精選制作合同匯總七篇
在當今不斷發展的世界,越來越多事情需要用到合同,合同的簽訂是對雙方之間權利義務的最好規范。相信很多朋友都對擬合同感到非常苦惱吧,以下是小編幫大家整理的制作合同7篇,希望對大家有所幫助。
制作合同 篇1
委托方(甲方):
承攬方(乙方):
按照《中華人民共和國合同法》、國家工商行政管理局和建設部頒發的(CF-91-0201)加工合同相關條例,雙方為完成鋼結構加工,經友好協商達成協議,簽定合同如下:
一、 根據甲方提供的圖紙并經雙方確認,乙方承攬的工程量及制作價格如下:
說明:
1、承攬方包工包料。
2、以上工程量為暫定工程量,工程量按圖計算。
3、上述價格為不含稅價格,乙方不提供發票。
二、付款方式:
1、簽合同后甲方預付合同總價元人民幣,主鋼進場后付合同總價
2、乙方在收取甲方工程款時以收款收據做為暫結算憑證。
三、加工期限:從簽合同預付訂金開始實行。年月天。
四、違約及索賠:
甲方如因款不能及時到位和不能及時提供有效圖紙,應承擔相關的責任。
五、技術要求:
1、乙方遵守甲方圖紙及有關說明和要求加工。
2、乙方負責所有按國家規范必須提供檢測及材質報告,費用由乙方承擔。
六、甲方工作及職責:
1、提供全套加工圖紙,并對乙方的'工作進行質量監督和技術指導。
2、按合同規定及時支付加工費用。
七、乙方工作職責:
1、安排、組織按合同的規定組織加工。
2、文明加工、確保安全。
八、本合同經雙方簽字蓋章即時生效。
九、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,具有同等法律效力。
十、本合同未盡事宜,雙方協商解決。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
制作合同 篇2
甲方:
乙方:天運廣告有限公司
依據《中華人民共和國合同法》和有關法規的規定,乙方接受甲方的委托,就委托設計事項,雙方經協商一致,簽訂本合同,信守執行:
一、合同內容及要求:
二、設計與制作費用:
設計與制作費用總計為:人民幣¥ 元(大寫:元整)。
三、付款方式:
1、
2、
四、設計與制作作品的時間及交付方式:
1、乙方需在雙方約定的時間內完成設計方案。因甲方反復提出修改意見導致乙方工作不能按時完成時,可延期執行,延期時間由雙方協商確定。
五、知識產權約定:
1、甲方在未付清所有委托設計費用之前,乙方設計的作品著作權歸乙方,乙方對該作品不享有任何權利。
2、甲方將委托設計費用的所有費用結算完畢后,甲方擁有作品的所有權、使用權和修改權。
六、雙方的權利義務:
甲方權利:
1、 甲方有權對乙方的設計提出建議和思路,以使乙方設計的作品更符合甲方企業文化內涵。
2、 甲方有權對乙方所設計的作品提出修改意見;
3、 甲方在付清所有設計費用后享有設計作品的所有權、使用權和修改權;
甲方義務:
1、 甲方有義務按照合同約定支付相關費用;
2、 甲方有義務提供有關企業資料或其他相關資料給乙方;
乙方權利:
1、 乙方有權要求甲方提供有關企業資料供乙方設計參考;
2、 乙方有權要求甲方按照合同約定支付相應款項;
3、 乙方對設計的作品享有著作權,有權要求甲方在付清款項之前不得使用該設計作品;
乙方義務:
1、 乙方需按照甲方的'要求進行作品設計與制作。
2、 乙方需按照合同約定按時交付設計制作作品。
七、違約責任:
1、甲方在設計作品初稿完成前終止合同,其預付費用無權要求退回;甲方在乙方作品初稿完成后終止合同的,應當支付全額的設計費用。
2、乙方如無正當理由提前終止合同,所收取的費用應當全部退回給甲方。
八、合同生效:
本合同一式兩份,甲方雙方各持對方簽字合同一份,具有同等法律效力。本合同同自簽字蓋章之日起生效。
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
甲方代表簽名:
乙方代表簽名:
地址:
地址:
電話:
電話:
傳真:
傳真:
開戶:
賬號:
日期:
年 月 日 日期:
年 月 日
制作合同 篇3
甲方:壽光市營里中心衛生院
乙方:壽光市營里新潤文印部
經研究決定,本工程由甲方委托乙方承建,依據《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的有關規定,結合本工程具體情況,經雙方協商達成如下協議:
一、工程概況:
1、承包范圍:甲方委托施工,乙方根據雙方確定的設計圖及報價所含項目及預算工程量進行制作、安裝,每季度第一個月上旬更換宣傳欄版面,版面內容由甲方提供。
2、承包方式:本合同經甲、乙雙方共同協商,采用包工包料、包質量、包工期的方式進行承包。
3、合同期限:本合同定于月日結束。.
4、工程造價:宣傳欄架子每個365元,更換版面每個180元。
二、關于工期的`約定:
1、甲方要求比合同工期提前竣工時,應征得乙方同意,并承擔乙方因趕工 采取措施的費用。
2、甲方原因所造成工程工期延誤,責任由甲方承擔
3、因乙方因原所造成工程工期延誤,責任有乙方承擔
4、因設計變更或非乙方原因所造成的停工,工期相應順延.
三、關于工程付款方式及金額的約定:
工程竣工驗收合格后按實際數量支付架子款,每季度末按實際數量支付版面款。
四、關于工程質量及驗收的約定:
1、工程質量應達到國家質量評定的合格標準。
2、竣工后,甲方應按乙方要求在合同工期內會同相關部門安排驗收。
3、做好施工現場保衛、消防、及清潔工作。
4、工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施進行保護和管理。
五、關于工程材料及制作工藝的約定:
本工程由乙方負責采購符合設計要求的合格產品。對原材料的質量、使用、制作工藝等甲方有權全部監督。由于乙方供應的材料及設備本身質量問題或規格差異,及制作工藝的問題,對工程所造成的損失,責任全部由乙方承擔。
六、違約責任:
一方原因,合同無法繼續履行時,應通知對方,辦理合同終止協議,并由責任方賠償對方的經濟損失。
七、其他:
1、本合同一式貳份,甲、乙雙方各執壹份,經甲、乙雙方簽字蓋章后即行
生效。
2、合同未盡事宜,甲、乙雙方另行協商解決。
甲方蓋章:乙方蓋章:
甲方代表(簽字): 乙方代表(簽字):
印刷品訂貨合同
甲方(需方):_壽光市營里中心衛生院_____
法定代表人:__王慶陽_ 職務:_院長__
乙方(供方):__壽光市營里新潤文印部__
法定代表人:_楊新潤_ 職務:___經理___
制作合同 篇4
甲方(發布方):_________傳媒廣告有限公司
乙方(傳媒廣告主):_____________________
合同編號:___________________________
簽約地點:___________________________
簽約時間:__________年_____月______日
甲、乙雙方根據《傳媒廣告法》及《傳媒廣告管理條例》就內容傳媒廣告發布有關事項簽定本合同并共同遵守:
一、傳媒廣告形式
路牌
二、傳媒廣告位置
______________________________________________________
三、傳媒廣告規格
______________________________________________________
四、傳媒廣告期限
自______年_____月至_____年_____月,共計______年。實際發布時間以《驗收報告》中確認的發布時間為準。
五、傳媒廣告價格
1.傳媒廣告費:含發布費、占地費、維修費、保險費、基礎架制作費,單價:_____萬元/塊,_____塊。年合計______萬元。
2.傳媒廣告費的支付:第一期款:簽定合同后15日內,乙方向甲方支付傳媒廣告費,計_____萬元。
六、雙方責任
1.甲方負責戶外傳媒廣告報批手續,傳媒廣告稿樣審批,驗收及發布期的保修維護。
2.甲方負責提供傳媒廣告樣件,甲方負責將傳媒廣告稿樣報有關部門審批,審批不合格,稿樣退回乙方修改。稿樣一經確認即作為制作及驗收的'有效依據,為本合同附件,與本合同一并保存。乙方再提出與稿樣不同要求所發生的費用由乙方負擔,由此而耽誤的傳媒廣告發布時間,甲方不予順延。
3.甲方收到乙方第一期款,及傳媒廣告稿樣經確認后(30)天內,完成制作。制作完成后3天內,甲、乙、制作三方共同驗收,驗收合格,乙方在《驗收報告》上簽章,乙方接到甲方通知,不及時驗收,超過3日后,甲方視同乙方驗收合格。
4.乙方應按期付款,如乙方不按期付款,甲方有權終止本合同并傳媒廣告位置不予保留。
5.傳媒廣告發布期間,如因甲方責任造成傳媒廣告發布終止由甲方承擔責任;如因乙方責任造成傳媒廣告發布終止由乙方承擔責任;如因不可抗力造成傳媒廣告發布終止,甲乙雙方友好協商解決。
七、合同續簽
合同期滿前1個月,雙方可重新商討延長本合同事宜。同等條件下,乙方享有優先權。如合同期滿乙方未辦理續簽手續,乙方不再享有優先權,傳媒廣告位置不予保留。
八、任何一方違反合同,雙方協商不成,可向經濟合同仲裁機關申請仲裁或向人民法院起訴。
九、附則
1.本合同一式兩份,甲乙雙方各一份。
2.合同附件一式兩份,甲乙雙方各一份。
3.合同中未盡事宜或本合同如需修改,可簽訂補充合同。
4.本合同自簽字蓋章之日生效。
甲方:_____________傳媒廣告公司
代表:_____________________
銀行:_____________________
帳號:_____________________
電話:_____________________
傳真:_____________________
乙方:_____________________
代表:_____________________
銀行:_____________________
帳號:_____________________
電話:_____________________
傳真:_____________________
制作合同 篇5
合同編號:_________
甲方(托付人):_________
法定住址:_________
法定代表人:_________
職務:_________
托付代理人:_________
身份證號碼:_________
通訊地址:_________
郵政編碼:_________
聯系人:_________
電話:_________
傳真:_________
帳號:_________
電子信箱:_________
乙方(受托人):_________
法定住址:_________
法定代表人:_________
職務:_________
托付代理人:_________
身份證號碼:_________
通訊地址:_________
郵政編碼:_________
聯系人:_________
電話:_________
傳真:_________
帳號:_________
電子信箱:_________
甲方托付乙方制造主頁,幫忙甲方建立公司形象,擴展宣揚,拓展出售途徑,為明晰兩邊職責,依據有關法令,經兩邊洽談,簽定此合同,以期兩邊一起恪守。
第一條 托付項目
甲方托付乙方制造甲方網站http://_________的主頁,乙方應依照甲方的懇求制造主頁,并達到甲方滿足的作用。該頁面內含有/不含有后臺辦理系統。
第二條 頁面制造費用
1、主頁規劃,制造費:_________元;
2、內頁規劃,制造費:_________元;
3、gif多層動畫規劃,制造費:_________元;
4、flash頁面規劃,制造費:_________元。
5、別的頁面規劃,制造費:_________元。
第三條 付款方法
1、合同簽定后當日,甲方應當預付_________元定金。
2、頁面制造費用合計人民幣:_________元整,應在檢驗期完結后_________天內交給。
第四條 材料供給
1、甲方擔任供給制造所需的悉數材料(包含文字,圖像以及別的有關文件),并制形成電子文件。在乙方開端制造頁面時,甲方應備齊悉數內容材料,并確保材料完好,圖像明晰。
2、甲方應確保所供給的材料不侵略任何第三方的知識產權。乙方對甲方供給的文字及圖像材料中所觸及的包含知識產權在內的悉數法令問題不承當任何法令職責。
3、兩邊合作時期,乙方對甲方供給的文字及圖像材料未經甲方答應不得以任何方法走漏給第三方。
4、甲方應確保其托付制造的網站的合法性,對于觸及盜版、違法、政治、色情及其直接直接危害他人合法權益的內容乙方有權拒絕制造。
第五條 幫忙職責
1、甲方應在頁面制造的全進程中給與乙方便當條件,并活躍合作。
2、甲方應供給專人與乙方聯絡。
第六條 頁面制造進程
1、由甲方供給公司的網站電子文字材料及圖像,乙方依據網站材料及甲方規劃懇求進行網站主頁規劃,在_________個作業日后將主頁平面規劃圖交給甲方審閱。
2、甲方依據網站平面規劃圖提出修正意見,乙方依據修正意見進行改動。
3、網站平面圖經乙方修正完結并經甲方簽字承認后,頁面主頁規劃完結。如甲方在網站規劃作業完結后更改本來兩邊已承認的網站構思,圖像,構造及案牘時,由此發作的悉數費用由甲方一次性支交給乙方。
4、乙方應在_________月_________日開端頁面制造作業,悉數網站制造時刻為_________個作業日,悉數作業將在_________月_________日前完結。竣工后,乙方將頁面上傳至甲方效勞器空間,由甲方依據檢驗。
5、在頁面制造進程中,對甲方連續提出的修正懇求,乙方應盡力幫忙完結,并交甲方檢驗經過。對有也許影響兩邊約好的完結時刻的懇求,乙方有權提出延期懇求,由兩邊洽談斷定詳細時刻。
第七條 檢驗
1、甲方應在收到乙方書面竣工告訴的_________日內對悉數方案進行驗證,并告訴乙方進行修正,不然,視為悉數規劃檢驗合格。
2、檢驗規范
(1)甲方能夠經過任何與因特網進行網絡連接的計算機瀏覽自己的主頁。
(2)主頁無文字拼寫及圖像(以甲方供給的材料為規范)過錯。
(3)檢驗合格,甲方以書面文字傳真方法簽收。檢驗期限為_________。
第八條 修正
斷定滿足后,如甲方再懇求更改頁面,則應付費,更改的費用與新作主頁費用一樣。可是,在任何狀況下,有下列狀況之一者,乙方擔任免費為甲方修正頁面:
(1)頁面內文字呈現錯別字的,乙方擔任在_________個作業日內改正;
(2)后臺辦理呈現過錯的,乙方擔任在_________個作業日內改正;
(3)任何別的數據庫方面的過錯,乙方擔任在_________個作業日內改正;
(4)因甲方地址改變或電話號碼更改,而進行必要的內容方面的更改的,自接到甲方告訴之日起,乙方在_________個作業日內改正。
第九條 備份
甲方應對頁面的源代碼進行備份。因甲方未對頁面的源代碼進行備份而發作源代碼損壞丟掉等,乙方無法為甲方恢復,也對此不負職責。
第十條 訓練
乙方擔任對甲方進行操作訓練,該訓練能夠以任何方法進行,如電話、傳真、面授等,訓練內容僅限于乙方所供給的效勞的內容,如郵件的運用,源代碼及數據庫的備份,網站后臺辦理的運用等。訓練內容不包含頁面制造等有關內容。
第十一條 知識產權
1、乙方對規劃完結的著作享有著作權。甲方將托付規劃的悉數費用結算結束后,乙方將著作著作權轉讓給甲方。
2、甲方在未付清悉數托付規劃費用之前,乙方規劃的著作著作權歸乙方,甲方對該著作不享有任何權力。
3、甲方在余款未付清之前私行運用或許修正運用乙方規劃的著作而導致的侵權,乙方有權依據《中華人民共和國著作權法》追究其法令職責。
第十二條 違約職責
1、甲方有必要確保供給的信息內容實在可靠,不得發布虛假信息,信息內容有必要契合中華人民共和國有關的法令和法規,特別是國務院公布的《互聯網信息效勞辦理辦法》。不然,由此而形成的悉數后果由甲方承當職責。
2、兩邊簽署協議后,甲方應按規則交納預付金額,在乙方制造結束后當日,甲方交給悉數制造費,不然因違反規則形成的后果,由甲方擔任。
3、由不可抗力要素(地震,臺風,洪水,政府行動及其它非乙方人力所能預見或防止的要素)形成本協議無法實行,乙方不承當任何職責。
4、甲方違約或拒不付費時,乙方有權封閉甲方租借效勞器的運用帳號,頁面,空間,域名另行處理。由此形成的丟失由甲方擔任。
5、因不可抗力之外的緣由,形成甲方效勞器間斷運轉,乙方以_________天為基本單位(虛擬主機租借費之1%),向甲方補償租借效勞費丟失。
第十三條 免責條款
因為internet是全球互聯網絡,因而因為別的通路上的偶爾堵塞,而形成用戶的拜訪速率下降;有時在對效勞器或裝置用戶程序時也許會發作一段時刻的間斷,以上表象在任何效勞器上都有也許發作,是屬正常表象。甲方對此應表明認同。
第十三條 聲明及確保
甲方:
1、甲方為一家依法建立并合法存續的公司,有權簽署并有才能實行本合同。
2、甲方簽署和實行本合同所需的悉數手續(_________)均已辦好并合法有用。
3、在簽署本合同時,任何法院、判決組織、行政機關或監管組織均未作出任何足以對甲方實行本合同發作嚴重晦氣影響的.判定、判定、判定或詳細行政行動。
4、甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完結,本合同的簽署人是甲方法定代表人或授權代表人。本合同收效后即對合同兩邊具有法令約束力。
乙方:
1、乙方為一家依法建立并合法存續的公司,有權簽署并有才能實行本合同。
2、乙方簽署和實行本合同所需的悉數手續(_________)均已辦好并合法有用。
3、在簽署本合同時,任何法院、判決組織、行政機關或監管組織均未作出任何足以對乙方實行本合同發作嚴重晦氣影響的判定、判定、判定或詳細行政行動。
4、乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完結,本合同的簽署人是乙方法定代表人或授權代表人。本合同收效后即對合同兩邊具有法令約束力。
第十四條 保密
甲乙兩邊確保對在評論、簽定、實行本協議進程中所得悉的歸于對方的且無法自揭露途徑獲得的文件及材料(包含商業秘密、公司方案、運營活動、財政信息、技術信息、運營信息及別的商業秘密)予以保密。未經該材料和文件的原供給方贊同,另一方不得向任何第三方走漏該商業秘密的悉數或有些內容。但法令、法規還有規則或兩邊還有約好的在外。保密期限為_________年。
第十五條 告訴
1、依據本合同需求一方向另一方宣布的悉數告訴以及兩邊的文件來往及與本合同有關的告訴和懇求等,有必要用書面形式,可采用_________(信件、傳真、電報、當面送交等)方法傳遞。以上方法無法送達的,方可采取公告送達的方法。
2、各方通訊地址如下:_________。
3、一方改變告訴或通訊地址,應自改變之日起_________日內,以書面形式告訴對方;不然,由未告訴方承當由此而導致的有關職責。
第十六條 合同的改變
本合同實行時期,發作特殊狀況時,甲、乙任何一方需改變本合同的,懇求改變一方應及時書面告訴對方,征得對方贊同后,兩邊在規則的時限內(書面告訴宣布_________天內)簽定書面改變協議,該協議將變成合同不可分割的有些。未經兩邊簽署書面文件,任何一方無權改變本合同,不然,由此形成對方的經濟丟失,由職責方承當。
第十七條 合同的轉讓
除合同中還有規則外或經兩邊洽談贊同外,本合同所規則兩邊的任何權力和職責,任何一方在未經征得另一方書面贊同之前,不得轉讓給第三者。任何轉讓,未經另一方書面明晰贊同,均屬無效。
第十八條 爭議的處理
1、本合同受中華人民共和國法令統轄并按其進行解說。
2、本合同在實行進程中發作的爭議,由兩邊當事人洽談處理,也可由有關部門調停;洽談或調停不成的,按下列第_________種方法處理:
(1)提交_________判決委員會判決;
(2)依法向人民法院起訴。
第十九條 不可抗力
1、假如本合同任何一方因受不可抗力事情影響而未能實行其在本合同下的悉數或有些職責,該職責的實行在不可抗力事情阻礙其實行時期應予間斷。
2、宣稱遭到不可抗力事情影響的一方應盡也許在最短的時刻內經過書面形式將不可抗力事情的發作告訴另一方,并在該不可抗力事情發作后_________日內向另一方供給對于此種不可抗力事情及其持續時刻的恰當依據及合同不能實行或許需求延期實行的書面材料。宣稱不可抗力事情導致其對本合同的實行在客觀上變成不也許或不實際的一方,有職責盡悉數合理的盡力消除或減輕此等不可抗力事情的影響。
3、不可抗力事情發作時,兩邊應立即經過友愛洽談決議如何實行本合同。不可抗力事情或其影響停止或消除后,兩邊須立即恢復實行各安閑本合同項下的各項職責。如不可抗力及其影響無法停止或消除而致使合同任何一方損失繼續實行合同的才能,則兩邊可洽談解除合同或暫時推遲合同的實行,且遭受不可抗力一方無須為此承當職責。當事人拖延實行后發作不可抗力的,不能革除職責。
4、本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理操控的,無法意料或即便可意料到也不可防止且無法戰勝,并于本合同簽定日之后呈現的,使該方對本合同悉數或有些的實行在客觀上變成不也許或不實際的任何事情。此等事情包含但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震,以及社會事情如戰爭(不管曾否宣戰)、騷動、停工,政府行動或法令規則等。
第二十條 合同的解說
本合同未盡事宜或條款內容不明晰,合同兩邊當事人能夠依據本合同的準則、合同的意圖、買賣習氣及相關條款的內容,依照一般了解對本合同作出合了解說。該解說具有約束力,除非解說與法令或本合同相沖突。
第二十一條 彌補與附件
本合同未盡事宜,依照有關法令、法規實行,法令、法規未作規則的,甲乙兩邊能夠達到書面彌補合同。本合同的附件和彌補合同均為本合同不可分割的組成有些,與本合同具有同等的法令效能。
第二十二條 合同的效能
1、本合同自兩邊或兩邊法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起收效。
2、本協議一式_________份,甲方、乙方各_________份,具有同等法令效能。
3、本合同的附件和彌補合同均為本合同不可分割的組成有些,與本合同具有同等的法令效能。
甲方(蓋章):_________
乙方(蓋章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
托付代理人(簽字):_________
托付代理人(簽字):_________
簽定地址:_________
簽定地址:_________
_________年____月____日
_________年____月____日
制作合同 篇6
甲方:-----------------廣告有限公司 乙方:-----------廣告有限公司
就甲方委托乙方進行廣告畫面制作安裝的有關事宜,甲乙雙方根據相關法律法規規定,按照平等、互惠互利、共同發展的原則,經友好協商達成一致,簽訂本合同,供雙方遵照履行。
第一條 合作內容
甲方委托乙方制作及安裝戶外廣告畫面。
第二條 合同期限
合同有效期限為 年月日起至 年月日止。合同期滿后,同等條件下乙方享有優先續約權。 第三條 委托制作費用
合同涉及制作材料價格見下表。
合同期內如遇物料價格變動,不影響本合同執行。
第四條 付款方式
自合同簽訂之日起,甲方每貳個月與乙方結算一次廣告制作安裝費用,付款前乙方需提交相應廣告增值稅專用發票至甲方。
第五條 甲方的權利和義務
有權對乙方制作或安裝過程中的問題提出意見,并要求乙方改進。
2.按合同要求付款。
3.應向乙方及時提供畫稿,及上畫所需的鑰匙、工商登記號等相關物料。
第六條:乙方的'權利和義務 1. 有權要求甲方按合同付款。
2. 乙方需按甲方要求制作安裝廣告畫面。
3. 接到甲方下單后,優先噴繪樣稿送達甲方指定客戶,且優先制作安裝甲方畫面。
4. 樣稿確認后,必須規定時間內制作安裝完成上畫,如遇大風暴雨等惡劣天氣,在確保安全的情況下48小時內完成上畫。
5. 合同期內乙方應負責甲方廣告牌的畫面拆裝和日常維護修補等工作,確保畫面效果。(由大風暴雨等惡劣天氣導致畫布松動、畫布破裂,接到甲方通知后48小時內及時維修)。
6. 如遇畫布破裂無法使用,接到甲方通知后,優先安排制作安裝甲方畫面。
7. 乙方確保施工安全,施工中出現的人身安全問題均由乙方負責。
8. 乙方制作安裝完成后一個工作日內向甲方提供上畫驗收照片。
9. 乙方維護維修廣告牌物料(燈具、鎖具等),甲方按照市場價與乙方結算。
第七條:違約責任
1.不可抗力因素
1)如因甲方原因使工程不能正常進行或延誤工期時,工期順延,不視為乙方違約。
2)如因不可抗力因素(如天氣原因致不能施工的超過8小時以上的)影響工期,工期順延,不視為乙方違約。
3)因9級以上臺風造成廣告畫布損壞無法使用時,根據不可抗力程度免除乙方責任,由甲方承擔畫布更換。
2.乙方未在甲方規定時間內完成廣告畫面制作安裝、畫面更換、畫面修復工作,則每逾期一日均應向甲方支付違約金人民幣50元。
3.合同一方有如下違約情形的,另一方有權解除合同:
1)甲方逾期支付應付款項,連續逾期達到30天;
2)乙方未按甲方約定完成廣告牌制作安裝、修復工作,單次逾期次數超過5天,連續逾期次數達到5次; 第八條:爭議解決方式
在履行本合同過程中,如發生爭議,雙方應協商解決;如協商不成,合同一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。
第九條:其他
本合同一式兩份,甲方、乙方各執一份,具有同等的法律效力。 本合同自雙方簽字、蓋章之日起開始生效。 未盡事宜雙方另行商議,簽訂書面補充協議。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
代表人: --------------- 代表人:---------------
簽訂日期:--------------- 簽訂日期:---------------
制作合同 篇7
1.虛假廣告的法律責任
虛假廣告,是指對商品或者服務作虛假宣傳的廣告。主要表現為以下五種:第一,廣告所宣傳的商品或者服務的信息本身不存在,即消息虛假;第二,廣告宣傳的商品或服務并未達到廣告中所說的質量或技術標準,即品質虛假;第三,廣告所宣傳的商品或服務并不具備廣告中所宣傳的功能或服務內容,即功能虛假;第四,消費者購買商品或者服務所支付的貨幣與廣告宣傳的商品或者服務的價格不符,即價格虛假;第五,廣告假借他人的言論或者采用其他帶欺騙性的證據宣傳商品的質量、功能等,即證明虛假。虛假廣告應承擔的責任主要包括:
(1)行政責任。廣告主應停止發布,并以等額廣告費用在相應的范圍內公開更正消除影響;并處以廣告費用1倍以上5倍以下的罰款。如若廣告經營者不按照規定查驗有關證明文件,核實廣告內容,或者與廣告主串通制作,發布虛假廣告,或者明知廣告內容虛假而制作,設計、代理、發布的,則由廣告監督管理機關沒收其收取的廣告費用,并處以廣告費用1倍以上5倍以下的罰款。
(2)刑事責任。發布虛假廣告,誘使他人購買其所宣傳的商品或服務,這種行為是以騙取他人的錢財為目的,如果非法所得額較大的,就構成詐騙罪,依照《刑法》規定追究刑事責任。
(3)民事責任。欺騙和誤導消費者,使購買商品或者接受服務的消費者的合法權益受到損害的,由廣告主依法承擔民事責任;廣告經營者,廣告發布者明知或者應知廣告虛假設計、制作、發布的,應當依法承擔連帶責任。
2.廣告宣傳失實致損,廣告經營者的侵權責任
廣告的真實性,是世界各國也是我國對廣告的最基本的要求,我國法律規定,廣告應當真實、合法,并規定了制作、發布虛假廣告的行政責任、刑事責任和民事責任。我國《消費者權益保護法》、《反不正當競爭法》都有類似的規定。廣告宣傳失實致損的,廣告經營者應承擔侵權責任。
3.廣告合同中違約責任與侵權責任競合時的法律責任承擔
同一行為,既是違約行為,符合承擔違約責任的要件,又是侵權行為,符合承擔侵權責任的要件,應當如何追究行為人的民事責任?從法理分析,大致可以有三種處理方法:
第一,從法條競合角度分析,侵權行為是違反民事權利不可侵犯的一般規定。而違約行為是違反基于合同而產生的.義務的特別規定。根據特別法優于普通法的原則,只能適用關于違約責任的規定。
第二,從請求權競合角度分析,一個不法民事行為,同時具備違約責任和侵權責任的構成要件,則根據各自的法律規范同時產生違約行為之損害賠償請求權和侵權行為之損害賠償請求權,兩種請求權并存,權利人可任意主張或同時主張全部請求權。
第三,從請求權規范競合角度分析,一個不法民事行為,同時符合侵權責任和違約責任兩個構成要件時,并非產生兩個獨立的請求權,本質上只能以《合同法》和《民法通則》為根據,產生一個請求權,請求賠償損失。
從保護受害人利益角度考慮,以上三種處理方式中,以第二、第三種為佳。第一種處理方式依據特別法優于普通法的原則,來解決違約責任與侵權責任競合問題,實際上剝奪了受害人的選擇權,損害一方當事人的利益,盡管合同的雙方當事人都平等地受到法律保護,違約同樣受合同和法律的制約,而民法是以權利為中心的,在違法行為使一方當事人的財產或人身受到損害時,首先應當保護的是權利人,為使權利人能獲得充分有效的保護,理應允許權利人在法律許可范圍內,就如何獲得經濟賠償作出有利于自己的選擇。但在法律有特別規定或當事人在法律允許的范圍內有特別約定,應依特別規定或特別約定,這樣,既不違反立法目的,又尊重了當事人的意愿。
正如19xx年6月12日最高人民法院發布的《全國沿海地區涉外涉港澳經濟審判工作座談紀要》中指出:“被告的行為同時構成破壞合同和民事侵害,原告可以選擇兩者之中有利于自己的一種訴因提起訴訟,……但當事人不得就同一法律事實或法律行為分別以不同的訴因提起訴訟。”
【制作合同】相關文章:
制作合同10-21
鋼結構制作安裝合同制作安裝合同06-08
網站制作合同10-26
門窗制作合同06-01
廣告制作合同07-08
網頁制作合同10-20
宣傳制作合同06-09
視頻制作合同04-11
加工制作合同10-02
設計制作合同05-28