簡單施工合同(通用14篇)
在當今社會,人們對合同愈發重視,合同在生活中的使用越來越廣泛,在達成意見一致時,制定合同可以享有一定的自由。那么相關的合同到底怎么寫呢?下面是小編整理的簡單施工合同,僅供參考,大家一起來看看吧。
簡單施工合同 1
發包方:________________________(以下簡稱甲方)
法定代表人:____________________
通訊地址:______________________
聯系方式:______________________
承包方:________________________(以下簡稱乙方)
法定代表人:____________________
通訊地址:______________________
聯系方式:______________________
根據《中華人民共和國合同法》、《建筑工程承包合同條例》及相關法律、法規的規定,甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,為保證工程順利進行,結合本工程的具體情況,經友好協商簽訂本合同,以資共同遵守。
第一條工程項目概況
1、工程名稱:_____________________________
2、工程地點:_____________________________
3、工程范圍:_____________________________
4、工程內容__________________及做法__________________。
5、質量標準:質量驗收標準按國家頒布的《建筑裝飾工程質量驗收規范》等相關法律法規執行。
6、工程承包方式:雙方商定采取下列第______種承包方式。
(1)乙方包工、包料。
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料;
(3)乙方包工、甲方包料。
第二條合同價款及調整
1、工程造價:總承包價為____________元,大寫人民幣__________,裝飾工程包含的項目______________。
2、任何一方不得擅自改變合同價款,除合同另有約定或發生下列情況之一方可作調整:
(1)甲方提出設計變更、材料變更和項目變更;
(2)雙方書面確認的其他因素。
第三條工期
1、工程期限_______天,開工日期______年______月______日,竣工日期______年______月______日。
2、若因甲方原因或其他不可歸責于雙方的事由導致工程未能如期完成的,工期相應順延。若因乙方原因(包括但不限于乙方未及時開工、中途無故停工、工程因質量問題返工等)導致工程未能如期完成的,甲方有權要求乙方承擔相應的違約責任。
第四條工程保修
1、保修內容、范圍:工程承包范圍內的全部內容。
2、保修期限:按工程通過竣工驗收合格之次日算起,保修期為壹年。保修期內,乙方提供工程的免費維修服務。工程保修期內,乙方應在接到甲方書面或電話通知后的24小時內到場勘查,并在三天內維修完畢。
第五條施工圖紙
雙方同意施工圖紙采取下列第_______種方式提供:
(1)甲方自行設計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,甲方、乙方各一份;
(2)甲方委托乙方設計施工圖紙,圖紙一式二份,甲方、乙方各一份,設計費__________元,由甲方支付。
第六條工程款撥付和結算
1、甲乙雙方簽訂合同后,乙方向甲方提供《工程預算表》。甲方在收到《工程結算表》的5個工作日內向乙方支付第一筆工程款人民幣_________,大寫人民幣_________。
2、工程竣工并經甲方驗收合格后,乙方向甲方提供《工程結算表》。甲方在收到《工程結算表》并核對無誤后的5個工作日內向乙方支付第二筆工程款人民幣____________,大寫人民幣_____________。
3、乙方指定收款賬號信息為:
戶名:_________________________________________
工行賬號:_____________________________________
開戶行:_______________________________________
若收款賬號發生變更的,乙方應及時通過書面方式通知甲方,否則甲方將款項轉賬至上述賬號,即視為乙方收到相應款項。
第七條雙方權利及義務
1、甲方應按照合同約定及時向乙方支付工程款。
2、甲方有權對工程質量及施工進度等進行檢查、監督,并對發現的.問題提出意見和建議。
3、甲方有權根據實際情況,對工程內容進行增加或者修改,乙方應積極配合。
4、乙方提供的材料應符合相關質量要求,并在材料運送到施工現場后及時通知甲方進行查驗。如因質量問題或規格差異造成工程損失的,由乙方負責賠償。
5、乙方保證擁有承包該工程的合法資質,并應按相關要求及標準進行施工,保質保量,按期完成工程任務。
6、乙方保證嚴格執行有關施工現場管理規定,嚴格按照雙方約定及甲方要求進行施工,做好各項質量檢查并留存施工記錄。
7、施工過程中,乙方應嚴格執行安全文明施工操作規范、防火安全規定、施工規定及質量標準。若因乙方原因導致出現人身損害或財產損失的,乙方應承擔全部賠償責任。
8、乙方應保護好原場所的辦公設施、設備,保證施工現場整潔,工程完成后負責清掃施工現場。
第八條工程驗收
乙方在工程完成后應及時通知甲方進行驗收,甲方查驗后對工程質量提出異議的,乙方應配合重驗,驗收不合格的,乙方應在甲方限定的時間內進行整改,并在整改完成后及時通知甲方進行復驗。
第九條違約責任
1、任何一方違反本合同的約定或未全面承擔本合同項下的義務的即構成違約,守約方有權要求違約方糾正違約行為并采取充分、有效、及時的措施消除不良影響并賠償守約方所遭致的損失。
2、若因乙方未能在約定的工期內完成工程項目或遲延履行本合同約定的其他義務的,每遲延一天,乙方應向甲方支付相當于工程總承包價百分之五的違約金;遲延超過10天的,甲方有權單方要求解除合同,并要求乙方支付相當于工程總承包價50%的違約金并賠償甲方遭受的損失(包括但不限于甲方因乙方違約行為而支出的賠償款、律師費、訴訟費、保全費、差旅費等)。
3、若乙方未履行或未全面履行本合同約定的其他義務的,甲方有權要求解除合同,并要求乙方承擔相當于工程總承包價50%的違約金并賠償甲方遭受的損失(包括但不限于甲方因乙方違約行為支出的賠償款、律師費、訴訟費、保全費、差旅費等)。
第十條合同爭議或糾紛處理
本合同履行過程中發生爭議的,雙方應友好協商解除,協商不成的,任何一方可將爭議提交甲方所在地人民法院管轄。
第十一條附則
1、本合同如有未盡事宜,雙方本著友好互利原則協商解決,如協商后簽定補充協議,補充協議與本合同有同等法律效力。
2、本合同簽訂后工程不得轉包。
3、本合同一式______份,雙方各執______份,合同自雙方簽名并加蓋公章或合同專用章后正式生效,履行完畢后自行終止。
4、合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
發包方(蓋章):__________________
承包方(蓋章):__________________
法定代表人(簽字):___________
法定代表人(簽字):___________
________年______月______日
________年______月______日
簡單施工合同 2
發包方(以下簡稱甲方):______________
承包方(以下簡稱乙方):______________
經對多方面進行考察,確定_______建筑科技工程有限公司為該工程的承包施工單位,承接該工程材料采購及裝飾工程施工。結合本工程的具體情況和國家的有關法律規范,本著公平、公開、公正的原則,經甲乙雙方反復協商,為明確雙方的責任,共同完成好施工任務,特簽定如下合同:
一、工程概況
1、工程名稱
_____________________工程。
2、工程內容
____________________________負責該工程材料采購及裝飾工程施工。
3、工期天(自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日)
4、施工協調
二、工程造價
本工程為包工包料施工,按合同總價_______萬元包干。合同范圍外所增加的費用則按實結算。
三、維修服務
主要設備因本身質量問題三年內實行“三包”,若因人為損壞等原因造成設備不能正常使用,適當收取維修成本費,所有設備終身維修。
四、付款及結算方法
1、合同簽定后3天內,甲方支付乙方合同總價_______%的工程款;
2、進場施工后,甲方支付乙方合同總價的_______%工程款;
3、工程驗收合格后,1周內甲方支付乙方合同總價到_______%的工程款;
4、經使用壹年后,如無質量問題,甲方則在10天內向乙方付清余款;
5、所有款項不計利息。
五、違約責任
1、乙方需保證按期竣工,如由于甲方原因推遲工期,則工期順延,否則每推遲一天,乙方按工程款的0.1%向甲方支付罰金。由于甲方原因不能向乙方按時支付工程款,則每推遲一天,甲方按未按時支付的工程款的0.1%向乙方支付滯納金;
2、工程質量如不符合雙方商定的.標準要求,或其它因乙方責任使合同無法履行的行為,乙方應賠償所有的損失;若因甲方原因使合同無法履行的行為,甲方應賠償所有的損失。
六、安全責任
乙方應保證現場施工安全,嚴格遵守國家現行的安全工作規程,編制安全施工、文明施工的實施細則,設置專人加強管理。乙方在施工期間由乙方造成的安全事故,其全部責任由乙方承擔,由于交叉作業造成的安全事故,由責任方負責。
七、驗收
工程完工后,由乙方向甲方提出書面驗收申請后,甲方應在一個星期內組織有關人員對工程進行驗收,因甲方原因不能按期驗收,應書面通知乙方變更驗收日期。此變更日期后一個星期內,甲方仍不能組織驗收,視同驗收通過。甲方不再組織驗收。
八、其它
1、設備配置清單作為本合同的附件。
2、合同自簽定之日起生效,在完成約定的工作內容后失效。
3、本合同一式肆份,甲乙雙方各持貳份,每份合同具有同等法律效力。
4、未盡事宜,甲、乙雙方協商解決。
甲方(公章):________________乙方(公章):_______________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年______月______日_________年_____月______日
簡單施工合同 3
委托方(甲方):
承接方(乙方):
甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委托乙方對房屋進行全面的裝修并立本協議,以共同恪守。
一、工程地點:________
二、施工時間:________年____月____日,竣工日期________年____月____日,工程總天數:____天
三、形式結構:房屋,裝修面積____平方米。
四、工程項目:_____________。
五、承包方式:乙方按甲方要求必須保證裝修材料的質量和規格,非經甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
六、由乙方負責施工,由甲方負責監督施工。
七、質量標準:施工質量要符合安全要求,裝修質量不得低于同一施工類型的`裝修標準,雙方認可。工程竣工驗收合格后,3個月內因乙方施工出現質量問題,乙方負責無償返工維修。
八、工程造價:材料和裝修人工費共計_______人民幣。
九、付款方式:工程完工后,經甲方驗收,如符合以上施工項目和設計要求,甲方即應付100%工程材料款和施工工費的20%,剩余80%尾款在________年____月____日之前付清,如甲方沒在規定的時間內付清尾款,甲方每天應付每款的0.1%進行補償給乙方。
十、付款賬號:_________________
十一、本協議一式兩份,甲乙方各執一份,具有相同效應。本協議自雙方簽字之日起生效。
甲方:
乙方:
________年____月____日
簡單施工合同 4
委托方(甲方):
承接方(乙方):
工程項目:
甲方委托乙方進行房屋裝修。為保證工程順利進行,特簽訂本合同。
第一條:工程概況
1.施工具體地址:___________________________________
2.房屋規格:房型______層(式)______室______廳______廚______衛,總施工面積____________平方米。
3.施工內容:房屋裝修。
4.委托方式:____________________________________________
5.開工時間:______年______月______日
6.竣工時間:______年______月______日
工程總天數:________天
第二條:工程價款
工程價款(大寫)___________________元。
1、材料費__________元;
2、人工費用__________元;
3、設計費用__________元;
4、施工垃圾清運費用__________元;
5、搬卸費用__________元;
6、管理費用__________元;
7、其他費用(注明具體內容)______________元。
第三條:質量要求
1.工程使用材料的數量、規格、牌子,經雙方認可。
2.工程驗收標準,雙方同意參照國家相關規定執行。
3.施工中,甲方如有特殊施工項目或其他要求,雙方應確認,額外增加的費用另簽補充合同。
4.凡由甲方采購的材料、設備,產品質量由甲方負責;施工質量由乙方負責。
5.甲方如自聘工程監理,須在工程開工前告知乙方。
第四條:材料供應
1.乙方須對本合同中所用材料明碼標價。甲方提供的材料均用于本合同規定的裝修工程,非經甲方同意,不得另作他用。乙方擅自挪用,須支付雙倍價款給甲方。
2. 乙方提供的材料、設備等如存在質量問題,或規格有異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
3.甲方負責供應的材料和設備,應符合設計要求,并按時供應。如延期到達,導致施工期順延,須將甲方提供的材料金額的______%給乙方。乙方驗收材料后,因保管不當造成的損失,由乙方賠償。
第五條:付款方式
1. 合同簽訂后,甲方須支付材料款和施工費的______%;工期過半(______年_____月______日),甲方第二次付施工費的______%。剩余______%驗收后支付。
甲方在應付款時間不付款屬于違約,乙方有權停止施工。驗收合格未結清款項,不得交付使用。
2.工程施工中如有項目增減或變動,雙方應簽補充合同。增減項目的款項當場結清。
3.甲方未按規定預付工程款的,每逾期一天按未付工程款的______%付給乙方。
4.甲方在裝修中如向銀行按揭,須將按揭憑證及相關資料的復印件交給乙方。
第六條:工程工期
1.因乙方原因延遲完工,每日按工費的______%付給甲方,直至工費扣完為止。因甲方原因,每延遲一日,以人工費的______%付給乙方。
2.甲方自行挑選的材料、設備,因質量不合格而影工期、質量等,其返工費由甲方承擔,由于乙方原因造成的,返工費由乙方承擔,工期不變。
3. 因工程質量、雙方意見不同而造成工程停滯,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應要求有關部門調解或仲裁部門協調處理。
4.因甲方原因需返工,或因甲方更改施工內容而延誤工期,需重新簽約,甲方承擔相關費用;因乙方原因造成返工,由乙方承擔責任,工期不變。
5.未經乙方同意,甲方私自要求施工隊更改施工內容,引發的質量問題和工期延誤,由甲方負責。
第七條:工程驗收
1.除隱蔽工程進行分段驗收外,工程結束后,乙方組織甲方進行驗收,辦理工程移交和結算手續。
2.接到驗收通知后,甲方應在____________天內前往驗收,逾期的視為甲方放棄驗收權利,并視為驗收合格,如有問題,甲方責任。
3.甲方若不能如期驗收,要及時通知乙方,更改驗收日期。但甲方應承認工程竣工時間,并承擔乙方看管費和相關費用。
第八條:其他事項
1. 甲方責任
1)須提供物業部門認可的房屋平面圖及水、電、氣的線路圖。
2)如需拆改原建筑物結構、設備、管線,應到所屬房管部門辦理手續,并承擔有關費用。
2.乙方責任
1)主動出示企業營業執照、施工資質;經辦業務員須有法人代表的'委托證書。
2)指派____________名工作人員為乙方工地代表,負責合同履行。
3)負責施工現場的安全,文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生,須盡快修復或賠償。
4)實行信譽工期,如果因延遲完工,如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資,舉查后均按違約論處。
5)在施工范圍內承擔保修責任,保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起,為____________個月。
第九條:違約責任
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應支付合同總金額的______%給對方。因擅自解除合同,使對方實際損失超過違約金的,應補償。
第十條:爭議解決
本合同履行期間,雙方如發生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協商解決。協商不成時,可按本合同約定向法院提起訴訟。
第十一條:合同的變更和終止
合同簽字生效后,雙方須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容,應重簽補充協議。若終止合同,提出終止合同的一方以書面形式提出,應按合同總價款的______%交付違約金,并辦理終止手續。
第十二條:合同生效
1.本合同自雙方蓋章簽字后生效。
2.補充合同與本合同具有同等法律效力。
3.本合同一式2份,甲乙雙方各執1份。
甲方(委托方): (蓋章) 乙方(承接方): (蓋章)
住所地址:企業地址:
工作單位:法人代表:
委托代理人:委托代理人:
手機:手機:
簽約地址:簽約日期:
簡單施工合同 5
委托方(甲方):
承辦方(乙方):
工程項目:
經友好協商,甲方決定委托乙方裝修客廳。為確保工程順利進行,根據國家有關法律法規,特簽訂本合同,共同遵守。
第一條:項目概述
1、工程地址:_______
2、房間規格:房間類型________
3、施工內容:________________
4、委托方式:________。
5、項目開工日期:_______
6、項目完成日期:________
項目總天數:_______天
第二條:工程價格
工程價款(大寫金額)為_______
1.材料款為人民幣_______元;
2.人工費為人民幣_______元;
3.設計費為人民幣_______元;
4.施工結算費用為人民幣_______元;
5.手續費為人民幣_______元。
6.管理費為人民幣_______元;
7.其他費用(注明內容)為人民幣_______元。
第三條:質量要求
1、項目所用主要材料的品種、規格和名稱須經雙方認可。
2、雙方同意工程驗收標準參照國家相關規定。
3、在施工過程中,如甲方有特殊施工項目或特殊質量要求,雙方應對增加的費用進行確認并簽訂補充合同。
4、甲方購買的所有材料和設備應由甲方自費。乙方應對工程質量負責。
5、如甲方自行聘請項目監理,應在工程開工前通知乙方,以方便工作銜接。
第四條:材料供應
1、乙方應嚴格按照國家有關價格規定,對本合同中使用的所有材料進行明確標記。甲方提供的材料應用于本合同規定的裝飾工程,未經甲方同意,不得挪作他用..如乙方被挪作他用,乙方應賠償甲方被挪用物資的雙倍價款。
2、如果乙方提供的材料和設備不符合質量要求或規格不同,則不得使用。如果已經使用,給項目造成的一切損失由乙方負責。
3、甲方負責采購和供應的材料和設備應是符合設計要求的合格產品,并按時供應到現場。如延誤到貨,工期順延,并按延誤工期進行處罰。甲方提供材料總額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后,由乙方負責保管,因保管不當造成的損失由乙方負責賠償。
第五條:支付條款
1、合同一經簽訂,甲方支付100%的工程材料和50%的工程費用;當工期進度超過一半(日、月、年)時,甲方支付第二次工程費用的40%。其余10%在甲方接受工程竣工后結算。(注:施工費用包含人工費)。
甲方未按期付款屬于違約,乙方有權停止施工。工程價款驗收后未結算的,不得交付使用。
2、施工中如遇工程增減或變更,雙方應簽訂補充合同,乙方應出具施工變更單,并通知施工現場負責人。增減工程價款,當場結算。
3、如果甲方未能在合同規定的期限內提前支付工程價款,則每延遲一天,甲方應向乙方支付未支付工程價款的1%。
4、如甲方在客廳裝修中向銀行抵押,應向乙方提交抵押證明及相關文件(復印件)..
第六條:建設期
1、如因乙方原因延誤竣工,則每天應向甲方支付1%的人工費作為違約金,直至扣除人工費。如因甲方原因延誤竣工,每延誤一天,應向乙方支付裝修工程價款中人工費的1%作為損失時間。
2、甲方選用的不合格材料設備影響工程質量和工期的,返工費用由甲方承擔,因乙方施工造成質量事故的,返工費用由乙方承擔,工期不變。
3、在施工過程中,因工程質量問題和雙方意見不一致而造成的停工,不視為延期開工或工期延誤。雙方應主動要求有關部門的調解或仲裁部門盡快協調處理爭議,以便繼續施工。
4、施工中,如因甲方原因需要返工,或因甲方變更施工內容導致工期延誤,需簽證,所有施工費用由甲方承擔。如因乙方原因造成返工,由乙方承擔責任,工期不變。
5、在施工過程中,未經乙方同意擅自更改施工內容造成的質量問題和延誤,由甲方負責..
第七條:項目驗收
1、工程質量驗收,除隱蔽工程外,所有工程完成后,乙方應組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續。
2、乙方通知甲方進行工藝驗收和竣工驗收后,甲方應在三天內進行驗收。逾期的,視為甲方自愿放棄權利,驗收合格。如有問題,甲方自行承擔責任。甲方自行入住的,視為合格。
3、如甲方未能在乙方規定的期限內前來檢查,應及時通知乙方并另行確定日期。但甲方應確認該過程或項目的完成日期,并承擔乙方的托管費及相關費用。
第八條:其他事項
1、甲方的責任
1)必須提供物業管理部門批準的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,并向乙方進行現場交底..
2)二次裝修工程,全部或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。滯留在只能部分騰空的房屋內的家具、陳設應采取必要的保護措施,并全部向乙方辦理手續并承擔費用。
3)確需拆除或改變原有建筑結構或設備管線的,應向當地房管部門辦理手續,并承擔相關費用。施工期間如需臨時使用公共部位,應向鄰里問好。
2、乙方的責任
1)應主動出示營業執照、會員證或施工資質;經辦業務員必須有法定代表人的.委托證明。
2)指派一名工作人員作為乙方現場代表,負責合同的履行,按合同要求組織施工,保質保量按期完成施工任務。
3)對施工現場的安全負責,嚴格防火,持證上崗,文明施工,防止因施工造成的管道堵塞、漏水、停電、物品損壞等事故影響他人。萬一發生,必須盡快修復或賠償。
4)嚴格履行合同,落實信用期。如延期完工,如材料掉落、進度減緩或以此為借口誘使甲方提前付款,經查將按違約處理。
5)承擔裝修施工范圍內的保修責任,保修期為工程竣工甲方驗收合格之日起12個月。
第九條:違約責任
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同的一方應向對方支付合同總金額的5%作為違約金。因對方擅自解除合同造成的實際損失超過違約金的,應當賠償。
第十條:爭議解決
在本合同履行過程中,雙方如有爭議,應在不影響工程進度的情況下協商解決。當事人不愿協商解決的,或者協商不成的,可以根據合同向人民法院提起訴訟。
第十一條:合同的變更和終止
1、本合同經雙方簽字后生效,雙方必須嚴格遵守。任何一方如需變更合同內容,經雙方協商一致后,應重新簽訂補充協議。如需解除合同,提出解除合同的一方應以書面形式提交,并按合同總價的10%支付違約金,辦理解除合同手續。
2、任何一方在施工期間提出終止合同,應以書面形式提交給另一方。雙方同意辦理清算手續并訂立合同終止協議后,可視為合同終止。
第十二條:合同生效
1、本合同及其附件經雙方蓋章簽字后生效。
2、補充合同與本合同具有同等法律效力。
3、本合同(包括附件和補充合同)一式兩份,雙方各執一份。
甲方(業主):(簽字蓋章)乙方:(簽字蓋章)
住所地址:企業地址:
郵政編碼:郵政編碼:
工作單位:法定代表人:
授權代理人:
電話:電話:
簡單施工合同 6
委托方(甲方):____________
身份證號:________________________________
承接方(乙方):____________
身份證號:________________________________
根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《中華人民共和國價格法》,中華人民共和國建設部110號令《住宅室內裝飾裝修管理辦法》及其他有關規定,為明確雙方在施工過程中的權利、義務和經濟責任,雙方在認真閱讀本協議書后,本著公平自愿的原則,同意簽定本協議,以便共同遵守:
一、工程名稱:_____________________________________。
二、工程地點:_____________________________________。
三、工程性質:_____________________________________。
四、工程范圍:_____________________________________。
五、工程造價:¥___________元(大寫人民幣___________元整)。
六、工程價款結算:簽定協議時付定金___________元。木工開工前需預付工程款的_____%即__________元,木工完工后再付_____%即__________元,聚脂漆驗收后付__________%即__________元,全部竣工驗收除留保修金__________元后結清協議約定所有尾款。保修期滿后付清保修金。保修期為1年(自竣工驗收之日算起)。跑水及使用不當不在保修范圍內。施工或結帳發生糾紛,協商不成時,到勞動、工商仲裁部門仲裁(或到法院裁決)解決,工期順延。
七、施工與設計變更:根據工程項目一覽表及施工圖紙進行施工。
如遇設計變更,另做調整,超出原來設計范圍的發生費用由甲方承擔,變更圖由甲乙雙方商定。實際發生費用超過概算書定額部分由甲方承擔。如已經施工,甲方仍要求變更的,不要找任何借口,必須補償給乙方已經施工的損失,如拒付,乙方有權停止施工。
八、竣工驗收:竣工后即進行驗收,驗收標準按照甲乙雙方商定的協議附件——《工程驗收約定》進行驗收(在建筑質量達標合格的.情況下按此驗收)。如當時未提出異議,或乙方交鑰匙、或甲方入住(不論什么原因)即視為驗收合格,并在三日內無條件結清全部款項。如當時確因不可抗力因素而不能驗收(但不能無故或借故拖延),另定日期,若驗收合格,甲方應承認原竣工日期,并承擔由此造成的乙方的看管費用(50元~100元/天)。對于驗收不合格的,乙方應在工程約定的時間內修復完畢,若屢次修復達不到《工程驗收約定》的質量要求(在甲方不拖欠各種分期應付款的情況下),選擇下面其中一種方式來解決:
1、乙方應賠償需修復項目造價50%的賠償金。
2、但最后實驗證明屬異常或建筑問題的,不論工期,修復好為止,費用由甲乙雙方各承擔一半。
九、工程期限:自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。工期:_____天。最后交工日期不得超過工程期限的10天(因故順延工期的,最后交工日期也順延),如超,則按照第十條約定支付違約金。
十、經濟責任
1.因乙方工程質量原因而延誤超過最后交工日期的,每延期1周期(10天為一周期),乙方向甲方支付已付款_____%的違約金,但不支付此因之外的任何違約金或補償金,乙方不需墊付資金,特此說明。如墊付,甲方除應付墊付的資金外,還需支付此款項_____%/天的周轉金利息和_____%/天的違約金。
2.因甲方原因導致延期或中途停工,甲方應補償給乙方因此造成的損失_____元/天的補償金。如甲方未及時付款,則乙方就此停工,甲方付款后再繼續進行施工,工期順延(停幾天,順延幾天)。如甲方要求提前交工,每提前一天,應向乙方支付_____元加速施工補貼金。
3.本經濟責任項甲乙雙方必須認可通過了才能簽訂本協議書。
十一、在施工中,因雙方意見不一致而造成停工,均不計為誤工,工期可以順延。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果由甲方自負,給乙方造成的損失,甲方應予雙倍的賠償。在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系,商定后方能進行該項目的施工,簽字后或口頭答應都可以進行施工,施工了,就說明雙方都同意了,如果未能通過則停止施工,停幾天,工期就順延幾天,由此影響竣工日期,順延工期。《變更單》所列費用應在木工工程進行前一次性付給乙方(不得借任何理由拖欠變更款,如拖欠,按第十項第二款規定的逾期違約金的2倍支付此違約金),以便后面的其它工程繼續進行。甲方因故未簽變更單,但已付或未付變更單所列費用,都可以在工程竣工之后結算。
十二、協議的變更、解除和延期開工:
協議經雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守,任何一方需變更協議內容,應經協商一致后,簽訂《變更單》。如要終止協議,提出終止協議一方,要以書面形式提出,應按協議總價款的_____%支付違約金,并辦理終止協議手續。甲方如要延期開工,須交納_____元延期開工違約保證金,并簽訂《工程延期開工協議》。
十三、甲方應保障水、電、暖的充足正常供應。如因此而影響乙方施工及施工進度,除工期順延外,還應補償乙方因此而造成的損失,甲乙雙方商定。不可抗力因素除外。
十四、本協議一式_____份,甲乙雙方各執_____份,具有同等法律效力。本協議依法簽訂,認定簽字,簽字生效。協議附件為本協議的組成部分。
甲方(簽字/蓋章):____________________ 乙方(簽字/蓋章):____________________
聯系方式:___________________________ 聯系方式:___________________________
____________年__________月_________日 ____________年__________月_________日
簡單施工合同 7
甲方(業主):
乙方(承包人):
依照《中華人民共和國民法典》及相關法律、法規的規定,結合住宅裝飾工程施工的特點,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方經友好洽談和協商,就雙方的住宅裝飾工程的有關事宜,達成如下協議:
一、工程概況
1、工程地點:____________________________________________。
2、承包方式:雙方商定采取下列_________種方式。
(1)包工包料;
(2)包工、包部分材料;
(3)包工不包料。
3、本合同總價為預算價(大寫):__________________(小寫)_________
4、工程驗收合格后,乙方應向甲方提出工程結算單,并將有關資料送交甲方,由甲方在五天內審核完畢如無異議視為同意,并在簽字同時結清工程余款。
二、雙方應盡的責任及義務
甲方:
1、協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作,并承擔相應費用;
2、由甲方提供的材料設備,應為附合設計和國家標準要求的`合格產品,并應按施工進度計劃及時供應到現場,并事先通知乙方,雙方對所供應材料的數量及外觀進行共同驗收,辦理交接手續。
3、由于甲方提供的材料、設備質量的規格差異,乙方向甲方提出,甲方仍表示使用而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔。
乙方:
1、根據施工提供施工方案和進度計劃,經甲方認可;
2、施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準,按期保質完成工程;
3、負責對現場設施和工程成品的保護,防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損害等事故發生,如有發生,應盡快負責修復;
4、文明施工,佩證上崗,保證施工現場的整潔,盡量減少噪音,不擾民及污染環境,工程完工后負責清掃施工現場。
5、工程質量不符合合同規定,甲方有權要求無償修理或返工,造成的損失由乙方負責。
三、工程變更
工程施工過程中,甲方提出修改意見及增減工程項目時,須提前與乙方聯系,并簽訂書面變更協議后,方能進行該項目的施工。
四、材料、設備的供應
1、甲供材料未經甲方同意不得挪作他用,乙方如挪用,按挪用材料的雙倍價格補償給甲方。
2、由乙方提供的材料、設備,必須與所供的材料明細表中的品種、規格、型號、品種、等級、質量、計量標準及數量相符,經甲方認可后再行使用。
3、乙方提供的材料設備如不符合國家標準質量要求或規格有差異時,禁止使用;如已使用,其后_______和____損失均由乙方承擔。
五、合同爭議的解決方式
1、合同生效后,在合同履行期間,任何一方在雙方未取得一致意見并辦理合同終止手續的情況下擅自解除合同,應按合同總造價的5%作為違約金,會付給對方,因一方擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金時,應進行補償。如一方因故無法履行合同時,應及時通過另一方法辦理合同終止手續,并由責任方賠償對方相應的經濟損失。
2、合同雙方中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,并賠給對方造成的直接經濟損失。
3、本合同在履行過程中產生的爭議,由當事人雙方協商解決,也可由有關部門進行調解,如調解不成的,可提交梅州仲裁委員會仲裁。
六、其它約定事項
1、因施工而產生的垃圾清除和材料搬運,甲方可委托乙方負責,其費用由甲方負責。
2、施工期間,甲方將外屋鑰匙各1把,交乙方保箮,工程竣工驗收后,甲方負責提供新鎖,由乙方當場安裝好后交付甲方使用。
七、附則
1、雙方另有約定,可簽訂補充合同。
2、本合同經雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
3、本合同和補充合同具有同等法律效力。
4、本合同簽訂后工程不得非法轉包。
5、本合同一式_________份,雙方各執_________份。
甲方(簽字):_______ 乙方(簽字):____________
電話或手機:_________ 電話或手機:_____________
_______年____月____日 _______年____月____日
簡單施工合同 8
發包方(簡稱甲方):_________________________
承包方(簡稱乙方):_________________________
甲乙雙方經友好協商,甲方決定委托乙方進行住房裝修,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協議,共同遵守。
一、工程概況
1.裝飾施工地點:________________
2.住房結構:___房型___房___廳___套,施工面積___平方米。
3.裝飾施工內容:_______________。
4.承包方式:________(包工包料、清包工、部分承包)。
5.工期:自________年________月________日開工,至________年________月________日竣工,________工期________天。
二、工程價款及結算的約定
1.工程總價款:¥_________元,大寫(人民幣):________________。
2.工程款付款方式按下列方式支付:
(1)第一次,對預算設計認可簽訂合同之日。支付10000元訂金,第二次付款時扣除
(2)第二次合同簽定后開工前支付工程總造價50%合計_________元
(3)第三次施工過程中工期進度過半支付工程總造價40%合計_________元
(4)第四次竣工驗收當天支付工程總造價10%合計_________元
(5)工程保修期兩年。工程款全部結清后,甲、乙雙方簽訂《工程保修單》,保修期從竣工驗收簽章之日起算。
三、其它事項
1、甲方應在開工前,向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙,并向乙方進行現場交底。并向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說明使用注意事項。做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生鄰里關系等的協調工作。
2、乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現場交底。按要求組織施工,保質保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜,對其行為乙方應予認可。未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批準,不得隨意拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線。
四、違約責任
1.由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工一天,甲方付乙方________元;甲方未按合同的約定付款的',每逾期一天,支付_______元違約金。
2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的________ %向甲方支付違約金。
五、糾紛處理方式
雙方如對合同執行發生爭議,應通過友好協商解決,如協商無效的,可以提交人民法院訴訟。
六、合同的變更和解除
合同經雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守。
七、本合同一式份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲方(簽章):_____________
電話:_____________
乙方(簽章):_____________
電話:_____________
簽訂地點:_____________
簽訂日期:__年___月___日
簡單施工合同 9
發包人(全稱):
法定代表人或其委托代理人:
承包人(全稱):
法定代表人或其委托代理人:
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及有關法律規定,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就工程施工及有關事項協商一致,共同達成如下協議:
一、工程概況
1、工程名稱:___________________________。
2、工程地點:___________________________。
3、工程立項批準文號:__________________。
4、資金來源:___________________________。
5、工程內容:___________________________。
6、工程承包范圍:__________________________。
二、合同工期
計劃開工日期:_________年_________月_________日。
計劃竣工日期:_________年_________月_________日。
工期總日歷天數:_________天。工期總日歷天數與根據前述計劃開竣工日期計算的工期天數不一致的,以工期總日歷天數為準。
三、質量標準
工程質量符合___________________________標準。
四、簽約合同價與合同價格形式
1、簽約合同價為:人民幣(大寫__________________)(¥_________元);
其中:
(1)安全文明施工費:人民幣(大寫__________________)(¥_________元);
(2)材料和工程設備暫估價金額:人民幣(大寫__________________)(¥_________元);
(3)專業工程暫估價金額:人民幣(大寫__________________)(¥_________元);
(4)暫列金額:人民幣(大寫__________________)(¥_________元);
2、合同價格形式:__________________。
五、項目經理
承包人項目經理:__________________。
六、合同文件構成
本協議書與下列文件一起構成合同文件:
(1)中標通知書(如果有);
(2)投標函及其附錄(如果有);
(3)專用合同條款及其附件;
(4)通用合同條款;
(5)技術標準和要求;
(6)圖紙;
(7)已標價工程量清單或預算書;
(8)其他合同文件。
在合同訂立及履行過程中形成的與合同有關的文件均構成合同文件組成部分。
上述各項合同文件包括合同當事人就該項合同文件所作出的補充和修改,屬于同一類內容的`文件,應以最新簽署的為準。專用合同條款及其附件須經合同當事人簽字或蓋章。
七、承諾
1、發包人承諾按照法律規定履行項目審批手續、籌集工程建設資金并按照合同約定的期限和方式支付合同價款。
2、承包人承諾按照法律規定及合同約定組織完成工程施工,確保工程質量和安全,不進行轉包及違法分包,并在缺陷責任期及保修期內承擔相應的工程維修責任。
3、發包人和承包人通過招投標形式簽訂合同的,雙方理解并承諾不再就同一工程另行簽訂與合同實質性內容相背離的協議。
八、違約、索賠和爭議
1、發包方、承包方應當共同遵守上述約定,如果一方違反約定給另一方造成經濟損失,應當支付相應的賠償;
2、本合同在履行過程中發生爭議,由雙方當事人協商解決或邀請第三方調解。協商或調解不成的,雙方約定:向_____________仲裁委員會申請仲裁。
九、簽訂時間
本合同于_________年______月_____日簽訂。
十、簽訂地點
本合同在___________________________簽訂。
十一、補充協議
合同未盡事宜,合同當事人另行簽訂補充協議,補充協議是合同的組成部分。
十二、合同生效
本合同自_________生效。
十三、合同份數
本合同一式_________份,均具有同等法律效力,發包人執_________份,承包人執_________份。
發包人:
法定代表人或其委托代理人:
_________年______月_____日
承包人:
法定代表人或其委托代理人:
_________年______月_____日
簡單施工合同 10
發包方:______________(以下簡稱甲方)
承包方:______________(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》和有關法律、法規的規定,甲、乙雙方經友好協商,本著平等自愿、互惠互利的原則,就乙方為甲方投資建設廠房事宜達成如下協議:
一、甲方提供土地__________一宗,由乙方投資為甲方建設廠房及廠房內外地面、供排水等配套設施(以下簡稱建筑工程)。
二、該土地位于______________,四至為:東至______________,南至______________,西至______________,北至______________,使用年限為_______年。甲方對該土地享有所有權和使用權。
三、甲方保證該建筑工程符合某市土地利用總體規劃、年度建設用地計劃和城鄉規劃、建設項目開發年度計劃等要求。如需辦理相關手續或需經有關主管機關批準,甲方保證手續齊全并獲得批準。
四、甲方對建成后的建筑工程享有所有權。
五、該建筑工程設計由甲方負責,乙方按照甲方的設計和要求組織某某建筑公司施工建設,施工中的安全責任由乙方負責,甲方全程對施工進度及工程質量進行監督。
六、乙方應當按照該合同約定的土地用途、施工期限、設計和質量標準,組織某某建筑公司進行建設。但是,因不可抗力或者政府、政府有關部門的行為或者動工開發必需的前期工作造成工期遲延的除外。
七、該建筑工程的質量標準應符合甲方的設計圖紙要求。
八、該建筑工程應在本合同生效后_______天內動工,_______天內完成竣工驗收工作。如到期未進行驗收,視為工程合格,甲方從驗收期滿之日起按本合同第九條向乙方支付投資回報和實際建設成本。如該建筑工程因質量問題驗收不合格,乙方應負責無償維修,直到驗收合格為止。
九、甲方按以下方式支付乙方投資回報和實際建設成本:
(一)、該建筑工程竣工驗收合格后30日內,甲方以不低于實際建設成本的_______%支付乙方投資回報。
(二)、該建筑工程竣工驗收合格后,甲方每年支付乙方_______%的實際建設成本,每年的_______月_______日前一次性全額支付,余款按年_______%由甲方向乙方另行支付投資回報,每年的_______月_______日前一次性全額支付,所有款項在_______月_______日前付清。
十、該建筑工程因建設引起的質量問題由乙方負責,甲方承擔該建筑工程的日常維修維護。因建設質量問題造成甲方或第三方損失,乙方應負責賠償。
十一、該建筑工程驗收合格后,因任何一方擅自改變工程主體結構,因此造成的損失由改變方承擔全部責任。
十二、甲方負責為乙方廠房建設提供良好的外部環境,積極幫助協調乙方在建設過程中遇到的各種問題。在建設過程中,非因乙方自身原因造成工程延期、工程取消、工程遭到損壞、工程被拆遷、合同不能履行等均由甲方負責,因此給乙方造成的損失甲方應承擔全部賠償責任。
十三、工程竣工驗收合格后,如工程被閑置、被破壞、被拆遷,甲方仍應按本合同第九條向乙方支付投資回報和實際建設成本。
十四、如一方違反合同約定,違約方應按照實際建設成本的._______%向守約方支付違約金,違約金的支付不影響合同其他條款的效力和履行。
十五、本合同所稱的實際建設成本是指甲乙雙方共同委托的某市以外的有資質的中介機構對該工程造價審計后確定的價格和審計費的總和。審計應在該工程竣工驗收合格后30日內進行,審計費用由乙方承擔。
十六、本合同的簽訂地在______________,凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,雙方應友好協商解決,協商不成,根據《______________省高級人民法院關于各級法院受理第一審民商事案件級別管轄標準的規定》,由______________人民法院或______________中級人民法院管轄。
該合同一式兩份,由甲乙雙方各執一份,經雙方簽蓋章后生效。
甲方(公章):________________乙方(公章):________________
__________年________月_______日__________年________月_______日
簡單施工合同 11
甲方(委托人):
乙方(承包人):
甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委托乙方進行居室裝修,為保證工程順利進行,簽定以下合同雙方共同遵守。
一、工程概況
1、工程地址:宿舍三單元101室。
2、居室規格:三室兩廳
3、主要裝修范圍為室內所有工程,包括地磚、墻磚、衛生間頂、客廳、臥室吊頂、鋁塑板柱、木質地板、電視背景、刮瓷、門套、防盜窗、窗套、床、衛浴、推拉門、櫥房餐柜。
4、委托方式:以承包人包工、包料的方式。
5、工程期限:2個月,開工日期為________年____月____日,竣工日期為________年____月____日。
二、質量要求
1、工程使用材料的'品種、規格、質量經雙方認定。
2、施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,雙方應確認,增加費用,應另簽訂補充合同。
三、委托人義務
1、開工前幾天,應為承接人入場施工創造條件,把影響施工的物品清理。
2、提供施工期間的水源、電源。
3、負責做好保衛、消防等項工作。
4、參與工程質量和施工進度的監督。
四、承包人義務
1、按期保質完成工程。
2、竣工后負責清掃施工現場。
五、合同價款:本合同工程總合計造價174880.00元(大寫人民幣壹拾柒萬肆仟捌佰捌拾元整)。包括材料及工人費用,一次性到位。
1、合同生效后,委托人將施工前____日首付給承包人24880.00元(大寫人民幣貳萬肆仟捌佰捌拾元整),其余150000.00元(大寫人民幣壹拾伍萬元整)于裝修工程完工,雙方驗收合作后一次性付清給乙方。最遲可延遲到____月底付清尾款,如違約,將賠付承包商一定的違約金。
2、包修期限為________年____月____日至________年____月____日止。
六、本合同一式兩份,經雙方簽字蓋章后生效。合同履行完畢后終止。附:裝飾工程預算表
甲方(簽字蓋章):
乙方(簽字蓋章):________年____月____日
簡單施工合同 12
發包方(簡稱甲方):___________________________
承包方(簡稱乙方):___________________________
第一條工程概況
1.裝潢施工地點:____________________________________。
2.住房結構:磚混結構;房型______房______廳______套,建筑面積約____________平方米。
3.承包方式:____________________。
4.裝飾施工內容:甲方住房的水電改造工程,墻體改造,墻體拆除,墻面及地面拆除,地磚、瓷磚鋪貼,吊頂安裝,門窗拆除,包水管,頂面、墻面涂料,廚具、潔具、燈具安裝,隔斷制作,搬運工程等其他裝修工程中應包含的所有工程。(關于采購及搬運工程的補充約定:甲方所有采購都由乙方協助完成,甲方在采購過程中,承諾在免費的前提下盡力要求裝修材料供應商將裝修材料送貨至甲方房屋內。但如遇材料供應商堅持只負責送貨到甲方住宅樓下或者不予送貨的情況,則乙方負責將該等裝修材料搬運到房屋內或者乙方負責將貨物運送至施工現場)。
5.總價款:___________元(包括屋內垃圾清理費和材料搬運費),乙方已拿走甲方的冰箱及暖氣片價值_____________元,抵工程款_____________元整,剩余工程款___________元。大寫(人民幣____________________整。以上總價款根據乙方實地考察甲方房屋,并初步了解所需完成工程后確定,該總價款包含所有乙方承擔的裝修工程中涉及的人工。
6.工期:自__________年________月_______日開工,至__________年________月_______日竣工,工期約_________天。另,如雙方經過協商,對工期的延長達成一致意見,則按達成的統一意見執行。
第二條關于乙方職責的約定
1.乙方(即)在裝修期間承擔施工工程隊負責人的職責,對本次裝修工程的質量和工期負責。乙方全面承擔聯絡甲方,提供材料需求,現場管理裝修施工質量和施工人員等職責。如在施工過程中,產生質量問題和各類應由施工工程隊承擔的對甲方造成的損失,甲方只針對乙方(即)提出賠償。
2.乙方在裝修過程中,需保證全程在現場進行施工和管理(陪同甲方進行材料選購除外。如遇特殊情況,需與甲方協商并且獲得認可)。
3.乙方負責人負責組織裝修人員參與本合同定義的裝修工程。如甲方對乙方裝修人員的施工水平存在疑義,可以要求乙方無條件更換。
第三條關于材料供應的約定
1.全部工程用裝修材料均由甲方提供,裝修施工設備、工具由乙方提供。
2.甲方負責采購供應的材料,應符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場,乙方必須協助甲方辦理驗收手續。如甲方供應的'材料、設備發生質量問題或規格差異,乙方應及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場后,經甲乙雙方共同驗收,由乙方負責保管并組織施工,由于保管不當或施工工藝不當造成的材料損失,由乙方負責賠償。
3.乙方必須負責進行材料的搬運上樓工作(瓷磚除外)。
4.為了保證工程的正常進行,乙方必須至少提前一周書面向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單及協助甲方進行材料采購,以便甲方于周末采購材料。甲方應按時提供乙方需要的材料。由于甲方提供材料延誤,造成的工期延誤由甲方承擔責任。乙方同時必須提供大致精確(+/-5-10%)的所需材料的數量。由于乙方材料估算錯誤過大而導致的材料重新購買或材料退回的交通費用將由乙方承擔,或者由乙方負責運輸退回供應商。
5.甲方采購供應的裝飾材料、設備,均應用于本協議規定的住宅裝飾,非經甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方違反此規定,應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
第四條關于工程質量及驗收的約定
1.本工程執行___________,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續,并由責任方賠償對方相應的經濟損失;
15.4由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付違約金。
15.5由于乙方原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,乙方負責修理,工期不予順延;
15.6由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
15.7甲方未辦理有關手續,強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。
15.8乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔責任。
第十六條合同的變更和解除
16.1合同經雙方簽字(在有形市場簽訂的合同須經市場管理部門蓋章見證)生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容,應經協商一致后,重新簽訂補充協議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應按合同總價款_________%支付違約金,并辦理終止合同手續。
16.2施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議,可視為本合同解除。
第十七條垃圾清運
因工程施工而產生的垃圾,由乙方負責運出施工現場,并負責將垃圾運到指定的_________地點,甲方負責支付垃圾清運費用(人民幣)_________元(此費用不在工程價款內)。
第十八條聲明及保證
甲方:
18.1甲方為一家依法設立并合法存續的企業,有權簽署并有能力履行本合同。
18.2甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
18.3在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
18.4甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
乙方:
18.1乙方為一家依法設立并合法存續的企業,有權簽署并有能力履行本合同。
18.2乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
18.3在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
18.4乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十九條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
一方違反上述保密義務的,應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
第二十條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,并應在_________天內,提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第二十一條通知
21.1根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
21.2各方通訊地址如下:_________。
21.3一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_________日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第二十二條爭議的處理
22.1本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。
22.2本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第_________種方式解決:
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十三條解釋
本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本合同的解釋。
第二十四條補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第二十五條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份,雙方各執_________份,具有同等法律效力;合同副本_________份,送_________留存一份。
甲方(蓋章):_____________________
乙方(蓋章):_____________________
___________年_________月_______日
___________年_________月_______日
簡單施工合同 13
發包方(以下簡稱甲方):__________________
承包方(以下簡稱乙方):__________________
根據甲、乙雙方充分協商以及遵守國家有關法律、法規,結合本工程的具體情況,簽訂本合同,雙方共同遵守。
一、工程概況
1、工程名稱:__________________,工程地點:__________________。
2、工程內容:__________________。
3、本工程范圍:包工包輔料、包工期、包質量、包安全和文明施工。
4、本工程工期為______天(日歷天),自______年______月______日至______年______月______日,如遇雷雨天氣,不適宜施工特殊情況工期順延。
二、工程質量和驗收標準
按圖紙、設計要求及國家頒發的施工驗收規范、規程和質量檢驗標準驗收。
三、合同價款和支付方式
1、本工程預算總造價:(大寫)______本工程造價詳見工程預算表,如有增加工程項目,雙方另行協商。
2、付款方式:
(1)工地開工,甲方支付乙方工程:______元。
(2)瓦工完工,甲方支付乙方工程:______元。
(3)竣工驗收合格后,甲方支付乙方工程:______元。
四、甲方職責
1、提供完整的工程施工場地并協調好各部門、鄰居關系,以保障工程的順利進行。
2、提供乙方施工過程中的供水及供電。
3、負責審核圖紙并簽字認可,作為施工的`依據。否則乙方有權不進行施工,工期順延。工程項目如變更或增加,雙方協商調整施工圖紙、工程費用及工期,否則乙方有權不進行修改或變更、增加。
4、負責隱蔽工程的`隱蔽前驗收。
5、及時做好工程竣工后的組織驗收工作。
6、及時按本合同第三項付工程進度款給乙方。
五、乙方職責
1、嚴格按照甲方認可的圖紙施工。
2、切實按照工程設計相關規范嚴格操作精細施工,確保工程質量與安全。
3、積極配合甲方做好環境衛生及安全保衛工作,并遵守小區有關管理制度。
4、負責整個工程預算確定項目所需材料的質量,嚴格按工程設計方案所列質量標準,選購材料。
5、負責及時配合甲方做好工程竣工后驗收工程。
6、如期進場施工,按期完工。
六、違約責任
1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工,必須經甲方或甲方授權人簽字認可,順延工期。甲方不按合同約定拔付工程進度款,每逾期一天按應付款額的0.1%支付滯納金。
2、由于乙方原因逾期竣工,每逾期一天,應按付款額的0.1%支付違約金。
3、因一方原因,合同無法繼續履行時應通知對方辦理合同終止協議,并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
七、保修條例
工程的保修期限按國家有關規定執行,保修期內若存在工程質量方面的問題,乙方負責免費維修。若由于甲方使用不當或故意損壞的質量問題,不在保修范圍,乙方可協助維修,費用由甲方承擔。本工程保修期限為:______年。
八、安全
1、乙方在工程施工至交付之前的過程中,甲方人員(除現場代表及監理人員外)未經乙方現場工程管理人員許可,不得擅自進入施工現場,否則造成人身安全或其它安全事故由甲方負責。如非甲方人員擅自進入施工現場,造成人身安全或其它安全事故的,則由乙方負責。
2、在施工過程中,由于乙方違章施工,違反操作規程,造成人員安全或在建工程損失,其責任由乙方承擔。
九、其他事項
1、其他未盡事宜經甲乙雙方協商解決。
2、當合同履行過程中出現分歧,原則上雙方應友好協商解決,協商不成時,可向當地經濟仲裁委員會申請仲裁。
3、本合同一式二份,甲乙雙方各執一份,自雙方簽字蓋章之日起生效,在工程竣工、結算、甲方付清工程款,乙方將工程交付甲方使用,合同終止。
甲方:__________________
乙方:__________________
______年______月______日
簡單施工合同 14
業主(以下簡稱甲方):___________________
施工隊(以下簡稱乙方):_____________________
身份證:________________________________
身份證:___________________________________
聯系電話:______________________________
聯系電話:_________________________________
甲乙雙方本著友好合作的態度,按照《合同法》等相關法律,在平等公正的情況下簽定如下合同:
1、工程概況
工程地址:________________________________________________________________________
使用面積:室、廳、衛、陽臺、廚。
2、價格
清包工費:___________元,大寫:____________________________,其中水電工___________元,木工___________元,瓦工___________元,油漆工___________元,垃圾清運費___________元,材料搬運費___________元。
3、付款方式
(1)施工隊進場,預支生活費:___________元。
(2)木工完成,付___________元。
(3)瓦工完成,付___________元。
(4)工程竣工,付___________元。
(5)保修金___________元,從竣工之日起半年后支付。
4、設計
(1)甲方若有圖紙須向乙方提供圖紙一套,并負責交底工作。
(2)甲方若無圖紙,須向乙方交代清楚要求,乙方施工前須畫草圖讓甲方認可。
5、材料
(1)乙方應提前3天向甲方提供需購材料清單,甲方應在4天內及時采購材料供施工隊使用,雙方應各自承擔各自拖延工期的責任和經濟損失。
(2)未經甲方同意,乙方不得自行采購材料,若已采購,甲方有權無條件拒絕使用并可拒絕支付該材料的費用。
(3)乙方應在甲方指定的建材供應點購買材料,并開具正式發票。
(4)乙方應驗收甲方所購建材的質量,發現質量問題應向甲方及時提出并有權拒絕使用。若甲方堅持使用,應書面要求乙方,并承擔因材料質量引起的損失。
(5)乙方應幫甲方收貨,核對數量和配件的準確性。
(6)乙方應做好材料的.保管工作,禁止閑雜人等進入工地現場。
(7)乙方應保證在本小區內沒有雙包和半包的工程。
(8)乙方應做好對施工完成的成品保護工作。
(9)未經甲方許可,乙方不得攜帶任何建材出門,若發現偷竊現象,按材料價格加倍從人工費中扣除。
6、工期
從___________年___________月___________日起至___________年___________月___________日止,工期為___________天,因甲方因素拖延,工期順延___________,因乙方因素拖延工期,甲方可扣除乙方人工費___________元/天。
7、材料搬運
甲方材料送至工程所在地的樓下,乙方任何施工人員應無條件搬運。
(1)垃圾袋裝化。
(2)垃圾應日日清。
(3)垃圾應由乙方清運至物業指定的垃圾堆放場所。
甲方:_________________________乙方:_________________________
簽章:_________________________簽章:_________________________
___________年_________月_____日___________年_________月_____日
【簡單施工合同】相關文章:
簡單的施工合同05-22
簡單裝修施工合同范本06-01
簡單工程施工合同范本03-01
裝修公司施工簡單合同范本11-15
樁基工程簡單版施工合同范本10-25
施工合同施工合同04-21
施工施工合同04-20
施工合同小型施工合同10-01
建筑施工承包施工合同04-03