【精選】刮膩子合同四篇

　　現今社會公眾的法律意識不斷增強，合同出現在我們生活中的次數越來越多，在達成意見一致時，制定合同可以享有一定的自由。那么一份詳細的合同要怎么寫呢？下面是小編幫大家整理的刮膩子合同4篇，歡迎閱讀與收藏。

刮膩子合同 篇1

　　工程勞務承發包協議書

　　發包方（以下簡稱甲方）：

　　承包方（以下簡稱乙方）：

　　根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方經友好協商，本著平等互利、公平、公正、自愿、誠實信用的原則，就甲方將※※※※※※勞務發包給乙方達成以下一致協議，以便共同遵守。

　　一、工程概況

　　1.1工程名稱：※※※※※※工程；

　　1.2工程地點：※※※※※※；

　　二、勞務分包內容及分包方式

　　2.1分包內容：※※※※※※商鋪及住宅室內頂板、梁、墻（板下100mm，廚衛間除外）刮膩子；樓梯間、公共走道頂板、墻、梁刮膩子乳膠漆飾面施工，其中包括公共部位有設計要求的踢腳線描刷工作。

　　2.2承包方式：乙方包人工、包材料、包器具、包質量安全。

　　三、發包方進度、質量、文明施工要求

　　3.1進度要求：1）計劃工期 年 月 日至 年 月 日；

　　2）滿足甲方進度計劃要求，合理安排組織人員數量滿足總工期進度需求。人力資源安排做到隨工期緊、緩而應變增、減。

　　3.2質量要求：（1）按照圖紙和設計變更的要求及甲方和監理的要求施工，原材料滿足甲方和設計標準要求；（2）按照相關技術規范和分戶驗收標準施工；

　　（3）陰陽角方正順直，公共部位膩子刮完需打磨平整，確保刷完乳膠漆無膩刀刮痕，乳膠漆面層應涂刷纖細，均勻、無流墜。（4）如有質量問題及上級部門的質量罰款由乙方承擔；（4）乙方施工過程中，抓好檢查制度，對沒有自檢或檢查不合格的工程不充許進行下道工序施工，否則造成的質量問題所發生的一切費用由乙方承擔；（5）確保竣工驗收關于本分包內容的驗收一次通過；

　　3.3工程保修：工程質量保修質保期為竣工驗收合格后 年，出現質量問題乙方要負責維修。否則甲方自行安排處理，從乙方質保金雙倍扣除。

　　3.4安全文明、成品保護：施工中攪拌材料場地必須用塑料布保護地面；施工用的大xx、膠水等材料施工完后必須清出工作面，且清理過程中不允許拋灑、隨意丟棄而污染其他工種的成品，如出現此種情況乙方承擔全部責任；施工完畢后必須做到掃地出門標準。

　　四、單價、工程量計算及付款方式

　　4.1、單 價：（1）室內頂棚 元/㎡；(2)樓梯間走道公共部位 元/㎡。

　　4.2、面積計算方式：采用展開面積計算規則，按實際發生展開面計算

　　4.3、付款方式：

　　4.4、質保金扣押比例：分包工程量總價的 %。質保期后一次付清。

　　五、甲乙雙方權力、義務

　　5.1甲方權利、義務

　　（1）甲方負責提供住宿，生活條件，保證基本生活用水、用電。

　　（2）甲方對工程應做好技術交底及安全技術交底，一式三份由當事人簽字。

　　（3）甲方應對上崗人員有培訓、教育、考核、檢查督促獎罰權利。

　　（4）當乙方施工進度和質量不能滿足甲方要求時，甲方通知乙方調整改正，如還不能滿足要求，甲方有權責令乙方退場，終止合同并賠償甲方損失。

　　5.2乙方權利、義務

　　（1）乙方應派素質較高、技術過硬的施工人員進場施工，并服從甲方施工現場的各項管理規定，聽從甲方管理人員的合理安排和指揮，不得頂撞辱罵甲方及建設單位、監理單位現場管理人員，言行舉止要文明。

　　（2）乙方應嚴格執行甲方與業主簽定的《建筑施工合同》條款，維護甲方的利益。

　　（3）乙方在協商履行過程中不能以任何方式手段造成工程停工或集中鬧事，如有發生造成的后果由乙方承擔責任。

　　（4）乙方在現場的.施工人員需管好自己的安全工作，乙方施工人員出現安全事故由于是自身原因引起的，由乙方自己承擔。住宿生活方面需服從甲方的管理安排，積極做好防火、防盜工作，提高個人防護意識。

　　（5）在所約定的工程未全部施工完畢前，乙方無故停工造成甲方損失的，應承擔賠償責任，若停工超過3日仍未復工，則甲方有權解除合同，另由第三方完成未完工工程。且甲方對乙方已完工程不給予結算，不支付任何費用。

　　六、爭議解決辦法

　　施工中甲乙雙方發生爭議時，應先友好協商解決，如協商不成可在合同履行地裁委會申請勞動仲裁，或直接向合同履行所在地人民法院提起訴訟。

　　本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。本合同雙方簽字蓋章之日起生效。 本合同甲、乙雙方各自履行完自己權力和義務后自動解除廢止。

　　發包單位： 承包單位：

　　負責人簽字： 負責人簽字：

　　電 話：電話：

　　年 月 日年 月 日

刮膩子合同 篇2

　　刮膩子及滾涂料分包合同

　　發包方： （以下簡稱甲方） 承包方： （以下簡稱乙方） 遵照平等、自愿、公平、誠信的原則，雙方就刮膩子及滾涂料勞務分包工程施工事項協商一致，定立本勞務工程分包合同。

　　一、 工程概況。

　　1、 工程名稱：54#變電所

　　2、 工程地點：包鋼新體系2#高爐54#變電所

　　3、 工程內容：包括整個工程內墻面，頂棚、樓梯間刮膩子滾涂料，

　　具體做法及部位以設計圖紙、項目部、監理單位、建設單位要求為準。

　　二、 承包方式：

　　1、 本工程采取包工包料方式承包。

　　2、 甲方提供腳手架租賃事項，租賃費及相關一切費用由乙方出

　　3、 手工操作工具，以及其他需用料具均由乙方負責。

　　三、 承包范圍及工作內容

　　1、 承包范圍：內墻，門窗和頂棚、梁、樓梯刮膩子滾涂料

　　2、 工作內容：

　　（1）、按照新體系變電所規范要求刮膩子滾涂料

　　（2）、容易受到雨水影響的內墻門窗口和頂棚梁均按甲方要求加32.5R白水泥，白水泥由乙方負責

　　（3）凡是有露釘，露鐵部位均應按甲方要求涂防銹漆，防銹漆由乙

　　方負責。

　　（4）頂板及梁底有未施工的預埋件時，應留出埋件位置，并刷防銹漆，以免污染。

　　四、 承包價格

　　1、層高6米以下包含6米按實際刮膩子面積/㎡結算

　　2、層高6米以上的房間，房間整體按實際刮膩子面積元/㎡結算

　　五、 付款方式

　　施工過程中，每3天可申請撥付工程進度的80%，待刮膩子滾涂料項目全部完工后，經甲方及項目部監理驗收達到要求后撥付剩余的20%

　　六、 質量標準及有關要求

　　1、 內墻和頂棚刮膩子滾涂料驗收以樣品間為準進行驗收。

　　2、 質量標準：合格等級

　　3、 質量驗收：每層刮膩子滾涂料完成后先進行自檢，然后甲方技

　　術人員檢查后，報建設監理單位驗收，每次驗收必須一次通過，多驗收一次，根據嚴重程度予以罰款50~200元。

　　4、 質量要求：本工程具體質量要求見技術質量交底中要求和甲方

　　質量檢查條款的規定。

　　5、 質量達不到合格要求，乙方應無償返修，按期整改，整改后仍

　　達不到合格要求，甲方有權解除合同，并賠償甲方損失。

　　七、 文明施工要求

　　1、 文明施工：保持施工現場整潔，做到工完料盡場地清，文明工

　　地檢查時，乙方必須按甲方要求及時安排人員進行現場整改，如不及時安排人員整改，甲方將另派人員整改，工資加倍從乙方工程款中扣除。

　　2、 在施工過程中無論發生何種情況，不允許乙方的作業人員和甲

　　方及業主、相關的配合單位人員發生吵架，斗毆和圍堵甲方辦公室現象，發生矛盾應通過正常合理程序反映解決，乙方不能以任何理由干擾甲方人員的正常工作，否則發生一次，甲方有權處罰，每次1萬元以上罰款。

　　八、 安全要求

　　嚴格按照安全操作規程要求操作，保證施工安全，杜絕工傷事故發生。在施工中因乙方原因若出現任何意外傷亡事故，造成一切經濟損失和后果全部由乙方負責。

　　九、 工期要求

　　1、本合同工期從合同簽訂到期每推后一天罰5000元，提前不獎。

　　2、如乙方的施工進度達不到甲方的施工進度要求，甲方有權終止合同或組織其他班組進場施工，工資按實際完成工作量的70%結算。

　　十、 管理要求

　　1、 上班期間班組負責人必須在場，離開必須向項目部經理請假。

　　2、 班組人員必須服從甲方的'管理。

　　十一、 其他

　　1、 臨時停水，停電及雨天以及不可抗力原因造成停工，乙方自身

　　原因造成的停工整改，或甲方由特殊原因有預先通知的停工，不增加任何費用。

　　2、 凡有喜酒恐高癥心血管疾病，癲癇患者和不滿18周歲的人員不

　　準進場施工。

　　3、 工人在往返途中的交通或其他意外事故，均由事故的有關責任

　　方承擔，與甲方無關。

　　十二、 合同簽訂后，乙方不能以任何理由隨意解除合同，否則承

　　擔給甲方造成的所有損失。

　　十三、 乙方施工的工程質量，安全，進度，文明施工必須達到甲

　　方計劃要求，否則甲方有權終止合同。

　　十四、 本合同一式兩份，甲方、乙方各一份，雙方簽字后生效，

　　工程完成后并結算付款后自行失效。

　　甲方（代表）： 乙方：

　　合同簽訂日期：

刮膩子合同 篇3

　　發包方： （以下簡稱甲方）

　　承包方： （以下簡稱已方）

　　本著平等、自愿、公平、誠實守信的原則，為了明確雙方權利和義務，經雙方友好協商，就東盛陽光大廈工程刮膩子工程簽訂如下協議，以資共同遵守。

　　一、承包范圍

　　1、承包內容：根據圖紙中規定的1-15軸刮膩子的范圍及工作內-容，包括基層處理，釘眼防銹漆處理，黑水泥找平，二道膩子。

　　2、甲方提供水電接入口，水泥由甲方統一安排，其他工具材料由乙方自行安排。

　　二、工程價款及合同結算：

　　刮膩子工程采用包工包料方式分包。以建筑面積結算，每平方米 元，該承包價格包含第一項內所有項目。

　　結算時，每10層完成一遍刮膩子工程量，經甲方檢查合格后，支付該工程量的.50%價款；二遍膩子完成后支付該工程量的45%價款，剩余價款待工程驗收合格后15天內一次性付清。工程價款支付時，乙方必須提前遞交日常考勤表及蓋好手印的工資表，要切實將工資發放到職工本人，否則由此造成的一切損失由乙方承擔。

　　三、工期要求：

　　乙方必須按甲方的施工進度計劃，按時完成各個部位的工程量，并無條件服從甲方現場人員指揮，調配。如因乙方原因造成工期延誤，則扣留該段工程價款的20%，同時甲方有權安排其他班組施工，所完工程量價款從乙方總價款中扣除。節假日及農忙期間，乙方必須保證現場施工人員數量及施工速度，如若出現進度滯后現象，扣留該段工程款的20%。

　　四、工程質量要要求：

　　膩子粉，膠水等材料必須符合相關要求。防銹處理，陰陽角及平直度必須符合規范要求。

　　基層膩子應平整、堅實、牢固、無粉化、起皮和裂縫。

　　3、刮膩子施工質量必須符合現行建筑裝飾裝修工程質量驗收規范要求，同時要符合甲方技術交底要求。

　　五、獎懲措施

　　乙方在施工過程中要注意節約材料，嚴禁鋪張浪費材料，施工時，必須保證工盡料完，施工現場必須清理干凈，每發現一處清理不干凈，罰款200元，如發現浪費現象，按材料成本價的1-3倍罰款

　　如應乙方不服從管理或自生操作不當，造成施工質量達不到約定的質量要求，甲方視情況處以500-1000元罰款，同時乙方無條件返工，并承擔由此產生的一切費用。

　　六、文明施工與安全生產:

　　施工過程中，必須嚴格遵守相關安全要求及操作規程，排除一切安全隱患，杜絕一切安全事故，如因乙方操作不當或或不服從管理等原因造成的安全事故，則由乙方承擔全部責任及相關費用，如因其他原因造成的事故，則由責任方承擔所有的責任及費用。乙方要經常對職工進行法制教育，搞好與其他工種的團結協作關系，不得出現打架及偷竊行為，如發生打架斗毆行為，參與者每人罰款200-500元，情節嚴重者，移送公安機關處理。

　　七、其它事項：

　　1、此合同嚴禁轉包，同時如若乙方中途退場，甲方視乙方放棄合同履行，處罰應付全部余款。

　　2、本合同一式叁份，甲方貳份，乙方壹份，雙方簽字蓋章生效，工完款清失效。

　　3、乙方承擔人必須在現場組織協調工人施工，協助項目部管理。

　　4、必須遵守項目部所做出的一切規章制度，如發現職工違章按項目部的規定處罰，罰款在工程款內扣除。

　　甲方（簽章）： 乙方（簽章）：

　　代表： 身份證號碼：

刮膩子合同 篇4

　　發包人： （以下簡稱甲方）

　　承包人： （以下簡稱乙方）

　　為明確雙方責任，保障雙方的利益，保證工程的順利進行，經甲、乙雙方友好協商，就天棚石膏、樓梯間乳膠漆工程事項訂立以下協議。

　　一、工程概況：

　　1、工程名稱：某某某某二期工程

　　2、工程地址：某某市某某路61號某某某某二期工地

　　3、工程量：（以實際完成面積為準）

　　二、工程承包方式、范圍和內容

　　1、承包方式：乙方以包工包料、包質量、包安全、包管理、包進度方式承包。

　　2、承包范圍和內容：某某某某二期工程逐棟承包，施工部位為天棚、柱梁面及樓梯間膩子等所有有關石膏、膩子施工部位。具體部位及施工做法以甲方設計圖紙、設計變更、工作聯系單及交房標準為準。

　　三、本工程采用以下條款按時辦理工程結算：

　　1、單價: 石膏 16 元/m2，樓梯間乳膠漆 23 元/m2 （含所有施工用材料、按實際施工面積計算）。以上價格包含施工的措施費（如：材料水平和垂直運輸、架體、三級配電箱、電線電纜、必要的工具、安全文明施工管理費、基層打磨、垃圾清理費等）。

　　四、工程款支付辦法及工程結算：

　　1、雙方商定本合同價款=固定單價（本合同約定單價）×實際施工面積。

　　2、工程進度款支付辦法：每月25日按照已完工程量的50%支付工程款，全部完工支付至工程總價的80%，驗收通過后7天內付清。

　　五、 工程工期：

　　合同生效后 2 日內原材料及工人進場，進場后施工進度按甲方制定的的進度計劃完成。如因乙方原因造成工期延后，按照1000元/天進行處罰，累計延誤工期超過5天，乙方無條件自動出場，并承擔由此而產生的經濟及法律責任。因甲方原因，如停水停電造成的停工，工期可順延。

　　六、 工程質量：

　　1、乙方必須嚴格按照甲方認可的樣板顏色進行施工，在施工前，材質及顏色須得到甲方的認可，否則所造成的損失由乙方負責，并接受甲方工地代表和監理的監督。

　　2、乙方需按約定采購材料，符合圖紙要求和國家規定標準，并提供產品合格證、使用說明書、性能檢測報告等，所購材料經甲方、監理方檢查確認后，乙方才能施工使用，不符合要求的，乙方負責運出施工場地并重新采購.

　　3、甲乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承當，工期不予順延。

　　4、 由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不予順延。

　　七、 安全文明施工：

　　1、乙方提供的施工工藝應符合《建筑安裝工人安全操作規范》。

　　2、乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全造作規程》和其他相關的法規、規范。

　　3、乙方所有進場人員必須按照《安全操作規定》認真執行、落實責任和各項管理措施，加強督促檢查，搞好安全生產。所有進場人員如身體不健康,或有不健康的面容,甲方有權其工人無條件退場。

　　4、乙方在施工過程中必須接受甲方相關人員的安全監督和檢查，一經發現乙方人員有違反安全操作的現象，給予口頭警告，嚴重者采取現場罰款50—100元，罰款金額在結算中扣出，且由于乙方違反操作規程造成本人和他人的傷害，其后果及損失將由乙方負責。

　　5、在施工過程中如出現安全事故，乙方承擔一切相關責任。

　　八、 竣工驗收：

　　1、工程施工質量標準：達到合格及合格以上標準要求；必須滿足施工圖上要求的'技術標準。

　　2、乙方必須認真按照施工標準、規范和設計圖紙要求以及甲方技術交底內容施工，隨時接受甲方的檢查檢驗，若乙方未按規范施工，一經發現，乙方必須按甲方的要求返工，直到符合約定標準，返工所造成的費用概由乙方負責，工期不予順延，并接受相關部門的處罰。

　　九、甲方工作：

　　1、甲方提供本工程相關的施工圖紙。

　　2、提供乙方施工所需用水、電源，提供設備材料放置場地。

　　3、協助協調主體施工各方的關系及對工程工序的整體調度。

　　4、對乙方施工的工程，甲方工地代表負責進行監督，對不合格的工程（工序）甲方有權責令其返工或停工，因此造成的經濟損失由乙方承擔。

　　十、乙方工作：

　　1、熟悉施工圖紙，按圖施工，并自行負責場內的各種水平和垂直運輸。

　　2、嚴格遵守安全施工、防火等規范和制度，承擔施工中造成的事故責任和費用；做好現場自身范圍內的保衛和垃圾清理等工作。

　　3、工程竣工驗收交付甲方前，乙方承擔材料設備和工程成品的保管責任，保管期間發生丟失或損壞，乙方承擔重置和修復責任。甲方提前使用發生的損壞，由乙方進行維修，材料費用由甲方承擔。

　　4、因施工需要，乙方須對建筑物某些局部結構、設施或設備管線等進行破壞性施工的，應與甲方協商，經甲方同意后方可施工，并在甲方要求的時間內恢復原狀。

　　5、乙方的施工隊伍必須遵守國家相關規定，服從甲方的現場管理安排，使施工能正常進行；施工現場出現打架斗毆、聚眾鬧事等事件，每出現一次，甲方有權對乙方處以人民幣500元/次的罰款。

　　十一、違約責任：

　　1、合同簽訂生效后，合同的任何變動均需雙方協商后以書面形式確定，一方擅自變更或終止合同,則需向守約方支付合同結算總價的20%作為違約金，并賠償由此給守約方造成的損失。

　　2、未經甲方同意，乙方擅自拆改建筑物結構或設備管線等，承擔由此造成的經濟損失

　　和事故責任（包括罰款）。

　　3、乙方未按約定交付各類資料，經甲方一次催告后5日內仍不移交齊全的，視乙方延誤工期，按本合同有關工期延誤違約條款處理，并仍有交付資料的義務。

　　4、本合同簽訂后，未經甲方同意，乙方不得轉包工程。否則，乙方賠償由此給甲方造成的損失。

　　5、乙方違反本合同約定而需要承擔的違約金和賠償金等款項，甲方均有權直接從工程款中扣收，不足部分由乙方另行支付。

　　6、雙方均不需對不可抗力因素造成的損害承擔責任。不可抗力發生之后，乙方應迅速采取措施，盡量減少損失，并在24小時內向甲方通報災害情況。災害繼續發生的，乙方應每隔5天向甲方報告一次災害情況，直到災害結束。

　　十二、其它：

　　1、合同履行期間，雙方發生爭議時應先協商解決。若協商不成，可向項目所在地的人民法院起訴。

　　2、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同貳份，甲方執壹份，乙方執壹份。

　　3、本補充協議簽定后，乙方不得以任何理由阻止甲方另外安排其它施工隊伍進度。（如因乙方施工質量、進度、安全文明施工、施工中的配合和服從管理達不到甲方要求等原因，甲方有權安排其它施工單位進場）。

　　甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：

　　授權代理人： 授權代理人：

　　電 話：電 話：

　　日 期： 日 期：

【刮膩子合同】相關文章：

刮膩子合同07-15

刮膩子分包合同04-07

刮膩子合同通用(15篇)08-02

關于刮膩子合同3篇05-01

【熱門】刮膩子合同三篇05-04

承攬合同合同04-28

建房合同 -合同06-09

銷售合同合同06-14

經典合同10-21