【熱門】購銷合同合集6篇

　　隨著人們法律觀念的日益增強，很多場合都離不了合同，簽訂合同能促使雙方規范地承諾和履行合作。相信大家又在為寫合同犯愁了吧，下面是小編精心整理的購銷合同7篇，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

購銷合同 篇1

　　甲方(供方)： 乙方(需方)：

　　負責人： 負責人：/

　　身份證號碼： 身份證號碼：

　　聯系電話： 聯系電話：

　　甲乙雙方本著平等互利、協商一致的原則簽訂本合同，以致雙方信守執行。

　　第一條 商品名稱、種類、規格、單價、數量

　　甲方向乙方提供以下貨款

　　第二條 商品質量標準

　　如果乙方在銷售此批貨物的.過程中，發現不合格產品，乙方有權要求退還商品，甲方應無條件接收退還商品要求。

　　如果乙方發現大小號不一，或色澤發生錯誤等，甲方也應提供退換貨服務。

　　第三條 商品單價及合同總金額

　　雙方核定單價為：

　　總計人民幣：

　　如今原料、材料、生產條件發生變化，需變動價格時，應經供需方雙方協商，按上述價格執行。

　　第四條 交貨方式

　　交貨時間：

　　交貨地點：

　　運輸費支付方式：

　　第五條 付款

　　乙方應自合同簽訂之日起，預付給甲方 元的押金款，逾期不付的將視為放棄本合同。乙方應于貸款送達之日起半個月內將剩下的 元補付給甲方。

　　第六條 違約責任

　　1、 付款后甲方無貨，使乙方造成損失，應償付乙方此批貨款總價5%的違約金。

　　2、 甲方如提前或延期交貨或交貨不足數量者，甲方應償付需方此批貨款總值1%的違約金。乙方如不按交貨期限收貨或拒收合格商品，亦應按償付甲方此批貨款總值3%違約金。任意一方如提出增減合同數量，變動交貨時間，應提前通知對方，征得同意，否則應承諾經濟責任。

　　3、 甲方所發貨品有不合規格、質量或霉爛等情況，需方有權拒絕付款(如已付款，應訂明退款退貨方法)，但須先行辦理收貨手續，并代為保管和立即通知供方，因此所發生的一切費用損失，由甲方負責，如經甲方要求代為處理，并須負責迅速處理，以免造成更大損失。處理費用由甲方補付給乙方。

　　4、 當事人一方因不可抗拒力不能履行合同時，應當及時通知對方，并在合理期限內提供有關機構出具的證明，可以全部或部分免除該方當事人的責任。

　　第七條 本合同在執行中發生糾紛，簽訂合同雙方不能協商解決時，可向人民法院提出訴訟。

　　第八條 合同履行期間，如因故不能履行或需要修改，必須經雙方同意，并互相換或另訂合同，方為有效。

　　此合同一式兩份，分別由甲乙雙方妥善保管。

　　甲方(供方)負責人：開戶銀行及賬號：年 月 日

　　乙方(需方)： 負責人： 開戶銀行及賬號： 年 月 日

購銷合同 篇2

　　甲方(買方)：

　　乙方(賣方)：

　　依據《中華人民共和國合同法》以及有關法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等自愿的基礎上，就 變頻水泵采購事宜達成如下協議：

　　一、 合同標的名稱、品牌、型號、規格、廠家、數量清單見下表

　　1、以上價款包含：生活給水泵、變頻控制柜、隔膜式氣壓罐、槽鋼底座、配套管路與閥門等全部配件的生產、運輸、裝卸車、安裝調試、驗收、售后服務、普通增值稅發票稅金等相關一切費用。

　　2、材料設備的包裝由乙方負責，按適合運輸條件設計。

　　注：基礎附圖(打印圖)在合同簽訂七個工作日內提供給甲方。

　　二、質量標準：

　　1、產品質量要達到國家強制執行標準;

　　2、提供有關驗收資料(公司營業執照復印件、組織機構代碼證、稅務登記證、公司簡介、法人身份證復印件等資信資料。全國工業產品生產許可證;ISO9001:20xx質量管理體系認證證書;CCC中國國家強制性產品認證證書;產品檢驗報告);進口商品是獲得國家商檢局頒布安全許可證的出廠原裝合格產品。

　　3、發現所供商品與合同不符，甲方有權拒收或退貨，由此產生的一切責任和后果由乙方承擔。

　　三、交貨時間、地點：

　　1、甲方在合同簽訂好，預付款到賬以后 35個日歷內，乙方應交貨,并根據甲方通知，將所供設備運至甲方指定地點拆箱，并負責協助安裝調試完畢后交甲方驗收。

　　2、在所供商品交付使用時，乙方必須向甲方提供產品說明書、質量保證書、保修卡、合格證等必須具備的相關資料(資料文字為中文)和必備的附件，否則甲方有權拒收及延遲支付合同款項，直至乙方補齊相關資料，期間耽誤的供貨期不予順延。

　　3、交貨地點：

　　四、付款方式(轉賬)：

　　1、設備款的支付方式為雙方合同簽定后，甲方支付乙方設備總價20%的定金(乙方開具收款收據給甲方);

　　2、貨到工地甲方在10個工作日內支付設備總價的60%(乙方開具總價稅票給甲方);.

　　3、設備安裝調試驗收合格后10日內付至合同總價的95%(或為貨到工地三個月內調試，逾期視為調試合格);

　　4、剩余設備總價的5%質保金，驗收合格滿一年后20日內付清(質保期為一年，以調試驗收合格之日算起一年內 )。

　　五、售后服務

　　1、設備免費保修期為設備安裝調試驗收合格之日起一年;3年內免維護，保修期后，乙方仍提供維修服務，收取成本費。

　　2、乙方免費配置部分零部件保證所供設備在發生故障時，最遲在 24 個小時內修復，必要時應提供與該設備型號、規格及技術指標相一致的備品或更新的兼容產品，采取臨時調換等措施，以保證甲方的正常工作。

　　六、違約責任

　　1、乙方逾期供貨(或逾期安裝，貨到以后7天內安裝)，每拖延一天按500.00元處罰，如果超過20天則按違約責任第3條執行。

　　2、如果乙方提供的產品不是合同約定的品牌、型號規格、原產地，則甲方有權退回，供貨期不予順延，并按違約責任第3條執行。

　　3、乙方中途退場按本合同總造價的50%承擔違約金。

　　4、甲方如果逾期付款，每拖延一天按未付款部分金額的'1‰處罰。

　　5、本合同實施中甲、乙方不因設備、材料、人工價格的市場波動而調整本合同所定單價。

　　6、乙方對設備到達工地交貨給甲方前的安全負全部責任;設備到達工地交貨給甲方后的安全由甲方負責。

　　7、若因乙方產品升級換代，在確保產品的各項指標和使用參數不變或提升的前提下，費用由乙方負責，甲方保留對合同中所約定的產品型號進行變更的權利，乙方同時保證產品升級不加價，所有產品的變動乙方必須通知甲方且征得甲方同意。

　　8、乙方提供的產品必須符合國家有關綠色環保規定;乙方對產品材料設備設計方案和質量負全部責任、乙方或沒有按合同約定設計配置和生產，由此造成的一切損失由乙方承擔。

　　9、乙方必須提供全新正宗材料設備產品，如發現乙方提供的材料設備有假、冒、偽、劣，甲方有權退貨并解除合同，并按違約責任第3條執行且乙方必須賠償甲方的全部損失 10、甲方現場代表

　　乙方現場代表

　　七、爭議的解決

　　本合同在履行過程中發生爭議，由雙方當事人協商解決，協商不成的，依法向甲方項目所在地人民法院起訴。

　　八、合同生效、失效日期：雙方簽字蓋章自乙方收到預付款后合同生效;貨款結清、合同保修期滿自動解除(有約定的除外)。

　　九、本合同壹式肆份，甲乙雙方各持貳份。本合同所有條款均為打印文字(中文)，對任何條款所作的修改應由雙方在本合同“附件”中注明并在蓋章確認后生效。 附“配置清單”

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

購銷合同 篇3

　　原告：王xx，女，漢族，現就職于xxxx市勞教所第x大隊，電話：xxxxxxxxxxx

　　被告：河北xxx房地產開發有限公司，地址：xx市xx路xx號，法定代表人：張xx，電話：xxxxx

　　訴訟請求

　　1、解除原、被告雙方簽訂的商品房買賣合同;

　　2、判決被告返還原告剩余房款339500元整;

　　3、本案訴訟費用由被告承擔。

　　事實和理由

　　原告于20xx年9月10日與被告簽訂商品房買賣合同，約定由原告購買被告擬建造的位于xx縣xxx的一套面積為181.65平方米的'商品房，該房屋為聽楓苑t11號，交房日期為20xx年5月1日之前。協議生效后，原告如約向被告一次性支付總房款389500元。但是，被告卻遲遲沒有建造該房屋，超過交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日，被告一直違反合同約定，未履行交房義務，導致原告的入住權利無法實現。雙方在合同第九條中約定：“出賣人逾期超過45日未能交房的，買受人有權解除合同。出賣人應當自買受人解除合同通知到達之日起30天內退還全部已付款，并按買受人累計已付款的1%向買受人支付違約金。”盡管原告多次向被告主張要求解除合同，返還已付房款，但被告到目前為止只返還給原告房款50000元，遲遲不予返還剩余房款，未能承擔相應的違約責任。現訴諸法院，請求法院判如所求!

　　此致

購銷合同 篇4

)

　　金山農行金投綜合樓石材購銷合同

　　甲方：世安建設集團有限公司 （以下簡稱甲方） 合同簽訂地： 乙方：上海月潭裝飾工程有限公司（以下簡稱乙方） 合同編號：

　　根據《中華人民共和國經濟合同法》及國家有關規定，結合本工程的情況雙方協商確定由 乙方 承擔石材的供貨，并簽訂本合同。以資共同遵守。 一、石材、規格、價格及金額：

　　二、交貨方式：

　　乙方負責送貨到甲方工地，經甲方材料員 驗收、點數簽字為準，運費由乙方承擔。 三、交貨日期：

　　乙方確保在收到甲方供貨通知后， 天內將貨物送到甲方工地。 四、合同價：本工程合同總價為業主審計結算價的85%。

　　五、付款方式：本工程所有石材、輔料、及安裝等，預付八十萬元整，其余費用待驗收通過

　　后一次性支付至合同總價的95%，留合同總價的5%作為質保金，一年后付清。 六、雙方責任：

　　1、甲方責任：乙方貨到工地，甲方不能無故拖延驗收時間并按合同約定付款，若甲方未能執行，乙方有權不供貨，由此引起的工地停工及乙方的經濟損失均由甲方負責，視為違約。施工腳手架、水電及工人住宿由甲方提供。

　　2、乙方責任：乙方收到甲方的供貨通知后，天內貨物不到工地造成甲方停建，一切責任由乙方承擔，視為違約。 七、違約責任：

　　在履行合同的`過程中，因一方違約造成另一方經濟損失，違約方根據對方的實際經濟損失情況給予賠償、并支付違約金（滯納金為：合同總價的1‰/日支付）。 八、合同生效：

　　本合同經雙方簽字、蓋章后立即生效，合同簽字后，乙方立即備貨，如果任何一方單方面解除本合同，視為違約。 九、訴訟和仲裁：

　　本合同的任何變更解除均須雙方同意后并簽署書面意見方有效。因入變更解除本合同，致使對方受到損失時，有責任賠償對方的經濟損失，雙方在履行合同過程中，如發生爭議，應友好協商解決，若協商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提出訴訟。

　　十、合同附件：

　　甲方（簽章） 乙方（簽章）

　　聯系電話： 聯系電話：

　　傳真： 傳真：

　　單位地址： 供貨地址：

　　簽訂日期： 年 月 日

購銷合同 篇5

　　甲方： (以下簡稱甲方)

　　乙方： (以下簡稱乙方)

　　依照國家的有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，并經甲、乙雙方充分洽談協商，甲方因工程建設的需要，向乙方購買沙石，為明確雙方的權利義務，經雙方平等友好協商，簽訂本合同以茲雙方共同遵守。

　　一.甲方工程建設所需的沙子全部從乙方購買，乙方沙子不能滿足甲方工程需要，甲方可由其他渠道購買沙子。

　　二.供貨內容及地點：

　　三.供貨單價：沙： x元(大寫)/立方米。

　　四.質量要求及驗收標準：

　　甲方收到貨物后應先進行檢測，合格后方可使用，如有質量問題應在收到貨物之日起則該批沙子的`質量視為完全合格。經雙方確認沙子質量確實不合格后，乙方應將質量不合格的沙子運回，并承擔運回所發生的運費，但甲方不承擔其他責任，同時乙方在x日內換送合格沙子。

　　五.供貨期限：

　　從甲方發出材料需求單之日起計，乙方須在每日內將甲方需要的xx立方米材料供應至甲方指定的地點。供需量xx萬立方米。

　　六.運輸費用及費用負擔：運輸費及卸車費由乙方承擔。

　　七.工程款的支付及結算：

　　1、工程款按照每月完成沙子總價款的供應的百分之七十預付。工程結束x個月之內支付尾款。

　　2、 材料到場后，甲方應及時安排有關人員進行驗收，并在驗收合格后將送貨單傳回給乙方，以便乙方結算。

　　3、 乙方提供有效的材料銷售發票和開戶銀行，甲方將結算款項匯至乙方指定的銀行戶口。

　　八.如有未經事項在此填寫：

　　九.違約責任：

　　1、 如乙方不能按時、按質地交貨給甲方，甲方有權不支付材料款，并有權要求乙方賠償因此引起的一切經濟損失。

　　2、 乙方無故不交貨或甲方無故退貨，(非質量因素)視為違約，違約方應向對方支付不履行部份貨款的x%作違約金。

　　3、本合同所訂一切條款，甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。如一方單獨變更、修改本合同，對方有權拒絕生產或收貨，并要求單獨變更、修改合同一方賠償一切損失。

　　4、甲、乙任何一方如確因不可抗力的原因，不能履行本合同時，應及時向對方通知不能履行或須延期履行，部分履行合同的理由。在取得有關機構證明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并全部或者部分免予承擔違約責任。

　　5、本合同在執行中如發生爭議或糾紛，甲、乙雙方應協商解決，解決不了時，雙方可向仲裁機構申請仲裁或向人民法院提起訴訟。

　　6、本合同自雙方簽章之日起生效，到乙方將全部訂貨送齊經甲方驗收無誤，并按本合同規定將貨款結算以后作廢。

　　7、本合同在執行期間，如有未盡事宜，得由甲乙雙方協商，另訂附則附于本合同之內，所有附則在法律上均與本合同有同等效力。

　　8、本合同一式由甲、乙雙方各執正本副本份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

購銷合同 篇6

　　供貨單位： (以下簡稱甲方) 簽約地點：

　　需方單位： (以下簡稱乙方) 簽約時間：

　　一、乙方向甲方購買五金工具、標準件產品、建筑五金產品，總金額壹佰零肆萬伍仟柒佰陸拾叁元整(其產品名稱、商標、制造廠家、產品數量和單價另見附表)。

　　二、產品的技術標準級質量要求，執行廠家對質量負責的條件和期限。

　　三、付款方式：合同簽署后二月內，乙方向甲方預付貨款貳拾萬元，余款捌拾肆萬伍仟柒佰陸拾叁元在乙方收到貨物后五天內由乙方匯到甲方指定的賬戶。

　　四、交(提)貨地點方式：甲方在收到乙方貳拾萬元后柒月內將乙方所購貨物按品種、規格包裝運輸到乙方倉儲地(哈市香坊區聯草街26號)。

　　五、驗收標準方法：按《供貨明細表》驗收

　　六、乙方在收到甲方所供貨物后，必須在柒月內將余款匯入甲方指定賬戶，不得以任何產品質量問題為借口，拖延或拒絕支付欠款，一旦發生欠款，甲方有權如數追討直至訴訟至法院追討。

　　七、乙方在甲方所供貨物支付時，應立即對所供貨物進行驗收，如有異議，應立即書面提出，否則甲方不承擔質量責任。

　　八、如甲方所供貨物存在質量、數量、規格、種類等問題，甲方應在伍日內予以解決，否則所造成的'損失有甲方承擔。

　　九、本合同條款發生變更時，雙方應簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

　　十、解決合同糾紛的方式：由當事雙方協商解決，協商不成雙方同意在甲方所在地人民法院起訴。

　　本合同有甲乙雙發簽署后生效，正本一式兩份供需雙方各執一份，具有同等法律效力。

　　供方單位名稱(章)： 需方單位名稱(章)：

　　單位地址： 單位地址：

　　法 人： 法 人：

　　委托代理人： 委托代理人：

【購銷合同】相關文章：

購銷合同【經典】10-09

（精選）購銷合同10-18

[精選]購銷合同10-25

購銷合同(經典)08-19

購銷合同(精選)08-31

購銷合同[精選]10-21

購銷合同【精選】12-07

(精選)購銷合同02-07

購銷合同（精選）12-15

（精選）購銷的合同07-28