關(guān)于定做合同

　　隨著法律觀念的深入人心，人們運(yùn)用到合同的場(chǎng)合不斷增多，簽訂合同也是避免爭(zhēng)端的最好方式之一。合同有不同的類型，當(dāng)然也有不同的目的，下面是小編幫大家整理的關(guān)于定做合同，希望能夠幫助到大家。

關(guān)于定做合同1

　　承攬人：

　　定作人：

　　定作人委托承攬人制作______，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條定作成品

　　1、定作成品名稱為：

　　2、定作成品規(guī)格為：

　　3、定作成品數(shù)量為：__，單位為：____

　　第二條定作成品質(zhì)量要求

　　定作成品的質(zhì)量要求為：__，

　　（定作物品，需封存樣品的，應(yīng)寫明要由雙方代表當(dāng)面封簽，并妥為保存，作為驗(yàn)收依據(jù)。）

　　第三條原材料的提供辦法、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、期限

　　1、承攬人提供原材料的數(shù)量為：__消耗定額為：__規(guī)格為：__

　　2、定作人對(duì)原材料檢驗(yàn)期限是：__，承攬人隱瞞原材料缺陷或使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物質(zhì)量時(shí)，定作人有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款數(shù)或退貨。

　　3、原材料交付或提取日期的計(jì)算，參照合同第七條規(guī)定執(zhí)行。

　　第四條技術(shù)資料、圖紙的提供辦法、期限

　　1、技術(shù)資料、圖紙由__一方提供。

　　2、提供方提供技術(shù)資料、圖紙的期限為：______

　　3、承攬人在依照定作人的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)及時(shí)通知定作人；定作人應(yīng)在日/月內(nèi)回復(fù)，提出修改意見(jiàn)。承攬人在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時(shí)通知定作人，因此造成的損失，由定作人賠償。

　　4、保密要求：________（注意，承攬人對(duì)于承攬的工作，定作人是否要求保密，要明確約定。如果定作人要求保密，承攬人應(yīng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。）

　　第五條報(bào)酬

　　承攬人按合同有關(guān)要求交付全部定作物時(shí)，定作人付給承攬人價(jià)款（或酬金）__元。（若有國(guó)家或主管部門規(guī)定，則應(yīng)按該規(guī)定執(zhí)行。）

　　第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法

　　1、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為本合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙、樣品。

　　2、驗(yàn)收期限為：_________

　　①定作人應(yīng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬人所完成的工作。

　　②驗(yàn)收前，承攬人應(yīng)向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。

　　3、保證期限為：_____________

　　對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，由雙方協(xié)商保證期限。保證期內(nèi)發(fā)生問(wèn)題，除定作人使用、保管不當(dāng)原因而造成質(zhì)量問(wèn)題以外，定作物成品由承攬人負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

　　4、雙方當(dāng)事人對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量，在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可由________質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。

　　第七條交貨時(shí)間和地點(diǎn)

　　1、交（提）定作物期限為：_____________。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應(yīng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議。承攬人自備運(yùn)輸工具交送定作物的，以定作人接收的戳記日期為準(zhǔn)。委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)模�以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記期為準(zhǔn)；自提定作物的，以承攬人通知的提取日期為準(zhǔn)。（雙方當(dāng)事人不同意以上計(jì)算方法，可以另行約定。）

　　2、交貨地點(diǎn)：______

　　第八條包裝

　　1、包裝定作物的材料：

　　2、包裝定作物的方式：

　　3、包裝定作物的標(biāo)準(zhǔn)與要求：

　　4、包裝定作物的費(fèi)用由________一方負(fù)擔(dān)。

　　第九條運(yùn)輸

　　1、本次定作承攬中，采用_____運(yùn)輸方式。

　　2、本次定作承攬中的運(yùn)輸費(fèi)用由______一方承擔(dān)。

　　第十條結(jié)算

　　1、定作人應(yīng)在承攬人交付符合要求定作物的__日/月內(nèi)，與承攬人結(jié)算。

　　2、定作人采用（寫明是現(xiàn)金結(jié)算，還是轉(zhuǎn)賬結(jié)算，還是銀行匯款結(jié)算）作為結(jié)算方式。

　　第十一條定金與預(yù)付款

　　1、承攬人要求定作人交付__元定金；定作人不履行合同，無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金，承攬人不履行合同的，應(yīng)雙倍返還定金。

　　2、定作人可向承攬人給付__元預(yù)付款。承攬人不履行合同的.，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款；定作人不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余額的，定作人可以請(qǐng)求返還。

　　第十二條承攬人的違約責(zé)任

　　1、承攬人未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，定作人同意利用的，應(yīng)按質(zhì)論價(jià)；定作人不同意利用的，承攬人應(yīng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)修整或調(diào)換后，定作物仍不符合合同規(guī)定的，定作人有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。

　　2、交貨時(shí)間到期，承攬人交付定作物數(shù)量少于合同規(guī)定，定作人仍然需要的，承攬人應(yīng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；少交部分定作人不需要的，定作人有權(quán)解除合同，由此造成的損失由承攬人賠償。

　　3、承攬人未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作人不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬人應(yīng)向定作人支付該不合格包裝物低于合格包裝物的階值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬人賠償損失。

　　4、承攬人逾期交付定作物，應(yīng)向定作人償付違約金__元；以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的__‰償付違約金。未經(jīng)定作人同意，提前交付定作物，定作人有權(quán)暫不接收。

　　5、承攬人不能交付定作物，應(yīng)向定作人償付不能交付定作物的價(jià)款總值的__%（一般為10%～30%）或酬金總額的______%（一般為20%～60%）的違約金。

　　6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作人代保管時(shí)，承攬人應(yīng)支付定作人實(shí)際支付的保管費(fèi)、保養(yǎng)費(fèi)等。

　　7、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物，錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收入時(shí)，承攬人除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到正確指定地點(diǎn)或接收人處，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。

　　8、由保管不善致使定作人提供的包裝、設(shè)備及其他物品毀損滅失的，承攬人應(yīng)向定作人償付定作人因此造成的損失。

　　9、承攬人隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物質(zhì)量的，定作人有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。

　　第十三條定作人違約責(zé)任

　　1、定作人中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)賠償承攬人因此造成的損失。

　　2、定作人中途終止合同，定作人償付承攬人未履行部分價(jià)款總值的__%（一般為10%～30%）的違約金。

　　3、定作人未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬人提供技術(shù)資料或包裝物的，沒(méi)有作好必要的準(zhǔn)備工作致使承攬人無(wú)法開始工作的，承攬人有權(quán)解除合同，定作人應(yīng)賠償承攬人因此而造成的損失；承攬人不要求解除合同，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應(yīng)償付承攬人停工待料的損失。

　　4、定作人逾期領(lǐng)取定作物，應(yīng)支付違約金__元，應(yīng)向承攬人支付保管費(fèi)、保養(yǎng)費(fèi)等。定作人逾期6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬人有權(quán)將定作物變賣，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管費(fèi)、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作人；變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管費(fèi)、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，定作人還應(yīng)補(bǔ)償不足的部分；如定作物不能變賣，定作人應(yīng)賠償承攬人的損失。

　　5、定作人逾期付款，應(yīng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向承攬人償付違約金；以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金總額的__一‰償付違約金。

　　6、定作人無(wú)故拒收定作物的，應(yīng)賠償承攬人因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。

　　7、定作人變更交付定作物地點(diǎn)或接收人時(shí)，要承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

　　第十四條不可抗力

　　1、在合同履行期內(nèi)，由于不可抗力，致使原材料毀損、滅失的，定作人不對(duì)承攬人負(fù)賠償責(zé)任。

　　2、在合同履行期內(nèi)，由于不可抗力，致使定作物毀損、滅失的，承攬人在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)采取積極措施，盡量減少損失。

　　3、在合同履行期之后，由于不可抗力，致使定作物毀損、滅失的，承攬人不能免除違約責(zé)任，除非是定作人遲延接受或無(wú)故拒收，此時(shí)，定作人應(yīng)向承攬人承擔(dān)損害賠償責(zé)任。

　　第十五條爭(zhēng)議解決方式

　　履行本合同時(shí)，若當(dāng)事人發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成，可向_______仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。（如果不同意仲裁的，只能向人民法院起訴。）

　　第十六條合同的變更或解除

　　經(jīng)雙方當(dāng)事人協(xié)商一致，本合同可以變更或解除。第十七條雙方約定的其他事項(xiàng)本合同一式二份，定作人和承攬人各持一份。

　　定作人：（簽章）

　　定作人地址：

　　承攬人：（簽章）

　　承攬人地址：

　　簽訂日期：__年__月__日

關(guān)于定做合同2

　　承攬方： (以下簡(jiǎn)稱甲方)

　　住址：

　　法定代表人：

　　聯(lián)系方式：

　　定作方： (以下簡(jiǎn)稱乙方)

　　住址：

　　法定代表人：

　　聯(lián)系方式：

　　甲乙雙方經(jīng)雙方友好協(xié)商，現(xiàn)簽訂本合同，以資共同信守。

　　一、加工產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨日期

　　總金額(大寫)

　　交貨日期：由乙方訂貨清單確定。

　　本合同所確定的價(jià)格在 年 月 日至 年 月 有效，乙方要貨清單確定的數(shù)量低于本合同數(shù)量 的，甲方有權(quán)根據(jù)甲方成本核算變更合同價(jià)格條款。

　　甲方提供給乙方的價(jià)格組成為：毛坯管成本+加工費(fèi);加工所需的毛坯管由甲方提供。

　　二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收

　　1、甲方根據(jù)乙方提供的相關(guān)工藝要求進(jìn)行加工成產(chǎn)，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為甲方的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)符合國(guó)家質(zhì)量要求。

　　2、乙方應(yīng)在收到加工產(chǎn)品之日起二天內(nèi)對(duì)加工產(chǎn)品的數(shù)量、質(zhì)量等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)驗(yàn)收。如果對(duì)甲方交付的加工產(chǎn)品有異議，應(yīng)于收貨之日起三天內(nèi)書面向甲方提出。如逾期，則視為甲方交付的產(chǎn)品完全符合加工要求。加工產(chǎn)品因乙方使用方法不當(dāng)、保管不當(dāng)?shù)仍�因引起的質(zhì)量問(wèn)題，乙方不得要求甲方修復(fù)或者退換或者主張其他任何責(zé)任。

　　三、包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

　　1、加工產(chǎn)品由甲方負(fù)責(zé)包裝，以加工產(chǎn)品不受損壞為標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、甲方對(duì)乙方所加工的產(chǎn)品進(jìn)行商標(biāo)貼牌，但乙方依據(jù)本合同所要求貼牌的商標(biāo)必須為乙方合法使用的注冊(cè)商標(biāo)，(包括經(jīng)核準(zhǔn)的使用類別符合商標(biāo)法律法規(guī)要求)乙方有義務(wù)在本合同履行之前提供相應(yīng)的注冊(cè)證明、合法使用證明等。

　　3、甲方負(fù)責(zé)包裝箱圖案制版，但乙方應(yīng)當(dāng)向甲方繳納每版/次押金費(fèi)用5000元，制版效果圖案由乙方簽字確認(rèn)。因乙方需要對(duì)印刷版面進(jìn)行更改的，乙方自擔(dān)費(fèi)。

　　4、具體包裝要求是 乙方依據(jù)本合同訂購(gòu)的產(chǎn)品數(shù)量每種、每次的型號(hào)規(guī)格數(shù)量不低于500箱;否則制版押金不予退還。

　　四、交貨(運(yùn)輸)時(shí)間、辦法及地點(diǎn)要求

　　1、加工物交由甲方指定的____________________ (承運(yùn)人)承運(yùn)，由甲方代辦相關(guān)的托運(yùn)手續(xù)，運(yùn)費(fèi)由乙方承擔(dān)。甲方將定作物交付承運(yùn)人后，則視為甲方已將加工物交付于乙方，該加工產(chǎn)品所有的風(fēng)險(xiǎn)由乙方承擔(dān)。

　　2、乙方也以自提貨物，交貨地點(diǎn)為甲方榆垡廠區(qū)。但該批次貨物要求自提應(yīng)當(dāng)在要貨清單中注明，否則甲方默認(rèn)為乙方代辦運(yùn)輸。

　　3、時(shí)間要求：甲方收到乙方要貨清單后，并收到乙方該批次預(yù)付款后 日交貨。委托承運(yùn)人運(yùn)輸?shù)模�以交加工物時(shí)承運(yùn)人簽發(fā)的戳記日期為交貨日期。

　　五、預(yù)付款要求

　　乙方應(yīng)于要貨清單送達(dá)甲方之日，向甲方支付該批次貨物 ______%預(yù)付款，該預(yù)付款在該批加工物交付時(shí)沖抵貨款。

　　六、加工款結(jié)算辦法及期限

　　1、甲方完成加工產(chǎn)品后，在乙方訂貨清單確定的交貨日期交貨前，乙方必須將該批次貨物的剩余尾款全額支付甲方，甲方履行合同交貨義務(wù)。

　　2、如乙方未按約定付清定作款項(xiàng)，未付清加工款的產(chǎn)品所有權(quán)由甲方所有。甲方可對(duì)定作物行使留置、處分等權(quán)利。

　　3、乙方由于其他非法定原因，未能在訂貨清單約定的日期支付甲方貨物全款，每延遲1日支付甲方 元保管費(fèi)，該保管費(fèi)累計(jì)達(dá)到該批次預(yù)付款額時(shí)，該要貨清單自動(dòng)解除，預(yù)付款不再退還。

　　七、違約責(zé)任

　　1、乙方的違約責(zé)任

　　(1)中途變更加工產(chǎn)品品種、數(shù)量、設(shè)計(jì)、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給承攬方造成損失的，應(yīng)償付甲方因此造成的損失，如果損失難以確定，則至少為____元人民幣。

　　(2) 未按合同規(guī)定日期付款的，除應(yīng)該繼續(xù)付清全部加工款外，每延期一天，還應(yīng)償付甲方以延期付款總值千分之一的違約金，直至依據(jù)第七條扣完保管費(fèi)為止。

　　(3)無(wú)故拒絕接收定作物的，應(yīng)賠償甲方因而造成的損失;錯(cuò)填到貨地點(diǎn)或接貨人的，或者變更交付貨物地點(diǎn)或者接收人的，應(yīng)該承擔(dān)因此多支出的費(fèi)用并賠償甲方因此造成的損失。

　　2、甲方的.違約責(zé)任

　　(1)違反本合同第一條和第九條規(guī)定的數(shù)量而少交的，甲方應(yīng)照數(shù)補(bǔ)交，否則應(yīng)支付乙方以少交貨物價(jià)款百分之

　　的違約金 。

　　(2)包裝不符合合同規(guī)定的，應(yīng)重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用 ;

　　(3) 甲方無(wú)故提前交付加工產(chǎn)品的，除非取得乙方同意，否則乙方有權(quán)拒收，產(chǎn)生的損失由甲方負(fù)責(zé)。

　　(4)因?yàn)榧追皆�因�(qū)е仑浳镥e(cuò)發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定的到貨地點(diǎn)或接貨人外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和造成的延期交貨責(zé)任。

　　八、爭(zhēng)議解決方式

　　本合同履行過(guò)程中的任何爭(zhēng)議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均可向原告所在地人民法院起訴。

　　九、特殊性規(guī)定

　　因生產(chǎn)特殊性，乙方允許甲方在供應(yīng)加工物數(shù)量上有±

　　%的浮動(dòng)時(shí)在交付時(shí)間上有±__天的浮動(dòng)。 同時(shí)鑒于加工產(chǎn)品的特殊性，甲方在交貨時(shí)贈(zèng)送乙方訂貨清單確定的每種規(guī)格產(chǎn)品 %的損耗管。

　　十、本合同履行過(guò)程中，雙方來(lái)往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　十一、雙方需約定的其它事項(xiàng)：

　　本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　甲方(蓋章)______________乙方(蓋章)：

　　法定代表人：_______法定代表人：

【定做合同】相關(guān)文章：

定做合同06-29

服裝定做合同03-21

加工定做合同03-30

定做合同范本12-20

定做合同精選[15篇]06-29

定做合同15篇(經(jīng)典)06-29

加工定做服務(wù)合同04-09

定做禮品采購(gòu)合同03-21

模具定做合同03-27