關于制作合同4篇
隨著廣大人民群眾法律意識的普遍提高,關于合同的利益糾紛越來越多,合同是對雙方的保障又是一種約束。那么合同書的格式,你掌握了嗎?下面是小編為大家收集的制作合同4篇,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
制作合同 篇1
甲方委托乙方承擔下列模型制作,乙方接受該委托。甲、乙雙方經友好協商,簽訂本合同以利于共同遵守。
一、乙方按甲方提供的圖紙和資料,制作以上模型。
二、工期。本合同所指工期為簽定合同后,乙方收到首期款(預付款)之日起開始至乙方完工報產之日止。若甲方圖紙資料未能及時配合或甲方要求暫停,則工期相應順延。
三、雙方責任:
1、甲方應及時向乙方提供模型制作所需要的圖紙和技術資料,
并依照合同按時向乙方支付制作費用。在模型制作過程中,甲方對乙方的工作予以及時配合。如因甲方要求暫停制作,或終止本合同,甲方應及時通知乙方。乙方已收的.前期制作費不予退回,對已發生的工作量,甲方應給予適當的補償。
2、乙方須按時、保質保量完成模型制作工作。在制作過程中,乙方應虛心接受、并尊重甲方對工程的監督。如出現質量問題,一經發現,乙方須及時采取措施予以補救。模型材料應按照甲方認可的選用。乙方負責在合同規定時間內完成模型制作。模型安裝完畢后,乙方負責保修一年。燈飾類保修三個月(燈光易耗品雙方另行協商)。保修期內,如因人為因素造成的模型損壞較嚴重的,乙方可酌情收取材料費。
四、驗收標準、方法和期限
模型制作完畢,甲方根據圖紙、資料,按模型制作行業規范驗收。初步驗收須在乙方制作完畢進行,驗收地點在乙方的制作場內,以利于模型的局部調整。
五、違約責任
1、甲方按本合同規定支付貨款、提貨,從逾期之日起,乙方有權按原合同金額1%計取罰金。甲方逾期一個月提貨者,乙方有權處理其模型,并保留進一步追索甲方違約的法律責任。甲方不按規定支付預付款者,本合同自動解除,對因此而造成乙方損失,甲方應酌情予以賠償。
2、乙方必須保證模型的制作質量,并按時交貨,逾期完成,按合同金額1%計取罰金。乙方未按圖紙資料制作模型,導致質量問題,甲方有權拒收該模型,并可通過法律途徑進一步追究乙方的違約責任。
六、爭議的解決
甲、乙雙方對本合同產生爭議時,應本著相互諒解、友好協商的原則協商解決。當爭議不能解決時,可向當地人民法院提出訴訟。
七、結算方式及期限
本合同采用分期結算方式:所有款項均以人民幣現金或轉賬結算。
第一期:本合同簽訂之日,即20xx年 02月 20日前支付金額人民幣 貳萬元正(¥:20000.00 元)作為預付款。
第二期:模型運至甲方銷售中心安裝完畢,經甲方驗收合格后,甲方應一次性支付全部余款,即金額人民幣肆萬叁仟柒佰貳拾元整(¥43720.00元整) 。
八、合同文本說明
1、本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效。
2、本合同有關圖紙資料作為合同附件,與合同具有同等法律效力。
3、本合同壹式貳份,雙方各執壹份,具有同等法律效力。
甲方:
代表:
簽約時間: 年月日
乙方:
代表:
簽約時間: 年月日
制作合同 篇2
甲方(加工方):
乙方(承攬方):
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,就標識、標牌制作、安裝事項協商一致,訂立本合同。
第一條標識制作概況
1.1標識制作名稱:標識標牌設計、制作、安裝標識制作。
1.2標識制作地點:。
第二條標識制作承包范圍
2.1本標識制作承包范圍包括但不限于以下內容:
(1)承攬方負責按照加工方確認的設計圖紙制作并安裝標識標牌,具體位置由甲乙方現場確定;
(2)一切為正常完成施工所需的雜項和勞務,無論是否明確列示于合同文件之中。
第三條合同工期
3.1計劃開工日期:年月日,以加工方書面通知的開工日期為準。
3.2計劃竣工日期:年月日,(以及經承攬方書面同意的延長期限)。
3.3合同工期:個工作日。
第四條質量標準及材質標準
4.1按照國家及市現行的質量評定標準和施工技術驗收規范執行,達到合格等級。
4.2材質標準:全部材料使用國家標準規范材料。
第五條合同價款及付款方式
5.1合同總價款:元整(小寫:¥元整)。
備注:本合同為固定總價合同,固定總價組成詳見附件一:標識制作量清單。
5.2付款方式:
(1)驗收完成后日內,加工方支付合同結算總價款的%,即¥元整;
(2)標識制作總價款的%作為質量保證金(以下簡稱“質保金”),加工方在質保期(本合同規定為年)滿以后的日內,向承攬方一次性付清,質保金不計任何利息。如在質保期內存在質量問題需要維修或更換的,而承攬方未能及時響應的,直接扣除質保金支付,不足以彌補加工方損失的,由承攬方補足。
5.3加工方向承攬方承諾按照本合同約定的期限和方式支付合同價款。
第六條組成合同的文件
6.1組成本合同的文件包括:
(1)合同協議書;
(2)標識制作量清單(A4×1P)。
第七條標識制作的實施
7.1承攬方在標識制作實施過程中不得使用非國家標準的材料、設備或使用不符合質量要求的材料、設備,如有使用,承攬方應按照加工方的要求立即更換,并且發生的材料和設備的費用由加工方在合同總價款中扣除,不予支付,如因此對標識制作實施造成延期或者其他損失的均由承攬方負責。
7.2承攬方向加工方承諾按照經加工方確認過的設計圖紙進行制作和安裝施工。按照約定日期竣工,并承擔標識制作質量保證責任。且未經加工方同意,承攬方不得擅自將本合同標識制作向任何第三方轉包或者全部分包。在標識制作實施、竣工及修補質量缺陷的過程中,承攬方應當遵守所有適用的`安全生產法規、規章、制度、標準,遵守安全施工的規定;應當采取必要和適當的措施,保持現場和標識制作的井然有序和安全可靠,以免發生安全事故,并承擔因自身安全措施不當所造成事故的責任和費用;設置必要的防護與警示牌,保證鄰近地區人員和財物的安全;配備必要的安全生產和勞動保護措施,加強對施工人員的安全教育。承攬方負責對施工過程中的人員和財物的安全負責,如果在標識制作實施、竣工及修補質量缺陷的過程中,出現安全事故導致的人員損傷、財產損失,由承攬方負責出面解決并承擔全部的賠償責任,如造成標識制作工期延誤的,承攬方并應承擔逾期交付標識制作的違約責任。
7.3承攬方應嚴格按照標準、規范和設計要求執行安裝標識制作,隨時接受加工方委派的代表的檢查查驗,為檢查查驗提供便利條件。如果檢查、檢測、檢驗的結果表明,材料、設計或者工藝有缺陷或不符合本合同的約定,加工方有權拒收此材料、設計或工藝,承攬方應當立即修復上述缺陷并保證其符合合同文件的約定。
7.4承攬方應保證標識制作質量達到國家或專業的質量檢驗評定標準的合格條件。如實施的標識制作達不到本合同約定的質量要求,加工方可隨時要求承攬方返工,承攬方應在加工方要求的時間內完成并承擔返工費用,工期不予順延。
7.5承攬方在標識制作實施完畢后,加工方日內安排與承攬方共同進行標識制作驗收。如驗收不合格的,承攬方應在加工方要求的時限內完成修復工作,并承擔逾期交付的違約責任,給加工方造成其他損失的,承攬方并應賠償。
7.6承攬方負責實施的標識制作通過加工方的驗收且加工方同意支付費用的,不免除承攬方對于項目標識制作的質量保證責任。承攬方保證交付的標識制作符合標識制作所要求的技術規范、質量標準,如標識制作出現任何質量問題,承攬方應負責修復并承擔全部責任。如因承攬方實施的標識制作質量不合格導致安全事故,對于所造成的人身、財產損失,承攬方應承擔全部的賠償責任。如果加工方因承攬方實施的不合格的標識制作而遭受任何損失的,承攬方應向加工方進行賠償使加工方免遭損失。
7.7如承攬方和加工方對實施的標識制作質量有爭議的,雙方共同委托一家質量鑒定機構進行鑒定,如果鑒定結論認定承攬方實施的標識制作存在質量問題或者不能達到本合同約定標準,則鑒定費用由承攬方承擔,否則鑒定費用由雙方分擔。
7.8標識設計元素由加工方提供,如涉及工業產權、知識產權、版權、使用權、肖像權等相關法律問題其責任由加工方承擔,承攬方不當使用的除外。在標識制作安裝完成之后,承攬方應將加工方提供的資料全部返還加工方,不得留存任何形式的復本,承攬方亦不得將加工方提供的資料內容用于本合同以外的任何用途。承攬方制作完成的標識,其知識產權以及畫面載體的所有權歸屬于加工方所有。
7.9承攬方保證其具備完成本合同項下工作內容(包括但不限于標識制作、安裝等)的資質和條件。
第八條不可抗力
不可抗力定義:指在本協議簽署后發生的、本協議簽署時不能預見的、其發生與后果是無法避免或克服的、妨礙任何一方全部或部分履約的所有事件。上述事件包括地震、臺風、水災、火災、戰爭、國際或國內運輸中斷、流行病、罷工,以及根據中國法律或一般國際商業慣例認作不可抗力的其他事件。一方缺少資金非為不可抗力事件。
不可抗力的后果:
1.如果發生不可抗力事件,影響一方履行其在本協議項下的義務,則在不可抗力造成的延誤期內中止履行,而不視為違約。
2.宣稱發生不可抗力的一方應迅速書面通知其他各方,并在其后的十五(15)天內提供證明不可抗力發生及其持續時間的足夠證據。
3.如果發生不可抗力事件,各方應立即互相協商,以找到公平的解決辦法,并且應盡一切合理努力將不可抗力的影響減少到最低限度。
4.金錢債務的遲延責任不得因不可抗力而免除。
5.遲延履行期間發生的不可抗力不具有免責效力。
第九條違約責任
9.1如承攬方不能按照本合同約定的工期完成標識制作實施,每遲延一天,應向加工方支付本合同總價款千分之三的違約金。逾期超過15天的,加工方有權解除合同,并要求承攬方承擔合同總價20%違約責任。
9.2本合同約定的付款方逾期未足額付款的,每逾期一天,應按逾期金額的0.05%向收款方支付違約金,同時仍應履行付款義務。
逾期超過30天的,收款方有權解除合同,并要求付款方承擔違約責任。
第十條爭議的解決方法
在本合同履行過程中凡本合同未盡事宜發生爭議時,雙方可協商解決,協商不成的,提交加工方所在地法院通過訴訟解決。
第十一條合同生效
本合同自雙方簽字蓋章后生效。本合同如有未盡事宜,需經雙方共同協商作出補充協定。補充協定與本合同具有同等效力,但不得與本合同內容相抵觸。本合同正本一式份,甲方執份,乙方執份。
第十二條其他
標識制作報價清單屬商業機密。合同任何一方,如未獲得對方書面認可,不得向任何第三方透露本合同的任何內容及相關的信息,否則守約方有權追究違約方的責任。
本合同由以下雙方于年月日共同簽署:
單位名稱(章):
單位地址:
郵政編碼:
法定代表人(簽章):
委托代理人(簽章):
電話:
傳真:
合同執行負責人:
電話:
開戶行:
帳號:
簽署時間:年月日
單位名稱(章):
單位地址:
郵政編碼:
法定代表人(簽章):
委托代理人(簽章):
電話:
傳真:
合同執行負責人:
電話:
開戶行:
帳號:
簽署時間:年月日
制作合同 篇3
甲方:(委托方)
乙方:(攝制方)
項目: 廣告視頻制作
項目具體名稱:
依據《中華人民共和國合同法》和有關法規的規定,乙方接受甲方的委托,就委托拍攝事項,雙方經協商一致,簽訂本合同,信守執行。
一.合約內容及要求:
甲方委托乙方拍攝、制作 電視廣告(專題)片,成片長度 分鐘 ,并為甲方提供DVD母碟 4 張。
二.項目攝制時間及工作流程:
[費用詳情見附表報價單]
1.整體項目拍攝時間: 年 月 日至 年 月 日止。(以收到預付款之日起算)
2.項目拍攝工作流程
一階段)工作時間:
工作內容:乙方負責提交拍攝草案;
二階段)工作時間:
工作內容:乙方負責拍攝制作流程
三階段)工作時間:
工作內容:乙方負責提交整個拍攝成片
三.項目攝制取費:
1.本項目拍攝,費用總計為人民幣 元整,¥ 元整。
2.本合約簽署后,甲方即向乙方支付總設計費的60%,計人民幣 元整,甲方在乙方按照制作要求完成制作并驗收合格后的三個工作日內,支付剩余40%項目制作費用,即人民幣 元整,¥ 元整。
四.雙方權利與義務:
甲方權利:
1.甲方有權對乙方的拍攝提出建議和思路,以使乙方拍攝的作品更符合甲方的要求;
2.甲方應向乙方提供制作所需的相關資料,并保證資料的'真實性和合法性;
3.視頻腳本需經甲方審定并簽字,方可進行拍攝,乙方應嚴格按照簽字后的腳本進行拍攝;腳本簽字確定后,如要改動,因改動發生的費用,由甲方承擔。
4.審片期間,在不脫離腳本的情況下,甲方有權要求乙方進行成片的后期編輯修改。
甲方義務:
1.甲方有義務按照合同約定支付相關費用;
2.甲方有義務提供有關資料或其他相關資料給乙方。
乙方權利:
1.乙方必須嚴格按照甲方腳本要求進行拍攝及制作,且成片各項技術指標均需達到播出要求,如出現質量問題,由乙方承擔全部責任,并采取相應補救措施;
2.凡因甲方原因導致該片無法按期完成或影響成片質量,甲方向乙方提出補救要求時,乙方有權拒絕或向甲方提出補償要求;
3.乙方在制作期間,甲方不得隨意更改腳本,如果因此造成乙方工作量增加或延誤交片時間,乙方有權要求甲方另行付費;
4.乙方不得向外泄露甲方提供的相關資料,并應對甲方的商業資料進行絕對保密;
5.乙方有權要求甲方按照合同約定支付相應款項;
6.乙方對拍攝的作品享有著作權,有權要求甲方在未付清款項之前不得使用該拍攝作品。
乙方義務:
1.乙方需按照甲方的要求進行作品拍攝與制作;
2.乙方需按照合同約定按時交付拍攝制作作品。
五.知識產權約定:
1.乙方對拍攝完成的作品享有著作權。甲方將委托拍攝的所有費用結算完畢后,乙方可將作品著作權自動轉讓給甲方;
2.甲方在未付清所有委托拍攝費用之前,乙方拍攝的作品著作權歸乙方,甲方對該作品不享有任何權利;
3.甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方拍攝的作品而導致的侵權,乙方有權依據《中華人民共和國著作權法》追究其法律責任;
4.甲方將委托拍攝制作的所有費用結算完畢后,甲方擁有作品的所有權、使用權和修改權。
六.違約責任:
1.甲方在拍攝作品初稿完成前終止合同,其預付的費用無權要求退回;甲方在乙方作品初稿完成后終止合同
的,應當支付全額的拍攝制作費用;
2.乙方如無正當理由提前終止合同,所收取的費用應當全部退回給甲方;
3.在乙方將視頻影像完成后,甲方應按合同約定付清余款,逾期一天將按合同總金額的10%支付違約金。合同簽訂后任何一方毀約的將按合同總金額的100%支付對方的違約金。
七.爭議解決:
甲乙雙方如因履行本合同發生糾紛,應當友好協商解決,協商不成的,甲乙雙方任何一方均可向 法院提起訴訟。
八.合同生效:
合同附件為本合同一部分,本合同壹式兩份,甲乙雙方各持一份,自雙方簽字蓋章之日起生效,具有同等的法律效力。
附件一:《 腳本》
附件二:《 費用報價清單》
備注:
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
單位名稱: 公司名稱:
甲方代表簽名: 乙方代表簽名:
代表聯系方式: 代表聯系方式:
地址: 地址:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
日期: 日期:
開戶行:
公司賬號:
本合同簽定日期: 年 月 日
制作合同 篇4
甲方:———— (以下簡稱甲方)
乙方:___________廣告傳播有限公司 (以下簡稱乙方)
經雙方充分協商,根據《中華人民共和國合同法》相關規定,特簽署本合同。
一、 合同內容:
1.___________________________質量要求:
2.___________________________質量要求:
3.___________________________ 質量要求:
二、合同金額:
共計人民幣( 大寫 )_____________________(小寫 )____________________
三、付款方式:
1、本合同簽訂后,甲方支付合同總額的____%,即人民幣¥___________元(
大寫:_____________________元整)。
2、項目結束后甲方向乙方支付合同余款,
即人民幣¥______________元整(大寫:_____________________元整)。
四、責任與義務:
1. 乙方應按甲方要求按質按量完成相關設計和制作工作。
2. 乙方需在規定時間(______年____月____日前)完成,并送交甲方簽字認可。
3. 甲方根據乙方需要提供相關資料,并承擔因版權、文責所引發的法律責任和經濟糾紛。
五、產權約定:
甲方將委托設計的所有費用結算完畢后才享有著作權,否則,乙方設計的作品著作權歸乙方,甲方對該作品不享有任何權利;甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方設計的作品而導致的侵權,乙方有權依據《中華人民共和國著作權法》追究其法律責任。
六、違約責任:
因設計和制作工作具有很大的特殊性,在經過大量調研工作的'同時更需設計師的精心創作,乙方在開始著手設計時就已經在全面的履行合同,因此,甲方如提前終止合同,預付款乙方不予退還。
七、其他事項:
八、甲乙雙方如因履行本合同發生糾紛,應友好協商解決,如無果則提請法律途徑解決。
本合同壹式兩份,甲乙雙方各持對方簽字蓋章合同一份,均具有同等的法律效力。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
代表簽名: 代表簽名:
地址: 地址:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
日期: 日期:
【制作合同】相關文章:
制作合同10-21
鋼結構制作安裝合同制作安裝合同06-08
宣傳制作合同06-09
廣告制作合同06-30
視頻制作合同04-11
網頁制作合同10-20
(經典)視頻制作合同05-28
加工制作合同02-25
設計制作合同02-27
制作安裝合同02-28