義務而終止，客觀上不存在委托人單方解除委托合同的前提。
反觀原審判決，在認定上訴人與許華之間就裝修咨詢事項的'委托關系的情況下，逕行根據，合同法第四百一十條“委托人或者受托人可以隨時解除委托合同。因解除合同給對方造成損失的，除不可歸責于該當事人的事由以外，應當賠償損失”的規定支持了許華解除合同的訴求，系屬適用法律錯誤。
總之，上訴人認為，原審認定事實、適用法律均有誤。委托購房及裝修咨詢合同已因合同相對方均充分履行合同義務而終止，上訴人獲取報酬有充分的事實與法律依據，無需向許華退還任何款項。請貴院支持上訴人的全部上訴請求。
此致
XX市中級人民法院
上訴人：XX置業顧問有限公司
（蓋章）
日期：20 年 月 日
房裝修合同7
甲方（以下簡稱甲方）：____________________
乙方（以下簡稱乙方）：____________________
甲、 乙雙方經協商一致，本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原則，遵照《合同法》及有關法律、法規之規定，就裝修承攬合同達成以下約定，供雙方共同遵守：
一、工程概況
1、甲方將_______房屋裝修工作，交由乙方完成，乙方將根據自己專有的技術完成本合同約定內容。
2、分項工程單價：
1、仿瓷：_____元每平方米（含材料及人工）。
2、乳膠漆：_____元每平方米（含基層膩子及人工）。
3、墻紙粘貼：_____元每平方米。
4、清水漆：_____元每平方米（噴漆，門及其他道具的線條不另計費）。
5、以上單價均按實際著漆面積計算，造型頂按水平投影面積按實計算，不按展開面積計算，不按板材計算。
3、工程量：按工程驗收的實際工程量計算。
4、施工工期：合同簽訂之日起計算工期，總工期為_____天。
二、付款方式
1、乙方進場7天后由甲方支付所完工程量工程款的_____%作為工程前期借支款。
2、工程竣工交驗合格，甲方向乙方支付合同總價款的_____%，剩余_____% 為工程質保金，質保期為_____ 個月。
三、甲方責任
1、辦理好工程開工的手續，提供工程地質資料和工程施工圖。
2、工程所需的所有原材料由甲方提供并保證質量；
3、甲方負責工程所需資源，如施工用水、電和庫房等工作必備條件，開通施工場地內運輸道路，拆除現場內障礙物；
4、在乙方確保質量和工期任務完成的前提下，按合同規定付款給乙方，不得無故拖欠；
5、甲方對乙方施工現場進行監督工作，對乙方違反有關安全、質量、文明施工等規定的行為有權進行警告、罰款等處罰；
6、甲方項目部根據工程總進度的要求進行施工安排，乙方應當服從甲方安排及管理。
四、乙方責任
1、按照甲方的技術要求進行施工，接受甲方相關人員的監督與技術指導，根據現行的.國家建筑安裝工程質量評定標準和施工驗收規范，嚴格按照施工圖或設計變更進行施工，不得擅自更改圖紙，保質保量的完成任務，如因工程出現質量問題則由乙方承擔相應責任；
2、乙方應當以自己的設備（設備需自備）、技術和勞動力完成本工程的全部工作，不得轉包，乙方可根據工程需要聘請他人幫助完成，乙方聘請的工人與乙方屬于雇傭關系，乙方及聘請人員在工作過程中發生的一切財產或人身損害均由乙方自行負責；
3、乙方要保證材料利用率，不得浪費、破壞，不得更換甲方提供的原材料；
4、乙方應遵守甲方有關施工安全等相關規定，做到文明施工、安全施工。
五、質量要求
1、嚴格按照甲方要求施工。
2、仿瓷墻面必須平整光潔（即壓光）。
3、需要做乳膠漆的部位必須平整且著漆均勻、手感舒服。
4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。
5、木制道具清水漆必須噴。
6、乙方交付的工作成果不符合國家的質量要求應當無條件整改，給甲方造成的經濟損失由乙方承擔賠償責任；
7、驗收標準，按國家現行驗收標準執行，工程驗收不合格，乙方負責返工并按合同約定承擔違約責任；
8、甲方在使用過程中，如出現工程質量問題，乙方應在接到甲方通知后3日內組織人員維修，超過3日乙方未進行維修的，甲方可另請他人，費用由乙方承擔。
六、安全施工與檢查
1、乙方負責對其施工人員進行安全教育，應遵照工程建筑施工有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受上級及甲方、監理等安全檢查人員依法監督檢查工作；
2、乙方應嚴格按照甲方的安全制度與施工流程工作，采取必須的安全防護措施，消除事故隱患，施工中如造成乙方施工人員和其他人員的安全事故，所有責任由乙方承擔，并承擔由此產生的其他一切費用；
3、施工進程中，甲方有權監督乙方執行項目的安全制度和安全規定，對于違反項目安全制度規定的行為和安全隱患，甲方有權要求乙方整改并限期完工，乙方同時還應接受與其他施工人員同等的處罰。
七、違約責任
1、違反本合同約定，給對方造成損失的，應當賠償對方全部損失，同時向對方支付違約金_____% ；
2、乙方應在約定的時間完成工作成果，除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外，乙方不得延長工程期限；如因甲方原因造成工期延誤，則工期順延，由此造成的誤工費由甲方承擔，以簽證單為依據；因乙方原因造成工期延誤，給甲方造成損失的，應承擔相應的賠償金，同時每延誤一天，乙方應按合同總價款的_____%向甲方支付違約金，延誤超過 2 天時，甲方有權解除本合同，并不再支付合同尾款。
八、合同解除
1、合同履行完畢后，本合同自動解除；
2、合同履行過程中，經雙方協商一致，可提前解除本合同；
3、合同履行過程中，如發生不可抗力因素，導致本合同無法繼續履行，任何乙方均可要求解除本合同，無需承擔違約責任。
九、合同履行過程中如發生爭議，雙方應協商調解，協商不成的，應向甲方所在地人民法院提起訴訟。
十、合同履行過程中，有未盡事宜，經雙方協商一致，可簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。本合同一式_____份，甲乙雙方各執_____份，自雙方簽字蓋章之日起生效，合同附件作為本合同的組成部分，具有同等法律效力。
甲方（簽章）：_____________乙方（簽章）：____________
__________年________月____日__________年________月____日
房裝修合同8
發包方：
承包方：
甲乙雙經友方好商協甲，方決委托定乙進方住行裝房，為保護雙方修合法權益，結的本合程的具體工情，況方達成雙下協議，如共同遵守。
一、程工況概
一、飾裝施工點地：
二、房結住構：房廳套，施工積面平方米
三、裝飾工內施：容屋房所有飾裝工程。
四、包承式：包工包方料。
五、工：期自20__年__月__日開工至20__年__月日工，竣期工__日。
二、程價工款結及算的定約
一、程總價工：￥42000元，0大（人寫幣民：）肆拾貳萬整元
二、工款付程方式款按下方式列支付：
（1）第一，對預次設算計認簽訂可合同之，日付支00100元金訂，第二付次時扣除款。
（2）第二，在9月01日前支3付萬8元
（3）當天支付程總造工價的余款。
三、于材關料應供的約定
一、方乙責本工程的'負材料采購，所采供應的材購、設備料，為符合應計要求設合的同產品。
二、方乙購采裝飾材的、設料，均應用備于本合規定同的住裝飾，宅非經甲同方意不，得挪作他用如乙方。違此反定規，應按用材挪料、備價設款的倍雙補給償方甲。
三、方乙應供材料、的備，設不符合質如量要求規定或有差，應禁異止使用如。已用使，對工程造的損失成由方乙責負。如乙提供方的材、設料備系偽為劣品產應，材料、按設價備款的.倍雙償補甲方。
四、于工關程量質及驗的收定約
一、本工程行D執J08－6B2－7《9宅住筑建裝飾工程技規程術》DB、31/T031999《住x裝宅飾修裝收驗標》準市建設和政主管行門制部的其它地方定準標、量評定質收標準。
二、在施工過中程，方甲提設計修出意見改及減增工項目時須提程與前方聯乙，雙方同系后意方能，進該行項目施的，由此影響工竣工日期甲，乙方雙定商。
三、程驗收工、乙雙甲應方及辦時隱蔽工理和程中間程工的查檢與收驗續手，甲方不能預約規定按期日加參驗收由乙方，組織人進員行收，甲方驗予應承認。事，若甲后方要復驗，乙求方應按求要辦理復。若驗復合驗格其復，驗返工費用由及方甲承擔，工也期順予。
四、工竣工程乙：方應前提天通知甲方三驗，甲方收自接應到通知三內日織驗收組如甲方在。定時間規不內組織驗收須能及時通知方乙另定，收驗期。
五、關安有全產生和防的火定約甲方供的提工施紙或做圖法明及說工施地應場合防火符防事故的、要，主求要包電氣線括、煤氣管路道、自水來其它和管暢通道合格。
方在施乙中工采取應必要安全的防護消和防施，措護保作業員及相鄰居民的安全人，止防相鄰民住居房管道堵的、滲塞漏、水停電、品物壞等事毀發生。如遇故上情況述生，發屬方甲責，任甲方責負和償賠屬于；方責任的，乙乙負責方復和修賠。
六、其事它項
一、方應甲在開工，向前方乙提供經業物管部門認可理的施工紙，并圖乙方進向現行交場。底并乙方提向供施工需用水、電的必備等件條，說并使用明意事項注做。施好工中臨時性使用公用部位作操及生以產鄰關里系的協調工作。等
二、方參乙甲加組織的方施圖紙工做或說明法現場交的。按要求底組施工織，保保量、質期完成施按工任務解，由乙決方責的負項事各宜對其行，應為認可予。未甲方經同意所和在房管地物或業管部門批準，不得隨意理拆原改有建承重筑結及各種構用設共備線管。
七、約責任違
一、于由甲原因方致導延期工或中途停工開甲方，補應償乙因方停工窩工、所造的成損，每失停工天，甲方付乙方一100元；甲方未按合同的約付款的定每逾，一天期支付800元，違金約。
二、于由乙原因方期逾竣工，每逾期一天的乙方，甲按方已款付的3向甲%方支違付約。
八、紛處理糾式方
雙方對如合同執行發生議爭應，過友通協商好解決如，商無效協，的可提以人交法民院訴。
九、合同的更和解變除
合同經方簽雙字效生，后雙方須嚴必格守遵。
十、本合同式兩一，甲、乙雙份方各一份執具，同有等法律效力合同。附為本件合同的組部成。
甲方（章）簽：
乙方（章）簽：
20__年__月__日
房裝修合同9
XX商品房裝修工程合同(1)
發包方(甲方)：_____________________ 身份證號碼：______________
聯系(通信)地址：_______________________________________________
電話：①_______________②____________ 手機：____________________
承包方(乙方)：_________________________________________________
公司總部地址：___________________________________________________
法定代表人：_________________________ 電話：____________________
法人營業執照號：_____________________ 資質證號：________________
分公司(分部)地址：_____________________________________________
營業執照號：_________________________ 電話：____________________
負責人：_____________職務： _________ 電話：____________________
簽約代理人：_________________________ 電話：____________________
工程代表人(或項目經理)：___________ 電話：____________________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》、《湖北省合同監督條例》、建設部第110號令《住宅室內裝飾裝修管理辦法》及其他有關法律法規，結合家裝工程施工特點，經雙方協商一致，簽訂本合同。
一、工程概況
1.工程地址：________________________________________________.
2.建筑面積：_______________.
3.戶型： ______室______廳______衛，為平層□，或錯層□，或復式□，或別墅□。(□為確定的內容，以√或×表示，下同。)
4.承包方式：雙方商定采用下列第______種方式承包：
①乙方包工、包輔助施工材料、包全部主材□或部分主材□ (以“甲方委 托乙方代購主材清單”為準)。
②乙方包工、包輔助施工材料，甲方提供主材(見甲方提供材料明細表)。
③其他方式______________________________.
5.施工內容：(附施工說明、施工圖及工程報價單)。
6.施工日期：________年_____月_____日至_______年____月_____日。
7.合同金額：(大寫)______________________元。竣工后據實復核結算□;合同款包干□。
8.支付方式：合同簽訂后，甲方按合同_____%首期預付________元;水電等隱蔽工程及中期驗收后按合同_____%支付_________元;工程竣工驗收合格后_____日內支付尾款__________元。
9.甲方向乙方支付定金、預付款、工程款及其他款項時，應要求乙方提供蓋有乙方“財務專用章”的收據或發票等字據。
二、施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_____種方式提供
1.甲方自行設計提供施工圖紙，圖紙一式二份，甲乙雙方各一份。
2.甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式二份，甲乙雙方各一份。設計費(大寫)_______________元。(此費用由甲方支付□;此費用予以減免□)。
三、甲方工作
1.若由甲方自行設計的，開工前向乙方提供確認的施工圖紙和施工說明，并進行現場交底。
2.審核和確定乙方設計的施工圖紙、施工說明及工程報價單，雙方簽字認可。
3.開工前為乙方入場施工創造條件，包括搬清居室內家具、陳設，并歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則。
4.提供施工所需水、電;辦理施工所涉及的相關手續。
5.負責協調施工隊與鄰里之間的關系。
6.及時提供符合設計要求、具備合格證書、由正規廠家生產的自備材料和設備。
7.組織好工程質量、施工進度的監督和隱蔽工程、中期及竣工階段的質量驗收。
四、乙方工作
1.嚴格執行施工規范、安全操作規程、消防和環境保護等規定。嚴格按雙方確定的設計圖紙和施工說明進行施工，按期保質完成裝修工程。
2.若由乙方設計，開工前向甲方提供雙方確定的施工圖紙和施工說明，并進行現場交底。
3.施工中不得拆改建筑主體或承重結構、暖通及燃氣設施，如確需拆改須由甲方到有關部門辦理相應審批手續。
4.確保裝修質量，尤其是水、電等隱蔽工程的質量，嚴防滲漏堵塞。裝修期間和保修期內如發生因施工造成的質量問題，負責返工返修，費用由乙方負責。
5.遵守有關部門對施工現場管理的規定，做好現場安全及圍護工作，處理好施工擾民問題及與四鄰的關系。
6.保護好原居室內的家具和陳設，保證施工現場的整潔，負責將垃圾定點堆放。
7.組織好工程質量的自檢，配合甲方(實行工程監理的，應有監理方參加)做好隱蔽工程、中期及竣工階段的驗收。
五、工程監理
本工程實行工程監理，甲方委托_______________監理公司對本工程進行監理，甲方自行支付監理費用。
六、工期
1.乙方應按合同期限完成整個工程，不得無故拖延工期，除甲方變更設計方案和因停電、停水及不可抗力因素導致停工_____小時以上等原因外，工期每拖延一天，由乙方按合同金額_______%的比例向甲方支付違約金。
2.由于甲方原因導致中途停工的，工期順延。且每停工一天，由甲方按合同金額的__________%的比例補償乙方誤工費。
3.若甲方增加工程內容，經雙方書面認可后，按新增加工程量順延工期，費用由甲、乙雙方協商支付。
七、材料供應
1.本工程甲方采購的材料、設備，應為符合設計要求、正規廠家的合格產品，并按時供應施工現場。如因質量問題、規格差異或“三無”產品造成損失，由甲方自行承擔。
2.凡由乙方供應的材料、設備，應向甲方提供其品牌、規格、單價、產地及產 品合格證等，并經甲方檢驗后才能使用，否則造成的損失由乙方負責。
八、工程變更
1.工程項目及施工方式如需要變更，雙方應協商一致，簽訂書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期(附：設計(施工)變更單);
2.無故未按期支付工程款的，工期相應順延。
3.若甲方中途要求變更設計，影響到乙方已購回的材料、已定制的成品或半成品以及正常施工，且無法調整的，損失由甲方承擔。
九、工程質量驗收及保修
1.工程以雙方確認的施工圖紙、施工說明、設計變更等內容為依據，以《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(gb50210-XX)及《住宅裝飾裝修工程施工規范》(gb50327-XX)為質量評定的標準;以《民用建筑工程室內環境污染控制規范》(gb50325·XX)為室內環境達標標準。
2.在水、電等隱蔽工程完工后，甲、乙雙方應共同進行中期驗收(實行工程監理的，監理方應參加驗收)。
3.工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方接到驗收通知后應按通知時間參加驗收，辦理驗收、移交手續。(實行工程監理的，應有監理方參加)。
4.在隱蔽工程和中期驗收過程中，甲、乙雙方(實行工程監理的，應有監理方參加)確認的質量問題，由乙方負責返修(返工)并承擔費用和工期;在竣工驗收中確認的質量問題，乙方負責返修(返工)和承擔費用，并重新約定返修(返工)工期。
5.未辦理驗收交付手續，甲方使用房屋視為質量驗收合格，由此引起的后果由甲方負責。
6.工程竣工后，乙方負責對所施工項目進行保修，并出具《工程保修單》，保修期按《建設工程質量管理條例》的相關規定執行。
十、違約責任
1.甲方未辦理有關手續，擅自決定拆改房屋結構或煤氣表管、采暖、給排水主要管線，造成的損失和責任由甲方承擔。
2.未經有關部門批準，未辦理有關手續，乙方擅自拆改房屋結構或煤氣表管、采暖、給排水主要管線，造成的損失和責任由乙方承擔。
3.在施工過程中，甲方未與乙方主要負責人協商，私自要求工人更改施工內容，所引起的質量問題由甲方承擔責任。
4.若因違反施工規范、安全操作規程、消防法規、環保規定及雙方其他約定，對乙方自身和對甲方造成損失，由乙方承擔責任。
5.因一方原因，合同無法履行和繼續履行時，應及時通知對方辦理合同終止手續，并賠償對方由此造成的經濟損失。若不辦理合同終止手續，擅自停止 履約，違約方應承擔違約金，并賠償對方由此造成的經濟損失，違約金按合 同金額的______%支付。
十一、爭議或糾紛處理
本合同在履行期間，雙方發生爭議應優先協商解決;當事人協商不成時，甲乙雙方同意以第_____種方式解決：
①__________仲裁委員會仲裁;
②向人民法院提起訴訟。
十二、其它___________________
十三、附則
1.本合同一式二份，雙方各執一份，經雙方簽字蓋章后生效。
2.本合同簽訂后工程不得轉包，否則合同無效，由此造成的一切損失由轉包方承擔。
3.合同附件為本合同的有效組成部分。
附件1：補充協議;
附件2：設計、施工圖紙、施工說明;
附件3：工程報價單;
附件4：設計(施工)變更單;
附件5：驗收單(含隱蔽工程、中期和竣工驗收);
附件6：甲方(乙方)提供裝飾裝修材料明細表;
附件7：工程結算單;
附件8：工程保修單。
甲方(簽章)：_____________ 乙方(簽章)：_______________
法定代表人：_______________ 簽約代理人：_________________
合同簽訂日期：_______________年_____________月__________日
XX商品房裝修工程合同(2)
委托方(甲方)：
承接方(乙方)：
本工程設計人： 聯系電話：
施工負責人： 聯系電話：
工程項目：
根據《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規，結合本市住宅裝飾裝修的特點，甲、乙雙方在平等、自愿的基礎上協商一致，就乙方承包甲方的住宅室內裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議(包括本合同附件和所有補充合同)：
第一條：工程概況
一、工程地址：___________________________________;
二、居室規格：房型__________層(式)___________室____________廳__________廚_____________衛________陽臺
1、_________室，計__________平方米;
2、_________廳，計__________平方米;
3、_______廚房，計________平方米;
4、_______衛生間，計_________平方米;
5、__________陽臺，計__________平方米;
6、其他(注明部位) ，計 平方米。
總計：施工面積 平方米。
三、施工內容：詳見《家庭裝潢施工內容單》、施工工藝表和施工圖
四、工程承包方式，雙方商定采取下列第__( 2 )_____種承包方式。
(1) 乙方包工、包全部材料(見附表：乙方提供裝飾材料明細表);
(2) 乙方包工、包輔料，甲方提供主材(見附表：甲方提供裝飾材料明細表，見附表：乙方提供裝飾材料明細表);
(3) 乙方包工、甲方提供全部材料(見附表：甲方提供裝飾材料明細表)。
五、工程開工日期：XX年 月 日
六、工程竣工日期：XX年 月 日. 工程總天數： 天
第二條：工程價款
工程價款(金額大寫)----整 。(其中包括裝修輔料費、人工費、設計費、裝修垃圾清運費、搬卸費、電梯運貨費、管理費、裝修出入證工本費及押金等。)
第三條：質量要求
一、 工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。
二、工程驗收標準，雙方同意參照重慶市《住宅裝飾裝修驗收標準》規定。
三、質量檢查監督部門：重慶市室內裝飾行業協會家庭裝潢專業委員會。
四、凡由甲方自行采購的材料、設備，產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。
五、甲方如自聘工程監理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。
第四條：材料供應
一、乙方須嚴格按照國家有在價格條例規定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。詳見本合同附件。甲方所提供的`材料均應用于本合同規定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
二、按合同約定由乙方提供的材料、設備(見附表：乙方提供裝飾材料明細表)，雙方共同驗收，材料進場時要甲方簽字認可方可進行施工;如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用，若已使用，對工程造成損失的由乙方負責。
三、按合同約定由甲方提供的材料、設備應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場(見附表：甲方提供裝飾材料明細表)，雙方共同驗收并辦理交接手續;由甲方供應的材料、設備發生了質量問題的損失，責任由甲方承擔。甲方供應的材料經乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。
第五條：付款方式
一、 合同一經簽訂甲方即應支付施工費__________(大寫___________); 當工期進度到________________________并經甲方驗收合格時， 甲方第二次支付施工費______________(大寫:___________________) 當工期進度到_____________________并經甲方驗收合格時, 甲方第三次支付施工費____________(大寫:________________)。甲方第四次支付施工費是在裝修工程竣工并經驗收合格后結算， 金額________(大寫:______________)。
二、 剩余尾款___________(大寫:_________)部分,作為裝修風險金,在三個月后無工程隱患再支付(注：施工費包括裝修輔料費、人工費、設計費、施工清運費、搬卸費、管理費等)。
三、甲方付清工程價款，乙方開具統一發票，向甲方辦理移交及發放裝潢工程保修卡，(在工程進行中甲方所付款項,乙方收取需開收據.)
四、甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清約定工程價款時，不得交付使用。
第六條：工程工期
一、 因下列原因造成工期延期，經甲方確認，工期相應順延：
1、 工程量變化或設計變更;
2、 不可抗力;
3、 甲方同意工期順延的其它情況。
4、 甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意。
5、 因甲方未按合同完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延。因甲方未按期 支付工程價款，合同工期相應順延。
6、 因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延;因乙方 原因造成工程質量存在問題的，返工費由乙方承擔，工期不順延。每日按工費的1%作為違約金。
二、由甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔，由于乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
三、在施工中，因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理，盡快解決糾紛，以繼續施工。
四、施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內容而延誤工期的，乙方不承擔責任，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。
五、施工中，甲方未經乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期，甲方自負責任。
第七條：工程驗收
一、待工程全部結束后，乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續。質量標準本工程施工質量按下列第____________ 項標準執行;
1)以施工圖紙、設計變更的內容和《重慶市住宅裝飾工程質量驗收標準》。
2)雙方約定。
1、施工過程中雙方對工程質量發生爭議，申請由_________ 部門對工程質量予以認證,認證所需費用采取"誰提出誰墊付"的原則。經認證，工程質量不符合合同約定標準的，認證所需費用由責任方承擔;工程質量符合合同約定標準的，認證所需費用由甲方承擔。
2、甲乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續，甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗，乙方應按要求辦理復驗，若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，若造成停工，工期順延，若復驗不合格，其驗收返工費用由乙方承擔，但工期應予順延。
3、雙方約定在施工過程中分為下列幾個階段對工程質量驗收。乙方應提前二天通知甲方參加驗收，階段驗收合格后應添寫工程驗收單.
1_______________________________2_____________________________________;
3_______________________________4____________________________________;
5_______________________________6___________________________________;
4、工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知后三天內組織驗收，并辦理驗收、移交手續。如果甲方在規定時間內未組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期，但甲方應承認竣工日期.
5、工程竣工驗收后，乙方應提交工程結算單及有關資料給甲方，甲方自接到上述資料三天內審查完畢，到期未提出異議，視為同意，并在三天內結清約定款項。
6、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為貳年。驗收合格簽字并結清約定款項后，填寫工程保修單。
7、驗收不合格，乙方負責返工，甲方不得使用，否則使用房屋視為合格。
8、因甲方原因工程價款未結清，乙方不負責保修。
9、工程未經驗收，甲方提前使用，出現質量問題，甲方承擔責任。
第八條：其他事項
一、 甲方工作
1、開工前_______ 天，向乙方提供經物業管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進行現場交底，為乙方入場施工創造條件。包括：搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則;
2、負責提供水源、電源為乙方使用;(僅為施工專用，工人不得用于私用)
3、負責協調裝飾公司與鄰里之間的關系;協助乙方做好現場保衛、消防等工作。施工中如需臨時使用公用部位，應向鄰里打好招呼.
4、如需原建筑物或設備管線，負責到有關部門辦理響應的審批手續，并承擔有關費用;
二、乙方工作
1、 指派(姓名) 為工地代表，負責合同履行，按要求組織施工，保質、保量的按期完成施工任務，解決有關乙方負責的各項事宜。
2、嚴格執行施工規范、安全操作規程，負責施工現場的安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生，必需盡快負責修復或賠償。施工現場應配備干粉滅火器。
3、保護好原居室內的家具和陳設，保證居室內上、下水管道的暢通，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(居民)的關系。
4、保證施工現場的清潔，做好施工現場保衛、垃圾處理工作。應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的家具、陳設和其它物品，如有損壞，應照價賠償。
5、未經甲方同意，乙方擅自改造原有建筑結構及設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)由乙方負責并承擔損失。
6、工程竣工未移交甲方之前負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。應主動出示企業營業執照、會員證書或施工資質;如是下屬分支機構，也須有上級公司出具的證明;經辦業務員必需有法人代表的委托證書。
7、在裝潢施工范圍內承擔保修責任，保修期自工程竣工甲方驗收合格之日算起三年。
三、 安全生產和防火
1、甲方或乙方提供的施工圖或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范，主要包括電氣線路、管道、自來水和其它線路管道暢通、合格。
2、乙方在施工期內應嚴格遵受《建筑安裝工人安全技術規范》和《建筑安裝工人安全操作規范》，注意施工安全。在施工過程中，若發生安全事故(包括財產損失、人員傷亡等)或其他損失，由乙方負責
3、由于甲方提供的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規范導致發生火災事故，甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。
4、由于乙方在施工生產過程中違反有關有關安全操作規程、消防條例，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此產生的一切經濟損失。
第九條：違約責任
合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。
第十條：爭議解決
1、本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。或憑本合同和乙方開具的統一發標向重慶市室內裝飾行業協會家庭裝潢專業委員會投訴，請求解決。
2、當事人不愿通過協商、調解解決，或協商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向仲裁委員會申請仲裁;
第十條: 幾項具體規定
1、因工程而產生的垃圾，由乙方負責運出施工現場，并負責將立即運到物業指定的地點。
2、施工期內，甲方將進戶門鑰匙 把交給乙方代表-- 負責保管。工程竣工驗收后，甲方負責提供新鎖，由乙方負責安裝交付使用。
3、乙方按合同約定和規范施工，如甲方有特殊要求，需在施工前以書面形式通知乙方，事后要求，需乙方同意，否則乙方可不予辦理。
第十一條：合同的變更和終止
一、合同經雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容，應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的5%交付違約金，并辦理終止合同手續。
二、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議后，可視為本合同解除。
第十二條：合同生效
一、本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效。
二、補充合同與本合同具有同等的法律效力。
三、本合同(包括合同附件、補充合同)一式 份，甲乙雙方各執壹份。
第十三條: 附則
一、本合同簽定后工程不得轉包。
二、合同附件：
1、乙方施工工藝步驟;
2、甲 方 提 供 裝 飾 裝 修 材 料 明 細 表;
3、乙 方 提 供 裝 飾 裝 修 材 料 明 細 表;
甲方(業主)： (簽章) 乙方： (簽章)
住所地址： 企業地址：
工作單位： 法人代表：
委托代理人： 委托代理人：
聯系電話： 聯系電話：
簽約日期：
房裝修合同10
出租人（甲方）：
承租人（乙方）：
為明確甲、乙雙方的權利、義務，按照有關規定，在平等、自愿、
協商一致的基礎上訂立本合同，合同簽訂后具有法律效力，供雙方共同遵守。
一、甲方將位于克拉瑪依市5棟701號住房租賃給乙方，乙方只能用于做為庫房使用，不得擅自改變其用途。
二、房屋租金：每月捌佰元整（￥800元/月）。租賃期間的暖氣費、物業管理費、水費、電費、網絡費和有線電視收視費由乙方負責，并自行交付（以上費用逾期不交造成的損失由乙方自負）。
三、合同簽訂后，乙方必須先預付給甲方一年的房屋租金9600元，以及1500元押金（該款不計利息），租金一年一付，租賃期間，押金不抵房屋租金。
四、甲方保證乙方承租初始時房屋、門窗完好，上下水道暢通，水、電計量準確。乙方有愛護、保管承租的房屋及其附屬設施、室內物品的義務，如有損壞，應負責修復或按市場價賠償。租賃期間，甲方對房屋及其附著設施每隔6―8個月檢查、查看一次，乙方應予積極協助，不得阻撓。
雙方租賃關系結束后，乙方要保證承租的房屋門窗、衛生潔具、水電表等設施完好，并在暖氣費、物業管理費、水費、電費均結算清楚后，甲方將押金退還乙方。房租到期后，乙方須在合同限定之日前將房屋退還甲方，否則推遲一天按50元/天房租收取，推遲15天以后，按整月收取此費用，費用從押金中扣除。
若乙方要求繼續租賃，則須提前1個月向甲方提出，甲方如同意繼續租賃，則續簽租賃合同。
五、乙方在租賃期間，必須接受當地居委會及相關部門的管理，乙方所有居住人員必須向甲方出具必要的證件，自覺接受物業管理的.監督和檢查，嚴格遵守物業管理部門的相關規定，承擔相應責任。
六、乙方在租賃期間，如因使用不當、自身疏忽或其他原因造成的水、電、暖等泄漏、對周圍鄰居造成的傷害及損失全部由乙方自行承擔。
七、乙方有下列情況之一，甲方有權終止租賃合同，收回住房，且甲方不承擔任何連帶責任，若造成甲方損失的，由乙方負責賠償：
1、在承租期間進行非法經營活動或從事違法活動；
2、違反消防法規、在承租房里存放易燃、易爆物品或其他危險品；
3、三個月拒交物業費及水電費的；
4、未經甲方同意，擅自對房屋進行裝修改造，改變房屋結構；
5、未經甲方同意，擅自改變承租房屋用途的；
6、嚴重影響周圍鄰居正常生活的；
7、將承租房屋私自轉租或分租的；
八、本合同有效期從20____年9月日至20____年___月__日止。
合同有效期內，任何一方提出終止合同，需提前1個月書面通知對方，經雙方協商后簽訂終止合同書，在終止合同書簽訂前，本合同仍有效。
九、本合同一式兩份，甲、乙雙方各持一份，簽字后生效，附件具有同等法律效力。
十、未盡事宜，雙方協商解決。
出租人（簽字）：
承租人（簽字）：
身份證：
身份證：
聯系電話：
聯系電話：
簽約日期：___年____月____日
房裝修合同11
________有限公司(以下簡稱甲方)
為統一和提高___________________________(以下簡稱乙方)的門面房和產品形象。為乙方營造更好的銷售環境，經雙方協商，本著自愿、平等、互惠、互利的`原則，達成如下協議：
1、自協議簽定之日，甲方負責為乙方提供店面整體設計及裝修。裝修內容包括：
門頭廣告牌的設計、制作、安裝;
產品形象墻的設計、制作、安裝;
產品展示架的設計、制作、安裝;
店內主體色調的制定、粉刷;
店內棚頂吊旗的設計、制作、安裝;
甲方免費為乙方提供樣板一套、安裝工作服四套及各種證書和產品說明。
2、自協議簽訂之日起，乙方需向甲方交納裝修保證金人民幣_____________元整。
3、乙方在協議簽訂之日起一年內不得兼營其它品牌或與甲方有沖突的產品，否則將扣除乙方的裝修保證金。
4、甲、乙雙方合作滿一年后，乙方能很好的維護甲方的產品形象，并無違約情況，甲方將如數返還乙方的裝修保證金(返款方式以地板兌現)。
5、本協議一式3份，甲方2份，乙方1份。
6、本協議修改由雙方協商解決。
7、本協議自雙方蓋章之日起生效至___年___月___日終止。
甲方：
乙方：
甲方：_______________________ 乙方：_______________________
法人：_______________________ 法人：_______________________
簽字日期：___________________ 簽字日期：____________________
房裝修合同12
甲方：
乙方：
甲乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，經雙方現場測算裝修工程量，現就 的有關事宜，達成如下協議：
第一條：甲方：負責提供整個工程的使用、設計要求;提供現場使用的水、電位置;對裝修工程所涉及的.配電系統、管道系統、給排水總閥位置應負責指明。
乙方：向甲方提供工程設計圖紙及工程裝飾施工及工程報價。
第二條：工程總造價 萬元。
第三條：乙方應在保證質量的前提下，于年月工， 年 月 日全部完工。
第四條：付款方式
1、施工隊入場付20%
2、工程結束，經甲方驗收合格后，付清全部剩余工程款。
第五條：乙方應保證施工及人員安全并承擔施工安全責任。若出現安全事故，甲方概不負責。
第六條：乙方應按照設施圖紙裝修，若因其裝修作業不當造成的任何返工費用，由乙方承擔，若在施工過程中，乙方擅自更改設計造成與原設計內容差異較大，甲方無法認可的，乙方應當重新按照圖紙設計裝修，造成的返工及材料損失由乙方承擔，若無法恢復，甲方就此向設計不予支付裝修款，并有乙方最大程度進行修繕，否則，甲方有權終止裝修合同。
第七條：乙方在裝修施工過程中，不得擅自更換甲方規定的裝修材料，如經發現，乙方需按照甲方所停工的材料重新給予返修，由此造成的所有支出由乙方承擔。
第八條：因乙方自己的原因所造成不能按時裝修完畢，每延遲一天乙方需支付合同總價款3%的違約金。
第九條：甲、乙雙方當事人中的任何一方因未履行協議約定，給對方造成損失的均有責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。
此合同一式兩份，具有同等效力，甲乙雙方各執一份，經雙方簽字后生效。
甲方(簽字)： 身份證：
乙方(簽字)： 身份證：
年 月 日
房裝修合同13
委托方(甲方)： 承接方(乙方)：
甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方房屋進行地磚、墻磚鋪設，訂立本協議，以共同恪守。
一、工程地點：____區____街____單元____室
二、形式結構：____層式 ____室____廳____廚____衛
三、工程項目：
1、四個房間(兩臥室、兩客廳)地面鋪設80x80瓷磚，打地角線，要求平整;一個廚房，一個衛生間墻面25x40鋪瓷到頂，留出吊頂空間，邊角打磨，地面鋪30x30瓷磚，要求平整;兩個陽臺地面鋪設30x30瓷磚，要求平整。
2、未盡細節的之處，由甲方提出方案，商量確定。
四、承包方式：甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方)，和施工期間的午餐供應，乙方負責施工。
五、質量標準：施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低于同一施工類型的`裝修標準，雙方認可。工程竣工驗收合格后，3個月內因乙方施工出現質量問題，乙方負責無償返工維修。
六、工程造價：材料由甲方提供，甲方支付乙方裝修人工費_____ ____元人民幣。
七、付款方式：為確保工程質量，暫扣500元押金，x 年 4 月_ _日至 x 年 7 月 日內無任何問題，將全額返還乙方。工程完工后，經甲方驗收，如符合以上施工項目和設計要求，三天內付清乙方人工費，
八、本協議一式兩份，甲乙方各執一份，具有相同效應。本協議自雙方簽字之日起生效。
甲方： 乙方：
簽字(蓋章)： 簽字(蓋章)：
聯系電話： 聯系電話：
年 月 日 年 月 日
房裝修合同14
甲方：南京綠野房地產有限公司
乙方：張世彬
就乙方希望購買甲方精裝修辦公房的請求，現雙方達成如下協議：
1、 由于乙方身在外地事務繁忙，意向購買甲方開發建設的綠野大廈1004房號（面積102。65平米）精裝修辦公房，雙方自愿達成此協議；
2、房屋成交單價為8580元/平米，其中房屋凈價為5900元/平米，其余2680元/平米為裝修和辦公設施等費用（含8號車位20年使用權）；
3、乙方簽約時須付總房款50%的首付款即人民幣44萬元整；
4、甲方負責將乙方所購房屋按乙方要求進行設計及裝修，達成如下要求：
1） 辦公房內部豪華裝修標準；
2） 辦公設施齊全，達到入住即可辦公的標準，（裝修及設施基本標準見附頁1）
3） 房屋交付時水、電、電話、寬帶已接通可正常使用；
5、房屋交付時間：20xx年3月1日；
6、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份；
補充條款：
1、甲方向乙方提供地下停車場8號車位使用，免租金使用20年，。開始日期以交房日期為準；
2、如上列第4條款產生異議，雙方本著友好協商的'原則進行補充及更改；
3、如上列第5條款交付時間產生變動，按歸責原則進行協商，如實際是由甲方違約，則違約金為總房款的萬分之零點五/天；
甲方：乙方：
日期：
日期：
附頁1：
一、設計要求：
甲方的設計圖紙完成，效果圖等材料交由乙方認可后方可施工。 材料核算以不低于10萬元為標準。
二．裝修基本標準：
1、地面為全實木地板；
2、所使用裝修材料全部為國家級標準綠色環保材料；
二、辦公設施基本標準
房裝修合同15
出租方：(以下簡稱甲方)
身份證號：
聯系電話：
承租方：(以下簡稱乙方)
身份證號：
聯系電話：
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》和其它有關法律法規之規定，在平等、自愿協商一致的基礎上，雙方共同就下列房屋租賃事項達成如下協議，望共同遵守本協議。
第一條：甲方有一毛坯房坐落于村，共間層未裝修。
第二條：租賃期從____年___月__日起至____年___月__日止。共5年時間。
第三條：在房屋租賃期間，該房屋租賃前3年免收租金，但須乙方出資將房屋地面鋪好，一、二樓的外墻門窗安好。合同期滿后，乙方不得將地面、門窗拆除或損壞。后兩年租金共計為兩萬元人民幣，合同簽訂后一次性付清。
第四條：在房屋租賃期間，該房屋內所產生的一切費用(水、電等)由乙方負責。
第五條：租賃期滿，乙方需將房屋退還給甲方。如乙方需續租須提前30天通知甲方，乙方擁有優先續租權。甲方須在乙方提出要求后30天內給予答復。
第六條：違約責任：
(1)如果甲方在乙方沒有任何違反本合同的.情況下提出無理要求并干預乙方的正常工作或者提前解除合同，則視為單方違約，由此甲方須負責賠償乙方違約金20萬元人民幣。
(2)如因乙方的過失或過錯導致房屋受到損壞，均由乙方負責。乙方不得擅自改變該房屋的使用性質。
(3)乙方不得在房屋內從事任何違法活動，否則一切后果由乙方負責。
(4)乙方應配合甲方場地征用管理工作。如遇場地因國家政策而拆遷，乙方有責任配合拆出，不得干擾正常拆遷工作。但甲方必須無條件退還乙方所租年限中而未使用年限的房租費。
第七條：租賃期間，乙方所需變壓器由乙方全資安裝。合同期滿在雙方不續簽合同的情況下，變壓器則由甲方贖買，具體事宜雙方協商處理。
第八條：乙方在甲方房屋內安裝的一切設備都屬于乙方的私有財產(包括機械設備、電器、開關、電線、電纜、變壓器、內裝房門、床、鐵架等)。合同期滿不續租情況下均由乙方自行處理，甲方無權干涉。
第九條：甲方必須保證所出租的房屋沒有產權糾紛。(有關按揭、抵押債務、稅項租金等)，甲方須在出租前辦妥，出租后如有上述未清事項均由甲方承擔全部責任，由此給乙方造成的經濟損失由甲方負責全部賠償。
第十條：免責條件：
(1)因不可抗力原因致使本合同不能繼續履行或造成的損失，甲乙雙方互不承擔責任。
(2)因國家政策需要拆除或改造已租房屋，使甲乙雙方造成的損失，甲乙雙方互不承擔責任。
(3)因上述原因而終止合同的，房屋租金按實際使用時間結算，多退少補。
(4)不可抗力系指“不能預見，不能避免并不能克服的客觀情況”。
第十一條：本合同在履行中如發生爭議，雙方應協商解決，協商不成時，任何一方均可向房屋租賃管理機關申請調解，調解無效時，可向市工商行政管理局經濟合同仲裁委員會申請仲裁，也可向人民法院起訴。
第十二條：本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，均具有同等法律效力，合同自簽定日起，其它簽定的任何租賃合同均無效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
【房裝修合同】相關文章：
毛坯房裝修合同04-14
毛坯房裝修合同07-17
房裝修合同范本02-24
商品房裝修合同03-14
房建裝修合同書07-18
商品房裝修合同15篇03-14
商品房裝修合同(15篇)04-08
商品房裝修合同14篇04-18
商品房裝修合同范本05-21