房屋合同范例[7篇]

　　在人們愈發(fā)重視契約的社會中，關于合同的利益糾紛越來越多，簽訂合同是為了保障雙方的利益，避免不必要的爭端。那么一份詳細的合同要怎么寫呢？以下是小編整理的房屋合同7篇，歡迎大家分享。

房屋合同 篇1

　　發(fā)包方： (以下簡稱甲方)

　　承包方: (以下簡稱乙方)

　　為明確責任、按質、按量、按時完成建筑裝飾工程，依據(jù)《中華人民共和國合同法》及國家建筑裝飾相關法律、法規(guī)和政策的規(guī)定，結合本工程具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程內容：按照預算書內容及甲方要求施工(附預算

　　書,工程量按預算書執(zhí)行,其中必須 工程項目: 平方米,單價 元,合計金額 元)。工程內容如有變動，需經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致。

　　3、工程造價：甲方審核預算價 (￥ 元)在工程內容沒有變動的情況下，按該造價決算。工程內容如有變動，按實際發(fā)生決算。

　　4、施工時間：自20xx年 月 日至20xx年 月 日。

　　二、承包方式及工程材料：采取乙方雙包施工方式，乙方使用的所有建筑材料必須符合國家強制性超標準規(guī)范的要求(水泥均使用符合國標的po42.5級水泥)。

　　三、付款方式

　　乙方完成預算工程量的50%，甲方支付工程造價的30%。工程全部竣工經(jīng)甲方驗收合格并決算后，甲方扣留工程總造價

　　四、工程質量及安全

　　乙方按甲方提出的工程質量要求進行施工(工程質量等級為合格)。施工期間按施工規(guī)范、規(guī)定、規(guī)程進行施工，保證安全生產(chǎn)、質量第一。乙方在施工期間違規(guī)作業(yè)造成工程返工或驗收不合格的概由乙方承擔一切經(jīng)濟責任和法律責任。

　　乙方應文明施工，切實加強安全施工現(xiàn)場管理，樹立安全生產(chǎn)、預防為主以及安全生產(chǎn)責任重于泰山的思想意識，采取嚴格的安全防護措施確保施工順利進行，由于施工所造成的`一切安全事故概由乙方負責，并承擔一切經(jīng)濟和法律責任。

　　五、其它方面

　　甲、乙雙方應認真履行合約，乙方必須按甲方的工期要求按質、按量、按時完成任務。工程施工中如有變更,相應增減工程造價,按照甲方審核造價執(zhí)行。本合同未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商妥善解決。

　　本合同一式四份(合同附件為本合同的組成部分)，甲乙雙方各執(zhí)一份，甲方財務、審計各一份，自簽訂日起生效，至工程竣工驗收合格交付使用自動廢止。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

房屋合同 篇2

　　甲方： 女，身份證號：

　　乙方： 男，身份證號：

　　地址：

　　經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意，甲方將本人所屬坐落獅子山67號樓四樓轉讓給乙方，該房土地證號：甕國用（20xx）第00568號，特立如下合同。

　　一、轉讓方式：為長期性轉讓給乙方

　　二、該房的樓梯間，院壩空地屬雙方共同使用，使用期間共同維護、管理，該樓層的樓梯間一半所有權屬乙方所有。

　　三、如遇規(guī)劃拆遷，該房的`面積跟隨甲方動遷，一切動遷手續(xù)由甲方配合辦理，甲方要按國家賠償價格（房屋實際面積裝修補償?shù)荣M），如實歸拔給乙方。

　　四、該房在建筑造成罰款由乙方自己負責，在辦理宅基地使用證、房屋產(chǎn)權證由甲方提供相關手續(xù)，費用由乙方自己負責。

　　五、轉讓金額為 貳拾叁萬肆仟捌佰元整（￥：234800.00元），付款方式：首付簽定合同之日由乙方付給甲方 壹拾叁萬 元整（￥ 130000.00 元），第二次付款在 20xx年 9月 7日前一次性付給甲方 壹拾萬零捌佰 元整（￥：100800.00元）。

　　六、該房收款人：簽定合同屬該戶法定代表人，如今后家人出現(xiàn)干擾，所有給乙方造成的損失，由甲方及后繼人權全負責。

　　七、經(jīng)甲乙雙方協(xié)商定扣 肆仟元整（￥：4000.00元） ，乙方五年之內付清。

　　八、此合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字即生效，具有同等法律效力。

　　甲方代表權人：

　　乙方：

　　在場人：

　　年 月 日

房屋合同 篇3

　　出租方：

　　承租方：

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關規(guī)定，為明確出租方和承租方的義務關系，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。

　　第一條 房屋坐落、間數(shù)、面積、房屋質量

　　第二條 租賃期限

　　租賃期共年零月，出租方自年月日起將出租房屋交付承租方使用，至年月日收回。

　　承租人有下列情形之一的，出租人可以終止合同、收回房屋：

　　1、承租人擅自將房屋轉租、轉讓或轉借的;

　　2、承租人利用承租房屋進行非法活動，損害公共利益的;

　　3、承租人拖欠租金累計達個月的。

　　租賃合同如因期滿而終止時，如承租人到期確實無法找到房屋，出租人應當酌情延長租賃期限。

　　如承租方逾期不搬遷，出租方有權向人民法院起訴和申請執(zhí)行，出租方因此所受損失由承租方負責賠償。

　　合同期滿后，如出租方仍繼續(xù)出租房屋的，承租方享有優(yōu)先權。

　　第三條 租金和租金的交納期限

　　租金的標準和交納期限，按國家的規(guī)定執(zhí)行(如國家無統(tǒng)一規(guī)定，則由雙方協(xié)商決定)。

　　第四條 租賃期間房屋修繕

　　修繕房屋是出租人的義務，。出租人對房屋及其設備應每隔月(或年)認真檢查、修繕一次，以保障承租人居住安全和正常使用。

　　出租人維修房屋時，承租人應積極協(xié)助，不得阻撓施工。出租人如確實無力修繕，可同承租人協(xié)商合修，屆時承租人付出的修繕費用即用以沖抵租金或由出租人分期償還。

　　第五條 出租方和承租方的變更

　　1、如果出租方將房產(chǎn)所有權轉移給第三方時，合同對新的房產(chǎn)所有者繼續(xù)有效。

　　2、出租人出賣房屋，須在3個月前通知承租人。在同等條件下，承租人有優(yōu)先購買權。

　　3、承租人需要與第三人互換住房時，應事先征得出租人同意;出租人應當支持承租人的合理要求。

　　第六條 違約責任

　　1、出租方未按前述合同條款的規(guī)定向承租人交付合乎要求的房屋的，負責賠償元。

　　2、出租方未按時交付出租房屋供承租人使用的，負責償付違約金元。

　　3、出租方未按時(或未按要求)修繕出租

　　房屋的'，負責償付違約金元;如因此造成承租方人員人身受到傷害或財物受毀的，負責賠償損失。

　　4、承租方逾期交付違約金的，除仍應及時如數(shù)補交外，應支付違約金元。

　　5、承租方違反合同，擅自將承租房屋轉給他人使用的，應支付違約金元;如因此造成承租房屋毀壞的，還應負責賠償。

　　第七條 免責條件

　　房屋如因不可抗力的原因導致毀損和造成承租方損失的，雙方互不承擔責任。

　　第八條 爭議的解決方式

　　本合同在履行中如發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時，任何一方均可向工商局經(jīng)濟合同仲裁委員會申請調解或仲裁，也可以向人民法院起訴。

　　第九條 其他約定事項

　　第十條 本合同未盡事宜，一律按《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定，經(jīng)雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式2份，出租方、承租方各執(zhí)1份;合同副本份送單位備案。

　　出租方(蓋章) 承租方(蓋章)： 鑒(公)證意見

　　地址： 地址：

　　法定代表人(簽名) 法定代表人(簽名)

　　委托代理人(簽名) 委托代理人(簽名)

　　開戶銀行： 開戶銀行： 經(jīng)辦人

　　帳號： 帳號：

　　電話： 電話： 鑒(公)證機關

　　電掛： 電掛： (章)

　　郵政編碼： 郵政編碼：

　　簽約地點： 簽約時間： 年 月 日

　　有效日期至 年 月 日

房屋合同 篇4

尊敬的審判員：

　　江蘇###律師事務所接受徐州***職業(yè)學校的委托，指派我們擔任本案原告的一審訴訟代理人，通過法庭調查及庭審質證，現(xiàn)根據(jù)事實及法律、法規(guī)發(fā)表代理詞。

　　一、被告的行為給原告造成了重大經(jīng)濟損失，應該依法賠償。

　　被告的行為阻礙了原告各項工作的順利進行，造成了重大經(jīng)濟損失。根據(jù)《物權法》第34條、37條之規(guī)定，被告應該返還非法占有的綜合樓地下室，并賠償原告自20xx年7月17日至今的經(jīng)濟損失(以承包期限內總承包金額為計算依據(jù))130166.6元及利息29819元，共計159985.6元。

　　二、原被告簽訂的超市承包協(xié)議合法有效，雙方應共同遵守。

　　20xx年7月，原告對校內綜合樓地下室進行了超市招標，被告進行了投標。被告在標書中承諾，嚴格執(zhí)行學校的管理制度，無條件接受學校的監(jiān)督和管理。并在經(jīng)營期滿時，積極配合學校進行評估驗收。20xx年7月16日，原被告簽訂了《超市承包協(xié)議書》。協(xié)議書約定，承包經(jīng)營期限為一年，具體期限為20xx年7月16日至20xx年7月15日。另外，協(xié)議約定被告應服從原告對被告承包經(jīng)營區(qū)域進行的整體規(guī)劃。上述招投標及原被告簽訂的協(xié)議是當事人真實意思表示，不違反法律法規(guī)的強制性規(guī)定，合法有效。原被告雙方應該共同遵守該協(xié)議的法定義務和約定義務。

　　三、被告在協(xié)議到期后拒不搬出，侵犯了原告對綜合樓地下室的所有權。

　　原告作為國家級重點學校，為了更好地實現(xiàn)跨越式發(fā)展，改善教育教學硬件設施，向主管單位申請了教學樓、室內體育館項目建設，并于20xx年12月、20xx年5月得到了批復。根據(jù)主管部門的.批復和承包協(xié)議第七條(協(xié)議期滿，甲方如認為合作良好，可繼續(xù)簽訂協(xié)議;如重新招標，乙方在同等條件下可優(yōu)先)之約定，原告通過辦公會進行了研究，并作出對綜合樓地下室進行重新規(guī)劃，在協(xié)議到期后將超市搬出地下室的決定。為使被告做好充分的搬出準備，原告在20xx年6月22日就對被告下達了協(xié)議到期后搬出的通知。后來原告又于20xx年7月15日向被告發(fā)出書面通知，限期搬出。此后，原告采用律師函、口頭通知等多種形式催促原告將超市內物品搬出地下室，但是被告一直沒有履行退還租賃物的法定義務和配合學校工作的書面承諾。根據(jù)《物權法》第39條之規(guī)定，被告拒不將超市內物品搬出地下室的行為，屬于無權占有，嚴重侵害了原告對綜合樓地下室占有、使用、收益、處分的權利。

　　以上代理意見請法庭參考采納。

　　江蘇###律師事務所 ###

房屋合同 篇5

　　編號▁▁▁

　　出租方（以下簡稱甲方）：托管方（乙方）：哈爾濱凱聯(lián)·合眾房屋托管

　　(身份證) ___________________

　　聯(lián)系電話___________________ 電 話：8311233689560222

　　地 址___________________ 地 址：南崗極樂小區(qū)16號樓3單元102室

　　依據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿的基礎上，就房屋托管事宜達成協(xié)議如下：

　　第一條、 房屋基本情況：

　　該房屋坐落于▁▁▁▁▁市▁▁▁區(qū)（縣）▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁.該房屋為：樓

　　房▁▁室▁▁廳▁▁衛(wèi)，平房▁▁間，面積▁▁▁▁▁▁▁平方米，該房屋權屬狀況為甲方

　　對該房屋享有所有權或甲方有權對該房屋出租，證明文件▁▁▁▁▁▁，編號▁▁▁▁▁▁

　　第二條、甲方履行事項：

　　1、甲方在托管期間不能將房屋托管、出租、出售給第三者。 2、甲方應承諾此房不存在乙方未知的重大缺陷或是安全隱患。

　　3、在代理期間，甲方不得無故收回房屋，如甲方中途要求收回房屋，乙方可以拒絕。 4、甲方提供：①產(chǎn)權證明②業(yè)主身份證（如代辦需有代辦人身份證）③其它必備相關證明。

　　5、甲方保證所提供的證件的真實性，如由于甲方向乙方提交的出租材料不全或不實或以各種理由，而導致客戶無法正常居住及經(jīng)營（乙方遭受損失的），甲方負責向乙方賠償，乙方并有權終止合同。

　　6、在租賃期內，如有一方有特殊情況需要解除協(xié)議的，必須提前一個月通知對方，并賠償對方兩個月租金;租用期滿后，乙方如需要繼續(xù)續(xù)簽合同或買賣，應提前一個月提出，甲方在同等條件下給予乙方優(yōu)先。

　　7、甲方每年給予乙方十五天空租期并應按時交納由甲方負責的.各種費用，否則由此給乙方造成的損失由甲方承擔。

　　8、甲方不得隨意漲價。

　　第三條、乙方履行事項：

　　1、 在托管期內以乙方名義辦理與承租方之間的洽商、聯(lián)絡、簽約 收租及為承租方提供附加服務，如空租期內無人租賃，費用由乙方支付。

　　2、乙方出示：①身份證明②營業(yè)執(zhí)照。③其必備相關證明。

　　3、乙方應按約支付房屋租金，及有關應付的水、電、煤氣和有線電視等費用。

　　4、乙方不得故意將房屋作為非法活動的場所。

　　5、乙方應愛護受托管的房屋，并合理使用和維護房屋內設施、設備。 6、乙方不得隨意改變屋內結構。

　　7、監(jiān)督承租方按照房屋租賃合同的約定履行其他義務。

　　第四條、房屋及附屬設施的維護：

　　1、甲方在交房時，有義務對房內設施進行檢查修繕，保證電器正常使用，乙方積極配合。或甲方委托乙方提供有償服務。

　　2、在代理期間，房屋租戶如有更換，乙方負責房內各項費用結算及清點檢查修繕屋內家具電器等設施。

　　3、代理期間，房屋因自然損壞及原始設施缺陷或老化影響居住，乙方應及時通知甲方修繕或甲方委托乙方提供有償服務。

　　4、代理期滿，乙方交房時，結清房內各項費用及清點家具電器等設施（如有丟失折舊補償或賠償同等價值物品）。

　　第五條、 托管期限及租金支付：

　　托管期自▁▁▁▁年▁▁月▁▁日至▁▁▁▁年▁▁月▁▁日，共計▁▁個月▁▁天。

　　租金▁▁▁元/月，支付方式為（月付，季付，半年付，年付）

　　租金收取方式：（□ 現(xiàn)金支付 / □ 銀行代收）。

　　甲方指定代收銀行▁▁▁▁帳號▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁帳戶名▁▁▁▁▁

　　第六條、合同的解除

　　（一）經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，可以終止合同。

　　（二）有下列情形之一的，本合同終止，甲乙雙方互不承擔違約責任： 1、該房屋因城市建設需要被依法列入房屋拆遷、危改范圍的。

　　2、因地震、火災等不可抗力致使房屋毀損、滅失或造成其他損失的。 （三）甲方有下列情形之一的，乙方有權單方解除合同、并

　　按違約： 1、遲延交付該房屋達十五日且未征得乙方同意的。

　　2、交付的房屋不符合合同約定及嚴重影響生活、工作、使用的。 3、不承擔約定的維修義務致使乙方無法正常代理出租該房屋的。

　　第七條、 違約責任

　　1、托管期內甲方或乙方需提前終止合同的，應提前30日通知乙方或甲方，并按全額租金的20％支付違約金。

　　2、甲方不得與乙方所介紹承租人以任何理由私下成交，否則視為違約，如違約應賠償三個月租金作為違約金。

　　第八條、其它

　　本合同未盡事宜，由甲、乙雙方另行議定，并簽定補充協(xié)議。補充協(xié)議與本合同不一致的，以補充協(xié)議為準。

　　本合同之（交接單）均為本合同不可分割之一部分。本合同及其附件內空格部分填寫的

　　文字與印刷文字具有同等效力。本合同及其附件和補充協(xié)議中未規(guī)定的事項，均遵照中華人民共和國有關法律、法規(guī)執(zhí)行。

　　本合同在履行中發(fā)生爭議，由甲、乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成時，甲、乙雙方同意提交法院經(jīng)濟裁決是終局的，對雙方均有約束力。

　　一、房屋交接單

　　二、其他：雙方已對房屋租住期間所發(fā)生的各項費用和押金返還額度已交接清楚，并無任何疑義。

　　三、其他特殊交接情況補充說明及附加條款：

　　本合同連同附件共4頁，一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，均具有同等效力。

　　付費日______年___月___日__________元

　　______年___月___日__________元

　　______年___月___日__________元

　　______年___月___日__________元

　　甲方（簽章）：____________________ 乙方（簽章）：哈爾濱凱聯(lián)·合眾房屋托管

　　授權代表（簽字）：________________ 經(jīng)紀人（簽字）__________________

　　合同簽訂日________年______月______日

房屋合同 篇6

　　建房方：祝南軍 （簡稱甲方） 承建方：(簡稱乙方） 經(jīng)雙方協(xié)商同意，特簽訂以下合同：

　　一、計算面積方式：

　　按每層現(xiàn)澆面積計算承建費。

　　二、單價價格為每平方元。

　　從正負000開始承包乙方，乙方提供包括人工、木模、腳手架、機械設備以及工具。甲方提供建筑材料。

　　三、乙方在建筑施工中必須保質保量，節(jié)約材料，乙方應當按照國家規(guī)定的房屋質量標準和要求組織施工。如產(chǎn)生翻工，費用誰造成誰負責。

　　四、文明施工，如果乙方施工人員出現(xiàn)工傷，因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。

　　五、施工期限：

　　從砌磚開始 個月完成，最遲年 月 日完 工，乙方不能用因各種原因拖延甲方建房完工時間。乙方所需材料應兩天前向甲方提出計劃，以便迅速籌備。

　　六、付款方式：按每樓完工支付本樓層60%，余款在工程竣工后付清。

　　七、乙方必須給建房工作人員投保工傷意外保險，保險費用甲乙雙方平攤。

　　八、以上協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字后生效。

　　甲方： 乙方：

　　年 月 日

房屋合同 篇7

　　委托方(甲方)： 承接方(乙方)：

　　甲乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方李福祥。為保證工程順利進行，根

　　據(jù)國家有關法律規(guī)定，特簽訂本合同，以便共同遵守。

　　第一條：工程概況

　　1. 工程地址： 。

　　2. 居室規(guī)格：房型 ，總計施工面積 。

　　3. 施工內容：詳見本合同附件《施工預算單》和 施工圖紙。

　　4. 委托方式： 。

　　5.開工日期： ，竣工日期 ，工程總天數(shù)： 天。

　　第二條：工程價款

　　工程價款(金額大寫) ，詳見本合同附件(二)《施工預算單》。

　　第三條：質量要求

　　1. 工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，經(jīng)雙方認可。

　　2. 工程驗收標準，雙方同意參照國家的相關規(guī)定執(zhí)行。

　　3. 施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。

　　4. 凡由甲方自行采購的材料、設備，產(chǎn)品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。

　　5. 甲方如自聘工程監(jiān)理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。

　　第四條：材料供應

　　1. 乙方須嚴格按照國家有關價格條例規(guī)定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用于本合同規(guī)定的裝潢工程，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

　　2. 乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規(guī)格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。

　　3. 甲方負責采購供應的材料、設備，應該是符合設計要求的合格產(chǎn)品，并應按時供應到現(xiàn)場。如延期到達，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的'材料合計金額的 10 %作為管理費支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。

　　第五條：付款方式

　　1. 合同一經(jīng)簽訂，甲方即應付工程總款的 ，當工期進度過半( )，

　　甲方即第二次付工程總款的 ，待甲方對工程竣工驗收后結算 ，剩余 一年后結清。

　　甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價

　　款時，不得交付使用。

　　第六條：工程工期

　　1. 如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費的 1 %作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費的 1 %作為誤工費支付給乙方。

　　2. 由甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔，由于乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

　　3. 在施工中，因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協(xié)調、處理，盡快解決糾紛，以繼續(xù)施工。

　　第七條：其他事項

　　1. 甲方責任

　　1 )必須提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進行現(xiàn)場交底。

　　2 )二次裝飾工程，應全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等，須采取必要的保護措施，均需與乙方辦理手續(xù)和承擔費用。

　　2. 乙方責任

　　1 )指派一名工作人員為乙方工地代表，負責合同履行，并按合同要求組織施工，保質保量地按期完成施工任務。

　　2 )負責施工現(xiàn)場的安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，并防止因施工造成的

　　管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生，必需盡快負責修復或賠償。

　　第八條：違約責任

　　合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的 5 %作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。

　　第九條：爭議解決

　　本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協(xié)商解決。當事人不愿通過協(xié)商解決，或協(xié)商解決不成時，可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。

　　第十條：合同的變更和終止

　　1. 合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容，應經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的 10 %交付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。

　　2. 施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議后，可視為本合同解除。

　　第十一條：合同生效

　　1. 本合同雙方蓋章，簽字后生效。

　　2 本合同一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。

　　甲方(業(yè)主)： 乙方：

　　簽字： 委托代理人簽字：

　　簽約日期： 簽約日期：

　　委托方(甲方)：

承接方(乙方)：

【房屋合同】相關文章：

房屋合同[經(jīng)典]08-25

房屋合同08-18

房屋租賃合同07-27

房屋租賃合同07-27

房屋租賃合同07-27

房屋租賃合同07-27

房屋租賃合同07-27

房屋租賃合同07-27

房屋租賃合同07-27

房屋租賃合同07-27