- 加工承攬合同 推薦度:
- 加工承攬合同 推薦度:
- 相關(guān)推薦
承攬加工合同(優(yōu))
在不斷進步的社會中,合同的地位越來越不容忽視,它可以保護民事法律關(guān)系。那么一份詳細的合同要怎么寫呢?以下是小編為大家整理的承攬加工合同,僅供參考,歡迎大家閱讀。
承攬加工合同1
訂做方(以下簡稱需方):______
承攬方(以下簡稱供方):______
訂做方委托承攬方加工25米箱梁芯模板,根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
一、標的物名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額:(此合同單價為稅前價)
品名:箱梁芯模
規(guī)格:25米正交
數(shù)量:2
單位:套
重量(噸):11
單價元/噸:7000
價款(元):77000
備注:約計重量
總計:總金額(大寫)柒萬柒仟元整
二、技術(shù)資料提供方法:需方提供標的物所需施工圖,按需方確認的標的物圖紙加工;
三、質(zhì)量要求:供方嚴格按圖紙加工,產(chǎn)品質(zhì)量符合行業(yè)相關(guān)規(guī)范要求,并配合甲方的'監(jiān)督檢查;
四、交貨地點:供方廠內(nèi)驗收交貨;
五、交貨時間:合同簽訂生效后,第一套芯模10月8日交貨,第二套芯模10月13日交貨。
六、計量方式:需方以標的物加工過磅重量進行結(jié)算;
七、結(jié)算方式:合同簽訂后需方預(yù)付材料款貳萬伍仟元,需方在提取標的物時結(jié)清所提取標的物的剩余款項(以實際加工產(chǎn)品數(shù)量、品種為準)。
八、標的物所有權(quán)自交付全部貨款時起轉(zhuǎn)移,但需方未履行支付價款全部貨款義務(wù)的,標的物仍屬于供方所有。
九、運輸方式及到達站和費用負擔:汽運,施工現(xiàn)場,供方幫助配貨,供方承擔運輸費用。工地卸車及其它費用由需方承擔。
十、本合同解除的條件:合同執(zhí)行完畢或未付材料預(yù)付款。
十一、違約責任:由違約方負責;
十二、解決合同糾紛的方式:協(xié)商方式,如協(xié)商不成,提交仲裁委員會解決,或依法向人民法院起訴;
十三、本合同自雙方簽字且預(yù)付材料款到帳之日起生效。本合同傳真件同樣有效。
十四、本合同一式兩份,如有未盡事宜可另立合同附加件,與本合同具有同等法律效應(yīng)。
訂做方:______承攬方:______
單位:______單位:______
法定代理人:______法定代理人:______
委托代理人:______委托代理人:______
電話:______電話:______
開戶行:______戶名:______
帳號:______卡號:______
郵編:______郵編:______
簽訂時間:______
承攬加工合同2
委托方:xx紡織器材廠(甲方)
承攬方:xxxx電鍍廠(乙方)
1.加工的項目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期:
項目
產(chǎn)品名稱、規(guī)格單位數(shù)量單價 (元)總價(元)交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架xx以上只xx萬xxxx萬xx萬淬火綜條支xx萬萬xx萬合計
2.質(zhì)量標準:
乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的'技術(shù)要求和質(zhì)量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之xx,但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應(yīng):
加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。
4.交貨方式:
由乙方負責往返運輸,運費由乙方自負。
5.質(zhì)量驗收方法:
完成加工后由甲方按質(zhì)量標準驗收。
6.結(jié)算方式:
xxxx。
7.違約責任:
甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經(jīng)濟損失,每天按加工產(chǎn)品總值千分之xx交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應(yīng)按實際損失賠償。
甲方:xx紡織器材廠
法定代表人:(蓋章)xxxx
地址:xxxxxx
銀行帳號:xxxx乙方:xxxx電鍍廠
法定代表人:(蓋章)xxxx
地址:xxxxxx
銀行帳號:xxxxxxxx年xxxx月xx日
承攬加工合同3
訂做方(以下簡稱需方):
承攬方(以下簡稱供方):
訂做方委托承攬方加工 25米箱梁芯模 模板,根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
一、 標的物名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額:
(此合同單價為稅前價)
品名 規(guī)格 數(shù)量 單位 重量(噸) 單價元/噸 價款(元) 備注
箱梁芯模 25米正交 2 套 11 7000 77000 約計重量總計總金額(大寫) 柒萬柒仟元整
二、 技術(shù)資料提供方法:
需方提供標的物所需施工圖,按需方確認的'標的物圖紙加工;
三、 質(zhì)量要求:
供方嚴格按圖紙加工,產(chǎn)品質(zhì)量符合行業(yè)相關(guān)規(guī)范要求,并配合甲方的監(jiān)督檢查;
四、 交貨地點:
供方廠內(nèi)驗收交貨;
五、 交貨時間:
合同簽訂生效后, 第一套芯模10月8日交貨,第二套芯模10月13日 交貨。
六、 計量方式:
需方以標的物加工過磅重量進行結(jié)算;
七、 結(jié)算方式:
合同簽訂后需方預(yù)付材料款 貳萬伍仟 元,需方在提取標的物時結(jié)清所提取標的物的剩余款項(以實際加工產(chǎn)品數(shù)量、品種為準)。
八、 標的物所有權(quán)
自交付全部貨款時起轉(zhuǎn)移,但需方未履行支付價款全部貨款義務(wù)的,標的物仍屬于供方所有。
九、 運輸方式及到達站和費用負擔:
汽運,施工現(xiàn)場,供方幫助配貨,供方承擔運輸費用.工地卸車及其它費用由需方承擔。
十、 本合同解除的條件:
合同執(zhí)行完畢或未付材料預(yù)付款。
十一、 違約責任:
由違約方負責;
十二、 解決合同糾紛的方式:
協(xié)商方式,如協(xié)商不成,提交仲裁委員會解決,或依法向人民法院起訴;
十三、 本合同自雙方簽字且預(yù)付材料款到帳之日起生效。
本合同傳真件同樣有效。
十四、 本合同一式兩份,如有未盡事宜可另立合同附加件,與本合同具有同等法律效應(yīng)。
訂 做 方 :
承 攬 方 :
單位:
單位:
法定代理人:
法定代理人:
委托代理人:
委托代理人:
電 話:
電 話:
開戶行:
戶 名:
帳 號:
卡 號:
郵 編:
郵 編:
簽訂時間:
承攬加工合同4
甲方: (委托方) ____________
乙方: (承攬方) ____________
經(jīng)甲乙雙方協(xié)議,就有關(guān)承攬加工事宜,擬結(jié)本合同,以茲雙方信守。
一、產(chǎn)品名稱及加工數(shù)量。
1、名稱:XXX水泥焊接軌道板。
2、數(shù)量:附加工圖紙36份,按圖紙數(shù)量要求加工。以上產(chǎn)品由甲方委托乙方才承攬加工。
二、相關(guān)事宜:
1、由甲方提供相應(yīng)產(chǎn)品的原材料至乙方指定加工場所。
2、乙方按產(chǎn)品圖紙規(guī)定要求進行加工,其產(chǎn)品質(zhì)量必須符合技術(shù)文件規(guī)定要求。
3、甲方委派質(zhì)檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質(zhì)疑問題。
4、乙方加工過程的切削余料由甲方回收。
5、產(chǎn)品出廠的運輸費用由乙方承擔,(甲方提供適當?shù)倪\輸車輛及司機,乙方承擔油料耗費及搬運事宜)
6、產(chǎn)品出廠前由甲方委派代表按圖紙規(guī)定要求全面驗收,其不合格損失由乙方承擔。
7、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。
三、時間要求:自甲方提供原材料之后起,乙方在30天內(nèi)全部按數(shù)完成該批產(chǎn)品加工合同,如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時,必須提前通知對方,協(xié)商解決。
四、加工費用:該項目合同總體加工費用20萬元,由甲方承擔增值稅務(wù),甲乙雙方不得中途變更。
五、付款方式:乙方交付產(chǎn)品后,甲方一次性付款 ,剩余作為質(zhì)量保證金至業(yè)主最終驗收合格后,甲方在一個月內(nèi)全部付清余額,如甲方違約,則按日向乙方支付2%的`違約金。
六、其他事宜:
1、本合同在履行過程中發(fā)生爭議時,由甲方協(xié)商解決,如雙方達不成協(xié)議,可提交仲裁機構(gòu)解決。
2、在合同中的未盡事宜,雙方可共同協(xié)商補充。
3、本合同自雙方簽定之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方:______ 蓋章:______簽約人:______ 職務(wù):______ 電話號碼:______
乙方: ______蓋章:______簽約人:______ 職務(wù):______ 電話號碼:______
時間:________年____月____日
承攬加工合同5
承攬方(甲方):xx定作方(乙方):xx
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。
第一條
甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費定作物名稱
型號
規(guī)格
質(zhì)量要求
計量單位
數(shù)量
加工費
單位
總價
第二條
加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱
完工時間
檢驗時間地點
檢驗標準與方法
包裝標準
包裝費承擔
第三條
加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱
交付時間
交付地點
運輸方法
運輸價款承擔
第四條
乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術(shù)資料材料名稱
型號
規(guī)格
質(zhì)量要求
計量單位
數(shù)量
單價
總價
圖紙、技術(shù)資料及交付時間
第五條
原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸材料名稱
交付時間
交付地點
交付數(shù)量
包裝要求
檢驗方法
運輸方法和運費承擔
第六條
加工費結(jié)算辦法與時間
第七條
乙方應(yīng)于xxxx年xx月xx日前向甲方交付定金xx元;乙方應(yīng)于xxxx年xx月xx日前向甲方交付預(yù)付款xx元。乙方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。甲方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。
第八條甲方的違約責任
1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意利用的,甲方應(yīng)當負責修理或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)整后,仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物,應(yīng)當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的xx‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值xx%的違約金。
6.由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當負責修理,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收。
第九條乙方的違約責任
1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值xx%的違約金。
3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點,應(yīng)承擔因此而多支出的費用。
第十條聲明及保證
(一)甲方:
1.甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
(二)乙方:
1.乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的'一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為xx年。
一方違反上述保密義務(wù)的,應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任并賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方,并應(yīng)在xx天內(nèi),提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第十三條通知
1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書面形式,可采用xx(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:xx。
3.一方變更通知或通訊地址,應(yīng)自變更之日起xx日內(nèi),以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應(yīng)責任。
第十四條爭議的處理
1.本合同受xx國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第xx種方式解決:
(1)提交xx仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設(shè),不應(yīng)影響本合同的解釋。
第十六條補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為xx年,自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。本合同正本一式xx份,雙方各執(zhí)xx份,具有同等法律效力;合同副本xx份,送xx留存一份。
承攬方(蓋章):xxxx定作方(蓋章):xxxx
法定代表人(簽字):xx法定代表人(簽字):xx
地址:xxxxxx地址:xxxxxx
xx年xx月xx日xx年xx月xx日
簽訂地點:xxxx簽訂地點:xxxx
承攬加工合同6
認立合同雙方:
承攬方:
定作方:
定作方委托承攬方加工長春——吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工 成品 編號 名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量
第二條 加工成品質(zhì)量要求:
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:
用定作方原材料完成工作。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對物品不得偷換。
1.原材料等物品交(提)日期計算,雙方協(xié)商。
第四條 技術(shù)資料、圖紙 由承攬方提供
承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當及時通知定作方;定作方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3.承攬方應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條 總價款為 合同簽訂后,訂作商付給承攬方 元(即總價款的 %),在加工量達到 %,定作方付給承攬方 元(即總價款的 %),在加工量全部完成時,在定作方驗收合格后支付給承攬方 元(即總價款的 %),預(yù)留 元作為質(zhì)保金一年后付清。 (價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當由雙方協(xié)商。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復(fù)或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點 交貨地點為長吉高速長春東出口一公里處,時間為簽訂合同之日起計算30日。
交提定作物期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結(jié)算方式及期限
第十一條 其它
(如: .根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的,應(yīng)當雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的.,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
第十二條 承攬方的違約責任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應(yīng)當向定作方償付違約金__元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__%(30-50%的幅度)或酬金總額的__%(30-50%幅度)違約金。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的,應(yīng)當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,在承方應(yīng)當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
十一、在承攬方制作的過程中發(fā)生的任何損害及由于工作過程中發(fā)生的事故由承攬方負責。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條xxx在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應(yīng)當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自__年__月__日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式__份,交__(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方: (蓋章) 承攬方: (蓋章)
代表人: (蓋章) 代表人: (蓋章)
地址: 地址:
電話: 電話:
開戶銀行: 開戶銀行:
帳號: 帳號:
年 月 日訂
承攬加工合同(二)
現(xiàn)有_________________單位將______________(地點或加工件全稱)交予___________加工。經(jīng)雙方友好協(xié)商,本著互惠互利、誠信、公平的原則特制定以下條款,望雙方遵守。
甲方:________________________
乙方:________________________
一、工程項目
1、工程名稱_____________________________________________
2、工程地點_____________________________________________
3、工程范圍_____________________________________________
4、工程期限自_____________至___________完工,共計_____天。(不可抗拒原因順延)
二、甲方在合同簽訂時要將所加工產(chǎn)品的成套圖紙交付乙方,以便乙方施工。乙方在受到圖紙后詳細查看后交由甲方簽字確認。乙方在看圖時不明確的地方有權(quán)向甲方要求圖紙的技術(shù)交底,甲方應(yīng)在一個工作日內(nèi)答復(fù)。不能答復(fù)的技術(shù)問題乙方有權(quán)停止施工。(所有加工產(chǎn)品圖紙及技術(shù)交底資料由雙方簽字后作為合同附件,同樣具備合同法律效應(yīng))
三、質(zhì)量要嚴格按照圖紙要求加工或有甲方技術(shù)交底資料加工。乙方不得擅自改動。不合格加工件由乙方負責。
四、加工產(chǎn)品交付地點________________________________。
五、加工產(chǎn)品(工程)總價人民幣____________________元整,大寫(________________________________元整)。(此金額不含稅金及其它費用。如有要求另行協(xié)商。)
六、付款方式__________________
1、合同簽訂時甲方支付乙方總價定金 _______________%。
2、乙方需要向甲方加工件所需原材料時,乙方向甲方提供材料訂購單或能材料訂購單據(jù)時支付乙方總價 _______________%。
3、加工件到達甲方指定地點時支付乙方總價__________%。
4、加工件安裝或交付時支付乙方總價________________%。
5、驗收合格后一次性支付加工件總額。
七、產(chǎn)品質(zhì)量保修期
1、玻璃_________________
2、鋼材_________________
3、鋁材_________________
4、油漆_________________
5、噴塑_________________
八、安全生產(chǎn)乙方必須認真貫徹有關(guān)安全施工的規(guī)章制度,服從甲方安
全管理人員及監(jiān)理人員的管理,嚴格遵守安全操作規(guī)程,施工中如因違反操作規(guī)程而發(fā)生傷亡事故其損失由乙方負責。
九、驗收:
甲方應(yīng)在乙方向甲方提交工程進度或竣工報告單七日內(nèi)組織驗收,七日內(nèi)不組織驗收,乙方可視工程全部合格,同時甲方履行合同后續(xù)責任,甲方不履行合同時乙方可對本合同工程隨意處理。
十、違約責任:合同簽訂后,不經(jīng)雙方協(xié)商同意,任何一方不得隨意變
更或解除本合同。如單方面解除合同,應(yīng)向?qū)Ψ劫r償對方損失。
乙方必須按照合同規(guī)定的時間內(nèi)按照合同質(zhì)量要求完成施工任務(wù)。逾期一天應(yīng)賠償甲方總價的5‰,提前按照同等獎勵。
十一、本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。如不能解決可在雙方屬地人民法院申請訴訟。
十二、本合同共___頁,附件共____頁,一式_____份,雙方各持份
本合同雙方簽字之日起生效,至工程結(jié)束、工程款付清后自行失效。
(本合同所有來往電子郵件作為本合同附件具有同等法律效力)。
甲方:(章) 乙方:(章)
電話: 電話:
電子郵箱: 電子郵箱:
開戶行: 開戶行:
________年______月_____日
承攬加工合同7
承攬方:以下簡稱甲方
定作方:以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求:
1,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。
2,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。
3,嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便。
4,甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據(jù)。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方于____年___月___日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應(yīng)當及時通知乙方;乙方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。
第五條工程價款:按核定價格單計算款元。
第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收。驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準,數(shù)量以合同規(guī)定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點:____年___月___日至月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續(xù)。
第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按元計算,共計元,全部費用由乙方負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按元計算,共計元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責。
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預(yù)付款元元)。甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還。
第十一條結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款。
第十二條甲方的違約責任
1,甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意利用的,甲方應(yīng)當負責修理或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2,甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的’,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
3,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4,甲方逾期交付定作物的,應(yīng)當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的償付違約金。
5,甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金。
6,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當負責修理,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收。
第十三條乙方的違約責任
1,乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失。
2,乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值%的違約金。
3,乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的.日期得以順延外,乙方應(yīng)當償付甲方因停工待料的損失。
4,乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
5,乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失。
6,乙方如變更交付定作物的地點,應(yīng)承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔違約責任。但甲方應(yīng)當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解,或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同于____年___月___日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價局,縣建設(shè)銀行各存一份。
甲方:____縣木具廠(蓋章)
代表人:(簽名)
地址:
電話:
開戶銀行:____縣支行營業(yè)所
帳號:
乙方:____縣百貨公司
代表人:
地址:
電話:
開戶銀行:____縣支行
帳號:
____年___月___日
承攬加工合同8
合同編號:_________
定作人:______簽訂地點:_________
承攬人:______簽訂時間:__年__月__日
第一條加工物、數(shù)量、報酬、交貨期限
加工物|規(guī)格|計量||報酬|交貨期限及數(shù)量
數(shù)量
名稱|型號|單位||單價|金額|合計
合計人民幣金額(大寫):
(注:空格如不夠用,可以另接)
第二條定作人提供的材料
材料|規(guī)格|計量
數(shù)量|質(zhì)量|提供日期|消耗定額
名稱|型號|單位
(注:空格如不夠用,可以另接)
第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的'期限:
第四條加工物的技術(shù)標準、質(zhì)量要求:
第五條承攬人對定作物質(zhì)量負責的期限及條件:
第六條加工物的包裝要求及費用負擔:
第七條定作人提供技術(shù)資料、圖紙的時間、辦法及保密要求:
第八條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,在____日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的____日內(nèi)答復(fù)。
第九條定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條加工物的交付方式及地點:
第十一條加工物的檢驗標準、方法、地點及期限:
第十二條報酬的結(jié)算方式及期限:
第十三條定作人在____年____月____日前交定金(大寫)_______________元。
第十四條本合同解除的條件:
第十五條定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置加工物。
第十六條違約責任:
第十七條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第____種方式解決:
(一)提交________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十八條其他約定事項:
定作人|承攬人|鑒(公)證意見:
定作人(章):承攬人(章):
住所:住所:
法定代表人:法定代表人:
居民身份證號碼:居民身份證號碼:
委托代理人:委托代理人:
電話:電話:
開戶銀行:開戶銀行:鑒(公)證機關(guān)(章)
賬號:賬號:經(jīng)辦人:
郵政編碼:郵政編碼:年月日
監(jiān)制部門:印制單位:
承攬加工合同9
(甲方)委托方:
(乙方)加工方:
根據(jù)中華人民共和國合同法和相關(guān)法律法規(guī),在平等的基礎(chǔ)上,經(jīng)雙方友好協(xié)商,甲方委托乙方就酒店的部分石材加工達成以下條款:
一、貨物概況及加工價格
1.1下表為本合同明細單價,具體加工規(guī)格及排版要求詳見采購單及乙方核實過的圖紙。數(shù)量按實際完成合格加工數(shù)量結(jié)算。
1.2在本合同執(zhí)行期間內(nèi),本合同約定的固定綜合單價均不做任何調(diào)整。1.3乙方需根據(jù)甲方采購單及乙方核實現(xiàn)場的附圖要求的規(guī)格和數(shù)量進行加工生產(chǎn),合同簽訂后3日內(nèi)乙方應(yīng)派技術(shù)人員到現(xiàn)場核實實際尺寸,制作施工圖。1.4結(jié)算總價=乙方實際加工合格的數(shù)量_約定單價。
1.5乙方接到甲方提貨通知后2日內(nèi)應(yīng)到甲方指定的地點提取大板到乙方工廠加工,并核對碼單與石材的實際數(shù)量簽字確認收料,原材料(大板)的加工消耗定額為不低于90%的出材率。
1.6由于乙方加工原因造成石材無法安裝的由乙方負責。
二、質(zhì)量標準
2.1加工尺寸偏差范圍等必須符合國家有關(guān)規(guī)范。
2.2乙方需對確認的石材排版圖(以現(xiàn)場實際核對后)加工生產(chǎn),并根據(jù)排版圖對所需石材紋路及色差進行排版并在每一件成品石材上貼上標簽。
三、交貨時間及地點
3.1交貨時間:以甲方書面通知時間為準。3.2交貨地點:3.3現(xiàn)場收貨聯(lián)系人:
四、包裝標準
4.1乙方為甲方提供足以保護石材的六面木箱包裝。
4.2交貨時,乙方應(yīng)在每組包裝柜外貼示包裝柜內(nèi)正確的貨物規(guī)格、數(shù)量、編號、使用部位,以便甲方清點貨物。
五、貨款支付
5.1乙方給甲方每交貨一批,經(jīng)甲方驗收合格后,則甲方支付該批次貨物的加工費的50%,全部加工完畢付至總結(jié)算款的80%,安裝完畢驗收無加工質(zhì)量問題后付清余款。
5.2結(jié)算時按乙方實際加工驗收合格的數(shù)量結(jié)算。
5.3乙方應(yīng)保證石材成品在裝車及運輸時是完好無損的。因乙方原因?qū)е率倪\至交貨地點若有破損的,乙方承擔責任和賠償費用。
5.4本合同所有款項均由甲方以匯款轉(zhuǎn)賬方式向乙方支付貨款,乙方在收取甲方每一筆貨款的'同時,開具同等金額的財務(wù)發(fā)票給甲方。乙方的收款單位是:戶名:賬號:
六、違約責任
6.1甲乙雙方簽訂合同后,乙方應(yīng)嚴格遵守合同約定的價格及時間供貨,甲方也應(yīng)按合同的約定辦理結(jié)算,支付乙方貨款給。
6.2乙方延遲交付成品的,每延遲一天,向甲方支付違約金為人民幣1000元/天,逾期5天,甲方有權(quán)解除合同,乙方應(yīng)退還已付款,并賠償甲方損失。7.3乙方對甲方提供的原材料不得擅自調(diào)換,如擅自調(diào)換的,甲方有權(quán)拒收,乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的'損失。
6.5乙方加工的成品尺寸不符合圖紙要求,乙方應(yīng)無償返工直到符合要求,并賠償由此給甲方造成的損失。
七、合同的變更與解除
7.1甲乙雙方協(xié)商一致,可以變更或者解除本合同。
7.2合同權(quán)利義務(wù)終止后,甲乙方都應(yīng)遵循誠實信用原則、履行通知、協(xié)助、保密等義務(wù)。
八、解決爭議的方式
8.1甲乙方應(yīng)友好協(xié)商。協(xié)商不成的,向甲方所在地人民法院起訴。
九、其他
9.1本合同未盡事宜,由甲乙雙方另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議。
9.2本合同一式四份,甲方兩份,乙方兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
9.3乙方應(yīng)提供營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、法人身份證、稅務(wù)登記證復(fù)印件。
9.4乙方保證其在本合同中的地址通訊方式準確無誤,甲方可按該地址直接送達與本合同相關(guān)的通知、函等所有資料,也可以郵寄送達,郵寄送達的,無論乙方是否簽收或拒簽,以甲方寄出時間起算,四日后均視為已送達。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
承攬加工合同10
甲方:________________
乙方:________________
依照《_____________》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關(guān)法律、法規(guī),在自愿、平等、公正的原則下,雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致,達成一致,特訂立本合同。
一、程概況
1、工程名稱:輕型鋼架棚
2、工程地點:________工業(yè)園區(qū),________塑料制品有限公司
二、工程承包范圍
1、面積:________________平方,附工程詳單,見-3
2、承包方式:甲方出資,乙方承包工、料(本鋼架棚所有材料允許誤差±0.3mm)含土建。
3、工程造價________________,總造價________________元。
4、付款方式:合同簽訂后甲方預(yù)付總造價________%,柱子立起再付________%,驗收后再付________%,剩余________%工程完成后一年內(nèi)全部付清。
5、土建工程結(jié)束后開始施工,________天交工。(備注:除不可抗拒外因素)。年內(nèi)保證維護正常使用。
6、在施工期間,乙方施工人員應(yīng)由乙方全部投入_____,如發(fā)生工傷事故等事宜,由乙方從_____金中解決,不足部分由乙方承擔,甲方概不負責。
7、甲方負責水、路兩通及其費用,負責外圍治安秩序,乙方負責按施工圖施工和保證工程質(zhì)量、工期與施工安全,乙方在施工期間,電費由乙方承擔,甲方負責協(xié)調(diào)。甲乙雙方應(yīng)履行合同義務(wù),如一方違約,應(yīng)向?qū)Ψ街Ц度f元的違約金。
本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份,合同自簽訂之日起,即可生效。
甲方:________________乙方:________________
________年________月________日
承攬加工合同11
承攬方:縣木具廠以下簡稱甲方
定作方:縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條加工成品
品名:____規(guī)格(長,寬,高):____單位:cm數(shù)量:____備注:____
玻璃柜臺:1304090件;塑料臺面柜臺:18010095件
其中不帶抽屜:10件
玻璃臺面柜臺:18010095件
棉布貨架:18040200件
大百貨電器貨架:18080200件
小百貨貨架:18050200件
第二條加工成品質(zhì)量要求:
一、材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。
二、用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。
三、嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便。
四、甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據(jù)。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應(yīng)當及時通知乙方;乙方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。
第五條工程價款:按核定價格單計算款25000元。
第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收。驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準,數(shù)量以合同規(guī)定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點:一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續(xù)。
第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,共計980元,全部費用由乙方負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按2元計算,共計490元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責。
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預(yù)付款20000元(貳萬元)。甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還。
第十一條結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款。
第十二條甲方的違約責任
一、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意利用的,甲方應(yīng)當負責修理或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
二、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的`,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
四、甲方逾期交付定作物的,應(yīng)當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。
五、甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。
六、由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當負責修理,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收。
第十三條乙方的違約責任
一、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失。
二、乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金。
三、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當償付甲方因停工待料的損失。
四、乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
五、乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失。
六、乙方如變更交付定作物的地點,應(yīng)承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔違約責任。但甲方應(yīng)當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解,或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價局,縣建設(shè)銀行各存一份。
甲方:(蓋章)
代表人:
地址:
電話:
開戶銀行:
帳號:
乙方:
代表人:
地址:
電話:
開戶銀行:
帳號:
日期:___________
承攬加工合同12
定作方:_______________(簡稱甲方)
營業(yè)執(zhí)照號碼:_____________________
承攬方:_______________(簡稱乙方)
營業(yè)執(zhí)照號碼:_____________________
根據(jù)《加工承攬合同條例》有關(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守:
品名或項目
規(guī)格、型號單位數(shù)量單價價款或酬金元金額:仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分
一、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法:________________________
二、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:________________________
三、履行的期限、地點和方式:_________________________
四、驗收標準和方法:_________________________
五、結(jié)算方式:_________________________
六、違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔違約責任。
1.承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____ %的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
2.定作方的違約責任:中途變更定作物的`數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
七、雙方約定的其它條款:________________
八、以上條款如有未盡事宜,應(yīng)以書面協(xié)議,作為附件。
九、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛,雙方應(yīng)及時協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方都可以向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
十、本合同一式________份,正本雙方各執(zhí)___________份,副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限:從雙方簽章之日起到________年________月________日止。
十二、本合同簽訂日期:________年________月________日
定作方:________________
代表:__________________
開戶銀行:______________
帳號:__________________
承攬方:________________
代表:__________________
開戶銀行:______________
帳號:__________________
_______年______月_____日
承攬加工合同13
承攬方(甲方):xx
定作方(乙方):xx
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費
定作物名稱:xx
型號:xx
規(guī)格:xx
質(zhì)量要求:xx
計量單位:xx
數(shù)量:xx
加工費:xx
單位總價:xx
第二條、加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱完工時間檢驗時間地點檢驗標準與方法包裝標準包裝費承擔。
第三條、加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱交付時間交付地點運輸方法運輸價款承擔。
第四條、乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術(shù)資料。
材料名稱:xx
型號:xx
規(guī)格:xx
質(zhì)量要求:xx
計量單位:xx
數(shù)量:xx
單價:xx
總價:xx
圖紙、技:xx
術(shù)資料及:xx
交付時間:xx
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸
材料名稱:xx
交付時間:xx
交付地點:xx
交付數(shù)量:xx
包裝要求:xx
檢驗方法:xx
運輸方法:xx
運費承擔:
第六條加工費結(jié)算辦法與時間xx。
第七條乙方應(yīng)于xx年xx月xx日前向甲方交付定金xx元;乙方應(yīng)于xx年xx月xx日前向甲方交付預(yù)付款xx元。乙方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。甲方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。
第八條甲方的違約責任
1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意利用的,甲方應(yīng)當負責修理或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)整后,仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物,應(yīng)當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的xx‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值xx%的違約金。
6.由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當負責修理,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收。
第九條乙方的違約責任
1.乙方如中途變更定作物的.數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值xx%的違約金。
3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點,應(yīng)承擔因此而多支出的費用。
第十條聲明及保證
(一)甲方:
1.甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行
為。
4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
(二)乙方:
1.乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為xx年。一方違反上述保密義務(wù)的,應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任并賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方,并應(yīng)在xx天內(nèi),提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第十三條通知
1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書面形式,可采用xx(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:xx。
3.一方變更通知或通訊地址,應(yīng)自變更之日起xx日內(nèi),以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應(yīng)責任。
第十四條爭議的處理
1.本合同受xx國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第xx種方式解決:
(1)提交xx仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設(shè),不應(yīng)影響本合同的解釋。
第十六條補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為xx年,自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。本合同正本一式xx份,雙方各執(zhí)xx份,具有同等法律效力;合同副本xx份,送xx留存一份。
承攬方(蓋章):xx定作方(蓋章):xx
法定代表人(簽字):xx法定代表人(簽字):xx
地址:xx地址:xx
xx年xx月xx日xx年xx月xx日
簽訂地點:xx簽訂地點:xx
承攬加工合同14
定作方:_______(簡稱甲方)
承攬方:_______(簡稱乙方)
經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守。
定做產(chǎn)品:
品名___________
規(guī)格型號___________
單位___________
數(shù)量___________
單價___________
價款或酬金___________
1.產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法:
2.原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:
3.履行的期限、地點和方式:
4.驗收標準和方法:
5.結(jié)算方式:
6.違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔違約責任。
(1)承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值____%或酬金總額____的違約金。
(2)定作方的違約責任:中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計等,賠償承攬方因此造成的.損失,中途解除合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部分價款總值____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部
分酬金____%的違約金。
7.雙方約定的其它條款:
8.以上條款如有未盡事宜,應(yīng)以書面協(xié)議,作為附件。
9.本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛,雙方應(yīng)及時協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方都 可以向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
10.本合同一式____份,正本雙方各執(zhí)____份。
11.本合同有效期限:從雙方簽署之日起到____年____月____日止。
12.本合同簽訂日期:____年____月____日
定作方:____ 承攬方:____
法定代表人:____ 法定代表人:____
____年____月____日
承攬加工合同15
合同編號:______________
發(fā)包方:______(以下簡稱甲方)
承包方:______________(以下簡稱乙方)
根據(jù)《_____》以及我國現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī),按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方書架制作、油漆的加工與安裝,此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則,訂立如下合同條款:
第一條:標的
乙方承攬甲方所需書架制作、油漆的加工與安裝合同標的額暫定為:298345.8元。最終標的以______縣財政局預(yù)(決)算審查中心決算價為最終標的。
第二條:制作書架的數(shù)量、規(guī)格、價格(價款單位:每個/人民幣______元)計取
注:整個承攬加工合同按每個書架的單價為結(jié)算價,該結(jié)算價格含:包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關(guān)的稅費。
第三條:加工制作與安裝的要求
1、書架安裝后穩(wěn)定、可靠,空間利用充分。
2、使用材料:所有材料須按甲方要求的規(guī)格進行多家比選采購,且有材料合格證書。
3、規(guī)格:圖書館鋼制雙柱雙面書架,規(guī)格型號:____,_____年______月______日前全部交貨。
②、交貨地點:乙方負責送到甲方指定的安裝位置,并安裝完畢。
③、包裝運輸:乙方在交貨時,應(yīng)對成品進行包裝,并保證書架在運輸過程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。
第六條書架安裝及驗收與售后服務(wù)
①、乙方對制作的`書架進行安裝;
②、經(jīng)乙方安裝的書架,必須經(jīng)甲方驗收,遇有驗收不合格的,乙方應(yīng)在日內(nèi)予以整改,不予整改、或兩次整改不合格的,甲方按該書架價值扣除%做為另行維修費用,并不返還乙方(按雙方預(yù)定的標準和技術(shù)要求驗收);
④、乙方承諾對甲方使用的書架進行終身維護。
第七條:結(jié)算方式、期限及安裝費用
①、甲、乙雙方簽訂的合同生效后5日內(nèi),甲方應(yīng)向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30%的預(yù)付款。
②、乙方交貨后5日內(nèi),甲方再向乙方帳戶撥付合同標的額30%的價款,累積達到合同標的額的60%。
③、乙方按期安裝完畢,并經(jīng)甲方驗收合格后5日內(nèi),甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30%的價款,累積達到合同標的額的90%。
④、剩余的合同標的額______%價款,作為乙方向甲方預(yù)留的質(zhì)量保證金,一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題,甲方主動將乙方剩余的質(zhì)量保證金,一次性撥付乙方。
第八條:甲方違約責任
①、甲方在乙方為其制作書架期間隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收,甲方支付乙方合同的標的額______%的違約金;
②、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應(yīng)向乙方支______%%的違約金。
第九條:乙方違約責任
①、乙方未按甲方的質(zhì)量要求,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質(zhì)論價外,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除2%違約金;
②、乙方不得以任何方式轉(zhuǎn)包或分包,如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包,甲方有權(quán)終止合同,由此造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔;
③、乙方未按合同要求的時間交付書架,每逾期一天,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除______%的違約金。
第十條:糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第2種方式,作為本合同爭議的解決方式。
①、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,提交______委員會仲裁;
②、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
第十一條:附則
①、本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
②、合同執(zhí)行過程中甲、乙雙方對具體制作書架數(shù)量有變更的以書面文字通知為準,口頭通知無效,書架規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后,作出補充條款為準,補充條款與本合同具有同等效力。
發(fā)包方(全稱)______________(蓋章)承包方(全稱)______________(蓋章)
經(jīng)辦人:______________經(jīng)辦人:______________
單位地址:______________單位地址:______________
開戶銀行:______________開戶銀行:______________
賬號:______________賬號:______________
電話:______________電話:______________
傳真:______________傳真:______________
郵政編碼:______________郵政編碼:______________
_______年_______月_______日____年____月____日
【承攬加工合同】相關(guān)文章:
承攬加工合同07-01
(精選)承攬加工合同07-15
關(guān)于承攬加工合同03-31
承攬加工合同(精品)07-15
承攬加工合同[精品]07-15
[推薦]承攬加工合同07-15
(優(yōu)秀)承攬加工合同07-15
報刊亭承攬加工合同03-16
加工承攬合同書04-08
承攬加工合同15篇07-02