工程合同5篇(精選)

　　隨著法律觀念的日漸普及，越來越多的人通過合同來調和民事關系，合同的簽訂是對雙方之間權利義務的最好規范。那么合同書的格式，你掌握了嗎？下面是小編收集整理的工程合同5篇，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

工程合同 篇1

　　村級水泥路工程施工承包合同

　　建設單位： （以下簡稱甲方） 承建單位：（以下簡稱乙方）

　　依照《中華人民共和國合同法》等有關規定，根據建設單位對擬修建的農村公路規劃要求和該公路現場的實際情況，甲方選定由乙方承建該工程，為了明確雙方在此工程施工過程中的責任、權利和義務，經甲乙雙方反復磋商達成一致意見，特簽定以下合同條款：

　　一、工程名稱：XXXX 二、工程規模、內容及標準 1、工程全長XXX公里 2、工程內容及標準

　　工程必須嚴格按照《岳池縣通村水泥路建設技術標準及驗收辦法》相關要求建設，主要的工程內容和建設標準如下：

　　（1）原路面清除表土，淤泥和雜草，采用片石或中塊石補強并調平。

　　（2）二灰碎石基層配合比為8：12：80，壓實厚度不低于15厘米，寬帶不低于4.7米。

　　（3）水泥混凝土路面寬度不低于4.5米，厚度不低于20厘

　　米，強度達到C30.

　　（4）根據原公路兩側水溝，確保排水暢通，無阻水現象。 （5）人工培土路肩，與路面結構層一同分層填筑并碾壓，寬度達到30厘米。

　　三、合同工期：年月日至年月日，工程期限叁個半月，因特殊情況，工期須延，但必須確保在 年 月

　　日前完工。

　　四、承包方式：本工程采用包工包料雙包方式。

　　王、工程造價：本工程造價為每公里XXX萬元，全墊資，以縣上有關部門驗收合格，按實際驗收里程結算。如出現合同外的路基加寬，涵洞、擋墻等其他增加工程，由甲乙雙方簽證認可并據實收方，據實結算。

　　六、甲、乙雙方責任和義務 1、甲方責任：

　　（1）甲方應將公路建設的范圍及現狀向乙方交代清楚。如路基加寬，就地取材。因原路基確實不夠寬的，根據實際情況。

　　（2）負責處理公路建設占地和青苗補償，落實并提供路基加寬、培路肩等用土、保證乙方正常施工，若因以上原因造成工期延誤或者經濟損失，由甲方負責。

　　（3）根據工程建設需要，負責落實“三通”、料場和攪拌場，

　　并保證建設占地無償提供給乙方，保障乙方施工順利。

　　（4）配合乙方做好路面施工養護期間相關工作。

　　（5）配合縣、鄉有關部門做好質量檢測、工程交（竣）工驗收和縣補助資金撥付等事宜。

　　（6）積極協調縣補助資金，并及時撥付給乙方。 2、乙方責任

　　（1）負責整個工程的技術、施工及施工所用人工、材料、機械設備，保證在規定的期限內保質保量完成工程建設。

　　（2）加強施工現場管理，做到“安全生產、文明施工”，如出現施工安全事故，由乙方自行負責。

　　（3）自覺接受甲方對施工過程中的質量監督，若甲方發現乙方施工過程中使用的原材料或施工工藝等不符合有關技術標準、技術規范，必須立即整改，造成的經濟損失由乙方自行負責。

　　（4）乙方應積極、主動的搞好與公路沿線群眾的`關系。 （5）工程建設中涉及的相關稅、費由乙方負責。 七、付款方式

　　乙方進場后全墊資開工建設，等工程完工后，并經縣交通局等有關部門檢測驗收合格后，付給乙方總造價95%，其余尾款5%，如工程質量沒問題在一年之內付給乙方。

　　八、本合同未盡事宜由雙方協商解決，可簽訂補充協議，作

　　為本合同的附件，與本合同具有同等的法律效力。

　　九、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，交鄉（鎮）政府、縣農路辦各一份。本合同經甲、乙雙方及鄉（鎮）政府簽字后生效。

　　甲方（蓋章）： 代表（簽字）：

　　乙方（蓋章）：代表（簽字）：

　　監證機關（蓋章）： 監證人（簽字）：

　　年 月

　　年 月年 月

　　日 日 日

工程合同 篇2

　　本工程甲方委托乙方承擔設計、施工、安裝下列工程，為明確雙方權利和義務，結合裝修工程具體情況，經友好協商后達成如下協議：

　　一、工程概況：

　　1、工程地點：

　　2、本工程不含稅的工程預算造價：元(大寫：人民幣)(詳見甲、乙雙方簽認的工程預算報價單)。工程完工后，按實際完成工程量進行結算，雙方簽署認可的工程報價單與此合同具有同等效力。

　　3、工程變更累計金額超過或等于預算造價總額的5%時，視為發生重大變更，預算造價以變更后的總額為準。

　　二、甲方工作

　　1、開工前壹天，全部騰空所裝修房屋。向乙方提供施工所需的水、電等設施，施工所耗水電乙方不計入成本，此項費用由甲方自行承擔。

　　2、負責辦理所涉及申請、審批等手續，并負責繳納物業管理處和報批的一切費用。

　　3、對工程質量、施工進度進行監督檢查、驗收、變更和其他事宜。

　　三、乙方工作

　　1.指派專人為乙方駐工地監理，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量按時完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。監理應保證每天到工程現場一次，對工程進行監督，保證施工結果與工程圖及設計一致。在甲方要求下，監理及設計師也應隨時到工程現場溝通協調工作。

　　2、嚴格執行物業管理規定和相關的施工規范，安全操作規范，防火安全規定。

　　3、嚴格按照施工圖紙和相關說明進行施工，做好各項質量檢查和施工記錄。

　　4.配合甲方的門、窗、空調、廚房或任何需要乙方配合安裝的用具。

　　5.配合甲方指派的現場監督人員的要求，如涉及對原施工計劃的變更，乙方應進一步與甲方確認。

　　6.如因天氣原因，造成不能保證施工質量，甲方有權要求乙方中止施工，工期順延。乙方不得強行施工，否則應對造成的損失承擔責任。

　　四、關于工程交款及結算的約定

　　1、本合同簽定后，甲方支付乙方雙方認可的預算報價單上確定的工程預算造價的45%作為第一期工程進度款，以供乙方作進場訂料及施工準備。元

　　2、工程施工改造、水、電線路工程,泥水工程鋪設等完工,雙方應在五個工作日內現場對本期已完成的工程量進行核算及驗收。驗收合格后木工程開工前，甲方支付乙方第二期工程款，即工程預算造價的45%元

　　3、施工及安裝竣工驗收后，15天內辦理結算，即工程結算造價(乙方提供雙方確認的結算單，付清工程款的100%，即結算余額)。

　　4、出現重大項目變更時，產生的項目費用于交付下一期工程款時交付。

　　5、本工程施工安裝竣工驗收后，結算完畢，乙方同時提供甲方水電竣工圖一份;

　　五、關于雙方責任的約定

　　1、甲方責任：因甲方原因影響工期，損失由甲方承擔，工期相應順延包括：A，不能按期供應水電;B，不能保證每天有七個小時以上工作時間;C，不能按期提供自購材料，設備;D，不能按期付進度款;E，因甲方原因變更設計而造成的材料人工浪費;F，因甲方原因終止協議，而總造價工程量未過半，乙方擁有收取工程預算造價的2%的設計費的權利;G，因甲方原因終止合同或施工減項，乙方除收取已施工項目費用外另收取雙方簽認的報價單中未施工項目金額的20%作為項目設計費補償;，凡未辦理有關手續，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由甲方負責并承擔責任;，不可抗力的原因。

　　2、乙方責任：

　　A、不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延，相應損失由乙方承擔，;

　　B、竣工驗收之日起水電工程保修期為________年,其他保修期為________年，保修期內發現的證實屬于乙方責任的質量問題，乙方將無條件返修，并對甲方造成的損失提供相應的賠償;

　　C、由于乙方施工中違反操作規程造成人員傷害，責任由乙方自負;

　　D、由于乙方施工造成甲方物品損壞，乙方應予以修復或賠償;E，由于乙方沒聽從甲方規勸，而違反物業管理規定所造成的'罰款和賠償費用，由乙方負責，并在工程結算款中扣除。

　　六、關于設計與施工及驗收的約定

　　1、乙方設計師完成施工圖后必須在商定的時間內交給甲方審圖，經甲方確認簽字認可，乙方方可施工。

　　2、乙方必須嚴格按甲方認可的圖紙施工(安裝)。

　　3、在施工過程中，甲方提出變更設計而造成的停止施工或增加項目，應以書面形式通知乙方，列X停止施工或變更增減項目的理由、工程部位、時間、材料。乙方根據變更要求在二個工作日內向甲方提供變更所采取的措施，增減的造價(因停工原因所造成的所有損失，按照本合同

　　第六條約定的工期延誤的計算及賠償方式進行，乙方不得另行索賠。本條款中的工期延誤與本合同

　　第六條約定的工期延誤一同計算及適用賠償限額)。因變更而無法再利用所造成的材料損耗，乙方應向甲方提供費用清單。甲方收到乙方書面報告后五天內作出答復或協商調整。

　　4、隱蔽工程在隱蔽前，由乙方通知甲方到場驗收，甲方應五天內進行驗收。

　　5、竣工后，乙方應書面通知甲方驗收。甲方在接到通知后十天內驗收，并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能驗收，需及時書面通知乙方，否則視為工期延誤。若另定驗收日期，甲方應承擔乙方的看管費用，以人民幣三百元為限。

　　七、獎勵和違約責任

　　1.由于乙方原因，逾期竣工(不包括由于甲方對整體工程另定驗收日期造成的延誤)，每逾期一天，乙方付甲方0.1%元違約金，

　　2.由于甲方原因導致延期開工或中途停工，除順延工期外，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。甲方不按合同的約定撥付款，每拖期一天按付款額的0.1%%支付滯納金。

　　3、未辦理驗收手續，甲方提前住進施工房屋，視為甲方已實際驗收。

　　4因合同雙方中任何一方非本合同約定原因或法定原因造成合同無法履行時，應書面通知對方終止合同，負有責任的一方應向對方賠償由此造成的經濟損失，以人民幣叁千元為限。

　　九、裝飾工程報價單、施工圖等經雙方協商，達成一致的具體問題協議，作為合同的附件，與合同具有同等效力。

　　十、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

　　一、本合同經雙方簽章后生效，如有未盡事宜，雙方本著友好互利原則協商解決;如調解不成時，任何一方應向人民法院提出起訴。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　________年____月____日

　　________年____月____日

工程合同 篇3

　　發包方：(以下簡稱甲方)

　　承包方：(以下簡稱乙方)

　　甲乙雙方依據國家有關法律、法規的規定，在平等協作、誠信誠實、共贏發展的基礎上，就甲方委托乙方進行工程服務的合作事宜，達成如下協議：

　　第一條：合作項目及目的

　　雙方明確本合同是為工程服務。

　　第二條：工程期限

　　第三條：工程造價和付款方式

　　2.1乙方應自________年____月____日開工，至________年____月____日完工，工期為天。

　　2.2乙方應嚴格遵守上述時間要求，按時完成有關工作。

　　第三條：工程造價和付款方式

　　3.1工程造價以實際發生項目竣工驗收結算為準。造價預算為人民幣：。(元)

　　3.2合同簽訂后天內，甲方按預算總額%預付備料款，工程進度至%后甲方按預算總額%劃撥工程進度款。工程至%后甲方按預算總額%劃撥工程進度款，工程至%后甲方按預算總額%劃撥工程進度款。余額待竣工決算后天內付清，余額按結算總額%元保修期滿后天內付清。乙方在全部工程竣工驗收合格后天內提出竣工結算報告送甲方審核，甲方在接到報告之日起天內提出意見，愈期視作同意，乙方可根據審定的數額，請求辦理收款。

　　第四條：工程質量標準和保修期

　　4.1工程質量標準按國家現行施工及驗收規范。

　　4.2保修期為，自竣工驗收雙方簽字確認之日起計。保修期內出現的質量問題，乙方在接甲方通知后天內進行檢查，經雙方鑒定，屬乙方施工或材料質量問題，由乙方即進行修復;屬甲方使用不當造成的，由甲方負責。如對質量問題有爭議，由質監部門裁定。

　　第五條：雙方責任

　　5.1甲方責任。

　　(1)辦理報建、臨時場地、占用道路等手續。組織對施工圖會審。在開工前天，提供符合進場的條件。

　　(2)向乙方提供設計所需的有關資料：設計文件、消防、環保等要求，建筑物的結構情況和房屋安全鑒定書，各裝修項目的具體要求及設計要點，提供工程所需的水、電設施。

　　(3)按約定付工程款,對工程竣工驗收和辦理竣工結算。

　　5.2乙方責任。

　　(1)合同簽訂后天內編制施工計劃報送甲方監督執行。

　　(2)按施工安全規范做好施工質量、安全管理。

　　(3)施工中乙方原因造成的停工、返工、材料、器材等損失均由乙方承擔。

　　(4)對竣工驗收后保修期發現的屬乙方責任的質量問題負責返修。

　　(5)工程竣工后的場地清理。

　　第六條：雙方責任約定條款

　　6.1因以下原因影響工期，經甲方代表確認后，工期相應順延。

　　(1)因甲方原因變更設計。

　　(2)不能按期付款。

　　(3)非乙方造成的其它不可預見的原因。

　　6.2因乙方責任

　　(1)不能按期開工或中途無故停工影響工期，工期不順延，相應損失由乙方承擔。

　　(2)竣工驗收后保修期內發現的證實屬于乙方責任的質量問題，乙方返修。

　　第七條：知識產權

　　7.1乙方保證因其設計的內容不違反任何法律法規或者侵犯任何

　　第三方的合法權益(包括但不限于侵犯

　　第三方的肖像權、著作權和或其他知識產權)，若涉及

　　第三方權利授權的(包括但不限于侵犯

　　第三方的肖像權、著作權和或其他知識產權)由乙方負責解決并承擔相應責任，若由此而導致的任何爭議、投訴、索賠、訴訟等后果，由乙方負責解決。若給甲方造成損失的，乙方應予以賠償，包括但不限于律師費、差旅費及因乙方違約行為導致甲方需要向

　　第三方支付的賠償金。

　　7.2甲方因專題設計向乙方提供的所有材料的所有權和使用權歸甲方所有，乙方不得將其用于為甲方進行此項目之外的其它任何用途。

　　7.3乙方保證將其所知識成果的完整版本交給甲方，同時所制作的設計及相關知識成果的知識產權歸甲方擁有。

　　第八條：雙方免責條款

　　8.1在本合同履行期間，雙方應嚴格保密因履行本協議而從另一方獲得的任何商業、技術秘密或保密資料及其他相關的信息，非經上述資料或信息所有者同意，不得向任何

　　第三方泄露。若乙方違反本合同保密條款，導致保密內容滅失、公開、披露的，甲方有權單方解除合同，并要求乙方向甲方支付合同總金額50%的違約金;若上述違約金不足以賠償甲方因而遭受的損失，甲方有權就不足部分向乙方追償。

　　8.2因甲方修改設計或延誤提供設計內容資料，從而延誤乙方正常設計制作進度的情況下，乙方不負擔因此造成延誤的責任。

　　8.3若因不可抗力因素，導致合同規定的責任和義務無法履行，任何一方均可免除部分或全部責任，并且該方應采取適當合理的措施盡量減少不可抗力造成的損失，并將不可抗力事件及其影響及時通知另一方。但是，一方已經實施了違約行為，但合同尚能繼續履行并在守約方書面確認后，違約方繼續履行合同義務的過程中，出現不可抗力因素導致合同無法繼續履行，違約方仍要承擔因之前的違約行所引起的違約責任(不可抗力是指：戰爭、火災、水災、地震、臺風及其他不可預見并且對其發生和后果不能防止或避免的事故)。

　　第九條：協議終止

　　如一方違反本合同中的條款約定，另一方可以提前5天以書面形式通知對方終止協議，書面通知必須說明所違反的條款。

　　第十條：合同及附件修改

　　本合同及附件的修改，必須經雙方授權的代表簽署書面補充協定。該合同與其附件資料將構成本合同不可分割的一部分并與本合同其他部分具有同等法律效力。

　　第十一條：違約責任

　　11.1任何一方不履行、不完全履行或遲延履行本合同所規定的義務均構成對本合同的違約，違約方應向非違約方承擔賠償責任。

　　11.2由于乙方違約造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方認為本合同已無必要繼續履行或乙方在收到甲方要求其糾正違約的`通知后仍不糾正其違約行為，則甲方有權向乙方發出解除本合同的書面通知，該通知自送達乙方時生效，乙方除承擔本合同約定的違約責任外，另須按本合同總金額的20%向甲方支付違約金，甲方有權直接在甲方應付未付款中扣除;違約金不足以彌補甲方損失的，甲方可繼續向乙方追償。

　　11.3甲方應按合同規定的時間和金額向乙方付款，若未按規定日期付款，則每逾期____日，甲方應向乙方支付相當于逾期未付款項的萬分之二的滯納金，但該滯納金的總額應不超過本合同總金額的5%，且該滯納金的支付不影響乙方按照本合同的規定完成其全部應當履行的義務。

　　11.4乙方應嚴格按照雙方確認的要求進行創意設計，按約定時間完工。若因乙方原因，未按本合同約定的時間向甲方提供本合同約定的工作成果的，每延誤一天應向甲方支付合同總額的1%的延遲金;若乙方在約定的最后交付日期起超過____日仍未能交付工作成果的，構成根本違約，甲方有權單方面解除本合同，上述工作成果涉及的乙方已完成工作甲方有權不予結算付款，并要求乙方應向甲方承擔本合同總金額的100%的違約金。

　　11.5由于乙方工作成果不符合甲方的要求，且工作成果經3次修改仍未能達到甲方要求的，構成根本違約，甲方有權單方面解除本合同，另行委托

　　第三方完成合同項下的工作，對上述工作成果涉及的乙方已完成工作甲方有權不予結算付款，并要求乙方應向甲方承擔本合同總金額100%的違約金。

　　11.6本合同經雙方簽字后生效，合同任一方中途終止執行合同的部分或全部內容，則視為違約。給甲方造成實際的經濟損失，乙方予以賠償。

　　11.7由于乙方侵權引致與

　　第三方糾紛，由乙方承擔全部經濟、法律責任。

　　第十二條：合同說明

　　12.1本合同(包括附件)一式肆份，雙方各執兩份，具備同樣法律效力。

　　12.2本合同由雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公司公章即生效。在本合同的框架內，雙方可就具體事宜達成其它協議，有關協議的效力與本合同互不影響。其它未盡事宜，雙方經協商后以合同附件形式明確。

　　第十三條：附則

　　13.1雙方因履行本合同發生的爭議，應當協商解決，協商不成的，可在甲方所在地人民法院提起訴訟。

　　13.2本合同一式四份，甲方執二份，乙方執二份，協議附件具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　________年____月____日

　　________年____月____日

工程合同 篇4

　　1.某施工合同在履行過程中，承包人提出使用專利技術，工程師同意，則下列各個申報手續和費用承擔的表述，正確的是( )。

　　A.發包人辦理申報手續并承擔費用

　　B.發包人辦理申報手續，承包人承擔費用

　　C.承包人辦理申報手續，發包人承擔費用

　　D.承包人辦理申報手續并承擔費用

　　2.當事人履行合同時發現部分貨物的價款沒有約定，而且雙方又未能達成補 充協議，依據《中華人民共和國合同法》，應按( )的市場價格履行。

　　A.訂立合同時訂立地

　　B.履行合同時訂立地

　　C.訂立合同時履行地

　　D.履行合同時履行地

　　3.在FIDIC《施工合同條件》中，承包商不可提出工期索賠的情況是( )。

　　A.公共行為引起的延誤

　　B.對竣工檢驗的干擾

　　C.業主提前占用工程

　　D.施工中遇到古跡

　　4.依據法律的直接規定而產生代理權的一種代理，稱為( )。

　　A.無權代理

　　B.委托代理

　　C.法定代理

　　D.指定代理

　　5.按照FIDIC《施工合同條件》規定，合同有效期的結束時間為( )。

　　A.頒發工程接收證書日

　　B.頒發履約證書日

　　C.結清單生效日

　　D.簽發最終支付證書日

　　6.審查設計投標人的人員技術力量主要是考察( )的'資質能力。

　　A.設計單位負責人

　　B.設計負責人

　　C.專業設計人員

　　D.所有設計人員

　　7.在監理合同簽訂后，出現了不應由監理人負責的情況，不得不暫停執行某些監理任務，當恢復監理工作時。還應增加不超過( )天的合理時間，用于恢復執行監理業務，并 按雙方約定的數量支付監理酬金。

　　A.7

　　B.14

　　C.24

　　D.42

　　8.依據《中華人民共和國合同法》的規定，當合同履行方式不明確的，按照( )的方式履行。

　　A.法律規定

　　B.有利于實現債權人的目的

　　C.有利于實現債務人的目的

　　D.有利于實現合同目的

　　9.在材料采購合同中，由供貨方運送的貨物。運輸過程中發生的問題由( )負責。

　　A.供貨方

　　B.運輸部門

　　C.采購方

　　D.供貨方和運輸部門共同

　　10.施工合同在履行過程中，因工程所在地發生洪災所造成的損失中，應由承包人承擔的是( )。

　　A.工程本身的損害

　　B.因工程損害導致的第三方財產損失

　　C.承包人的施工機械損壞

　　D.工程所需清理費用

　　答案：DCBCC BDDBC

工程合同 篇5

　　甲方：

　　乙方：

　　為確保甲方在于田縣吉音礦石料有限公司石料加工、生產的質量及安全生產，經甲、乙雙方平等協商，為明確雙方權利義務特鑒訂本合同，以共同遵守，和朋友合伙承包工程合同范本。

　　總則

　　一、甲方根據新疆和田吉音水利樞紐工程要求規格及用量制定生產計劃，乙方根據甲方制定的生產計劃按規格要求，保質保量完成生產加工任務。

　　二、乙方應具備石料加工生產的資質并按生產需求配備相應資質的技術人員，乙方人員組成應包括必需的安全員、質檢員、爆破工程師并制定、完善安全生產制度。

　　三、乙方應根據生產計劃需要配備相應的機器設備(包括但不限于爆破、碎石、分料等全套石料生產、加工設備)。所配備設備在合同期滿后由乙方自行處置。

　　承攬工程概況

　　四、工程項目：碎石料石料開采加工

　　五、工程總量及規格：擬定碎石料470萬立方(具體以新疆和田吉音水利樞紐工程需求量為準);規格根據新疆和田吉音水利樞紐工程需求情況由甲方制定生產計劃確定。

　　六、承攬費用及支付方式：

　　加工承攬碎石料單價為 元/立方。

　　支付方式：根據用料單位新疆和田吉音水利樞紐工程向甲方付款方式結算，在甲方收取新疆和田吉音水利樞紐工程支付的料款后 日內，按乙結算的方數結合單價計算支付給乙方。

　　七、合同期限：自 年 月 日起至新疆和田吉音水利樞紐工程用料期滿。

　　八、合同履約及質量保證金：為確保合同的順利履，乙方需在簽訂本合同之日起五日內向甲方支付履約及質量保證金 萬元。保證金在乙方根據生產需要配備全套機械設備并組織加工生產且新疆和田吉音水利樞紐工程開始用料次月月底前返還。

　　雙方的權利義務

　　雙方在本合同履行過程中，應嚴格遵守本合同約定，根據互惠互利原則行使權利并履行義務：

　　九、甲方的權利義務

　　一)根據新疆和田吉音水利樞紐工程石料需求情況及時制定加工生產計劃以供乙方執行。

　　二)根據約定支付乙方加工承攬費用。

　　三)乙方在承攬過程中因管理不善，造成石料加工進度、質量、安全等嚴重后果，或雖未發生嚴重問題，但經甲方書面通知后未按甲方書面通知執行加工承攬施工的，甲方有權解除本合同，并有權要求乙方賠償給甲方造成的經濟損失，就損失金額不能達成一致意見的，乙方按不低于履約保證金金額支付。

　　四)除乙方不能按本合同約定及甲方計劃完成加工任務，甲方不得與第三人再行簽訂加工承攬合同。

　　十、乙方的權利義務

　　一)乙方根據承攬碎石、爆破工程需要，享有設備采購、配置的權利、義務，同時享有管理人員、技術人員、生產人員的聘用選任權、所任人員的獎金利潤分配權。乙方行使權利不得與國家及地方勞動用工制度相抵觸。

　　二)乙方應根據甲方的生產計劃及規格要求組織石料加工，如不能按期保質、保量完成加工任務，乙方應雙倍支付甲方因此向用料方新疆和田吉音水利樞紐工程石料所支付的違約金、賠償費用及因此給甲方造成的其它損失。

　　三)乙方在本合同履行期內不得以甲方、于田縣吉音礦石料有限公司、

　　新疆和田吉音水利樞紐工程項目部等名義對外出具欠據，其間因乙方承攬工程所發生的債務全部由乙方承擔。

　　四)乙方所聘用人員應根據需要與簽訂勞動或勞務用工合同，并按規定辦理社會保險費用。所聘人員并應具相應具備所從事工種所需的作業資格證、照。

　　五)乙方如因無故拖欠工資或社會保險費用而發生勞動爭議，甲方有權封存相當于爭議金額的承攬費，以爭議解決的裁定、判決、或調解協議為依據監督乙方發放。

　　六)在乙方承攬施工過程中如發現玉石，應及時向甲方通報，根據甲方要求變更開采施工方案。所開采玉石甲方按玉石的0.5%向乙方支付開采費用。

　　十一、違約責任

　　一)因甲方制定的生產計劃有誤造成加工承攬工程積料無法繼續生產的，所造成損失由發包方承擔。

　　二)如乙方未按本合同約定及甲方生產計劃完成碎石開采及質量要求對甲方供料造成影響的，乙方應承擔因此對甲方造成的不利影響并向甲方賠償相當于擬定總石料量價款5%的違約金。

　　十二、合同的生效及終止

　　本合同自雙方簽字且乙方向甲方支付了履約及質量保證金后生效。

　　本合同期滿、或因發生不可預見因素致使合同無法履行的、或新疆和田吉音水利樞紐工程變動提前終止用料、或于田縣吉音礦石料有限公司被政策性關停等情況，本合同終止，雙方互不承擔責任。

　　十三、本合同一式貳份，雙方各執壹份。本合同未盡事宜雙方可另行協商簽訂補充協議，補充協議自雙方簽訂之日生效與本合同具有同等效力。

　　如因履行合同發生爭議，雙方應協商解決，協商不成由甲方所在地司法機關處理。

　　發包方：_____(以下簡稱甲方)

　　承包方：_____(以下簡稱乙方)

　　依照《中華人民共和國合同法》經雙方協商一致，簽訂本合同，并嚴肅履行。

　　第一條工程項目

　　1.工程名稱：_____

　　2.工程地點：_____

　　3.工程編號：_____

　　4.工程范圍和內容：全部工程建筑面積_____平方米。

　　5.工程造價：全部工程施工圖預算造價人民幣___元，其中：人工費___元____(各單項工程詳見工程項目一覽表)

　　第二條工程期限

　　1.開竣工日期：依照國家頒布的工期定額，經雙方商定，本合同工程開竣工日期如下：

　　全部工程自____年__月__日開工，至____年__月__日竣工(各單項工程開、竣工日期詳見工程項目一覽表)。

　　2.施工前各項準備工作，雙方應根據工程協議書中第三條規定，分別負責按照完成。

　　3.在施工過程中，如遇下列情況，可順延工期。順延期限，應由雙方及時協商，簽訂協議，并報有關部門備案。

　　(1)由于人力不可抗拒的災害，而被迫停工者;

　　(2)因甲方變更計劃或變更施工圖，而不能繼續施工者;

　　(3)因甲方不能按期供圖、供料、供設備或所需之材料、設備不合要求，而被迫停工不能順利施工者。

　　第三條物資供應

　　1.全部工程所需的物資按下列第項供應方式辦理。

　　(1)特殊材料、統配、部管材料及統配、部管的機電產品，均由甲方負責采購，供應至乙方指定地點。其他材料由乙方負責采購供應，合同范本《和朋友合伙承包工程合同范本》。

　　(2)統配、部管材料，由乙方負責辦理申請、訂貨、調劑使用，特殊材料及統配、部管的機電產品，由甲方負責采購供應至乙方指定地點，其他材料均由乙方負責采購供應。

　　(3)包工不包料工程，全部材料、設備由甲方采購供應到現場或指定的加工地點。

　　(4)其他方式：________

　　2.由甲方負責供應的材料和設備的品種、規格、數量及進場期限(詳見甲方供應材料、設備一覽表)。

　　3.成套設備和非標準設備，由甲方負責辦理申請、訂貨及加工，引進成立設備在交付乙方前，由甲方負責檢驗。甲方委托乙方總包承辦設備訂貨及非標準設備加工，應另簽訂協議。

　　4.工程所需材料，如因供應部門的規格、品種或材質不能滿足工程要求，必須以其他規格、品種代替或加工處理時，應事先取得原設計單位和甲方同意，并由三方簽訂協議后實行。由于代用或加工而發生的量差、價差及加工費，應按現行規定辦理結算。

　　5.凡應附有合格證明的材料，在進場時必須由供應方負責驗證;如無合格證明，必須經供應方試驗合格后方準使用，其試驗費用，應由供應方負擔。因建設單位或設計單位對有出廠合格證明的.材料要求重新試驗，其試驗費用，應由甲方負擔。

　　6.由甲方負責供應的材料和設備，如未按時供應、或規格、質量不符要求，經雙方努力仍無法解決、因此造成乙方的損失，應由甲方負擔。

　　第四條工程款結算

　　1.全部工程造價的結算方式按下列第項規定辦理。

　　(1)以審查后的施工圖預算加增減變更預算進行結算。

　　(2)按施工圖預算加包干系數確定的包干造價結算，包干范圍以外的費用，另按有關規定付款。

　　(3)按標準施工圖單方造價包干結算，包干范圍以外的費用，另按有關規定付款。

　　(4)包工不包料工程，按預算定額規定的人工費結算。

　　(5)招標的工程，按中標的價款結算。

　　2.工程款撥付與結算辦法，按現行規定辦理(詳見附件)。

　　第五條施工與設計變更

　　1.乙方要依據國家頒發的施工驗收規范和質量檢驗標準以及設備要求組織施工，要全部達到合格。

　　2.要堅持按圖施工，任何一方不得隨意變更設計。如遇下列情況給對方造成窩工、返工，材料、構件的積壓，施工力量和機構調遷等損失，應由責任方負擔。

　　(1)施工中如發現設計有錯誤或嚴重不合理的地方，乙方應以書面形式通知甲方，由甲方在七天內與原設計單位商定，提出修改或變更設計文件，經甲乙雙方簽訂協議后，方準施工。

　　(2)在施工中，如遇設計變更超出原設計標準或規模時，應在施工前，按審批程序重新報批，經審查處審核工程預算，經辦，銀行審查投資后，并由甲乙雙方簽訂協議，方可施工。否則，任何一方不得強行施工。

　　(3)在施工中，如遇中途停建、緩建，甲乙雙方對在建工程，應商定做到安全部位。

　　(4)在施工中，如發現甲方投資不足，不能按時撥付工程進度款，而中途停建、緩建，給乙方造成的損失，應由甲方承擔。

　　3.乙方應嚴格執行隱蔽工程驗收制度，凡隱蔽工程完成后，必須經過驗收作出記錄，方能繼續進行下一工序的施工。隱蔽工程在隱蔽以前，乙方應當通知甲方檢查。甲方沒有及時檢查的，乙方可以自行檢查，填寫隱蔽工程檢查記錄，并將該記錄送交甲方。事后甲方對該隱蔽工程進行檢查，符合質量標準的，檢查費用由甲方負擔;不符合質量標準的，檢查費用由乙方負擔。乙方沒有通知甲方檢查，自行隱蔽工程的，檢查費用由乙方負擔。

　　4.甲乙雙方在施工中遇到工程生項，應按定額管理辦法報批。變更工程協議所附的變更預算，應在施工前及時送經辦，銀行，做為結算工程款之依據。

　　第六條竣工驗收、結算與保修

　　1.乙方在單項工程竣工前五日將驗收日期以書面通知甲方屆時驗收，如甲方不能按時參加驗收，須提前通知乙方取得乙方同意后，另訂驗收日期，但甲方須承認竣工日期，如再不按時參加驗收，其所發生的管理費和各項損失均由甲方承擔。并償付給乙方按預算造價每日萬分之一的逾期違約金。

　　2.竣工工程驗收合格，從驗收之日起三天內，乙方向甲方移交完畢，如甲方不能按期接管，致使驗收后的工程發生損失，應由甲方承擔。

　　3.某項工程中的單位工程，如需單獨移交甲方，在移交時，雙方應辦理中間驗收手續，作為該單位竣工工程驗收之依據。

　　4.在進行竣工工程驗收中，如發現工程質量不符合規定，乙方應負責無償修理或返工，并在雙方議定的措施和期限內完成。經驗收合格后，再行移交。由此造成工程逾期交付的，乙方應償付給甲方按預算造價每日萬分之一的逾期違約金。

　　5.工程已基本竣工，如遇某種材料或設備雙方均無法解決，致使該項工程不能全部按期竣工，經雙方研究同意，可做減項竣工，并對已完工程進行竣工驗收和辦理移交手續。

　　6.竣工工程驗收，以國家頒發的施工驗收規范、質量檢驗標準及施工圖為依據。在進行竣工驗收時，乙方應在驗收前十天向甲方提供以下文件：

　　(1)增減變更文件和其他洽商記錄;

　　(2)隱蔽工程驗收記錄和中間交工驗收記錄;

　　(3)工程竣工后，應繪制竣工圖，工程變更不大的由施工單位在原施工圖上加以說明，提交建設單位存檔。工程變更較大的，可以由建設單位自繪或委托設計單位、施工單位繪制竣工圖。

　　7.乙方在單項工程竣工驗收后，屬于民用建設項目應于竣工驗收后十五天內，屬于工業建設項目，應于竣工驗收后三十天內，將竣工結算件送交甲方進行審查。甲方應在接到竣工結算件后，民用建設十五天內，工業建設二十天內審查完畢，如到期未提出異議，由經辦，銀行審定撥款。

　　8.工程竣工驗收后，乙方對施工的土建工程質量負責保修一年(采暖工程在第一暖期內)。在保修期內，確由施工單位責任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏氣、堵塞等質量事故，乙方應負責無償修理(屬于專業性建筑安裝工程按國務院各有關主管部門的特殊規定辦理。)

　　9.工程未經驗收，甲方提前使用或擅自動用，由此而發生的質量或其他問題，由甲方承擔責任。

　　第七條違約責任和仲裁

　　1.由于乙方責任未按本合同規定的日期竣工，(以竣工驗收合格日期計算)每逾期一天，應償付給甲方按預算造價萬分之一的逾期違約金;屬于包工不包料的，每逾期一天，應償付給甲方按預算人工費千分之___的逾期違約金。

　　2.甲乙雙方不得借故拖欠各種應付款項，如拖期不付，按銀行的短期貸款利率償付給對方逾期付款違約金。

　　3.實行合理化建議獎和提前竣工獎的，甲乙雙方應根據有關政策的規定，另訂協議。

　　4.建筑安裝工程承包發生合同糾紛時，當事人雙方應及時協商，協商不成時，任何一方均可申請各級城鄉建設委員會或雙方上級業務主管部門，進行調解;解決不了的，可向建筑物或者直接向人民法院起訴。

　　第八條附則

　　1.預算審查手續，由建設單位將建筑安裝工程承包合同(附施工圖預算)送市建設工程合同預算審查處審查。要求鑒證的，可到建筑物所在地的區、縣工商行政管理局進行鑒證。

　　2.在本合同簽訂之前，雙方簽訂的施工準備合同(工程協議書)，可做為本合同之附件。雙方確認的往來信函、傳真、電子郵件等，將作為本合同的組成部分，具有合同的效力。

　　3.招標工程，按《______市建設工程招標、投標暫行辦法》簽訂合同。

　　4.雙方商定的其他事項。

　　(1)_______

　　(2)_______

　　(3)_______

　　(4)_______

　　甲方(發包方)：____(蓋章)乙方(承包方)：___(蓋章)

　　工程負責人：______(蓋章)工程負責人：_____(蓋章)

　　單位地址：_________單位地址：_________

　　開戶銀行：_________開戶銀行：_________

　　帳號：___________帳號：___________

　　電話：___________電話：___________

　　本合同簽訂日期：____年__月__日

　　第九條合同附件

　　1.工程項目一覽表

　　2.全部施工圖紙。(合同正本有此件)

　　3.施工圖預算。(合同正本及建設銀行有此附件)

　　4.甲方負責供應的材料、設備一覽表。

　　5.有關協議：

　　(1)_______

　　(2)_______

　　(3)_______

　　(4)_______

　　6.有關補充合同：

　　(1)_______

　　(2)_______

　　第十條合同份數及有效期限。

　　(1)本合同一式____份。甲乙雙方各執正本一份，并分別報送雙方業務主管部門副本一份;其余副本，由甲方送經辦，銀行、建筑物所在地的區、縣工商行政管理局各一份備案。

　　(2)本合同自雙方簽訂之日起生效。在全部工程竣工驗收并結清尾款后失效。

　　甲方：_____乙方：________

　　代理人：____代理人：_______

　　____年__月__日 ____年__月__日

【工程合同】相關文章：

工程工程合同02-24

【熱】工程工程合同04-20

工程工程合同【薦】04-19

工程工程合同模板07-26

工程合同工程合同03-02

工程工程合同15篇03-01

工程工程合同(15篇)03-01

工程工程合同 15篇03-02

工程土方工程合同02-23

工程工程合同(精選15篇)04-18