施工工程合同15篇
隨著法律觀念的日漸普及,合同起到的作用越來越大,合同是對雙方的保障又是一種約束。相信很多朋友都對擬合同感到非常苦惱吧,下面是小編精心整理的施工工程合同,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
施工工程合同1
發包單位:________________(以下簡稱甲方)
承包單位:________________(以下簡稱乙方)
為貫徹“安全第一,預防為主”方針,明確雙方的安全責任,確保施工中人身、設備等安全,根據國家有關法律法規及企業安全管理制度,經雙方協商一致簽訂本協議。
一、工程項目:________________
二、施工地址:________________
三、甲方安全責任
1.開工前甲方對乙方進行施工安全技術交底,并應有書面記錄或資料。
2.甲方應要求乙方制定施工安全措施,在開始施工前報甲方備案。
3.甲方有協助乙方搞好安全生產、防火管理以及督促檢查的義務。甲方有權檢查督促乙方執行有關安全生產方面的工作規定,對乙方不符合安全文明施工的行為進行制止、糾正并發出安全整改通知書,直至清退出場。
4.甲方指派同志負責與乙方聯系安全生產方面的工作。
5.發生以下情況停工整頓,因停工造成的違約責任由乙方承擔:
(1)人身傷亡事故;
(2)發生施工機械、生產主設備嚴重損壞事故;
(3)發生廠內火災事故;
(4)發生違章作業、冒險作業不聽勸告的;
(5)施工現場臟、亂、差,不能滿足安全和文明施工要求的。
第四條乙方安全責任
乙方作為工程項目的承包單位,對工程施工過程中發生的人身傷害、設備損壞事故承擔安全責任。乙方應切實履行以下安全責任:
1.乙方所提供的承包工程要求的相關資質證明材料應真實、合法、有效。
2.乙方必須貫徹執行國家有關安全生產的法律法規,必須制定相應的安全管理制度;嚴格執行《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設工程安全生產管理條例》等有關安全生產、施工規定、制度。
3.現場施工應遵守國家和地方關于勞動安全,勞務用工法律法規及規章制度,保證其用工的合法性。乙方必須按國家有關規定,為施工人員進行人身保險,配備合格的勞動防護用品、安全用具。
4.施工期間,乙方應設有專職安監人員。乙方指派____作為安全工作聯系人。
5.乙方一切施工活動,必須編制安全施工措施,施工前對全體施工人員進行全面的安全技術交底,并在整個施工過程正確、完整地執行,無措施或未交底嚴禁布置施工。
6.乙方用于本工程項目的施工機械、工器具及安全防護用具的數量和質量必須滿足施工需要,并經有資質檢驗單位檢驗符合安全規定,乙方對因使用工器具不當所造成的人員傷害及設備損壞負責。
7.開工前,乙方應組織全體施工人員進行安全教育,并將參加安全教育人員名單(包括臨時增補或調換人員)與培訓記錄報給甲方備案。特種作業人員必須有有關部門核發的合格有效的上崗資格證書。
8.開工前,乙方應組織人員對施工區域、作業環境及使用甲方提供的設施設備、工器具等進行檢查,確認符合安全要求,一經開工,就表示乙方已確認施工現場、作業環境、設施設備、工器具符合安全要求并處于安全狀態。
9.乙方應在施工范圍裝設臨時圍欄或警告標志,不得超越指定的施工范圍進行施工,禁止無關人員進入施工現場。未經甲方同意,乙方不得擅自使用與施工無關的甲方設施設備;不得擅自拆除、變更甲方防護設施及標示。
10.乙方施工過程中需使用電、水源,應事先與甲方取得聯系,不得私拉亂接。中斷作業或遇故障應立即切斷有關開關。
11.乙方施工過程中應做到工完、料盡、場地清,確保安全文明施工,做到防火、防盜、防破壞、防事故。
12.乙方必須接受甲方的監督、檢查,對甲方提出的安全整改意見(或整改通知書)必須及時整改,并將整改方案交由甲方備案。
13.乙方施工過程中發生人生傷亡、設備事故或危及生產運行的不安全情況,應立即報告甲方,并積極配合調查。
乙方應執行國務院《特別重大事故調查程序暫行規定》、《企業職工傷亡事故報告和處理規定》和《電業生產事故調查規程》。對人員在施工中發生的'人身傷亡事故,還必須立即用電話、電傳或電報等向事故所在地的政府安全管理部門、公安部門、工會報告,按規定組織調查處理,并由乙方統計上報;如發生國務院《特別重大事故調查程序暫時規定》所規定的特大事故,還應立即通知當地政府、公安部門,并要求派人保護現場。
乙方應將事故調查組的事故調查報告及乙方事故處理意見提交甲方備案。
14.發生事故時甲乙雙方聯系方式及響應時間:發生事故時甲乙雙方應于第一時間以電話、工作聯系單、傳真、電傳等書面形式送達對方。雙方在接到對方的聯系時,雙方負責人及相關人員要及時到達現場。
六、違約責任
1.乙方在施工過程中造成對甲方或第三方的人身傷害、設備損壞等財產損失,由乙方承擔責任,并賠償對方或第三方因此造成的全部損失。
2.本協議履行中,發現乙方提供的有關資質材料無效,甲方有權解除合同,并由乙方承擔由此造成的一切損失。
3.發現乙方現場作業人員有違章行為(本協議及安全技術交底)的,處以____元到____元的罰金。
4.乙方未設置安監人員;未能正確、全面執行安全技術措施、施工組織設計;施工人員未掌握本工程項目特點及施工安全措施;用于本工程項目的施工機械、工器具及安全防護用品不滿足施工需要,甲方有權要求乙方立即停工整改,由此引起的后果及損失由乙方承擔。
5.乙方使用甲方提供的設施設備、工器具等造成損壞的,應照價賠償。
6.乙方對甲方提出的安全整改意見不及時整改的,每逾期一天,乙方按____元至____元/天承擔違約責任。
7.施工過程中發生人身傷亡、設備事故有隱瞞行為的,除接受政府有關部門處理外,過錯方應承擔____元至____元/次的違約責任。
七、本協議有效期限:
自____年____月____日起至____年____月____日止。
八、本協議經雙方負責人或委托代理人簽字蓋章后生效。
九、本協議一式____份,甲乙雙方各執____份。
十、本協議簽訂地點在甲方住所地。
十一、以下七項為本協議附件:
1.承包工程要求的乙方相關資質證明材料。
2.乙方項目經理、管理人員、技術人員相關證明材料及施工人員名單。
3.乙方特種作業人員上崗資格證書(復印件)。
4.乙方施工人員安全技術、安全工作規程和安全教育記錄。
5.乙方施工安全技術組織措施。
6.乙方具有應對緊急突發事件應急預案并以書面形式提供甲方三份。
甲方:__________________乙方:__________________
法定代表人:____________法定代表人:____________
委托代理人:____________委托代理人:____________
聯系電話:______________聯系電話:______________
簽訂時間:______________
施工工程合同2
甲方:________實業發展有限公司
乙方:____________建筑工程公司
甲乙雙方本著平等互利的原則,就工程施工有關事宜進行友好協商,并共同達成以下補充協議:
一、工程造價
1、土建工程造價按二類工程取費,總價下浮______%后為甲乙雙方土建工程結算造價。
2、安裝工程造價按三類工程取費,總價下浮______%后為甲乙雙方安裝工程結算造價。
3、材料價格計取劃分為土建結構及安裝預埋材料計取階段(地下結構至主體封頂)和建筑及水電安裝工程材料計取階段(主體封頂前一個月至______年 ______月______日),分段計算確認,即雙方每月確定一次單價,該段工程完工后按月平均單價計算該段工程材料結算價值。
4、 工程材料設備價格中信息價與市場價差額在正負______萬元(指本合同工程單項材料總值差額,下同)區間以內的工程材料按信息價計,信息價與市場價差額在正負 ______萬元區間以外的工程材料,乙方須依據工程材料實際市場批發價書面報甲方確認,并按雙方確認價進行工程結算。
5、乙方同意不收取下列費用:工程搶工措施費、工程質量保證施工措施費、擾民施工措施費、場地不足施工措施費、一般施工安全及技術施工措施費(如在定額項目中已含,不再另行扣除,但也不額外追加);現場文明施工措施費雙方另行協商。
6、由甲方分包的工程,乙方項目部按分包工程總價______%(主要設備費除外)收取總分包配合費、管理費,并由甲方從各專業工程工程款中扣付給乙方環慶花園項目部。
7、工程造價計算依據以本協議相關條款,機械工業部深圳設計研究院設計的建筑、結構、安裝施工圖及圖紙會審紀要、經甲方工程主管部門、設計院、監理公司共同確認的設計變更和經甲方、監理公司共同確認的施工現場經濟簽證為準。
8、設計變更和經濟簽證均按本協議相關條款約定原則計量計價,乙方不得拒絕施工,也不得出要求單獨按包干價計價,除非甲方同意。
二、甲供工程材料、設備和甲分包工程
1、甲供材料有:鋼筋、商品砼。
2、甲供設備有:電梯、發電機、高低壓配電柜、水泵。
3、甲分包專業工程有:鋁合金門窗制安工程、防火門制安工程(含入戶門)、裙房二次內外裝飾及安裝工程、電梯供安工程、消防工程、燃氣工程、空調工程、高低壓配電工程、有線電視、電話工程、監視對講系統工程、自動抄水、電表系統工程。
三、工程款支付
1、在______年以前施工的樁基工程的工程款支付及結算事宜:在工程出±______及甲方領到項目預售許可證后三日內,甲方應向乙方支付足______萬元,同時乙方應將全部結算資料報甲方,甲方應在______個月內審核完畢,并在其后______個月內按月平均分三批付清工程結算尾款。
2、______年以后施工的樁基工程結算事宜:樁基施工完畢經質檢合格后,乙方備齊全部工程資料及結算書,甲方收到齊全的工程資料后______日內審核完畢,經乙方確認甲方審核結果后,甲方在三個月內平均分三次付清工程尾款(即每次支付三分之一審定結算款)。
3、地下室工程完工出±______后______日內乙方應將結算資料報甲方審核,甲方應在______日內審核完,并支付結算款的______%,其余的______%在扣除結算總價______%的工程保修金后在主體封頂后______日內支付。
四、施工工期
開工日期:以甲方批準的施工報告為準(開工時間最遲不超過20xx年4月1日)。
竣工日期:在有施工場地的條件下,工期為70天。
因甲方原因、重大設計變更及特殊天氣原因(如下大雨等)所耽誤的時間應不計工期,并作相應順延 、
五、取費原則
1、 本工程執行四川省建設工程造價管理總站發行的20xx定額:SGD1-20xx至SGD7-20xx,收費級別按四類工程二級Ⅱ檔。
2、 苗木部分由甲、乙雙方對苗木品質共同進行認定,乙方按苗木送到工地價的30%收取栽植、養護及包成活費用。乙方報送甲方的苗木報價表必須注明品種、規格、高度、冠幅、胸徑及數量等,大型喬木及價格高的植物在起挖栽植前須經甲方工程人員確認效果,并經價格確認。甲方對照驗收,數量按實收方結算。
乙方應嚴格按照施工圖進行施工,如甲方要求須增加預算范圍以外的工程量應另行辦理簽證。
3、 施工期間發生國家認可不可抗拒的自然災害所造成的損失,經雙方核實后協商解決。
六、工程施工價款及支付方式
1、 本工程總造價暫定為 萬元(大寫: )人民幣,實際造價以甲、乙雙方共同審定的決算為準。
2、 本合同備料款為合同總價的20%,其中5%為乙方施工人員、相關機械、設備等進場三日后,甲方在三天時間內將該款項支付到乙方帳戶上。剩余15%作為在成都采購材料及苗木的材料款。由甲方匯同乙方直接支付給材料及苗木供應商,不足部分亦由甲方增補。
3、 乙方每月25號上報已完成的.工程產值,甲方5日內審核并撥付乙方完成量的80%的工程進度款。
4、 工程竣工經甲方驗收合格后,雙方于30日內辦理完成決算,甲方扣除工程總價的10%的質保金,將剩余工程款支付給乙方。
5、 本工程質保金為工程總造價的10%,在相應項目質保期滿后,如未出現質量問題,甲方于2日內付清全部尾款,質保金不計利息。
七、材料供應
該工程所有材料原則上由乙方采購,甲方認質認價。乙方采購的材料必須先報甲方,按設計要求雙方進行封樣,作為乙方采購和甲方驗收標準。如甲方核定價格后,認為個別材料、設備或植物高于市場價,可提出要求,如乙方認為所認定的價格不能將材料、設備、植物購回,可書面通知甲方組織供應。
八、工程質量及質保期
1、由于景觀工程的特殊性,為確保美觀、經濟和適用,經甲方認可后,乙方在施工中可根據實際情況進行局部調整,所發生的費用按本合同第六條第一、二款執行。
2、乙方在施工中應加強質量管理,建立有效的質量控制和檢查制度,積極配合甲方、監理人員進行工程質量監督,若由于乙方施工原因造成部分工程質量不合格,乙方應在期限內進行修補或返工,其損失由乙方自行負擔。
3、質保期:質保范圍為乙方施工的全部工程,土建、裝飾、水電安裝一年、草坪養護三個月、灌木養護半年、喬木保活一年。
4、苗木在質保期內由乙方保活,若出現死亡,乙方無條件更換。乙方在接到甲方書面通知一星期內到現場向甲方以書面形式提出整改或更換時間,逾期甲方有權另行安排,費用在質保金中扣除。
九、雙方協作事項
1、乙方應嚴格按照施工圖進行施工,適用國家現行的該行業各項施工驗收規范,若施工中發現問題應及時與甲方協商,雙方及時處理。
2、甲方現場負責人 ,乙方現場負責人 ,負責處理施工中可能出現的問題及協調相關單位關系。
十、甲方職責及義務
1、在施工期間甲方及時將設計變更、變更通知等以書面形式通知乙方,并做好現場簽證工作。
2、對乙方報送的材料樣品,48小時之內進行認質認價。
3、 對隱蔽工程24小時之內進行驗收。
4、 甲方負責提供與環境工程設計、施工相關的技術資料,指定臨設位置及負責現場三通一平工作。提供施工用的水源和電源,乙方按規定承擔相應費用。
5、 接到乙方交工驗收通知后,甲方應于兩日內組織有關部門進行交工驗收工作,驗收合格后,辦好驗收手續。
乙方職責及義務:
1、乙方應認真保質、保量、準時完成工程。
2、乙方應對工程進度采取措施,發現影響工程進度因素在24小時內報甲方。
3、對已完工程在甲方驗收前,應做好保護工作。
4、乙方不得將工程轉包其他施工單位,一經發現甲方有權要求乙方整改,乙方經整改仍達不到要求,甲方有權解除合同,并由乙方承擔責任。
5、在施工過程中乙方應文明施工,做好安全防范,因乙方原因造成安全事故由乙方負責,若因乙方質量、進度、安全文明等乙方自身因素達不到合同和規范要求,甲方有權要求乙方進行整改,若整改后仍達不到要求,甲方有權解除合同。
6、交工前乙方產生的垃圾清運工作由乙方負責。
竣工驗收:
工程具備竣工條件后,乙方向甲方提交竣工報告;竣工驗收合格后20日內乙方應向甲方提交工程技術資料、竣工圖紙一式兩套。
結算辦法:
1、本合同價款為暫定價。
2、結算范圍包含施工圖及設計變更所列的硬景、軟景、小品、水電等全部內容以及甲、乙雙方認可的圖紙會審紀要、設計變更、現場簽證、隱蔽紀錄等。
十一、違約責任
1、如果甲方未按期撥付工程進度款超過3日,乙方有權暫緩施工,施工工期順延。甲方每逾期一天付款按合同總造價支付乙方同期銀行利率的違約金。
2、因乙方自身原因未能按照合同工期完成施工,每逾期一天,按合同總造價支付甲方同期銀行利率的違約金。
十二、本合同未盡事宜,甲、乙雙方協商訂立補充協議,與本合同具有同等法律效力。
十三、本合同經雙方簽字蓋章后生效,工程竣工并結清工程款后,本合同自行失效。
十四、本合同一式肆份,雙方各執貳份,具有同等法律效力。
發包人:(章) 承包人:(章)
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
地址: 地址:
開戶銀行: 開戶銀行:
賬號: 賬號:
郵政編碼: 郵政編碼:
簽訂合同地點:
簽訂合同日期: 年 月 日
施工工程合同3
甲方:
乙方:
應甲方要求,在原甲方與乙方20xx年11月14日簽訂《德保休閑餐廳廣告牌制作及安裝合同》的基礎上,現根據甲方要求,作相應增項。根據原施工合同精神,經雙方協商,作如下補充協議:
一、工程范圍:20xx年12月3日乙方根據甲方要求做出相應的增項工程制作與安裝。
二、工期要求:20xx年12月3日至20xx年12月15日。
三、新增工程量:
詳見附表:《德保休閑餐廳廣告牌后期增加項目一覽表》
四、質量要求:按原合同承諾履行與參考甲方設計師提供施工標準。
五、付款方式:按原合同執行。
六、其它:施工合同補充協議1、本協議其它內容仍按原合同執行。
2、本協議一式貳份,甲乙雙方各執壹份。
3、本協議經雙方簽字蓋章后生效,并與原合同享有同等法律效力。
甲方:(蓋章)乙方:(蓋章)
法定代表人: 法定代表人:
簽約日期: 年 月 日
施工工程合同4
經雙方協商,甲方同意將新陽路292號面粉廠舊改項目立筒庫爆破拆除工程承包給乙方施工。根據《中華人民共和國經濟合同法》及國家法律的有關規定,為明確雙方的有關責任、權利和義務,特簽訂以下協議條款,雙方共同遵守。
一、工程名稱:新陽路292號面粉廠舊改項目立筒庫爆破拆除工程
二、工程地點:新陽路292號面粉廠
三、工程承包范圍和內容:
1、按甲方安排的爆破范圍及拆除順序。
2、爆破拆除內容包括:布孔裝藥、起爆網路敷設、警戒起爆、爆后檢查、進行砼塊大于50厘米以及鋼筋砼未炸脫落部分的破碎。
3、辦理全部爆破工程審批手續。
4、做好安全防護欄的搭設,并滿足驗收要求。
四、工程量:按實際方量。
五、結算方式:按實際方量,以單方人民幣1120xx0元包干,結算時扣除稅金后支付給乙方。
六、施工工期:天
七、施工要求:確保安全快速施工,爆破后鋼筋與混凝土塊基本分離,滿足甲方、監理及業主的要求。
八、雙方責任:
(一)甲方責任
1、協助乙方辦理有關爆破報批手續和協調施工現場內的施工單位業主的關系;
2、負責為乙方提供施工用房兩間,作為乙方施工材料、施工人員休息和爆破時匯集點;
3、負責提供施工有關的圖紙;
4、負責承擔乙方爆破前按方案、規定等進行安全防護工作,對不符合規定、規程的必須整改完善;
5、協助乙方在爆破施工時對警戒范圍內人員(包括現場的甲方施工人員和生活區人員)的撤離工作;
6、負責提供乙方施工用電。
(二)乙方責任
1、乙方必須以“安全第一”實施整個爆破拆除工作,嚴格執行《爆破安全規程》GB6722-20xx及國家、省、市有關爆破工程安全的標準和規定,對不符合規定、規程的必須整改完善,認真檢查驗收合格后才能起爆;
2、負責編寫爆破設計方案和辦理爆破有關報批手續,負責公安、交警等部門的.協調工作,并承擔一切費用(包括爆破安全評估費用);
3、在甲方氣割鋼筋時,乙方派安全員全程監護;
4、負責火工品材料的購買、倉儲、運輸至工地、回收回庫及火工品的安全防護工作,并承擔所需發生的費用及相應的安全責任;
5、在實施爆破時,如有爆破飛石震動引起警戒范圍外的人員、房屋、車輛砸傷、損害、承擔一切安全責任(含經濟),與甲方無關;
6、乙方必須承擔起爆破安全警戒的所有工作,特別是爆破前的警戒線的拉設和爆破現場周邊的人員疏散,如因乙方安全作不到位而引起的安全事故,其一切責任(含經濟)由乙方自行承擔;
7、滿足業主、監理、甲方要求,因爆破、防護等原因,業主、監理及主管部門對甲方的處罰由乙方承擔,并有權暫緩支付工程款。
九、本合同雙方代表簽字蓋章后生效,如發生爭議由甲乙雙方協商解決,協調不成由人民法院解決。
十、本合同一式肆份,甲方持貳份,乙方持貳份,雙方簽字蓋章后生效,工程款結清后自動失效。
甲方:法定代表人(或委托代理人)簽字:日期: 年 月 日
乙方:法定代表人(或委托代理人)簽字:日期: 年 月 日
施工工程合同5
發包人(以下簡稱甲方):
統一社會信用代碼:
通訊地址:
承包人(以下簡稱乙方):
統一社會信用代碼:
通訊地址:
根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規,為明確雙方在施工過程中的權利、義務,經雙方協商自愿簽訂本合同。
第一條工程項目
一、工程名稱:______________________________
二、工程地點:______________________________
三、工程內容:______________________________
四、承包形式:______________________________
五、工程立項批準文號:______________________
六、工程承包范圍:__________________________
第二條工程期限
一、合同工期總日歷天數_______天;
開工日期:______年______月______日;
竣工日期:______年______月______日。
二、如遇下列情況,經甲方現場代表簽證后,工期可相應順延:
1、在施工中如因停電、停水_______小時以上或連續間歇性停水、停電_______天以上(每次連續_______小時以上),影響正常施工;停水停電_______天以上;
2、因臺風暴雨颶風等不可抗力的因素;
3、因人力不可抗拒的其他因素而延誤工期。
三、因乙方原因造成施工延遲的,不得請求順延工期。
第三條工程價款、結算及付款方式
雙方同意按下述第_______方式支付本合同價款,甲方付款前,乙方應提供正式發票。
第一種方式:本合同實行固定總價,經甲乙雙方核定按本工程合同包干價為_______元人民幣(大寫:__________)。任何政策性因素和市場因素均不調整包干價。
1、本合同簽訂后_______日內,甲方支付_______元工程款;
2、工程竣工經甲方驗收合格后,甲方支付_______元工程款;
3、余款_______元作為質量保證金,待保修期滿后_______個工作日內無息支付。
第二種方式:本合同實行按實結算,雙方依據最新現行定額計價規范和施工期(或材料定購期)的信息價(信息價不明確的以甲方確認材料價為準)進行計算,計算后的總價下浮_______%作為本合同的結算價款。
1、甲方于_____年_____月_____日支付_______元;
2、乙方施工完成并經甲方驗收合格后,提交竣工驗收報告及工程決算書,經甲方審核確認后,付至結算價款的_______%,留_______%做質保金,待保修期滿后_______個工作日內付清。
3、工程量及價格簽證,簽證單都必須有甲方現場代表簽字并加蓋公章后方可作為結算依據。
第四條建筑材料、設備的供應和采購
一、工程材料、設備由乙方采購。
二、乙方采購的材料、設備,必須附有產品合格證和試驗報告才能用于工程,甲方認為乙方提供的材料需要復驗的,乙方應按要求提供復驗報告。經復驗符合質量要求的,方可用于工程;復驗不符合質量要求的,應退貨處理,其復驗費和退貨損失由乙方承擔。
第五條施工與設計變更
一、甲方簽字認定交付的設計圖紙、說明和有關技術資料,作為施工的有效依據,乙方不得擅自修改。
二、甲方因使用功能提出的變更內容,為不影響施工進度,乙方應先行實施,并及時做好現場簽證。
三、設計變更增減數應以甲方代表簽證單為依據,工程采用包干價,對增減部份的工程款由甲乙雙方協商確認。
第六條工程質量管理及驗收
一、質量標準:工程質量符合___________________標準。
二、工程具備隱蔽條件,乙方先進行自檢,并在隱蔽驗收前48小時以書面形式通知甲方驗收。驗收合格,甲方現場代表在驗收記錄上簽字后,承包人可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格,乙方予以整改后再交由甲方重新驗收。
三、工程具備竣工驗收條件,乙方按國家工程竣工驗收有關規定,向甲方提供完整竣工資料及竣工驗收報告(含竣工圖、隱蔽工程簽證和現場簽證單及保修書等)。驗收合格的,雙方進行交接,驗收不合格的`,乙方應及時返工,費用由乙方自行承擔,返工導致工期延誤的,乙方應承擔相應的違約責任。
四、工程質量應符合國家及行業規定的建筑工程質量檢驗評定的“合格”標準。
第七條安全施工
乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按安全標準組織施工,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用,由乙方承擔。
第八條質量保修
一、本工程保修期限為______年,自工程竣工驗收合格起算。
二、在免費保修期內,乙方應保證通訊暢通,令甲方能夠隨時同乙方取得聯系。乙方在接到甲方維修通知后小時內到達現場并及時處理。如乙方更換保修人員或聯系電話,應及時通知甲方。若因乙方通訊不暢或故意不接,拖延推諉,甲方將視為乙方放棄保修責任,有權自行解決,由乙方承擔所有費用并加收_______%的勞務費。
乙方保修聯系電話:_____________;乙方保修聯系人:_____________。
第九條違約責任
一、乙方未能按時竣工的,每延期一日應按工程總價款的_______向甲方支付違約金(從工程款中直接扣除);無故延期_______日以上視為根本性違約,甲方有權解除本合同,乙方除應全額退還甲方已支付的工程款外,還應向甲方支付違約金人民幣________元。
二、工程出現質量問題視為乙方嚴重違約,視情節輕重乙方應按工程款的_______%向甲方支付違約金(可從工程款中直接扣除),此外應賠償因此給甲方造成的損失。
三、協議一方擅自解除或終止本合同的,違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。
四、保密事項:
除法律規定或合同另有約定外,未經發包人同意,承包人不得將發包人提供的_________需要保密的資料信息等商業秘密泄露給第三方。
除法律規定或合同另有約定外,未經承包人同意,發包人不得將承包人提供的_________保密的資料信息等商業秘密泄露給第三方。
第十條爭議解決
本合同在履行過程中如果產生糾紛,則各方應首先友好協商解決。若無法協商,也可通過和解、調解的方式解決,非訴方式無法解決爭議時,雙方均可向工程所在地的人民法院提起訴訟。
第十一條簽訂地點
本合同在市區簽訂。
第十二條補充協議
合同未盡事宜,合同當事人另行簽訂補充協議,補充協議是合同的組成部分。
第十三條合同生效
本合同自雙方簽字蓋章后生效。
第十四條合同份數
本合同一式份,均具有同等法律效力,發包人執份,承包人執份。
甲方(蓋章):
簽約日期:________年___月___日
乙方(蓋章):
簽約日期:________年___月___日
施工工程合同6
發包人: (簡稱甲方) 承包人: (簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律和行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就我村新農村建設道路維修工程建設的有關事項協商一致,訂立本合同如下。
一、工程概況 1、工程名稱: 2、工程地點: 3、工程內容:
二、合同工期
1、開工日期: 年 月 日 2、竣工日期: 年 月 日 3、合同工期: 天。
四、甲、乙雙方一般權利和義務:
1、甲方全權負責工程施工中的協調及質量監管工作。 2、乙方全權負責該工程的施工組織、質量監管及維修保護。 3、甲方的義務:
⑴為乙方提供施工場所及相關資料,負責施工期間的協調工作,審查施工技術方案及施工進度計劃;
⑵負責工程質量的控制、檢驗。
4、乙方的權利和義務:
⑴乙方負責按合同要求和相關技術規范嚴格施工,確質量和進度。 ⑵乙方應隨時接受甲方管理人員的檢查,對不符合質量標準的應及時返工,其費用及工期由乙方承擔。
⑶乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按安全標準組織施工,并隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用,由乙方承擔。
五、合同金額、付款原則和付款方式及違約責任
1、工程合同金額:¥: ,大寫: (不含稅金)。
2、工程款支付:為工程竣工驗收決算后,按實際工程量辦理結算,并支付齊全部工程款。
3、違約責任:若一方違約,則按承包總額50%支付違約金。
六、本協議自簽訂之日起生效。本協議一式二份,甲、乙雙方各執一份。
甲方(簽章): 乙方(簽章):
合同訂立日期: 年 月 日
發包人: (簡稱甲方) 承包人: (簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律和行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就我村新農村建設道路維修工程建設的有關事項協商一致,訂立本合同如下。
一、工程概況 1、工程名稱: 2、工程地點: 3、工程內容:
二、合同工期
1、開工日期: 年 月 日 2、竣工日期: 年 月 日 3、合同工期: 天。
四、甲、乙雙方一般權利和義務:
1、甲方全權負責工程施工中的協調及質量監管工作。 2、乙方全權負責該工程的施工組織、質量監管及維修保護。 3、甲方的義務:
⑴為乙方提供施工場所及相關資料,負責施工期間的協調工作,審查施工技術方案及施工進度計劃;
⑵負責工程質量的`控制、檢驗。
4、乙方的權利和義務:
⑴乙方負責按合同要求和相關技術規范嚴格施工,確質量和進度。 ⑵乙方應隨時接受甲方管理人員的檢查,對不符合質量標準的應及時返工,其費用及工期由乙方承擔。
⑶乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按安全標準組織施工,并隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用,由乙方承擔。
五、合同金額、付款原則和付款方式及違約責任
1、工程合同金額:¥: ,大寫: (不含稅金)。
2、工程款支付:為工程竣工驗收決算后,按實際工程量辦理結算,并支付齊全部工程款。
3、違約責任:若一方違約,則按承包總額50%支付違約金。
六、本協議自簽訂之日起生效。本協議一式二份,甲、乙雙方各執一份。
甲方(簽章): 乙方(簽章):
合同訂立日期: 年 月 日
施工工程合同7
甲方:___________
乙方:___________
經過甲乙雙方協商同意打(吃水井/工業用井/灌溉用井)一眼,協商條件如下:
1.井深___________根管,管高_________,直徑_________。
2.價格每根水泥管_____元。打井地點在__________________________
3.甲方負責打井隊的吃住。香煙。物品看管和所用的電費。壓水。跟班。機油。柴油以及拉管運費,負責打井機的.進出廠地碾壓地的賠償,下管人工等事宜。
4.乙方負責機井能按拔水泵為標準,負責井管費用,不負責出水量大小。
5.打井進料前預支___________元,其余放架子算清帳,不欠帳。
6.雙方各自負責自己人員安全問題。
7.如果發生糾紛,由甲乙雙方簽字負責人負責,以此為據,雙方共同遵守。
電話:
電話:
甲方負責人:
乙方負責人:
___年____月____日
施工工程合同8
甲方:______省_____市_____建筑公司 乙方:_____(身份證:____________________)
為優質、高效完成_____二級公路第五合同段工程的施工,充分發揮各方優勢,經甲乙雙方平等協商,甲方將_____二級公路第五合同段工程的技術方面的'工作承包給乙方,并達成以下協議:
一、合作項目工程名稱_____二級公路第五合同段(昔董至瓦曉段)
二、工程技術承包范圍
1)工程施工復測及相關資料編制。
2)工程施工放樣及相關資料編制。
3)工程試驗及相關資料編制。
4)工程質檢及相關資料編制。
5)工程計量及相關資料編制。
6)工程變更及相關資料編制。
7)工程施工技術及工程的現場管理。
8)工程施工工藝及工序的控制。
9)工程竣工資料的編制。
三、合同工期
1)從甲方通知乙方人員進場復測開始至工程交工為止。
2)雙方擬定施工合作時間為_____個月,即從________年_____月_____日到_______年_____月_____日,工期共_____個月。
3)以上合同工期,包括施工復測時間、雨季及因建設方、甲方等原因造成工程停工的時間,不包括工程竣工資料編制時間。
4)竣工資料編制時間為_____個月。
5)若因建設方、甲方及雨季等原因工程無法完成,乙方不負任何責任。
6)如工期超出_____個月,甲方應支付乙方超出工期的工程技術費。
四、工程技術承包費用
1)施工投標工程技術費:甲方投標工程總價,扣除第100章費用及工程備用金后按_____%計。
2)工程變更增加工程技術費:在施工過程中所產生的工程變更增加金額總量按_____%計。
3)工程中的非計量增加工程技術費:按該款項_____%計。
4)前兩項總計所產生的技術費若低于__元人民幣,則甲方支付給乙方_______元人民幣;若超出則按前兩項計算。
5)工程延期費:超出雙方約定的_____月的工期甲方每月支付乙方__________元人民幣的工程技術費。
6)施工復測費:__________元人民幣/每公里。
7)竣工資料編制費:__________元人民幣。
施工工程合同9
甲方: 乙方:
甲方將________年期間的部分零星維修工程(每次的'預算工程造價 在20元以內)發包給乙方施工,經甲乙雙方平等友好協商,簽訂以下合同:
一、工程地點:
隨甲方指定的施工任務確定,在主____區范圍。
二、工程內容:
三、工期 : 。
四、本合同有效期:在雙方簽字蓋章之日起至________年____月____日止。
五、承包方式和質量標準:或包工包料,或單包工,質量合格。 執行現行國家規范、標準。
六、工程價款和結算方式:以派工單上的約定為準。
七、付款方式: 施工完畢經甲方驗收合格后,憑發票一周內付清全款。
雙方責任:
(一)、甲方責任:
1、協調工作由甲方負責。
2、按時支付工程款。
(二)、乙方責任:
1、按照雙方確定的維修方案,按時完成施工任務;工程保修期________年(如法律法規規定保修期超過________年的執行法律法規的規定),保修期負責無償保修。
2、 按規范要求組織施工;負責對施工人員進行安全教育和監督;采取安全措施,做到安全文明施工。現場若發生任何安全事故,概由乙方承擔全部責任。
3、乙方全權委托: 履行本合同。
八、違約責任:按《民法典》有關規定執行。
九、本合同雙方簽字蓋章生效,本合同一式肆份,甲方叁份乙方一份。
甲方:乙方:
法人代表: 法人代表:
經辦人:經辦人:
________年____月____日________年____月____日
施工工程合同10
甲方:
乙方:
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》以及其它相關法律、法規,遵循平等、自愿、公平和誠信的原則,經甲、乙雙方協商特定立本合同。
一、工程概況:_______工程名稱:_______工程地點:_______工程規模:_______工程結構:_______
二、承包方式:包工
三、承包范圍:
1)外腳手架搭拆:含架空層及主體結構支模、鋼筋綁扎需要的外架搭設、滿足每層砼澆搗、模板加固需要的圍護腳手架(外圍超出作業面
1.5米),滿足室外回填土方的需要而提前拆除以及后期砌體、裝飾施工的外腳手架二次搭設及拆除。
2)架空層及主體結構層面外腳手架搭設、拆除,含所有安全圍網、兜網掛設、及時清整。所有工字鋼安拆、加固工字鋼的鋼筋環、鋼絲繩及外架加固的鋼管、鐵件的預埋、懸挑工字鋼上的硬鋪(木板、竹跳板)拆除。
3)鋼筋施工棚、現場安全廣告牌、施工通道、看房通道、拌合機、發電機房、塔吊平臺等臨時及永久性設施的搭設及拆除。
4)坑基一次或多次(應施工現場需要)圍護、上下深基坑用的踏步,首層至第一道懸挑工字鋼外圍的防護搭拆及樓梯間、電梯井、風井、陽臺等所有臨邊防護的搭設及拆除。
5)卸料平臺按施工需要及時搭設、轉移及定位加固的鐵環、鋼繩的`預埋、拆除。
6)電梯井、風井每三層一道硬質防護的鋪設,電梯門口防墜鐵門的掛設(鐵門由項目部提供)并及時檢查清理。
7)施工現場鋼管、扣件材料及時清理,按指定地點堆放整齊,服從現場調配,所有外立面的鋼管必須預先做好油漆,剪刀撐鋼管做好黃黑相間的花桿油漆(材料由甲方提供,是否刷油漆由工程項目部決定)
四、質量要求:乙方必須嚴格按規范施工、精心排料,最大限度保證安全、牢固、美觀,積極配合各級職能部門的檢查、驗收,安全維護網必須及時懸掛,并定期整理,腳手架搭設一角四立,一跳三橫,每跳錯頭連接不大于40公分,立桿間距不大于
1.5米,每跳
1.8米,外排中間排欄腰,內排和墻的距離不大于30公分,不小于25公分。腳手架搭設、工字鋼加固鐵環的預埋、工字鋼的安放、鋼絲繩預埋、腳手架搭拆等工作事先應提供切實可行的施工方案,并與項目管理人員協商通過后方可施工,施工過程中乙方必須無條件接受甲方安管人監督,發現問題及時整改,如因腳手架搭設質量問題而影響施工進度,每延遲一天工期處罰乙方1000元,如因此引起的安全事故一切損失由乙方負責。
五、工期要求:乙方必須服從甲方管理,嚴格按甲方與工程部安排的形象進度施工,結合現場實際情況及工期節奏,積極提供材料計劃,精心安排施工,如達不到工期要求而影響其它班組施工延遲一天處罰乙方1000元。
六、安全文明施工:
1)乙方施工班組長必須常駐工地,如有事離開必須與項目部現場負責人協商并派專人負責。
2)乙方現場施工人員必須戴XX帽,未戴XX帽按100元人次處罰(從乙方結算款中扣除),施工人員高空作業時系好安全帶(安全帶由乙方提供)
3)嚴禁酒后作業,嚴禁高空拋物,發現一次,扣除乙方200元工程款,如違章操作發生一切安全事故由乙方負全責,如發生意外安全事故,在3萬元以內由乙方負責。
4)乙方必須服從管理,抓好現場文明施工,做到工完場清,場地材料堆放有序,樓面及時清理干凈,廢品材料及時清堆安放在指定地點,合理利用原材料不得隨意浪費,施工現場材料必須交清、歸庫。如不交清歸庫按扣件
5.00元套,鋼管15元米處罰;架子上的材料層層上翻,不往上翻,而將材料放在外架上的按扣件
5.00元套,鋼管15元米處罰(從乙方工程款中扣除)。如因乙方安全文明現場不達標而引起上級主管部門的罰款,一切損失由乙方負擔。
5)如乙方不能按時完成現場清理工作,甲方有權另行安排人員清理,并扣除乙方雙倍費用。
6)乙方必須對所有施工人員進行技術交底和崗前培訓并每月向施工人員進行安全文明施工教育,確保安全萬無一失。
七、承包價格:主體結構,腳手架搭拆按建筑面積14.5元平方米結算(4樓首道工字鋼以下按12.5元平方米結算除外);地下室、附樓按建筑面積7元平方米結算。
八、付款方式:按形象進度付款具體如下(按施工方的撥款方式付款)程量60%的進度款。
九、本合同一式兩份,雙方簽字生效,工程完工、工程款支付完畢后自動失效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):________
_________年____月____日
________年____月____日
施工工程合同11
發包人(全稱):_________________________________________
承包人(全稱):_________________________________________
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工項協商一致,訂立本合同。
第一條 工程概況
工程名稱:__________________________________________________________________________
工程地點:__________________________________________________________________________
工程內容:__________________________________________________________________________
群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)
工程立項批準文號:________________________
資金來源:________________________________
第二條 工程承包范圍
承包范圍:___________________________________________________________________________
第三條 合同工期
開工日期:___________________________________________________________________________
竣工日期:___________________________________________________________________________
合同工期總日歷天數_____________天
第四條 質量標準
工程質量標準:_______________________________________________________________________
第五條 合同價款
金額(大寫):_______________________________元(人民幣)¥:_____________________元。
第六條 組成合同的文件
組成本合同的'文件包括:
1、本合同協議書
2、中標XX知書
3、投標書及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同XX條款
6、標準、規范及有關技術文件
7、圖紙
8、工程量清單
9、工程報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
第七條 本協議書中有關詞語含義本合同第二部分《XX條款》中分別賦予它們的定義相同。
第八條 承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
第九條 發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
第十條 合同生效
合同訂立時間:________ 年__________ 月__________ 日
合同訂立地點:_______________________________________________________________________
本合同雙方約定___________________________________后生效。
發 包 人:(公章):
承包人:(公章)
住 所:
住 所:
法定代表人:
法定代表人:
委托代表人:
委托代表人:
電 話:
電 話:
傳 真:
傳 真:
開 戶 銀 行:
開 戶 銀 行:
賬 號:
賬 號:
郵 政 編 碼:
郵 政 編 碼:
施工工程合同12
發包方:(以下簡稱甲方)
承包方:(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國民法總則》、《中華人民共和國合同法》及相關法律法規之規定,甲乙雙方經平等協商一致,自愿簽訂本承包合同,以資雙方共同信守。
第一條、工程概況
1、項目名稱:
2、座落地點:
3、材料說明:詳見報價清單
第二條、承包方式及承包范圍:
2.1承包方式:乙方以包勞務、包材料、包施工安全、包文明施工、包工期、包安裝質量、包安裝驗收合格等進行包干施工,向甲方交付勞務成果。
2.2具體的承包范圍如下:
本工程屬交鑰匙工程,乙方應按時完成電梯土建、基坑施工;電梯井道工程安裝施工;電梯安裝、調試、裝修。同時保證合同電梯安裝工程質量,包驗收(包括甲乙雙方組織的內部驗收及質檢部門對電梯的驗收)并取得電梯準用證。
第三條、質量標準及乙方的質量保證
3.1本工程的施工應符合以下的質量標準:
嚴格執行現行有效且的電梯安裝驗收規范、電梯技術條件、電梯制造與安裝安全規范、電梯試驗方法等質量標準以及電梯廠商的技術要求。
3.2乙方必須嚴格按照本合同約定的質量標準及甲方確認的施工圖紙和用料進行施工,保證質量。
第四條、工期
4.1乙方應在本合同簽訂后天內安排材料進場,實施施工,并在年月日前完成本工程的全部工作,并將通過竣工驗收合格的工程移交給甲方。
4.2在履約過程中,如果由于甲方設計變更等甲方責任所延誤工期的,經甲、乙雙方協商同意,可對工期進行調整。
第五條、合同總價款
5.1本工程的包干總價(含稅)為:
5.2合同包干總價款已包含電梯土建、基坑施工,電梯井道工程安裝施工,電梯安裝、調試、裝修等乙方為完成本合同目的的全部工作的全部費用,甲方無須就本項目電梯工程之事宜另行向乙方支付任何其他費用。
第六條、付款方式
6.1 xxx 付款方式
第七條、甲方責任
7.1甲方指定項目代表為。
7.2甲方向乙方提供電梯廠商所提供的土建技術要求、井道鋼結構技術要求、電梯安裝技術要求給乙方,由乙方按照技術要求制作施工計劃、施工組織方案,交由甲方審定后乙方組織實施。
7.3甲方代表對工程進度、工程質量進行監督與管理,并檢查隱蔽工程。對于工程進度或質量不符合甲方要求的,有及時下發《進度通知單》或《質量整改通知單》的權利;有要求乙方加快施工進度和整改工程的權利。
7.4協調業主給乙方提供施工期間的用電、用水、場地。
7.5按時向乙方支付合同款項。
7.6負責組織工程竣工驗收和辦理竣工結算。
7.7施工過程中,甲方有監督按照圖紙施工的權力。
7.8按工程所在地建設部門及勞動安全監察部門、消防部門等政府主管部門的要求提供所需資料文件給乙方,由乙方辦理安裝施工報批、有關安全施工手續及政府有關部門的驗收手續,相關費用乙方負責。
第八條、乙方責任
8.1乙方指定的項目代表為:________。
8.2乙方按甲方審定的施工組織計劃、施工方案和依據合同發出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無法與甲方代表聯系的情況下,可采取保證工程和人員生命、財產安全的緊急措施,并在采取措施后24小時內向甲方代表送交書面報告。
8.3乙方須保證施工人員具有從事本合同約定工程施工所需的施工資質,并保證其資質的真實性、合法性、有效性。
8.4乙方在安裝工程開始前,須根據工程規范編制設計及施工詳圖,并提交甲方審批,所有施工圖紙均應得到甲方確認。
8.5乙方應在安裝開始前將詳細施工組織方案、施工進度計劃報甲方審核確認。施工期間,乙方應作好施工原始記錄。
8.6井道及機房土建完工后,在雙方約定的時間內負責檢查電梯井道、機房以及土建預埋或預留的構件等。
8.7負責施工所需的水電費,按工程需要提供施工所需的照明、看護、圍欄等安全文明施工措施。
8.8乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按照安全標準組織施工,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患。項目實施過程中的任何與電梯安裝有關的施工安全責任由乙方負責,并承擔由乙方過失造成的一切的法律責任與經濟責任。
8.9施工所需的工料和施工設備均由乙方負責。
8.10安裝期間轎廂內加設保護板,試用期滿后拆除。井道照明的安裝。清理安裝雜物。
8.11負責電梯工程項目施工期間、安裝后至驗收合格且甲乙雙方辦理正式工程移交手續前的所有保管工作。如發生損壞,乙方自費予以修復。
8.12遵守政府有關部門對施工場地交通、衛生文明施工和施工噪音等管理規定,辦理有關手續,因此產生的費用由乙方承擔。如受有關部門處罰,由乙方自行承擔罰款和一切損失。
8.13按本合同約定的工程質量及驗收標準進行施工,保證施工質量。按合同約定工期竣工。指定安全防火負責人,做好現場施工管理和安全管理,將施工物件堆放整齊、使道路暢通。乙方對乙方工作人員及乙方聘用的人員的人身安全負全部的責任。
8.14工程竣工驗收完成取得竣工驗收合格證書后,由甲乙雙方辦理正式工程移交手續。
8.15竣工驗收合格后,乙方須按甲方規定提交正式的竣工結算報告,經過甲方審定后作為確定結算款的依據。
8.16乙方在施工前辦理安裝施工報批和有關安全施工手續,以及安裝調試完畢后報勞動安全及電梯質量檢測部門進行安裝質量及安全檢驗,費用由乙方負責。乙方應承擔因報驗不合格造成的違約責任,并賠償因此造成的甲方的一切損失。因電梯本身質量原因不能通過驗收除外。
第九條、材料設備供應
9.1本工程所需的所有材料、設備均由乙方負責購買和提供。乙方購買的材料應符合甲方的設計規范要求和工程質量要求,相關規定如下:
9.1.1乙方所采購的材料,由甲方驗收合格后方可使用。
9.1.2對乙方所采購的與設計和規范要求不符的材料,甲方代表有權拒絕驗收,由乙方按甲方代表要求的時間重新采購符合設計和規范和質量要求的材料,并承擔由此發生的費用,工期不予順延。
9.2若乙方提供的材料未經甲方驗貨,乙方不得擅自開工。否則,應賠償甲方因此遭受的損失。由此造成逾期竣工的,乙方還應承擔相應的責任。
第十條、工程驗收
10.1隱蔽工程驗收:工程達到施工過程中的隱蔽工程驗收階段時,乙方應在隱蔽工程自檢合格后通知甲方驗收。驗收合格,甲方代表在驗收記錄上簽字后,方可進行此后工程施工。驗收不合格,乙方應在甲方要求的時間內修改后重新通知驗收并承擔由此而產生的全部費用,若因此而造成本工程逾期竣工的,乙方還應承擔逾期竣工的違約責任。若乙方自行隱蔽,甲方有權要求剝離或開孔,乙方應進行剝離或開孔,并在檢驗后重新覆蓋或修復,乙方應承擔有關費用,且工期不得順延。
10.2竣工驗收:本工程完成安裝調試后,乙方應通知甲方對本工程進行驗收。鑒于本工程還需要報有關政府部門驗收合格,故乙方應負責辦理該報驗工作并保證本工程通過政府有關部門的驗收。若本工程竣工驗收達到標準后,雙方簽字蓋章確認本工程驗收合格,同時乙方把竣工驗收資料(含竣工圖)及驗收報告一式四份移交給甲方。若本工程因乙方原因未能通過驗收的,乙方應在甲方要求的時限內對本工程進行整改并承擔由此而產生的全部費用,若因此而造成本工程逾期竣工的,乙方還應承擔逾期竣工的違約責任。
10.3如果在驗收中產生糾紛,由工程所在地質量監督檢查部門核驗為準。
第十一條、違約責任
11.1甲方如不能按時付款的,每逾期一天,甲方須向乙方支付應付而未付款的萬分之五的違約金,但累計違約金總額不得超過合同總價的3%。
11.2乙方如不能按合同約定的竣工日期竣工的,每逾期一天,應向甲方償付逾期完工設備總價的萬分之五違約金,若乙方逾期竣工超過三十天的,甲方有權單方解除本合同,乙方除支付上述違約金外,還應向甲方支付相當于合同總價的'20%的違約金。
11.3乙方必須按本合同及附件、甲方確認的施工圖紙、用料、施工規范和甲方的指令嚴格進行施工,保證質量,如不符合上述要求,甲方有權拒絕驗收,且對乙方進行處罰,金額為500元/次。乙方必須在甲方要求的時間內整改完畢。
11.4甲、乙雙方任何一方不得將本合同所涉及的技術或資料向第三方擴散、轉讓,違約方應向對方支付相當于合同總價的20%的違約金并賠償對方因此遭受的一切損失。
11.5在甲方根據本合同的約定解除合同后,乙方應在甲方發出解除合同的通知之日起5天內完成退場工作,包括人員撤場、材料的交接以及與第三方的交接等工作。
11.6未經甲方書面同意,乙方不得將本合同轉包或分包,否則,乙方須向甲方支付相當于合同包干總價的20%作為違約金,因此造成甲方損失的,乙方還應承擔賠償責任。
第十二條、爭議及解決
12.1本合同及其附件、技術標準、設計方案等的約定如有不一致,解釋順序應為:本合同及其附件、技術標準、設計方案。
12.2甲乙雙方在履行合同中發生爭議的,除雙方協議停止施工外,乙方都應繼續履行合同,保持施工連續,并在任何情況下,均須保護已完工程。
12.3本合同在履行期間,雙方發生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。
12.4當事人不愿通過協商、調解解決或者協商、調解不成時,可向甲方所在地人民法院起訴。
第十三條、合同生效
13.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
13.2本合同未盡事宜,可另行協商,簽訂補充協議,補充協議與本合同具有同等法律效力。
13.3本合同一式四份,甲、乙雙方各執兩份,每份均具有同等法律效力。
第十四條、聯系方式
雙方保證在本合同上注明的通訊地址及聯系電話為有效的聯系方式,若聯系方式發生變更,應及時以書面形式通知對方,未以書面形式通知的,任一方按本合同上注明的聯系方式發送有關通知、文件,即視為該有關通知、文件送達對方。
甲方聯系人:聯系電話:通信地址:
乙方聯系人:聯系電話:通信地址:
甲方:乙方:
簽約代表:簽約代表:
____年____月____日 ____年____月____日
施工工程合同13
合同編號:
甲方(發包人):
乙方(承包人):
簽訂地點:
根據《中華人民共和國合同法》和《建設工程質量管理條例》及有關法律、法規的規定,并結合工程的實際情況,為明確雙方在施工過程中的權利、義務和責任,經雙方友好協商,在平等自愿、公平和誠實信用原則的基礎上,雙方自愿簽訂本合同。
第一條工程概況
一、工程名稱:
二、工程地點:
三、承包工程范圍和內容:
四、工程工期:開工日期______年______月______日,竣工日期______年______月______日。
五、本合同為固定綜合單價合同,工程量及固定綜合單價見附表。工程總價款為(小寫)¥________萬元(大寫_______)。
第二條工程質量
一、雙方約定的工程質量標準:符合甲方企業標準。
二、鋪裝的產品名稱、型號、規格:符合甲方標準或見附件。
三、工程完工后,乙方應在3日內通知甲方及時驗收。
第三條工程價款的支付與結算
一、本合同簽訂后3日內,甲方支付合同價款的30%作為預付款;
二、工程施工期間,完工80%前,付至合同價款的60%;
三、工程驗收合格后5日內,付至合同價款的80%;
四、結算完成后7天內付至結算價的.95%;
五、剩余工程總價款的5%作為質量保修金。在達到合同約定的質保期限后支付。
第四條雙方的權利和義務
一、甲方權利義務:
1、對乙方進行安全、質量、文明施工等方面的教育,做好日常監管工作。
2、負責對乙方施工人員的安全、文明施工等方面的工作進行指導、監控,并按規定及時做好驗收工作。
3、按照合同約定支付工程款。
4、負責完成乙方施工前所應具備的施工條件。
5、甲方現場負責人:_______身份證號:_______聯系電話:_______
二、乙方權利義務:
1、乙方具有本合同履行所需的施工資質。
2、按甲方的要求,委派有專業經驗的技術人員,嚴格按國家操作規范,精心組織施工、完成工程。
3、乙方技術人員按施工方案組織施工,對工程質量、安全、工期等全面管理、負責,并按甲方工期計劃要求完成所承包的任務,如不符合甲方或國家質量標準,,乙方要進行返工處理,由此造成的損失由乙方承擔。
4、乙方在施工過程中必須認真貫徹有關安全施工的規章制度,嚴格遵守安全操作規程。
5、盡量減少對周圍辦公人員的不利影響,否則,所造成的一切后果由乙方負責。
6、在本工程竣工后清理現場。
7、乙方未經甲方允許不得與建設單位或甲方上級發包單位聯系。
8、乙方現場負責人:_______身份證號:_______聯系電話:_______
第五條承包方的安全責任
一、工程開工前,必須向施工人員進行安全技術交底,讓全體施工人員掌握工程特點及施工安全措施。
二、承包方必須按照國家有關規定,為施工人員配備合格的勞動防護用品及安全用具,并保證施工工具、器械使用安全。
三、承包方對所承擔的施工項目,必須制定施工方案,并結合工程實際做好安全工作,設立相應的安全防護或警示措施。
四、承包方必須貫徹執行國家有關安全生產的方針、政策、法令、法規,遵守國家、行業有關安全施工、文明施工的規定。
五、現場施工中,遵守現場的各項規章制度。
六、乙方在施工過程中發生的一切人身、財產等事故賠償、罰金等均由乙方承擔。
第六條違約責任
一、當發生下列情況之一時,甲方應承擔違約責任:
甲方不按約定支付工程款,每延誤一日,應向乙方支付合同工程總造價0.5‰的違約金。
二、當發生下列情況之一時,乙方應承擔違約責任:
1、乙方因自身原因延期完工的,每延誤一日,應向甲方支付合同工程總造價的0.5‰的違約金。
2、乙方不按本合同的其他約定履行的,每出現一次應向甲方支付合同工程總造價的5‰的違約金。
3、如上述違約金不足以賠償甲方的損失,仍應賠償因此給乙方造成的經濟損失及相關的所有費用。
第七條質量保修
一、保修內容及期限:保修_______年。
二、保修期起始時間:自工程驗收合格之日起計算。
三、乙方保修范圍:施工范圍內的所有內容。
四、在質保期內,如果發生質量問題,乙方需在接到甲方通知4個小時內派專業人員到現場進行排查、維修。
五、如乙方未按約定維修,甲方有權自行或委托第三方維修,相應費用從質保金中扣除或由乙方支付。
第八條合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中如發生爭議,由當事人雙方協商解決,協商不成的按下列第2種方式解決。
1、提交北京仲裁委員會仲裁。
2、依法向甲方所在地人民法院起訴。
第九條附則
本合同一式4份,合同附件:工程量及固定綜合單價表1份,與合同具有同等法律效力,甲乙雙方各執2份。自雙方簽字蓋章后生效。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
法定代表人簽字(蓋章):法定代表人簽字(蓋章):
委托代理人:委托代理人:
地址:地址:
電話:電話:
簽訂時間:簽訂時間:
施工工程合同14
發包方(甲方):
承包方(乙方):
甲乙雙方在平等自愿的基礎上,依照《中華人民共和國合同法》及國家其他有關法規的規定,經友好協商達成一致,甲方將其?
的坑探施工工程承包給乙方,就該坑探工程施工事宜達成如下條款,簽訂本合同。
一、工程內容
1.1工程名稱:青海化隆縣永順礦業有限公司
1.2工程地點:
1.3工程內容:平巷(2×2.2m)長度以實際坑探為準,其它坑探項目以甲方設計為準。
1.4工程單價:
平巷(2×2.2斷面)價格:1560元/m(不含稅),巷道進度到300米每米補貼150元。
斜井(2×2.2斷面)價格:根據斜度大小、價格另議。
注:每米補貼柴油費300元。
二、工期要求
2.1計劃開工日期:合同簽定后一個月內開工。
2.2計劃工程量:開拓巷道工程量:以礦山實量為準。
2.3進度要求:平巷進度≥3.5米/工作面·天(通路通電),斜井≥2.0米/工作面·天(通路通電)。(特殊情況除外)。
三、技術指標及質量要求
3.1斷面形狀為梯形:
3.2方位偏差小于3o,越角要求3‰左右;
3.3消除松石;
3.4底板設排水溝;
四、資料的保密與提供
乙方應對所獲得的地質信息保密,不得以任何方式向第三者披露或提供有關勘查信息。若有泄露,經查實后,由乙方承擔與之相關聯的經濟及法律責任;
五、延期開工與暫停施工
5.1開工時間以合同所規定的時間為準,若乙方不能按合同規定的日期開工,應提前5天提出延期開工的書面申請報甲方審批,并承擔相應工期延誤責任(不可抗力因素除外);若甲方原因造成乙方停工或返工或合同終止給乙方造成了經濟損失的,其直接損失及間接損失均由甲方承擔。
5.2確有必要時,甲方可要求乙方臨時停工,并在48小時內提出處理意見,乙方須按甲方要求停止施工,妥善保護已完及未完工程,相應工期順延;該次臨時停工如果超過三天,甲方需自第四天開始向乙方現場所有工作人員按照100元/人·天當做乙方工人的生活費和基本工資直至回復施工,除此之外,甲方不再承擔乙方的其他補償、賠償要求。
5.3遇下列情況之一者,經甲方審核批準后,乙方工期可作調整。下列情況發生五天內,乙方應將工期延誤內容書面報告甲方,甲方應在按到乙方報告后五天內給予答復:
5.3.1重大設計變更;
5.3.2不可抗力;
5.3.3在施工過程,因甲方原因而影響工程施工的,以甲方出具的最后的任務變更書為依據來確定工期;
5.3.4合同中約定的其它可調整工期的情況;
非本條款規定之原因而導致的工程延誤或不能按時完工,乙方承擔相應的責任。
六、工程變更
6.1對于施工過程中甲方提出的設計變更或工程量增減,甲方以任務變更書形式下達給乙方,乙方應無條件地按新的任務變更書要求組織施工。甲方要求乙方坑口位置調整時,應給予乙方兩天調整期,工期相應順延。
6.2施工中乙方對原設計提出的變更要求,經甲方各有關單位批準后方可實施,但工期不予順延。
七、工程驗收
7.1坑探工程全部完工后,乙方通過自檢認為工程具備竣工驗收條件,應于竣工驗收前三天向甲方提交竣工驗收申請報告.甲方在收到報告后三天內組織人員進行驗收,在驗收后三天內提出修改意見,乙方按修改意見修改并承擔由乙方原因造成修改的費用,甲方三天內沒有下達修改意見書將做為驗收合格處理。
7.2下列情況發生,甲方有權拒絕驗收日期順延。
7.2.1收到乙方的驗收資料被發現有虛假內容、不合格或資料不全的`;
7.2.2發生其他甲方不可控制的意外并已征得乙方認可的情況。
八、項目價款的支付與結算
8.1綜合考慮巖石穩定性及巖石硬度等級等因素,工程價款實行單價包干,平巷(2×2.2斷面)價格為1560元/m;斜井(2×2.2斷面)價格以斜度大小價格另議;其他工程內容變協可根據實際情況來協商價格。
本包干單價已包含人工費,生活費,炸藥費,鉆頭,鉆桿,管理費,柴油費,風險費。
8.2乙方在施工過程中,發現破碎帶應及時通知甲方,根據甲方的要求對破碎帶進行安全支護,施工所需費用根據破碎帶的嚴重情況價格另議,破碎帶的支護材料由甲方負責。
8.3乙方進場正式開工前七日內,由甲方預付人民幣壹拾萬元(¥100000.00)做為預付款。(每月在從工程款中扣出第一月、第二月、第三月各扣30%,第四月扣10%)。
8.4工程款按月結算,甲方每月按乙方完成的合格工作量的97%憑雙方驗收的進度給予結算,剩余3%的工程價款做為工程保證金,(扣完預付款后此條款方可執行),本合同工程全部完工后或開始采礦后在由甲方審核通過后統一結算。
8.5全部工程完工后,工程總結算應在最終驗收合格后按實際完成工作半個月內辦理完成,工程尾款應在總結算完成后十日內全部付清。
8.6全部工程完工時,乙方保質保量保進度完成合同且期間無任何重大事故出現,甲方一次性獎勵乙方壹拾萬元整。
甲方:
乙方:
日期:
施工工程合同15
原告:________________法定代表人_______________,職務董事長,住__________市__________區__________街__________號樓__________室,郵編:________________電話:_____________
被告:________________公司,法定代表人_______________,職務總經理,住__________市__________區__________號,郵編:______________電話:_____________
案由:_________________建設工程施工合同糾紛
訴訟請求
1、判令被告立即返還保修款 ______________ 元,延遲支付的違約金 ______________ 元;以上兩項共計 ______________ 元;
2、以上金額截至____年_____月_____日,逾期支付,則以 ______________ 元為基數,按每日 ______________ %支付逾期利息;
3、本案的訴訟費用由被告負擔。
事實與理由
原告與被告于_____________年__________月__________日簽訂了工程施工合同,按照合同約定,原告為被告建設的位于北京市通州區梨園鎮某地的某項目B區的1#、2#樓的外墻外保溫及飾面裝飾工程進行施工,工期為50天,從_____________年__________月__________日至_____________年__________月__________日。合同還約定工程款的 ___ %作為保修款,保修期自竣工之日起______個月,項目最后的結算金額為_________元,所以被告留存保修款____________,保修期至_____________年__________月__________日。然而,過了保修期后,該項目并未發現質量問題,被告卻以種種理由拒絕返還保修款。
原告認為,被告拒絕返還保修款的`行為已構成違約,嚴重損害了原告的合法權益,故依《中華人民共和國民事訴訟法》的有關規定,特向貴院提起訴訟,請求依法裁判。
此致
__________市__________區人民法院
具狀人:________________有限公司
法定代表人:______________
_____________年__________月__________日
【施工工程合同】相關文章:
施工工程合同04-18
工程水電施工合同04-09
工程建筑施工合同04-19
工程施工合同07-09
防水施工工程合同10-21
工程施工合同06-28
工程施工工程合同書04-28
裝飾工程施工合同04-01
裝修工程施工的合同04-18