加工承攬合同【薦】

　　在不斷進步的社會中，合同對我們的約束力越來越不可忽視，簽訂合同也是最有效的法律依據之一。相信很多朋友都對擬合同感到非常苦惱吧，下面是小編幫大家整理的加工承攬合同，僅供參考，大家一起來看看吧。

加工承攬合同1

　　定作方：

　　合同編號：

　　簽訂地點：

　　承攬方：

　　簽訂時間：

　　一、加工標的

　　貨物名稱型號面料顏色單位數量單價總金額交貨地點及期限

　　交期：

　　出口國：

　　合計人民幣（大寫）按實際金額結算 單價含線 稅 封箱帶

　　二、定作方提供材料（若定作方提供材料，則必須填寫）

　　材料質量數量提供日期消耗定額

　　面料.里料一等按定單數量到位按實際排版單耗

　　三、承攬方應當在收到定做人提供的材料后應立即組織人員依據行業標準進行檢驗，提出異議期限為7天；定作方委托承攬方采購面料、里料、輔料的，承攬方對所采購物品的質量負責，應該得到定作方的書面確認方可開裁。

　　四、加工物品的技術標準及質量以定作方指示書、確認樣的要求為準。物品加工其他特別質量要求：按相應的出口產品的檢驗標準和SN/T1649 的標準驗收。

　　五、承攬方發現定作方提供的圖紙、技術要求不合理的，應在3日內向定作方提出書面異議，否則由此造成的損失由承攬方負責，定作方應在收到書面異議后的7日內答復。

　　六、加工物品的`包裝按定作方的要求。

　　七、未經定作方書面同意，承攬方不得擅自將合同所約定的定作任務或部分定作任務轉移給第三方完成，否則將構成違約，定作方有權隨時解除合同，給定作方造成的損失由承攬方賠償。

　　八、承攬方負責將定作物品送至定作方指定的地點。（定做方自提）。

　　九、承攬方應該在貨物生產完成后、出運前組織進行驗收，驗收標準為客戶最終確認樣及確認意見標準。由于承攬方逾期交貨、貨物的質量問題等原因引起的索賠和其他責任由承攬方承擔（包括但不限于：客戶索賠、因交貨期推遲而引起的空運費等）。

　　十一、付款方式：內部結算。

　　十二、其他約定事項：

　　1、在加工制作期間，定做方有權隨時進入承攬方的工作現場進行必要的監督檢查，

　　2、雙方對質量標準確認以封樣為準，雙方各保留封樣，由承攬方無償提供。

　　3、若由定作方提供原材料的，加工任務完成后，承攬方必須將剩余面料、二等衣服等送達到定作方指定地點。

　　4、用料按定作方要求，超出不允許裁剪，按最省的排料。

　　5、最終產品質量必須通過定作方驗收，由于承攬方原因造成定作方二次加工、二次出運和退貨索賠等一切損失均由承攬方承擔。

　　十三、違約責任：任何一方違約的應承擔違約責任，除應承擔因違約給非違約方造成的一切損失外還應賠付合同價款30%的違約金。

　　十四、如有糾紛，雙方協商解決，協商不成，任何一方均可向定做方所在地法院起訴。

　　十五、未盡事項雙方協議解決。

　　定做方：

　　代表人：

　　時 間：

　　承攬方 ：

　　代表人 ：

　　時 間 ：

加工承攬合同2

　　承攬方(甲方)：xx

　　定作方(乙方)：xx

　　甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。

　　第一條甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費

　　定作物名稱：xx

　　型號：xx

　　規格：xx

　　質量要求：xx

　　計量單位：xx

　　數量：xx

　　加工費：xx

　　單位總價：xx

　　第二條、加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱完工時間檢驗時間地點檢驗標準與方法包裝標準包裝費承擔。

　　第三條、加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱交付時間交付地點運輸方法運輸價款承擔。

　　第四條、乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料。

　　材料名稱：xx

　　型號：xx

　　規格：xx

　　質量要求：xx

　　計量單位：xx

　　數量：xx

　　單價：xx

　　總價：xx

　　圖紙、技：xx

　　術資料及：xx

　　交付時間：xx

　　第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸

　　材料名稱：xx

　　交付時間：xx

　　交付地點：xx

　　交付數量：xx

　　包裝要求：xx

　　檢驗方法：xx

　　運輸方法：xx

　　運費承擔：

　　第六條加工費結算辦法與時間xx。

　　第七條乙方應于xx年xx月xx日前向甲方交付定金xx元;乙方應于xx年xx月xx日前向甲方交付預付款xx元。乙方不履行合同的，無權請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。

　　第八條甲方的違約責任

　　1.甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調整后，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

　　2.甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

　　3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

　　4.甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的xx‰償付違約金。

　　5.甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值xx%的違約金。

　　6.由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。

　　第九條乙方的違約責任

　　1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　2.乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值xx%的違約金。

　　3.乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

　　4.乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。

　　5.乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　6.乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。

　　第十條聲明及保證

　　(一)甲方：

　　1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

　　2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

　　3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行

　　為。

　　4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　(二)乙方：

　　1.乙方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

　　2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

　　3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　第十一條保密

　　雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為xx年。一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。

　　第十二條不可抗力

　　本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在xx天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的'書面資料，雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。

　　第十三條通知

　　1.根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用xx(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

　　2.各方通訊地址如下：xx。

　　3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起xx日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

　　第十四條爭議的處理

　　1.本合同受xx國法律管轄并按其進行解釋。

　　2.本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第xx種方式解決：

　　(1)提交xx仲裁委員會仲裁;

　　(2)依法向人民法院起訴。

　　第十五條解釋

　　本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。

　　第十六條補充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第十七條合同效力

　　本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為xx年，自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。本合同正本一式xx份，雙方各執xx份，具有同等法律效力;合同副本xx份，送xx留存一份。

　　承攬方(蓋章)：xx定作方(蓋章)：xx

　　法定代表人(簽字)：xx法定代表人(簽字)：xx

　　地址：xx地址：xx

　　xx年xx月xx日xx年xx月xx日

　　簽訂地點：xx簽訂地點：xx

加工承攬合同3

　　承 攬 方：____________________________________

　　法定代表人：____________ 職務：____________

　　地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

　　定 作 方：____________________________________

　　法定代表人：____________ 職務：____________

　　地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

　　定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條 加工成品__________________________________________

　　第二條 加工成品質量要求________________________________________________

　　第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量

　　1、(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　2、(用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3、交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。

　　第四條 技術資料、圖紙提供辦法

　　1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

　　3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

　　第五條 價款或酬金

　　價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

　　第六條 驗收標準和方法

　　1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條 交貨的時間和地點

　　1、交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

　　2、交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　第八條 包裝要求及費用負擔__________________________________________________________

　　第九條 運輸辦法及費用負擔__________________________________________________________

　　第十條 結算方式及期限__________________________________________________________

　　第十一條 其他約定__________________________________________________________

　　第十二條 承攬方的違約責任

　　1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

　　3、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規定的，應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的`____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。

　　6、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

　　7、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

　　9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

　　10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條 定作方的違約責任

　　1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。 2、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。

　　3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　4、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　5、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　7、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條 不可抗力

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條 糾紛的處理

　　加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成按( )項處理：

　　1.向仲裁機關申請仲裁;

　　2.向人民法院起訴。

　　本合同自____ 年____ 月____ 日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份，交____________(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

　　定作方：________________________ 承攬方：________________________

　　代表人：________________________ 代表人：________________________

　　____年____月____日 ____年____月____日

加工承攬合同4

　　合同編號：

　　甲方（定作方）： 嘉潤公司

　　乙方（承攬方）：

　　鑒于：為滿足客戶訂單需求，甲方大量需要指定型號 產品；乙方系

　　專業 產品生產商。根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的

　　規定,甲乙雙方本著誠實信用、互惠互利的原則,經充分協商一致,訂立本合同。

　　第一條 定作物情況：

　　1.1 品名：（應填寫定作物的正式名稱，不可用其簡稱或俗名代替 ）

　　1.2 規格：（應寫明定作物具體的規格型號，技術要求復雜或特殊的，可以

　　寫明按照甲方提供的技術圖紙定做，并將技術圖紙作為合同附件）

　　1.3 數量：（具體寫明定作物的數量，并注明單位 ）

　　1.4 備注：（如無內容，在空格處劃線）

　　第二條 合同價款

　　2.1 合同價款總額：（應以大、小寫兩種形式填寫，并注明幣種）

　　2.2 付款方式：（應詳細寫明是分期付款還是一次性付款或月結等其他方式，

　　建議貨到付款，以作為產品質量責任的牽制）

　　2.3 付款時間：（寫明年、月、日）

　　第三條 加工成品質量要求及技術標準：

　　3.1 質量要求：（應明確填寫要達到的質量標準是國標還是行業標準或者甲

　　方具體要求，必須要寫全稱）

　　3.2 技術標準：（技術標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物

　　理化學參數）

　　3.3 以封存樣品為質量標準的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。

　　第四條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量

　　4.1 用乙方原材料完成工作的,甲方有權對原材料進行檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質量時,甲方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　4.2 用甲方原材料完成工作的,甲方按下表標準提供：

　　（注：如空格不夠用，可以另設合同附件，寫明見合同附件二）

　　4.3 甲方于 年 月 日之前提供原材料。

　　4.4乙方收到甲方提供的原材料之日起 日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到后 日內通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件，否則甲方有權解除本合同，乙方承擔相應的賠償責任。

　　第五條 技術資料、圖紙的提供和保密

　　5.1 甲方負責提供技術資料和圖紙。

　　5.2乙方在依照甲方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術資料要求不合理,應當及時通知甲方,甲方應當在接到通知之日起3日內回復并提出修改意見。甲方未答復,乙方有權停止工作,并及時通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。

　　5.3甲方要求對承攬物的技術性嚴格保密,乙方應當嚴格遵守,未經甲方許可不得留存技術資料和復制品。乙方不得擅自披露、使用甲方技術資料和圖紙、制造再現甲方技術的器材、取走與甲方技術有關的物件；不得直接或間接地向任何第三人故意或過失泄露甲方技術資料、圖紙或技術；不得允許(出借、贈與、出租、轉讓等處分甲方技術的行為皆屬于“允許”)或協助任何第三人使用甲方的技術資料、圖紙或技術；不得復制或公開包含甲方技術資料、圖紙或技術的文件或文件副本；未經許可不得超出工作范圍使用甲方的技術資料、圖紙或技術；不得將甲方的技術資料、圖紙或技術用于自身技術、設備的升級或研發。

　　第六條 驗收標準和方法

　　6.1 驗收標準：（寫明是以國家標準、行業標準或封樣或乙方技術圖紙標準進行驗收）

　　6.2 驗收方法：（寫明全部或抽樣驗收的方法）

　　6.3 甲方驗收乙方所完成定作物的時間：（寫明具體時間年、月、日）

　　6.4 甲方驗收乙方所完成定作物的地點：（寫明詳細地址）

　　6.5 驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明。

　　6.6 對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物,在使用后 日內發現質量缺陷，甲方有權要求退還。

　　6.7 雙方就定作物的質量在檢驗中發生爭議時,以質量監督檢驗機構提供檢驗證明為準。質量檢驗機構由雙方共同指定，費用由乙方墊付，由主張未被檢驗證明支持者最終承擔。

　　第七條 交（提）定作物的時間和地點

　　7.1 雙方約定由甲方自提定作物

　　7.1.1 自提定作物的時間： （寫明年、月、日）

　　7.1.2 自提定作物的地點： （寫明詳細地址不可省略）

　　7.2 雙方約定由乙方送交定作物

　　7.2.1 送交定作物的時間： （如選擇了7.1，則在空格處劃線）

　　7.2.2 送交定作物的地點： （如選擇了7.1，則在空格處劃線）

　　7.3 任何一方要求提前或延期交（提）定作物,應當事先與對方達成協議，所達成的協議與本合同有同等的法律效力。

　　7.4 交（提）定作物日期的計算：乙方自備運輸工具送交定作物的,以甲方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的,以乙方通知的提取日期為準,但乙方在發出提取定作物的通知中,必須留給甲方以必要的途中時間。

　　第八條 包裝要求及費用負擔：

　　8.1 包裝要求：（應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質、包裝的大小尺寸等）

　　8.2 費用負擔：（寫明包裝費用由哪方承擔 ）

　　第九條 運輸方式及費用負擔

　　9.1 定作物的運輸方式： （寫明是汽車、火車、水運或其他方式）

　　9.2 運輸費用由 （如無內容，在空格處劃線）承擔。

　　第十條 定作物的保修

　　10.1 定作物保修期：（如保修期從何時起到何時止 ） 10.2 在保修期內乙方免費提供保修服務。

　　第十一條 定金及預付款

　　11.1 甲方向乙方交付定金的'數額：（大、小寫兩種形式填寫） 11.2 甲方向乙方交付定金的時間：（寫明年、月、日） 11.3 甲方向乙方交付預付款的數額：（大、小寫兩種形式填寫） 11.4 甲方向乙方交付預付款的時間：（寫明年、月、日） 第十二條 乙方的違約責任：

　　12.1 未按合同約定的質量交付定作物,若甲方同意接受的,應當按質論價；不同意接受的,應當負責修理或調換，并承擔 元/每件的違約金。經過修理或調換后,仍不符合合同約定的質量標準,甲方有權拒收,由此造成的損失（包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等）由乙方賠償。

　　12.2 未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用和延期交貨責任。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的，由乙方賠償損失。

　　12.3 逾期交付定作物,應當向甲方支付未交定作物總價的 %違約金。延期交貨超過 日的，甲方有權解除合同，由此造成的損失（包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等）由乙方賠償。

　　12.4 由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、

　　滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。乙方擅自調換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求完成,并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條 甲方的違約責任：

　　13.1 超過合同約定日期付款，甲方應向乙方支付定作物總價 ‰的違約金。

　　13.2 無故拒絕接收定作物,賠償因此給乙方造成的損失。

　　13.3 變更交付定作物地點或接收單位（人）時,承擔因此多支出的費用。 13.4 其它違約責任： （如無內容，在空格處劃線） 第十四條 爭議的解決方式

　　本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決。如果雙方不能協商一致時,選擇以下第（只需填寫一或者二）種方式解決：

　　（一）向（具體寫明仲裁委員會的確切名稱，如：不能將“深圳仲裁委員會”寫為“北京市仲裁委員會”）仲裁委員會申請仲裁。

　　（二）向（根據有利于我方的原則，在甲方或乙方住所地、合同簽訂地、合同履行地的基層法院中選擇其一）人民法院起訴。

　　第十五條 本合同簽訂地點 （應詳細填寫合同簽訂的地點，如：深圳市xx區）

　　第十六條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，本合同一式 份，雙方各執 份。

　　以下無合同正文。

　　甲方（章）： 乙方（章）：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　地址： 地址：

　　電話： 電話：

加工承攬合同5

　　訂立合同雙方：

　　承攬方：_________縣木具廠以下簡稱甲方

　　定作方：_________縣百貨公司以下簡稱乙方

　　甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條加工成品

　　第二條加工成品質量要求：

　　一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。

　　二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。

　　三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。

　　四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。

　　第三條原材料由甲方提供。

　　第四條圖紙由乙方于年月日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。

　　第五條工程價款：按核定價格單計算款元。

　　第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明。

　　第七條交貨的時間和地點：年月日至月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續。

　　第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按元計算，共計元，全部費用由乙方負擔。

　　第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按元計算，共計元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。

　　第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款元元）。甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。

　　第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款。

　　第十二條甲方的違約責任

　　一，甲方如未按合同規定的.質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

　　二，甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

　　三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

　　四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的償付違約金。

　　五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金。

　　六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。

　　第十三條乙方的違約責任

　　一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值%的違約金。

　　三，乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

　　四，乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。

　　五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。

　　第十五條本合同發生糾紛時，雙方協商解決；協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同于年月日經公證生效，合同履行完畢即失效。

　　本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份。

　　甲方：_______縣木具廠（蓋章）

　　代表人：（簽名）_______

　　地址：_______

　　電話：_______

　　開戶銀行：_______縣支行營業所

　　帳號：_______

　　乙方：_______縣百貨公司

　　代表人：_______

　　地址：_______

　　電話：_______

　　開戶銀行：_______縣支行

　　帳號：_______

　　_______年_______月_______日

加工承攬合同6

　　定作方(甲方)：

　　承攬方(乙方)：

　　甲方委托乙方加工下列產品，經雙方協商，特訂立本合同：簽訂時間：20xx年4月x日

　　第三條、交(提)貨地點、時間：簽訂合同后，20天內鋼架進場，總工期50天。

　　第四條、提貨方式：由乙方負責。

　　第五條、加工成品的檢驗期限、地點、方法：甲方在乙方公司內提貨時檢驗加工成品的'質量、規格、數量等，如有異議應于提貨后兩天內以書面方式通知乙方，內在質量異議應在1個月內以書面方式提出，否則視為沒有異議。

　　第六條、付款方式及期限：甲方應于本合同生效后，一天后向乙方預付預付款計：30萬元，主鋼架到場后3天內支付70萬，主鋼架和檁條全部安裝完畢后3天內支付60萬，彩板安裝完畢后5天內支付余款，(余款安實際發生量結算計算)。否則甲方承擔違約責任。合同標地物所有權自甲方貨款全額交付時起轉移給甲方，若甲方未履行完支付價款義務時，合同標地物的所有權歸乙方所有。預付款沖抵最后一筆貨款。

　　第七條、違約責任：

　　1、乙方逾期提供加工成品，應賠償給甲方造成的直接經濟損失，甲方逾期提貨或不按合同約定按時付款，應承擔相應貨款每日1%的違約金。

　　2、逾期拾日視為拒提(退貨)，應承擔拒提部分相應貨物價款30%的違約金。逾期提貨時，市場原材料若發生價格漲價，甲方當按漲價后價格執行。

　　3、雙方有其他違約行為，給對方造成損失的，應承擔賠償責任。

　　4、如遇下雪、下雨、風沙、停電、戰爭、運輸中斷，交通管制及原材料在新疆市場上無法采購到等不可抗拒因素時交貨期限順延。

　　5、甲乙雙方在正式開始履行合同義務時，如果原材料價格發生變化，甲乙雙方按原材料漲價或降價的比例對合同單價協商解決。

　　第八條、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章生效。甲方按合同約定交付預付款后，乙方開始履行合同義務。

　　第九條、雙方發生糾紛可協商解決。

　　單位名稱(章)單位名稱(章)

　　單位地址：單位地址：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　 年 月 日

加工承攬合同7

　　承攬方：_______________________身份證號：_______________________電話：_______________________

　　定作方：珠海市錦宏盈星家具有限公司身份證號：_______________________電話: 0756-3897556

　　錦宏公司（定作方）委托承攬方加工家具一批，現經雙方充分協商，本著自愿公正、互利共贏的原則，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條：加工產品及工價（見產品清單）

　　第二條：加工產品質量要求（依照定作方公司品質部要求）

　　第三條：資料、圖紙提供辦法

　　1、承攬方在依照定作方公司的要求進行工作期間，發現定作方公司提供的圖紙或技術要求不完善，應當及時通知定作方公司品質部人員，定作方品質部應即時回復并提出修改意見。

　　2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

　　3、定作方公司生產部應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

　　第四條：工資

　　依照定作方公司生產排單上標明的的`工價結賬（有特殊約定的除外）。

　　第五條：驗收標準和方法

　　依照定作方公司品質部要求驗收。

　　第六條：交貨時間和地點

　　依照定作方公司的排產日期交貨。交貨地點為定作方公司倉庫，嚴格依照定作方交貨流程入庫，即承攬方所制作的成品均需定作方公司品質部檢查驗收并簽名確認方可生效。

　　第七條：結算方式及期限

　　按定作方品質部驗收合格的產品數據結賬（平時借支除外）。

　　第八條：其他約定

　　1、合同期間，承攬方必須嚴格遵守定作方公司各項管理規定，不得違反，否則定作方公司有權依照公司規定實施管理和處理。

　　2、承攬方要嚴格按照行業操作規定和定作方公司的安全管理規定操作，以杜絕一切安全事故的發生，合同期內，承攬方承諾出現任何安全事故均由承攬方自行負責，與定作方公司無關。

　　第九條：承攬方的違約責任

　　1、承攬方未按合同規定（生產排產單）的時間和質量標準交付產品的，承擔逾期交付的責任；產品質量不達標的要進行返工處理（返工費用由承攬方自行負責），經過返工后仍不符合合同規定或品質要求的，定作方公司有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2、承攬方交付產品或完成產品的數量少于合同（訂單）規定，應當向定作方提出報損及申請補料。定作方公司有權要求承攬方承擔補料責任；

　　3、承攬方無論何種因素不得延期交付產品（定作方公司欠料所致除外），不得延期．否則定作方公司有權追究因延期所造成的一切損失；

　　4、合同期間，若承攬方單方中止合同，必須提前一個月向定作方公司書面申請并得到定作方公司同意并完成加工中的全部工作后方可生效。若承攬方單方中途廢止合同的，視為承攬方單方違約，為此，承攬方承諾并兌現全額陪償定作方公司一切損失。

　　第十條：定作方公司的責任

　　1、提供承攬方的訂單、工作場所，機器設備和材料、部份工具等；

　　2、提供承攬方合同期免費住宿，水電費承攬方按實際使用自行負責；

　　3、合同期間免費提供承攬方午餐和晚餐；

　　第十一條：糾紛的處理

　　合同期間，若加工承攬合同雙方發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時報請當地司法主管部門依法處理。

　　本合同自20___年5月9日起生效，合同履行（或工程）完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；

　　定作方（代表人）：________________________

　　簽訂地點：_______________________日期：年____月____日

　　承攬方（代表人）：________________________

　　簽訂地點：_______________________日期：年____月____日

加工承攬合同8

　　甲方: （委托方）

　　乙方: （承攬方）

　　經甲乙雙方協議，就有關承攬加工事宜，擬結本合同，以茲雙方信守。

　　一、產品名稱及加工數量。

　　1、名稱：不銹鋼水泥焊接軌道板。

　　2、數量：附加工圖紙36份，按圖紙數量要求加工。

　　以上產品由甲方委托乙方才承攬加工。

　　二、相關事宜:

　　1、由甲方提供相應產品的原材料至乙方指定加工場所。

　　2、乙方按產品圖紙規定要求進行加工，其產品質量必須符合技術文件規定要求。

　　3、甲方委派質檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質疑問題。

　　4、乙方加工過程的切削余料由甲方回收。

　　5、產品出廠的運輸費用由乙方承擔，（甲方提供適當的'運輸車輛及司機，乙方承擔油料耗費及搬運事宜）

　　6、產品出廠前由甲方委派代表按圖紙規定要求全面驗收，其不合格損失由乙方承擔。

　　7、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。

　　三、時間要求：

　　自甲方提供原材料之后起，乙方在30天內全部按數完成該批產品加工合同，如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時，必須提前通知對方，協商解決。

　　四、加工費用：

　　該項目合同總體加工費用20萬元，由甲方承擔增值稅務，甲乙雙方不得中途變更。

　　五、付款方式：

　　乙方交付產品后，甲方一次性付款 ，剩余作為質量保證金至業主最終驗收合格后，甲方在一個月內全部付清余額，如甲方違約，則按日向乙方支付2%的違約金。

　　六、其他事宜：

　　1、本合同在履行過程中發生爭議時，由甲方協商解決，如雙方達不成協議，可提交仲裁機構解決。

　　2、在合同中的未盡事宜，雙方可共同協商補充。

　　3、本合同自雙方簽定之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執一份。

　　甲方： 蓋章：

　　簽約人： 職務： 電話號碼：

　　已方： 蓋章:

　　簽約人： 職務： 電話號碼：

　　時間： 年 月 日

加工承攬合同9

　　承攬方：_________ 地址：_______ 郵編：__________ 電話：_________ 法定代表人：____________ 職務：____________

　　定作方：_________ 地址：_______ 郵編：__________ 電話：_________ 法定代表人：____________ 職務：____________

　　定作方委托承攬方加工_________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品：

　　第二條加工成品質量要求:________________________________________________

　　第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量：

　　1．用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。

　　2．用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3．原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規定執行。)

　　第四條技術資料，圖紙提供辦法：

　　1．承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2．承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。

　　3．定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。)

　　第五條價款或酬金：

　　價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

　　第六條驗收標準和方法：

　　1．按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2．定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的.定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3．當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條交(提)貨的時間和地點：

　　1．交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

　　2．交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　第八條包裝要求及費用負擔：_____________________________________

　　第九條運輸辦法及費用負擔：_____________________________________

　　第十條結算方式及期限：_________________________________________

　　第十一條其他：

　　1．根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。

　　2．根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。

　　第十二條承攬方的違約責任：

　　1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

　　3、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

　　4、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金_________元；(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_________％(10％--30％幅度)或酬金總額的_________％(20％--60％幅度)違約金。

　　6、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。

　　7、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

　　9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。

　　10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條定作方的違約責任：

　　1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　2、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的_________％(10％--30％幅度)的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的_________％(20％---60％的幅度)違約金。

　　3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　4、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　5、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　7、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任；在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理：

　　加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　第十六條本合同自_________年_________月_________日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式 _________份，交_________(如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。

　　定作方(蓋章)：_________承攬方(蓋章)：_________

　　代表人(簽字)：_________代表人(簽字)：_________

　　地址：_________地址：_________

　　電話：_________電話：_________

　　開戶銀行：_________開戶銀行：_________

　　帳號：_________帳號：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

加工承攬合同10

　　甲方: (以下簡稱甲方)

　　乙方: (以下簡稱乙方)

　　甲、乙雙方在平等互利、友好協商的基礎上，根據《中華人民共和國合同法》和有關法律、法規、就乙方承攬甲方廣告牌安裝的有關事宜達成如下協議，由雙方共同遵守：

　　一、項目概況

　　1、項目名稱:廣告牌安裝

　　2、安裝地點:以每次實際安裝的地點為準

　　3、項目內容：乙方根據甲方要求，獨立負責廣告牌的安裝工作。

　　二、承攬方式和安裝費用

　　乙方承攬甲方一年內的廣告牌安裝項目，期間乙方全權負責廣告牌的安裝，時間從合同簽訂之日算起。

　　三、安裝費結算方式

　　分次給付安裝費用。

　　乙方廣告牌安裝好后，通知甲方驗收。甲方應在驗收合格后一次性付清該次的安裝費用。

　　四、安裝方式及質量、安全要求

　　1、乙方包工包料，包質量包安全，負責廣告牌安裝的整個過程。

　　2、乙方保證廣告牌安裝符合國家規定的戶外廣告標準及相關的.質量標準，并保證廣告牌結構達到設計強度的要求。

　　五、制作、安裝工期

　　1、乙方應在雙方協商的時間內完成廣告牌的安裝工作，并通知甲方驗收。若驗收不合格，乙方應在接到甲方驗收不合格的通知之日起次日內返工，并通知甲方再次驗收。

　　2、在乙方安裝廣告牌期間，因甲方單方面的原因導致未按合同約定而造成乙方無法按期完工，責任由甲方負責，如遇到不可抗力因素，如遇暴雪天、臺風等自然災害，由雙方協商順延工期。

　　六、雙方權利與義務

　　1、甲方應向乙方提供待安裝的廣告牌

　　2、廣告牌安裝的施工過程中所出現的一切安全事故，造成的經濟損失和人員傷亡的責任均由乙方負責處理并承擔所有法律責任。

　　3、嚴格按照雙方的約定安裝廣告牌，因廣告牌安裝引起的所有事宜，均由乙方負責處理并承擔所有法律責任。

　　4、乙方應當保證其安裝的材料及施工程序符合國家標準或行業標準，保證所提供的鋼制材料質量符合國家標準。

　　5、乙方應當確保安全施工，乙方所有施工工作人員之用工手續、保險手續均由乙方自行負責，因廣告牌施工而發生之工傷責任、致人損害的人身賠償、財產賠償責任由乙方負責。

　　七、其他事項

　　1、雙方在執行合同中，若發生爭議協商不成，任何一方均可向合同鑒定地的人民法院提出訴訟。

　　2、本合同若有未盡事宜，雙方另簽補充協議，補充協議與本合同具同等法律效力，若補充協議與本合同不一致的，以補充協議為準。

　　3、本合同自甲、乙雙方簽字蓋章起生效，一式貳份，甲、乙雙方各執壹份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

加工承攬合同11

　　甲方(定作方)：

　　乙方(承攬方)：

　　根據《中華人民共和國合同法》規定，結合本工程實際情況，雙方友好協商簽訂本合同，以共同遵守。

　　一、加工制作內容

　　1、按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項目全稱為。

　　2、制作內容

　　(1)主鋼構：由定作方提供鋼板材質：;系列：;噸位：;單價約元(大寫：);

　　(2)次鋼構材質：;噸位：;單價約元(大寫：);

　　(3)其他：以上主構件進行拋丸除銹，由定作方提供油漆，刷面漆道，底漆道。

　　二、合同價款及結算方式

　　1、合同總價暫定為元，(大寫)(以實際決算為準)。

　　2、合同簽訂當日甲方付元，(大寫)給乙方作為合同定金(最后一次提貨時抵充貨款，如甲方定金當日未到乙方公司賬戶，本合同不予生效)。

　　3、結算方式：按合同規定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決算(以現金或轉賬)。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清，否則不得提貨。

　　三、質量要求

　　1、乙方必須按照國家現行鋼結構制作、驗收規范(鋼結構工程施工質量驗收規范)認真加工制作，確保構件質量達到鋼結構規范要求。

　　2、乙方需向甲方提供原材料質量保證書、合格證，且質量、厚度偏差均符合國家相關質量要求。

　　3、要求第三方檢測單位為：

　　(1)檢測內容：抗滑移系數實驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學性能復驗□

　　(2)其他檢測項目：。

　　(3)試驗檢測費用：合同價格□甲方自理□

　　四、交貨地點和時間

　　1、交貨地點：甲方在乙方廠房內提貨。

　　2、交貨時間：年月日開始提貨。

　　五、包裝及運輸

　　1、乙方負責裝車，裝車時應按照規定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數量的墊木，盡量避免運輸過程中出現構件變形、油漆損傷，裝車費包含在合同價內。

　　2、甲方負責運輸，運輸標志應該按要求實施(具體要求由甲方在發運前另行交底)。

　　3、運輸費用由甲方承擔，構件到位后甲方負責卸車。

　　六、雙方權利及義務

　　1、甲方向乙方提供完整的構件圖紙套，并簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工制作。

　　2、甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答，若需要修改變更的'應當及時通知，否則由此引起的工期延誤應當順延交貨時間。

　　3、甲方如現場發現嚴重質量問題應及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后小時內趕到現場協助解決。

　　4、乙方質量問題導致返工，乙方負責修復，并承擔返工費及直接費用。

　　七、違約責任

　　按《中華人民共和國合同法》相關規定執行。

　　八、合同糾紛處理方式

　　甲乙雙方在合作過程中，如發生糾紛，應由雙方友好協商解決，協商不成依法向人民法院起訴。

　　九、附則

　　1、本合同式份，雙方各執份。

　　2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章生效，此合同有效期為年月日至年月日。

　　3、未盡事宜，雙方協商解決另訂補充合同。

　　甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：

　　法定代表人：

　　委托代理人： 法定代表人：

　　委托代理人：

　　年 月 日 年 月 日

加工承攬合同12

　　委 托 方：簽 訂 地 點：

　　承接方： 深圳斯拉歐加文化傳播有限公司 訂 日 期：年月日

　　依照《合同法》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關法律法規的規定，經雙方協商， 簽訂本合同，共同信守。

　　第一條：廣告承攬要求。

　　1.1 項目（制作）

　　1.2 廣告及活動內容及有關證件的名稱、編號

　　1.3 發布地點或形式：

　　1.4 顏色：

　　1.5 規格或材料：

　　1.6 刊播次數、起止日期及時間：

　　第二條：費用及支付方法

　　2.1 費用

　　本次活動總金額為 ，（大寫 圓整）

　　2.2 結算方式和期限：

　　第三條：驗收方式及時間：

　　第四條：違約責任

　　4.1 委托方中途廢止合同，向承攬方償付未履行部分廣告費 10% 的違約金；逾期支付廣告費用，每逾期一天，按所欠款項的` 1% 償付違約金。

　　4.2 承攬方不能完成合同規定的工作，向委托方償付未履行部分廣告費 10% 的違約金；不能按期履行合同義務的，每逾期一天，按所欠款項的 1% 償付違約金。

　　4.3 其他違約責任，按《加工承攬合同條例》執行。

　　第五條：糾紛解決方式

　　發生合同糾紛，雙方協商不成，按下列第（ 2 ）項規定辦理。

　　1. 向地經濟合同仲裁機關申請仲裁；

　　2. 向 連云港市當地 人民法院起訴。

　　第六條：雙方商定的其他事項：

　　第七條：附則

　　本合同有效期自 年 月 日生效至 年 月 日終止。

　　委 托 方：連云港之星汽車銷售有限公司承 攬 方：

　　單位名稱（蓋章） 單位名稱（蓋章）

　　地址： 地址：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　電話： 電話：

加工承攬合同13

　　定做方：（簡稱甲方）

　　承攬方：______________鋼構有限責任公司（簡稱乙方）

　　根據《中華人民共和國合同法》 規定，結合本工程實際情況，雙方友好協商簽訂本合同，以共同遵守。

　　一、 加工制作內容：

　　1、 按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項目全稱為_____________________。

　　2、 制作內容：_______________________________________________________。

　　1） 主鋼構：由定做方提供鋼板材質：___________；系列___________；噸位：___________；單價約___________；

　　2）次鋼構材質：___________；噸位：___________；單價約___________；

　　3）其他：以上單價主構件進行拋丸除銹，由定做方提供油漆，刷______面漆____道，____底漆 ____ 道。

　　二、 合同價款及結算方式：

　　1、合同總價暫定為___________，（大寫）______________________（以實際決算為準）。

　　2、合同簽訂當日甲方付___________，（大寫）______________________給乙方作為合同定金（最后一次提貨時抵充貨款，如甲方定金當日未到乙方公司賬戶，本合同不予生效）。

　　3、結算方式：按合同規定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決算（以現金或轉賬）。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清，否則不得提貨。

　　三、質量要求：

　　1、乙方必須按照國家現行鋼結構制作、驗收規范（鋼結構工程施工質量驗收規范GB5025-20xx）認真加工制作，確保構件質量達到鋼結構規范要求。

　　2、乙方需向甲方提供原材料質量保證書、合格證，且質量、厚度偏差均符合國家相關質量要求。

　　3、要求第三方檢測單位為：

　　1）檢測內容：抗滑移系數實驗□ 超聲波探傷檢測□ 鋼材力學性能復驗□

　　2）其他檢測項目：

　　3）試驗檢測費用：合同價格□ 甲方自理□

　　四、交貨地點和時間：

　　1、交貨地點：甲方在 乙方廠房內 提貨。

　　2、交貨時間：_______年___月___日開始提貨。

　　五、包裝及運輸：

　　1、乙方負責裝車，裝車時應按照規定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數量的墊木，盡量避免運輸工程中出現構件變形、油漆損傷，裝車費含在合同價內。

　　2、甲方負責運輸，運輸標志應該按要求實施（具體要求由甲方在發運前另行交底）。

　　3、運輸費用由甲方承擔，構件到位后甲方負責卸車。

　　六、雙方權利及義務：

　　1、甲方向乙方提供完整的構件圖紙兩套，并簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工制作。

　　2、甲方應對乙方加工制作過程中的`疑問及時給予解答，并提供修改變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。

　　3、甲方如現場發現嚴重質量問題及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后24小時內趕到現場協助解決。

　　4、乙方質量問題導致返工，乙方負責修復，并承擔返工費及直接費用。

　　七、違約責任：按《合同法》相關規定執行。

　　八、合同糾紛處理方式：甲乙雙方在合作過程中，如發生糾紛，應由雙方友好協商解決，協商不成依法向銅陵市人民法院起訴。

　　九、附則：

　　1、本合同_____式 _____ 份，雙方各執_____ 份。

　　2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章，此合同有效期為_______年___月___日至_______年___月___日。

　　3、未盡事宜，雙方協商解決另補充合同。

　　甲方（蓋章）：

　　委托代理人：

　　聯系方式：

　　開戶行：

　　賬號：

　　_______年___月___日

　　乙方（蓋章）：__________鋼構有限責任公司

　　委托代理人：

　　聯系方式：

　　開戶行：

　　賬號：

加工承攬合同14

　　加承合（ ）字第 號

　　定作方：_______________（簡稱甲方）

　　營業執照號碼：_____________________

　　承攬方：_______________（簡稱乙方）

　　營業執照號碼：_____________________

　　根據《加工承攬合同條例》有關規定，經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守：

　　品名或項目

　　規格、型號

　　單位

　　數量

　　單價

　　價款或酬金元

　　金額：仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分

　　一、產品的質量、包裝、加工方法：________________________

　　二、原材料的提供以及規格、數量、質量：________________________

　　三、履行的期限、地點和方式：_________________________

　　四、驗收標準和方法：_________________________

　　五、結算方式：_________________________

　　六、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。

　　1．承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___％或酬金總額____ ％的違約金。

　　其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的`有關規定執行。

　　2．定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價款總值_____％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_____％的違約金。

　　其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關規定執行。

　　七、雙方約定的其它條款：________________

　　八、以上條款如有未盡事宜，應以書面協議，作為附件。

　　九、本合同執行中發生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　十、本合同一式________份，正本雙方各執___________份，副本送工商行政管理局所存查。

　　十一、本合同有效期限：從雙方簽章之日起到________年________月________日止。

　　十二、本合同簽訂日期：________年________月________日

　　定作方：________________

　　代表：__________________

　　開戶銀行：______________

　　帳號：__________________

　　承攬方：________________

　　代表：__________________

　　開戶銀行：______________

　　帳號：__________________

　　_______年______月_____日

加工承攬合同15

　　委托方：_________紡織器材廠(甲方)

　　承攬方：_____________電鍍廠(乙方)

　　1.加工的項目、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期：

　　2.質量標準：乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。

　　3.原料供應：加工用鋅塊由甲方供應。

　　4.交貨方式：由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。

　　5.質量驗收方法：完成加工后由甲方按質量標準驗收。

　　6.結算方式：____________________。

　　7.違約責任：甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的.經濟損失，每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。

　　甲方：____________紡織器材廠

　　法定代表人：(蓋章)________

　　地址：______________________

　　銀行帳號：__________________

　　乙方：________________電鍍廠

　　法定代表人：(蓋章)________

　　地址：______________________

　　銀行帳號：__________________

　　________年________月______日

【加工承攬合同】相關文章：

承攬加工合同07-01

承攬加工合同(精選)07-16

(精選)承攬加工合同07-15

加工承攬合同07-17

承攬加工合同【精選】07-17

關于承攬加工合同03-31

【推薦】承攬加工合同07-16

承攬加工合同（精品）07-15

承攬加工合同[精品]07-15

[推薦]承攬加工合同07-15