工程合同[精華]

　　在人們的法律意識不斷增強的社會，關于合同的利益糾紛越來越多，簽訂合同也是最有效的法律依據之一。知道嗎，寫合同可是有方法的哦，以下是小編為大家整理的工程合同7篇，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

工程合同 篇1

　　摘要：近年來，水利工程建設施工合同管理方面存在許多問題，從施工合同管理的概念和作用出發，就水利工程建設施工合同管理中存在的問題，分析原因，并提出相關對策。

　　關鍵詞：水利工程；合同管理；對策

　　1、施工合同管理的概念

　　施工合同是指建筑安裝工程承包合同，是建設項目的主要合同，是由具有法人資格的發包方和承包方為完成商定的建筑安裝工程，明確雙方權利、義務關系的合同。合同的管理是指水利建設主管機關、相應的金融機構，以及建設單位、監理單位、承包企業依照法律和行政法規、規章制度，采取法律的、行政的手段，對施工合同關系進行組織、指導協調和監督。保護施工合同當事人的合法權益，處理施工合同糾紛，防止和制裁違法行為，保證施工合同法規的貫徹實施等一系列活動。

　　2、合同管理的作用

　　施工合同作為約束發包方和承包方權利和義務的依據，合同管理的作用主要體現在以下幾個方面：一是促使施工合同的雙方在相互平等、誠信的基礎上依法簽訂切實可行的合同，二是有利于合同雙方在合同執行過程中進行相互監督。以確保合同順利實施；三是合同中明確的規定了雙方具體的權利與義務，通過合同管理確保合同雙方嚴格執行；四是通過合同管理，增強合同雙方履行合同的自覺性，調動建設各方的積極性，使合同雙方自覺遵守法律規定，共同維護當事人雙方的合法權益。

　　3、當前合同管理存在的主要問題及成因分析

　　3.1 招標不夠規范。為合同管理埋下了隱患

　　隨著“三制”改革的深入開展，水利工程建設市場已逐步規范，但由于施工合同的雙方在利益上存在矛盾，表現在合同上，如某些工程在招標過程中，利用僧多粥少的心理對承包人提出一些苛刻條件。迫使承包人壓級壓價，給承包人增加額外負擔，甚至直接壓低中標價格。使承包人受到一定的經濟損失。為順利承包到工程，且迫于自身生存和發展的壓力，大多數承包人面對不夠公正的合同條款也只能委曲求全。同時，有的承包人為提高中標率，搞聯合投標，甚至惡意串通，抬高中標價，造成不正當競爭，擾亂建設市場，造成施工力量強、管理水平高的承包人不能中標，項目不能順利實施，工程建設質量得不到保證，給施工合同管理帶來被動。

　　3.2 合同一方的承諾不能兌現，造成工程無法順利實施

　　在工程建設過程中，某一方應提供的資源沒有及時提供，或者根本無法提供，造成工程項目無法開工或實施被動，特別是一些中小型項目，由于前期工作缺乏必要的法律依據，工作開展比較困難，進展緩慢，造成工程項目被動拖期。有的承包方在施工過程中人員資格和數量，設備的數量及型號，工程工期等與合同內容不相符，甚差異很大。特別是投標項目，實際施工過程中與標書內容不一致，標書中的承諾不能完全兌現，對工程項目的順利實施造成負面影響。另外一些應急度汛的水利工程，工期短，時效性強。如工程不能按期竣工，可能造成防汛搶險的被動，并造成不必要的經濟損失。

　　3.3 合同條文不夠完善，對合同雙方不能很好的進行約束

　　主要表現在工程招投標不規范，有的招投標過于簡單，邀約及承諾不能構成合同簽定的依據。建設雙方有的不使用合同范本，而是由雙方商定形成一個合同，有時由于經驗不足或缺乏對工程的細致分析，造成合同履行過程中出現一些合同涉及不到的問題，合同的預見性較差，雙方需要重新進行協商，給工程建設帶來不必要的麻煩。有的合同條款不夠嚴密，有歧義，在合同執行過程中容易產生不必要的爭執。

　　3.4 工程項目在實施過程中存在的違法轉包或分包現象，給合同管理帶來麻煩

　　根據合同法規定，承包人不得將其承包的全部建設工程轉包給第三人或者將其承包的建設工程肢解后以分包的名義分別轉包給第三人。禁止承包人將工程分包給不具備相應資質條件的單位。禁止分包單位將其承包的工程再分包。建設工程主體結構的施工必須由承包人自行完成。但在工程實際建設過程中。非法轉包或分包的行為仍然存在，造成合同履行起來困難重重。工程質量很難保證，出現一些債務糾紛，造成工期拖延，給合同管理工作帶來不必要的麻煩。

　　4、對加強合同管理的對策

　　4.1 增強法律觀念。依法進行合同管理

　　目前，我國建設行業法律法規越來越完備，尤其是《招標投標法》，《合同法》的頒布實施，對工程招標及合同管理提出了具體要求，各行各業也根據國家法律制定了有關條例。因此，合同當事人在簽訂合同時應當認真閱讀有關法律法規，并對所簽合同的標的、計量標準、質量要求、價款支付方式、合同履行期限、地點、違約責任以及合同條文的釋疑等內容，應作出明確具體的解釋，防止出現歧義，增強合同的'嚴密性和可操作性。

　　4.2 積極推廣使用合同示范文本

　　“三制”改革后，水利工程建設市場經過一定時期的運行。已形成了自身的建設合同范本，使用合同范本有助于明確雙方的權利與義務。防止合同缺項、漏項和不平等條款的出現，因此應積極推廣使用。

　　4.3 堅持合同審查制度，嚴格招標時企業資格審查

　　堅持合同審查制度，是合同能否順利履行的前提與保證。一般情況下，合同審查的內容主要包括；建設項目是否具備合同簽訂的條件，合同內容是否符合法合規。合同條款是否詳盡明確，工程等級和技術要求是否具體，是否符合國家規范標準，合同簽定是否具有完備的合同手續。此外，在工程招標時還應該對施工企業的主體資格、企業信譽、注冊資金、隸屬關系、財務經濟狀況、設備及技術條件、履約能力，與招標工程相類似的工程施工經驗等進行嚴格審查，以確保投標企業的內在質量。

　　4.4 加強對合同執行情況跟蹤檢查，督促合同雙方自覺履行合同

　　在合同執行過程中，主管部門及建設單位應定期檢查合同執行情況，并建立完善的合同檢查考核制度。對合同執行過程中出現的偏差問題，認真進行分析、糾正，對隨意違反合同條款的行為要認真查處，使合同管理步入正規化、規范化管理渠道，防止因合同違規而造成不良后果。

　　4.5 對合同管理人員進行必要的崗前培訓

　　在水利工程建設過程中，應選派具有豐富工作實踐經驗、懂經濟、業務強，具有高度責任感和敬業精神的人員負責合同管理。對于合同管理人員要進行崗前培訓，在合同執行過程中，要注意對執行人員進行交底，使他們熟悉合同內容，做到有理、有據、有節的執行合同，變被動執行合同為自覺執行合同。

　　4.6 選擇好的監理隊伍是做好合同管理的重要保證

　　監理工程師是聯系建設方和承包方的重要紐帶，在合同管理中起著舉足輕重的作用，高素質的監理工程師能夠公平、誠信地處理合同執行過程中遇到的實際問題，對工程項目實施有較好的預見性。給工程建設創造一個寬松良好的環境。可以確保工程建設順利實施。

　　合同管理是施工企業管理的重要內容，也是降低工程成本。提高經濟效益的有效途徑。項目施工合同管理的時間范圍應從合同談判開始，至保修日結束止，特別是要加強施工過程中的合同管理，確保把合同落到實處。

工程合同 篇2

　　甲方： 高新產業發展有限公司

　　乙方: 安康安通交通設施有限公司

　　甲乙雙方根據《合同法》等法律、法規的規定，本著平等互利的原則，就安康市高新技術產業開發區居尚社區道路交通標線、標牌工程經過友好協商，簽訂本合同如下，以便共同遵守。

　　一、 工程名稱、地址：

　　工程名稱：高新區居尚社區道路交通標線、標牌工程 工程地址：安康高新技術產業開發區居尚社區

　　二、 工程工期

　　經雙方協定，于年月日進行施工，工期天，若因甲方原因、雨天、路面清潔等因素影響乙方正常施工時工期相應順延。

　　三、 工程造價及工程量

　　根據甲方提供的設計及要求，因工程量小、位置不集中等原因，采取按照完工后實際工程量計量，對標線按市價每平米元，對標牌按市價每塊元進行簽證、決算。

　　總計元（陸萬玖仟叁佰零柒元伍角）。

　　四、 工程款的支付

　　1：工程完工后兩個月內，甲方向乙方支付工程結算額

　　的100％。結算方式為轉賬或現金支票結算。

　　工程質量標準

　　符合國家GB5768《道路交通標志和標線》，質保期壹年。

　　五、 甲方的權利義務

　　1.甲方現場代表，負責乙方施工現場的協調配合、質量監督及簽證等事宜。

　　2．負責協助乙方進行交通秩序的維持和協調工作。

　　3.完工后五日內甲方應組織相關人員進行工程驗收，驗收合格后按合同支付工程款。

　　4.甲方負責路面清潔，由于路面清潔原因引起的施工進度和質量問題由甲方負責。

　　六、 乙方的權利義務

　　1.乙方必須服從甲方現場代表的'管理，確保施工質量和工程進度。

　　2.乙方嚴格按照設計圖紙及甲方確認的變更要求進行施工，質量和進度達到合同要求。

　　3.乙方在施工過程中，應及時通知甲方代表到場進行質量檢查。

　　4.乙方在施工過程中應加強安全管理，并做好安全防護標志，如果發生安全事故，由乙方承擔全部責任，甲方概不負責。

　　七、 竣工驗收

　　工程施工完畢后，由甲方組織相關人員與乙方代表進行驗收核算。

　　八、 爭議的解決方式

　　因履行本合同而發生爭議時，雙方應協商解決，協商不成時，雙方有權向工程所在地人民法院提出訴訟。

　　本合同一式六份，經雙方簽字蓋章時生效。甲乙雙方各執三份，具有同等法律效力。

　　甲方：安康高新產業發展有限公司乙方：安康市安通交通設施有限公司 單位蓋章： 單位蓋章：

　　簽訂日期： 年 月 日

工程合同 篇3

　　發包方：（以下簡稱甲方）

　　承包方：（以下簡稱乙方）

　　經甲、乙雙方協商一致，就甲方委托乙方裝飾工程，簽訂以下協議：

　　一、工程內容

　　樣板房、售樓處、公共大堂及標準間等裝修工程。

　　二、工期

　　1、按甲方發出的派工單規定的時間內完成。

　　2、施工期內，若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或其他不屬于乙方原因的工期可順延。

　　三、工程合同價款

　　按實際發生確認的派工單價格累計到人民幣（含稅）：拾萬元整（100000.00）。

　　四、承包方式

　　甲方以派工單的形式通知乙方，乙方收到派工單后及時回復派工單內容所有發生的a人工（計件按市場價；無法計算部分按純人工計算其中力工按180元/天、技工（木工、油漆、水電等）按250元/天、泥水工按320元/天）、b材料（市場價）、c損耗（實際計算）、d機械及輔材（實際計算）、e管理費（a+b+c+d*5%）、f利潤（a+b+c+d+e*12%）、g稅金（a+b+c+d+e+f*7.4%）；所需的費用給甲方代表審核并簽字確認，乙方隨即組織完成派工單所提及的內容。

　　五、工程付款辦法及結算方式

　　1、工程按確認的派工單每次竣工累計后達到人民幣（含稅）：伍萬元（50000.00）。乙方可以向甲方支借合同價款的40%；待工程竣工累計后達到人民幣（含稅）：拾萬元（100000.00）。乙方可以向甲方申請辦理本合同單元余下的`工程尾款，并開具相對應結算金額的發票交給甲方。

　　2、工程款按照最終實際結算。

　　六、工程質量要求及雙方工作

　　1、乙方必須嚴格按甲方所審定之設計變更施工圖紙的內容、要求進行施工，工程施工前確定好質量標準，經甲方檢驗不符合質量標準的相應部位全部扣款，并責成乙方返工返修，費用乙方自理。

　　2、甲方指派為甲方代表負責現場工地相關協調及所有文件的簽署，以確保乙方施工進度。

　　3、乙方指派葉萬年為乙方代表負責協調現場施工及所有文件的簽署。

　　4、工程竣工后，乙方負責施工范圍內垃圾的清理，做到工完場清。

　　七、合同生效與終止

　　本合同自雙方法人代表簽字并加蓋公章后生效。工程完工甲方將款項結清后合同即告終止。

　　八、本合同壹式貳份，甲、乙方各執壹份，具同等法律效力。合同履行中未盡事宜，應盡可能協商解決。所有經代表簽字的文件均視為本合同附件與本合同具有同等法律效力。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

工程合同 篇4

　　示范工程名稱：__________________________

　　項目編號：______________________________

　　起止年限：______________________________

　　管理單位（甲方）：河北省建設廳科學技術處

　　承擔單位（乙方）：______________________

　　保證單位（丙方）：______________________

　　項目負責人：____________________________

　　合同條款

　　一、根據《中華人民共和國合同法》等法律法規，按照《河北省建筑節能試點示范（小區）管理辦法》（冀建科[20xx]290號）的要求，河北省建設廳科技處（以下簡稱甲方）與項目承擔單位（以下簡稱乙方）以及項目保證單位（以下簡稱丙方）為順利完成本項目的研究開發任務，經協商一致，訂立本合同。

　　二、本項目的節能示范內容

　　三、本項目應達到的技術、經濟指標

　　四、本項目的成果提供形式

　　五、本項目分年度進度安排

　　進度年

　　(20xx年)

　　起止月份

　　(xx月至xx月)

　　任務目標（包括承擔單位、實施地點）

　　六、示范工程主要參加人員

　　序號

　　姓名

　　單位

　　職務、職稱

　　承擔的主要工作

　　七、示范項目合作單位

　　序號

　　單位名稱

　　技術負責人

　　聯系電話

　　八、甲方所拔的補助經費_____________萬元必須專款專用，不得挪作它用。

　　九、乙方在_______年_______月前完成合同書規定的各項任務，并保證示范內容和深度滿足或優于現行建筑節能設計標準，并且符合《民用建筑節能管理規定》（建設部143號令）。

　　十、示范工程的實施、監督管理、驗收，按照《河北省建筑節能試點示范（小區）管理辦法》的規定執行。

　　十一、具有下列情形之一的項目，甲方可解除本合同，取消其示范工程資格，并予以公告：

　　1．實施后達不到建筑節能設計標準的；

　　2．工程竣工后經過一個采暖期未申請示范工程驗收的；

　　3．列入計劃后一年內未組織實施的；

　　4．未獲得甲方批準延期實施的。

　　十二、風險的承擔。示范過程中，因發生不可抗力或因本項目示范的技術確因現有水平和條件難以克服的.技術困難，致使示范工作成為不可能，乙方應提出書面報告（若屬于難以克服的技術困難，應附上有關專家的書面認定意見），甲方經核實后提出處理意見。所造成的損失由雙方投入的經費承擔，不足部分甲方不再追加投入經費，剩余部分應返還甲方。

　　十三、本合同由乙方填寫一式三份（A4紙），甲、乙、丙三方各執一份。

　　管理單位（甲方）：河北省建設廳科學技術處

　　代表：__________________________________

　　_____________年___________月__________日

　　承擔單位（乙方）：______________________

　　開戶行：________________________________

　　帳號：__________________________________

　　項目負責人電話：________________________

　　項目負責人：____________________________

　　單位代表：______________________（蓋章）

　　______________年__________月__________日

　　保證單位（丙方）：______________________

　　代表：__________________________（蓋章）

　　_____________年__________月___________日

工程合同 篇5

　　甲方：（建筑單位）

　　法定代表人：

　　職務：

　　地址：

　　電話：

　　乙方：（承建單位）

　　法定代表人：

　　職務：

　　地址：

　　電話：

　　根據《中華人民共和國合同法》以及其他有關法律法規規定的原則，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。

　　第一條工程概況

　　（1）廠房A—5層，總高度24.15M，建筑層水平投影面積15160.6㎡；

　　（2）廠房B—5層，總高度24.15M，建筑層水平投影面積8851.82㎡；

　　（3）舊宿舍在原有樓層上加二層；

　　暫定廠房A、B，宿舍加層建筑層水平投影面積約25000㎡，合總價2100萬，（每平方米以850元計價，如與報建合同不符以本合同為準）工程完成建筑層水平面積大于25000㎡的面積按每平方米850元計價。

　　工程名稱：東莞市佳達包裝材料有限公司建設工程

　　工程項目：廠房A、B、宿舍加層（不包括原有宿舍裝修）

　　工程地點：東莞市鳳崗鎮天堂圍西旺工業區佳達工業園

　　開工期限：自開工日起300個晴天，不包括節假日，工程在期限內未能完工，如未超出一個月不獎不罰。

　　第二條付款方式

　　1、廠房A、B、宿舍加層，甲方在工程開工前后至工程完工支付工程款1600萬到乙方賬戶，余款500萬元在工程完成日起后36個月內每月平分支付（即按每月付款138800元不等給乙方，每月15日前至少支付138800元）。

　　乙方指定賬戶，開戶名：鄧康強，開戶行：東莞農村商業銀行鳳崗支行，賬號：6230388888000009099

　　2、1600萬工程款在開工前甲方需要支付乙方訂購鋼材費用360萬元、商品混凝土費用200萬元（開工三天前）、工程其他材料費用100萬元。開工后完工前按照進度支付宿舍建筑費用85萬元、門窗工程費用100萬元（分兩期，其中窗框工程50萬元，窗肉工程50萬）、外墻裝飾工程費用50萬元、工程完工代支工人工資65萬元。剩余工程款640萬元按照每層梁板混凝土澆搗完，按進度比例付款乙方（即廠房A每層梁板混凝土澆搗完付80萬元，廠房B每層梁板混凝土澆搗完付48萬元）

　　第三條建筑材料標準：

　　1、廠房A、B內地臺澆搗C20混凝土10CM厚。

　　2、廠房A、B首層地面分格原色水泥水磨石，樓面分格原色水泥金剛砂。

　　3、宿舍加層樓面水泥砂漿鋪貼500X500陶瓷地磚。

　　4、衛生間樓地面水泥砂漿鋪貼陶瓷防滑地磚。

　　5、廠房A、B樓梯休息臺平面及樓梯踏步級水泥沙漿，鋪貼每平方米100元以內的大理石決料。

　　6、廠房A、B、宿舍加層樓地面的'踢腳線用600X600的地板磚割成5塊，120MM長條磚粘貼。

　　7、廠房A、B衛生間墻面用250X400每塊約1.5元的瓷片粘貼2.2M高，加層宿舍衛生間粘貼至板底。

　　8、廠房A、B、宿舍加層所有內墻抹灰找平壓干刮膩子。

　　9、廠房A、B、宿舍加層所有天柵底梁柱面不可抹灰，只用刮膩子。

　　10、廠房A、B、宿舍加層外墻水泥沙漿抹底灰，面粘貼每平方米16元的紙皮磚。

　　11、廠房A、B樓梯扶手用304型厚1.0的不銹鋼材料制安。

　　12、廠房衛生間門用鋁材料制安。

　　13、鋁窗用雄業牌白鋁白玻，玻璃5MM材料制安。

　　14、層面防水按二布三油鋪貼。

　　第四條其他事項

　　1、甲方責任

　　（1）、天然基礎檢測費由甲方支付。

　　（2）、10萬元以上的城建押金由甲方支付。

　　（3）、城建基礎設施費，建筑監督部門放線費由甲方支付。

　　（4）、靜壓樁檢測費由甲方支付。

　　2、乙方責任

　　（1）、10萬元以下城建押金由乙方支付。

　　（2）、工程公司管理費、建筑工程稅金，工人社保，費用，工地工程用水用電費由乙方支付。

　　（3）、靜壓樁工程費由乙方支付。

　　（4）、乙方包括廠房A、B化糞池建造，樓層內排污、排水安裝，但是不包廠區內排污、排水管道及設施，不包防雷設施工程，不包水電安裝工程。

　　（5）、工程完成竣工后期如樓板產生裂痕，由乙方負責補修及費用，但甲方不可扣減工程款。

　　第五條違約責任

　　1、由于甲方的原因導致工程款不按時支付或停工，甲方應賠償乙方因停工所造成的損失。（按照每名工人150元一天、材料漲價所造成的損失計算）

　　2、甲方未按照約定在工程完成日起后36個月內每月平分支付500萬元余款，若有拖欠則按照應付款的千分之五每天加收滯納金。

　　3、甲乙雙方違反本協議的規定履行自己的義務，視為違約，守約方有權要求違約方賠償損失并解除合同或者要求繼續履行合同。

　　第六條爭議解決

　　本合同在履行過程中發生的爭議由雙方協商解決，如協商不成，有權依法向人民法院起訴。

　　第七條未盡事宜

　　工程建設過程中，發生的不可預算的其他事項，由甲乙雙方協商另簽補充協議，補充協議與本合同具有同等效力。

　　本合同經雙方認可，本合同一式兩份，甲乙雙方各執壹份，自簽訂之日起發生法律效力。

　　甲方：（簽章）乙方：（簽章）

　　法定代表人：法定代表人：

　　年月日年月日

　　簽訂地點：

工程合同 篇6

　　甲方：

　　乙方：

　　經甲乙雙方共同協商，本著誠信互利的原則，就廣告代理達成如下協議：

　　一、 甲方委托乙方代理 上海兆妍廣告策劃有限公司 廣告業務，代理辦法執行《 上海兆妍廣告策劃有限公司 廣告代理實施辦法》（后簡稱 "辦法"）規定。

　　二、 甲乙雙方必須遵守《廣告法》以及相關政策法規，未經雙方書面同意，任何一方均不得將本合約之權利或義務轉讓于第三方。

　　三、 乙方不得損害 上海兆妍廣告策劃有限公司 的信譽，不允許用弄虛作假等不法手段欺騙客戶牟取暴利。乙方與客戶發生的經濟糾紛與甲方無關。如乙方出現上述行為，甲方有權取消其代理資格，并保留法律訴訟的權利。

　　四、 甲乙雙方簽定的`廣告合同，乙方按合作協議扣除代理費后，須將播出款項轉付甲方指定的銀行帳戶。

　　五、 乙方所代理的廣告，按 上海兆妍廣告策劃有限公司 正在執行的廣告收費標準執行。

　　六、 乙方應按甲方的要求把廣告要求和廣告資料提前發送到 上海兆妍廣告策劃有限公司 ，廣告發布后甲方提供廣告樣張給乙方，具體事宜按《 上海兆妍廣告策劃有限公司廣告 投放說明》辦法處理。

　　七、 合同付款說明：

　　1、 遵守先付款后發布的原則。

　　2、 的確無法做到發布前付款，須在廣告發布前支付30%的發布費，余款須在廣告發布5個工作日內付清。

　　3、 違反以上款項，視為違約，甲方有權終止其廣告播出。逾期1天，追繳拖欠款5%的滯納金。

　　八、 如遇特殊情況廣告不能按時播出，甲乙雙方需及時協商解決。

　　九、 在合同的落實和執行中，有關合同和協議條款確需修訂，須經雙方協定。

　　十、 未盡事宜，甲乙雙方按本協議第九條規定協商處理。

　　十一、 協議、合同均需遵守中華人民共和國經濟合同法及廣告法等有關法律條款。

　　十二、 代理期限為： 年 月 日至200 年 月 日。

　　十三、 本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，具同等法律效力。

　　（甲乙雙方簽章）

　　甲方（廣告客戶或代理單位）：____________________________________

　　地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

　　法定代表人：____________ 職務：____________

　　乙方（廣告發布單位名稱）：____________________________________

　　地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

　　法定代表人：____________ 職務：____________

　　甲乙雙方根據國務院《中華人民共和國廣告法》及有關規定，簽訂本合同，并共同遵守。

　　一、甲方委托乙方于____年____月____日至____年____月____日期間發布____ 廣告。

　　二、廣告發布媒介為________________________________.

　　三、單位廣告規格為________________________________.

　　四、廣告采用樣稿（樣帶），未經甲方同意，乙方不得改動廣告樣稿（樣帶）。

　　五、乙方有權審查廣告內容和表現形式，對不符合法律、法規的廣告內容和表現形式，乙方可要求甲方作出修改，甲方作出修改前，乙方有權拒絕發布。

　　六、廣告樣稿（樣帶）為合同附件，與本合同一并保存。

　　七、廣告單價____ 元，加急費____ 元，其他費用____ 元，扣除優惠____ 元，扣除代理費________元，播出（刊登）次數____ ，總計________元。

　　八、甲方應在____ 年____月____日前將廣告發布費付給乙方，付款方式____.

　　九、違約責任________________.

　　十、合同糾紛解決方式：（1）由____ 仲裁委員會仲裁；（2）向____ 人民法院起訴。

　　十一、其他：

　　十二、廣告的編排方式和發布時間表：

　　十三、本合同一式兩份，經雙方代表人簽字后生效。

　　甲方：____________________

　　代表人：________

　　乙方：____________________

　　代表人：________

　　____年____月____日

工程合同 篇7

　分析了國際工程合同爭端產生的一些主要的原因,FIDIC合同條款中對爭端的解決程序、解決方式, 并對爭端裁決委員會和爭端審議委員會進行了對比分析, 指出了國際工程項目提請仲裁時應注意的問題。

　　關鍵字：國際工程，糾紛，解決方案

　　建設工程合同中借助相關的法律、法規和各種規范對工程內容、質量標準、工期、造價等進行約定,把雙方的權利和義務用準確、嚴密、詳盡的條款統一下來,用以規范雙方的行為,

　　保證合同的正常履行。大型國際承包工程有時需簽訂數十份合同,合同期限長、合同金額巨大,因而增加了履約的復雜性。 1 國際工程承包合同爭端產生原因

　　對工程承包合同的爭端應作廣義的理解,當事人對合同條款和合同的履行的不同理解和看法就可能引起爭端。凡是當事人對合同是否成立、成立的時間、合同內容的理解、合同的履行、違約的責任,以及合同的變更、中止、轉讓、解除、終止等發生的爭端,均應包括在內;也包括對工程中的任何意見、指示、決定、證書或估價方面的任何爭端。

　　國際工程項目爭端產生的原因有以下幾方面:

　　1.1 合同的缺陷或錯誤

　　表現為合同文件不真實、用詞不嚴謹不準確, 甚至前后矛盾。在

　　國際合同談判和簽訂時,重要的是合同條款要明確,用詞準確。把潛在的可能對一方不利條款進行約定,分清不可預見事件的責任。在雙方的工作范圍、材料和施工工藝、工程的開工和工期、工程的付款方式、爭端解決方式等方面要認真、細致,考慮周全。

　　1.2 合同中雙方權利、責任、風險的劃分是否明確合理

　　在國際工程合同中,設計責任的承擔引發的爭端是最為常見的,工程施工過程中有時很難斷定問題是由設計方承擔還是施工方承擔。另一個常見的是由于業主的干擾( 尤其在設計階段) 使工程費用增加而引發的爭端。這類問題雙方應在合同談判和簽訂時對其權利及參與的后果給予明確。對于不可抗力和特殊風險在FIDIC中有規定,可參照。

　　1.3 建筑業經濟效益的影響

　　國際承包市場競爭激烈, 承包商采用低價奪標策略,而建設方由于建筑成本的增加, 預算長期處于緊張狀態。合同雙方不愿意承擔義務或做出讓步,因此合同爭端呈現不斷上升的趨勢。

　　無數的實例證明以價格最低或工期最短來選擇中標項目管理人未必明智。業主要想獲得最佳服務,應當讓承包商有利可圖,勞有所獲。詳細的索賠條款使報價中風險費用由業主掌握,承包商可較少考慮風險對報價的影響。如風險不發生時, 業主可以節省這筆費用, 所以有利于降低承包商報價, 同時也有利于業主最終降低工程造價， 而不是一味的以報價最低或工期最短來選擇承包商。

　　1.4 選擇錯誤的承包合同類型

　　應當根據工程項目的特定情況, 如環境氣候、地質狀況、設計施

　　工的復雜程度,工程所在國的政策、法律等來選擇采用的標準合同或依據完備的咨詢和建議對標準合同進行修改。而不是依據業主的熟悉程度或喜好來選擇合同。選擇標準合同, 其優點是有關各方對合同的內容和格式十分了解。但標準合同也有很多缺點,如對具體項目的特點、有關各方的具體情況、項目的風險及抵御風險的能力等方面無法全面真實的反映出來。因此,如果項目的規模很大、設計施工復雜, 則應花費一定的費用聘請咨詢公司或律師對標準合同進行修改甚至重新起草合同。

　　1.5 項目承包模式的選擇和標段的劃分是否恰當

　　建設工程項目的管理模式與合同管理有著密切的聯系。項目的管理模式可分為傳統模式和新型承發包模式。傳統模式, 又稱通用模式, 世界銀行以及國內外很多工程都采用這種模式。

　　隨著建設項目規模的日益龐大, 技術含量的日益提高, 國際上出現了一些新的工程管理模式, 如:CM模式、EPC模式、Partnering模式等。這些新的承包模式可以為合同各方提供一個友好的環境。因此適宜的承包模式加上各方共同的意愿和目標, 將對合同管理起到積極的作用,和解和調解的方式解決爭端也將變得輕松起來。

　　1.6 關于銀行保函

　　在國際承包工程中, 銀行保函成為較普遍且業主喜歡采用的經濟擔保形式。國際工程項目中由于保函的問題引發的問題主要有:當擔保是以保證形式作出時,《委托書》并沒有明確可

　　獲賠償應滿足哪些條件; 再如在履約保函和保留金保函中, 承包商認

　　為如果合同規定的情形沒有發生就不應該支付保函, 但事實是保函本身并沒有這樣的規定, 相反其規定“見索即付”。銀行為自身利益考慮并不愿意或無力卷入到復雜的合同糾紛中,而趨向于使用見索即付保函。

　　2 國際工程項目爭端解決方式

　　2.1 FIDIC 《土木工程施工合同條件》(1987第四版修訂版)

　　第67條列出了爭議解決程序!爭端提交,工程師解決。!當工程師的決定未被接受, 他們就必須在70天內將爭端提交仲裁, 否則, 工程師的決定即成為最終決定并且對各方都有約束力。!在發出仲裁通知后, 各方可采取友好協商方式來解決爭議。!如在期限內未達成友好調解, 除合同另有規定, 均應將此爭議依據國際商會ICC規則提交仲裁。國際咨詢工程師聯合會在1996年出版的FIDIC紅皮書中, 對爭議解決方面做出了如下修改:采用爭端裁決委員會DAB( Dispute Adjudication Board) 方式解決爭端。爭端可直接提交DAB,而不交工程師解決。世界銀行貸款項目土建工程國際競爭性招標文件( 1997年我國財政部刊行) 采用了FIDIC合同條件第四版的通用條件,但在其專業條件中則根據國際仲裁常用做法來解決爭端。提出使用爭端審議委員會DRB( DisputeReview Board) 或爭端審查專家DRE( Disputes ReviewExpert) 替代工程師解決爭議的`辦法。

　　2.2 國際承包合同多使用一個多層次爭端解決方案

　　普遍的爭議解決方案包括:調解、專家(DAB或DRB)決定、仲裁。國際上解決爭端的最后方式是訴訟, 近年來爭端審議委員會、爭端仲

　　裁委員會和仲裁使用的較為普遍,而訴訟一般不宜采用,這主要是基于以下的擔心:!法院審理采用嚴格繁瑣的程序, 拖延時間, 缺少靈活性。一旦敗訴,損失更大。!國際工程合同涉及來自不同國家的雙方, 他們會擔心一方所在國法院的公平性以及國際工程的復雜技術性爭議問題法院能否勝任。上面提到國際承包合同使用一種多層次的爭議解決方案,要注意以下幾個問題:

　　①合同中應指出其適用的法律。最好是使用國際通用的合同文本。如:FIDIC合同條件吸取了ICE、JCT等合同文件的優點,內容全面,條款前后一致,文字嚴謹。其對目前各法律體系均可適用。

　　②大多數合同( 如FIDIC) 在爭議的解決上都決定由一種爭議解決方式進入另一個爭議解決階段的時間限制。我們可以稱之為冷靜期,目的是為了讓當事人反省一下以及進入下一個階段可能產生的后果。 ③合同中還應說明仲裁地點。在國際工程合同中提請仲裁的通常是國際商會ICC。

　　2.3 在國內進行的世界銀行貸款項目, 在合同的專用條件中,有關仲裁的條款對任何爭端委員會的建議未能成為最終決定和具有約束力的爭端應按下述規定解決:

　　①如此爭端發生于業主和承包商之間, 則最終應由雙方同意的仲裁委員會按其規則和程序解決。

　　②如所爭端發生于業主和國外承包商之間, 則最終應由中國經貿仲裁委員會(CIETAC) 按其規則和程序, 在北京或中國其他地點仲裁,除非投標人在投標時要求按照聯合國國際貿易法委員會(UNCITRAL) 規

【工程合同】相關文章：

工程工程合同02-24

工程工程合同模板07-26

工程工程合同【薦】04-19

【熱】工程工程合同04-20

工程合同工程合同03-02

工程工程合同15篇03-01

工程工程合同(15篇)03-01

工程工程合同 15篇03-02

工程土方工程合同02-23

工程工程合同(精選15篇)04-18