定作合同錦集5篇
隨著法律法規不斷完善，人們越發重視合同，很多場合都離不了合同，它也是實現專業化合作的紐帶。相信大家又在為寫合同犯愁了吧，下面是小編為大家整理的定作合同5篇，歡迎閱讀與收藏。
定作合同 篇1
合同編號：________________
定作人（買方）：_________（甲方）
承攬人（賣方）：_________（乙方）
雙方根據《合同法》、《消費者權益保護法》等法律法規，經協商一致，簽訂本合同。
第一條甲方按下表所列要求定作（乙方供料）或購買乙方服裝：
第二條質量要求：甲方制作或出售的商品必須符合國家標準、行業標準、企業標準（由甲乙雙方選擇一種標準，在括號內打√）。
第三條驗收方法：乙方足額付給甲方貨款，甲方按第一條表格所列要求交付商品。
第四條違約責任：甲方不能按期交貨，每逾期一天，按總貨值的_________％償付乙方違約金。收付定金的`，若甲方無法履行合同，則雙倍償還乙方定金；若乙方不能履行合同，無權要求返還定金。
第五條爭議解決：本合同在執行中如發生爭議或糾紛，甲乙雙方先自行協商或提請有關部門調解解決，解決不成時，按以下第項處理。
（1）申請_________仲裁委員會仲裁；
（2）依法向人民法院提起訴訟。
第六條其它約定事項：_______________________________________
第七條本合同一式兩份，雙方各執一份，自雙方簽章之日起生效。合同執行期間，如有未盡事宜，甲乙雙方協商另訂附則，所有附則均與本合同有同等法律效力。
甲方（蓋章）：_________
乙方（簽字）：_________
經辦人：_______________
身份證：_______________
聯系電話：_____________
聯系電話：_____________
_________年____月____日
_________年____月____日
簽訂地點：_____________
簽訂地點：_____________
定作合同 篇2
定作人：_________________________
承攬人：_________________________
簽訂地點：_______________________
簽訂時間：_______年_____月_____日
第一條加工物
第二條攬人提供的材料
第三條定作人對承攬人提供的材料的檢驗標準、方法、時間及提出異議期限：_____________________。
第四條定作人提供技術資料、圖紙樣品、工藝要求等的時間、辦法及保密要求：___________________。
第五條承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在_______日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的_________日內答復。
第六條定作人（是／否）第三人完成定作物的主要工作；可以交由第三人完成的工作是：
________________________________________________________________________。
第七條定作人協助承攬人的事項與要求：________________________________________。
第八條定作物的技術標準、質量要求：__________________________________________。
第九條定作物的包裝要求及費用負擔：__________________________________________。
第十條定作物的交付方式、期限及地點：________________________________________。
第十一條定作物的驗收、方法、期限及地點：____________________________________
第十二條承攬人對定作物質量負責的期限及條件：________________________________。
第十三條定作人應在______年____月____日前向承攬人交付定金（大寫）______________________。
第十四條結算方式及期限：____________________________________________________。
第十五條定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是／否）可以留置定作物。
第十六條本合同解除的`條件：
（一）定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人并承擔由此給承攬人造成的損失。
（二）____________________________________________________________________。
第十七條違約責任：__________________________________________________________。
違約金或損失賠償額計算方法：__________________________________________________。
第十八條合同爭議的解決方式：本合同項下發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可以由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決；
（一）提交_________仲裁委員會仲裁。
（二）依法向_________人民法院起訴。
第十九條其他約定事項：_______________________________________________________。
定作人
定作人（章）：
住所：
法定代表人：
委托代理人：
電話：
傳真：
開戶銀行：
帳號：
稅號：
郵政編碼：
承攬方
承攬人（章）：
住所：
法定代表人：
委托代理人：
電話：
傳真：
開戶銀行：
帳號：
稅號：
郵政編碼：
鑒（公）證意見：
經辦人：
鑒（公）證機關（章）
______年______月______日
（注：除國家另有規定外，鑒
（公）證實行自愿原則）
定作合同 篇3
承攬方：
定作方：
定作方委托承攬方加工，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條
第二條 加工成品質量要求：。
（加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據）
第三條 原材料的提供辦法及規格，數量，質量：
（1.用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。2.用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間，數量，質量，規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規定執行。）
第四條 技術資料，圖紙提供辦法：
（1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。3.定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。）
第五條 價款或酬金：
（價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。）
第六條 驗收標準和方法：
（1.按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。）
第七條 交（提）貨的時間和地點：
（1.交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。2.交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的.，以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）
第八條 包裝要求及費用負擔：
第九條 運輸辦法及費用負擔：
第十條 結算方式及期限：
第十一條 其他：
（如：1.根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。等等。）
第十二條 承攬方的違約責任：
一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
三、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的％或酬金總額的％違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。
七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任：
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的％違約金。
三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行同期貸款利率的3倍向承攬方支付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸費用。
七、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任；在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理：加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何可以直接向（定作方/承攬方）所在地人民法院起訴。
本合同自雙方簽字或蓋章后生效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份。
定作方：（蓋章）
代表人：（蓋章）
地址：
電話：
開戶銀行：
帳號：
承攬方：（蓋章）
代表人：（蓋章）
地址：
電話：
開戶銀行：
帳號：
定作合同 篇4
一、定作方：---------（ 以下簡稱甲方） 法定代表人：
地址：
承攬方：（以下簡稱乙方） 法定代表人：
地址：
甲方委托乙方加工定作并安裝不銹鋼信報箱，經雙方友好協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
二、原材料及加工成品的質量要求
1、乙方提供全部原材料，材質要求必須符合甲乙雙方另行簽訂的《信報箱材質及要求》（附件一）中的材質要求。
5 、乙方必須按甲方確認的信報箱材質要求、技術要求、合同附圖（附件一、附圖一、附圖二、附圖三、附圖四）進行加工制作，乙方制作并提供給甲方的信報箱應符合中華人民共和國郵政行業
標準《》的相關要求。
6 、乙方設計制作、安裝的不銹鋼信報箱，必須保證在安裝之日起五年之內不生銹。
三、信報箱的的工期、運輸、交貨交付、驗貨與安裝問題。
1、加工期限：乙方應在自本合同簽字蓋章之日起 個工作日將所有信報箱按照本合同的要求加工制作完畢，并于甲方向乙方支付定金之日起 個工作日內送貨到門，即乙方應于年 月日前在甲方指定的交付地點將全部信報箱交付給甲方。
2、送貨方式及運輸：乙方負責將加工制作的全部信報箱按時送貨到門，交貨方式為現場交貨，運輸方式及運輸費用自行處理和支付。
3、交貨地點：交貨地點為 ，經甲方驗收雙方簽署產品交接清單后方為交付。即本合同的履行地為 。
4、安裝與驗收： 甲方應派員在交貨地點收貨、清貨、驗貨，驗收通過的，乙方應按照甲方的要求進行免費安裝，并自行解決安裝用電。甲方負有協助乙方的義務，并向乙方提供各樓房準確的門牌編號。
四、 結算方式與付款期限
1、結算方式及付款期限：
結算方式為電匯。
付款期限：本合同產品分三期支付。付款的`具體期限如下：
（1）本合同簽定之日起三日內，甲方向乙方支付合同總價款的20%作為定金，即人民幣元。
（2）甲方收到全部信報箱及信報箱鑰匙并驗收合格，同時乙方派員將所有信報箱安裝甲方要求免費安裝完畢后七日內，在乙方向甲方出具全額合格正規統一發票的前提下，甲方向乙方支付第二期貨款，計加工成品總價款的70%，計人民幣大寫 元（大寫： ）。
（3）剩余10%為加工成品的質量保證金，待信報箱安裝正常使用三個月后一次支付。
定作合同 篇5
甲方：(學校)
乙方：(廠家)
甲方師生的營養午餐定作供應，經與乙方協商達成一致。具體協議如下：
第一條 甲方定餐供應時間從二〇〇 年 月 日起至二〇〇 年 月 日止(節假日、公休日除外)。
第二條 甲方在乙方處定作的師生營養午餐，乙方應在每周一至周五的11：30——11：40送到甲方指定的地點，由甲方指定的教師簽收后即算完成。
第三條 午餐價款的結算方式以人民幣現金結算。甲方定作的午餐價格標準，每份不超過有關部門規定價格的上限。每天由甲方驗收教師做好記載，月底累積結算。
第四條 對定作的午餐的質量要求：
1、乙方要嚴格按照營養標準為學生制定周代量食譜，所用食譜配餐材料在制作前一周向甲方提供詳細的配置材料明細，如原料名稱、商標、產地、質量、數量、單價、金額等供甲方審定。
2、甲方對乙方提供的.食譜配料標準及材料質量如有異議，應在制作前向乙方提出改進意見。
3、乙方所供午餐配料原則上應一周一換樣，以保證師生用餐的營養均衡。
4、當日供應的午餐，要保證新鮮、衛生、口感好，不吃涼飯剩菜。
5、每日，乙方要將當日營養午餐以圖片形式在開發區教育網上公布，接受社會的監督。
第五條 乙方送餐的包裝物由乙方提供，應符合衛生、安全的標準。
第六條 乙方要及時回收學生用餐餐具，不得影響學校正常教學秩序和環境衛生。
第七條 乙方在規定的時間內沒能及時供餐，延誤了師生用餐時間，影響了師生的正常生活和學習，乙方應主動采取補救措施或給予適當補償。
第八條 乙方每日要向甲方提供樣本餐一份。乙方提供的營養午餐因質量問題造成食源性疾患或集體中毒事故，應及時采取應急措施，查明情況及時上報，對責任者按有關規定處理，直至交由司法部門查處。
第九條 合同的解除：
1、甲方有權隨時解除合同，但應及時以書面形式通知乙方，并承擔由此給乙方造成的損失。
2、乙方解除合同應在30日內以書面形式通知甲方，以便甲方有足夠的時間另找供應方。
第十條 本合同在執行過程中項下發生爭議，由雙方協商解決;協商不成交由仲裁部門解決，直至訴訟到人民法院。
第十一條 合同雙方法人代表簽字后生效。
第十二條 本合同一式三份，雙方各執一份，另一份上報主管部門。
甲方代表簽字：
(印章)
乙方代表簽字：
(印章)
20xx 年 月 日
【定作合同】相關文章：
定作的合同07-05
櫥柜定作合同05-09
定作加工合同10-29
定作承攬合同05-29
加工定作合同04-09
[經典]定作的合同14篇08-08
加工定作合同（精華）09-01
定作合同書09-04
定作合同范本05-18
定作合同范本08-30