拆遷合同范本
隨著人們法律意識的建立,越來越多的場景和場合需要用到合同,簽訂合同可以明確雙方當事人的權利和義務。那么我們擬定合同的時候需要注意什么問題呢?以下是小編整理的拆遷合同范本,歡迎閱讀與收藏。
拆遷合同范本1
甲方:
地址:郵編:
電話:
代表人:
乙方:
地址:郵編:
電話:
代表人:
甲乙雙方為攜手合作,促進發展,滿足利益,明確責任,依據中華人民共和國有關法律之相關規定,本著誠實信用,互惠互利原則,結合雙方實際,協商一致,特簽訂本合同,以求共同恪守:
第一條房屋拆遷依據
建設項目名稱,建設地點,建設單位,《拆遷許可證》文號。
第二條
(一)乙方在拆遷范圍內有房屋間,建筑面積平方米,使用面積平方米,居住面積
平方米。
(二)乙方有正式戶口人,常住人口人,應安置人口
人,分別是(姓名、性別、年齡、關系等)。
(三)被拆遷房屋的產權屬于。
第三條拆遷安置
(一)乙方安置到,房屋間,建筑面積平方米,使用面積
平方米,居住面積平方米。甲方負責為乙方辦理住房進住手續。
(二)乙方臨時過渡到,房屋間。
(三)乙方臨時過渡期限自年月日至年月日。
甲方保證乙方在過渡期限內回迂,乙方在收到正式安置通知日內,應遷入安置用房用。
第四條安置房屋的標準
1、甲方提供給乙方的安置房屋,其建造標準應當符合頒發的標準;
2、建造質量應當符合;
3、房屋內應當有以下設施:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
第五條拆遷安置房屋產權
(一)乙方被安置房屋的'產權屬于
乙方應與簽訂房屋租賃合同并交納房租及其它費用。
(二)乙方被安置房屋的產權屬于
甲乙雙方應另行簽訂買賣合同,持該合同辦理房屋產權簽訂手續,該合同作為本合同附件與本合同具有同等法律約束力。;
第六條房屋拆遷補助
甲方支付乙方搬家補助費元;臨時過渡費(含交通補助、供暖補助等)元;轉學補助費元;提前搬家獎勵費元;其它補助費元,共計人民幣元
第七條被拆遷房屋補償
甲方對被拆除房屋的產權人按以下方式進行補償:
1、作價補償
被拆遷房屋間,建筑面積平方米,按每平方米元作價補償,甲方支付乙方拆遷補償費元。本合同簽訂后,由乙方負責辦理被拆除房屋產權注銷手續。
2、產權調換
甲方以地點,房屋,間,平方米,補償乙方。
乙方需支付:
(1)結構差價元;
(2)面積差價元;
(3)房屋成新差價元。
第八條乙方在年月日前應將原住房騰空,并交甲方拆除。
第九條乙方私自搭建的違章建筑或附屬設施應在年月日前自行拆除,逾期不拆除的,甲方有權拆除。
第十條乙方安置屬于臨時過渡的,應在收到甲方正式安置通知日內遷入安置住房內。逾期不搬遷的不再享受各種補助費,并每逾期一天罰款元。
第十一條乙方安置屬于臨時過渡的,在臨時過渡期內,甲方按每月元支付乙方臨時過渡費。
第十二條甲方應在本合同第三條第三項約定的臨時過渡期期滿前保證乙方按期回遷,逾期不能回遷的,甲方應在臨時過渡期滿
天前通知乙方,并按以下方法之一處理:
1、甲方提供同面積、同質量的安置房屋。
2、逾期個月內,甲方按本合同約定第十一條的臨時過渡費的%向乙方加付臨時過渡費,逾期超過個月,甲方按本合同第十一條的臨時過渡費的%向乙方加付臨時過渡費。
第十三條特殊情況下安置逾期的處理
如果出現下列情況,乙方同意甲方逾期提供安置房屋:
1、不可抗拒造成安置房屋建設延期;
2、因拆遷戶搬遷遲延造成安置房屋建設延期;
出現上述情況,甲方應當在情況發生的天內通知乙方。
因以上情況造成安置延期時,逾期安置時期的臨時過渡費按以下方法處理:
第十四條本合同項下發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的,提交蘇州市仲裁委員會仲裁。
第十五條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效.本合同一式三份,甲、乙雙方各執一份,另一份抱房屋拆遷主管部門備案。
甲方:
簽約日期:
乙方:
簽約日期:
拆遷合同范本2
甲方(拆遷人):________
地 址:________郵編:_____電話:_______ 法定代表人:_____職務:____
乙方(被拆遷人):________
地 址:________郵編:_____電話:_______ 法定代表人:_____職務:____
甲方因建設需要,須拆除乙方使用的房屋,根據城市房屋拆遷安置補償法規、政策的有關規定,甲乙雙方經共同協商一致同意就房屋拆遷補償達成如下協議。
第一條 項目名稱、地點
建設項目名稱______,建設地點________,建設單位________,《拆遷許可證》文號________。
第二條 被拆遷房屋現狀
(一)乙方在拆遷范圍內有房屋__間,其中,磚混結構平頂房_間,建筑面積___平方米;磚木結構安架房__間,建筑面積_平方米,土木結構安架房__間,建筑面積___平方米;磚混結構廈房__間,建筑面積__平方米,土木結構安架房_間,建筑面積__平方米,其它_____________________。
(二)乙方在拆遷范圍內附屬物分別有__________。
(三)乙方在拆遷范圍內經濟作物分別有________。
第三條 被拆遷房屋補償
(一)被拆遷房屋___間,其中裝混結構平頂房__間,建筑面積__平方米,按每平方米_元作價補償;磚木結構安架房_間,建筑面積__平方米,按每平方米_元作價補償;土木結構安架房_間,建筑面積__平方米,按每平方米_元作價補償;磚混結構廈房__間,建筑面積__平方米,按每平方米_元作價補償;土木結構廈房_間,建筑面積__平方米,按每平方米_元作價補償。其它:____________________。小計:_____元。
(二)被拆遷范圍內的附屬物分別為______________________________小計:_____元。
(三)被拆遷范圍內有經濟作物分別為_____________________________小計_______元。
(四)被拆遷范圍內以上各項補償總計_______元。(注:含所有費用)。
第四條 房屋拆遷補助
甲方支付乙方搬家補助費___元,臨時過渡費___元,按合同約定期限提前搬家獎勵費___元。
第五條 補償款支付方式
補償款分兩期進行支付,第一期在甲、乙雙方簽訂本合同之日起七日內甲方向乙方支付該總補償款的50﹪,第二期在乙方將原住房全部騰空交付甲方之日,甲方將乙方剩余的50﹪補償款一次性支付給乙方。
第六條 搬遷期限
乙方在簽訂本房屋補償合同之日起于20xx年4月30日前應將原住房騰空,并由乙方拆遷。
第七條 違約責任
(一)甲方未按本合同約定的期限內向乙方支付賠償款,甲方除正常支付給乙方的.補償款之外,向乙方賠付違約金10萬元。
(二)乙方未按合同約定期限將原住房騰空并未拆遷,乙方將收到甲方支付的補償款無條件的退還給甲方,并賠付給甲方違約金10萬元。
第八條 本合同一式二份,甲乙雙方各執一份,房屋拆遷主管部門一份,具有同等法律效力,自簽字日起生效。
甲方:(簽章)______
代表人(簽章)______
___年__月_日
乙方:(簽章)______
代表人(簽章)______
___年__月_日
甲方:(簽章)______
代表人(簽章)______
___年__月_日
拆遷合同范本3
甲方:_____________________________________
法定住址:_________________________________
法定代表人:_______________________________
乙方:_____________________________________
法定住址:_________________________________
法定代表人:_______________________________
甲方:
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,為明確責任,恪守信用,特簽訂本協議,共同遵守。
第一條 開發項目
項目名稱: 安置房項目(暫定),具體(名稱)最終以政府批準文件為準(以下簡稱“本項目”)
項目地址: (見附件一)
第二條 項目用地性質
甲方已取得下列項目用地的土地使用權證書(編號為_______)(見附件二)
1. 地塊
1.1 地址: ;規劃控規編號為 ;
1.2 土地使用權性質:劃撥;
1.3 地上建筑物、附著物:無;
1.4 四至:以規劃控規約定范圍為準。
2. 土地協議及年限:渝地()合字(*區)第號;(見附件三);
3. 規劃主要指標:(見附件四); 地塊規劃控規編號為 , ,容積率≤ ,規劃凈建設用地面積約 平方米;
第三條 項目規模
在本協議所述地塊上:
第四條 合作方式
1.甲方在取得 安置房建設項目執行“重慶市合川區安置房政策”的條件下,授權乙方作為_______安置房建設項目的建設施工方,乙方嚴格按照甲方的要求進行施工建設,并在建成后將整體項目移交給甲方,甲方以回購的方式分期支付乙方的投資額的建設框架模式。
2.安置房建設項目總投資預計為人民幣_________圓整(¥.00),由乙方自行提供,其中費用包括但不限于項目前期費用、工程勘察費用、工程設計費用、工程監理費用、工程土建費用、工程配套費用、工程管理費用、工程決算費用等甲方在安置房建設項目經驗收合格且取得房地產權證時止所需的一切成本、費用。
3.甲方在安置房建設項目完工后向乙方進行回購,具體項目回購金額按照政府相關部門批復為準。
第五條 前期工作安排
(1)乙方落實本項目用地,土地使用權人為乙方,土地使用不附帶第三者的利益限制。
(2)甲方應協助和配合乙方取得政府各職能部門對本項目的相關批準文件,依法取得對本項目的安置房建設資格。
(3)乙方負責本項目開工的相關手續的辦理,使合作項目可以作為安置房項目合法開工建設,甲方應負責配合辦理。
第六條 甲乙雙方權利與義務
6.1 甲方的權利
6.1.1 甲方有權利對本項目工程的設計、工程進度、工程材設和工程質量等行使監督權。對乙方原因造成的工程材設和工程質量不合格或工程進度滯后而影響工期,甲方有權責令乙方限期整改。
6.1.2 甲方有權利取得本項目的回購權,未經甲方同意,乙方不得進行任何產權轉讓、過戶行為。
6.2 甲方的義務
6.2.1甲方應協助和配合乙方取得政府各職能部門對本項目的相關批準文件;
6.2.2 甲方有義務在本項目立項、報件、驗收及交房等項目開發建設全過程中配合乙方共同辦理相關手續;
6.3 乙方的權利
6.3.1 乙方有權要求甲方在本項目完成后進行回購,回購金額按照本協議第四條第二款執行;
6.4 乙方的義務
6.4.1 以乙方為主辦理相關證照、手續,甲方予以配合;
6.4.2 乙方提供本項目開發建設過程中的全部建設資金,并保證建設資金如期到位,不得影響本項目的開發建設進程;
6.4.3 乙方不得未經甲方同意的前提下擅自轉讓本項目土地使用權或項目開發權;
6.4.4 乙方不得無故拖欠本項目的工程款和民工工資,應按國家相關規定按時支付;
6.4.5 乙方負責保管本項目的全部原始資料,待本項目結束后雙方另行約定其他保管方式;
第七條 物業交付
1.本項目物業建設應在本協議生效后 天內完成,整個項目工程應在本協議生效后第 天內開工,并在第 個月內完成竣工。竣工以本項目取得《建設工程質量核驗證書》為準。
2.本項目物業竣工交付時,甲乙雙方應共同參加項目工程竣工驗收,并均有權利要求對竣工驗收沒有達到合格標準之處進行限期整改。
第八條 產權確認與產權過戶
依照法律政策及本協議的規定,甲乙雙方在竣工驗收合格、甲方支付相關項目回購款項后五個工作日內完成產權登記手續。
第九條 保證
按下列第 2.種方式解決
1. 有
1.1 _________方經濟責任由_________擔保。保證方有權檢查督促_________方履行協議,保證方同意當_________方不履行協議時,由保證方連帶承擔經濟責任。
1.2 _________方愿以_________作抵押品,另附明細清單作為本協議的附件。_________方不履行協議時,_________方對抵押品享有處分權和優先受償權。
2. 無
第十條 房屋的維修及管理:
由乙方負責。
第十一條 違約責任:
1.本協議生效后未經合作方同意,任何一方必須遵守且不得與第三方簽訂本項目開發權益的任何協議或協議,否則視其違約,并應承擔相應的違約責任;
2.如乙方未能按本協議的約定時間完成工程設計或在本協議生效后第 天內項目未能開工、或在第 個月內未能完成項目的竣工驗收工作,及除因甲方的原因造成延誤外,如乙方未能按時完成項目的報批工作而導致工期延誤的,甲方均有權解除協議,并有權要求乙方賠償損失。
3.本協議生效后,如因甲方的原因造成報批手續或工程的延誤,當拖延時間超過12個月以上時,乙方有權解除協議,并有權要求甲方賠償損失。
4.若乙方違反本協議約定,導致甲方按本協議約定行使協議解除權的,乙方應無條件退出,本協議解除后,甲方只承擔乙方為本項目已投入的實際費用,甲方有權對在建項目進行最終處置。
第十二條 聲明及保證
甲方:
1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業,有權簽署并有能力履行本協議。
2.甲方簽署和履行本協議所需的一切手續(_________)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本協議時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本協議產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
乙方:
1.乙方為一家依法設立并合法存續的'企業,有權簽署并有能力履行本協議。
2.乙方簽署和履行本協議所需的一切手續(_________)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本協議時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本協議產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第十三條 保密
甲乙雙方保證對在討論、簽訂、執行本協議過程中所獲悉的屬于對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料(包括商業秘密、公司計劃、運營活動、財務信息、技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該資料和文件的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
第十四條 通知
1.根據本協議需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本協議有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:_____________________________________________。
3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_____日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第十五條 協議的變更
本協議履行期間,發生特殊情況時,甲、乙任何一方需變更本協議的,要求變更一方應及時書面通知對方,征得對方同意后,雙方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協議,該協議將成為協議不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件,任何一方無權變更本協議,否則,由此造成對方的經濟損失,由責任方承擔。
第十六條 協議的轉讓
除協議中另有規定外或經雙方協商同意外,本協議所規定雙方的任何權利和義務,任何一方在未經征得另一方書面同意之前,不得轉讓給第三者。任何轉讓,未經另一方書面明確同意,均屬無效。
第十七條 爭議的處理
1.本協議受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2.本協議在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第(2)種方式解決
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向甲方所在地人民法院起訴。
第十八條 不可抗力
1.如果本協議任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本協議下的全部或部分義務,該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方,并在該不可抗力事件發生后___日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及協議不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本協議的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方,有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3.不可抗力事件發生時,雙方應立即通過友好協商決定如何執行本協議。不可抗力事件或其影響終止或消除后,雙方須立即恢復履行各自在本協議項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使協議任何一方喪失繼續履行協議的能力,則雙方可協商解除協議或暫時延遲協議的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的,不能免除責任。
4.本協議所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的,無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服,并于本協議簽訂日之后出現的,使該方對本協議全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震,以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工,政府行為或法律規定等。
第十九條 協議的解釋
本協議未盡事宜或條款內容不明確,協議雙方當事人可以根據本協議的原則、協議的目的、交易習慣及關聯條款的內容,按照通常理解對本協議作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本協議相抵觸。
第二十條 補充與附件
本協議未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書面補充協議。本協議的附件和補充協議均為本協議不可分割的組成部分,與本協議具有同等的法律效力。
第二十一條 協議的效力
1.本協議自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或協議專用章之日起生效。
2. 本協議正本一式_________份,雙方各執_________份,具有同等法律效力。
甲方(蓋章):_____________ 乙方(蓋章):_____________
法定代表人(簽字):_______ 法定代表人(簽字):
_______ 委托代理人(簽字):_______ 委托代理人(簽字):_______
_________年______月______日 _________年______月______日
拆遷合同范本4
甲方:
乙方:
經甲乙雙方協商如下:
一、甲方現有飯廳、住宿樓、倉庫、門房、燒火房全部拆除,以 元整給乙方拆除。
二、甲方只搬室內電器、辦公及用具,其它的全部歸乙方。
三、甲方不能動門、窗、上下水管、電線、檁木、磚、板、鋼筋、磚碴,全部由乙方自行處理,甲方不得有任何干涉。
四、在施工過程中安全全部由乙方負責,甲方不負任何責任。
五、為了順利拆除,若有其它干擾由甲方協調解決。
六、拆除工期根據實際情況再定。
甲方: 乙方:
年 月 日
甲方:
乙方:
拆遷合同范本5
委托人(以下簡稱甲方):_________
受托人(以下簡稱乙方):_________
甲方與乙方約定,由乙方處理甲方房屋拆遷事宜。為明確雙方之權利義務,依照《中華人民共和國合同法》及其有關法律法規的規定,經雙方充分協商,訂立本合同。
第一條委托事項
甲方委托乙方處理甲方因建設需要之拆遷事宜,包括對被拆遷戶的補償,安置等一切與拆遷相關的事項。
第二條費用及其支付(選擇下列第_________項)
(1)包干性支付乙方拆遷工作費用人民幣_________元。在乙方完成拆遷工作的_________%時,甲方向乙方支付拆遷費用_________%;乙方完成拆遷工作的_________%時,甲方再行向乙方支付拆遷費用_________%,全部完成后_________(時間)內,向乙方支付全部拆遷費用。
(2)按拆遷面積計算:每平方米人民幣_________元。在乙方完成拆遷工作的_________%時,甲方向乙方支付拆遷費用_________%;乙方完成拆遷工作的_________%時,甲方再行向乙方支付拆遷費用_________%;全部完成后_________(時間)內,向乙方支付全部拆遷費用。
(3)其它方式:_________。
乙方在處理委托事務時,其它費用及損失由其自行承擔。
第三條報告情況
拆遷過程中之一切情況,乙方應在每(日,星期,半個月,一個月)向甲方作出書面報告。在拆遷工作整體完成后,應向甲方作出詳細說明的書面報告(包括拆遷的具體費用及支出情況等一切相關之情況)。
第四條報酬及支付(選擇下列第_________項)
(1)乙方在妥善完成委托處理的所有事務后,甲方應于其完成后_________內,向乙方一次性支付報酬人民幣_________元。因自然原因,政府政策等不可抗力因素造成成本合同委托事務不能完成的,甲方在給付了乙方第二項實際發生的費用后,不再支付本項報酬。
(2)甲方按乙方的工作進度,在乙方完成拆遷工作的_________%時,甲方應向乙方支付報酬_________%;乙方完成拆遷工作的_________%時,甲方再行向乙方支付報酬_________%;完成全部工作后_________(時間)內,向乙方支付全部報酬。
第五條委托事務的終止
(1)甲方因本單位決定終止建設拆遷工作的,在對乙方從事本委托合同的費用給予補償后,可終止本合同。
(2)乙方遇政府對本單位職能進行調整,而致無法履行本合同的.,在賠償甲方相應損失后可終止本合同。
第六條違約責任
(1)在本合同履行過程中,甲方未向乙方支付本合同第二條之委托事務費用的,乙方可順延拆遷工作工期,甲方對拖欠的部分款項在按合同支付后,還應按銀行同期貸款利息的二倍向乙方承擔責任。
(2)在本合同履行過程中,甲方未向乙方支付本合同第四條之支付委托事務報酬的,甲方對拖欠部門在按合同支付后,還應按銀行同期貸款利息的二倍向乙方承擔責任。
甲方(蓋章):__________________
乙方:_________________________
代表人(簽字):________________
身份證號碼:____________________
_________年________月_______日
_________年________月_______日
拆遷合同范本6
甲方(賣方)產權人姓名: 身份證號碼:
姓名: 身份證號碼:
乙方(買房)姓名: 身份證號碼:
一、甲方自愿將夢溪小區拆遷安置房 樓 單元 室,車庫號 ,面積 平方米,總價 元轉讓給乙方。
二、簽字后乙方一次性付清房屋以及車庫的所有錢款給甲方。
三、甲方在簽訂協議之日起,向乙方交付《沭陽縣房屋拆遷協議》一份,(原件)、上房結算清單、上房通知,交付給乙方。
四、乙方購房后再辦理到甲方名下房屋產權證、土地證等歸乙方所有,甲方不得將房屋轉讓給他人,不得對房屋設定抵押擔保、債卷債務,交易后如有上述未清事項,有甲方全部承擔,乙方不負任何責任。
五、產權過戶時,如需甲方提供幫助的,甲方應無償提供,以便辦理各項手續,成交后所產生的`一切費用由乙方承擔。
六、因房屋上漲或其他任何原因,甲方欲撤消交易需退換乙方所有已交的購房款(含車庫)并補上與現時房價的產額與裝修補償,另交違約金 元給乙方,并同時承擔由此帶來的各項損失。
七、本協議簽字生效后,甲方和其子女及家屬在任何時候,在任何條件下,不得所要乙方購買的房屋,更不得擅自撕毀合同,否則屬違約。
八、本協議自雙方簽字之日起生效,具有法律效力,一式二份,雙方各執一份。
甲方: 乙方:
年 月 日
拆遷合同范本7
甲方(賣方)產權人姓名: 身份證號碼:
姓名: 身份證號碼:
乙方(買房)姓名: 身份證號碼:
一、甲方自愿將xx小區拆遷安置房 樓 單元 室,車庫號 ,面積 平方米,總價 元轉讓給乙方。
二、簽字后乙方一次性付清房屋以及車庫的所有錢款給甲方。
三、甲方在簽訂協議之日起,向乙方交付《沭陽縣房屋拆遷協議》一份,(原件)、上房結算清單、上房通知,交付給乙方。
四、乙方購房后再辦理到甲方名下房屋產權證、土地證等歸乙方所有,甲方不得將房屋轉讓給他人,不得對房屋設定抵押擔保、債卷債務,交易后如有上述未清事項,有甲方全部承擔,乙方不負任何責任。
五、產權過戶時,如需甲方提供幫助的,甲方應無償提供,以便辦理各項手續,成交后所產生的`一切費用由乙方承擔。
六、因房屋上漲或其他任何原因,甲方欲撤消交易需退換乙方所有已交的購房款(含車庫)并補上與現時房價的產額與裝修補償,另交違約金 元給乙方,并同時承擔由此帶來的各項損失。
七、本協議簽字生效后,甲方和其子女及家屬在任何時候,在任何條件下,不得所要乙方購買的房屋,更不得擅自撕毀合同,否則屬違約。
八、本協議自雙方簽字之日起生效,具有法律效力,一式二份,雙方各執一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
拆遷合同范本8
訂立合同雙方:
建設單位,____________,以下簡稱甲方;
拆遷戶(單位),_______市(縣)______區(鎮)_____街(路)____號房主(代表人)_______,以下簡稱乙方.
根據 __________ 建筑安裝工程的建設需要,經規劃部門和拆遷房屋主管機關批準,拆遷乙方現有住房.為了明確甲乙雙方的權利義務,保證拆遷工作的順利進行,經甲乙雙方充分協商,特訂立本合同,以供雙方遵守執行.
一,乙方在甲方用地范圍內共有______結構的住房______幢______間,共______平方米〈原住房面積的數量,私有房屋以產權證標明自住的數量為準;租住公房以承租數量為準,單位公用房屋按拆除房屋的建筑面積為準),全部交給甲方拆除(乙方自行拆除的,甲方應付給乙方拆除費). 甲方負責于一九____年____月____日以前為乙方安排住房(拆除單位的公用房屋,一般由甲方撥給相應的投資,材料,由其挖掘土地潛力自行遷建,或由甲方在城市規劃管理部門批準的地區內進行遷建)______平方米(安置房屋原則上不超過原住房面積,乙方原住房過寬或有出租的房屋,在對其安置時應適當壓縮,但對壓縮面積應按房地產管理部門的規定作價補償;乙方原住房嚴重擁擠不便的,應按其家庭人口情況給予適當照顧).
二,乙方應于一九____年____月____日以前搬往甲方安置的`住房或周轉房(或乙方自找的周轉房),甲方于乙方搬遷后____日內一次付給乙方搬遷費_____元.
三,甲方對乙方在臨時周轉期間按下列情況給予補助:
1,乙方自行找房周轉,每人每月補助______元;
2,由乙方所在工作單位解決乙方周轉房致使其家庭人口分散居住的,每人每月補助____元;
3,乙方用甲方的簡易房周轉的,周轉期間免收房租.簡易周轉房沒有取暖裝置的,取暖季節每人每月補助______元取暖費,并按規定補助增加的公共交通月票費用.
四,甲方安置乙方的住房位于______,共______套______間,______層______號,配有______等設備.
五,乙方家庭的全部成員(18歲以上者)_________等_______人一致簽字同意______作為乙方代表人,授權他(她)在合同文本和其他文字上簽字.甲方付給乙方的各項費用,一律由乙方代表人______領取.甲方對乙方家庭成員中發生與拆遷房屋有關的分家析產、繼承糾紛等,一律不負責任.
六,甲方如不按合同規定的日期向乙方交付各種費用,逾期一日,應按所欠款額的______%向乙方償付違約金(如不按時按量向乙方單位撥給報應的投資,材料和遷建用地,每逾期一日,應向乙方償付______元違約金);甲方如不按合同規定的地點和面積、層次給乙方安置住房,應向乙方償付 ______元的違約金,乙方可以向有管轄權的法院起訴,要求甲方按合同履行義務.
乙方如經甲方按合同規定安置住房后,仍拒不搬遷的,由甲方申請當地房地產管理部門對乙方限期搬出,如逾期仍不搬遷的,每逾期一日,應向甲方償付違約金______元,甲方并可向有管轄權的人民法院起訴.乙方如遇陰雨天或其它不可抗力原因不能按時搬遷,時間順延,但必須告知甲方情況.
七, 其它:______________________________________________________________.
本合同自甲乙雙方簽字之日起生效,合同生效后,甲乙雙方均不得擅自修改或解除合同.合同中如有未盡事宜,須經雙方共同協商,作出補充規定.補充規定與本合同具有同等效力.合同執行中如發生糾紛,經雙方協商仍不能解決的,可提請當地房地產管理部門調解,調解不成的,可提請合同管理機關仲裁或有管轄權的人民法院裁決.
本合同正本一式二份,甲乙雙方各執一份;合同副本一式____份,交____市(縣)房地產管理局,建設銀行,建委,計委____等單位各留存一份.
建設單位(甲方):_____________________________________(公章)
地址:__________________________________________
代表人:__________________________________________________
電話:_____________________________________________________________
銀行帳戶:_________________________________________________
拆遷戶(乙方)代表人:_____________________________(蓋章)
家庭18歲以上成員:______________________________(蓋章或簽名)
地址:____________________________________
(乙方如系單位,則應有單位公章,地址,代表人,電話,銀行帳戶)
一九______年______月______日訂
電話:_____________________________________________________________
銀行帳戶:_________________________________________________
拆遷戶(乙方)代表人:_____________________________(蓋章)
家庭18歲以上成員:______________________________(蓋章或簽名)
地址:____________________________________
(乙方如系單位,則應有單位公章,地址,代表人,電話,銀行帳戶)
一九______年______月______日訂
拆遷合同范本9
一、施工內容及工程量:
1、施工內容:建筑物拆除,渣土清運。
2、拆除標準:按甲方招標要求拆除范圍內的房屋以及渣土清運。
3、施工中拆下的各類廢舊材料歸乙方所有,均由乙方自行處理。
二、工程價款及結算方式:
1、工程價款:
經公開招標,拆除項目總金額為:_____________元(¥____________元)
2、結算方式:
(1)合同簽訂時,乙方一次性付清工程款。
(2)乙方報名時的報名費轉為押金,待拆除工程全部結束,渣土清運完成,平整好施工場地,經甲方組織驗收合格后,退還乙方的押金。
三、施工日期:
1、本合同工程定于20____年____月____日開工,于20____年____月____日竣工。
2、因不可抗力或天氣影響等因素不能按時開工或竣工時,甲乙雙方可以重新約定開工或竣工日期。
四、雙方責任及權力:
1、乙方進場后,甲方向乙方進行施工交底,交待清楚施工現場周圍地下障礙物與在施工中需注意的.事項并提供有關技術資料。
2、負責協調切斷通往被拆除區域內的水源、電源、通信等線路。
3、配合乙方對施工人員進行安全教育。
4、甲方指定葛杰善為工程項目負責人,負責協調施工中有關事宜并監督乙方的施工全過程。
1、負責編制施工方案,制定安全、環保措施,。
2、積極配合甲方的工作。
3、認真貫徹執行國家有關部門對建筑施工提出的各項要求和規定,做到文明施工、安全、按期完成施工任務。
4、必須嚴格按照相關法規條文施工作業,注意環保要求:控制噪聲,避免不安全因素發生。
5、負責機械及人員的安全,加強對施工人員的安全教育及防范措施,確保施工中萬無一失;并負責其施工人員的安全保險,對因管理不善所發生的任何安全責任事故,責任由乙方承擔,。
6、服從甲方現場管理人員的指揮,尊重甲方的管理制度。
7、乙方指定倪前鵬為工程項目負責人,全權負責工程拆除事宜并及時向甲方通報工程拆除有關情況。
五、違約責任:
1、違反本合同規定,甲、乙雙方各自承擔其責任。造成的損失由責任方全部承擔(含經濟損失)。
2、合同執行中發生糾紛,雙方應做好協商解決,協商解決不成的可向當地人民法院起訴。
1、本合同簽字生效后甲、乙雙方如有未盡事宜或對合同條款修改,需經方協商同意并簽訂補充協議。
2、補充協議及附件與本合同正文有同等的法律效力,雙方須共同遵守。
3、本合同自甲乙雙方的法定代表人或授權委托代理人簽字并加蓋各自公章之日起生效。
4、本合同一式____份,甲乙雙方、局基建辦、監察室各執____份,具有同等法律效力。
拆遷合同范本10
拆遷方(以下簡稱甲方):
地址:
被拆遷方(以下簡稱乙方):
地址:
甲乙雙方在平等自愿的基礎上經充分協商,就合作_______項目、明確合作各方的權利與責任事宜,特訂立以下協議條款共同執行。
一、合作事項
二、合作方式
1、甲方負責拆遷項目、后勤、當地人的爭議調解事項等,乙方負責拆遷、營業執照、資質證書和各方面經濟、殘值押金費用、回收變賣等事項,并處理拆遷現場的拆遷相關事宜,甲方不得干涉。雙方本著共同協商,互惠互利的原則,共同合作,以誠相待。
2、乙方必須按要求文明施工,制訂相應的安全管理制度,確保拆遷現場無事故發生,若發現安全事故,造成人生傷害及其他財產損失等,均由乙方全部承擔責任,甲方概不負責。
3、甲、乙雙方投資的款項和前期費用,在開工拆遷費付款時,甲、乙雙方退清所有的款項和前期費用款項(包括押金)。甲、乙方分股是指拆遷費和殘值的`純利潤分股。
三、股份分配比例
甲方占總純利潤比例的股份為____%,乙方占總利潤比例的股份為_____%,分股指拆遷費和殘值的總純利潤分配。
四、甲、乙雙方的責任
1、在合作過程中,乙方指定財務人員,在合作期間,如果乙方的營業執照、資質證書和經濟不到位,比如殘值押金等不到位,影響拆遷工程,乙方承擔一切經濟損失。
2、乙方應該按時向甲方申報經營賬目、財資狀況。
3、甲方應該協助乙方的工作人員提供良好的服務,比如交通工具等。乙方指派專門財會人員管理賬目,給乙方正常的開支和費用。
4、甲方應在監督管理的同時,積極協助、支持乙方的各項工作,不得無故干擾乙方的正常工作和管理事項。
五、違約責任
若乙方未能依本合同的規定,未按時足額投資影響拆遷工程,如殘值押金和拆遷押金等相關手續的事項,甲方有權要求乙方即行投資和工程拆遷,甲方有權解除合同。
六、爭議的解決
本合同未盡事宜,由甲、乙雙方另行協商解決,甲、乙雙方因履行合同發生爭議,亦應協商解決。協商解決時,產生的爭議若雙方達不成一致,由_______仲裁委仲裁。
七、其他
本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份。本合同甲、乙雙方自簽字之日起生效。
甲方:
日期:_____年______月_______日
乙方:
日期:_____年______月_______日
拆遷合同范本11
甲方:
乙方:
經甲乙雙方友好協商達成一致,按照甲乙雙方___年__月__日簽定的《房屋征收補償協議書》約定。
一、補償款
1.甲方先將“祥瑞家園”4號樓一層東邊數第四個門(78平方米)南北通透的.住宅樓回遷登記給乙方,作為回遷補償款抵押樓(因甲方當時現金緊張)。甲方在20xx年10月31日前把二十萬現金交給乙方,甲方將此樓收回。其他兩套回遷補償樓不變。逾期甲方未履行約定,抵押樓所有權歸屬乙方。
2.甲乙雙方約定:甲方另在20xx年4月26日之前將叁拾萬元現金作為補償款交予乙方,同時乙方搬家,將現有實際使用的房屋及土地面積一并交由甲方接管。
二:差額結算
新樓房回遷面積,由于拆遷人(甲方)原因造成的漲出多余面積,乙方不負任何責任,并不交納任何費用。少于回遷面積3平方米之外的部分,甲方按市場價每平方米2倍的價格補償給乙方。
三:違約責任
為了約束甲方按時辦理《房屋產權證》,甲乙雙方約定,甲方以“祥瑞家園4號樓一單元1702室,面積54平方米的住宅樓做抵押。甲方如按時辦理產權證,乙方無條件還抵押樓給甲方。如果甲方未按時辦理產權證,抵押樓便歸乙方所有。
四、費
1、所有回遷樓入住費以及當年物業費均由甲方負責。乙方在甲方處領取入住鑰匙時,不交任何費用。
2、在辦理回遷所有樓房的《產權證》時,所需的稅、費伍仟元以內由乙方負責,多出部分皆由甲方負責。
此協議一式兩份,甲乙雙方各執一份。如有違約,將承擔法律責任。
甲方:
乙方:
日期:
拆遷合同范本12
原告:______________,女,漢族,_____________年__________月__________日生,
住址:_________________上海市_________________路_____________村_______________號_____________室
第一被告:______________,男,漢族,_____________年__________月__________日生,
住址:_________________上海市_________________路_____________村_______________號_____________室
第二被告:_________________上海_________________實業有限公司
法定代表人:______________聯系電話:_____________
地址:_________________上海市________________區_________________路_____________號_____________室
郵政編碼:_________________200000
第三被告:_________________上海___________________房地產開發有限公司
法定代表人:__________________聯系電話:_____________
地址:_________________上海市_________________區_________________路_____________號_____________室
郵政編碼:_________________200000
訴訟請求:_________________
1、確認三被告簽訂的關于本市_____________區_____________路_______________弄_______________號房屋的拆遷補償安置協議無效;
2、請求法院重新做出拆遷補償安置;
3、本案訴訟費用由三被告共同承擔。
事實理由:_________________
被告二、三于20__年取得原告居住地_____________路_____________弄_______________號所屬地塊的房屋拆遷許可證(房屋拆遷許可號20__年_______________號),同期開始拆遷工作。
原告居住于_______________路_____________弄_______________號底后的房屋(以下簡稱“動遷房屋”),由于歷史原因_______________路_____________弄_______________號底前、底后房屋只有一本房屋租賃證,但原告戶口在動遷房屋底前,單獨一個戶口簿并作為戶主,是該房屋動遷安置對象;被告一以及_______________(被告一的妻子)、_____________(被告一的兒子)、_____________(被告一的兒子)四口人共同在拆遷房屋內底后的戶口本內。
_________________年_______________月_______________日動遷房屋被強行推到。原告于_________________年_______________月_______________日至該地塊動遷項目組辦公室交涉,要求動遷組出示動遷方案,說明對原告的安置情況,遭拒絕。原告多方維權無果,無奈于_________________年_______________月_______________日訴至_________________區人民法院后,通過法院調取了_________________區_________________路_________________弄_______________號底前、底后房屋的部分拆遷補償安置協議【協議編號為:_________________滬安(_____________)拆協字第_______________、_______________號】。通過該協議原告得知_____________年__________月__________日被告一在原告不知情的情況下,與被告二、被告三共同簽訂本市_____________區馬當路_______________弄__________號底前、底后房屋的拆遷補償安置協議,并且擅自將被告一的兩個兒媳_________________(戶口在_____________區_______________路)、_____________(戶口在_____________區_______________路)一并作為動遷安置人口在動遷房屋安置協議中進行安置。被告一在與被告二、三簽訂動遷房屋的.拆遷安置補償協議后,一共獲得3百余萬元,而原告僅獲得動遷款10余萬元。由于3被告簽訂的安置協議侵害了原告依法享有安置房屋的權利,導致原告至今無房可住。
原告在無奈之下,為了維護自己的合法權利,唯有提起訴訟,要求確認被告一與被告二、三簽訂的拆遷補償安置協議無效,并且要求拆遷人對原告重新安置。望法院支持原告訴請。
具狀人:_________________
____年_____月_____日
拆遷合同范本13
賣方(以下簡稱甲方):
姓名:________
身份證號碼:____________________
住址:____________________
聯系電話:_______________
買方(以下簡稱乙方):
姓名:__________
身份證號碼:_______________
住址:_________________________
聯系電話:_____________
甲乙雙方經過友好協商,甲方四個產權人自愿將其具有完全所有權的房屋一套轉讓給乙方,為了更好明確雙方的權利和義務,根據《合同法》、《物權法》等相關法律法規,特制定本合同,供雙方當事人遵守。
第一條房屋的基本情況
甲方房屋(以下簡稱該房屋)坐落于___________________;位于第____層___室,共___(間),房屋戶型為_______,建筑面積88平方米,土地使用面積___平方米(另免費贈送約6平方米的閣樓,公共部位與公用房屋分攤建筑面積____平方米),房屋用途為普通住宅用房;該房屋平面圖及原房屋買賣合同見本合同附件一,該房屋內部附著設施見附件二,本房屋目前尚未取得房產證。
第二條房屋面積的特殊約定
本合同第一條所約定的面積為甲方自述建筑面積。如甲方自述建筑面積與房地產產權登記機關實際測定的面積有差異的,以房地產產權登記機關實際測定面積為準。
該房屋房產證辦下來時,房屋實際面積與甲方自述建筑面積的差別不超過甲方自述建筑面積的'±2%(包括±2%)時,房價款保持不變。
實際面積與自述面積差別低于自述面積的±2%時,則甲方違約,乙方有以下權利選擇:(低于和不超過是不是同一個意思,按照標準商品房買賣合同計算誤差不好嗎?)
1、乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起3天內依據定金法則雙倍返還定金。
2、每平方米價格保持不變,房價款總金額按實際面積調整。
第三條土地使用權性質
該房屋相應的土地使用權取得方式為:必須是出讓,不能是劃撥;土地使用權年限自_____年___月___日至_____年___月___日止。
第四條價格
該房屋總房價為人民幣:捌拾叁萬元整,(小寫:¥830000.00元)。甲方承擔的契稅、所得稅等均由乙方承擔,在辦理稅費繳納過程中,甲乙雙方應共同辦理。
第五條付款方式
采取分批付款的方式,第一次:乙方應于本合同生效之日向甲方支付定金,人民幣:貳萬元整(小寫:¥20000.00元);第二次:在甲方辦下房產證并過戶到乙方名下三天內支付人民幣:貳拾貳萬玖仟元整(小寫:¥229000.00元);第三次:在銀行貸款足額打入乙方賬戶后三天內支付剩余的人民幣:伍拾捌萬壹仟元整(小寫:¥581000.00元)。
第六條交付期限
甲方應于本合同生效之日起將該房屋鑰匙交給乙方,乙方可進行裝修。甲方應在簽訂本合同之日起3個月內辦下房產證,并在房產證下來之日起3天內過戶給乙方,乙方辦理銀行貸款過程中需要甲方協助的,甲方必須協助辦理。
第七條違約責任
1、甲方如未按本合同第六條規定的期限內辦下房產證和辦好過戶手續,乙方有權終止合同,甲方應按照定金法則雙倍返還定金給乙方;若乙方已經裝修等,則甲方還必須賠償給乙方造成的所有損失,并不限于因此導致發生的律師費等額外費用。
2、甲方在簽訂本合同后存在一房二賣、一房多賣、產權糾紛、房屋抵押等任何有礙于此合同實現的情形出現,導致該房屋有任何的權利瑕疵和質量瑕疵,都屬甲方違約,乙方有權單方解除合同,同時甲方應在乙方口頭或書面提出解除合同之日起3日內應返還乙方已支付的房價款,并另需賠償本房屋總價款20%的違約金給乙方,因此導致的律師費等額外費用均有甲方承擔。
3、是否要寫逾期付款的違約責任?
第八條爭議解決途徑
本合同在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成時,向有管轄權的法院起訴解決。
第九條其他
本合同未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補充協議。本合同之附件均為本合同不可分割之一部分。
本合同及其附件和補充協議中未規定的事項,均遵照中華人民共和國有關法律、法規和政策執行。
雙方在完全知曉和理解的基礎上自愿簽訂本合同,本合同共計4頁。
本合同一式六份,甲方一份,乙方一份,見證人一份,具有同等的效力。自雙方簽字日起生效,不得違約。
甲方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
拆遷合同范本14
合同編號:___________________
甲方:_____________________________
乙方:_____________________________
甲方經武漢市國土資源和房屋管理局《穗國土建用通字第_________號》文批準,征用____________地塊。現甲方委托乙方對該用地范圍實施拆遷安置工作。為明確雙方權利義務,依照國務院頒布的《城市房屋拆遷管理條例》,經充分協商達成以下條款,雙方共同遵守執行。
一、承包拆遷工程范圍及工程總量
(一)承包拆遷工程范圍為:______________________________________________________
(二)經雙方測算和現場摸查認可,本拆遷工程總量為拆遷房屋建筑面積共___________㎡。
二、承包拆遷工程內容及工程期限
(一)甲方委托乙方按本合同規定辦理拆遷許可證及公告,對被拆遷人實施補償安置,辦理拆遷結案手續。
(二)拆遷工程期限為_______________________之日起,至全部完成安置補償,并移交所有房屋之日止計__________個月,另拆遷結案手續在甲方拆平地塊后_________個月內辦妥。
三、甲、乙雙方的責任
(一)甲方責任
1.提供辦理拆遷許可證及公告應具備的用地及延期用地批文、規劃報建方案、立項批文、安置房合法產權證明等相關資料。按規定建立拆遷資金監控賬戶并存入拆遷監控金。
2.按本合同的規定支付拆遷工程承包款。
3.向乙方提供在合同執行過程中有關部門所需的各種文件、報告、證明、資料,配合乙方辦理須由甲方辦理的工作。
4.審批乙方所呈批的各種報告、文件、申請、合同、協議,并在________個工作日內批復。
5.負責戶外水電、通訊、有線電視、消防、煤氣等管線的報停、遷移、補償工作及費用;負責接管、拆卸由乙方移交的已完成拆遷安置的房屋,清運余泥的工作及費用;同時承擔相關遷移、拆卸的安全責任。
6.甲方提供位于_____________約___________㎡房屋給乙方作為安置被拆遷戶之用,交樓時間在______年_________月底完成。該房屋的有關安置資料應在本合同簽定后_________個月內提供給乙方。
(二)乙方的責任
1.負責辦理《拆遷公告》、《拆遷許可證》登報、地籍、測量、產權查冊等前期工作。
2.負責辦理在拆遷過程中組織被拆遷人簽訂補償安置協議、發放補償安置款及臨遷費等相關費用、房屋測量、評估、征審確權、代管、裁決、訴訟、強制搬遷、公證等工作。
3.嚴格執行國務院頒發的《城市房屋拆遷管理條例》及相關法律、法規,依法拆遷、文明拆遷,接受甲方和主管部門的檢查監督。
4.負責拆遷范圍內拆遷期間的市容衛生、防火及環保治安工作。
5.拆遷期間和移交用地后,因乙方拆遷工程引發的投訴、糾紛,由乙方承擔相應的法律和經濟責任(屬甲方責任除外)。
6.負責對地塊中房屋室內水、電設施報停、封表。并在合同期內將有關供水、供電部門的收據資料交甲方存檔。
7.按本合同規定完成拆遷工作,辦理拆遷結案手續。
四、拆遷工程承包費用
(一)雙方同意本工程承包費按雙方認可的建筑面積_________㎡,以__________元/ ㎡計算,即__________元整(¥_________元),由乙方向甲方包干承包。該工程款包括拆遷公告登報、測量、評估、征審確權、代管、裁決、訴訟、強制搬遷、公證及對被拆遷人的補償、安置費用。拆遷管理費由甲方在拆遷主管部門核發拆遷公告前自行直接支付。
(二)如乙方使用由甲方提供的位于__________安置房安置被拆遷人時,住宅房屋按房產面積___________元/㎡計算,并按本合同第五條的有關約定向甲方結算。
(三)實際拆遷過程中,如超出總承包費用,由乙方承擔。
五、工程款付款方式
(一)甲方按乙方與被拆遷人簽訂的拆遷補償協議的房屋面積,以_____________元/㎡計算,按________平方米為一個結算單元。
(二)如乙方與被拆遷人達成作價補償安置協議的,甲方按上款規定劃撥工程款,其中應支付給被拆遷人的補償安置款由甲方憑補償安置協議在辦理產權交換時直接支付給被拆遷人。余額部分支付給乙方作為辦理本合同規定由乙方辦理的各項拆遷手續以及支付補償給被拆遷人的搬家、停業、有線電視、電話、煤氣等相關的工程款,在移交房屋給甲方時付清,并由乙方統一出具收款發票或憑證給甲方。
(三)鑒于本合同是按現行等價有償的補償安置政策執行,如被拆遷人選擇由甲方提供的.位于_______________屋作為安置房的,按以下方式結算工程款:
1.拆遷房屋的每平方米房價與乙方承包單價___________元/㎡之間的差價,參照第五條第(二)款支付辦法,由甲方支付給乙方,乙方出具收款發票或憑證給甲方。
2.被拆遷房屋的房價與安置房房價的差價,由乙方通過簽訂拆遷補償協議與被拆遷人確定,甲方收取該差價,并出具收款發票給被拆遷人。
3.乙方與被拆遷人簽訂的房屋拆遷補償協議單價不足_____________元/㎡的由乙方補足,超出__________元/㎡的作為乙方的獎勵款,其中雙方按______________比例分成,在乙方完全按本合同約定全部完成安置補償、移交所有房屋和辦妥結案之后____________個月內支付。
4.拆遷公房部分,如被拆遷人選擇永遷,乙方憑購房合同經甲方審核同意后,購房單價低于_______________元/㎡,甲方一次性撥付購房款給乙方,余款待公房房屋騰空后付清。
5.本合同簽訂__________天內,甲方支付_________萬元給乙方作為拆遷工程啟動金,該啟動金在首期工程款結算中扣除。
六、保證金支付及退還方式
(一)乙方在簽訂本合同后__________天內向甲方支付____________萬工程保證金。
(二)待完成拆遷結案后___________個工作日內,甲方將_____________萬工程保證金退還給乙方。
七、拆遷工程驗收
(一)拆遷范圍內的被拆遷人全部遷出后,乙方辦妥拆遷結案手續并通知甲方后,甲方應在收到乙方通知__________個工作日內給予驗收。
(二)乙方完成拆遷范圍內所有房屋補償安置和結案工作后,若尚有本合同規定的工作未能完成,則由乙方負責完成,但不計算在工期內。尚未完成的合同規定的工作:______________________________________________。
八、獎懲責任
(一)由于甲方未能按本合同規定劃撥工程款、批復文件、提供__________棟回遷房而造成乙方不能按期完成拆遷工程的,拆遷工程期限應相應順延,甲方并承擔由此引起的經濟和法律責任。
(二)乙方提前完成拆遷工程,每天按元獎勵,拖延工期每天按__________________元支付違約金。
(三)本合同雙方簽訂后,由于某一方單方終止合同或因其過失,造成本合同不能履行或不能完全履行時,違約方必須承擔責任,賠償守約方因此而遭受的一切損失。
(四)乙方每期拆遷工程結算書送交后,甲方應在__________個工作日內完成審批撥款工作,如因甲方自身原因逾期撥款的,每天按結算金額的___________‰支付違約金。
(五)乙方如逾期完成拆遷結案手續,須承擔經濟、法律責任,并按每天___________元向甲方支付違約金。
九、其他
(一)在拆遷期間如有新的地方拆遷法規頒布,與本合同有抵觸的,雙方另行協商,簽訂補充協議。
(二)本合同所提及的面積均以房產證標注的面積或市房地產測繪所測繪的面積為準。所提及的款項均以人民幣結算。
(三)本合同的附件均為本合同的組成部分。本合同未盡事宜,甲、乙雙方可另訂補充合同明確規定。本合同的變更,須經甲、乙雙方同意并作出書面約定。
(四)本合同自甲、乙雙方的法人代表或授權代表簽署加蓋公章之日起生效,并送武漢市城市房屋拆遷管理辦公室備案。本合同在甲、乙雙方完全履行全部責任后終止。
(五)在本合同執行的過程中發生爭議時,雙方應友好協商予以解決。經協商仍無法達成一致的,雙方同意按以下第______________種方式解決:
1.向武漢仲裁委員會提請仲裁;
2.依法向甲方所在地人民法院提起訴訟。
(六)本合同一式______份,甲、乙雙方各持______份,市拆遷辦備案______份,均具同等效力。
甲方:________________
乙方:________________
法定代表人:__________
法定代表人:__________
簽約代表人:__________
簽約代表人:__________
簽訂日期:___________年__________月__________日
拆遷合同范本15
甲方:____________
乙方:____________
甲方經過__________________縣建設局同意批準,在________巷約___畝土地范圍內進行開發建設,本項目涉及約_________戶居民被拆遷戶的房屋須拆遷,甲方決定將此拆遷范圍的房屋的拆遷工作委托乙方進行,經過雙方協商,達成以下協議:
1、甲方負責準備拆遷補償資金、簽訂拆遷補償安臵合同,按照與被拆遷戶簽訂的約定支付拆遷補償金;乙方負責與被拆遷戶進行談判、順服搬遷以及房屋的拆除工作;
2、乙方必須按照甲方上報__________建設局《拆遷補償方案》標準進行拆遷談判,不能超出甲方以備案的《拆遷補償方案》標準;
3、該項目總的拆遷期限為:共分3~4期拆遷,其中一期為_______范圍內,拆遷期限約定為_____年___月______日至______年____月______日,期限45天,其余的'拆遷范圍以甲方下發的通知為準;
4、甲方派專人隨處乙方工作,以保證隨時掌握情況,聯系溝通,便于拆遷工作的順利進行;
5、乙方的拆遷服務費為每戶3500元,其中商鋪面積在100㎡以內的,按累計100㎡計算一戶,超出100㎡的,按實計算;總計服務費為3500元_____戶=_______元;乙方只要將被拆遷戶順服簽訂拆遷補償合同、搬走將房屋騰空并將房屋拆除完畢,算乙方的拆遷工作完成,甲方按照乙方每成功一戶并按前述標準支付乙方拆遷服務費;
6、為保證甲方的開發建設進度,乙方須按照總計服務費的30%繳納履約保證金即______元,乙方可以分期支付,其中拆遷一期不得低于_____元;乙方在一期拆遷工作順利按甲方約定時間完成后,甲方按每戶獎勵乙方300元拆遷服務費;進行二期拆遷時,乙方繳納的一期拆遷保證金自動轉為二期;
7、乙方不能因為有拆遷談判難度而延期甲方的拆遷期限;否則,每延期一天,甲方有權按照乙方的拆遷進度比例扣除乙方的保證金,乙方每延期7天甲方按雙倍扣除,可累計計算,甲方扣除保證金后,不足部分的保證金由乙方進行補交,如乙方在15日內拒絕補交保證金,甲方視為乙方自動放棄履行本合同,甲方有權不退還乙方繳納的保證金,不足部分甲方可通過訴訟方式向乙方追討;
8、如有意對抗拆遷者,由拆遷主管部門進行司法程序調解或不可抗力致使拆遷延期,不屬乙方違約;
9、甲乙雙方各自承擔自己應繳納的各種稅金和費用;
10、乙方必須取得拆遷資格,具有拆遷資格證書或經_______建設局核實備案批準資格文件,進行合法拆遷;否則,由乙方自行承擔所造成的后果以及給甲方造成的經濟和名義損失;
11、若發生違約行為,有違約方承擔違約賠償責任;
12、本合同未盡事宜,雙方協商解決;
13、本合同一式肆份,雙方簽字蓋章后生效;
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________________
法定代表人(簽字):______________
法定代表人(簽字):__________________
___________年_______月_________日
___________年_______月_________日
【拆遷合同】相關文章:
拆遷合同07-26
拆遷的合同09-16
拆遷的合同03-11
房屋拆遷合同10-17
最新拆遷合同05-10
房屋的拆遷合同05-19
拆遷工程合同08-31
拆遷隊合同05-13
房屋拆遷合同06-03
拆遷的協議05-19