保管合同模板匯總8篇

　　隨著人們法律觀念的日益增強，能夠利用到合同的場合越來越多，簽訂合同也是非常有必要的行為。那么常見的合同書是什么樣的呢？以下是小編收集整理的保管合同8篇，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

保管合同 篇1

　　甲方：________市____________模工程有限公司

　　聯系人：________________

　　合同編號：________________

　　乙方：________________

　　聯系人：________________

　　簽訂地點：________________

　　簽訂日期：________________

　　甲、乙雙方依據《合同法》規定，經雙方友好協商，達成共識，并于________年____月____日就甲方的____________、____________、____________等模具共計________________付模具開模一事達成如下協議：

　　一、保管內容：

　　二、保管約定：

　　1.現甲方提供完整的____________生產模具____________套交付乙方保管,乙方將根據甲方的訂單要求加工產品給甲方,其產品數量、質量、價格等不在本合同范圍內。

　　2.本合同所涉及到的全部模具和夾治具及其組裝圖和零件圖(包括2D和3D)的所有權，均歸甲方所有。如損壞、遺棄、丟失等乙方將無條件照價賠償。

　　3.未經甲方書面同意,乙方不得為自己或他人復制或仿制該系列模具、不得將所保管的甲方模具給自己或第三方使用.否則,甲方有權要求乙方賠償其因生產、轉售所產生的總值之十倍的違約金。

　　4.乙方在接收甲方模具的時候需要指定專人對模具進行驗收，有義務對模具進行組裝、防銹、和包裝等安全性處理，做好記錄存放到指定的地點。并定期以書面形式向甲方報告上月的維護情況和當前模具狀況。

　　5.模具在生產過程中，除正常磨損外,如乙方因組裝不當、銹蝕或者包裝等其他原因，造成模具的損壞，由此產生的`直接損失和間接損失一律歸乙方承擔。

　　6.乙方應承諾不對甲方所提供的模具,未經甲方書面同意,隨意取消模具所帶的任何標志和標記,并做好生產檔案記錄,以備查詢。

　　在生產時,乙方應當對所保管的甲方模具進行出樣檢驗,確定是否符合甲方的訂單產品要求,在接到甲方的書面確認后,方可實施量單生產。否則,所造成的一切損失由乙方承擔。

　　甲方擁有對模具的處置權。甲方可隨時取回,乙方不得以任何理由扣留,否則,甲方有權自要求模具取回之日起,每延誤一天將按模具總費用的25%進行罰款,由甲方付給乙方的貨款中扣除,如貨款不夠抵扣時,將另行賠償。

　　三、保密責任：

　　未經甲方書面同意，乙方不得將甲方所提供的圖紙及技術資料以口頭、書面、出示、借用等方式轉泄露給第三方,如有發生信息泄露,甲方有權追究其法律責任。

　　四、其他約定：

　　1.本協議受中華人民共和國的法律、法規管轄,并應依照中華人民共和國的法律、法規解釋。

　　2.除非雙方同意通過書面形式,否則對本協議的任何修正均屬無效。

　　3.本協議一式兩份(甲、乙雙方各持一份),均具有同等的法律效力。

　　4.本協議在雙方簽定之日起立即生效。

　　5.凡涉及到本協議或因本協議而發生的所有爭執,都應通過友好協商解決,如在書面協商的要求發出超過30天內不能夠解決,則爭執交由該協議簽約地有管轄權的人民法院進行裁決。

　　甲方：______市__________模工程有限公司 乙方：____________

　　委托代理人：____________ 委托代理人：____________

　　法人：____________ 法人：____________

　　甲方蓋章：____________ 乙方蓋章：____________

　　電話：____________ 電話：____________

　　傳真：____________ 傳真：____________

　　地址：____________ 地址：____________

保管合同 篇2

　　訂立合同雙方：

　　保管方：______________________________

　　存貨方：______________________________

　　保管方和存貨方根據委托儲存計劃和倉儲能量的情況，雙方協商一致，簽訂本合同，共同信守。

　　第一條 儲存貨物的名稱、規格、數量、質量

　　1.貨物名稱：__________________________。

　　2.品種規格：__________________________。

　　3.數量：__________________________。

　　4.質量：__________________________。

　　5.貨物包裝：__________________________。

　　或者采用如下表格：

　　編號

　　包裝

　　貨物名稱

　　品種規格

　　數量

　　質量

　　第二條 貨物包裝

　　1.存貨方負責貨物的包裝，包裝標準，按國家或專業標準規定執行，沒有以上標準的，在保證運輸和儲存安全的前提下，由合同當事人議定;

　　2.包裝不符合國家或合同規定，造成貨物損壞、變質的，由存貨方負責。

　　第三條 保管方法根據有關規定進行保管，或者根據雙方協商方法進行保管。

　　第四條 保管期限從__年__月__日至__年__月__日止。

　　第五條 驗收項目和驗收方法

　　1.存貨方應當向保管方提供必要的貨物驗收資料，如未提供必要的貨物驗收資料或提供的資料不齊全、不及時，所造成的驗收差錯及貽誤索賠期或者發生貨物品種、數量、質量不符合合同規定時，保管方不承擔賠償責任。

　　2.保管方應按照合同規定的包裝外觀、貨物品種、數量和質量，對入庫物進行驗收，如果發現入庫貨物與合同規定不符，應及時通知存貨方。保管方未按規定的項目、方法和期限驗收，或驗收不準確而造成的實際經濟損失，由保管方負責。

　　3.驗收期限：國內貨物不超過10天，國外到貨不超過30天。超過驗收期限所造成的損失由保管方負責。貨物驗收期限，是指貨物和驗收資料全部送達保管方之日起，至驗收報告送出之日止。日期均以運輸或郵電部門的戳記或直接送達的簽收日期為準。

　　第六條 入庫和出庫的手續按照有關入庫、出庫的規定辦理，如無規定，按雙方協議辦理。入庫和出庫時，雙方代表或經辦人都應在場，檢驗后的記錄要由雙方代表或經辦人簽字。該記錄應視為合同的有效組成部分，當事人雙方各保存一份。

　　第七條 損耗標準和損耗處理按照有關損耗標準和損耗處理的規定辦理，如無規定，按雙方協議辦理。

　　第八條 費用負擔、結算辦法____________________。

　　第九條 違約責任

　　一、保管方的責任：

　　1.由于保管方的責任，造成退倉或不能入庫時，應按合同規定賠償存貨方運費和支付違約金。

　　2.對危險物品和易腐貨物，不按規程操作或妥善保管，造成毀損的，負責賠償損失。

　　3.貨物在儲存期間，由于保管不善而發生貨物滅失、短少、變質、污染、損壞的，負責賠償損失。如屬包裝不符合合同規定或超過有效儲存期而造成貨物損壞、變質的，不負賠償責任。

　　4.由保管方負責發運的貨物，不能按期發貨，賠償存貨方逾期交貨的損失;

　　錯發到貨地點，除按合同規定無償運到規定的到貨地點外，并賠償存貨方因此而造成的實際損失。

　　二、存貨方的責任：

　　1.易燃、易爆、有毒等危險物品和易腐物品，必須在合同中注明，并提供必要的資料，否則造成貨物毀損或人身傷亡，由存貨方承擔賠償責任直至由司法機關追究刑事責任。

　　2.存貨方不能按期存貨，應償付保管方的'損失。

　　3.超議定儲存量儲存或逾期不提時，除交納保管費外，還應償付違約金。

　　三、違約金和賠償方法：

　　1.違反貨物入庫計劃的執行和貨物出庫的規定時，當事人必須向對方交付違約金。違約金的數額，為違約所涉及的那一部分貨物的3個月保管費(或租金)或3倍的勞務費。

　　2.因違約使對方遭受經濟損失時，如違約金不足抵償實際損失，還應以賠償金的形式補償其差額部分。

　　3.前述違約行為，給對方造成損失的，一律賠償實際損失。

　　4.賠償貨物的損失，一律按照進貨價或國家批準調整后的價格計算;有殘值的，應扣除其殘值部分或殘件歸賠償方，不負責賠償實物。

　　第十條 由于不能預見并且對其發生和后果不能防止或避免的不可抗力事故，致使直接影響合同的履行或者不能按約定的條件履行時，遇有不可抗力事故的一方，應立即將事故情況電報通知對方，并應在數天內，提供事故詳情及合同不能履行、或者部分不能履行、或者需要延期履行的理由的有效證明文件，此項證明文件應由事故發生地區的公證機構出具。按照事故對履行合同影響的程度，由雙方協商決定是否解除合同，或者部分免除履行合同的責任，或者延期履行合同。

　　第十一條 其它____________

　　______________。

　　保管方：____(公章)

　　代表人：____(蓋章)

　　地址：____

　　開戶銀行：____

　　帳戶：____

　　存貨方：____(公章)

　　代表人：____(蓋章)

　　地址：____

　　開戶銀行：____

　　帳號：____

　　__年__月__日

保管合同 篇3

　　合同編號：____________

　　保管人：_________________ 簽訂地點：___________

　　寄存人：_________________ 簽訂時間：___________

　　第一條 保管物

　　保管物名稱

　　性質

　　數量

　　價值

　　瑕疵

　　保管費合計人民幣金額（大寫）： ￥：

　　第二條 保管場所：________________________________________。

　　第三條 保管方法：________________________________________。

　　第四條 保管物（是/否）需要采取特殊保管措施。特殊保管措施是：_______________________________

　　第五條 保管物中（是/否）有貨幣、有價證券或者其他貴重物品，具體如下：________________________

　　第六條 保管期限自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止。

　　第七條 寄存人交付保管物時，保管人應當驗收，并給付保管憑證。

　　第八條 寄存人（是/否）允許保管人將保管物轉交他人保管。

　　第九條 寄存人（是/否）允許保管人使用或者（是/否）允許保管人許可第三人使用保管物。

　　第十條 保管費的支付方式與時間：________________________________________。

　　第十一條 寄存人未向保管人支付保管費的，保管人（是/否）可以留置保管物。

　　第十二條 保管期限屆滿，保管人應當將保管物及孳息歸還寄存人。

　　第十三條 保管人違約責任：_________________。

　　寄存人違約責任：_________________。

　　第十四條 合同爭議的`解決方式：本合同項下發生的爭議，由雙方當事人協商解決或申請調解解決；協商或調解不成的，按下列第__種方式解決：（只能選擇一種）

　　（一）提交_________________仲裁委員會仲裁；

　　（二）依法向_________________人民法院起訴。

　　第十五條 本合同自保管物（交付／_________________）時成立。

　　第十六條 其他約定事項：________________________________________

　　保 管 人

　　保管人（章）： 住所：

　　營業執照號碼： 身份證號：

　　法定代表人： 委托代理人：

　　電話： 傳真：

　　開戶銀行： 賬號：稅號： 郵政編碼：

　　寄 存 人

　　寄存人（章）： 住所：

　　營業執照號碼： 身份證號：

　　法定代表人： 委托代理人：

　　電話： 傳真：

　　開戶銀行： 賬號：

　　稅號： 郵政編碼：

保管合同 篇4

　　合同編號：

　　甲 方：

　　公司注冊地址：

　　乙 方：

　　公司注冊地址：

　　甲乙雙方本著“長期合作、互利互惠、共同發展”的原則，經友好協商達成本協議。乙方為甲方提供 項目的模具設計，模具開發，模具保管。雙方共同承諾，本合同項下的所有業務往來均依據中華人民共和國的相關法律法規的要求。

　　一、 模具清單與價格：

　　序號 模具名稱 模具材料 模腔 表面處理 模具單價（RMB） 備注

　　1

　　2

　　3

　　4

　　5

　　總計

　　總金額（大寫）：

　　二、模具制作及修改

　　2.1甲方提供產品零件圖（2D/3D）和工藝圖，由乙方嚴格按照甲方要求制作相應模具，經甲方郵件確認后，乙方按該圖紙制作加工。乙方發現甲方提供的圖紙或者技術要求不合理的，應當及時通知甲方。因甲方怠于答復等原因造成乙方損失的，應當賠償損失。

　　2.2在模具開發過程中，甲方通知乙方進行的產品結構或工藝變更，除有更換大行位、模仁降面等大面積改模外，乙方免費修改模具，并在一周內修改完成；

　　2.3乙方提供材料的，乙方應當按照約定選用材料，并接受甲方的檢驗。因乙方生產的模具無法達到甲方圖紙及合格產品的要求，為達到要求進行的模具修改而發生的費用由乙方承擔。

　　2.4因乙方過錯使模具無法達到甲方最終確認的模具圖紙要求的，由此造成的甲方工期延誤，乙方須向甲方支付違約金，在延期期間內，每天的違約金為合同總金額的5%。

　　2.5甲方中途變更承攬工作的要求，造成乙方損失的，應當賠償損失。

　　2.6加工工作需要甲方協助的，甲方有協助的義務。甲方不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，乙方可以催告甲方在合理期限內履行義務，并可以順延履行期限；甲方逾期不履行的，乙方可以解除合同。

　　2.7乙方在工作期間，應當接受甲方必要的監督檢驗。甲方不得因監督檢驗妨礙乙方的正常工作。

　　2.8乙方完成工作的，應當向甲方交付工作成果，并提交必要的技術資料和有關質量證明。甲方應當驗收該工作成果。乙方交付的工作成果不符合質量要求的，甲方可以要求乙方承擔修理、重作、減少報酬、賠償損失等違約責任。

　　2.9甲方未向乙方支付報酬或者材料費等價款的，乙方對完成的工作成果享有留置權，但當事人另有約定的除外

　　三、模具精度及壽命

　　3.1精度要求：依甲方最終確認的`模具圖紙要求的公差為標準 。

　　3.2模具壽命：模具壽命在 50 萬 次以上，若未能達到設定之壽命,由此而產生的模具維修或模具更新制作費用均由乙方承擔，并承擔由此對甲方造成的所有直接和間接損失。

　　四、模具制作時間

　　4.1在本合同簽訂后 天（功能機13天，智能機和平板15天）,乙方須將該批模具T0樣品交由甲方確認（開模日期 ，要求模具TO日期 ）。

　　4.2如乙方不能按期交付該批模具樣品，乙方應向甲方支付違約金，在延期期間內，每天的違約金為合同總金額的5%。

　　五、模具驗收及保管

　　5.1模具驗收：模具T1試模后由甲方模具工程師根據《智科模具驗收表》進行驗收。

　　5.2模具保管時間：甲方項目停產后由乙方保管三年。保管期滿后由乙方書面詢問甲方處理方式，未經甲方同意，不得私自處理；如需延長或者縮短可以另行協商確定。

　　5.3在模具被驗收合格后，乙方就應承擔保管責任，并有義務對以上模具進行維修和保養。乙方不得將以上模具轉交第三方保管，但甲方同意除外。乙方未經甲方同意，將以上模具轉交第三方保管，對模具 造成損失的，要承擔因此而造成的所有損失。

　　5.4乙方應當妥善保管完成的工作成果，因乙方保管不善造成以上模具毀損、丟失的，乙方應當模具實際價格承擔損失賠償責任。

　　5.5經甲方同意，乙方在使用中，因過錯而造成該批模具損壞，乙方應立即進行維修，使模具能正常使用，并承擔甲方因此而遭受的經濟損失。

　　六、模具的權利歸屬

　　6.1該批模具所有權歸甲方所有，甲方可隨時轉移和支配。

　　6.2乙方不得使用或者許可第三方使用，且不得銷售該制品給第三方，但甲方授權除外。否則一經查實，甲方有權對乙方進行罰款，該罰款為乙方所銷售該制品總銷售額的10倍，最低不能低于10萬元，同時承擔相應的法律責任。

　　七、付款方式

　　7.1模具費總金額為 人民幣，此模具量產一年內如未達到150K, 需一次性付清模具。

　　7.2乙方完成模具后，須將模具圖紙備份給甲方一套（2D/3D）。模具對應的圖紙是本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　7.3乙方負責該批模具產品的正常量產，量產達 數量后，乙方承諾將模具費全部返還給甲方。

　　7.4如因甲方訂單安排調整，需要將模具轉移，乙方需返還部分模具費，計算公式為：已量產數/全返量產數*模具費。

　　7.5由乙方自身原因無法滿足我司生產要求，并主動要求甲方模具轉移，乙方需返還甲方所有模具費，并需承擔甲方由此造成的一切損失（包括但不限于違約金、訂單損失等），甲方有權停止支付所有貨款。

　　八、適用法律和爭議解決

　　8.1本合同的成立﹑履行﹑效力和解釋均適用中華人民共和國法律﹑法規。

　　8.2本協議項下發生的任何糾紛或爭議，應先由甲乙雙方本著友好互利的原則協商解決。雙方協商解決未果時，任何一方可向甲方住所地（深圳）有管轄權的人民法院提起訴訟。由敗訴一方承擔訴訟費。

　　九、其他

　　9.1經甲乙雙方協商一致，可對本協議進行修改和補充，修改及補充的內容經雙方簽字后作為協議的組成部分，與本合同具備同等法律效力。

　　9.2本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，均具有同等的法律效力。

　　9.3合同期限：本合同有效期始于合同簽訂之日起，至于模具保管期限滿。

　　甲方： 乙方：

　　授權代表簽字： 授權代表簽字：

　　蓋章： 蓋章：

　　簽約日期： 簽約日期：

保管合同 篇5

審判長、審判員：

　　北京齊致律師事務所濟南分所接受被上訴人北京麒麟運輸有限責任公司的委托，指派我擔任其訴訟代理人，依法出庭參加訴訟活動。現針對本案爭議的問題，結合相關規定，提出以下代理意見，供合議庭參考：

　　一審判決認定事實清楚，采信證據正確，程序合法，判決結果公平公正，依法應予維持;上訴人上訴無理，濫用訴權，企圖逃避制裁，推卸責任，公然置事實和法律于不顧，混淆黑白，依法不應支持。為此，請求二審法院明鏡高懸，依法駁回上訴人上訴，維持原判，保護北京麒麟運輸有限責任公司的合法權益。

　　一、一審判決認定北京麒麟運輸有限公司與上訴人保管合同糾紛案由定性準確，一審判決認定事實清楚，采信證據正確，上訴人觀點依法不能成立。

　　北京麒麟運輸有限公司與上訴人和一審被告潘人美在20xx年1月10日簽定的保管合同是當事人的真實意思表示，當事人都具有相應的民事行為能力，不違反法律規定，應當受我國法律保護。中華人民共和國民法通則第五十五條：“ 民事法律行為應當具備下列條件：(一)行為人具有相應的民事行為能力;(二)意思表示真實;(三)不違反法律或者社會公共利益。”第五十六條：“ 民事法律行為可以采取書面形式、口頭形式或者其他形式。法律規定是特定形式的，應當依照法律規定。”第五十七條：“ 民事法律行為從成立時起具有法律約束力。行為人非依法律規定或者取得對方同意，不得擅自變更或者解除。”上訴人違反了該協議，擅自處分了合同項下的貨物，我方收取賠償款是有充分法律依據和事實依據的。

　　二、保管合同可以是無償的。

　　山東恒豐橡塑有限公司按照北京麒麟運輸有限公司的要求，在20xx年12月7日，20xx年1月2日將貨物送達到新泰市新興路中段陳真手中，為了預防糾紛的發生，北京麒麟運輸有限公司與上訴人和一審被告潘人美在20xx年1月10日簽定了保管合同，該保管合同只是將原先的“口頭合同”落實到了紙面上。合同法第三十七條：“采用合同書形式訂立合同，在簽字或者蓋章之前，當事人一方已經履行主要義務，對方接受的，該合同成立。” 第三百六十六條 ：“ 當事人對保管費沒有約定或者約定不明確，依照本法第六十一條的.規定仍不能確定的，保管是無償的。”

　　三、該保管合同簽定后沒有任何變更、解除、終止或撤消，到目前為止仍然是合法有效的。

　　四、上訴人上訴無理，濫用訴權，企圖逃避制裁，推卸責任，上訴人到目前為止沒有提供任何證據支持自己的主張。沒有提供合伙協議、投資比例、甚至連證人證言也沒有。 上訴人根本沒有任何證據推翻我方的證據。

　　五、北京麒麟運輸有限公司業務員孫海收取對方的賠償款是有充分法律依據和事實依據的。對方違反了合同理應承擔相應的民事責任。

　　六、一審支持了我方的訴訟請求是有充分證據的。

　　我方提供的一系列證據相互印證，形成了完整的證據鏈條體系，完全地、充分地、排他地得出了保管合同這一客觀事實的存在。上訴人私自處分輪胎理應賠償。

　　綜上，代理人認為，一審判決認定事實清楚，采信證據正確，程序合法，判決結果公平公正，依法應予維持。

保管合同 篇6

　　倉庫營業人________以下簡稱甲方

　　寄托人____________以下簡稱乙方

　　茲為堆藏及保管寄托物訂閱倉庫契約條件如下：

　　第一條乙方將所有開標記載物品寄托與甲方營業_________倉庫堆藏及保管，而甲方負保管該物品的義務。

　　第二條甲方保管寄托應注意妥善加以保管，并隨時注意檢查以保持該寄托物原狀完整。

　　第三條乙方應按照甲方所規定的下列保管費目表，計算支付保管費與甲方的義務。

　　價目表：(略)

　　第四條前條保管費支付時期約定每月____日，乙方應支付該月份保管費與甲方一次。

　　第五條甲方為因堆藏及保管所支出的必要費用，如包裝費代墊的稅捐保險費或凡屬維持原狀而支出的一切必要保管費用，甲方得向乙方請求償還。

　　但以其確有切實必要依本契約應由乙方負擔，而情況緊急一時無暇通知乙方所支出者為限。

　　第六條乙方對寄托物除于寄托時，非因過失而不知寄托物有發生危險的性質或瑕疵的，免其責任，因寄托物的性質或瑕疵所生的損害，乙方應負賠償責任。

　　第七條本契約了后甲方即無繼續堆藏及保管寄托物的.義務，而應將寄托物返還于乙方或倉單與甲方，倘乙方或倉單持有人。但乙主或倉單持有人拒絕或不能移去甲方可定相當期限請求移去，逾期不移去的，甲方即得將寄托物付諸拍賣。

　　第八條甲方依前條規定行拍賣權就寄托物拍賣其所得價金，扣去因拍賣所發生的費用及保管費及甲方為保管所支出的必要費用，以及因遲延移去寄托物所生的保管費用，如有剩余甲方應將余額交付于應得之人。

　　第九條甲方因寄托物的性質或瑕疵所生損害的賠償以達清償的目的，對于寄托物可行使留置權。

　　第十條甲方對于寄托物應盡善良管理之責，如因其所保管寄托物的滅失損毀應負損害賠償責任。

　　第十一條甲方除經乙方或倉單持有人的同意或依習慣或有不得已之事由外，應為自己保管寄物，不得使第三人代為保管寄托物。

　　第十二條甲方除經乙方或倉單持有人的同意料非習慣或有不得已事由外，應為自己保管寄物，不得使第三人代為保管寄托物。

　　第十三條保管期間經雙方約定自________年____月____日起至________年____月____日止。

　　前項期間內甲方不得任意請求移去寄托物，但甲方因不可歸現于自己之事由致不能為堆藏保管時，雖在期間中亦可隨時請求乙方或倉單持有人移去。

　　第十四條保管期間屆滿后甲方應將寄托物及其所生孳息一并返還乙方或倉單持有人。

　　第十五條甲方返還寄托物得在甲方堆藏寄托物的倉庫所在事由轉使第古代代為保管的，得于寄托物的現所在地返還。

　　第十六條甲方在保管期間如有第三人就寄托物對甲方提起訴訟，主張寄托物系其所有而對甲方訴請返還時，甲方有應即時通知乙方或倉單持有人的義務。

　　第十七條甲方對于滄庫堆藏的寄托物發生霉爛、發酵、蒸發、變質等有減少價格之損失時，應有從速通知乙方或倉單持有人的義務。

　　第十八條甲方對于前二條危險通知的義務如怠于履行，致乙方或倉單持有人不能依法定程序維護權利因此所受損害，甲方應負賠償之責。

　　第十九條甲方因乙方或倉單持有人的請求，應許其檢點寄托物使其可查悉寄托物的現狀以防止其損壞滅失或其他減少價格的危險，亦應允許其摘取樣本，甲方絕無異議。

　　第二十條甲方于本倉庫契約定合同應由倉庫填發倉庫單交付乙方收執。

　　第二十一條前條倉單如遺失、被盜或滅失時可請求補發。但應先由乙方或倉庫單持有人向法院依法律程序宣告其原填發倉單為無效后，始得請求補發。

　　第二十二條乙方或倉單持有人于倉單填發后認為有將寄托物分割為數部分以便分別處分的必要者，甲方自當應其請求為之分割換發各該部分的倉單;但原倉單同時由持有人交還甲方收回。

　　前項分割寄托物及填發新倉單的費用由請求人負擔。

　　第二十三條本倉庫契約除寄托標的物滅失保管期限屆滿，在乙方或倉單持有人均可得隨時終止契約而請示歸還寄托物。

　　寄托物標示

　　物品品種______品質________數量________包裝的種類_______個數_______記號______(略)本契約一式二份，雙方各執一份為憑。

　　甲方：______________________

　　公司名稱：__________________

　　公司地址：__________________

　　負責人____________________印

　　地址________________________

　　乙方：______________________

　　公司名稱：__________________

　　公司地址：__________________

　　負責人：__________________印

　　地址：______________________

　　________年____月____日

保管合同 篇7

　　第一條 合同主體

　　甲方：（以下簡稱甲方）

　　乙方：（以下簡稱乙方）

　　第二條 合同的宗旨和原則

　　甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規，就乙方租用甲方倉庫儲藏產品事宜，經甲、乙雙方平等、友好協商，達成如下協議。

　　第三條 本合同的履行期限

　　1、本合同自 年 月 日至 年 月 日。

　　2、服務期滿，甲方有權收回倉儲屋，乙方應如期歸還倉儲屋，如果乙方需要繼續使用，應于使用期限滿前2個月提出書面申請，經甲方同意后，甲乙雙方將對有關使用事項重新簽訂倉儲服務合同，在同等使用條件下，乙方有優先權。倉儲服務期內，若遇國家及上級政府征地拆遷，甲、乙雙方不承擔違約責任合同自行解除，甲方應提前2個月通知乙方，為乙方遷出提供條件，遷出時乙方依國家規定享有相應的拆遷補償。倉儲費雙方據實結算，甲方退還乙方未到期的倉儲服務費。

　　第四條 合同的范圍

　　1、甲方同意將位于，提供給乙方使用，并由甲方負責保管。

　　2、甲方負責乙方所儲物品的倉儲管理。

　　第五條服務內容

　　1、甲方提供的倉庫應符合國家有關部門對商品儲存的要求。

　　2、甲方對乙方產品的倉儲管理，按照先進先出的原則進行管理，嚴格按照生產日期及乙方的指令發貨。

　　第六條貨物保管條件及要求

　　1、貨物進出倉，均由甲方負責；乙方人員應遵守甲方倉庫管理制度。甲方對乙方到庫需要入庫的產品及需要出庫的產品應根據乙方要求及時提供裝卸，甲方人員不得以任何借口刁難乙方或向乙方索取小費，一經查實，甲方應對當事人嚴肅處理同時賠償乙方造成的損失。

　　2、甲方接收入庫的.同時應檢查貨物包裝是否有損壞，核對實際數量、品種規格是否與貨單相符，對任何異常情況，應與送貨方共同制作記錄并簽字認可，并在24小時內傳真通知乙方，乙方應保證在三日內做出處理或提出處理意見。

　　3、甲方應在每次乙方提貨及乙方轉運貨物到倉庫后，次日以書面形式通知乙方相應的庫存報告。

　　4、甲方憑乙方的進貨憑證、提貨單辦理進、出倉手續。

　　5、甲方為乙方提供相應溫度的冷庫儲存產品，保證相應溫度，溫度正常情況下，產品本身質量問題造成的損失與甲方無關。

　　6、正常情況下甲方保證冷凍庫溫度在-18℃(允許正負3度誤差)、冷藏庫溫度在0℃至+10℃（允許正負3度誤差，頻繁進出貨期間除外，）。如果甲方發現所用庫房溫度不正常，甲方應立即采取措施調整溫度。保證在頻繁進出貨后4小時內把溫度降到正常溫度。

　　7、每月由甲、乙雙方共同對乙方委托甲方保管的貨物進行盤點，具體日期由雙方商定。對賬人由乙方每次指定專人負責。程序如下：

　　乙方指定之盤點人持有乙方指定簽字人簽字和印章之盤點表及當月所有貨物進出庫單，雙方核對數目無誤后簽字（甲方簽字人員為指定負責人），各自保留一份留底。如有差異，甲方應在盤點后做出說明或做出相應處理。

　　8、除甲方及乙方工作人員外，原則上其他人員不準進入倉庫參觀、拍照；甲、乙雙方以外人員進入倉庫應得到乙方的認可。甲方應按有關規定妥善保存有關單據，以備必要時協助乙方查詢。

　　9．甲方應嚴格按照國家有關倉儲保管的規定及乙方的倉儲要求妥善保管乙方貨物，采取有效措施保證貨物不受潮、蟲蛀和鼠害等損壞，保證倉庫及貨物干凈整潔。

　　10、甲方倉庫必須保持清潔干凈，不能有漏雨、水浸現象，所有產品不得露天堆放（乙方書面認可的可露天堆放的產品除外）。

　　11、甲方所有儲存貨物的倉庫甲方必須配備足夠消防、滅火設備。消防設施要符合公安部門的消防條例規定。

保管合同 篇8

　　甲方：

　　乙方：

　　根據《中華人民共和國合同法》有關規定，經甲、乙雙方共同協商，就乙方租用甲方冷庫，簽訂本合同：

　　一、甲方將市場冷庫編號 ，面積共計： M2租給乙方作冷藏 之用。租賃期限 年。從 年 月 日起至 年 月 日止。合同期滿，乙方應清除庫內所有貨物，否則，甲方有權處理庫內物資。

　　二、每月冷庫租金為人民幣 元（含稅），簽訂合同時乙方通過指定賬戶（賬戶詳見“附件）向甲方支付第一個月冷庫租賃費，從乙方租用甲方冷庫第二個月開始，乙方應在每月十五日前通過甲方指定賬戶支付當月冷庫租憑費。乙方拖欠庫費5個工作日以上，甲方有權處理庫內物資，用以沖抵所欠庫費。

　　三、租庫前乙方須向甲方繳納租庫.cOm保證金 元。甲方出具收據，合同期滿，乙方無欠款、乙方憑收據領回保證金。（不計息）

　　四、乙方應遵守本市場管理規定，清楚冷庫《客戶須知》中告知的內容，愛護所租冷庫，合理使用，若有損壞，由乙方負責賠償。

　　五、乙方入庫物質質量及數量均由乙方自行負責，貨物濕度及所租庫房清潔衛生均以及乙方進入庫區人員的.安全也由乙方負責。貨物發生霉變，乙方應及時予以清除。

　　六、甲方應按乙方要求設定庫內溫度，溫度設定為 ：。出入庫、設備檢修及沖霜時例外。

　　七、合同期內，甲方有權入庫查看庫內設施是否安全，清潔衛生是否符合規定，若不合規定，甲方指出后，乙方應立即整改，否則，甲方有權從保證金扣取違約金500元（大寫：伍佰元整）。

　　八、合同期內，因甲方溫度設定不在雙方約定的范圍內而造成乙方水果損壞，甲方按進貨價格進行賠償。

　　九、本庫屬水果保鮮庫，不能存放高熱量貨物，如板栗等。

　　十、本合同一經簽訂，雙方均不得違約，違者，應賠償給對方與保證金同等金額的違約金。

　　十一、本合同一式二份，甲乙方各執一份，具有同等法律效力，經雙方簽字蓋章后生效。

　　十二、若甲、乙雙方在履行本合同過程中發生糾紛，雙方應協商解決。若協商不成，任意一方可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

　　十三、其它：乙方進出車輛需服從甲方管理，不得強行進入。

　　注：乙方需提前解除合同，應提前一日通知甲方。甲方應將保證退給乙方。甲方提供真實有效的租房“發票”。

　　甲方：乙方：

　　負責人：負責人：

　　代理人：代理人：

　　地址：地址：

　　電話：電話：

　　郵編：郵編：

　　收件人：收件人：

　　年 月 日年 月 日

【保管合同】相關文章：

保管合同06-16

保管的合同07-04

貨物保管合同07-26

物品保管合同10-30

冷庫保管合同06-05

[精]保管合同06-16

經典委托保管合同03-01

車輛保管合同03-03

北京保管合同08-15

無償保管合同08-01