承攬合同書

時(shí)間：2023-07-25 12:34:41 合同我要投稿

承攬合同書匯編(15篇)

　　隨著人們法律觀念的日益增強(qiáng)，合同對(duì)我們的約束力越來(lái)越不可忽視，它也是減少和防止發(fā)生爭(zhēng)議的重要措施。那么相關(guān)的合同到底怎么寫呢？以下是小編為大家收集的承攬合同書，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

承攬合同書匯編(15篇)

承攬合同書1

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，結(jié)合本工程具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議：

　　第一條工程名稱：三合村15#、16#樓鋁百葉窗安裝制作工程。

　　第二條承包范圍：加工、制作、安裝、售后服務(wù)。

　　第三條工期要求：根據(jù)甲方需求進(jìn)行，乙方配合甲方施工進(jìn)度不得耽誤工期。

　　第四條承包方式：包工包料。

　　第五條甲方提供：現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械設(shè)備，技術(shù)人員配合指導(dǎo)、水電。

　　第六條質(zhì)量要求：鋁百葉窗的顏色(白色)鋁型材壁厚為1.0mm按乙方提供給甲方的樣品為準(zhǔn)。

　　第七條使用標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范：根據(jù)國(guó)家有關(guān)百葉窗戶標(biāo)準(zhǔn)及組裝有關(guān)規(guī)范

　　第八條計(jì)價(jià)原則：雙方根據(jù)窗戶圖紙和實(shí)際制作面積結(jié)算，鋁百葉窗安裝費(fèi)、加工費(fèi)合計(jì)每平米單價(jià)382元，工程量約15#樓673平米、 16#樓約540平米，工程造價(jià)約人民幣46萬(wàn)元。具體以實(shí)際數(shù)量結(jié)算，多退少補(bǔ)。

　　第九條付款方式：

　　1.乙方進(jìn)場(chǎng)安裝甲方付乙方50%工程款。

　　2.安裝完成甲方付乙方30%的工程款。

　　3.驗(yàn)收合格后甲方付清乙方工程余款。

　　4.以上價(jià)款以含稅金。

　　第十條保修：保修期為一年。

　　第十一條竣工驗(yàn)收：竣工驗(yàn)收時(shí)由乙方通知甲方，甲方負(fù)責(zé)通知有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。

　　第十二條結(jié)算方式：現(xiàn)金結(jié)算。

　　第十三條索賠：乙方如不按甲方要求按時(shí)完工造成的一切損失由乙方負(fù)

　　責(zé)。乙方施工造成的'質(zhì)量事故、返工費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。乙方在施工工程中發(fā)生一切傷亡事故和相關(guān)后果責(zé)任都由乙方自行承擔(dān)，甲方概不負(fù)責(zé)。因甲方原因未按所定合同付款造成的工程進(jìn)度延誤工期或停工的相關(guān)后果由甲方付全責(zé)。

　　第十四條備注：以上價(jià)款已包含保險(xiǎn)金，乙方自行給自己的施工人員購(gòu)買人身意外保險(xiǎn)。

　　第十五條附則：1.本合同未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商解決，如不能協(xié)商解決，由法院裁決。

　　2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，均有同等法律效益。

　　甲方(蓋章)：_________

　　乙方(蓋章)：_________

　　負(fù)責(zé)人簽字：_________

　　___年___月___日

承攬合同書2

　　甲方：_________住所地：_________法定代表人：_________電話：_________

　　乙方：_________住所地：_________法定代表人：_________電話：_________

　　鑒于：甲方現(xiàn)有汽車銷售、汽車精品裝潢及汽車維修服務(wù)等三大類業(yè)務(wù)；乙方擁有品牌售后服務(wù)的豐富客戶資源積累以及維修服務(wù)經(jīng)驗(yàn)。

　　甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，就共同合作開辦維修售后業(yè)務(wù)達(dá)成如下協(xié)議：

　　一、合作項(xiàng)目標(biāo)的：維修售后服務(wù)。

　　二、合作時(shí)間及地址：_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

　　地址：（詳見附圖），其中車間（平方米），鈑金、噴漆（平方米），接待室（平方米）。

　　三、合作方式及雙方投入：甲方以原有設(shè)備、場(chǎng)地改造實(shí)物折價(jià)人民幣_(tái)________萬(wàn)元及現(xiàn)金人民幣萬(wàn)共_________萬(wàn)元作為投資；乙方以設(shè)備折價(jià)萬(wàn)及現(xiàn)金萬(wàn)共出資_________萬(wàn)元作為投資。

　　雙方約定：

　　①雙方實(shí)物投入和現(xiàn)金投入均由雙方書面確認(rèn)后作為合作項(xiàng)目的共有財(cái)產(chǎn)。

　�、谠O(shè)備添置及場(chǎng)地再改造均由雙方共同確認(rèn)后購(gòu)置，作為雙方共有的'固定資產(chǎn)以及今后設(shè)備折舊、攤銷的依據(jù)。

　　四、合作的經(jīng)營(yíng)管理模式：雙方約定共同管理和經(jīng)營(yíng)

　　汽車的汽車維修售后服務(wù)項(xiàng)目。原則上甲方委派財(cái)務(wù)部經(jīng)理和維修服務(wù)部副經(jīng)理，乙方委派財(cái)務(wù)部副經(jīng)理和維修服務(wù)部經(jīng)理。雙方在本協(xié)議生效個(gè)月內(nèi)擬訂經(jīng)營(yíng)管理制度和財(cái)務(wù)管理制度，共同確認(rèn)后作為本協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議，并享有同等法律效力。

　　五、合作盈虧及分配方式：公司合作項(xiàng)目的資金往來(lái)設(shè)置雙方共同確認(rèn)的資金賬戶（含轉(zhuǎn)帳賬戶及現(xiàn)金賬戶），合作項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)收入扣除成本（場(chǎng)租分?jǐn)傢?xiàng)目、工資、稅金及日常經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)用）后盈虧按甲方%、乙方%共同享有和承擔(dān)。

　　六、合作項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地費(fèi)用分?jǐn)偅鸿b于甲方目前每年場(chǎng)地費(fèi)為_________萬(wàn)元，合作項(xiàng)目專用賬戶須分?jǐn)偧追綀?chǎng)地費(fèi)每年_________萬(wàn)元整，由甲方提供正規(guī)房屋租賃發(fā)票于每_________年_________月_________日前入帳。從年度開始，合作項(xiàng)目按每年_________元分?jǐn)倛?chǎng)地費(fèi)，于每_________年_________月_________日前入帳。

　　七、設(shè)備折舊及攤銷：從合作之日起，從合作項(xiàng)目中提取設(shè)備折舊。具體折舊率以雙方確認(rèn)為準(zhǔn)。

　　八、雙方責(zé)任：

　�。ㄒ唬�、甲方：

　　①繼續(xù)開發(fā)和擴(kuò)大現(xiàn)有維修業(yè)務(wù)，并在合作期內(nèi)承擔(dān)維修行業(yè)管理及_____、定損、交警支隊(duì)的公共關(guān)系處理。

　�、趯⑺N售汽車客戶引入雙方共同擁有的維修業(yè)務(wù)中。

　�。ǘ⒁曳剑�

　�、賹⒃械�、客戶納入雙方合作項(xiàng)目中。

　　②為、_____維修做好技術(shù)保障及技術(shù)特訓(xùn)工作。

　�、坶_發(fā)客戶并介紹給甲方。

　　九、特別約定：

　�、僭璤_汽車場(chǎng)地系為爭(zhēng)取”4s”品牌而設(shè)置，故一旦甲方爭(zhēng)取到新的品牌，乙方有優(yōu)先參與權(quán)。

　�、谠诒竞贤行趦�(nèi)任何一方不得在市區(qū)（除外）內(nèi)與第三方就本項(xiàng)目進(jìn)行合作。

　�、圩院献鲄f(xié)議生效后，因維修投訴造成甲方的經(jīng)濟(jì)損失由雙方共同承擔(dān)。

　�、茈p方協(xié)商一致，可以解除本協(xié)議，互不承擔(dān)違約責(zé)任。

　　⑤根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要，甲方可以向乙方提出在市區(qū)內(nèi)就合作項(xiàng)目增開新店，乙方無(wú)正當(dāng)理由不得拒絕。

　�、谌魏我环骄捅竞献黜�(xiàng)目事宜未經(jīng)合作對(duì)方同意而與第三方合作的，因此所獲之收益均歸本合同合作各方所有。

　　③任何一方無(wú)正當(dāng)理由不得提前解約。否則另一方有權(quán)要求賠償損失，如損失難以計(jì)算的，損失賠償數(shù)額為_________萬(wàn)元/年乘以本合同未到期年度（不滿一年的按一年計(jì)）。

　　十一、爭(zhēng)議解決方式：雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成則由甲方所在地有管轄權(quán)人民法院管轄。

　　十二、未盡事宜：雙方另行商定補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。

　　十三、文本：本協(xié)議一式肆份，雙方各執(zhí)貳份，于雙方簽字后生效。

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　法定代表人：_________

　　代理人：_________

承攬合同書3

　　甲方：____________________________

　　乙方：____________________________

　　根據(jù)，《中華人民共和國(guó)建筑法》、《建筑安裝工程條列》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l列》，《建筑工程安全管理?xiàng)l列》，結(jié)合本工程具體事項(xiàng)，本著雙方互利互惠公平、公正的原則，經(jīng)甲乙雙方共同友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議，以資信守。

　　一、工程地點(diǎn)：迎賓XX以西，西安XX以北。香港城一期場(chǎng)區(qū)土方挖運(yùn)。

　　二、承包范圍及內(nèi)容：場(chǎng)區(qū)土方挖運(yùn)。

　　三、承包方式：挖土及場(chǎng)外運(yùn)輸(挖掘機(jī)及其他所有挖運(yùn)土方設(shè)備均由乙方負(fù)責(zé))

　　四、工程承包價(jià)格及計(jì)算方式按實(shí)際挖土方實(shí)測(cè)實(shí)量計(jì)算土方量及場(chǎng)外運(yùn)輸每立方米24元。

　　五、質(zhì)量要求：按照國(guó)家驗(yàn)收規(guī)范施工，驗(yàn)收達(dá)到合格。

　　六、工程款支付方式：土方挖運(yùn)完成支付3萬(wàn)元人民幣，余款________年____月末支付。

　　七、施工工期

　　八、甲方責(zé)任負(fù)責(zé)測(cè)量土方標(biāo)高

　　九、乙方責(zé)任

　　1、乙方自行辦理渣土證、卸土地、及各項(xiàng)城建行政執(zhí)法罰款、車輛運(yùn)輸、等挖運(yùn)土方手續(xù)，所發(fā)生的一切費(fèi)用均由承包方負(fù)責(zé)，與甲方無(wú)關(guān)。

　　2、乙方負(fù)責(zé)運(yùn)輸車輛所發(fā)生的一切行車安全事故，由于挖運(yùn)土方而產(chǎn)生的任何事項(xiàng)與甲方無(wú)關(guān)。

　　3、承包人嚴(yán)格按照施工現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定，關(guān)于安全、環(huán)保交底的內(nèi)容執(zhí)行，遵守相關(guān)法律法規(guī)，違者將按照相關(guān)條列進(jìn)行處罰，由此發(fā)生的安全及質(zhì)量事故油承包人自行承擔(dān)，并對(duì)發(fā)包人承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　4、乙方必須配合甲方管理人員的工作，按照測(cè)繪人員所提供的挖土標(biāo)高挖土。

　　5、乙方應(yīng)配合甲方做好文明施工。

　　6、挖土方工程機(jī)械在施工中所發(fā)生一切安全傷亡事故，均由乙方負(fù)責(zé)，與甲方無(wú)關(guān)。

　　7、乙方嚴(yán)格按合同工期要求完成工程施工，如因乙方所造成的`工期延誤，甲方有權(quán)終止合同，對(duì)已發(fā)生的挖土工程量不予結(jié)算，因此給甲方所造成的負(fù)面影響及經(jīng)濟(jì)損失由乙方賠償給甲方。

　　十、爭(zhēng)議的解決

　　存在爭(zhēng)議時(shí)雙方協(xié)商解決，協(xié)商不妥時(shí)采用法律訴訟解決

　　十一、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方代表簽字后生效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　________年____月____日

承攬合同書4

　　甲方：內(nèi)蒙古世紀(jì)華盛房地產(chǎn)有限責(zé)任公司

　　乙方：呼和浩特市金博建材門窗有限責(zé)任公司

　　第一條工程名稱：三合村15#、16#樓鋁百葉窗安裝制作工程。

　　第二條承包范圍：加工、制作、安裝、售后服務(wù)。

　　第三條工期要求：根據(jù)甲方需求進(jìn)行，乙方配合甲方施工進(jìn)度不得耽誤工期。

　　第四條承包方式：包工包料。

　　第五條甲方提供：現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械設(shè)備，技術(shù)人員配合指導(dǎo)、水電。

　　第六條質(zhì)量要求：鋁百葉窗的顏色（白色）鋁型材壁厚為1.0mm按乙方提供給甲方的樣品為準(zhǔn)。

　　第七條使用標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范：根據(jù)國(guó)家有關(guān)百葉窗戶標(biāo)準(zhǔn)及組裝有關(guān)規(guī)范

　　第九條付款方式：1.乙方進(jìn)場(chǎng)安裝甲方付乙方50%工程款。

　　2.安裝完成甲方付乙方30%的工程款。

　　3.驗(yàn)收合格后甲方付清乙方工程余款。

　　4.以上價(jià)款以含稅金。

　　第十條保修：保修期為一年。

　　第十一條竣工驗(yàn)收：竣工驗(yàn)收時(shí)由乙方通知甲方，甲方負(fù)責(zé)通知有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。

　　第十二條結(jié)算方式：現(xiàn)金結(jié)算。

　　第十三條索賠：乙方如不按甲方要求按時(shí)完工造成的一切損失由乙方負(fù)

　　責(zé)。乙方施工造成的質(zhì)量事故、返工費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。乙方在施工工程中發(fā)生一切傷亡事故和相關(guān)后果責(zé)任都由乙方自行承擔(dān)，甲方概不負(fù)責(zé)。因甲方原因未按所定合同付款造成的工程進(jìn)度延誤工期或停工的.相關(guān)后果由甲方付全責(zé)。

　　第十四條備注：以上價(jià)款已包含保險(xiǎn)金，乙方自行給自己的施工人員購(gòu)買人身意外保險(xiǎn)。

　　第十五條附則：1.本合同未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商解決，如不能協(xié)商解決，由法院裁決。

　　2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份,均有同等法律效益。

　　甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：

　　負(fù)責(zé)人簽字：負(fù)責(zé)人簽字：

　　年月日年月日

承攬合同書5

　　甲方：

　　乙方：

　　(以下簡(jiǎn)稱乙方) 根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》以及我國(guó)現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)，雙方議定書柜制作、油漆的加工與安裝，此項(xiàng)合同雙方本著平等、公平、互惠的'原則，訂立如下合同條款：

　　第一條：書柜尺寸

　　長(zhǎng)180cm，高170cm，寬45cm，層數(shù)7層。

　　第二條：材料要求

　　站腳60×30扁管厚度3cm，每層25方管套25角鐵。 25×25方管厚度：2cm。25×25角鐵厚度：2cm。

　　第三條：層板材料要求，高密度木工板厚度2cm，要求噴清面漆。

　　第四條：書柜漆要求，紅丹打底，再上藍(lán)氨基漆。

　　第五條：每個(gè)書柜大寫壹仟貳佰陸拾元整(￥1260.00元)，共16個(gè)，總價(jià)為人民幣為大寫貳萬(wàn)零壹佰陸拾元整(￥20xx0.00元)

　　第六條：必須運(yùn)到校園內(nèi)，運(yùn)費(fèi)由乙方負(fù)責(zé)。

　　第七條：交貨時(shí)間：乙方必須保證在20xx年7月29日前全部交貨。

　　第八條：甲方驗(yàn)收合格后，乙方需提供正式發(fā)票，甲方方可付款。

　　第八條：稅費(fèi)由乙方承擔(dān)。

　　第九條：本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

　　甲方：

　　乙方：

　　年月日

承攬合同書6

　　定做方：__________

　　承攬方：__________

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》規(guī)定，結(jié)合本工程實(shí)際情況，雙方友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。

　　一、加工制作內(nèi)容：

　　1、按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項(xiàng)目全稱為_____________________。

　　2、制作內(nèi)容：_______________________________________________________。

　　(1)主鋼構(gòu)：由定做方提供鋼板材質(zhì)：___________;系列___________;噸位：___________;單價(jià)約___________;

　　(2)次鋼構(gòu)材質(zhì)：___________;噸位：___________;單價(jià)約___________;

　　(3)其他：以上單價(jià)主構(gòu)件進(jìn)行拋丸除銹，由定做方提供油漆，刷______面漆____道，____底漆____道。

　　二、合同價(jià)款及結(jié)算方式：

　　1、合同總價(jià)暫定為___________，______________________。

　　2、合同簽訂當(dāng)日甲方付___________，______________________給乙方作為合同定金。

　　3、結(jié)算方式：按合同規(guī)定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進(jìn)行決算。最后一次提貨前將所剩價(jià)款一次性付清，否則不得提貨。

　　三、質(zhì)量要求：

　　1、乙方必須按照國(guó)家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗(yàn)收規(guī)范認(rèn)真加工制作，確保構(gòu)件質(zhì)量達(dá)到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。

　　2、乙方需向甲方提供原材料質(zhì)量保證書、合格證，且質(zhì)量、厚度偏差均符合國(guó)家相關(guān)質(zhì)量要求。

　　3、要求第三方檢測(cè)單位為：

　　(1)檢測(cè)內(nèi)容：抗滑移系數(shù)實(shí)驗(yàn)□超聲波探傷檢測(cè)□鋼材力學(xué)性能復(fù)驗(yàn)□

　　(2)其他檢測(cè)項(xiàng)目：

　　(3)試驗(yàn)檢測(cè)費(fèi)用：合同價(jià)格□甲方自理□

　　四、交貨地點(diǎn)和時(shí)間：

　　1、交貨地點(diǎn)：甲方在乙方廠房?jī)?nèi)提貨。

　　2、交貨時(shí)間：_______年___月___日開始提貨。

　　五、包裝及運(yùn)輸：

　　1、乙方負(fù)責(zé)裝車，裝車時(shí)應(yīng)按照規(guī)定要求進(jìn)行裝運(yùn)。要求運(yùn)輸公司使用足夠數(shù)量的'墊木，盡量避免運(yùn)輸工程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷，裝車費(fèi)含在合同價(jià)內(nèi)。

　　2、甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，運(yùn)輸標(biāo)志應(yīng)該按要求實(shí)施。

　　3、運(yùn)輸費(fèi)用由甲方承擔(dān)，構(gòu)件到位后甲方負(fù)責(zé)卸車。

　　六、雙方權(quán)利及義務(wù)：

　　1、甲方向乙方提供完整的構(gòu)件圖紙兩套，并簽字認(rèn)可。由乙方按照甲方圖紙進(jìn)行加工制作。

　　2、甲方應(yīng)對(duì)乙方加工制作過(guò)程中的疑問及時(shí)給予解答，并提供修改變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。

　　3、甲方如現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題及時(shí)通知乙方進(jìn)行整改，乙方接到通知后24小時(shí)內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助解決。

　　4、乙方質(zhì)量問題導(dǎo)致返工，乙方負(fù)責(zé)修復(fù)，并承擔(dān)返工費(fèi)及直接費(fèi)用。

　　七、違約責(zé)任：

　　按《民法典》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　八、合同糾紛處理方式：

　　甲乙雙方在合作過(guò)程中，如發(fā)生糾紛，應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成依法向銅陵市人民法院起訴。

　　九、附則：

　　1、本合同_____式_____份，雙方各執(zhí)_____份。

　　2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章，此合同有效期為_______年___月___日至_______年___月___日。

　　3、未盡事宜，雙方協(xié)商解決另補(bǔ)充合同。

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　時(shí)間：__________

承攬合同書7

　　甲方：

　　乙方：

　　根據(jù)〈〈中華人民共和國(guó)合同法〉〉及其它有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，甲乙雙方充分協(xié)商，一致同意，特簽訂以下條款，共同遵守。

　　第一條工程概況

　　1、工程地址：。

　　2、承包方式：采取包工包料的方式。

　　3、工期：天（日歷天）。在甲乙雙方認(rèn)同可以開工、材料進(jìn)場(chǎng)的第二天計(jì)算工期,開工日期為20xx年11月22日。

　　第二條甲方責(zé)任，權(quán)利和義務(wù)

　　1、甲方提出設(shè)計(jì)思路、項(xiàng)目功能及使用要求。

　　2、甲方需做好施工前的通水、通電等工作，使之達(dá)到乙方裝飾施工要求。

　　3、做好乙方開工現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備工作，清除影響施工的障礙物，安排好乙方施工所需水、電，并承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用。

　　4、根據(jù)乙方要求及時(shí)做好工程驗(yàn)收工作。

　　第三條乙方責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)

　　1、指派項(xiàng)目責(zé)任人，按合同及規(guī)范要求組織施工，保質(zhì)、保量，按期完成施工任務(wù)。

　　2、嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定；嚴(yán)格按甲方認(rèn)定的圖紙或按照?qǐng)D紙變更通知和做法說(shuō)明進(jìn)行施工，做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查記錄；參加竣工驗(yàn)收，編制工程結(jié)算。

　　第四條工程項(xiàng)目

　　1、振升平開窗，雙層鋼化中空玻璃，單價(jià)420元/m2×81 m2=34020元（大寫：叁萬(wàn)肆仟零貳拾元）

　　2、玻璃幕墻，博克蘭玻璃，單層貼膜，45×100的鋁材做骨架，單價(jià)860元/ m2×46.5 m2=39990元

　�。ù髮懀喝f(wàn)玖仟玖佰玖拾元）

　　3、上海雙雄銅門廠，單價(jià)12800元/ m2×4.7 m2=60160元（大寫：陸萬(wàn)零壹佰陸拾元）樣式如圖40-01所示。

　　4、隱形防盜網(wǎng)，單價(jià)150元/ m2×54 m2=8100元

　　5、推拉門：?jiǎn)蝺r(jià)560元/ m2×35.3 m2=19768元

　　6、陽(yáng)光房，45×75方管做骨架，8mm厚鋼化玻璃，單價(jià)450元/ m2×37 m2=16650元

　　7、衛(wèi)浴門，1080元/條×5條=5400元

　　8、室內(nèi)門，2880元/條×9條=25920元

　　9、美步樓梯，甲方指定樣式，單價(jià)1280元/ m×65.8 m=84224元

　　第五條工程質(zhì)量及驗(yàn)收

　　1、由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不順延。

　　2、工程竣工后，乙方通知甲方驗(yàn)收，甲方自接到驗(yàn)收通知三日內(nèi)組織驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未能組織驗(yàn)收，須通知乙方，另約定驗(yàn)收日期，但甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期。如甲方在約定時(shí)間內(nèi)未能組織驗(yàn)收，則視為驗(yàn)收認(rèn)可。

　　3、在成品或半成品未辦理驗(yàn)收移交手續(xù)前，甲方不得提前使用，如提前使用可視同該部分驗(yàn)收認(rèn)可合格。

　　4、如因驗(yàn)收不合格的`工程而須返工的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任和造成的一切損失。

　　第六條付款方式

　　合同總金額：（大寫）貳拾玖萬(wàn)肆仟貳佰叁拾貳元

　�。ㄐ懀�

　　1、乙方完成1.2.3項(xiàng)的工程時(shí)，由甲方支付80%的工程款。

　　2、乙方完成所有的工程經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，由甲方向乙方支付總工程款的95%，

　　余下5%作為保證金6個(gè)月后再支付。

　　第七條本合同一式二份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字之日起生效；

　　甲方：乙方：

　　簽訂日期：年月日簽訂日期：年月日

承攬合同書8

　　合同編號(hào)：________

　　定作方：_________(甲方)

　　承攬方：________

　　(乙方)

　　簽訂日期：____年__月__日

　　簽訂地點(diǎn)：__________

　　經(jīng)充分協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。

　　1.品名(或項(xiàng)目)、數(shù)量及價(jià)款：

　　2.使用原材料(半制品)及主要輔料規(guī)定：

　　(1)甲方向乙方提供部分：

　　質(zhì)量要求：

　　檢驗(yàn)及提供方法：_________

　　價(jià)款處理方法：__________

　　(2)乙方提供部分：

　　3.加工方法及質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和負(fù)責(zé)期限：___________

　　4.包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：_____________

　　5.交(提)定作物辦法(包括運(yùn)輸方式和費(fèi)用負(fù)擔(dān))、地點(diǎn)：_____

　　6.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限：________

　　7.給付定金數(shù)額、時(shí)間、方法：________

　　8.結(jié)算方式和期限：___________

　　9.違約責(zé)任：____________

　　10.其他：_____________

　　未盡事宜由雙方另行協(xié)商。

　　定作方承攬方

　　單位名稱單位名稱

　　法定代表人法定代表人

　　簽約代表簽約代表

　　地址地址

　　電話電話

　　電掛電掛

　　開戶銀行及帳號(hào) 開戶銀行及帳號(hào)

承攬合同書9

　　建設(shè)方：___(以下簡(jiǎn)稱甲方)

　　承包方：___(以下簡(jiǎn)稱乙方)

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)規(guī)定，為明確雙方在承包過(guò)程中的權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商后同意簽訂本合同。

　　一、工程概況

　　(1)工程名稱：___

　　(2)工程地點(diǎn)：甘肅玉門黃花農(nóng)場(chǎng)

　　(3)工程范圍和內(nèi)容：本房為___跨鋼結(jié)構(gòu)廠房，規(guī)格：長(zhǎng)___米；寬___米檐高_(dá)__米，按圖紙施工。

　　(4)建筑外包面積：___平方米。

　　(5)工程總造價(jià)：本工程總造價(jià)人民幣(大寫)：___，(小寫￥：___)

　　二、鋼結(jié)構(gòu)施工準(zhǔn)備

　　(一)甲方：

　　(1)做好建筑紅線以外的“三通”，負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)道路的維修，保證施工材料能運(yùn)達(dá)到場(chǎng)。

　　(2)負(fù)責(zé)接通施工現(xiàn)場(chǎng)的施工用水源、電源、要求能滿足施工用水、用電的需要，做好紅外線以內(nèi)場(chǎng)地平整，拆遷障礙物等工作及提供相應(yīng)資料。

　　三、鋼結(jié)構(gòu)工程期限

　　(1)根據(jù)需要，商定工程總工期為天(日歷天，以甲方預(yù)付款到帳之日起計(jì)算)，___年___月___ 10日至___年___月___日規(guī)定范圍內(nèi)的全部施工完畢，如遇停電、雨天及其外來(lái)因素影響而造成停工的，工期相應(yīng)順延。

　　四、鋼結(jié)構(gòu)工程價(jià)款的支付與結(jié)算

　　(1)本合同的總造價(jià)經(jīng)雙方約定后，任何一方不得擅自改變，但發(fā)生圖紙變更或本項(xiàng)目中面積有增減時(shí)，以工程聯(lián)系單形式可作調(diào)整，將調(diào)整后的'金額以書面形式通知對(duì)方。

　　(2)本合同簽訂后，甲方須付預(yù)付款___%計(jì)人民幣_(tái)__元作為合同定金及備料款，乙方鋼材進(jìn)場(chǎng)甲方付本工程合同總造價(jià)的___%計(jì)人民幣_(tái)__元作為工程進(jìn)度款，乙方彩鋼板進(jìn)場(chǎng)后甲方付本工程合同總造價(jià)的%，計(jì)人民幣_(tái)__元作為工程進(jìn)度款，工程安裝完畢驗(yàn)收后甲方付本工程合同總造價(jià)的___%，計(jì)人民幣_(tái)__元作為工程款，

　　(3)工程竣工驗(yàn)收后，甲方方可使用，未經(jīng)驗(yàn)收，甲方擅自使用或提前使用則視為本工程驗(yàn)收合格。

　　(4)如甲方因未及時(shí)支付工程款而影響工程進(jìn)度所造成乙方停工，窩工損失，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　(5)本合同結(jié)算方式：___。

　　五、附則

　　(1)本合同一式___份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

　　(2)本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章后即生效。

　　(3)本合同簽訂后，甲乙雙方如需提出修改時(shí)，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，可以簽訂補(bǔ)充協(xié)議，作為本合同的補(bǔ)充合同。

　　附：

　　甲方：___

　　乙方：___

　　法定代表人：___

　　委托代理人：___

　　電話：___

　　本合同簽訂日期：___年___月___日

承攬合同書10

　　發(fā) 包方（簽章）：（以下稱甲方）法定代表人：

　　地址：聯(lián)系電話：

　　承包方（簽章）：（以下稱乙方）法定代表人：

　　地址：聯(lián)系電話：

　　乙方承包甲方XXXX號(hào)別墅裝修工程，為了明確雙方責(zé)任及義務(wù)，

　　保證施工順利進(jìn)行，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上按照《中華人民共和國(guó)合同法》和《建筑裝飾工程承包合同條例》的規(guī)定，并結(jié)合本工程具體情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

　　第一條：工程概況

　　工程地點(diǎn)： XXX市XX區(qū)XX路XXX號(hào)別墅工程內(nèi)容：室內(nèi)/室外裝飾工程；

　　承包方式：乙方包工包料；

　　工程造價(jià)：總承包價(jià)人民幣（大寫）：

　　施工工期：本工程暫定自2013年月日開工，于 2013年月日竣工，總工期為日歷天；另質(zhì)保期限為12個(gè)月，從雙方簽字驗(yàn)收合格之日起算。

　　第二條：施工圖紙

　　2.1 乙方進(jìn)行設(shè)計(jì)，并向甲方提供施工圖紙、施工說(shuō)明和工程報(bào)價(jià)單。

　　2.2 甲方對(duì)乙方設(shè)計(jì)的施工圖紙、施工說(shuō)明及工程報(bào)價(jià)單分別進(jìn)行書面簽字確認(rèn)。

　　2.3 施工圖紙、施工說(shuō)明及工程報(bào)價(jià)單經(jīng)甲方書面確定后作為本合同的附件和組成部分。

　　第三條：工程變更和終止

　　3.1 工程項(xiàng)目及施工方式如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致簽定《工程項(xiàng)目變更單》，同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期。

　　3.2 工程量變化和設(shè)計(jì)變更

　　(1)所有的設(shè)計(jì)變更和工程量的增減，甲乙雙方必須進(jìn)行書面簽訂《工程項(xiàng)目變更單》，否則該變更單無(wú)效。

　　(2)甲方變更設(shè)計(jì)或非乙方原因使工程變更，由此增加的工程費(fèi)用則由甲方支付。

　　(3) 乙方私自進(jìn)行工程變更，由此增加的工程費(fèi)用由乙方自付；如造成甲方損失的，還須另行賠償。

　　(4)《工程項(xiàng)目變更單》簽定后作為本合同的附件和組成部分。

　　3.3 合同終止

　�。�1）因不可抗力及政府行政行為導(dǎo)致本合同無(wú)法進(jìn)行、或合同目的無(wú)法實(shí)現(xiàn)的情況出現(xiàn)，雙方都可以書面提出解除本合同，并進(jìn)行結(jié)算后雙方簽署結(jié)算單，本合同終止；

　�。�2）甲、乙方協(xié)商一致，可以變更或解除本合同；

　　（3）因一方的違約行為，相對(duì)方根據(jù)約定終止本合同的；

　�。�4）本合同履行期限屆滿自行終止；

　　（5）本合同依法解除。

　　第四條：工期延誤

　　4.1 以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期相應(yīng)順延：

　　（1）工程量變化和設(shè)計(jì)變更；

　�。�2）不可抗力因素；

　�。�3）甲方同意工期順延的其他情況。

　　4.2 因甲方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的，工期順延。

　　4.3 甲方未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延。

　　4.4 因乙方原因不能按期開工或無(wú)故中途停工而影響工期的，工期順延，乙方應(yīng)賠償由此造成的甲方損失，另須承擔(dān)違約責(zé)任。

　　第五條：雙方權(quán)利與義務(wù)

　　5.1 甲方負(fù)責(zé)解決施工用電、水、道路暢通及消防等法定相關(guān)手續(xù)。

　　5.2甲方依照合同約定的方式支付工程裝修款。

　　5.3 甲方有權(quán)對(duì)乙方的`施工提出整改意見。

　　5.4 乙方應(yīng)于本合同簽訂后3日內(nèi)安排人員進(jìn)場(chǎng)施工。

　　5.5 乙方應(yīng)依照雙方確認(rèn)的工程報(bào)價(jià)單所列品牌、材料購(gòu)買裝修材料，如確需變更、增加品牌、材料等與報(bào)價(jià)單不符的，須經(jīng)甲方書面同意，否則甲方有權(quán)拒絕支付該材料費(fèi)用；

　　5.6 乙方應(yīng)規(guī)范、安全施工，保質(zhì)保量。如施工過(guò)程中導(dǎo)致的安全事故與甲方無(wú)關(guān)，甲方的協(xié)助、配合工作不免除或減輕任何乙方應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，如第三人依法向甲方主張權(quán)利，甲方承擔(dān)后可向乙方追償；

　　5.7 乙方應(yīng)積極主動(dòng)與甲方配合，對(duì)甲方提出的合理意見，要在合理時(shí)限內(nèi)完成整改。

　　5.8 乙方在完成房屋裝修，交付甲方前應(yīng)負(fù)責(zé)安保工作，并清理好場(chǎng)地；

　　5.9 甲方在本合同期限內(nèi)，發(fā)現(xiàn)因乙方施工工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定的，乙方應(yīng)在接甲方通知后合理時(shí)限內(nèi)免費(fèi)完成修理或返工。

　　第六條：工程結(jié)算及工程款支付方式

　　6.1 本合同根據(jù)工程施工進(jìn)度，按實(shí)際驗(yàn)收進(jìn)度進(jìn)行結(jié)算。具體為：乙方完成每階段裝修施工任務(wù)后，提交該階段裝修施工報(bào)告給甲方確認(rèn)。

　　6.2 在施工過(guò)程中,如產(chǎn)生工程變更和工程量的增減所需費(fèi)用，雙方簽定《工程項(xiàng)目變更單》后,視為工程款總額補(bǔ)充,費(fèi)用由雙方另計(jì)，不在總承包價(jià)范圍內(nèi)；

　　6.3 工程款支付方式

　　（1）合同簽定后甲方付給乙方合同總價(jià)的30%作為工程預(yù)付款；

　�。�2）工程施工進(jìn)行至50% 時(shí)，甲方依照6.1條款完成書面無(wú)異議確認(rèn)之后的10 日內(nèi)支付工程總造價(jià)的20%作為工程進(jìn)度款；

　　（3）工程施工進(jìn)行至80% 時(shí)，甲方依照6.1條款完成書面無(wú)異議確認(rèn)之后的10 日內(nèi)支付給乙方工程總造價(jià)的30%作為工程進(jìn)度款；

　�。�3）本工程竣工驗(yàn)收合格后15日內(nèi)，甲方支付乙方工程總造價(jià)的15%；

　�。�4）剩余工程總造價(jià)的5%做為質(zhì)保金，待12個(gè)月的質(zhì)量保修期經(jīng)過(guò)后，如無(wú)質(zhì)量問題，由乙方書面向甲方申請(qǐng)支付。

　�。�5）甲、乙方在此約定，乙方的接收工程裝修款開戶行：XXXX,賬戶：XXXX,賬號(hào)：XXXX，如銀行賬戶信息有變更，應(yīng)及時(shí)書面通知甲方。

　　第七條：工程驗(yàn)收和工程保修

　　7.1 工程駿工后，乙方以書面形式向甲方提出工程結(jié)算，乙方應(yīng)自接到通后10天內(nèi)組織驗(yàn)收辦理驗(yàn)收移交手續(xù)，填寫工程驗(yàn)收單，不得無(wú)故拖延。（驗(yàn)收時(shí)應(yīng)以施工圖紙及說(shuō)明書、國(guó)家頒發(fā)的施工及驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。）如10天內(nèi)甲方不組織驗(yàn)收且不給予乙方明確答復(fù)則視為驗(yàn)收通過(guò)。

　　7.2 本工程自驗(yàn)收合格雙方簽字之日起，乙方承諾在施工范圍內(nèi)質(zhì)量保證期為12個(gè)月。

　　7.3 下列情況不屬于本合同保修范圍

　　（1）因使用不當(dāng)或者第三方造成的質(zhì)量缺陷。

　�。�2）自然不可抗拒因素造成的損壞(如雷擊、臺(tái)風(fēng)、地震、電力負(fù)荷超標(biāo))

　　7.4 保修期內(nèi)，乙方負(fù)責(zé)免費(fèi)對(duì)由于乙方產(chǎn)品或施工質(zhì)量所造成的任何質(zhì)量問題進(jìn)行維修，費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)，且必須在合理時(shí)限內(nèi)完成；因非乙方原因造成的事故、損壞，維修所需費(fèi)用則由責(zé)任方支付。

　　第八條：違約責(zé)任

　　8.1 本合同項(xiàng)下所裝修房屋被鑒定為不合格的，乙方應(yīng)承擔(dān)由此造成甲方

承攬合同書11

　　甲方：

　　乙方：

　　一、標(biāo)的、數(shù)量、價(jià)款

　　編號(hào)

　　項(xiàng)目名稱

　　說(shuō)明

　　單價(jià)（元）

　　數(shù)量

　　合計(jì)（元）

　　25座21米美化塔施工

　　費(fèi)用總計(jì)：

　　合計(jì)人民幣金額（大寫）：

　　二、乙方負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、加工、代運(yùn)輸、鐵塔防腐、熱鍍鋅等

　　三、甲方須積極協(xié)助乙方施工：因甲方不讓施工或變更施工地點(diǎn)而誤工期，甲方承擔(dān)由此而支出的一切費(fèi)用。乙方施工人員到場(chǎng)后，甲方免費(fèi)提供一切食宿事宜。

　　四、交（提）貨方式、地點(diǎn)：交貨地點(diǎn)為:新疆昌吉市。

　　五、運(yùn)輸方式及到達(dá)站（港）和費(fèi)用承擔(dān)：運(yùn)輸費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。

　　六、付款方式：合同簽訂后，預(yù)付為10萬(wàn)元，貨到后全款付清，付款按合同賬號(hào)，傳真合同有效，如延誤付款時(shí)間，甲方承擔(dān)所有滯納金。

　　七、本塔可抗臺(tái)風(fēng)、防潮、三年內(nèi)不出現(xiàn)質(zhì)量問題，如出質(zhì)量問題乙方承擔(dān)甲方因此造成的經(jīng)濟(jì)損失，不可抗力的`自然災(zāi)害除外。

　　八、雙方如有特殊情況須修改或終止合同時(shí)，須事前通知對(duì)方，協(xié)商解決，協(xié)商達(dá)不成協(xié)議時(shí)，原合同不得變更。

　　九、如甲方不經(jīng)乙方同意，中途修改或終止合同規(guī)定的由甲方承擔(dān)的內(nèi)容，乙方產(chǎn)成品或半成品歸甲方所有，甲方承擔(dān)產(chǎn)成品或半成品的生產(chǎn)費(fèi)用。

　　十、雙方嚴(yán)守合同，如有違約時(shí)，違約方承擔(dān)違約金，雙方發(fā)生合同爭(zhēng)議，由產(chǎn)品加工所在地法院裁判。

　　十、其它未盡事宜。(如地基施工處理等)

　　本合同一式2份，甲方一份，乙方一份，雙方代表簽字蓋章后生效。

　　甲方

　　單位名稱：

　　單位地址：

　　法人代表：

　　委托代理人：

　　電話：

　　傳真：

　　開戶銀行：

　　帳號(hào)：

　　乙方

　　單位名稱：河北泰峰鋼結(jié)構(gòu)有限公司(蓋章)

　　單位地址：

　　法人代表：

　　委托代理人：

　　電話：

　　傳真：

　　開戶銀行：

　　帳號(hào)：

承攬合同書12

　　甲方（定作方）：

　　代理人：

　　地址：

　　聯(lián)系電話：

　　乙方（承攬方）：

　　代理人：

　　地址：

　　聯(lián)系電話：

　　甲、乙雙方本著平等合作、互惠互得的原則，依據(jù)《民法典》和其他相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，就___________（地點(diǎn)）玻璃供需問題，經(jīng)雙方友好協(xié)商，一致同意簽訂以下加工合同，具體條款如下：

　　一、品種、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)：

　　玻璃品種： ___________，規(guī)格： ___________，數(shù)量：___________，單價(jià)：___________。

　　交貨地點(diǎn)：

　　運(yùn)輸方式、費(fèi)用：

　　1）由乙方負(fù)責(zé)送貨，運(yùn)輸費(fèi)用由乙方承擔(dān).玻璃卸車前破片由乙方負(fù)責(zé)，落地驗(yàn)收后出現(xiàn)破損由甲方負(fù)責(zé).

　　2）產(chǎn)品必須按甲方訂單要求每片附加標(biāo)簽、規(guī)格、品種、樓號(hào)樓層等識(shí)別編碼，標(biāo)簽編統(tǒng)一貼在白玻面，以便區(qū)分。

　　二、交貨期：

　　合同簽定后，乙方收到甲方訂單后十日內(nèi)供貨，補(bǔ)片玻璃應(yīng)在七日內(nèi)完成。

　　三、驗(yàn)收方式：

　　1）玻璃送達(dá)甲方工地后應(yīng)當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)收當(dāng)批玻璃，發(fā)現(xiàn)有不符合下單尺寸的`產(chǎn)品應(yīng)以及時(shí)予以檢驗(yàn)，若有異議應(yīng)在三日內(nèi)以書面形式通知乙方，否則視為驗(yàn)收產(chǎn)品合格。

　　2）_________玻璃制作按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，相關(guān)規(guī)定以行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn).

　　六、結(jié)算及付款方式：

　　甲方根據(jù)玻璃保修期給乙方一張遠(yuǎn)期支票，乙方發(fā)車后，甲方通知乙方，乙方方可存支票并提供發(fā)票給甲方。

　　七、違約責(zé)任：

　　1）雙方應(yīng)按合同約定履行，乙方若延期供貨，每日應(yīng)向甲方支付3%作為違約金.

　　2）如產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)不到設(shè)計(jì)要求，乙方應(yīng)承擔(dān)一切責(zé)任和經(jīng)濟(jì)損失。

　　八、其他：

　　本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，合同爭(zhēng)議雙方均有權(quán)提起訴訟。

　　九、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，由雙方簽字蓋章后生效。合同簽訂至本項(xiàng)目結(jié)束本合同自行解除。

　　十、保質(zhì)期及保修

　　1、保質(zhì)期為二年（驗(yàn)收之日起）

　　2、執(zhí)行本項(xiàng)目保修期，在保修期內(nèi)發(fā)現(xiàn)玻璃質(zhì)量問題，乙方無(wú)償更換，執(zhí)行保修內(nèi)產(chǎn)品所附有的責(zé)任。

　　甲方：

　　代表：

　　賬號(hào)：

　　戶行：

　　___________年___月___日

　　乙方：

　　代表：

　　賬號(hào)：

　　戶行：

　　___________年___月___日

承攬合同書13

　　定作方：合同編號(hào)：

　　承攬方：簽訂日期：

　　定作方委托承攬方加工，經(jīng)雙方充分協(xié)商，達(dá)成以下合同條款。

　　一、加工成品：

　　二、加工成品質(zhì)量要求：

　　三、原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

　　1.定作方提供原材料的，承攬方對(duì)定作方提供的原材料在下料之前必須進(jìn)行檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊，下料后再提出原料質(zhì)量問題的，造成定作方損失的，承攬方應(yīng)予賠償。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換，對(duì)修理的物品不得偷換零部件。原材料的消耗每噸(件)成品不得超過(guò) 。

　　2、承攬方提供原材料的，應(yīng)保證提供的原材料符合定作方的要求，且滿足承攬的需要。

　　四、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法

　　1.承攬方發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)及時(shí)回復(fù)，提出修改意見。

　　2.承攬方對(duì)于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。

　　五、價(jià)款或酬金

　　價(jià)款或酬金按照如下約定計(jì)算：

　　六、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法

　　1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，在質(zhì)保期內(nèi)發(fā)生問題由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

　　七、交貨的時(shí)間和地點(diǎn)

　　1、交貨時(shí)間：。

　　2、交貨地點(diǎn)：定作方工廠內(nèi)

　　八、包裝要求

　　1、成品按照包裝費(fèi)用由承攬方承擔(dān)。

　　九、運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：運(yùn)輸由承攬方負(fù)責(zé)，費(fèi)用承攬方承擔(dān)。

　　十、費(fèi)用結(jié)算

　　結(jié)算時(shí)間：

　　十一、承攬方的違約責(zé)任

　　1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。

　　3、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。

　　4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等)，應(yīng)當(dāng)向定作方支付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的'酬金總額的 %償付違約金。

　　5、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%的違約金，并賠償給定作方造成的損失。

　　6、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

　　7、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

　　十二、不可抗力

　　在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任。

　　十三、其它約定

　　1、加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成向定作方所在地向人民法院起訴。

　　2、本合同自簽訂之日起生效，如有未盡事宜，雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。

　　3、本合同一式份。

　　甲方：蓋章：

　　簽約人：職務(wù)：電話號(hào)碼：

　　已方：蓋章:

　　簽約人：職務(wù)：電話號(hào)碼：

　　時(shí)間：年月日

承攬合同書14

　　合同編號(hào)：

　　委托方：（以下稱甲方）

　　承接方：（以下稱乙方）

　　簽約地點(diǎn)：

　　施工地點(diǎn)：

　　簽約時(shí)間：年月日

　　1、合同內(nèi)容

　　本合同項(xiàng)所指的項(xiàng)目是：

　�。ㄏ到y(tǒng)配件參考“附件一：物料清單”）

　　2、合同金額

　　2.1 合同總金額為人民幣：（rmb：）

　　2.2 合同總價(jià)已包括執(zhí)行本合同內(nèi)工程全部?jī)?nèi)容之費(fèi)用。

　　3、付款方式

　　3.1 付款

　　合同簽訂后兩天內(nèi)，由甲方向乙方支付合同總價(jià)的____%，即人民幣（rmb ）。

　　3.2 設(shè)備進(jìn)度款

　　當(dāng)乙方進(jìn)場(chǎng)并系統(tǒng)布線完畢后，甲方向乙方支付合同總價(jià)的____％，即人民幣（rmb ）。

　　3.3 工程結(jié)算付款

　　本合同項(xiàng)下系統(tǒng)設(shè)備安裝完成，由甲方人員驗(yàn)收合格之日起后兩天內(nèi)，甲方向乙方支付合同總價(jià)的____%，即人民幣（rmb ）。

　　3.4 最終驗(yàn)收付款

　　經(jīng)甲方代表正式驗(yàn)收合格之后的____個(gè)工作日后，甲方向乙方支付合同總價(jià)的'____%，即人民幣（rmb ）。

　　3.5 其它事項(xiàng)

　　4、合同雙方責(zé)任

　　4.1 甲方責(zé)任

　　4.1.1 按本合同第3條款規(guī)定及時(shí)向乙方支付合同款。

　　4.1.2 提供好施工現(xiàn)場(chǎng)的土建、水、電等條件。

　　4.1.3 安排好貨物在工地的倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施。

　　4.1.4 協(xié)調(diào)各施工單位的關(guān)系，避免直接影響乙方施工進(jìn)度。

　　4.1.5 工程安裝調(diào)試完畢后，甲方應(yīng)在乙方提出驗(yàn)收申請(qǐng)之時(shí)起____個(gè)工作日內(nèi)安排驗(yàn)收。

　　4.2 乙方責(zé)任

　　4.2.1 按合同規(guī)定負(fù)責(zé)進(jìn)行施工設(shè)計(jì)、供貨、安裝、測(cè)試及完成整個(gè)工程。

　　4.2.2 負(fù)責(zé)安排對(duì)甲方技術(shù)人員進(jìn)行免費(fèi)培訓(xùn)。

　　4.2.3 確保所提供的設(shè)備材料與<附件一>質(zhì)量相符。

　　4.2.4 向甲方提供及時(shí)的售后服務(wù)支持。（響應(yīng)時(shí)間為全天24小時(shí)）

　　5、安裝及調(diào)試

　　5.1 安裝及調(diào)試責(zé)任

　　乙方根據(jù)合同規(guī)定對(duì)設(shè)備的安裝、調(diào)試負(fù)全部責(zé)任。

　　5.2 在整個(gè)安裝調(diào)試期內(nèi)，乙方應(yīng)按照甲方指定人員的督導(dǎo)及指引進(jìn)行施工。

　　6、其它

　　本合同中一切未盡事宜，由甲、乙雙方另行協(xié)商處理。

　　甲方：乙方：

　　地址：地址：

　　電話：電話：

　　傳真：傳真：

　　簽約代表：簽約代表：

　　指定聯(lián)絡(luò)人員：指定聯(lián)絡(luò)人員：

承攬合同書15

　　定作方：______________（簡(jiǎn)稱甲方）

　　承攬方：______________（簡(jiǎn)稱乙方）

　　經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守。

　　品名或項(xiàng)目

　　規(guī)格、型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)價(jià)款或酬金（元）金額：仟佰拾萬(wàn) 仟佰拾元角分

　　1．產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：______________________________________________

　　2．原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：________________________________________

　　3．履行的期限、地點(diǎn)和方式：__________________________________________________

　　4．驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：__________________________________________________________

　　5．結(jié)算方式：________________________________________________________________

　　6．違約責(zé)任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔(dān)違約責(zé)任。

　　（1）承攬方的違約責(zé)任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值________％或酬金總額________的違約金。

　�。�2）定作方的違約責(zé)任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計(jì)等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的'，償付未履行部分價(jià)款總值______％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金________％的違約金。

　　7．雙方約定的其它條款：_______________________________________________________

　　8．以上條款如有未盡事宜，應(yīng)以書面協(xié)議，作為附件。

　　9．本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方都可以向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　10．本合同一式______份，正本雙方各執(zhí)________份，副本送工商行政管理局所存查。

　　11．本合同有效期限：從雙方簽署之日起到________年____月____日止。

　　12．本合同簽訂日期：________年____月____日。

　　定作方：______________ 承攬方：____________

　　法定代表人：__________ 法定代表人：________

　　開戶銀行：____________ 開戶銀行：__________

　　帳號(hào)：________________ 帳號(hào)：______________

　　________年____月____日

【承攬合同書】相關(guān)文章：