付款合同集錦十篇

　　隨著法律知識的普及，隨時隨地，各種場景都有可能使用到合同，簽訂合同能促使雙方規范地承諾和履行合作。那么合同書的格式，你掌握了嗎？下面是小編為大家整理的付款合同10篇，歡迎閱讀與收藏。

付款合同 篇1

　　委托方：（甲方）

　　承攬方：（乙方）

　　根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝承包合同條例》的有關規定，結合本工程具體情況，經雙方平等協商，自愿達成以下協議：

　　一、工程概況：

　　（1）工程名稱：制作安裝安裝地點：

　　（2）項目實施開始于201年月日，竣工日期為201年月日。

　　二、承包方式及工程造價：

　　（1）依據乙方所提供的工程預算項目，包工包料進行施工。

　　（2）甲方若變更設計應及時同乙方對工程價款、工程期限進行調整，新增部分內則按報價表中單價結算。

　　（3）合同總造價：（大寫）（小寫）（單位工程造價參照預算書決定）。

　　三、甲乙雙方的權利和義務：

　　（一）甲方的權利和義務：

　　1、開工前負責人員接通施工現場電源，電費由甲方承擔。

　　2、指定專人對工程進度、工程質量進行監督、辦理中間交工項目的驗收手續，負責工程驗收確認簽字。

　　3、甲方負責提供場地給乙方存放工具，乙方負責看管。

　　4、施工過程中，如遇設計變更、下雨、停電、以及人力不可抗拒的自然災害，原定工期理因順延。

　　5、工期竣工后，應在接到乙方驗收申請三日內，會同乙方進行工程驗收，對工程的質量問題，甲方必須以書面形式通知乙方，否則工程視甲方驗收合格。

　　（二）乙方的權利和義務：

　　1、按照雙方商定的范圍，做好材料的制作、供應和管理。

　　2、及時向甲方發出開工通知。施工時應嚴格按合同、預算施工、確保工程質量，按合同規定的時間如期完成和交付。

　　3、乙方負責清理現場衛生。

　　4、必須遵守甲方的安全保衛制度，做好施工現場的防火、治安工作。

　　5、工程驗收合格后，乙方保修保修期內屬乙方負責質量問題，負責無償修復（不含人為性破壞及自然災害破壞）。乙方承諾在接到甲方維修電話后，48小時內派人到甲方現場進行維護工作。

　　6、乙方在施工中，如發生的人身傷亡事故，自行負擔，甲方不承擔任何法律責任。保修期間因廣告牌掉落引發的事故由乙方負責，甲方不負任何責任。

　　四、工程付款方式：

　　1、合同簽定當天，甲方支付乙方工程預付款，占總工程款的%，計人民幣：元，大寫：。

　　2、施工人員進場施工，甲方支付乙方工程進度款，占總工總款的%，計人民幣：元，大寫：。

　　3、人民幣：元，大寫：。

　　五、違約責任：

　　（一）甲方：

　　1、未能按照承攬合同規定的'內容履行自己應付的責任，除乙方竣工日期得以順延外，還應賠償乙方因此發生的實際損失。

　　工程付款合同范本

　　2、工程途中停建，緩建或由于設計變更而造成的停工、返工，甲方應采取彌補措施或者減少損失，同時賠償乙方由此造成的停工、返工、倒運、人員和機械設備調遷、材料和構件積壓的實際損失。

　　3、工程未經驗收，甲方提前或者擅自使用，既視同驗收合格，由此發生的質量或者其他問題，由甲方自行負責。

　　4、不按合同規定的時間撥付工程款，乙方有權停止施工，以此產生的責任由甲方負責。

　　5、如遇特殊情況需要變更合同應及時與乙方取得聯系，協商解決并以雙方簽字為準，否則應承擔全部責任。

　　6、工程交付使用，甲方如未能按合同規定付款，應償付逾期違約金，每日按總價的0。2%支付給乙方。

　　（二）乙方：

　　1、工程質量不符合合同規定，負責無償整改。

　　2、工程交付時間不符合規定，應償付逾期違約金，每日按總價的0。2%支付違約金給甲方。

　　3、乙方按雙方約定的內容、方式完成合同規定的制作工作，乙方如需變更內容時，經過甲方書面同意，若質量出現問題，雙方應協調達成解決協議，再行議付。

　　六、本合同有效期內因自然災害及因國家法律政策變更等人力不可抗拒的因素，造成本合同及其補充協議內容部分或全部不能履行，雙方互不承擔違約責任。但應在四十八小時內，將相關事件、可能引發后果等情況以書面形式通知另一方，并且在事件發生后的十五天內，向另一方提交有關權威部門的證明，及本合同（包括補充協議）約定義務與責任不能履行或需要延期的報告。

　　七、工程審批手續由方辦理，甲方應提供市政、工商所需的材料。

　　八、甲、乙方發送通知的方法，如用電報、電傳通知時，凡涉及雙方權利、義務的，應隨之以書面形式通知。合同中所列甲、乙方的地址即為各方的收件地址。如若地址有更改，須及時用書面通知他方。凡按各方最后地址送達的通知或其他有關文件均視為有效送達。

　　九、本協議涉及的設計圖、制作圖、工程報價預算書均可作為附件，具有同等法律效力。

　　十、在履行本合同過程中，如發生爭議，雙方應協商解決；如協商不成，甲乙任何一方可向當地仲裁委員會申請仲裁。

　　十一、其他：

　　十二、本合同一式兩份，雙方簽字。蓋章后生效，甲乙雙方各執一份。工程完工，款項結清，本合同自然終止。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

付款合同 篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　簽訂地點：

　　簽訂時間： 年 月 日

　　一、 產品名稱、規格、數量、單價

　　二、 質量要求：質量達到國家標準(GB-XXXX)，如有異議十五日內提出，甲方包退包換。

　　三、 運輸方式及承擔費用： 公路運輸，甲方承擔運費。

　　四、 供貨方式及期限：甲方根據乙方的訂購單供貨給乙方，乙方必須把交貨計劃7天前通知給甲方。甲方組織車輛，按乙方要求的日期交貨。

　　五、 交貨地點、方式：貨物送至乙方指定的倉庫，

　　六、 結算方式：貨到付款（具體付款時間和付款方式見雙方商議的附件）。

　　七、 違約責任：

　　1.違反本合同的約定，或無故終止合同視為違約。違約方應按合同法的.有關規定，承擔違約責任。

　　2.在合同有效期內，若無不可抗拒因素發生，甲乙雙方中的任何一方都不得終止合同，終止合同方視為違約。

　　3. 違約金的計算方法：如果任何一方單方面終止合同，應向另一方支付相當于合同總金額百分之二十(20%)的違約金;如果乙方逾

　　期付款，應向甲方按日支付相當于逾期付款部分百分之三(0.3%)的違約金，但最高不超過延遲總價的百分之五(5%)。如果甲方逾期交貨，應向乙方按日支付相當于逾期交貨部分的百分之三(0.3%)的違約金，但不得超過延遲交貨部分的百分之五(5%)。

　　八．合同終止

　　甲方或乙方如要提前終止本合同，應提前30天正式書面并電話通知對方，雙方應在結清所有費用及承擔相應責任后本合同才能終止。

　　九、爭議的解決：

　　若在本合同執行過程中發生爭議，由雙方協商解決;若協商不成，雙方均可向起訴方所在地人民法院提起訴訟。

　　十、本合同一式兩份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力，合同經甲乙雙方簽定蓋章生效。

　　十一、備注：

　　1.本合同自雙方簽字蓋章生效，傳真件有效。

　　2.甲方只保證油漆本身的質量，其他方面的問題<如施工方面導致的問題>恕不負責。乙方選擇油漆品種時盡可能向甲方或有關權威機構咨詢。

　　甲 方 乙 方

　　單位名稱(章)： 單位名稱(章)：

　　單位地址： 單位地址：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　電 話： 電 話：

　　傳 真： 傳 真：

　　開戶銀行： 開戶銀行：

　　帳號：帳號：

付款合同 篇3

　　（所有權登記公司用）合同編號：_____________

　　出賣方（甲方）：_____________

　　業務電話：_____________

　　戶籍地：_____________

　　現在居住地：_____________

　　身份證號碼：_____________

　　聯系電話：_____________

　　買受方（乙方）：_____________

　　戶籍地：_____________

　　現在居住地：_____________

　　身份證號碼：_____________

　　聯系電話：_____________

　　乙方采取分期付款的形式向甲方購車，為此，甲乙雙方依照《中華人民共和國合同法》以及相關的法律、法規，訂立本合同。

　　第一條汽車品牌、型號、顏色、數量

　　乙方按自己的意愿選購____產__________牌，車型_____，發動機號為_______，底盤號__________，功率kw_____，車架號_____，外觀為____顏色的汽車壹輛。

　　第二條汽車價格和付款方式

　　1、汽車價格：

　　汽車總價款為人民幣（大寫）_____________元/輛（小寫￥：_____________元），以上價格僅為提貨的裸購車款，并不含汽車因上牌、上路、營運等其他費用。

　　2、付款方式：應乙方的要求，甲方同意乙方采取分期付款的方式購買汽車，具體如下：

　　①首期付款：乙方于本合同簽訂之日，向甲方足額支付汽車總價的___%的首付款，即人民幣（大寫）____拾____萬___仠佰元整（小寫￥：_____________元）。

　　②后續付款：乙方除首付款外的尚余購車款人民幣（大寫）拾___萬___仟___佰___元整（小寫￥：_____元），分個月支付，自___年___月___日起每月支付金額元直至乙方將尚余購車款付清為止，每月__日前交至甲方。

　　3、由于乙方尚未支付的購車款，占用甲方資金按照有償的原則，乙方應向甲方支付資金占用費，資金占用費按每月%的比例結算。即按乙方未付購車款總額乘以占用天數計付給甲方。

　　4、甲方收取乙方交付的款項，采取先結資金占用費再還購車款的結算方式，乙方提前交付購車款的，甲方應予以準許，資金占用費結算至乙方付清購車款的當月。乙方不得以任何理由逾期支付尚余的購車款和資金占用費。

　　第三條乙方在下列程序完成后提車

　　1、乙方攜帶本人、配偶的居民身份證及結婚證復印件（復印件須由甲方與原件核對），以及甲方認為需要的其他材料。

　　2、甲方審查上述材料的真實性并經核實后，甲乙雙方方簽訂合同，乙方簽署有關法律文書。

　　3、乙方付清首期車款、上牌稅費、分期付款期間的保險費用等應付稅費。

　　4、汽車所有的移動，包括提車途中、定制車箱、裝修等工作均應由乙方負責，在此期間的風險責任（含交通事故），由乙方承擔。

　　第四條汽車的質量、驗收和交付方式

　　1、甲方向乙方出售的.汽車，以生產廠家符合國家的全新整車技術質量標準，包括廠家產品出廠前對汽車的部分技術數據和結構變動未作聲明的其他技術指標為準。乙方在收車單簽字時未提出質量異議的，即視為乙方對汽車質量驗收合格和交付。

　　2、乙方如購買已上牌使用的汽車，其質量和其他技術指標以實物為準。

　　3、汽車交付乙方后，不得再對該車的車況、配置、部分改裝、規費標準收取等提出異議，也不得以此為由拒絕履行本合同或者相關合同的義務，汽車的滅失、毀損或等風險責任由乙方承擔。

　　4、汽車的售后服務，按生產廠家的規定執行，甲方不承擔售后服務的任何費用。

　　第五條擔保

　　為確保乙方履行本合同規定之義務，雙方約定采取如下哪一種種擔保形式：

　　1、保證。乙方特請為其提供連帶責任保證。保證范圍為：乙方尚欠購車款、應付資金占用費或利息、應付稅收、保險費、違約金以及應由乙方承擔的所有費用和因執行本合同所引起的訴訟費、財產保全費、律師代理費、執行費、評估、拍賣等甲方為實現債權的全部費用。保證期間為：自本合同簽訂之日起至乙方最后一筆應付款到期后的四年。

　　2、抵押：乙方提供本人或所有的_____________財產為乙方全部債務提供抵押，當乙方未按本合同的約定及時支付購車款和資金占用費或利息以及各種稅收、保險費用時，甲方有權以該財產折價或拍賣、變賣該財產的價款優先受償。抵押范圍為：乙方尚欠購車款、應付資金占用費或利息、應付稅收、保險費、違約金以及應由乙方承擔的所有費用和因執行本合同所引起的訴訟費、財產保全費、律師代理費、執行費、評估、拍賣等甲方為實現債權的全部費用。抵押需辦理登記的，所發生的費用由乙方承擔，并隨上牌稅費一次性向甲方繳清。抵押擔保期限為：自本合同簽訂之日起至乙方最后一筆應付款到期后的四年。

　　3、乙方如要求甲方為其購車提供擔保時，甲方有權要求乙方提供反擔保，并另行簽訂書面反擔保合同。

　　4、擔保人在本合同簽字或蓋章的，即視擔保或保證合同成立并生效。

　　第六條汽車所有權歸屬和所有權的轉移

　　1、分期付款期間，乙方未全部付清購車款和其他稅費前，甲方保留汽車的所有權，本合同項下的汽車所有權必須登記在甲方名下，乙方享使用、經營和收益的權利。若乙方與他人有訴訟之爭，也與該財產無關。

　　2、乙方在未付清全部購車款之前，有義務向他方聲明所使用的汽車的所有權屬于甲方的情況。乙方在使用和經營汽車時必須以自己的名義與他方建立動輸合同關系，因使用汽車或者經營活動中發生的任何虧損，或者造成第三方包括但不僅限于道路交通事故侵權損害，或者違法行為而被有關機關處罰等后果的，均由乙方獨自承擔全部法律責任。

　　3、乙方按合同付清全部車款及其他相關的費用后，汽車的所有權歸乙方，乙方應當在次月（也可協商時間）將汽車轉籍過戶至乙方或乙方指定的單位或個人，所需費用由乙方承擔。

　　第七條保險

　　分期付款期間，為減少意外所造成的損失，乙方汽車必須按照國家規定投保第三者強制險和第三者商業險，并必須積極與保險公司溝通，使第三者商業險的投保金額最大化，甲方予以積極協助配合。其他險種必須根據銀行按揭貸款的要求足項、足額投保。投保手續由甲方在辦理汽車保險入戶時統一辦理，保險費用由乙方承擔。保險單由甲方統一保管并代辦理賠手續。

　　第八條汽車轉籍或轉讓

　　乙方在未付清全部購車款與汽車有關的各項費用之前，要將本合同項下的汽車轉籍過戶或者轉讓他人的，甲方有權提前收回部分或全部購車款及資金占用費。

　　第九條特別約定

　　有下列情況之一的，乙方同意甲方不必再以任何方式告知乙方，甲方即有權采用自行或者委托他人或者通過法院等方式收回汽車，并授權甲方可將汽車進行任何的處置，處置汽車的價格均由甲方決定，乙方均予以認可。甲方處置汽車的所得的款項可用于直接償付乙方未付清的購車款、各種稅費（含收回汽車后發生的稅費）和由此支出的所有費用包括但不僅限于因此造成汽車停運期間的任何損失和因收回、變賣汽車訴訟費、財產保全費、律師代理費、執行費、評估、拍賣等甲方為實現債權的全部費用，全部由乙方承擔。乙方不得以任何理由提出異議。如有剩余，退還給乙方，不足部分，仍由乙方承擔。

　　1、利用汽車從事違法活動的；

　　2、逾期支付購車款和與汽車有關的各項費用達60天的；

　　3、未按本合同約定投保第三者強制險和足額第三者商業險的；

　　4、未經甲方同意，擅自將汽車轉讓、轉租、抵押等損害或可能損害甲方利益行為的；

　　5、乙方發生重大變故，致使合同難以履行的或其他嚴重影響甲方權益行為的；

　　6、乙方在未付清全部購車款和與汽車有關的各項費用之前，若造成汽車毀損責任事故，影響汽車價值或正常營運的。

　　第十條其他約定

　　1、乙方同意甲方以本合同的汽車作為抵押物向金融機構辦理貸款，貸款由甲方負責償還。乙方以接收汽車的單據及甲方出具給乙方的收費票據為憑，自愿承擔與貸款有關的費用。

　　2、乙方同意在本合同項下的購車款及資金占用費付清和未作汽車過戶登記之前，甲方對該汽車保留所有權，乙方只對該汽車擁有使用權和經營權。在此期間，乙方有義務向他方聲明該情況，并以乙方的名義與他方建立動輸合同關系，甲方與乙方僅發生汽車買賣關系，沒有義務為乙方提供貨運業務。雙方也未就汽車的使用、經營進行任何合作、合伙等活動，沒有從中收取任何利益。

　　3、在分期付款使用汽車期間，因乙方使用汽車發生意外事故致使汽車對第三人造成人身傷亡和財產損失的，由乙方承擔法律和經濟的責任，與甲方無關。但乙方應及時報告保險公司和甲方，甲方可以給予必要的協助。如乙方交通事故確需甲方派員處理，甲方可以予必要的配合，所需費用（含差旅費、律師代理費等）由乙方承擔。

　　4、乙方在使用、經營汽車期間，汽車的保養、維修費用和營運中應交的稅金、規費等全部由乙方承擔。乙方使用汽車在營運中出現的貨運糾紛，貨物損失等問題，由乙方承擔有關法律和經濟的責任，與甲方無關。

　　5、當事人在本合同記載的通訊地址、聯系電話為真實可靠。任何一方如通訊地址、聯系電話發生變更的，應在變更后的三天內，以書面的方式通知相對方。在沒有變動的書面通知之前，所有通知、函件均以本合同記載的通訊地址、聯系電話為準，通知或函件一經到達通訊地址，不論何種情況即視為送達。

　　6、甲乙雙方簽訂的與購車的有關合同，包括但不僅限于向銀行按揭貸款、借款、車輛代管合同、協議及委托授權書等均作為本合同的附件，與本合同具有同等的法律效力，甲方有權選擇分別履行或者合并履行。

　　第十一條乙方逾期支付購車款的，按逾期應付額（本金）×3‰×實際逾期天數向甲方支付滯納金。乙方逾期支付購車款超過30天的，除應支付滯納金外，還應從逾期支付之日起計算，每逾期一天，按1%比例支付違約金。

　　第十二條在本合同履行過程中若發生糾紛，甲乙雙方應本著有利于實現合同目的的方式協商解決，協商不成的，由甲方所在地人民法院管轄

　　第十三條本合同未盡事宜，雙方可另行協商解決，達成一致意見的，應另行簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等的法律效力。

　　第十四條本合同經甲乙雙方簽字或蓋章后即生效。本合同一式份，甲方至少執兩份，乙方執一份。本合同有效期自生效之日起至債權債務清償完畢時終止。

　　甲方（公章）：_____________

　　法定代表人（簽章）：_____________

　　委托代理人（簽章）：_____________

　　擔保人（簽章）：_____________

　　財務登賬蓋章：_____________

　　通訊地址：_____________

　　電話：_____________

　　乙方（簽章）：_____________

　　身份證號碼：_____________

　　簽訂時間：二○xx年月日

付款合同 篇4

　　出賣人(以下簡稱甲方)：_________

　　買受人(以下簡稱乙方)：_________

　　保證人(以下簡稱丙方)：_________

　　上列甲乙雙方就機器的買賣事宜，訂立合同如下：

　　第一條 甲方向乙方保證，根據本合同的各項條款，將機器售予乙方，乙方買受。

　　第二條 買賣價款與付款條件規定如下：

　　(1)總金額人民幣：_________元。

　　(2)付款方式：_________

　　a.于本合同成立時，即付預付款_________元。

　　b.余款_________元，在交貨試機完成后，分二十期平均攤付。

　　c.分期付款的交付日期，以訂金付日該月的次月開始，每月二十日之前截止。

　　d.為支付上述分期付款，乙方應與丙方以共同匯出的名義，匯出支票二十張付予甲方。支付日期訂于機器交付之時。

　　第三條 交貨的時間與方法規定如下：

　　(1)交貨時間_________月_________日前。

　　(2)交貨地點約定于乙方的_________工廠，應安裝妥后，并先行試機。

　　(3)交貨方法于試機完成后，甲方應將機器交付予乙方，乙方則須依第二條第(2)項第d款的約定，將二十張分期付款的支票支付予甲方。

　　第四條 機器的所有權暫由甲方保留，待乙方付清第二條的全部貨款時，再將所有權移轉予乙方。

　　第五條 機器交貨之后，若因不可抗力的因素，而致機器毀損、遺失時，一切責任歸由乙方負擔。

　　第六條 丙方與乙方須連帶對甲方保證，對本合同必須負擔的一切債務(除貨款債務外，包括毀損、賠償債務)并負完全支付的責任。

　　第七條 乙方或丙方若發生下列事項，則與本合同有關的債務毋需通知催告，即自動消失，分期付款的利益，所有余款皆必需一次付清。

　　(1)乙方或丙方的支票無法兌現，或停止付款時。

　　(2)乙方或丙方因滯納租稅，或有破產、和解及其他類似判決上的情形的。

　　(3)就機器發生被依法扣押或先予執行等情形的。

　　(4)機器因乙的故意或重大過失，以致毀損、滅失的。

　　(5)乙方從未支付第二條的分期付款時。

　　(6)其他違反本合同的事項。

　　第八條 乙方應根據正確用法使用機器，并由優秀的管理人員負責保管。

　　第九條 乙方發生第七條情形的，即失去使用機器的權利，且該機器必須歸還甲方。

　　第十條 若發生第九條的情形，甲方可對撤回的機器作適度的評估，并據貨款與評估之間的差額作為損害賠償金，聯同已收取的`貨款，抵銷債務，如有余額則退還乙方。

　　第十一條 甲方需保證機器的性能完全與說明書(如附文)相符，且交貨后一年內自然發生的故障，甲方亦需負責修理。

　　第十二條 機器交貨后經三個月的，除前條規定的情形外，甲方不負保證所有瑕疵的責任。即使交付后三個月內，亦只容許交換機器，因機器故障而發生的損害，甲方不負其責。

　　第十三條 有關本合同乙方的債務，期滿后的賠償金定為_________元。

　　第十四條 對于機器，乙方需為甲方辦理由總貨款扣除預付款的余額作為投保火險的金額，并為保險金請求權設置質權的手續，其費用由乙方負擔。

　　第十五條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：

　　(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

　　(2)依法向人民法院起訴。

　　第十六條 其他約定事項：_________

　　第十七條 甲乙雙方于_________年_________月_________日前至公證處辦理公證事宜，認同本合同各條款金錢債務及機器給付義務并載明應徑受強制執行。

　　本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份為憑。

　　出賣人(甲方)(簽字)：_________ 買受人(乙方)(簽字)：_________ 保證人(丙方)(簽字)：_________

　　_________年____月____日 ________年____月____日　 _________年____月____日

　　簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________

付款合同 篇5

　　出賣人：（以下簡稱甲方）

　　買受人：（以下簡稱乙方）

　　今甲方（出賣人兼所有人）與乙方（買受人兼使用人）就產品分期買賣事宜，達成以下協議：

　　第一條 本合同的標的物為 ，分期付款總額定為人民幣 元整。乙方可以依照下列規定支付款項予甲方：

　　1.前款 元；

　　2.余款 元；

　　3.月息 元。

　　第二條 乙方預付 元予甲方，余款自 年 月 日至 年 月 日止付清，每 月 日前各支付 元。

　　第三條 乙方可以就上述條件提供擔保，于本合同成立時，以前條所載的金額與日期，開出支票一張交付甲方。

　　上述支票的保管處理權限屬甲方，每次交付支票，即視為乙方償還貨款。

　　第四條 甲方于本合同訂立的同時，將 產品交付乙方，并同意乙方對該產品的使用。

　　第五條 乙方若未能支付第二條所列分期付款金額及其他應付的各項費用，須自支付日始以日息分支付甲方作為延遲損失金。

　　第六條 乙方須以正當的方式使用 產品，若有違反，甲方可立即解除本合同。

　　第七條 乙方連續兩次未支付價款，并且未支付到期價款的金額達到全部價款的'五分之一的，甲方可以請求乙方支付到期以及未到期的全部價款或者解除合同。甲方解除合同的，可以向乙方請求支付該標的物的使用費。

　　出賣人（甲方）：

　　買受人（乙方）：

付款合同 篇6

_______(供貨商)：

　　鑒于貴方與_________(以下簡稱總承包商)就_________項目于_________年 _________月_________日簽訂編號為_________的《買賣合同》(以下簡稱主合同)，應總承包商的申請，我方愿就總承包商履行主合 同約定的貨款支付義務以保證的方式向貴方提供如下擔保：

　　一、保證的范圍及保證金額

　　我方的保證范圍是主合同約定的貨款。

　　本保函所稱貨款指_________。

　　我方保證的金額是主合同約定的貨款的_________%，數額最高不超過人民幣_________元(大寫：_________)。

　　二、保證的方式及保證期間

　　我方保證的方式為：連帶責任保證。

　　我方保證的期間為：自本合同生效之日起主合同約定的總承包商應履行支付貨款義務期限屆滿之日后_________日。

　　貴方與總承包商協議變更貨款支付日期的，經我方書面同意后，保證期間按照變更后的支付日期做相應調整。

　　三、承擔保證責任的形式

　　我方承擔保證責任的形式是代為支付。總承包商未按主合同約定向貴方支付貨款的，由我方在保證金額內代為支付。

　　四、代償的'安排

　　貴方要求我方承擔保證責任的，應向我方發出書面索賠通知及總承包商未支付貨款的證明材料。索賠通知應寫明要求索賠的金額，支付款項應到達的帳號。

　　在出現貴方與總承包商因貨物質量發生爭議，總承包商拒絕向貴方支付貨款的情形時，貴方要求我方履行保證責任代為支付的，還需提供_________部門出具的質量合格的說明。

　　我方收到貴方的書面索賠通知及相應證明材料后，在_________工作日內進行核定后按照本保函的承諾承擔保證責任。

　　五、保證責任的解除

　　1.在本保函承諾的保證期間內，貴方未書面向我方主張保證責任的，自保證期間屆滿次日起，我方保證責任解除。

　　2.總承包商按主合同約定履行了貨款支付義務的，自本保函承諾的保證期間屆滿次日起，我方保證責任解除。

　　3.我方按照本保函向貴方履行保證責任所支付的金額達到本保函金額時，自我方向貴方支付(支付款項從我方帳戶劃出)之日起，保證責任即解除。

　　4.按照法律法規的規定或出現應解除我方保證責任的其它情形的，我方在本保函項下的保證責任亦解除。

　　我方解除保證責任后，貴方應自我方保證責任解除之日起_________個工作日內，將本保函原件返還我方。

　　六、免責條款

　　1.因貴方違約致使總承包商不能履行義務的，我方不承擔保證責任。

　　2.依照法律法規的規定或貴方與總承包商的另行約定，免除總承包商部分或全部義務的，我方亦免除其相應的保證責任。

　　3.貴方與總承包商協議變更主合同的，需征得我方書面同意，否則我方不再承擔保證責任。

　　4.因不可抗力造成總承包商不能履行義務的，我方不承擔保證責任。

　　七、爭議的解決

　　因本保函發生的糾紛，由貴我雙方協商解決，協商不成的，通過訴訟程序解決，訴訟管轄地法院為_________法院。

　　八、保函的生效

　　本保函自我方法定代表人(或其授權代理人)簽字或加蓋公章并交付貴方之日起生效。

　　本條所稱交付是指：_________。

　　保證人(蓋章)：_________

　　法定代表人(或授權代理人)(簽字)：_________

　　_________年____月____日

付款合同 篇7

　　買賣合同中逾期違約金與逾期利息（逾期損失）問題

　　鑒于，欠款糾紛的買賣合同案件，所提出的訴訟請求除返還欠款外，當事人的金錢孳息損失，是以“逾期違約金”提起還是應以“欠款利息”提起的問題，在查閱相關案例及法條后，就如何準確定位該訴訟請求，發表一些個人的看法，也為今后該類型的訴訟案件提供一些思路。

　　一、逾期付款違約金和逾期利息（逾期損失）的概念

　　所謂“違約金”，顧名思義，是指合同一方違反合同的約定，而應向合同相對方支付的一定金額。其存在的前提是合同對此有約定。逾期付款違約金就是合同雙方約定當一方不按期履行其付款義務時，應向另一方支付的違約金。 逾期利息（逾期損失），是指一方有向另一方支付一定金錢的義務，而其并未履行這個義務，另一方有權在向其主張支付本金時，同時主張本金延付期間的利息。

　　由上可知，原告主張逾期付款違約金，應當有合同約定，而主張逾期利息（逾期損失），則不一定有合同的約定，甚至不一定是合同糾紛，只要能夠證明存在欠款的事實即可。

　　二、當事人在合同中約定款項支付的不同情形

　　1、當事人既約定了支付款項的時間，也約定了逾期支付款項應承擔的違約金或支付利息的標準或數額；

　　2、當事人約定了支付款項的時間，也約定了逾期支付款項應承擔違約金或支付利息，但未約定違約金或利息的計算方法或數額；

　　3、當事人約定了支付款項的時間，但未約定逾期支付款項是否應承擔違約金或支付利息；

　　4、當事人對支付款項的時間未作約定或約定不明確。 三、原告一般會列出的幾種訴訟請求模式。

　　1、在請求對方支付款項本金時，同時請求支付逾期付款違約金； 2、在請求對方支付款項本金時，同時請求支付利息；

　　3、在請求對方支付款項本金時，既請求支付逾期付款違約金，又請求支付利息；

　　4、在請求對方支付款項本金時，同時請求賠償利息損失。 四、針對不同情況應當采取的訴訟模式。

　　我國現行法律對不同的合同中出現的欠款情形應承擔法律責任的規定是不盡相同的。《合同法》對此情形的基本規定是支付違約金，如總則部分和分則中的買賣合同、承攬合同、技術合同等。但是有些合同，如借款合同、建設工

　　程合同等，則規定的是支付利息。另外有些合同，既沒有規定應支付違約金，也沒有規定應支付利息。

　　根據上述不同類型的合同約定，我總結出以下四種向對方主張支付逾期付款違約金或利息的方法：

　　1、合同雙方明確約定了支付款項的時間和逾期支付違約金或利息的計算方法或金額。這時，應嚴格按照雙方的合同約定來主張違約金或利息（除非此類約定違反了法律規定）。此種情況下，不論是逾期付款違約金還是欠款利息，兩種表述都是可以接受的，不會引起歧義，也不會導致法律適用的沖

　　突。 但需特別注意的是，當事人如同時主張逾期付款違約金和利息，即使這兩者均有合同約定，也存在著被法院駁回的風險。因為這種重復計算實際上過分加重了對方當事人的負擔，法院很可能會應對方當事人的請求，引用《合

　　同法》第一百一十四條“違約金過分高于造成的損失”的規定，判令駁回對其中一項的訴訟請求。

　　2、合同雙方明確約定了支付款項的時間，也約定了逾期支付款項應承擔違約金或支付利息，但未約定違約金或利息的計算方法或金額。這時，應當根據法律的相應規定（主要為《合同法》，見附件一），準確提出要求對方支付違約金或利息的主張。

　　（1）如果法律規定此類合同拖欠款項應支付違約金，應向對方主張支付違約金。違約金的計算方法或金額應當按照《最高人民法院關于逾期付款的違約金應當按照何種標準計算問題的批復》的規定，參照中國人民銀行規定的金融機構計收逾期貸款利息的標準執行。

　　在此，有必要引用一下中國人民銀行現行的逾期貸款利率標準：

　　《中國人民銀行關于人民幣貸款利率有關問題的通知》(銀發[20xx]251號)規定：“三、關于罰息利率問題。逾期貸款（借款人未按合同約定日期還款的借款)罰息利率由現行按日萬分之二點一計收利息，改為在借款合同載明的貸款利率水平上加收30％-50％；借款人未按合同約定用途使用借款的罰息利率，由現行按日萬分之五計收利息，改為在借款合同載明的貸款利率水平上加收50％-100％。

　　對逾期或未按合同約定用途使用借款的貸款，從逾期或未按合同約定用途使用貸款之日起，按罰息利率計收利息，直至清償本息為止。對不能按時支付的利息，按罰息利率計收復利。”

　　可以看到，參照上述標準計算逾期付款違約金時，日萬分之二點一的原標準在名義上已喪失法律效力，但是以“在借款合同載明的貸款利率水平上加收30％～50％”作為新的計算標準，實踐中會經常缺乏可操作性。比如非借款合同的當事人往往不會約定合同履行期內的利率，這種情況下，根本無法推算出逾期付款違約金的標準。

　　由于最高人民法院的司法解釋在適用中國人民銀行逾期貸款利率的問題上使用的是“可以”，而非“必須”或“應當”，所以法院既可以按照司法解釋的規定調整逾期付款違約金標準，也可以選擇不這樣做。既然現標準缺乏可操作性，有人就主張仍適用萬分之二點一，似乎也不是不可以。

　　筆者則認為，中國人民銀行公布的同期貸款基準利率加收30％～50％也許更適合作為逾期付款違約金的計算標準。比如說，截止到起訴之日，違約期限在一年以上二年以下的，按照一年期貸款的基準利率加收30％～50％；違約期限為二年至三年的，按照二年期貸款的基準利率加收30％～50％；違約期限超過五年，按五年期貸款的基準利率加收30％～50％。

　　（2）如果法律規定此類合同拖欠款項應支付利息，則只能向對方主張支付利息。利息的計算方法或金額應當參照中國人民銀行同期貸款利率的規

　　定。 （3）如果法律對此類合同未作相應規定，則應當根據合同約定的不同表述，確定不同的主張內容。即約定逾期付款違約金的，按照前述最高人民法院的司法解釋處理；約定欠款利息的，參照前述中國人民銀行同期貸款利率處理。 3、合同雙方只約定了支付款項的時間，但未約定逾期支付款項是否應承擔違約金或支付利息。這時，不可以提出逾期付款違約金的請求。對于是否能適用前述最高人民法院的批復，個人認為也是不能夠適用的。因為該批復中涉及的情形只是針對“未明確違約金計算標準”，而不是針對“未約定違約金”。 如法律或司法解釋對此有相應規定，可以提出要求對方支付利息或逾

　　期付款損失，如借款合同、建設工程合同、買賣合同等；在法律沒有相應規定的情況下，可要求對方賠償利息損失，利息損失數額可參照中國人民銀行同期貸款利率計算。

　　4、合同雙方對支付款項的時間未作約定或約定不明確。這時，首先應根據法律相應規定，確定款項應當支付的時間，之后，可以向對方主張賠償利息損失。利息損失數額同樣可參照中國人民銀行同期貸款利率計算。

　　五、結論

　　綜上，在買賣合同沒有約定違約金或支付利息的.情況下，個人認為應當按照上述論述中述第三種情況以“逾期付款損失”的名義提起金錢孳息要求為佳。即按照《最高人民法院關于審理買賣合同糾紛案件適用法律問題的解釋》（法釋〔20xx〕8號）第二十四條第4款之規定，以中國人民銀行同期同類人民幣貸款基準利率為基礎，參照逾期罰息利率標準計算。

　　六、相關法條

　　（一）《合同法》有關規定

　　第一百一十四條第一款：“當事人可以約定一方違約時應當根據違約情況向對方支付一定數額的違約金，也可以約定因違約產生的損失賠償額的計算方法。”

　　第三款：“當事人就遲延履行約定違約金的，違約方支付違約金后，還應當履行債務。” 合同法解釋二

　　第五章 違約責任

　　第二十七條 當事人通過反訴或者抗辯的方式，請求人民法院依照合同法第一百一十四條第二款的規定調整違約金的，人民法院應予支持。

　　第二十八條 當事人依照合同法第一百一十四條第二款的規定，請求人民法院增加違約金的，增加后的違約金數額以不超過實際損失額為限。增加違約金以后，當事人又請求對方賠償損失的，人民法院不予支持。

　　第二十九條 當事人主張約定的違約金過高請求予以適當減少的，人民法院應當以實際損失為基礎，兼顧合同的履行情況、當事人的過錯程度以及預期利益等綜合因素，根據公平原則和誠實信用原則予以衡量，并作出裁決。

　　當事人約定的違約金超過造成損失的百分之三十的，一般可以認定為合同法第一百一十四條第二款規定的“過分高于造成的損失”。

　　合同法解釋一

　　五、違約責任

　　第二十一條 買受人依約保留部分價款作為質量保證金，出賣人在質量保證期間未及時解決質量問題而影響標的物的價值或者使用效果，出賣人主張支付該部分價款的，人民法院不予支持。

　　第二十二條 買受人在檢驗期間、質量保證期間、合理期間內提出質量異議，出賣人未按要求予以修理或者因情況緊急，買受人自行或者通過第三人修理標的物后，主張出賣人負擔因此發生的合理費用的，人民法院應予支持。

　　第二十三條 標的物質量不符合約定，買受人依照合同法第一百一十一條的規定要求減少價款的，人民法院應予支持。當事人主張以符合約定的標的物和實際交付的標的物按交付時的市場價值計算差價的，人民法院應予支持。

　　價款已經支付，買受人主張返還減價后多出部分價款的，人民法院應予支持。

　　第二十四條 買賣合同對付款期限作出的變更，不影響當事人關于逾期付款違約金的約定，但該違約金的起算點應當隨之變更。

　　買賣合同約定逾期付款違約金，買受人以出賣人接受價款時未主張逾期付款違約金為由拒絕支付該違約金的，人民法院不予支持。

　　買賣合同約定逾期付款違約金，但對賬單、還款協議等未涉及逾期付款責任，出賣人根據對賬單、還款協議等主張欠款時請求買受人依約支付逾期付款違約金的，人民法院應予支持，但對賬單、還款協議等明確載有本金及逾期付款利息數額或者已經變更買賣合同中關于本金、利息等約定內容的除外。

　　買賣合同沒有約定逾期付款違約金或者該違約金的計算方法，出賣人以買受人違約為由主張賠償逾期付款損失的，人民法院可以中國人民銀行同期同類人民幣貸款基準利率為基礎，參照逾期罰息利率標準計算。

　　第二十五條 出賣人沒有履行或者不當履行從給付義務，致使買受人不能實現合同目的，買受人主張解除合同的，人民法院應當根據合同法第九十四條第

　　（四）項的規定，予以支持。

　　第二十六條 買賣合同因違約而解除后，守約方主張繼續適用違約金條款的，人民法院應予支持；但約定的違約金過分高于造成的損失的，人民法院可以參照合同法第一百一十四條第二款的規定處理。

　　第二十七條 買賣合同當事人一方以對方違約為由主張支付違約金，對方以合同不成立、合同未生效、合同無效或者不構成違約等為由進行免責抗辯而未主張調整過高的違約金的，人民法院應當就法院若不支持免責抗辯，當事人是否需要主張調整違約金進行釋明。

　　一審法院認為免責抗辯成立且未予釋明，二審法院認為應當判決支付違約金的，可以直接釋明并改判。

　　第二十八條 買賣合同約定的定金不足以彌補一方違約造成的損失，對方請求賠償超過定金部分的損失的，人民法院可以并處，但定金和損失賠償的數額總和不應高于因違約造成的損失。

　　第二十九條 買賣合同當事人一方違約造成對方損失，對方主張賠償可得利益損失的，人民法院應當根據當事人的主張，依據合同法第一百一十三條、第一百一十九條、本解釋第三十條、第三十一條等規定進行認定。

　　第三十條 買賣合同當事人一方違約造成對方損失，對方對損失的發生也有過錯，違約方主張扣減相應的損失賠償額的，人民法院應予支持。

　　第三十一條 買賣合同當事人一方因對方違約而獲有利益，違約方主張從損失賠償額中扣除該部分利益的，人民法院應予支持。

　　第三十二條 合同約定減輕或者免除出賣人對標的物的瑕疵擔保責任，但出賣人故意或者因重大過失不告知買受人標的物的瑕疵，出賣人主張依約減輕或者免除瑕疵擔保責任的，人民法院不予支持。

　　第三十三條 買受人在締約時知道或者應當知道標的物質量存在瑕疵，主張出賣人承擔瑕疵擔保責任的，人民法院不予支持，但買受人在締約時不知道該瑕疵會導致標的物的基本效用顯著降低的除外。

　　買賣合同中逾期付款違約金的計算

　　買賣合同即出賣人轉移標的物的所有權于買受人，買受人支付價款的合同，通俗地說，就是花錢買東西的合同。在市場經濟中，買賣關系日趨活躍，買賣糾紛也時常發生，最為常見的就是因買受人延遲或者拒絕付款發生的糾紛。那

　　么，出賣人在爭取自身權益時，除了依法可以請求價款外，如何要求買受人支付逾期付款違約金？

　　逾期付款違約金，本質上屬于合同法第一百一十四條的遲延履行違約金。按照該條規定，買賣雙方在合同中已對逾期付款違約金進行約定的，原則上按照雙方約定計算。但是，該條同時還規定，如果約定違約金“低于”或者“過分高于”實際損失的，當事人可以請求予以增加或者減少。

　　于此同時，《高法關于審理買賣合同糾紛案件適用法律解釋》第二十四條對買賣合同沒有約定逾期付款違約金或者該違約金的計算方法的情況下，逾期付款違約金的計算方式進行了規定。

　　綜合以上可見，買賣合同中逾期付款違約金的計算可分兩種情況： 一、買賣雙方在買賣合同中未對逾期付款違約金進行約定的，那么，按照該司法解釋的規定，如果出賣人主張逾期付款損失的，人民法院可以中國人民銀行同期同類人民幣貸款基準利率為基礎，參照逾期罰息利率標準計算。

　　那么逾期罰息利率如何計算的？按照《中國人民銀行關于人民幣貸款利率有關問題的通知》（銀發[20xx]251號）之規定，逾期貸款（借款人未按合同約定日期還款的借款）罰息利率由現行按日萬分之二點一計收利息，改為在借款合同載明的貸款利率水平上加收30％-50％。該通知自20xx年1月1日起施行。也就是說，出賣人可以貨款利率水平的130％-150％向買受人主張逾期付款違約金。

　　二、買賣雙方在買賣合同中已對逾期付款違約金進行約定的。那么，首先將取決于約定違約金與實際損失孰大孰小，而后才能討論采取何種標準。關于實際損失的計算，這里要明確的是，實際損失應當是可預見的損失，即在合同訂立當時是可以預見的損失。

　　1、如果雙方約定的逾期付款違約金低于拖欠貨款的貸款利息損失，那么，出賣人可以請求法院提高逾期付款違約金至拖欠貨款的貸款利息損失。 2、如果雙方約定的逾期付款違約金過分高于拖欠貨款的貸款利息損失。在實踐中，也有維護自身權益意識較強的出賣方，與買方簽訂買賣合同時要求確定較高的將逾期付款違約金數額，如日千分之一、較高的固定數值等。根據《最高人民法院關于適用〈中華人民共和國合同法〉若干問題的解釋》(二)(法釋〔20xx〕5號)第二十九條之規定，“當事人約定的違約金超過造成損失的百分之三十的，一般可以認定為合同法第一百一十四條第二款規定的‘過分高于造成的損失’。”在實踐中，遇到這類約定數額的，也存在不同的裁判結果。

　　有些法院認為，出賣方因買受人逾期付款所受損失，大致就是所拖欠貨款的銀行貸款利息，因此，法院支持出賣人以貨款利率水平上浮百分之三十向買受人主張逾期付款違約金。河南省高級人民法院（20xx）豫法民二終字第69號中即采取此種標準。

　　也有法院認為，買賣雙方之間的法律關系類似借貸關系，而《最高人民法院關于審理借貸案件的若干意見》第六條中，民間借貸利率以銀行同類貸款四倍為限，故法院支持出賣人以貨款利率的四倍向買受人主張逾期付款違約金。浙江省湖州市中級人民法院（20xx）浙湖商終字第143號、廣東省廣州市中級人民法院（20xx）穗中法民二終字第896號中即采取此種標準。

　　3、如果雙方約定的逾期付款違約金相當于拖欠貨款的貸款利息損失的，在此種情況下，即按實際利息損失作為逾期付款違約金的計算標準。

　　篇三：逾期付款利息應怎樣計算

　　逾期付款利息應怎樣計算

　　在合同違約中，逾期付款是最為常見的。

　　計算逾期付款利息的時間起點相對比較容易確定，應當自債務人違約之日起計算。在當事人無約定的情況下，經權利人催告后，自催告或寬展期屆滿之次日起債務人須支付利息。《合同法》第一百一十四條規定：“當事人可以約定一方違約時應當根據違約情況向對方支付一定數額的違約金，也可以約定因違約產生的損失賠償額的計算方法。”

　　依據《合同法》及有關法律規定，合同對逾期付款有約定的的應當按照合同約定承擔違約責任。如果合同中明確約定了逾期付款的違約金，或者約定了賠償損失的具體方法，則依合同約定承擔違約責任；如果約定的違約金過份高于所造成的損失的，經違約人要求裁判機關可以依法酌減。

　　如果合同當事人對于逾期付款的違約責任未予明確約定的，違約人依法仍應承擔法定孳息。

　　本文主要針對司法實踐中合同當事人對逾期付款的違約責任未予約定或約定不明的情況如何確定逾期付款責任，進行綜合分析，以求明晰條理。

　　一、支付逾期付款利息的性質與計算標準；

　　（一）、賠償損失：

　　其一：合同法中的違約損害賠償的目標是達到如同合同完全履行的結果。付款義務人于約定付款時間負有支付義務，如按時付款，權利人可將取得的現金存入銀行取得利息；但因付款義務人未及時履行付款義務，而使其無法存款取得利息。依此性質，逾期付款的應當支付的利息以銀行當期存款利率計算。

　　司法實踐中：常有以此為標準支付逾期付款利息的判例出現，但最高人民法院的司法解釋中卻未出現。

　　其二：如付款義務人遲延履行付款義務，將致權利人不能按合同約定取得款項，造成資金缺口，權利人通常通過貸款來彌補資金缺口。依此性質，逾期付款的應當支付的利息以銀行當期貸款利率計算。

　　如：《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋 》第十七條 當事人對欠付工程價款利息計付標準有約定的，按照約定處理；沒有約定的，按照中國人民銀行發布的同期同類貸款利率計息。

　　以上兩者存在明顯的不當之處，均不足實現填補資金缺口損害之功能，因為與商業銀行貸款辦理談判、審核、擔保均需費用支出。

　　如以填補資金缺口支出為賠償損失范圍，此證明責任無疑應由權利人負擔，但實際上損失頗難證明，不利于權利人的保護。

　　（二）違約金

　　合同法第114條規定：“當事人可以約定一方違約時應當根據違約情況向對方支付一定數額的違約金，也可以約定因違約產生的損失賠償額的計算方法。”可見：違約金（包括因違約產生的損失賠償額的計算方法）以當事人約定為必要。

　　1999年《最高人民法院關于逾期付款違約金應當按照何種標準計算問題的批復》規定： “對于合同當事人沒有約定逾期付款違約金標準的，人民法院可以參照中國人民銀行規定的金融機構計收逾期貸款利息的標準計算逾期付款違約金。”同時規定：“ 本批復公布后，人民法院尚未審結的案件中有關計算逾期付款違約金的問題，按照本批復辦理。”

　　20xx年《 最高人民法院關于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十七條規定：

　　“商品房買賣合同沒有約定違約金數額或者損失賠償額計算方法，違約金數額或者損失賠

　　償額可以參照以下標準確定：

　　逾期付款的，按照未付購房款總額，參照中國人民銀行規定的金融機構計收逾期貸款利息的標準計算。”

　　綜上：目前，我國司法解釋中對逾期付款利息多以銀行貸款利率和逾期貸款利率為標準。建設工程合同價款遲延給付適用前者；商品房買賣價款遲延給付等適用后者。

　　二、逾期付款利息的計算期間

　　（一）逾期付款利息的計算期間的起點：

　　逾期付款利息支付期間的起點：

　　（1）約定履行期限的，履行期限屆滿之次日起。

　　（2）未約定履行期限的，經權利人催告，在寬展期內仍未履行的，自寬展期屆滿之次日起。

　　如：《最高人民法院印發《關于貫徹執行＜中華人民共和國民法通則＞若干問題的意見（試行）》的通知》第123條規定：

　　“公民之間的無息借款，有約定償還期限而借款人不按期償還，或者未約定償還期限但經出借人催告后，借款人仍不償還的，出借人要求借款人償付逾期利息，應當予以準許。”

　　（二）逾期付款利息的計算期間的終點

　　（1）應當到當事人最終履行付款義務之日。

　　（2）如果通過民事訴訟程序并進入強制執行程序的，應當計算到判決確定的履行日。

　　（3）至判決確定的履行日仍未履行的，應當依據《中華人民共和國民事訴訟法》第二百三十二條 之規定：“被執行人未按判決、裁定和其他法律文書指定的期間履行給付金錢義務的，應當加倍支付遲延履行期間的債務利息。”

　　此外，最高人民法院一些其他司法解釋對當事人無約定的情況下的逾期付款利息也作了零散的規定。《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十七條規定：“當事人對欠付工程價款利息計付標準有約定的，按照約定處理;沒有約定的，按照中國人民銀行發布的同期同類貸款利率計息。”《 最高人民法院關于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十七條規定，商品房買賣合同沒有約定違約金數額或者損失賠償額計算方法，違約金數額或者損失賠償額可以參照以下標準確定：“逾期付款的，按照未付購房款總額，參照中國人民銀行規定的金融機構計收逾期貸款利息的標準計算。”

付款合同 篇8

　　出賣人：_________(以下簡稱甲方)

　　買受人：_________(以下簡稱乙方)

　　保證人：_________(以下簡稱丙方)

　　今甲方(出賣人兼所有人)與乙方(買受人兼使用人)就產品分期買賣事宜，達成以下協議：

　　第一條 本合同的標的物為_________，分期付款總額定為人民幣_________元整。乙方可以依照下列規定支付款項予甲方：

　　(1)前款_________元。

　　(2)余款_________元。

　　(3)月息_________元。

　　第二條 乙方預付_________元予甲方，余款自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。每月_________日前各支付_________元。

　　第三條 乙方可以就上述提供擔保，于本合同成立時，以前條所載的金額與日期，開出支票_________張交付甲方。

　　上述支票的保管處理權限屬甲方，每次交付支票，即視為乙方償還貨款。

　　第四條 甲方于本合同訂立的同時，將_________產品交予乙方，并同意乙方對該產品的使用。

　　第五條 乙方若能支付第二條分期付款金額及其他應付的各項費用，須自支付日始以日息_________分支付甲方作為延遲損失金。

　　第六條 乙方須以正當的方式使用_________產品，若有違反，甲方可立即解除本合同。

　　第七條 乙方連續兩次未支付價款，并且未支付到期價款的金額達到全部價款的_________，甲方可以請求乙方支付到期以及未到期的全部價款或者解除合同。甲方解除合同的.，可以向乙方請求支付該標的物的使用費。

　　第八條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：

　　(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

　　(2)依法向人民法院起訴。

　　第九條 其他約定事項：_________。

　　出賣人(甲方)(蓋章)：_________ 買受人(乙方)(蓋章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________

　　保證人(丙方)(蓋章)：________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日

　　簽訂地點：_________

付款合同 篇9

　　甲方(開發商)

　　乙方：

　　因業務發展需要，甲乙雙方經友好協商，達成如下協議：

　　一、甲方委托乙方分期分批代為向__________公司支付業務往來款，總金額暫定為人民幣______元(代扣稅費及管理費后為______元)，委托期限自____年____月____日至____年____月____日止。

　　二、每次代付時，甲方應將款項轉入乙方帳戶，乙方代扣稅費及____℅的管理費后再將款項轉入__________公司如下帳戶：

　　開戶名：

　　開戶行：

　　賬 號：

　　三、甲方應確保有關款項來源、用途的合法性;否則，所有責任概由甲方承擔，與乙方無涉。

　　四、無論甲方以何種名義將上述款項轉入乙方帳戶，只要乙方按約將款項轉入__________公司帳戶，則該款項均不視為是灣美花園項目工程款。甲方須按雙方建設工程施工合同的'約定向乙方另行支付工程款。

　　五、甲乙雙方對本協議內容均負有保密義務，未經對方許可，不得擅自對外披露。

　　六、以上未盡事宜，甲乙雙方友好協商進行補充。

　　七、本協議一式兩份，甲、乙雙方各執一份，自雙方蓋章之日起生效。

　　甲方(簽章)：乙方(簽章)：

　　年 月 日 年 月日

付款合同 篇10

　　賣方（以下簡稱甲方）：

　　買方（以下簡稱乙方）：

　　身份證：

　　甲方作為手機轉讓者，為解決部分乙方購機一次性付款難的問題，本著自愿、平等原則，特簽定本協議：

　　第一條標的物及數量

　　本合同的標定物為_______牌_______型手機，數量_______臺。

　　手機序列號為：_____________________

　　第二條價款及付款方式

　　價款總額為人民幣_______元整。乙方應依照下列規定支付款項予甲方：

　　乙方于收到上述手機并驗貨后首付_______元予甲方，余款_______元。自_________年____月____日至

　　_________年____月____日期間付清，每月_______日前支付_______元。

　　第三條違約責任條款

　　乙方若未能支付第二條所列分期付款相應到期金額，須自應支付日始以手機價款的____%每日支付甲方作為延遲履行金。

　　第四條所有權保留條款

　　本合同標定物于乙方在上述分期付款期間未全部支付價款及第三條約定的延履行金遲時所有權仍屬于甲方，待乙方付清全部價款及第三條約定的相應遲延履行金之時，手機所有權轉移至乙方。

　　第五條關于乙方身份信息核實

　　為降低甲方風險及保證該合同優惠政策惠及范圍，乙方簽訂本合同前應將本人有效身份證、學生證交甲方核對其真實性，并提供乙方簽字的.復印件各一份于甲方保留。乙方對上述證件附有保證有效性與真實性的義務，如果乙方提供虛假信息則應向甲方承擔締約過失責任。

　　第六條交貨及驗貨

　　（1）甲方應于本合同簽訂之時將第一條約定的手機交付于乙方。

　　（2）乙方收到手機應先行調試并檢查外觀、附件及包裝的完好性。

　　（3）手機一旦轉讓，乙方是無法退換貨給甲方。

　　第七條合同爭議的解決方式

　　本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決。如協商不成，可向有關管轄區的人民法院提起訴訟。

　　第八條其他約定

　　1、本協議一式兩份，雙方各保留一份，具有同等法律效力。本協議經甲乙雙方簽字后生效。對本協議未盡事宜，雙方協商解決。

　　2、因乙方違約甲方起訴所產生的訴訟費、律師費、差旅費由乙方一并承擔。

　　賣方（甲方）（簽章）：

　　_________年____月____日

　　買方（乙方）（簽章）：

　　_________年____月____日

　　本合同簽訂地點：

【付款合同】相關文章：

付款的合同04-14

付款合同06-04

工程付款合同04-09

付款合同(優秀)06-04

付款合同（通用）07-19

延期付款合同04-11

預付款合同03-09

預付款與合同03-10

付款合同【精選15篇】07-19

分期付款合同06-09