工程合同3篇（優秀）
隨著法律法規不斷完善，人們越發重視合同，合同出現在我們生活中的次數越來越多，合同能夠促使雙方正確行使權力，嚴格履行義務。那么相關的合同到底怎么寫呢？下面是小編收集整理的工程合同3篇，歡迎大家分享。
工程合同 篇1
甲方:
乙方：
甲、乙雙方經協商，決定在甲方指定地點安裝太陽能工程，特簽訂本合同如下：
一、為確保工程安裝質量，乙方派專業安裝人員，并嚴格按照甲乙雙方共同確定的安裝方案進行施工。
二、為確保工程安裝質量，甲方必須使用乙方的原裝標準化配件。
三、甲方在乙方施工過程中必須給予配合。在甲方具備安裝條件開始安裝前 天，甲方水電必須到位。因甲方原因造成施工延誤工期順延。
四、乙方責任;
1、根據合同要求，向甲方提供合格的'產品。
2、根據合同要求，向甲方提供主要產品的型號、規格及數量詳見內置清單。
3、乙方按照服務承諾對該工程進行服務，詳細服務內容見：“太陽能工程售后服務承諾”。
五、工程金額及付款方式：
1、合同總價款為人民幣￥貳萬肆仟元整(24000元整)。
2、本合同經雙方簽字、蓋章后生效。合同生效后即日起，甲方即向乙方支付合同價30% 的預付款，計人民幣￥:柒仟貳佰元整(7200元整)。
3、經甲方驗收合格后，剩余工程款項甲方向乙方一次性付清。
六、施工與工期：
1、乙方收到甲方預付款之日起， 進入現場施工。
2、在工程安裝過程中，如甲方對乙方另有要求，雙方可另行協議解決。
七、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，經雙方簽字、蓋章后生效。
八、在履行本合同的過程中發生爭議，甲乙雙方應友好協商解決，未能協商解決的，可通過法律途徑解決。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程合同 篇2
發包方：重慶****地產集團有限公司 （以下稱甲方）
承包方：（以下稱乙方）
甲乙雙方經協商，就中德·茵萊國際護坡施工工程達成如下補充協議
1、現需增加如下工程量：對茵萊國際項目B區回填松土層部分增設錨桿加固，由乙方負責施工。
2、計價方式采取包工包料綜合包干單價：25元/平方米，此單價已包含噴漿護坡。
3、以上價格包括但不限于：本工程（包含錨桿布設和噴漿）所需的全部人工費、機械設備及燃油費用、電費、各項措施費、材料下車場內運輸，設備進出場費、以及乙方負責施工現場安全、施工現場管理和維護所需全部費用，以及利潤和稅金等。
4、錨桿布設要求如下：坡面上部6米，錨桿深度3米，間距1.5米，錨桿采用18#二級鋼；坡面下部7-8米，錨桿深度2米，間距1.5米，錨桿采用18#二級鋼。鋼絲網絲徑1mm，滿鋪。
5、乙方保證施工質量，工期遵從主合同，不再另行增加工期。
6、其他條款遵從主合同。
甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：
簽約代表人： 簽約代表人：
聯系地址： 聯系地址：
聯系電話： 聯系電話：
工程合同 篇3
甲方：__________
乙方：__________
甲方委托乙方承擔本工程的施工.安裝任務,為明確雙方權利和義務,結合裝修工程具體情況,雙方達成如下協議：
一. 工程概況
1. 工程名稱：________________
2. 工程地點：________________
3. 工程施工安裝內容以雙方簽認的工程報價單中項目為準;施工費用以雙方簽認的工程報價單中單價為依據,按實際工程量結算;增減項目需經甲乙雙方協商確定單價簽認后生效,增減計施工、安裝項目。
4. 乙方按工程總造價收取6%管理費，計入工程款。
5. 雙方商定本工程____個工作日乙方按質完成全部施工及安裝項目。即自_____年____月____日起(日期以施工材料進場的第二天計)
二. 甲方工作
1. 開工前,全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物,對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應采取保護和安放措施，若因甲方不采取必要的保護和安放措施而造成家具,陳設的損失由甲方承擔。
2. 向乙方提供施工所需的水、電等設施：協助乙方辦理施工申請、審批等手續，并繳納物業管理處所需的一切費用。
3. 對工程質量，進度進行監督檢查，辦理變更、驗收、登記手續和其它事宜。
4. 按時、按質、按量提供施工所需甲方采購的材料。
三. 乙方工作
1. 乙方派出專職工地工程監理，負責合同的履行，按合同要求組織施工、保質，保量按期完成施工任務：解決由乙方負責的各項事宜。
2. 嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定，對施工現場的防火安全負責。嚴格按照雙方簽認的圖紙或說明進行施工，做好各項質量檢查和施工記錄。
3. 工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的設施和施工成品進行保護。
四. 關于工程價款及結算的約定
1. 本合同簽訂后，甲方預付乙方簽認的報價單中工程款總額的`50%(含設計定金)，乙方才進場施工。
2. 工程施工過程中，泥、水、電工完成前期工程，木工進場當天甲方預付乙方第二期工程款即雙方簽認的報價單中工程款總額的30%及增加項目金額的50%：木工基本完成,油漆工進場當天甲方預付乙方第三期工程款即付滿第二次預算(以雙方簽認項目的單價及實際工程尺寸數量計算)總工程款的95%，甲方預付的工程款以乙方開出的票據為依據。
3. 施工及安裝竣工驗收后當天甲方付清乙方全部工程款。
五. 關于材料供應的約定
1. 本工程按雙方簽認的報價單及其它約定由甲方采購的施工材料，甲方應在各項目工程施工前兩天采購至現場，由甲方采購的材料。設備如不符質量及要求對工程造成損失，責任由甲方承擔。甲方供應的材料及設備至施工現場經乙方驗收后由乙方負責保管，如乙方保管不當造成損失的，乙方負責賠償。
2. 凡由乙方采購的材料，設備質量或規格不符合雙方約定要求的應禁止使用.若已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
六. 關于雙方責任的約定
1. 因甲方原因影響工期，工期相應順延，并承擔由C、D、E、F條款原因造成乙方損失的賠償：
A. 不能按期.按時供水電：B、不能保證每天有8小時工作時間(含加班時間)：C、不能按期提供自購的材料、設備：D、提供的材料設備不符合質量或規格造成返工：E、不能按期付工程合款，而施工工程量未過半，乙方除收取已施工項目的費用外另收工程設計費：F、非乙方造成的其它不可預見的原因。
2. 乙方責任
A. 不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延，相應損失由乙方承擔：B、對竣工驗收后保修期兩年內發現的屬于乙方施工安裝責任的質量問題，乙方免費維修：C、乙方施工過程中違反操作規程造成的人員傷害，責任由乙方負責：D、由于乙方施工造成甲方物品損壞，乙方應予以修復或賠償。E、由于乙方違反物業管理處規定所造成的罰款和賠償，費用由乙方負責。
七. 關于設計與施工及驗收的約定
1. 乙方設計師完成施工圖后必須在商定的時間內給甲方審圖,經甲方確認簽字認可后乙方方可施工。
2. 乙方必須嚴格按甲方簽認的圖紙施工.安裝。
3. 在施工過程中，甲方提出變更設計，停止施工或增減項目，應以書面形式通知乙方，列明停止施工或變更，增減的原因，工程部位、時間.材料等;乙方根據變更要求兩天內向甲方提交變更所采取的措施、增減的造價，因停工等原因造成的機械呆滯、綜合管理費延誤工期、補償停工和已采購材料(因變更設計而無法利用所造成的材料浪費)等費用清單。
4. 隱蔽工程在隱蔽前由乙方通知甲方到場驗收，甲方兩天內不驗收，乙方可自檢后隱蔽并如實填寫隱蔽記錄，甲方應予以承認。
5. 工程竣工后，乙方通知甲方驗收。甲方應在接到通知后兩天內驗收，并辦理驗收.移交手續。如甲方在規定時間內不能驗收，需及時書面通知乙方，另定驗收日期，否則乙方視甲方通過驗收。若另定驗收日期，甲方應承認第一通知時間為竣工日期，并承擔乙方看管場地的相關費用。
八. 獎勵和違約責任
1. 由于甲方原因導致延期開工或中途停工，除順延工期外，甲方應補償乙方因停工，窩工所造成的損失，每停工或窩工一天甲方應支付乙方____元;甲方不按合同的約定預付工程款，每拖期一天，按付款金額的___%加付滯納金。
2.由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付____元違約金。
3.工程未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用，造成的損失由甲方負責，并視為甲方已實際驗收合格。
4.因一方原因,合同無法繼續履行時，應通知對方辦理合同終止協議,并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
九.雙方簽認的裝飾工程報價單，施工圖和經雙方協商達成一致的其它具體問題協議，作為合同附件，與合同具同等效力。
十.本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。
十一.本合同經雙方簽字后生效，如有不盡事宜，雙方本著友好互利原則協商解決，如協商解決不成雙方同意由當地仲裁委員會或人民法院判決。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【工程合同】相關文章：
工程工程合同02-24
【熱】工程工程合同04-20
工程工程合同【薦】04-19
工程工程合同模板07-26
工程合同工程合同03-02
工程工程合同精選15篇04-19
工程工程合同范本03-25
工程工程合同(精選15篇)04-18
建筑工程工程合同04-11
工程工程合同15篇03-01