工程合同9篇【實用】

　　隨著廣大人民群眾法律意識的普遍提高，隨時隨地，各種場景都有可能使用到合同，簽訂合同是為了保障雙方的利益，避免不必要的爭端。那么制定合同書有什么需要注意的呢？下面是小編為大家整理的工程合同9篇，歡迎閱讀與收藏。

工程合同 篇1

　　發包人（甲方）：

　　承包人（乙方）：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本合同范圍內拆除工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況、承包范圍及技術要求

　　1、工程概況： 工程名稱：結構加固改造工程

　　2、 主要施工范圍：（地上1至3層、地下1層）

　　以甲方年月日下發的施工圖紙所包含的加固、新建、拆除的已確定的工程內容。零星變更及其它加固、拆改、新建等工作，以現場確認單形式確認，并單獨批價。

　　二、合同工期

　　工程質量標準：滿足發包方設計、使用、技術要求，達到國家備案驗收標準，工程質量合格。

　　三、規范及質量標準：

　　1、執行規范：

　　《建筑拆除工程安全技術規范》（JGJ147-20xx）、

　　《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規范》（JGJ130-20xx）、

　　《施工現場臨時用電安全技術規范》（JGJ46-20xx）、

　　2、質量標準：工程質量滿足甲方要求。

　　四、合同價款、承包方式及支付方式

　　1、本工程采用以下承包方式：固定單價。本合同暫定總價款人民幣￥：元，大寫。暫估總價包含因施工無場地及材料周轉、保證工期采取的特殊措施性費用固定包死共計萬元，若因承包人原因無法按期完工，發包人有權扣除該特殊措施費萬元。合同期內不得因政府調整預算定額或市場原材料價格上漲或自身管理費上升或承包人圖紙理解錯誤等各種因素而調整固定單價。本合同的工程量均為暫估，結算時工程量按實調整。本預算不含工程水電費，工程水電費按實計取。

　　2、工程款支付方式：

　　①、本工程簽訂合同后，按照乙方上報施工進度計劃，乙方前完成全部具備施工條件的部位的加固粘鋼工作，甲方支付合同價款的； 同時乙方提供相應金額的正式發票。

　　②、圖紙范圍內具備施工條件的工程全部完工并提供相應金額的正式發票后，經甲方同意后支付至合同金額的85%；

　　③、工程竣工驗收合格后，辦理結算手續后支付至結算總價款的95％（提供全額發票）； ④、乙方必須提供真實、有效、合法的正式發票，否則甲方有權拒絕付款，若因乙方提供發票給甲方造成任何經濟損失的，由乙方負責。

　　⑤、在質量保修期（12個月）滿后一次性支付剩余價款（無息支付）。

　　3、竣工結算：

　　⑴工程驗收合格后一周內，乙方向甲方上報工程結算書，甲方在收到結算書后45天內審核完畢或提出修改意見；

　　⑵工程結算價款：工程結算價款=合同價+經濟洽商(變更)費用+獎勵費用-罰款費用+零星用工費用；

　　⑶關于審計：乙方應如實報送竣工結算，發包方有權請上級部門或具有相應資質的社會咨詢單位對結算進行審計，承包方必須配合。若乙方不配合結算審計，甲方有權順延結算審核時間，在結算未經甲方審定前，甲方有權停止支付人和工程價款且不承擔任何責任。

　　4、履約保證金

　　(1)經雙方協商一致，乙方自愿向甲方提交人民幣 萬元為履約保證金，該費用用來抵扣乙方除安全事故外的一切罰款金。

　　(2)履約保證金的返還：工程竣工驗收合格后20日內扣除罰款金額，返還剩余金額。履約保證金不計利息。如果罰款金額超過履約保證金金額，超出部分在結算時統一扣除。

　　4、安全施工保證金

　　(1)在乙方簽訂施工合同的同時，乙方自愿向甲方提交人民幣 萬元作為安全施工保證金，安全施工保證金扣除辦法詳見附件3《安全文明施工協議書》相關條款的約定；

　　(2)安全施工保證金的返還：工程竣工驗收備案后20日內扣除罰款金額，返還剩余金額。安全施工保證金不計利息。如果罰款金額超過履約保證金金額，超出部分在結算時統一扣除。

　　五、組成合同的文件及解釋次序

　　組成本合同的文件及解釋順序：1、本合同補充協議及協議書； 2、本合同通用條款、專業條款及附件； 3、投標書及其附件（含工程投標報價單）；4、投標承諾書；5、投標書及其附件（含工程投標報價單）；6、圖紙；7、標準、規范及有關技術文件。

　　雙方就有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

　　當合同文件內容含糊不清或不相一致時，在不影響工程正常進行的情況下，由承發包方協商解決。

　　六、工程標準、規范及相關施工組織方案要求

　　1、拆除工程的作業方式：人工拆除結合機械拆除；

　　2、拆除施工及完工標準滿足國家相關規范以及甲方的'要求；

　　3、乙方腳手架的搭設等必須無條件服從安全規范。

　　七、 雙方權利及義務

　　1、甲方權利及義務

　　（1）提供甲方現有的拆遷項目原建筑的相關圖紙及資料，甲方確保所提供圖紙及資料的準確性、完整性，如因甲方提供的圖紙不確定，所導致的責任由甲方自行承擔。

　　（2）提供水電接駁點各一處，接駁點以后的管線由乙方負責接駁，但要滿足安全使用要求及防范要求。

　　（3）根據相關施工規范和標準對本拆除工程進行監督，安排現場工程師到現場協助乙方解決相關問題；

　　（4）在接到乙方報請竣工驗收報告后5個工作日內組織相關人員辦理完工驗收，并在驗收后5個工作日內提出驗收意見。

　　（5）重要拆除專項方案設計的安全問題，甲方有權要求乙方采用安全的拆除專項方案，以保證工程施工安全。

　　（6）隨時對作業進度及數量進行檢查的權利。如果乙方有違反或拒絕執行本合同規定的行為時，甲方將以書面形式通知乙方，乙方在接到通知后3天內確認無誤后應對違反或拒絕做出修正，如果認為在3天內來不及糾正時，應提出修正計劃。如果得不到糾正或提不出修正計劃，甲方有權解除合同。

　　（8）甲方現場負責人為 ，負責現場管理與協調。

　　2、乙方權利及義務

　　（1）負責本拆除工程拆除方案的設計并確保安全，開工協調好城管、交通、環衛、安監等政府主管部門的關系，在施工過程中由于乙方自身原因受到政府相關部門的干預，造成拖延工期或罰款的，均由乙方全部承擔。

　　（2）精心施工，科學管理，確保拆除工程安全按質如期完工，在施工期間，乙方應做好施工現場及周邊的安全及防范工作，做到文明施工。

　　（3）乙方應對其所有施工人員進行安全交底（以書面簽字為準），在開工前乙方應提供其特種作業人員的有效證件。

　　（4）禁止乙方施工人員留宿工地，未經甲方書面同意，不得搭設任何臨時工棚、簡易活動板房等設施。

　　（5）乙方施工車輛、機械等未經甲方同意不得進入工地，施工車輛、機械、建筑物料等未經甲方同意不得出場。

　　（6）乙方委派，聯系方式。為本拆除工程的項目經理，權限為：代表乙方全面履行合同。

　　（7）乙方應按照本合同工期和安全等要求組織施工作業，遵守安全操作規程等管理規定，拆除工程施工期間所發生的任何安全事故（包括但不限于現場人員、行人、車輛、公共設施等），其經濟賠償責任及法律責任等均由乙方承擔，若甲方因此被要求承擔連帶責任的，則其在承擔連帶責任之后，就其承擔責任的部分有權向乙方追償或直接在乙方的履約保證金中直接扣除。

　　（8）乙方改變原投標或規定的相關拆除方案、或改變拆除的機械設備等必須得到甲方的批準后方可實施，方案的改變不免除乙方應承擔的責任。

　　（9）乙方自備工程安裝所需的工具、設備及工程照明用具等，現場按規定擺設整齊并自行保管使用，如有丟失甲方不承擔任何賠償責任。

　　（10）及時清理現場拆除的建筑垃圾及廢物料，做到工完場清。

　　（11）接受甲方及政府相關部門對工期、質量、安全、文明施工的監督和檢查，并即時改進；提交完工報告、參加工程完工驗收；否則乙方自行承擔由此造成的一切責任及經濟損失。

　　（12）在施工中發現不明管線或不明障礙物，應當立即暫停施工，并采取必要的應急措施，并向甲方報告，待甲方處理完畢后方可恢復施工，否則給甲方造成的全部損失概由乙方承擔。

　　（13）1、由于甲方未按合同約定提供所需指令、批準等，致使施工不能正常進行；2、一周內非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時；3、根據本合同條件和工

工程合同 篇2

　　1.工程合同風險分配的重要性

　　業主起草招標文件和合同條件，確定合同類型，對風險的分配起主導作用，有更大的 主動權和責任。業主不能隨心所欲地不顧主客觀條件，任意在合同中增加對承包商的單方 面約束性條款和對自己的免責條款，把風險全部推給對方，一定要理性分配風險。否則可能產生如下后果。

　　( 1 )如果業主不承擔風險，他也缺乏工程控制的積極性和內在動力，工程也不能順利 進行。

　　( 2 )如果合同不平等，承包商沒有合理利潤，不可預見的風險太大，則會對工程缺乏 信心和履約積極性。如果風險事件發生，不可預見風險費用不足以彌補承包商的損失，他 通常會采取其他各種辦法彌補損失或減少開支。例如偷工減料、減少工作量、降低材料設 備和施工質量標準以降低成本，甚至放慢施工速度，或停工等，最終影響工程的整體效益。 ( 3 )如果合同所定義的風險沒有發生，則業主多支付了報價中的不可預見風險費，承包商取得了超額利潤。

　　合理地分配風險的好處是：

　　( 1 )業主可以獲得一個合理的報價，承包商報價中的不可預見風險費較少；

　　( 2 )減少合同的不確定性，承包商可以準確地計劃和安排工程施工；

　　( 3 )可以最大限度發揮合同雙方風險控制和履約的積極性；

　　( 4 )整個工程的.產出效益可能會更好。

　　2.工程風險分配的原則

　　合同風險應該按照效率原則和公平原則進行分配。

　　( 1 )從工程整體效益出發，最大限度發揮雙方的積極性，盡可能做到：

　　1 )誰能最有效地（有能力和經驗）預測、防止和控制風險，或能有效地降低風險損 失，或能將風險轉移給其他方面，則應由他承擔相應的風險責任；

　　2 )承擔者控制相關風險是經濟的，即能夠以最低的成本來承擔風險損失，同時他管 理風險的成本、自我防范和市場保險費用最低，同時又是有效、方便、可行的； 3 )通過風險分配，加強責任，發揮雙方管理和技術革新的積極性等。

　　( 2 )公平合理，責權利平衡，體現在：

　　1 )承包商提供的工程（或服務）與業主支付的價格之間應體現公平，這種公平通常 以當地當時的市場價格為依據； .

　　2 )風險責任與權利之間應平衡；

　　3 )風險責任與機會對等，即風險承擔者同時應能享有風險控制獲得的收益和機會 收益；

　　4 )承擔的可能性和合理性，即給風險承擔者以風險預測、計劃、控制的條件和可 能性。

　　( 3 )符合現代工程管理理念。

　　( 4 )符合工程慣例，即符合通常的工程處理方法。

工程合同 篇3

　　一、案件要旨

　　本案要旨為，原告的起訴行為是否構成重復起訴，這涉及到民事訴訟中的一項基本原則，即“一事不再理”原則，判斷是否適用該原則，主要依據：訴訟標的是否一致，訴訟請求是否一致，當事人是否一致，爭議事項是否一致，應當就具體案件結合當事人的具體訴訟請求及其依據，以及行使處分權的具體情況進行綜合判斷。

　　20xx年4月22日，被告與原告簽訂《鉆孔樁施工協議書》一份，施工結束后，于20xx年5月10日雙方簽訂了《施工結算協議書》，原告自己“備注：挖夾層、二次成孔、誤工等計捌萬肆千叁百叁拾元整，本表結算未結算。” 該結算協議由被告法定代表人及施工工地負責人和原告本人分別簽名。由于被告未能按照結算協議支付原告的工程款，原告于20xx年11月16日向法院起訴立案，要求被告支付所欠工程款153972.02元。法院以（20xx）孟會民初字第59號調解書調解結案，調解書所確定的工程款數額153972.02元被告已履行完畢。經調閱法院（20xx）孟會民初字第59號案卷材料，該卷宗材料中從原告的起訴狀（標的153972.02元）、調解筆錄及調解協議中，均未涉及和顯示原告本次所起標的任何內容； 另經法院對被告當時主管工程的負責人查實，原告在（20xx）孟會民初字第59號案件中起訴的數額，不包括原告本案所起訴的數額，被告仍下欠原告零雜工程等其他工程款未支付，但具體數額不能確定。

　　本案的爭議焦點主要為，原告的起訴行為是否構成重復起訴，一審法院審理認為，在審理中，原告稱該84330元的零雜工程款算帳憑據在合計后，原件全部交給了被告單位孟某，且被告處所存的《施工結算協議書》原件中同樣有此欠款數額的備注，由于原告不能提供存放在被告處的該《施工結算協議書》原件，在被告不予認可又不提供該結算協議原件的情況下，按照庭審中原告提供的證據，法院結合上述對被告主管工程負責人核實的基本事實及本案的具體情況，原告現要求被告支付所欠施工中的零雜工程款，事實存在，理由成立，二審法院審理認為，洛基公司認為協議上手寫部分內容是楊治安單方添加，但其并未提供自己所持有的結算協議書來證明自己的主張，也未提供證據證明挖夾層等附屬工程不是楊治安所干，朱遵壽明確表示挖夾層等附屬工作是楊治案所干，只是工程款具體數額記不清，并證明之前調解結案的案件中工程款不包括本案所訴爭的工程款。同時，一審法院也查閱了該院（20xx）孟會民初字第59號案件卷宗材料后，認定楊治安本案所主張的工程款并不包含在之前調解結案的案件中。而且孟津法院（20xx）孟會民初字第59號調解書中并無洛基公司所稱的“無論有無其他債權債務、無論有多少債權債務雙方都已全部結清”內容。因此，洛基公司認為楊治安屬重復訴訟，其并不欠楊治安工程款的主張，法院不予支持。

　　二、案件來源

　　河南省孟津縣人民法院（20xx）孟民一初字第21號，河南省洛陽市中級人民法院（20xx）洛民終字第1699號

　　三、基本案情

　　被告在承攬華陽洛陽（孟津）電廠公用區基樁工程期間，于20xx年4日22日和原告簽訂《鉆孔樁施工協議書》一份，施工結束后，于20xx年5月10日雙方簽訂了《施工結算協議書》，合計工程結算數額為163972.02元，協議約定在被告收到業主工程款30日內支付給原告。在該結算協議的空白部分，原告自己“備注：挖夾層、二次成孔、誤工等計捌萬肆千叁百叁拾元整，本表結算未結算。”該結算協議由被告法定代表人及施工工地負責人和原告本人分別簽名。由于被告未能按照結算協議支付原告的工程款，原告于20xx年11月16日向法院起訴立案，要求被告支付所欠工程款153972.02元。法院以（20xx）孟會民初字第59號調解書調解結案，調解書所確定的.工程款數額153972.02元被告已履行完畢。審理中經調閱法院（20xx）孟會民初字第59號案卷材料，該卷宗材料中從原告的起訴狀（標的153972.02元）、調解筆錄及調解協議中，均未涉及和顯示原告本次所起標的任何內容；另經法院對被告當時主管工程的負責人（且又是（20xx）孟會民初字59號案件被告的訴訟代理人）查實，原告在（20xx）孟會民初字第59號案件中起訴的數額，不包括原告本案所起訴的數額，被告仍下欠原告零雜工程等其他工程款未支付，但具體數額不能確定。現原告為要求被告應支付所欠零雜施工工程款84330元及利息，向法院提起了訴訟，但原告在庭審中僅提供由被告施工負責人簽名的增加零雜工程款數額便條復印件13張，共計款49550元。

　　四、法院審理

　　一審法院認為：審理中雙方對本案的爭執焦點，一是原告現要求被告所支付的工程款在（20xx）孟會民初字第59號案件中是否一并審理，原告本次起訴的工程款數額84330元能否認定；二是原告本次起訴是否超過訴訟時效。針對上述雙方所爭執的各焦點問題，在審理中，原告稱該84330元的零雜工程款算帳憑據在合計后，原件全部交給了被告單位孟某，且被告處所存的《施工結算協議書》原件中同樣有此欠款數額的備注，由于原告不能提供存放在被告處的該《施工結算協議書》原件，在被告不予認可又不提供該結算協議原件的情況下，按照庭審中原告提供的證據，法院結合上述對被告主管工程負責人核實的基本事實及本案的具體情況，原告現要求被告支付所欠施工中的零雜工程款，事實存在，理由成立，但因原告不能提供零雜工程款84330元具體數額的原始結算憑據，按照庭審中原告提供的相關證據，對被告所欠零雜工程款數額應認定為49550元，超出部分，證據不足，不能認定。原告要求被告支付利息，因雙方無明確約定，利息可從原告起訴之日（20xx年11月24日）起，按中國人民銀行同期貸款利率計算至判決書限定履行期限屆滿之日止。審理中，被告抗辯稱不欠原告工程款及原告起訴已超過訴訟等，理由不足法院不予采納。依據《中華人民共和國合同法》第六十條、第一百零九條之規定，判決如下：一、被告洛陽市基礎工程有限公司于判決書生效后十日內一次性支付原告楊治安工程款49550元及利息。利息從起訴之日（20xx年11月24日）起，按中國人民銀行同期貸款利率計算至判決書限定履行之日止。二、駁回原告楊治安其他訴訟請求。

　　二審法院審理認為：洛基公司與楊治安在對華陽電廠工程進行結算時，形成的結算協議書一式二份，楊治安一審庭審時出示了該結算協議書原件，現洛基公司認為協議上手寫部分內容是楊治安單方添加，但其并未提供自己所持有的結算協議書來證明自己的主張，也未提供證據證明挖夾層等附屬工程不是楊治安所干。而且一審法院在對當時的項目負責人朱遵壽所做的調查的筆錄中，朱遵壽明確表示挖夾層等附屬工作是楊治案所干，只是工程款具體數額記不清，并證明之前調解結案的案件中工程款不包括本案所訴爭的工程款。同時，一審法院也查閱了該院（20xx）孟會民初字第59號案件卷宗材料后，認定楊治安本案所主張的工程款并不包含在之前調解結案的案件中。而且孟津法院（20xx）孟會民初字第59號調解書中并無洛基公司所稱的“無論有無其他債權債務、無論有多少債權債務雙方都已全部結清”內容。因此，洛基公司認為楊治安屬重復訴訟，其并不欠楊治安工程款的主張，法院不予支持。根據雙方所簽訂的結算協議上備注內容顯示洛基公司欠楊治安84330元，一審法院判令洛基公司支付楊治安工程款49550元，楊治安并未提起上訴，視為其認可該49550元工程款數額，故本院對此予以維持。洛基公司稱朱遵壽不是項目負責人，不能代表其公司，以及閆水利不是其公司職工的主張，其并未提供證據證明，而且在雙方所簽訂的施工協議中朱遵壽明確作為洛基公司項目負責人予以簽名，故對此上訴主張，法院不予采信。()綜上，上訴人的上訴理由，不能成立，依據《中華人民共和國民事

　　訴訟法》第一百五十三條第一款第（一）項之規定，判決如下：

　　駁回上訴，維持原判。

　　五、與本案及類似案例相關的法規索引

　　《中華人民共和國民事訴訟法》

　　第一百一十一條 人民法院對符合本法第一百零八條的起訴，必須受理；對下列起訴，分別情形，予以處理：

　　（一）依照行政訴訟法的規定，屬于行政訴訟受案范圍的，告知原告提起行政訴訟；

　　（二）依照法律規定，雙方當事人對合同糾紛自愿達成書面仲裁協議向仲裁機構申請仲裁、不得向人民法院起訴的，告知原告向仲裁機構申請仲裁；

　　（三）依照法律規定，應當由其他機關處理的爭議，告知原告向有關機關申請解決；

　　（四）對不屬于本院管轄的案件，告知原告向有管轄權的人民法院起訴；

　　（五）對判決、裁定已經發生法律效力的案件，當事人又起訴的，告知原告按照申訴處理，但人民法院準許撤訴的裁定除外；

　　（六）依照法律規定，在一定期限內不得起訴的案件，在不得起訴的期限內起訴的，不予受理；

　　（七）判決不準離婚和調解和好的離婚案件，判決、調解維持收養關系的案件，沒有新情況、新理由，原告在六個月內又起訴的，不予受理。

工程合同 篇4

　　第 1 題

　　按照建設工程設計合同示范文本規定，設計人按合同規定時限交付設計資料及文件后，如果在一年內項目未開始施工，則設計人( )。

　　A.不再負責處理有關設計問題

　　B.仍應無償負責處理有關設計問題

　　C.仍應負責處理有關設計問題，但可適當收取咨詢服務費

　　D.仍應負責處理有關設計問題，但可不再負責設計變更

　　正確答案：C

　　第 2 題

　　依據FIDIC《施工合同條件》，工程師頒發的工程接收證書表明( )。

　　A.工程照管責任移交

　　B.承包合同的全部義務已完成

　　C.缺陷通知期開始

　　D.可以辦理竣工結算

　　正確答案：A

　　第 3 題

　　某小型施工項目，甲乙雙方只訂立了口頭合同。工程完工后，因甲方拖欠乙方工程款而發生糾紛，應當認定該合同( )。

　　A.未成立

　　B.補簽后成立

　　C.成立

　　D.備案登記后成立

　　正確答案：C

　　第 4 題

　　某施工合同約定，建筑材料由發包人供應。材料使用前需要進行檢驗時，檢驗由( )。

　　A.發包人負責，并承擔檢驗費用

　　B.發包人負責，檢驗費用由承包人承擔

　　C.承包人負責，并承擔檢驗費用

　　D.承包人負責，檢驗費用由發包人承擔

　　正確答案：D

　　第 5 題

　　工程師在處理索賠時應注意自己的職責范圍，工程師無權決定的情況是( )。

　　A.當工程師與承包人就補償達不成一致做出處理決定

　　B.認為必要時，要求承包人提供索賠證據的補充資料

　　C.批準承包人縮短合同工期

　　D.將批準的索賠額納入月進度款中

　　正確答案：C

　　第 6 題

　　某工程項目招標采用評標價法評標。中標人的投標報價為5000萬元，投標工期比招標文件要求的工期提前獲得評標優惠150萬元。若評標時不考慮其他因素，則評標價和合同價應分別為( )。

　　A.4850萬元和5000萬元

　　B.4850萬元和4850萬元

　　C.5150萬元和5000萬元

　　D.5150萬元和4850萬元

　　正確答案：A

　　第 7 題

　　在項目招標中，中標通知書發出后，中標人拒絕與招標人訂立書面合同時，( )。

　　A.中標人不承擔合同責任

　　B.招標人應退還其投標保證金

　　C.招標人可沒收其投標保證金，如果招標人的損失小于保證金，則小于部分應退還中標人

　　D.招標人可沒收其投標保證金，如果招標人的損失大于保證金，則可繼續向中標人追索差額

　　正確答案：D

　　第 8 題

　　(20xx年)某施工合同履行過程中，承包人發現由于公路管理部門的責任，連接施工場地與國道之間的道路不符合招標文件中說明的條件，則承包人由此增加的費用由( )承擔。

　　A.公路管理部門

　　B.承包人

　　C.發包人

　　D.承包人與發包人共同

　　正確答案：C

　　第 9 題

　　施工合同履行中，發包人另行發包的設備安裝工程開始施工，合同中沒有規定二建承包人有配合安裝的義務。工程師為避免施工的交叉干擾發出暫停部分土建施工指示，導致土建承包人的損失，由( )。

　　A.發包人承擔，批準順延工期

　　B.發包人承擔，不批準順延工期

　　C.承包人承擔，可以順延工期

　　D.承包人承擔，工期不可順延

　　正確答案：A

　　第 10 題

　　某施工合同約定設備由承包人負責采購，因設備制造原因試車達不到驗收要求，則應由( )。

　　A.承包人承擔相關費用，工期不予順延

　　B.承包人承擔相關費用，工期相應順延

　　C.設備制造商承擔相應費用，工期不予順延

　　D.設備制造商承擔相應費用，工期相應順延

　　正確答案：A

　　第 11 題

　　勘察合同約定采用定金作為合同擔保方式。當事人雙方已在合同上簽字蓋章但發包人尚未支付定金時，該合同處于( )狀態。

　　A.成立但不生效

　　B.既不成立也不生效

　　C.承諾生效但合同不成立

　　D.生效但不成立

　　正確答案：A

　　第 12 題

　　委托監理合同的標的是( )。

　　A.服務

　　B.工程

　　C.管理

　　D.項目目標

　　正確答案：A

　　第 13 題

　　依據《建設工程施工合同》規定，因承包人的原因不能按期開工，( )后推遲開工日期。

　　A.需承包人書面通知工程師

　　B.應經建設行政主管部門批準

　　C.應經工程師批準

　　D.需承包人書面通知發包人

　　正確答案：C

　　第 14 題

　　建設行政主管部門(如質檢站等)對建設工程的實體質量監督的主要手段是( )。

　　A.科學檢測

　　B.抽查

　　C.旁站驗收

　　D.隱檢

　　正確答案：B

　　第 15 題

　　工程驗收是合同履行中的一個重要工作階段，工程未經竣工驗收或竣工驗收未通過的'，發包人不得使用。發包人強行使用時，由此發生的質量問題及其他問題，由( )承擔責任。

　　A.發包人

　　B.監理人

　　C.設計人

　　D.承包人

　　正確答案：A

　　第 16 題

　　設計招標中，下列因素不屬于評標評審比較要素的是( )。

　　A.投標單位的企業規模大小

　　B.投標方案的投入、產出比高低

　　C.完成初步設計時間的早晚

　　D.投標單位的質量管理體系是否科學

　　正確答案：A

　　第 17 題

　　某施工合同履行過程中，因施工需要臨時中斷道路交通，發包人委托承包人辦理申請批準手續。因工程所處路段交通流量大，全天中斷交通的要求未獲批準，承包人只能在夜間斷 續施工，則由此造成的承包人損失應由( )。

　　A.發包人賠償，延誤的工期順延

　　B.發包人賠償，延誤的工期不予順延

　　C.自己承擔，延誤的工期順延

　　D.自己承擔，延誤的工期不予順延

　　正確答案：A

　　第 18 題

　　工程竣工驗收未能通過，經過承包人修正缺陷再次驗收檢驗合格。這種情況下，計算承包人的實際竣工日期應為( )日。

　　A.承包人第一次提交竣工驗收報告

　　B.承包人修改后再次提請竣工驗收

　　C.最終驗收合格

　　D.辦理竣工驗收手續

　　正確答案：B

　　第 19 題

　　指定分包商是( )，完成某項特定工作內容的特殊分包商。

　　A.由建設單位選定，與總包商簽訂合同

　　B.由總包商選定，與建設單位簽訂合同

　　C.由監理工程師選定，與建設單位簽訂合同

　　D.由建設單位選定，與工程師簽訂合同

　　正確答案：A

　　第 20 題

　　(20xx年)某施工合同履行中，發包人派駐施工現場的代表甲平時很少參與管理，都由發包人的員工乙對承包人完成的工程量確認并以甲的名義簽字后支付工程款，但乙并未獲得發包人法定代表人的書面授權。工程竣工結算時，甲對乙確認的其中幾項進度款提出異議。此時，對已支付的工程款( )。

　　A.經乙簽字的均無效，全部由甲重新確認

　　B.經甲確認的有效，甲不予確認的無效

　　C.經乙簽字的全部有效

　　D.需委托造價管理部門確定

　　正確答案：B

工程合同 篇5

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙雙方為攜手合作，促進發展，滿足利益，明確責任，依中華人民共和國有關法律之相關規定，本著誠實信用，互惠互利原則，結合雙方實際，協商一致，特簽訂本合同，以求共同遵守。

　　第一條、工程概況

　　1、工程名稱：結構加固工程

　　2、工程地點：

　　第二條、工程內容

　　本工程3-11#棟增設11座人行天橋和4#棟樓梯變更加固工程的原外墻面磚、砼及磚墻鑿除和恢復，原梁柱鑿麻和界面處理、支模及腳手架以及其他安全防護措施、植筋、混凝土澆筑、拉拔試驗、竣工資料及驗收各項工作（說明：現場與原設計不符之處：是以雨蓬作底模，不鑿穿樓板進行加梁加固）；新增工程量按現場簽證另計工程款。

　　第三條承包方式

　　包材料、包資料、包安全、包質量、包驗收。

　　第四條合同工期

　　本合同加固工程總工期為 30 日歷天，自合同簽訂之日起計算。

　　合同價款及付款方式

　　1、工程總造價：總價包干為3-11#棟人行天橋加固工程人民幣10萬元,4#棟樓梯加固工程人民幣萬元，共計工程價款人民幣 萬元（含稅）大寫：元整。

　　2、簽合同前繳納2萬元履約保證金，在加固植筋完成后退還。

　　3、工程付款方式：

　　（1）根據形象進度完成所有工程量的50%，付已完工程量75%工程款。

　　（2）工程完工并驗收合格后，7個工作日甲方扣除質保金（5%）后，乙方出具工程發票時，甲方一次性結清工程款。

　　第五條、施工要求

　　1、 簽合同后五個工作日內乙方要上報編制詳細的施工方案，報監理和甲方工程部審定。

　　2、 甲方負責提供臨時水、電并承擔費用，提供臨時材料堆放場所。

　　第六條、質量標準：

　　1、施工依據：項目所有使用于本工程范圍的圖紙和變更文件。

　　2、驗收標準：按《混凝土結構加固技術規范》GB50010標準施工，經設計、質檢驗收達合格質量標準。

　　3、根據雙方協定，本合同范圍內發生粘鋼膠采用 環氧系列的專用植筋膠。

　　4、植筋、鋼筋焊接必須經甲方和監理現場驗孔及質量驗收。

　　第七條、安全責任

　　1、乙方必須認真貫徹有關安全施工的規章制度，嚴格遵守安全操作規程，施工前應做好臨邊安全防護措施并經甲方和監理驗收合格方可作業。

　　2、施工中如因違反上述規定而發生傷亡和設備事故，由乙方承擔所有責任，勞動保護用品及施工中屬個人使用的帶電操作用具如絕緣手套膠鞋等，由乙方自行解決。

　　3、乙方要自行處理與勞工之間的.工資關系，一切責任自行承擔。

　　第八條、違約責任

　　1、由于任意一方原因違反本合同導致對方造成損失，由違約方負責賠償，具體方案由雙方協商解決，若協商不成可到所在地的人民法院通過訴訟途徑解決。

　　2、自然不可抗力原因（如地震、風暴、降雪雨等）造成停工，工期應順延。

　　第九條、獎罰制度

　　由于工期緊張，要求乙方嚴格按照合同工期完工，每推遲一天完工，罰款一千元，該款項直接從工程款中扣除。

　　第十條、本合同自雙方簽字蓋章后立即生效。

　　第十一條、合同份數：本合同一式四份，雙方各執二份。

　　甲方：（章）乙方：（章）

　　代表人：代表人：

　　時間： 年月日 時間： 年月日

工程合同 篇6

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　依照《中華人民共和國合同法》及有關法律,法規的規定,根據酒店裝修工程施工的特點,雙方在平等,自愿,協商一致的基礎上,酒店裝修工程(以下簡稱甲方)的有關事宜,達成如下協議:

　　第一條 工程概況

　　1.1 工程地點:___________________.

　　1.2 工程內容及做法(詳見附表1:酒店裝修工程施工項目確認表.附表2:酒店裝修工程內容和做法一覽表).

　　1.3 工程承包方式:雙方商定采取下列承包方式.

　　(1)包工包料

　　1.4 工程期限____天,開工日期____年____月____日,竣工日期____年____月____日.

　　1.5 合同價款:本合同工程造價為(大寫):____________元(詳見附表酒店裝修工程報價單).

　　第三條 甲方的義務

　　4.1 開工前____天,為乙方入場施工創造條件.包括:搬清室內家具,陳設或將室內不易搬動的家具,陳設歸堆,遮蓋,以不影響施工為原則;

　　4.2 提供施工期間的水源,電源;

　　4.3 負責協調施工隊與酒店各部門之間的關系;

　　4.4施工期間乙方負責做好施工現場的保衛及消防等項工作;

　　4.6 參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場,竣工驗收.

　　第四條 乙方的`義務

　　5.1 施工中嚴格執行安全施工操作規范,防火規定,施工規范及質量標準,按期保質完成工程;

　　5.2 嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾客人及污染環境;

　　5.3 保護好原酒店內的家具和陳設,保證酒店內上,下水管道的暢通;

　　5.4 保證施工現場的整潔,工程完工后負責清掃施工現場.

　　第五條 工程變更

　　工程項目及施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽定書面變更協議,同時調整相關工程費用及工期(見附表酒店裝修工程變更單).

　　第六條 工期延誤

　　8.1 對以下原因造成竣工日期延誤,經乙方確認,工期相應順延:

　　(1)工程量變化和設計變更;

　　(2)不可抗力;

　　(3)甲方同意工期順延的其他情況.

　　8.4 因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延.

　　第九條 質量標準

　　雙方約定本工程施工質量標準:___________________________________________.

　　施工過程中雙方對工程質量發生爭議,由_________部門對工程質量予以認證,經認證工程質量不符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由承包人承擔;經認證工程質量符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由發包人承擔.

　　第十條 工程驗收和保修

　　10.1 雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收:

　　(1)_________________________;

　　(2)_________________________;

　　(3)_________________________.

　　10.2 工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,發包人應自接到驗收通知后兩天內組織驗收,填寫工程驗收單，在工程款結清后,辦理移交手續

　　10.3 本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為____月.驗收合格簽字后,填寫工程保修單。

　　第十一條 工程款支付方式

　　11.1 雙方約定按以下第____種方式支付工程款:

　　(1)合同生效后,甲方按下表中的約定直接向承包人支付工程款:

　　| 第一次 | 開工 日 | 支付 元 |

　　| 第二次 雙方驗收合格 | 支付 元 |.

　　11.3 工程款全部結清后,乙方應向甲方開具工程收據.

　　第十二條 違約責任

　　12.1 合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律,法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的經濟損失.

　　12.3 因一方原因,造成合同無法繼續履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續,并由責任方賠償對方相應的經濟損失..

　　12.5 由于乙方原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,乙方負責修理,工期不予順延.

　　12.6 由于乙方原因致使工期延誤,每延誤一天向對方支付違約金____元.

　　第十三條 合同爭議的解決方式

　　本合同在履行過程中發生的爭議,由當事人雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第____種方式解決:

　　(一)提交________仲裁委員會仲裁;

　　(二)依法向人民法院提起訴訟.

　　第十四條 幾項具體規定

　　14.1 因工程施工而產生的垃圾,由乙方負責運出施工現場,并負責將垃圾運到指定的地點,

　　第十五條 其他約定事項

　　_____________________________________________________________________________.

　　第十六條 附則

　　16.1 本合同經雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止.

　　16.2 本合同簽訂后工程不得轉包.

　　16.3 本合同一式____份,雙方各執____份,____________部門____份.

　　16.4 合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力.

　　甲方：__________ 乙方：__________

　　______年____月_____日

工程合同 篇7

　　發包方(以下簡稱甲方)：

　　委托代理人(姓名)：

　　聯系電話：

　　承包方(以下簡稱乙方)：

　　單位名稱：

　　委托代理人：

　　聯系電話：

　　本工程設計人：

　　聯系電話：

　　施工隊負責人：

　　聯系電話：

　　依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規，結合本市裝飾裝修的特點，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方承包甲方的裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議：

　　第一條 工程概況

　　1.1工程地點

　　1.2工程內容及做法(見附表：裝飾裝修工程報價和做法一覽表)

　　1.3工程承包方式，雙方商定采取下列第 種承包方式：

　　(1)甲方包工、部分包料，并提供部分材料;

　　(3)乙方包工、甲方包全部材料。

　　1.4工程期限 天;

　　開工日期 年 月 日;

　　竣工日期 年 月 日;

　　1.5 合同價款：本合同工程造價為(人民幣) 元，

　　金額大寫：

　　(詳見附表：裝飾裝修工程報價單)

　　第二條 工程監理

　　若本工程實行工程監理，甲方與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知乙方。

　　第三條 施工圖紙

　　雙方商定施工圖紙采取：

　　1、甲方自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執一份(見附表：裝飾裝修工程設計圖紙);

　　2、甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執一份(見附表：裝飾裝修工程設計圖紙)，設計費 元由甲方支付(此費用已在工程價款內)。

　　第四條 甲方工作

　　4.1 開工前3天，為乙方入場施工創造條件，包括：搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則;

　　4.2 提供施工期間的水源，電源;

　　4.3 負責協調施工隊與寫字樓業主以及鄰里之間的關系;

　　4.4 不拆動室內承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續;

　　4.5 施工期間甲方仍需部分使用該施工空間的，負責做好施工現場的保衛及消防等各項工作;

　　4.6 參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、工程竣工驗收。

　　第五條 乙方工作

　　5.1 施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程;

　　5.2 嚴格執行本市有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;

　　5.3 保護好原空間室內的家具和陳設，保證空間內上、下水管道的暢通;

　　5.4保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。

　　第六條 工程變更

　　工程項目或施工方式如需變更，雙方應協商一致簽訂書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期(見附表：裝飾裝修工程變更單)。

　　第七條 工期延誤

　　7.1對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：

　　1.工程量變化或設計變更：

　　2.不可抗力：

　　3.甲方同意工期順延的其他情況。

　　7.2因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費由甲方承擔，工期順延。

　　7.3甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。

　　7.4因乙方責任不能按期完工，工期不順延：因乙方原因造成工程質量存在的問題的，返工費由乙方承擔，工期不順延。

　　第八條 工程驗收和保修

　　8.1雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：

　　1.______________________________________________________

　　2.______________________________________________________

　　3.______________________________________________________

　　乙方應提前二天通知甲方參加驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單(見附表：工程驗收單);

　　8.2工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方應自接到驗收通知后兩天內組織驗收。在工程款結清后，辦理移交手續(見附表：工程結算單);

　　8.3本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為一年。驗收合格簽字后，填寫工程保修單(見附表：工程保修單)。

　　第九條 工程款支付方式

　　9.1雙方約定按下列第_______________種方式支付工程款：

　　1. 工程款分兩次支付：第一次于開工前三日，甲方向乙方支付合同總金額的 %，即 元;第二次于工程進度過半，將剩余工程款的 即 元。

　　2. 合同生效后，甲方按下表中的約定直接向乙方支付工程款：

　　3. 其他支付方式：

　　3.1 經甲乙雙方協商，為節省額外開支，全部工程款項由 方式結算：

　　A. 銀行轉帳;

　　B. 現金;

　　C.支票

　　3.2 工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算，并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后________日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單(見附表：工程結算單)并簽字，甲方應在簽字時向乙方結清工程尾款。

　　第十條 違約責任

　　10.1 合同雙方當事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成經濟損失均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失;

　　10.2未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由甲方負責;

　　10.3因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的`經濟損失;

　　10.4甲方未按期支付第二(三)次工程款的，每延誤一天向對方支付違約金_______________元;

　　10.5由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理,工期不予順延;

　　10.6由于乙方原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金_______________元;最高違約金不超過合同金額的2%。

　　第十一條 合同爭議的解決方式

　　雙方發生爭議協商解決不成時，按下列第 種方式解決：

　　1.向仲裁委員會申請仲裁;

　　2.向人民法院起訴。

　　第十二條 幾項具體規定

　　12.1因工程施工而產生的垃圾，由乙方負責運出施工現場，并負責將垃圾運到指定的垃圾點，甲方負責支付垃圾清運費用(人民幣) 元(此費用不在工程價款內);

　　12.2施工期間，乙方每天的工作時間為：

　　上午 點 分至 點 分;

　　下午 點 分至 點 分。

　　第十三條 附則

　　13.1本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。

　　13.2本合同簽訂后工程不得轉包。

　　13.3甲、乙雙方直接簽訂合同的，本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

　　13.4合同履行完后自動終止。

　　13.5本合同實行當事人自愿簽證原則。

　　合同附件：

　　第十四條 其它約定條款

　　1、工程施工必須按照報價項目施工;

　　2、如有增減項，必須填寫變更單，并由設計師、甲方代理人、工程監理簽字;

　　3、本合同不接受任何監理、設計師的口頭承諾。

　　甲方(簽字/蓋章)： 乙方(簽字/蓋章)：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　年 月 日 年 月 日

工程合同 篇8

　　甲方：

　　乙方：

　　茲因甲方 項目建設需要購買乙方免漆套裝門，雙方在平等自愿、協商一致的基礎上，達成以下合同條款，供雙

　　方共同遵守。

　　一、 訂購產品內容及價格（型號以乙方出廠型號為準）

　　注：1、以上產品數量，結算時以實際安裝數量計算，單價不含稅金、運輸費及安裝費等全部費用。

　　2、產品的質量要求：符合國家及行業最新標準

　　二、送貨時間

　　甲方必須提前30天告知乙方，所需免漆套裝門的型號、數量和貨物到達工地時間，以利于乙方安排生產。乙方應在通知所要求的時間內送達。

　　三、送貨地點：

　　四、運輸方式： 由乙方負責運輸至工地

　　五、安裝與驗收方式

　　（1）乙方產品運到甲方工地后，甲方先對乙方產品的數量、質量、外觀等進行驗收，并出具數量驗收單給乙方。

　　（2）由乙方負責產品安裝，甲方及監理方在乙方產品安裝完成后組織竣工驗收（若分批安裝，則分批驗收）。

　　（3）乙方產品進場施工，甲方負責免費提供用電、灌漿等基本的安裝條件來保證乙方的安裝進度（若有貨梯，則免費提供給乙方搬運之用）。

　　（4）乙方安裝施工期間應遵守現場管理秩序，做到安全文明施工。如發生安全責任事故，概由乙方自行承擔。因乙方施工違反施工管理、行政管理等原因致使甲方遭受經濟損失的'，由乙方承擔。

　　六：產品保修

　　產品保修期為壹年，自甲方驗收合格之日起計算。保修期內乙方免費維修，如超期未上門的甲方可另行委托第三方維修。期滿后乙方提供完善的售后服務。

　　七、付款方式

　　（1）合同簽訂，10日內支付合同總價款的 %；

　　（2）安裝完成，驗收合格后15日內支付合同總價款的 %；

　　八、違約責任

　　（1）乙方所提供的門的種類、規格、型號、顏色及數量等不符合規定的，應在甲方提出書面異議之日起7日內負責調換，并承擔因此而產生的一切費用。

　　（2）若乙方在產品運輸及裝卸過程中有損壞或遺漏的，或在安裝過程中造成產品損壞或遺漏的，責任由乙方自行承擔。

　　（3）在產品安裝完畢至業主入住前，若因甲方原因造成產品零配件丟失或損壞的，由乙方收取配件成本費并提供免費服務。若因乙方原因造成零配件損壞或丟失的，則由乙方負責補上并承擔因此產生的費用。

　　（4）若乙方產品安裝后出現色差，則由乙方負責調換。

　　九、經雙方協商一致的補充條款同本合同具有同等效力。

　　十、若甲、乙雙方在執行合同過程中發生爭議，雙方可協商解決，協商不成可向合同簽訂地所在法院提起訴訟。

　　十一、本合同壹式貳份，甲乙雙方各執壹份，該合同自雙方簽印之日起生效，到工程款結清時失效。

　　甲方（印章）：乙方（印章）：

　　法定代表人（簽名）：法定代表人（簽名）：

　　簽訂日期： 年月 日

工程合同 篇9

　　委托方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　工程項目：

　　甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以便共同遵守。

　　第一條：工程概況

　　1.工程地址：___________________________________

　　2.居室規格：

　　總計：施工面積____________平方米。

　　3.施工內容：詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。

　　4.工程開工日期：______年______月______日

　　5工程竣工日期：______年______月______日

　　工程總天數：________天

　　第二條：工程價款

　　工程價款(金額大寫)___________________元，詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程原料預算表》。

　　第三條：質量要求

　　1.工程使用主要原料的品種、規格、名稱，經雙方認可。詳見本合同附件(三)《家庭裝潢工程原料決算清單》。

　　2.工程驗收標準，雙方同意參照浙江省地方標準《住宅裝飾裝修驗收標準》規定。

　　3.施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。

　　第四條：付款方式

　　1. 合同一經簽訂，甲方即應付100%工程原料款和施工工費的50%;當工期進度過半( 年 月 日)，甲方即第二次付施工工費的40%。剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。(注：施工工費包括人工費)

　　甲方付清工程價款，，乙方開具統一發票，向甲方辦理移交及發放裝潢工程保修卡，

　　甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。

　　2.工程施工中如有項目增減或需要變動，雙方應簽訂補充合同，并由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價款，當場結清。

　　3.甲方未按本合同規定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。

　　4.甲方在居室裝潢中，如向銀行按揭，須將按揭的'憑證及相關文件(復印件)交給乙方。

　　第五條：違約責任

　　合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。

　　第六條：合同的變更和終止

　　1.合同經雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容，應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的10%交付違約金，并辦理終止合同手續。

　　2.施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議后，可視為本合同解除。

　　第七條：合同生效

　　1.本合同由雙方蓋章，簽字后生效。

　　2.本合同一式 份，甲乙雙方及見證部門各執壹份。

　　甲方(業主)：(簽章) 乙方：(簽章)

　　電 話： 電 話：

　　簽約日期：

【工程合同】相關文章：

工程工程合同02-24

工程工程合同【薦】04-19

【熱】工程工程合同04-20

工程工程合同模板07-26

工程合同工程合同03-02

工程工程合同(精選15篇)04-18

工程工程合同精選15篇04-19

工程土方工程合同02-23

工程工程合同 15篇03-02

建筑工程工程合同04-11