工程合同大全(7篇)

　　在人們愈發重視契約的社會中，隨時隨地，各種場景都有可能使用到合同，簽訂合同也是非常有必要的行為。那么我們擬定合同的時候需要注意什么問題呢？以下是小編整理的工程合同7篇，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

工程合同 篇1

　　一、案件要旨

　　本案要旨為，原告的起訴行為是否構成重復起訴，這涉及到民事訴訟中的一項基本原則，即“一事不再理”原則，判斷是否適用該原則，主要依據：訴訟標的是否一致，訴訟請求是否一致，當事人是否一致，爭議事項是否一致，應當就具體案件結合當事人的具體訴訟請求及其依據，以及行使處分權的具體情況進行綜合判斷。

　　20xx年4月22日，被告與原告簽訂《鉆孔樁施工協議書》一份，施工結束后，于20xx年5月10日雙方簽訂了《施工結算協議書》，原告自己“備注：挖夾層、二次成孔、誤工等計捌萬肆千叁百叁拾元整，本表結算未結算。” 該結算協議由被告法定代表人及施工工地負責人和原告本人分別簽名。由于被告未能按照結算協議支付原告的工程款，原告于20xx年11月16日向法院起訴立案，要求被告支付所欠工程款153972.02元。法院以（20xx）孟會民初字第59號調解書調解結案，調解書所確定的工程款數額153972.02元被告已履行完畢。經調閱法院（20xx）孟會民初字第59號案卷材料，該卷宗材料中從原告的起訴狀（標的153972.02元）、調解筆錄及調解協議中，均未涉及和顯示原告本次所起標的任何內容； 另經法院對被告當時主管工程的負責人查實，原告在（20xx）孟會民初字第59號案件中起訴的數額，不包括原告本案所起訴的數額，被告仍下欠原告零雜工程等其他工程款未支付，但具體數額不能確定。

　　本案的爭議焦點主要為，原告的起訴行為是否構成重復起訴，一審法院審理認為，在審理中，原告稱該84330元的零雜工程款算帳憑據在合計后，原件全部交給了被告單位孟某，且被告處所存的《施工結算協議書》原件中同樣有此欠款數額的備注，由于原告不能提供存放在被告處的該《施工結算協議書》原件，在被告不予認可又不提供該結算協議原件的情況下，按照庭審中原告提供的證據，法院結合上述對被告主管工程負責人核實的基本事實及本案的具體情況，原告現要求被告支付所欠施工中的零雜工程款，事實存在，理由成立，二審法院審理認為，洛基公司認為協議上手寫部分內容是楊治安單方添加，但其并未提供自己所持有的結算協議書來證明自己的主張，也未提供證據證明挖夾層等附屬工程不是楊治安所干，朱遵壽明確表示挖夾層等附屬工作是楊治案所干，只是工程款具體數額記不清，并證明之前調解結案的案件中工程款不包括本案所訴爭的工程款。同時，一審法院也查閱了該院（20xx）孟會民初字第59號案件卷宗材料后，認定楊治安本案所主張的工程款并不包含在之前調解結案的案件中。而且孟津法院（20xx）孟會民初字第59號調解書中并無洛基公司所稱的“無論有無其他債權債務、無論有多少債權債務雙方都已全部結清”內容。因此，洛基公司認為楊治安屬重復訴訟，其并不欠楊治安工程款的主張，法院不予支持。

　　二、案件來源

　　河南省孟津縣人民法院（20xx）孟民一初字第21號，河南省洛陽市中級人民法院（20xx）洛民終字第1699號

　　三、基本案情

　　被告在承攬華陽洛陽（孟津）電廠公用區基樁工程期間，于20xx年4日22日和原告簽訂《鉆孔樁施工協議書》一份，施工結束后，于20xx年5月10日雙方簽訂了《施工結算協議書》，合計工程結算數額為163972.02元，協議約定在被告收到業主工程款30日內支付給原告。在該結算協議的空白部分，原告自己“備注：挖夾層、二次成孔、誤工等計捌萬肆千叁百叁拾元整，本表結算未結算。”該結算協議由被告法定代表人及施工工地負責人和原告本人分別簽名。由于被告未能按照結算協議支付原告的工程款，原告于20xx年11月16日向法院起訴立案，要求被告支付所欠工程款153972.02元。法院以（20xx）孟會民初字第59號調解書調解結案，調解書所確定的工程款數額153972.02元被告已履行完畢。審理中經調閱法院（20xx）孟會民初字第59號案卷材料，該卷宗材料中從原告的起訴狀（標的153972.02元）、調解筆錄及調解協議中，均未涉及和顯示原告本次所起標的任何內容；另經法院對被告當時主管工程的負責人（且又是（20xx）孟會民初字59號案件被告的訴訟代理人）查實，原告在（20xx）孟會民初字第59號案件中起訴的數額，不包括原告本案所起訴的數額，被告仍下欠原告零雜工程等其他工程款未支付，但具體數額不能確定。現原告為要求被告應支付所欠零雜施工工程款84330元及利息，向法院提起了訴訟，但原告在庭審中僅提供由被告施工負責人簽名的增加零雜工程款數額便條復印件13張，共計款49550元。

　　四、法院審理

　　一審法院認為：審理中雙方對本案的爭執焦點，一是原告現要求被告所支付的工程款在（20xx）孟會民初字第59號案件中是否一并審理，原告本次起訴的工程款數額84330元能否認定；二是原告本次起訴是否超過訴訟時效。針對上述雙方所爭執的各焦點問題，在審理中，原告稱該84330元的.零雜工程款算帳憑據在合計后，原件全部交給了被告單位孟某，且被告處所存的《施工結算協議書》原件中同樣有此欠款數額的備注，由于原告不能提供存放在被告處的該《施工結算協議書》原件，在被告不予認可又不提供該結算協議原件的情況下，按照庭審中原告提供的證據，法院結合上述對被告主管工程負責人核實的基本事實及本案的具體情況，原告現要求被告支付所欠施工中的零雜工程款，事實存在，理由成立，但因原告不能提供零雜工程款84330元具體數額的原始結算憑據，按照庭審中原告提供的相關證據，對被告所欠零雜工程款數額應認定為49550元，超出部分，證據不足，不能認定。原告要求被告支付利息，因雙方無明確約定，利息可從原告起訴之日（20xx年11月24日）起，按中國人民銀行同期貸款利率計算至判決書限定履行期限屆滿之日止。審理中，被告抗辯稱不欠原告工程款及原告起訴已超過訴訟等，理由不足法院不予采納。依據《中華人民共和國合同法》第六十條、第一百零九條之規定，判決如下：一、被告洛陽市基礎工程有限公司于判決書生效后十日內一次性支付原告楊治安工程款49550元及利息。利息從起訴之日（20xx年11月24日）起，按中國人民銀行同期貸款利率計算至判決書限定履行之日止。二、駁回原告楊治安其他訴訟請求。

　　二審法院審理認為：洛基公司與楊治安在對華陽電廠工程進行結算時，形成的結算協議書一式二份，楊治安一審庭審時出示了該結算協議書原件，現洛基公司認為協議上手寫部分內容是楊治安單方添加，但其并未提供自己所持有的結算協議書來證明自己的主張，也未提供證據證明挖夾層等附屬工程不是楊治安所干。而且一審法院在對當時的項目負責人朱遵壽所做的調查的筆錄中，朱遵壽明確表示挖夾層等附屬工作是楊治案所干，只是工程款具體數額記不清，并證明之前調解結案的案件中工程款不包括本案所訴爭的工程款。同時，一審法院也查閱了該院（20xx）孟會民初字第59號案件卷宗材料后，認定楊治安本案所主張的工程款并不包含在之前調解結案的案件中。而且孟津法院（20xx）孟會民初字第59號調解書中并無洛基公司所稱的“無論有無其他債權債務、無論有多少債權債務雙方都已全部結清”內容。因此，洛基公司認為楊治安屬重復訴訟，其并不欠楊治安工程款的主張，法院不予支持。根據雙方所簽訂的結算協議上備注內容顯示洛基公司欠楊治安84330元，一審法院判令洛基公司支付楊治安工程款49550元，楊治安并未提起上訴，視為其認可該49550元工程款數額，故本院對此予以維持。洛基公司稱朱遵壽不是項目負責人，不能代表其公司，以及閆水利不是其公司職工的主張，其并未提供證據證明，而且在雙方所簽訂的施工協議中朱遵壽明確作為洛基公司項目負責人予以簽名，故對此上訴主張，法院不予采信。()綜上，上訴人的上訴理由，不能成立，依據《中華人民共和國民事

　　訴訟法》第一百五十三條第一款第（一）項之規定，判決如下：

　　駁回上訴，維持原判。

　　五、與本案及類似案例相關的法規索引

　　《中華人民共和國民事訴訟法》

　　第一百一十一條 人民法院對符合本法第一百零八條的起訴，必須受理；對下列起訴，分別情形，予以處理：

　　（一）依照行政訴訟法的規定，屬于行政訴訟受案范圍的，告知原告提起行政訴訟；

　　（二）依照法律規定，雙方當事人對合同糾紛自愿達成書面仲裁協議向仲裁機構申請仲裁、不得向人民法院起訴的，告知原告向仲裁機構申請仲裁；

　　（三）依照法律規定，應當由其他機關處理的爭議，告知原告向有關機關申請解決；

　　（四）對不屬于本院管轄的案件，告知原告向有管轄權的人民法院起訴；

　　（五）對判決、裁定已經發生法律效力的案件，當事人又起訴的，告知原告按照申訴處理，但人民法院準許撤訴的裁定除外；

　　（六）依照法律規定，在一定期限內不得起訴的案件，在不得起訴的期限內起訴的，不予受理；

　　（七）判決不準離婚和調解和好的離婚案件，判決、調解維持收養關系的案件，沒有新情況、新理由，原告在六個月內又起訴的，不予受理。

工程合同 篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及相關法律、法規規定，結合本工程具體情況，為確保工程質量，保證安全文明施工，按期完成分包施工任務，本著平等自愿的原則，經雙方協商，簽定本勞務分包合同。

　　一、工作內容：

　　甲方將“無錫市公安局干部學校改擴建工程（具體部位根據現場劃分）”弱電智能化工程分包給乙方。工作內容包括：

　　分包范圍及內容：無錫市公安局干部學校位于無錫市湖山路8號。本次改造建筑為1#宿舍樓、2#宿舍樓、4#宿舍樓、食堂、門衛，本次新建建筑為行政教學樓、5#宿舍樓、警營文化中心、綜合訓練館，以及室外總體平面等，改擴建總建筑面積為3、1萬平方米。無錫市公安局干部學校改擴建項目將對項目弱電系統進行全面改造，建設符合干部學校的教學、管理需求的全新、先進的弱電智能化系統，并需在系統建設中，考慮兼容使用原有設備。本次招標范圍包括以下系統：

　　1、數字電視監控系統

　　2、防盜報警系統

　　3、光纖周界報警系統

　　4、電子巡更系統

　　5、一卡通系統

　　6、綜合布線系統

　　7、計算機網絡系統

　　8、程控交換機系統

　　9、電視系統

　　10、背景音樂及緊急廣播系統

　　11、音視頻系統

　　12、錄播系統

　　13、電子白板系統

　　14、信息發布系統

　　15、電子閱覽室系統

　　16、無線對講系統

　　17、LED屏顯示系統

　　18、系統集成（選配，不計入投標價）

　　19、機房工程

　　20、信息化教室工程

　　21、綜合管道工程

　　二、結算方式：

　　1、甲方按總價的10%作為施工結算價格。

　　2、總包方按實際施工人數付1200元/月生活費；（約每月1～8號）。最終結算時把這部分費用扣除。

　　3、工程竣工驗收合格后，付至合同總價的，待工程結算審價結束后付至總價的；質量保修金按結算造價的留工程竣工半年后付清；

　　4、本綜合單價包括所有有關的費用：如勞保用品費、生產工具費、自身隊伍的勞動保險費、醫療費、工具費、各種零星配件、太陽燈、勞動車、小型手動電動工具、移動電線、電箱等材料設施費，臨時腳手的.搭設費成品保護費、二次搬運費、技術措施費、人工費調增、管理費、利潤、趕工費、冬雨季施工增加費、旅差費用、通訊設備費、安全防護、安全文明施工費、垃圾清理至現場指定地點、竣工清理費、甲方提供材料的卸車保管費及與其他單位的配合費用等。

　　三、質量要求、驗收辦法及處罰措施：

　　1、乙方必須服從甲方統一調配，按照施工圖紙、施工規范及甲方技術交底的要求認真組織施工，并達到規范合格標準。

　　2、支撐系統必須全穩定可靠。

　　3、一個部位完成后，乙方在自檢合格的基礎上須報甲方檢查驗收，一次驗收不合格視情況罰款100—500元。甲方在檢查中提出了整改意見，乙方必須限時整改，若整改不及時或不認真整改時，每處罰款300元。若驗收不合格，整改時間耽誤了工期計劃，則該段工作量單價下調10%。

　　4、分段分項工程完成后，經現場監理工程師甲方項目經理、技術負責人及工長驗收符合要求，并簽字、認可后才能予以結算。

　　四、安全文明施工要求及處罰措施：

　　1、進入施工現場，必須戴好安全帽，使用安全帶，違章者每人次罰款100元。

　　2、使用電動工具時，要用有責任心、有經驗的人來操作，操作人必須具有機械操作證，嚴禁違章作業及冒險蠻干。

　　3、對于電動工具、電氣設備、施工用電、生活用電，必須由項目部電工安裝、架設并維修，其他人員不得亂動，有問題馬上找項目部經理或電工、安全員來處理，違章者每人次罰款100元。

　　4、嚴禁酒后作業，違者每人罰款200元。

　　5、施工中若發生安全事故，如安全事故是由乙方原因造成的，甲方協助乙方處理有關事宜，對事故造成一切費用全部由乙方自負，與甲方無關。

　　五、工期要求及處罰措施：

　　乙方必須保證施工人員人數滿足工程進度需要，確保按期或提前完成施工任務，已經確定的進度計劃不能按期完成時做如下處罰：

　　1、每個工期段達不到要求的，該段罰款1000元。

　　2、總工期達不到要求者，除按每個工期段罰款外，所承包的總工程量單價下調10%。

　　3、乙方連續兩個施工段不能按期完成，甲方有權單方面解除合同，已完成的工作量按合同單價的90%結算，其余部分作為對甲方再招用分包隊伍延期、窩工的補償；或者，甲方自行充實施工人員，單價按合同單價的2倍計取，從乙方結算中扣除。

　　六、其它事項：

　　1、乙方必須自備扳手、鋼尺、線墜、水平尺等工具用具。

　　2、嚴禁偷、搶、打架，每出現一次罰款1000元。

　　3、嚴禁聚眾鬧事等現象發生，工地中發生任何事情必須及時向甲方項目經理匯報，共同協商，妥善處理，防止事態擴大，出現上述行為，無論有何理由，每次均罰乙方5000元，工程結算時扣除。

　　4、乙方按工程的需求領用的工具、儀器、設備等材料，要嚴格管理使用，禁止損壞和丟失。如果發生損壞和丟失，按其經濟價值的3倍收罰款。

　　5、嚴格執行甲方規定的作息時間，不遵守者，每次罰款200元。

　　6、所有進入施工現場的人員，必須提供身份證逐一登記清楚。

　　7、就餐時，必須按次序排隊領取飯菜，嚴禁擁擠起哄，每發現一人次罰款100元。領飯時要講究衛生，聽從炊事人員的管理，不準打架，有問題要找項目經理或棟號長解決，若在就餐期間同炊事人員打架，無論有何理由，每次罰款1000元。

　　8、年滿50周歲以上或者體弱、病殘者，嚴禁進入施工現場，隱瞞者每人罰款1000元。

　　9、所有操作人員及代班人員必須參加甲方組織的班前會、班后會，以便處理施工過程中存在的問題，嚴禁不參加，有事提前向甲方棟號長請假，無故不參加者，每人次罰款50元。

　　10、進入施工現場施工后，沒有完成合同工作量中途退場者，無論有何理由，已完成部分均按合同價款的90%予以結算，其余部分作為甲方再聯系施工隊伍的延期、窩工補償。

　　11、未經甲方同意，嚴禁私自開灶，嚴禁使用電爐等電器設備。

　　12、安全、技術交底是合同的一部分；乙方負責人或委托代理人必須全天在施工現場。

　　13、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，簽字后生效，工程完工結算后終止。

　　七、本合同書未盡事宜，雙方協商解決。本合同書在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，協商不成雙方任何一方可以依法向無錫市人民法院起訴解決。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

工程合同 篇3

　　甲方(總包方)： 乙方(分包方)：

　　甲乙雙方就____縣富昌路南XX市政道路工程南標段管道安裝分項工程，分包給乙方進行施工。根據《民法典》，經雙方充分協商，現達成如下條款，以便雙方共同遵守。

　　一、工程名稱： ____縣富昌路南XX市政道路工程南標段管道安裝分項工程

　　二、工程地點：____縣皂西村

　　三、分包形式：雙方商定單價一次包死。

　　四、分包工程內容：

　　1、管道安裝工程：灰土地基至管道頂部500以內土方回填的所有內容。甲方只提供管道主材及管枕，其余均由乙方負責。施工中所使用混凝土及砂漿均由乙方負責，甲方按元3付給乙方。

　　2、雨污水檢查井砌筑工程：甲方僅提供防水粉、堵漏靈、微沫劑。砌井使用其它材料、機械及工費均由乙方承擔，甲方按照磚塊數量結算乙方工程款。

　　五、工程量結算方式、單價：

　　1、工程量按乙方完成并經甲方組織驗收合格的工程量計算;

　　2、單價：混凝土管道安裝綜合單價，元米，元米;檢查井砌筑按照砌筑磚塊進行結算元 備注：灰土地基整平每米元;打墊層及管枕安裝每米元;管道安裝每米元(含閉水試驗);素土回填每立方元(回填至管頂50c)。

　　六、施工期間一切費用由乙方自己承擔，工程完工經閉水試驗合格后，甲方支付乙方總工程款的70%，甲方所承包工程所有工作內容施工完成并經建設單位竣工驗收合格后，支付到總工程款的90%，其余款項保修期滿________年內付清。

　　七、施工工期：從________年____月____日開工至________年____月____日完成，共計天。凡因建設單位和總承包單位的`原因或不可抗拒原因，工期可以按實際情況順延。

　　八、乙方負責自有人員場內、場外的人身安全，并加強對工人的安全紀律教育、嚴格遵守操作規程。對不聽從工地統一安排，不遵守工地勞動紀律，違反操作規程的人員，應進行必要的教育和必要的罰款處理，對情節嚴重并造成經濟損失的應進行經濟賠償，必要時責令其退出工地，如發生安全事故，乙方應及時上報處理并承擔一切責任，甲方不負任何責任。

　　九、質量：乙方所完成工程必須經監理及建設單位驗收合格方可進行結算。

　　十、本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，經甲乙雙方代表人簽字后生效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　________年____月____日

　　________年____月____日

工程合同 篇4

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　甲方委托乙方承擔本工程的施工.安裝任務,為明確雙方權利和義務,結合裝修工程具體情況,雙方達成如下協議：

　　一. 工程概況

　　1. 工程名稱：________________

　　2. 工程地點：________________

　　3. 工程施工安裝內容以雙方簽認的工程報價單中項目為準;施工費用以雙方簽認的工程報價單中單價為依據,按實際工程量結算;增減項目需經甲乙雙方協商確定單價簽認后生效,增減計施工、安裝項目。

　　4. 乙方按工程總造價收取6%管理費，計入工程款。

　　5. 雙方商定本工程____個工作日乙方按質完成全部施工及安裝項目。即自________年____月____日起(日期以施工材料進場的

　　第二天計)

　　二. 甲方工作

　　1. 開工前,全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物,對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應采取保護和安放措施，若因甲方不采取必要的保護和安放措施而造成家具,陳設的損失由甲方承擔。

　　2. 向乙方提供施工所需的水、電等設施：協助乙方辦理施工申請、審批等手續，并繳納物業管理處所需的一切費用。

　　3. 對工程質量，進度進行監督檢查，辦理變更、驗收、登記手續和其它事宜。

　　4. 按時、按質、按量提供施工所需甲方采購的材料。

　　三. 乙方工作

　　1. 乙方派出專職工地工程監理，負責合同的履行，按合同要求組織施工、保質，保量按期完成施工任務：解決由乙方負責的各項事宜。

　　2. 嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定，對施工現場的防火安全負責。嚴格按照雙方簽認的圖紙或說明進行施工，做好各項質量檢查和施工記錄。

　　3. 工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的設施和施工成品進行保護。

　　四. 關于工程價款及結算的約定

　　1. 本合同簽訂后，甲方預付乙方簽認的報價單中工程款總額的50%(含設計定金)，乙方才進場施工。

　　2. 工程施工過程中，泥、水、電工完成前期工程，木工進場當天甲方預付乙方

　　第二期工程款即雙方簽認的報價單中工程款總額的30%及增加項目金額的50%：木工基本完成,油漆工進場當天甲方預付乙方

　　第三期工程款即付滿

　　第二次預算(以雙方簽認項目的單價及實際工程尺寸數量計算)總工程款的95%，甲方預付的工程款以乙方開出的票據為依據。

　　3. 施工及安裝竣工驗收后當天甲方付清乙方全部工程款。

　　五. 關于材料供應的約定

　　1. 本工程按雙方簽認的報價單及其它約定由甲方采購的施工材料，甲方應在各項目工程施工前兩天采購至現場，由甲方采購的材料。設備如不符質量及要求對工程造成損失，責任由甲方承擔。甲方供應的材料及設備至施工現場經乙方驗收后由乙方負責保管，如乙方保管不當造成損失的，乙方負責賠償。

　　2. 凡由乙方采購的材料，設備質量或規格不符合雙方約定要求的應禁止使用.若已使用，對工程造成的損失由乙方負責。

　　六. 關于雙方責任的約定

　　1. 因甲方原因影響工期，工期相應順延，并承擔由C、D、E、F條款原因造成乙方損失的賠償：

　　A. 不能按期.按時供水電：B、不能保證每天有8小時工作時間(含加班時間)：C、不能按期提供自購的材料、設備：D、提供的材料設備不符合質量或規格造成返工：E、不能按期付工程合款，而施工工程量未過半，乙方除收取已施工項目的費用外另收工程設計費：F、非乙方造成的其它不可預見的原因。

　　2. 乙方責任

　　A. 不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延，相應損失由乙方承擔：B、對竣工驗收后保修期兩年內發現的屬于乙方施工安裝責任的質量問題，乙方維修：C、乙方施工過程中違反操作規程造成的人員傷害，責任由乙方負責：D、由于乙方施工造成甲方物品損壞，乙方應予以修復或賠償。E、由于乙方違反物業管理處規定所造成的.罰款和賠償，費用由乙方負責。

　　七. 關于設計與施工及驗收的約定

　　1. 乙方設計師完成施工圖后必須在商定的時間內給甲方審圖,經甲方確認簽字認可后乙方方可施工。

　　2. 乙方必須嚴格按甲方簽認的圖紙施工.安裝。

　　3. 在施工過程中，甲方提出變更設計，停止施工或增減項目，應以書面形式通知乙方，列明停止施工或變更，增減的原因，工程部位、時間.材料等;乙方根據變更要求兩天內向甲方提交變更所采取的措施、增減的造價，因停工等原因造成的機械呆滯、綜合管理費延誤工期、補償停工和已采購材料(因變更設計而無法利用所造成的材料浪費)等費用清單。

　　4. 隱蔽工程在隱蔽前由乙方通知甲方到場驗收，甲方兩天內不驗收，乙方可自檢后隱蔽并如實填寫隱蔽記錄，甲方應予以承認。

　　5. 工程竣工后，乙方通知甲方驗收。甲方應在接到通知后兩天內驗收，并辦理驗收.移交手續。如甲方在規定時間內不能驗收，需及時書面通知乙方，另定驗收日期，否則乙方視甲方通過驗收。若另定驗收日期，甲方應承認

　　第一通知時間為竣工日期，并承擔乙方看管場地的相關費用。

　　八. 獎勵和違約責任

　　1. 由于甲方原因導致延期開工或中途停工，除順延工期外，甲方應補償乙方因停工，窩工所造成的損失，每停工或窩工一天甲方應支付乙方____元;甲方不按合同的約定預付工程款，每拖期一天，按付款金額的___%加付滯納金。

　　2.由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付____元違約金。

　　3.工程未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用，造成的損失由甲方負責，并視為甲方已實際驗收合格。

　　4.因一方原因,合同無法繼續履行時，應通知對方辦理合同終止協議,并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。

　　九.雙方簽認的裝飾工程報價單，施工圖和經雙方協商達成一致的其它具體問題協議，作為合同附件，與合同具同等效力。

　　十.本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

　　十一.本合同經雙方簽字后生效，如有不盡事宜，雙方本著友好互利原則協商解決，如協商解決不成雙方同意由當地仲裁委員會或人民法院判決。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　________年____月____日

　　________年____月____日

工程合同 篇5

　　編號：_________

　　簽訂日期：_________年_________月_________日

　　中國_________公司（以下簡稱"甲方"）為一方，_________國_________公司（以下簡稱"乙方"）為一方，雙方就工程的技術咨詢服務，授權雙方代表按下列條款簽訂本協議書：

　　一、甲方請乙方就工程提供技術咨詢服務，乙方愿意提供這樣的服務。

　　二、乙方向甲方提供的技術咨詢服務范圍如下：

　　1.壩基巖體穩定、變形及基礎處理措施。

　　2.大壩下游的防洪防沖和岸坡保護問題。

　　3.庫岸滑坡涌浪問題及岸坡變形觀測技術。

　　三、乙方的責任如下：

　　1.乙方應于_________年_________月內派遣_________名身體健康、能夠勝任工作的專家來中國進行_________天的技術咨詢服務，派出技術咨詢專家的名單應事先征得甲方同意。

　　2.乙方專家應到現場考察，并正確、全面地解答甲方人員提出的咨詢問題，在離開中國前，向甲方提出咨詢報告初稿，并在離開中國后一個月內提出正式咨詢報告一式_________份，報告內容應包括附件一所列內容，并用英文書就。

　　3.乙方的專家在中國進行技術咨詢服務的時間為_________個日歷日（包括_________個旅途日和_________個周末日），每周工作六天，每天工作八小時。

　　4.專家在中國工作期間應遵守中國的法律和工作地區的有關規定。

　　5.乙方將正式的技術咨詢報告給甲方寄出后，應以電傳通知甲方如下內容：報告寄出日期、郵單號。

　　6.技術咨詢報告如在郵寄途中丟失，乙方接到甲方通知后立即免費補寄。

　　四、甲方的責任范圍：

　　1.考慮到本協議第二、三條所規定的乙方所提供的咨詢服務，甲方支付給乙方一筆總費用，其金額為_________美元（大寫_________美元整）。

　　2.為乙方3名專家提供在中國境內食、宿及工作需要的交通。

　　3.提供工作必須的技術資料、圖紙和技術文件。

　　4.提供在中國工作所需的翻譯人員。

　　5.協助辦理專家出入中國簽證和在中國居留、旅行手續并提供方便。

　　五、費用的支付

　　1.本協議書的費用以美元支付。

　　2.本協議總金額25%,計_________美元，在乙方派出的專家到_________后，甲方憑收到下列單據，經審核無誤后3天內通過_________銀行和_________銀行向乙方支付。

　　A._________公司北京辦事處出具的以甲方為受益人金額為協議總金額25%計_________（美元）不可撤銷的保證函正副本各一份（保證函格式見本合同第二號附件）。

　　B.商業發票正本一份、復印本五份。

　　3.本協議總金額75%,計_________美元在乙方完成技術咨詢服務并提交正式的技術咨詢報告后，甲方憑收到下列單據，經審核無誤后不遲于_________天通過_________銀行和_________銀行向乙方支付。

　　A.商業發票正本一式六份。

　　B.即期匯票一式兩份。

　　C.郵寄正式技術咨詢報告的郵單或空運單一式兩份。

　　六、凡在中國以外所發生的`一切銀行費用由乙方承擔。在中國發生的一切銀行費用由甲方承擔。

　　七、雙方應對互相提供的一切資料給予保密，未經對方書面同意不得向第三者透露。

　　八、稅費

　　1.政府根據現行稅法對甲方課征有關執行本協議的一切稅費，由甲方支付。

　　2.政府根據現行《中華人民共和國個人所得稅法》對乙方課征有關執行本協議的一切稅費由乙方支付。

　　3.中國境外課征有關執行本協議所發生的一切稅費將由乙方支付。

　　九、甲方和乙方在執行協議中發生的一切爭執應通過雙方友好協商解決。

　　十、執行本協議的一切文件與資料應以英文書寫并采用公制。

　　十一、本協議書經雙方簽字后需經政府批準才能生效。本協議以英文寫成一式兩份，雙方各執一份，具有同等效力。

　　十二、雙方法定地址

　　中國_________公司

　　地址：_________

　　電傳：_________

　　_________國_________公司

　　地址：_________

　　電傳：_________

　　甲方（蓋章）：_________ 乙方（蓋章）：_________

　　代表（簽字）：_________ 代表（簽字）：_________

　　簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________

　　附件：不可撤銷的保證函

　　受益人：中國_________公司

　　關于貴公司與_________公司（以下簡稱乙方）于_________年_________月_________日簽訂的總金額為_________美元的第_________號協議書（以下簡稱協議書），我辦事處愿對乙方向貴公司完全履行上述協議所規定的義務負責下列保證責任：

　　我們保證責任范圍為上述協議總金額的25%即_________美元，如果貴公司書面通知乙方未能按照上述協議規定向貴公司履行協議義務而要求退款時，我辦事處在接到上述通知后3天內，無條件地將貴公司按上述協議書第五章第二條規定已支付給乙方的金額計_________美元整退還給貴公司，本保證函自即日起生效，有效期到乙方全部履行本協議義務之日終止。

　　_________公司

　　_________年_________月_________日

工程合同 篇6

　　發包人（甲方）：__________________

　　住 所：______

　　電話：______

　　傳真：______

　　委托代理人：______

　　電話：______

　　傳真：______

　　承包人（乙方）：__________________

　　住 所：______

　　電話：______

　　法定代表人：______

　　電話：______

　　本工程設計人：______

　　電話：______

　　施工隊負責人：______

　　電話：______

　　依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，甲乙雙方在平等 、自愿、協商一致的基礎上，就發包人的家庭居室室內裝飾裝修有關事宜（以下稱工程），達成如下協議：

　　第一條 工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、承包范圍：參見合同附件之預算表。

　　4、工程承包方式：雙方商定采取下列第_種承包方式。

　　（1）承包人包工、包料；

　　（2）承包人包工、包部分輔料，發包人提供裝修主要材料；

　　（3）承包人包工，發包人包料。

　　（附件：經雙方當事人簽字確認的《承包人/發包人提供裝飾裝修材料明細表》）

　　第二條 施工圖紙

　　雙方施工圖采取下列第 種方式提供：

　　a.發包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份；

　　b.發包人委托承包人設計施工圖紙，設計費（大寫） 元，由發包人支付（此費用不在工程價款內）。

　　施工圖紙經甲乙雙方確認后，提供方應當負責在約定的開工日期前 天取得有關部門確認或者批準。

　　施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。

　　第三條 甲方工作

　　1、 開工前 天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物（合同已經包清理的除外），對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。

　　2、 辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續，保證乙方能夠順利進場施工，除法律法規和規章規定應當由乙方辦理的手續外。

　　3、 提供符合施工要求的水源、電源，負責協調鄰里及管理機構之間的關系。

　　4、 參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。

　　5、 施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。

　　6、 按照約定的期限支付工程費，依據規定交納應由其承擔的各種稅費。

　　第四條 乙方工作

　　1、參加有關施工圖紙或作法說明會議或現場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認；

　　2、施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程；

　　3、未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線；

　　4、保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線的完好，保證居室內上、下水管道的暢通；

　　5、對于施工過程中的有關事項（如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等）需要甲方確認的，應當及時并給予其必要的準備時間；

　　6、嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境；保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場；

　　7、工程竣工前未移交甲方之前，負責對現場的設施和工程成品進行保護。

　　第五條 工期

　　1、工程期限___天，開工日期__年__月__日。竣工日期__年__月__日。

　　大型工程裝修合同范本

　　2、因甲方及其代理人（代表）原因（物料供應不及時、不按期支付工程款等）導致工期延誤的，工期順延。因乙方及其代理人（代表）原因導致工期延誤的，工期不予順延。

　　3、因為如下因素影響而導致不能完成工作的，工期順延，雙方互不承擔責任：

　　a. 遭遇嚴重影響施工的惡劣天氣、停水停電、天災、戰爭等不可抗力的。

　　b. 經雙方同意的工程量變化和設計變更；

　　c. 因與甲方和乙方無關的第三方的原因造成的工程延誤。第三方因素包括但不限于所在地（小）區的管理機構和隔壁鄰居的無理行為。

　　d. 經甲方同意的屬新材料或新工藝采用而導致的工期拖延或試驗時間浪費。

　　e. 經甲乙雙方同意工期順延的其它情況。

　　第六條 材料供應和保管

　　1、 任何一方負責提供的材料和設備，均須是符合法律、法規規定的合格產品，還必須符合本合同約定的標準和設計的要求。提供方應當將材料和設備按時按量運送到施工現場，并通知對方當事人驗收簽字確認。

　　2、 對于一方提供的任何材料和設備，如不符質量要求或規格有差異的，對方有權要求更換，提供方應當予以更換。對于因此造成的費用增加部分，由提供方承擔。

　　3、 材料和設備進場后，統一由乙方負責保管和使用，如因保管不善或者使用不當造成的不必要的'浪費、損壞或者丟失，應當由乙方負責，施工過程中的正常消耗除外。

　　第七條質量和驗收

　　1、 工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和中華人民共和國國家標準《住宅裝飾裝修工程施工規范》（GB 50327-20xx）為質量評定驗收標準。

　　2、 甲、乙方雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查和驗收手續。甲方不按時參加驗收的，工期應予順延。

　　3、 由于甲方擅自指揮乙方所屬人員或第三方人員進行施工所導致的工程質量，由甲方自行負責。由乙方負責返工的，返工費用由甲方負責。

　　4、 工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方應當自接到驗收通知后 天內組織驗收，并辦理驗收移交手續。

　　5、 驗收時，工程項目合格率達到 %時（以工程價款比例為準），其它不合格項目（不包括工程項目未完成或成品程序未完成的）的維修或返工不影響竣工日期的確立，甲方應予以承認。

　　6、 乙方承諾自竣工日期起，為工程項目保修 年。損耗品、使用不當、人為破壞以及非工程自身原因的損壞不在保修范圍。國家行政部門或者行業機構在本合同簽置生效之前已經發布對個別的工程項目或材料有特定保修年限或豁免保修的，以國家行政部門或者行業機構的規定為準。

　　7、 甲乙兩方約定的其他保修或免保修情況：

　　8、 工程未驗收的，甲方不得先行使用。

　　第八條 工程價款及結算

　　1、 雙方約定按以下第____種方式支付工程款：

　　a.合同生效后，發包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款：

　　支付次數 支付階段或時間 支付金額

　　第一次 支付________元 ；

　　第二次 支付________元；

　　第三次 支付________元 ；

　　第四次 工程驗收后 天 工程總造價的5%約________元。

　　b. 其他支付方式：_____________

　　2、雙方同意工程的結算方法按下列第 種進行結算：

　　a、固定價格，本工程總價款為________元；

　　b、單價不變，按實際數量加損耗率計算，但是，總價不得超過________元；

　　b1.乳膠漆和油漆類為：墻面面積（減門不減窗）+墻面面積頂面面積+6%（前兩者的和）

　　b2.瓷磚面積為：實際面積+6%

　　b3.實木地板面積為：實際面積+6%，拼花部分+10%

　　b4.木工衣柜類面積為：實際面積平方米取整數值，小數位不夠0.5平方米按0.5平方米計算，超出0.5平方米的按一平方米計算。

　　B5.其他按項項目按項計算。

　　B6 .其他按平方米計算的項目為：實際面積+6%（實際面積）

　　B7.估價項目測量后再具體報價。

　　B8.經甲方同意代購的項目按預算內造價購買，經甲方同意可以調整。

　　3、特別費用的約定

　　a. 施工過程中，施工現場發生的一切水電費用由甲方負責。

　　b. 施工過程中，因為乙方的因素違規被執法機構或管理機構罰款的，罰款由乙方支付。如乙方行為是在甲方強行要求或者指揮下發生的，罰款由甲方負責。

　　c. 合同附件預算表中沒有列明稅費的，稅費由甲方按實際征稅額向有關部門繳納。已經列明稅費的，由乙方負責繳交。

　　d. 物業管理機構收取超過正常的物業小區內運輸費用的，由甲方應當負責交涉或向乙方補貼差額。

　　4、乙方按雙方簽署的預算附件項目執行。如甲方增加新的工程項目，另行簽署合同。其中涉及款項甲方應按預付50%，項目完工50%的辦法在工程驗收前支付給乙方。如其中物料款項大于該項目的50%的，甲方應實際比例先支付給乙方備料。

　　5、工程驗收合格后，乙方應將有關資料送交甲方，雙方進行工程結算。發包人接到資料后__日內未有異議，即視為同意按照該資料進行工程結算，雙方應填寫工程結算單并簽字，甲方應按照前述期限約定付清乙方工程款。

　　第九條：工程預算文件（表）屬于本合同附件，所列工程項目除經過甲乙雙方同意外，不得隨意添加、更改、刪除。

　　第十條、責任與罰則

　　1、 施工調度、安全管理等事務由乙方負責，其他人士包括甲方均不得無理干涉。甲方擅自指揮工人或親自進行任何操作，由此引起的損失和事故由甲方負全責。

　　2、 因乙方及其代理人（代表）的原因造成工期延誤的，每拖延一天，應向甲方支付 的違約金。

　　3、 因甲方及其代理人（代表）的原因造成工期延誤的，應當賠償乙方因此造成的人工費損失。

　　4、 甲方不能按照前述約定期限足額支付乙方工程款的，應當按照 支付乙方延期付款違約金。

　　5、 未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由其自行負責

　　6、 因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。

　　7、 乙方在遭遇不可抗力影響施工的，應當及時采取措施避免損失的擴大，并將有關情況通知甲方。否則，應當對造成的損失擴大部分承擔賠償責任。

　　第十一條 爭議解決方式

　　雙方如對合同的執行發生爭議，應通過友好協商解決。如協商無效的，可提交人民法院訴訟。

　　第十二條、附則

　　1、本合同一式兩份，雙方各執一份，同具法律效力。

　　2、本合同履行完成后自動終止。

　　甲方：（簽字）

　　乙方公司（蓋章）：

　　現場代表（簽字）________

　　現場代表：（簽字）________

　　證件名稱：____________

　　證件名稱：____________

　　證件號碼：____________

　　證件號碼：____________

工程合同 篇7

　　委托方（以下簡稱甲方） ：夏縣住房保障和城鄉建設管理局

　　設計方（以下簡稱乙方） ：山西花花草草園林綠化工程有限公司

　　甲方委托乙方對夏縣禹王大道改造工程 項目進行園林景觀設計。為明確甲乙雙方責利關系，根據《中華人民共和國合同法》和《建筑工程勘察設計合同條例》，并結合本項目園林景觀設計的實際情況，雙方本著平等、互利、合作的原則 ，簽訂本合同，供雙方遵照執行。

　　一、 項目名稱及地址

　　1、 項目名稱：_夏縣禹王大道改造工程綠化設計______

　　2、 項目地址：_運城市夏縣禹王大道

　　二、 設計工作內容

　　1、 甲方提供的用地___禹王大道__ 范圍內的園林景觀規劃設計。

　　2、 相關設計階段的估算、概算、預算。

　　3、 相關設計階段的圖紙。

　　三、 合同金額及支付

　　1、 合同金額： 本合同設計總金額為人民幣 12萬元 （大寫：拾貳萬元 ） 。

　　2、支付方式

　　（1）本合同簽訂后，甲方向乙方支付合同總價款的 30%做為設計定金，定金小計（3.6萬元） （大寫：叁萬陸仟元整） 。

　　（2）乙方完成設計任務，并向甲方提交圖紙時，甲方向乙方支付合同總價款 的 50%做為圖設計費，圖設計費小計6萬元（大寫：陸萬元整） 。

　　（3）整個設計圖紙完成后，甲方向乙方支付剩余價款的. 20%，小計2.4萬 元（大寫：貳萬肆仟元整） 。

　　四、 責任概況

　　（1）如實、準確、詳細、完備地提供設計所需的原始資料：

　　（2）嚴格明確設計任務要求，并對每階段完成工作予以簽字確認，中途如有變更應簽字確認：

　　（3）嚴格依照合同規定按時付款;’

　　（4）由以上原因造成乙方設計偏差、延誤，其責任由甲方負擔，并對因此給乙方造成的損失進行賠償。

　　（5）如有不可抗力或其它原因，造成設計任務變更或取消，應及時告知乙方并解決。

　　五、 其它

　　1、甲方維護乙方設計成果的所有權，不得將乙方設計方案或圖紙轉讓給第三方重復使用，也不得在未經乙方書面同意的情況下，將本項目所涉及的方案或圖紙重復利用與其它項目。

　　2、本合同甲、乙雙方簽字蓋章生效，待乙方提交全部設計成果，并由甲方結清全部設計費后用后自動失效。

　　3、本合同未經事宜，甲、乙雙方協商解決，協商不成，任何乙方均可向本合同簽約地人民 法院起訴。

　　4、本合同 壹 式 肆 份，甲、乙雙方各執 倆 份，具有同等法律效力。

　　甲 方： （蓋章） 乙 方： （蓋章）

　　法人代表：（簽字蓋章） 法人代表：（簽字蓋章）

　　委 托 人：（簽字） 委 托 人：（簽字）

　　簽定時間： 年 月 日 簽定時間： 年 月 日

【工程合同】相關文章：

工程工程合同02-24

工程工程合同模板07-26

工程工程合同【薦】04-19

【熱】工程工程合同04-20

工程合同工程合同03-02

工程工程合同范本03-25

工程工程合同15篇03-01

工程工程合同(15篇)03-01

工程工程合同 15篇03-02

工程工程合同(精選15篇)04-18