工程合同9篇【優】

　　在人們愈發重視契約的社會中，越來越多的人通過合同來調和民事關系，簽訂合同可以明確雙方當事人的權利和義務。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編幫大家整理的工程合同9篇，歡迎閱讀與收藏。

工程合同 篇1

　　甲方(發包人)：__________________

　　法定代表人：___________________

　　地址：_________________________

　　身份證號：_____________________

　　聯系電話：_____________________

　　乙方(承包人)：__________________

　　法定代表人：___________________

　　地址：_________________________

　　身份證號：_____________________

　　聯系電話：_____________________

　　工程設計師：___________________

　　身份證號：_____________________

　　聯系電話：_____________________

　　施工負責人：___________________

　　身份證號：_____________________

　　聯系電話：_____________________

　　合同簽訂地址：_________________

　　根據《中華人民共和國合同法》、《住宅室內裝飾裝修管理辦法》(建設部第110號令)及其它有關法律、法規，結合室內裝飾裝修工程的特點，三方在平等、自愿、友好協商的基礎上，就甲方裝飾裝修工程的有關事宜，達成以下協議：

　　第一條 工程概況

　　1.1 施工地點：________________ 。

　　1.2 工程裝飾裝修面積：________ 。

　　1.3 工程戶型(以房管局登記備案為準)：________________________ 。

　　1.4 施工內容及做法(見附件1：《廣東省室內裝飾裝修工程施工合同施工項目確認表》、附件2：《廣東省室內裝飾裝修工程施工合同工程內容和做法一覽表》及附件3：《廣東省室內裝飾裝修工程施工合同工程施工圖紙》)。

　　1.5 工程承包方式，經商定采取下列第____種方式：

　　(1)乙方(承包人)包工、包全部材料(見附件3：《廣東省室內裝飾裝修工程施工合同承包人提供裝飾裝修材料、設備明細表》);

　　(2)乙方(承包人)包工、包部分材料，甲方(發包人)提供其余部分材料(見附件3及附件5：《廣東省室內裝飾裝修工程施工合同發包人提供材料、設備明細表》);

　　(3)乙方(承包人)包工、甲方(發包人)提供全部材料(見附件5)。

　　1.6 工程期限：

　　開工日期_____年____月____日;

　　竣工日期 ________年 ____月 ____日。

　　1.7 工程款：本合同工程造價為人民幣________元，金額大寫：____________ (見附件6：《廣東省室內裝飾裝修工程施工合同工程報價單》)。

　　若變更施工內容或材料等，變更部份對應的工程款按實際發生另計。

　　第二條 工程質量標準

　　2.1 本工程質量執行國家標準gb 50096-1999《住宅設計規范》、gb 50327-XX《住宅裝飾裝修工程施工規范》、gb 50210-XX《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》等相關國家和行業標準。

　　2.2 裝修室內環境污染控制應嚴格執行gb 50325-XX《民用建筑工程室內環境污染控制規范》等相關國家、行業和地方標準。

　　2.3 其它約定標準(在“是”或“否”對應的“□”中打“√”或填寫其它標準)：

　　(1) gb/t 18883-XX《室內空氣質量標準》□是 □否 執行;

　　(2) _________________________________________________。

　　第三條 甲方責任

　　3.1 本合同簽定后________日內，甲方需將全部工程款項存繳于丙方指定的特約帳戶，并由甲方和丙方共同監管和發放。每次提款需由甲丙雙方出具書面認可，甲方或丙方無權單方面提取款項。

　　若甲方委托乙方購買材料，則乙方購買材料對應的款項屬本工程款的一部分，應一同繳存于以上特約帳戶。若變更施工，增加工程對應的材料和施工等費用款項應一同繳存于以上特約帳戶;但若精簡工程，除非另有約定，減少施工所對應的費用款項不得提前從該特約帳戶提出，須等工程完工后再返還甲方。

　　本工程款項特約帳戶為：

　　開戶名：________________

　　開戶行：________________

　　帳 號：____________________________

　　3.2 開工前 天，為乙方入場施工創造條件，并進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采用保護措施。若甲方自帶設計方案，在現場交底前還應向乙方提供經確認的施工圖紙或施工說明文件_______份。

　　3.3 向乙方提供施工所需水、電等設備，并說明使用注意事項，水電費用由 方承擔。負責辦理施工所涉及的各種申請、批文等手續及應當由甲方支付的相關費用。

　　3.4遵守物業管理的各項規章制度，并負責協調乙方施工人員與鄰里之間的關系。

　　3.5 甲方不得有下列行為：

　　(1)隨意改動房屋主體和承重結構。

　　(2)在外墻上開窗、門或擴大原有門窗尺寸，拆除連接陽臺門窗的墻體。

　　(3)在室內鋪貼一厘米以上石材、砌筑墻體、增加樓地面荷載。

　　(3)破壞廚房、廁所地面防水層和拆改熱、暖、燃氣管道設施。

　　(5)強令承包人違章作業施工的其它行為。

　　3.6 凡涉及3.5款所列內容的，甲方應當向房屋管理部門提出申請，由原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位對改動方案的安全使用性進行審定并出具書面證明，再由房管部門批準。

　　3.7 施工期間甲方仍需部分使用該居室的，甲方則應當負責配合乙方做好保衛及消防工作。

　　3.8 指派 為甲方駐工地代表(如有需要)，負責合同履行和對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記、簽證手續和其他事宜。甲方駐工地代表所簽署的文件應視為甲方對有關事宜的確認。

　　第四條 乙方責任

　　4.1 根據施工圖紙或施工說明，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。

　　4.2 指派 為乙方駐工地代表，負責合同履行，按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。乙方駐工地代表所簽署的文件應視為乙方對有關事宜的確認。

　　4.3 嚴格執行施工規范、質量標準、安全操作規范、防火安全規范和環境保護規定。

　　4.4積極配合甲方委托人和丙方開展正常工作。配合甲方委托的工程監理開展工作，做好各項質量檢查記錄和階段性工程驗收。配合竣工驗收，編制工程結算。安全、保質、按期完成本合同約定的工程內容。

　　4.5 嚴格執行建設行政主管部門施工現場管理規定：

　　(1)無房屋管理部門審批手續和加固圖紙，不得拆改工程內的建筑主體和承重結構，不得加大樓地面荷載，不得改動室內原有熱、暖、燃氣等管理設施。

　　(2)遵守物業管理規定的施工時間，不得擾民及污染環境;

　　(3)因進行裝飾裝修施工造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等，由承包人承擔修理和損失賠償的責任;

　　(3)負責工程成品、設備和居室留存家具陳設的保護;

　　(5)保證室內上、下水管道暢通和衛生間的清潔;

　　(6)負責將裝修垃圾裝袋，及時清運到物業指定位置，并支付物業管理所收的相關費用。

　　4.6 自備施工工具，并充分利用輔材和主材，減少材料浪費。一般材料的損耗率應不高于_______%，特殊材料損耗率的約定：

　　乙方施工所造成的材料損耗超出以上約定的部分，其費用由乙方承擔。

　　4.7 向甲方提供項目完善、清楚規范的報價文本，根據工程實際情況由專業的報價師或報價系統提供標準報價。甲乙雙方達成一致后，在施工項目不變更的情況下，工程的結算價格與預算價格誤差不超過________%，超出部分由乙方承擔。

　　4.8 甲方為少數民族的，乙方在施工過程中應當尊重其民族風俗習慣。

　　第五條 工程變更

　　5.1 合同簽定后，在施工前或施工過程中如果甲方還需增加工程項目，在增加制作之前，乙方作預算造價;如需變更，甲乙兩方須協商一致，參照同類工程價格調整相應費用，并告知丙方。

　　5.2 增加項目所需的費用，必須在增加項目施工前一次性交納至丙方指定的本工程款項特約帳戶，由甲丙雙方監督發放(參見3.1款及附件7：《廣東省室內裝飾裝修工程施工合同工程變更單》)。

　　5.3 合同簽定后，在施工前或施工過程中如果甲方需減少工程項目，三方協商一致后，調整相應費用，并約定：甲方單方面要求減少施工項目所對應的費用(以工程預算為基礎)，應劃撥 %給乙方作為補償;乙方提議或要求減少施工項目，經甲方及丙方同意后，其對應的費用按原預算的100%在工程完工后返還給甲方。

　　第六條 關于工期的約定

　　在施工期間對合同約定的工程內容如需變更，甲乙兩方須協商一致，共同簽署書面變更單，并告知丙方。同時調整相關工程費用及工期。工程變更單是竣工結算和順延工期的依據。

　　6.1 甲方要求比合同約定的.工期提前竣工時，應征得乙方同意并告知丙方。

　　6.2 因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延，責任由甲方承擔。

　　6.3 因乙方原因不能按期開工或中途無故停工，影響工期，責任由乙方承擔。

　　6.3 因丙方未按約定完成工作，影響工期，工期順延，責任由丙方承擔。

　　6.5 因設計變更或非甲、乙、丙方原因造成的停水、停電、停氣及不可抗力的因素，影響工期，工期相應順延，甲乙丙三方均不承擔該責任。

　　第七條 關于工程質量、驗收和保修約定

　　7.1在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯合驗收：

　　(1)材料驗收;

　　(2)隱蔽工程驗收(包括水、電等隱蔽工程的驗收);

　　(3)竣工驗收(包括室內環境質量驗收);

　　(3)其他約定的項目驗收。

　　7.2 工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，并告知丙方。甲方自接到通知起 日內組織工程驗收， 日內組織室內環境質量檢測驗收(根據國家標準，室內環境質量檢測驗收須于竣工七天以后進行)，并辦理驗收、移交手續。如甲方(或甲方委托人)在規定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方和丙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用(看管等費用另行約定)。

　　當甲方接受丙方組織工程監理及環境檢測單位時，丙方有義務督促相關工程監理及環境檢測單位進行工程驗收，并協助驗收;因工程監理及環境檢測單位原因造成驗收延遲時，由工程監理及環境檢測單位擔負延遲責任。

　　甲方提前入住，視為驗收合格，甲方應自行承擔工程有關的質量問題，但乙方仍應承擔合同的保修責任(詳見附件8：《廣東省室內裝飾裝修工程施工合同工程質量驗收單》)。

　　7.3 甲方委托的工程監理代表與乙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。如復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此影響工期，責任由甲方承擔;若復驗不合格，其復驗及返工費由乙方承擔，責任由乙方承擔，但工期也予以順延。

　　7.4由于甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，其返工費用及材料費用由甲方承擔，工期順延。

　　7.5 由于乙方原因造成質量事故，其返工費用及材料費用由乙方承擔，工期不順延。

　　7.6 本工程自驗收合格后三方簽之日起，在正常使用條件下室內裝飾裝修工程保修期限為____年，有防水要求的廚房、衛生間防滲漏工程保修期限為 年，電路工程的保修期限為____年。同時由甲乙兩方簽訂《廣東省室內裝飾裝修工程施工合同工程保修協議》(詳見附件9：《廣東省室內裝飾裝修工程施工合同工程保修協議》)。

　　第八條 關于工程款結算與支付的約定

　　8.1 款項往來均應出具收據，施工結束乙方應開具統一發票交于甲方。

　　8.2 本合同生效后，丙方根據甲方書面認可分____次，按下表約定支付工程款，尾款在保修期滿后，并無發生任何工程質量問題時一次結清。

　　批次撥款時間付款比例備注

　　第一次開工前____天____%如提前完工，甲方丙方應相應提前劃撥相應工程款項。保修期滿，付清尾款。

　　第二次工期過____%，工程進度過________%.

　　8.3 在乙方按合同約定向甲丙兩方提出工程確認(階段驗收)及撥款要求后，甲方和丙方應在三個工作日內組織前期工程確認或階段驗收，并在確認或階段驗收達標后三個工作日內出具同意撥款的書面證明材料;甲方或丙方對前期工程提出異議時，應在異議解決后三個工作日內出具同意撥款的書面證明材料。

　　8.4除尾款外的工程款結清后，辦理移交手續(詳見附件10：《廣東省室內裝飾裝修工程施工合同工程結算單》)。

　　8.5 本合同工程款在存放于特約帳戶時所產生的利息歸 方所有;每批次工程款劃撥手續費用由____方支付。

　　第九條 關于材料供應的約定

　　9.1 本工程使用的建筑裝飾材料，應為符合工程設計要求和《室內裝飾裝修材料有害物質限量標準》系列國家標準的合格產品，并具有法律效力的合格證書或檢驗報告。

　　9.2 甲方負責采購供應的材料、設備應按時供應到現場，并與乙方辦理好交接手續。凡約定由乙方提貨的，甲方應將提貨手續移交給乙方，由甲方承擔運輸費用。乙方發現由甲方供應的材料、設備發生了質量問題或規格差異，應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，對工程造成損失，責任由甲方承擔。甲方供應的材料，經組織檢測驗收后交乙方保管。由于乙方保管不當造成損失，由乙方負責賠償。

　　9.3 甲方采購供應的裝飾材料、設備均應用于本合同規定室內裝修，非經甲方同意，乙方不得挪作它用。如乙方違反此規定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

　　9.4 乙方負責采購的材料、設備，經組織驗收后，由甲方確認備案，不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。若已使用，對工程造成的一切損失由乙方負責。

　　第十條 有關安全施工和防火的約定

　　10.1 甲方提供的施工圖紙或施工要求說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。

　　10.2 乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其他相關的法規、規范。

　　10.3 由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。

　　第十一條 違約責任及獎勵約定

　　11.1 一方當事人未按約定履行合同義務給他方造成損失的，應當承擔賠償責任;因違反有關法律法規受到處罰的，最終責任由責任方承擔。

　　11.2 一方當事人無法繼續履行合同的，應及時通知其他兩方，并由責任方承擔因合同解除而造成的損失。

　　11.3 甲方無正當理由未按合同約定期限同意劃撥每批次工程款，每延誤一日，應向乙方支付遲延部分工程款千分之____的違約金。

　　11.34由于乙方責任延誤工期的，每延誤一日，應向甲方支付本合同工程造價金額千分之____的違約金。

　　11.5 丙方無正當理由未按合同約定期限同意劃撥每批次工程款，每延誤一日，應向乙方支付遲延部分工程款千分之____的違約金;丙方無正當理由未按約定同意甲方提取工程結余款，每延誤一日，應向甲方支付結余款千分之____的違約金。

　　11.6 開工后，甲方提出提前完工的要求，乙方遵照甲方需求，在保證施工質量的前提下，每提前一天，甲方應獎勵乙方人民幣____元。

　　第十二條 爭議或糾紛處理

　　12.1 甲乙兩方因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，經甲乙雙方同意，可由丙方進行調解，或提請其他個人或組織調解。

　　12.2 本合同在執行中發生的任何爭議，調解不成時，選擇以下第____種解決方式：

　　(1)提請__________仲裁委員會仲裁;

　　(2)依法向人民法院提起訴訟。

　　第十三條 其它約定

　　13.1 乙方不具備營業資格或相應資質的，甲方有權終止本合同，乙方應當立即返還甲方已支付的費用，并賠償甲方損失。

　　13.2 施工期間，若甲方或丙方發現乙方違規施工或有其他違反合同的行為時，有權要求乙方暫時停工，與乙方交涉，要求返工或作相應補救措施，情節嚴重時，甲方有權終止合同。施工期間，甲方無正當理由阻止工程施工，或拒絕按約定支付工程款項，經乙方交涉無果時，乙方有權中止合同。

　　13.3 施工期間，甲方將門鑰匙壹把交給乙方保管;工程竣工驗收后，乙方應將門鑰匙交還給甲方。

　　13.4 工程竣工經丙方驗收合格交付甲方使用后，甲方在保修期后使用過程中再發生任何質量的問題，乙方不再承擔質量責任;但乙方可優先為甲方提供有償維修服務。

　　13.5 其它補充約定：

　　(1)________________________________________________ 。

　　(2)________________________________________________ 。

　　第十四條 附則

　　14.1 本合同經甲、乙、丙三方簽(蓋章)后生效。除保修條款之外的其它條款，在工程驗收、交接完畢，甲方支付相應款項后自動終止;保修期滿，甲方支付保修對應尾款后有關保修條款終止。合同文本一式三份，甲、乙、丙三方各執一份。

　　14.2 本合同簽定后工程不得轉包。

　　14.3 本合同附件為本合同的有效組成部分，經三方簽(蓋章)后生效，具同等法律效力。

　　甲方(簽章)：____________________ 法定代表人：____________________

　　乙方(簽章)：____________________ 法定代表人：____________________

　　________年____月____日

工程合同 篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　現有東莞市中堂鎮，下蘆村，中南區十巷1號房，由甲方承包給乙方拆除，為保證此房屋的拆除工作順利完成，和甲、乙雙方的'利益不受損失，經甲、乙雙方協商、特定以下條款：

　　一、拆除范圍：東莞市、中堂鎮、下蘆村中南區十巷1號房的土建部份和基礎，拆下的水泥塊與磚渣需運走一部份。

　　二、材料所歸：本工程的鋼筋和廢鐵歸乙方所有，磚塊由甲方向乙方購買，價格為每塊兩角錢。

　　三、拆除費用：甲方補給乙方拆除人工壹仟陸佰圓整（1600元）。

　　四、安全責任：所有安全責任由乙方承擔。

　　五、付款方式：工地完工后，甲方當場把補助的人工費和紅磚錢一次性付清。

　　六、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，共同遵守，經甲、乙雙方簽字后合同生效。

　　甲方簽名： 乙方簽名：

　　年 月 日

工程合同 篇3

　　甲方：乙方：

　　為了甲、乙雙方更好履行合同條款，在遵守國家有關政策法令及現行施工與驗收規范前提下，雙方充分協商，達成如下協議，雙方共同遵守：

　　一、工程名稱：********綜合樓

　　二、工程地點：

　　三、承包范圍及詳細部位：

　　本工程所有施工內容：

　　1、土建（墊層、條基、地溝、砌磚、粉刷、預制構件及安裝、砼攪拌及澆灌保養、回填、散水、踏步、屋面樓渣、找平、保溫塊鋪設）；

　　2、鋼筋（調直、制作、綁扎、安裝、保護層控制）；

　　3、木工（支模、拆模、打磨）；

　　4、水電（上下水安裝、線路鋪設預埋及電器安裝）；

　　5、裝飾（內外墻粉刷、外墻涂料、地磚及衛生瓷磚的鋪設）

　　四、承包方式和結算方式：

　　承包方式：本工程在承包范圍內以包工不包料、包材料損耗、包臨設、包工期、包質量、包安全、包文明施工、包材料及機具場內60m運輸、包砂石的篩選及攪拌、包工程驗收質量達到合格標準、包施工中乙方工人安全保護用品、工傷保險和勞保福利在內、包物價上漲的形式由乙方承包。

　　結算方式：本工程按施工圖紙、設計變更及施工現場實際有效簽證計算工程量套用承包單價進行結算。乙方超出設計圖紙范圍（設計變更、工程更改、隱蔽驗收除外）和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予計量。

　　五、承包單價：

　　單價：255元/平方米

　　單價說明：1、包基礎施工前的施工準備、配合工作，如施工放線等工作；

　　2、包場地清理等工作；

　　3、包機械安裝、調試、保養、操作等相關工作；

　　3、包施工腳手架、扣件、架板、電纜線、模板、振動板、振動棒、斗斗車等工程施工中的一切工具在內；

　　4、面積按建筑面積計算；

　　5、乙方在施工的水電費不包含在內。

　　六、付款方式

　　1、甲方和監理公司對工程質量檢查驗收合格后，按進度付款。基礎完工付至10%；主體完工付至50%；裝飾工程完工后付至80%；工程全部完工后支付至95%，經甲方有關部門驗收合格并辦理結算手續后30天內付清結算款。

　　2、支付方式：甲方付款時采用現金。

　　七、工期條款

　　1、總工期歷時天，開工時間年6月1日，竣工時間年月30日。

　　建設工程清包合同范本(2)

　　2、如遇下述情況：（a）甲方、建設單位重大設計變更影響；（b）不可抗力嚴重影響施工；則按實際時間順延工期。逾期，每超過一天按日計算沖扣乙方工資額500元。

　　八、質量條款

　　1、乙方承包施工的工程質量以甲、乙雙方確認的施工圖紙及說明，施工方案，設計變更，技術交底，現行施工與驗收規范，作為檢查、抽檢或驗收的依據和標準。

　　2、乙方必須服從甲方管理人員指揮，嚴格做好工人技術交底，嚴格按照以上約定的標準進行施工；因乙方原因施工出現質量問題，乙方必須無條件、無償采取相關補救措施，直至消除質量隱患，并賠償因此給甲方造成的損失，工期不順延，甲方有權視乙方對施工質量的補救情況決定是否解除合同；甲方也可以不要求乙方采取補救措施，直接解除合同，由乙方承擔補救費用，賠償因此給甲方造成的其它損失

　　3、澆筑砼墊層時，乙方必須先派人現場設置標高控制點，砼墊層平整度必須控制在+2CM之內，否則由乙方承擔所有材料損失。

　　4、分項工程施工完畢之后，乙方必須先進行自檢，合格方能由甲方向監理驗收。監理第一次驗收不合格，對乙處以500元違約金，可考慮要求乙方限期整改完畢重報甲方驗收；若乙方未能在限期內整改完畢或雖整改完畢但經監理第二次驗收仍不合格的，甲方有權通知乙方解除本合同，對乙方按已完工合格工程的60%結算，并限期辦理有關退場手續。

　　6、工程質量要求達到“合格”標準，若工程質量未達到標準，則由乙方承擔所有材料損失及相關違約責任。

　　九、甲、乙雙方職責：

　　（一）甲方職責：

　　1、乙方進場時，甲方就公司制度、工地管理制度及具體管理人員名單向乙方交底。

　　2、提供施工圖兩份。

　　3、甲方指派代表，對工程質量、進度進行檢查驗收、辦理變更登記、竣工結算手續等。

　　（二）乙方職責：

　　1、乙方進場前必須與工人簽訂用工協議書，內容包括工程質量、施工安全、管理職責和工資發放等手續。

　　2、乙方不得雇傭18歲以下及不宜從事建安工程施工的作業人員，否則發生一切責任，由乙方自行承擔。

　　3、乙方自帶必備的施工工具和用具，工人安全防護用品等；費用包括在承包單價內。

　　4、乙方不得將承包范圍內的工程轉包給他人，否則，甲方有權解除合同，乙方向甲方支付合同總價5%的違約金，給甲方造成損失的，承擔賠償責任。

　　5、乙方施工中每天做到工完料清，工程竣工后的'場地清理（包括臨時生產和生活設施）。

　　十、安全條款

　　建設工程清包合同范本(3)

　　1、人員進場必須做好安全教育工作，及時做好書面安全交底及安全措施工作，嚴格按照現行有關安全操作規程施工，執行公司和工地有關安全生產制度（處罰標準），用電機具要專人管理專人操作，若違反規定造成工傷事故由乙方負責。

　　2、施工現場乙方必須有專人負責安全管理和監控工作，及時做好安全自檢與整改工作。

　　3、因乙方自身管理不善造成的安全事故，均由乙方承擔全部責任，甲方一概不負責。

　　4、對于乙方雇用的工人的傷害或賠償，應由乙方自行負責。對于這類傷害或賠償，乙方應保證并持續保證甲方不負任何責任。

　　5、乙方自行負責工人的勞保用品、勞保福利及施工過程中工傷事故處理的一切費用。

　　6、由于乙方施工管理不善，造成任何第三方的損害，由乙方承擔一切責任。

　　十一、解決合同糾紛的方式：

　　因本合同發生爭議，由雙方協商解決，協商不成時，可向合同簽訂地人民法院起訴。

　　十二、其他；

　　a）本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效，保修期滿結清余款后自行終止；b）本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，每份均具同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　電話：電話：

　　簽訂日期：年月日

工程合同 篇4

　　發包方： （以下簡稱甲方）

　　承包方： （以下簡稱乙方）

　　甲方將 拆遷項目中所涉及的部分建筑物委托乙方進行拆除施工和渣土清運。為明確雙方的權利和義務，經共同協商，一致同意簽訂本協議。

　　一、施工內容及工程量：

　　1、施工內容：建筑物拆除，渣土清運。

　　2、工程數量： 拆除標準：拆除范圍內建筑物房屋拆除、渣土清運至室內地平。

　　3、注意：施工中拆下的各類廢舊材料歸甲方所有，均由甲方自行處理。

　　二、工程價款及結算方式：

　　1、工程價款：

　　（1）雙方商定：笨工程單價為 元/㎡。

　　（2）項目總金額： （ 元）

　　2、結算方式：

　　（1）自簽訂合同開工日，甲方只付工程款的30%（ 元）；

　　（2）乙方完成全部拆除清運工作后2個工作日內，甲方一次性支付工程尾款。

　　三、施工日期：

　　1、本合同工程定于20xx年5月21日開工，于20xx年6月15日竣工。

　　2、因不可抗力或天氣影響的因素不能按時開工或竣工時，甲乙雙方可以重新約定開工或竣工日期。

　　四、雙方責任及權利：

　　甲方：

　　1、乙方進場后，甲方向乙方進行施工交底，交代清楚施工現場周圍地下障礙物與在施工中需注意的事項并提供有關技術資料。

　　2、負責協調切斷通往北拆除區域內的水源、電源、熱源、燃氣、通信等線路。

　　3、負責通知乙方領取拆房單

　　4、盡量保證向乙方所交房屋的完整性，維護乙方的合法利益。

　　5、配合乙方對施工人員進行安全教育。

　　6、甲方指定 為工程項目負責人，負責協調施工中有關事宜并監督乙方的施工全過程。

　　乙方：

　　1、負責編織施工方案，制定安全、環保措施。

　　2、積極配合甲方的.工作。

　　3、認真貫徹執行國家及北京市有關部門對建筑施工提出的各項要求和規定，做到文明施工、安全、按期完成施工任務。

　　4、必須嚴格按照相關法規條文施工作業，注意環保要求：灑水降塵，控制噪聲，避免不安全因素發生。

　　5、負責機械及人員的安全，加強對施工人員的安全教育及防范措施，確保施工中萬無一失；對因管理不善所發生的任何安全責任事故，責任由乙方承擔。

　　6、服從甲方現場管理人員的指揮，尊重甲方的管理制度。

　　7、乙方指定 為工程項目負責人，全權負責工程拆除事宜并及時向甲方通報工程拆除有關情況。

　　五、違約責任：

　　1、違反本合同規定，甲、乙雙方各自承擔其責任。造成的損失由責任方全部承擔（含經濟損失）。

　　2、合同執行中發生糾紛，雙方應做好協商解決，協商解決不成的可向人民法院起訴。

　　六、其他：

　　1、本合同簽字生效后，甲、乙雙方如有未盡事宜或對合同條款修改，需經雙方協商同意并簽訂補充協議。

　　2、補充協議及附件與本合同正文有同等的法律效力，雙方須共同遵守。

　　3、本合同自甲乙雙方的法定代表人或授權委托代理人簽字并加蓋各自公章之日起生效。

　　4、本合同一式四份，甲乙雙方各執二份，具有同等法律效力。

　　甲方：

　　乙方：

　　代表人：

　　代表人：

　　合同簽訂時間： 年 月 日

工程合同 篇5

　　發包方(簡稱甲方)：

　　承包方(簡稱乙方)：

　　甲乙雙方根據我國現行有關法律法規和本工程實際情況，于 20xx年 7月雙方本著互相合作精神，為能按時、保質、按量完成承包任務，完善雙方承包關系，并具體明確雙方責任和業務，經雙方討論協商，同意簽訂如下合同條款，如有任何合同內發生事項，雙方均同意按本合同條款執行。互不爭議，如發生合同條款未列明之事項，雙方協商解決，希雙方共同遵守執行。

　　第一條、工程名稱：大嶺山交通警察監控指揮中心。

　　第二條、工程地點：大嶺山鎮石大路旁.

　　第三條、承包范圍：大嶺山交通警察監控指揮中心工程中門窗及玻璃幕墻分項工程：即所有門窗及玻璃幕墻制作安裝;按甲方施工現狀完成設計圖紙內一切項目，并包含以下內容：

　　1、 所承包項目按設計圖紙、設計變更通知，甲方指定要求和國家現行施工規 范施工程序和操作全部過程;

　　2、 混凝土梁柱板和墻體內需增加預埋鋼板植筋、固定;

　　3、圖紙要求樓層或墻體有防火隔離部位制作安裝;

　　4、門窗、玻璃幕墻與外墻飾面磚和石材接縫處防水處理:

　　5、施工中所使用材料場內垂直、水平、運輸、裝卸，按甲方要求堆放整齊.

　　6、建筑垃圾清理和材料堆放到甲方指定位置等掃尾工作。

　　7、凡因乙方施工原因而造成其他班組額外工程量，均由乙方承擔。

　　1、 包工包料 包工期、包質量、包安全、包文明施工、包驗收;

　　第五條、 承包單價：

　　一、本承包單價按外框制作實際面積計算：

　　1、50系列平開窗配5厘鋼化玻璃每平方米單價為：人民幣(大寫)￥00元㎡);

　　2、;50系列平開窗配5厘非鋼化玻璃每平方米單價為：人民幣(大寫)寫：￥00元㎡);

　　3、120系列隱框幕墻配6+0.38或0.76+6夾膠與防火玻璃每平方米單價為：人民幣(大寫)：(小寫：￥00元㎡);(即C4、C6、MQ1、MQ4、MQ5、MQ6、MQ7、MQ8、MQ9)

　　4、120系列隱框幕墻配6+9A+6鋼化中空玻璃每平方米單價為：人民幣(大寫)： (小寫：￥00元㎡);(即MQ2)

　　5、19厘鋼化吊掛玻璃幕墻每平方米單價為：人民幣(大寫)00元㎡);(即MQ3)

　　6、鋁合金三軌推拉門配10厘鋼化玻璃每平方米單價為：人民幣(大寫)寫：￥00元㎡);

　　7、鋁合金百葉窗每平方米單價為：人民幣(大寫)(小寫：￥00元㎡);

　　8、防火窗每平方米單價為：人民幣(大寫)：(小寫：￥00元㎡)

　　9、入口處自動感應門(包梁柱制作、安裝、裝飾)總價為：人民幣(大寫)寫：￥00元)承包單價已包括乙方人員和機具進場，完工后清理退場，各種工具和材料價格變動，確保質量、進度、安全措施費和施工人員勞保福利等費用。

　　1、此單價為達到國家和行業標準驗收合格承包價。

　　2、如果未達到驗收等級，只按合同單價80%進行結算，并負責整改合格。

　　3、單項工程未完成驗收批(包括半成品)不計算任何費用;

　　4、在施工過程中如果乙方在質量、安全、進度方面達不到甲方要求，甲方可勒令乙方停工，清理退場。乙方不得有任何異議;

　　5、如果乙方施工進度不能按合同和甲方規定時間內完成可施工面無人施工(包括乙方承包范圍掃尾工作及因乙方原因增加額外工程)甲方可轉包給其它隊伍進行施工，如轉包價高于乙方原合同價，其超進部份由乙方承擔，也可由甲方安排其它人員插入施工，按每天每人貳佰元計算。

　　第七條、付款方式：

　　一、按完成形相進度付款：

　　1、完成全部門窗幕墻骨架安裝支付總工程款百分之四十(40%)。

　　2、完成全部門窗幕墻玻璃(包門窗幕墻扇)安裝，經自檢合格后支付總工程款百分之三十(30%)。

　　3、竣工驗收合格后30天內支付總工程款百分之二十五(25%)。

　　4、留總工程款百分之五(5%)，作為保修款，保修期限為一年

　　第八條、工期要求：

　　1、 從年月日。共55天;(并以現場施工進度計劃為準)

　　2、 從甲方通知乙方進場之日起，必須滿足每天10人以上施工作業人員，并根據甲方要求隨時增減。

　　第九條、工程質量：

　　1、 按國家現行驗收規范達到合格標準;

　　2、 乙方所承包施工分項工程，除必須按圖紙施工外，必須符合施工規范標準要求 ，以及會審變更、修改通知要求等。進行大面積施工前，先以樣板引路、超前示范，經驗收合格后方能全面施工，并以樣板標準作為驗收所施工工程標準，不合格者，乙方自動退場，甲方不負任何費用;

　　3、 如經檢驗不符合質量要求需返工項目，乙方必須立即行返工處理，返工所造成全部費用由乙方承擔(包括人工費、材料費及由于自身質量問題及延誤其他班組進入下道工序施工。致使工期延誤造成間接損失等費用);

　　第十條、材料要求：

　　1、 乙方自行采購所用施工材料，必須符合設計圖紙及變更通知和甲方要求.

　　2、 所有材料必須先提供完整資料和樣品，經甲方和有關單位確用后方可批量采購進場，否則一切責任由乙方自負.

　　3、 乙方采購所有材料在使用前,由乙方負責檢驗或送有關部門試驗(包門窗三性試驗)并負責其費用,幕墻三性試驗由乙方負責提供成品,其檢測費用由甲方負責(憑發票).

　　4、 如使用不合格材料而引起一切后果由乙方自負

　　第十一條、安全防護和文明施工：

　　1、 乙方對安全施工全面負責，如發生任何安全事故，由乙方承擔責任和費用，工期不順延。

　　2、 建立健全安全防護和文明施工制度，完善安全防護和文明施工條件，嚴格按照安全防護和文明施工規定組織施工，采取必要安全防護措施，消除事故隱患，自覺接受和配合依法實施監督檢查。

　　3、 乙方對合同工程安全施工負責，并及時如實報告生產事故。

　　第十二條、甲方責任：

　　1、 負責向乙方提供完整施工圖紙，會審記錄及時發送施工過程中設計圖紙變更通知;

　　2、 負責向乙方進行技術、安全、質量交底;

　　3、 負責編制施工進度計劃，各工種協調指揮;

　　4、 材料場、加工場由甲方妥善安排;

　　5、 甲方派專職施工員負責乙方施工工程質量、進度、工程驗收以及文明施工監督管理工作;

　　第十三條、乙方責任：

　　1、無條年服從甲方管理人員對各違章、違紀等事務處理及處罰決定。

　　2、乙方進場后，班組長應及時收集所有進場人員身份證復印件及照片,辦理花名冊登記，后勤按人數安排宿舍和床位，然后班組長召集所有人員到工地培訓室進行技術交底和安全教育，通過技術交底和教育人員，方可進場施工。

　　3、乙方每月應發放工資，必須報送一份工資表給甲方，工資表必須跟花名冊一致，否則引發勞資糾紛由乙方自負。

　　4、乙方必須配備現場施工管理人員配合甲方工作;

　　5、乙方所有人員必須聽從甲方施工人員對施工過程中技術指導和要求。在具備加班條件情況下，甲方要求加班，乙方不得以任何借口不加班。不服從安排和指揮甲方有權進行經濟處罰和終止合同，或按合同第六條第4、5款執行;

　　6、在施工過程中未經甲方同意乙方不得將本工程轉包或要求調整承包單價，否則甲方可單方終止合同，由此造成一切后果均由乙方負責;

　　7、 乙方所有人員應提供身份證復印件、相片和當地派出所要求有關證件，如不具備有關證件而造成違章罰款由乙方負責;

　　8、 乙方每施工完一道工序或一分部工程，均要甲方和有關施工管理人員驗收同意達到合格標準，方可進行下一道工序，否則由有過錯一方負責。 第十四條、獎罰規定：

　　1、 按合同工期工程延期完工每逾期1天，由乙方付給甲方每項(甲方進元/天違約金;

　　2、 乙方在施工過程中要做到工完場盡及時清理，如有建筑垃圾堆積。給予罰款，若耽誤下一工序施工得加重罰款。罰款金額以主管施工或質量人員開具罰款單為準，乙方無條件接受處罰;

　　3、 乙方能準時按合同質量提早完成，甲方給予適當獎勵;

　　4、 乙方在施工過程中，提出合理化建議節約成本，甲方適當給予獎勵;

　　5、 乙方保證在施工場地內不發生治安犯罪案件，若發生交由公安處理，一切后果由乙方負責。

　　第十五條、工地管理規定：

　　1、 乙方借用甲方機具材料需征求甲方同意并妥善保管，因乙方管理使用不當而損失機具材料，按該物質三倍價值賠償;

　　2、 發現乙方有損害甲方聲譽、利益、作風不當人，不聽從甲方教育勸告，甲方有權力開除其人，嚴重送有關部門處理并給予罰款(最少不低于伍佰元);

　　3、 不準打架、滋事，否則無論理由是否，每一次雙方均罰款伍仟元，兩次以后加倍處罰，由班組負責，情節嚴重者移送公安機關處理;

　　4、 未經甲方批準自行團體性停工，甲方扣乙方停工人數每人每天壹佰元整。連續三天停工，甲方有權終止合同，工資結算按本合同每六條第4、5款執行;

　　5、 乙方人員在施工期間必須遵守工地有關守則(包括簽合同后工地所有守則)防火安全制度、文明施工規定，違者視其情節輕重罰款(最少不低于貳佰元整)，由此造成損失均由乙方負責;

　　6、 因違反操作規程，造成自身與他人傷害，一切責任由當事人承擔。

　　7、 施工場地和宿舍范圍一律不準孕婦、兒童內進和居住，違者罰款每人 元/天，在該班組內扣除;

　　8、 宿舍區內嚴禁黃、賭、毒出現，一經發現罰款元/人，并送公安部門處理。

　　第十六條、進退場規定：

　　1、 按甲方指定日期、人數進場，超出時間，視乙方棄權，所簽合同無，甲方可自行另簽合同;

　　2、 完工后，乙方按甲方指定日期退場;

　　3、 工人退場必須請示甲方有關人員檢查行李，如無可疑物品方許離開工地，否則后果自負;

　　4、本全同經雙方簽字后生效，至工程驗收結算款付清后自行失效。 本合同一式二份，甲、乙方各持一份，具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同 篇6

　　摘要：以工程管理專業本科生作為調研對象，采用團隊教學方法（Team-BasedLearning），對高校工程合同管理課程教學模式進行改革試驗。研究結果顯示，從學生對工程合同管理課程的滿意度考察，團隊教學法明顯優于傳統工程合同管理課程教學模式，有效地激發了學生對案例辨析的積極性，同時有利于學生學習能力的全面提升，更深層次探索團隊教學法在工程合同管理教學中的教學效果。

　　關鍵詞：案例教學；工程合同管理；TBL教學法

　　1前言

　　團隊已經成為組織中不可或缺的重要組成部分。團體可以憑借集體的知識、技能等各種優勢完成個體不能解決的大型復雜問題。團隊學習與情境認知理論、發展理論和建構主義理論傳統一致，他們共同的理論背景是強調以學生為中心，學習過程中注重師生的互動和真實的情境，這些對大學生而言至關重要。工程合同管理課程是工程管理專業中一門重要的專業課程。通過這門課程的學習，學生需要掌握工程項目管理模型、工程合同類型、工程合同索賠，以及了解FIDIC國在準備階段，學生首先自行閱讀教師提供的工程合同案例，使得學生在上課前對合同案例有一個初步的認識，幫助學生掌握合同的目標，以便進入下一階段。第二階段是案例研究階段，學習小組首先對自己小組的合同案例進行分析評價，然后需要各個學習小組之間對案例進行反饋交流。同時，教師應將小組討論中選出的典型案例進行分析，引導學生積極發現合同案例分析中出現的問題，并進行有效改進。第三階段是合同概念的應用階段，這個階段需要教師對案例分析進行總結性的評價，此時教師充當指導、引導、管理的角色，重點強調本案例中使用了合同中的哪些條款，調動學生多種能力的培養，凸顯教學過程中的綜合性。

　　2TBL教學模式的實施

　　建立學習小組在TBL教學模式的實施過程中，本文選取寧夏大學20xx級工程管理專業的學生作為研究對象。在全班中組成以合作小組為基本形式單位，將全班44個學生分為8個小組，成員由學生自愿組成，每組5～6人。小組成員之間必須對合同案例進行充分的交流，增強學生的團隊合作精神，為以后培養學生創新能力和綜合素質提供基礎。布置合同案例任務在開展案例討論前2周將收集的工程合同案例下達給各個小組成員。需要學生在課前做好預習及準備工作，在教學實施過程中需要進行大量的討論，用來強化對工程重要合同條款的記憶及使用。案例分析學生根據所要求達到的綜合性任務目標，通過小組團隊分工合作查閱相關文獻及合同規范來了解相關合同案例的背景，掌握與案例相關的國內外研究動態以及與合同相關的理論知識。在案例分析過程中，教師鼓勵學生獨立分析工程案例，培養學生的創新精神和創新能力。在實施過程中，教師及時指導學生進行階段性總結，強化合同案例的難點和重點，更深入地引導學生對合同案例進行進一步思考。

　　3學生滿意度調查

　　課程結束后，本文參考李榮梅等設計的問卷，對學生進行教學效果調查（見表1）。調研結果表明，大部分學生認為使用TBL的方式進行工程合同管理教學，對他們的影響很大（最低比例為43.08%）。這就說明通過以團隊為基礎的'工程項目合同管理學習，學生對基礎知識掌握得更為全面、牢固，能靈活地運用學到的合同知識，文件查閱檢索制定得當，資料收集詳盡完善，得出的結論對以后的工作和學習有很大的促進作用。

　　4結束語

　　工程管理專業的教學目標是培養能夠從事全過程工程管理的專門人才。案例教學方法有助于學生理解工程合同中的重要內容，以便他們以后在實際工作環境下更好地準備類似的合同文件。此外，案例教學給予學生使用學到的知識和技能解決實際問題的方法，學生在課堂外更愿意花費較長的時間鞏固課堂內容，在教學過程中把學習的主動權交給了學生，幫助學生理論聯系實際。通過TBL教學模式在工程合同管理課程教學中的實踐，發現該教學模式充分體現了“以學生個體的發展為主”以及“以學生為中心”的教育理念，主要以學生作為主體，讓他們以發散性思維的角度以及團體的力量完成工程建設項目合同案例分析的教學目標和任務，培養了學生分析工程合同中存在的問題、解決問題的能力，有利于發揮學生的主動性和創造性，體現出較強的實踐價值，為工程管理專業的學生提供了理論聯系實踐的空間，最終受到他們的歡迎和認可。

　　參考文獻:

　　[1]張守波.案例教學法在法學實踐教學中的應用[J].教育探索,20xx(2):51-52.

　　[2]裘瑩瑩.“國際商務合同”課程教學中案例教學法的應用[J].黑龍江高教研究,20xx(2):163-165.

　　[3]謝斌.國際工程合同管理:課程建設探討[J].中國電力教育,20xx(21):74-78.

　　[4]李榮梅,吳敏范.TBL教學法在生理教學中的應用[J].中國高等醫學教育,20xx(2):102-103.

工程合同 篇7

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方在 建房屋一棟，建筑層數兩層，一層約 平方米，二層約 平方米，由乙方承包施工。雙方本著平等、互利、誠信原則，確保工程安全、優質、高效、低耗，經雙方協商同意簽訂本倆，以期共同遵守：

　　一、承包方式

　　采用包工不包料方式承包。

　　甲方提供建房所需的材料，包括：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等等一切建筑材料。

　　乙方提供勞務、施工技術、施工工具、及生產生活的一切用具等。

　　二、承建項目

　　乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑，包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層;裝飾室內粗粉刷、前沿外墻貼瓷磚、后沿外墻面粉水泥砂漿、衛生間地面及墻面貼瓷磚、安裝瓷盆、下水管道、落水管;頂層層面加漿磨光，同時作好防滲透水處理。

　　三、承包價格

　　每平方米人民幣大寫： 元()，建筑面積按每層樓外墻計算。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體。

　　四、付款方式

　　合同簽訂完畢，工具進場，人員到位，預付30% ，完成第一層磚砌并搗制好樓面付到50%，完成第二層以及屋頂付到75%付款八仟元，工程全部完工，交驗完畢付到90%， 預留10%為質量保證金，完工一年內無質量問題，清尾款。

　　五、雙方責任

　　甲方負責水電到位供給及原材料及時進場，每日午餐。

　　乙方必須保證工程質量和進度，按設計圖紙和甲方要求施工，節約材料，并保管好材料，不得丟失。

　　六、質量要求

　　乙方應當按照國家規定的房屋質量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責或由甲方在乙方工程款中扣除。

　　七、注意安全

　　勞保措施，施工防護措施到位，安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現工傷，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。文明施工，講究職業道德，講究清潔衛生。

　　八、工期要求

　　主體工程工期為75(日歷天)，從簽訂合同之次日起計算，乙方必須在 年 月 日前完成主體工程，遇天氣原因順延，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。遇乙方所需材料，應提前向甲方提出計劃，以便及時籌備。

　　九、后期維修

　　因乙方質量問題所產生的維修費用由乙方承擔，并承擔由此發生的相關賠償以及責任

　　十、其它

　　其它未盡事宜，雙方協商解決，按國家以及本地標準從嚴執行。

　　本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，從簽字之日起生效。

　　甲方簽字(章)：

　　乙方簽字(章)：

　　延伸閱讀：學界關于農村建房施工合同糾紛案由定性的問題主要由以下兩種觀點。

　　1、應認定為建設工程合同糾紛。

　　2、應認定為承攬合同。

　　根據《合同法》第二百五十一條 的規定，承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付報酬的合同。《合同法》第二百六十九條規定，建設工程合同是承包人進行工程建設，發包人支付價款的合同。

　　《合同法》第十六章對建設工程合同作了特殊規定，第二百八十七條明確該章沒有規定的，適用承攬合同的.有關規定。本人認為，立法者將建設工程合同從承攬合同中獨立出來，就是考慮到建設工程領域的專業性和安全性的特殊要求，為確保建設工程質量和建設工程安全，才通過制定專門的法律法規予以完善規范，維護建筑市場秩序。因此，將農村建房施工合同認定為建設工程合同符合立法本意。

　　此外，根據20xx年2月18日最高人民法院審判委員會通過的《最高人民法院關于修改〈民事案件案由規定〉的決定》（法〔20xx〕41號)第一次修正），“農村建房施工合同糾紛”隸屬于第四部分合同、無因管理、不當得利糾紛中的“建設工程合同糾紛”，與建設工程勘察合同糾紛、建設工程設計合同糾紛、建設工程施工合同糾紛、建設工程監理合同糾紛、建設工程分包合同糾紛、建設工程價款優先受償權糾紛、裝飾裝修合同糾紛等是并列的。因此，將農村建房施工合同認定為建設工程合同符合《民事案件案由規定》。

　　最后，從規范農村建筑市場秩序來看，司法機關將農村建房合同認定為建設工程合同，更有利于促進相關的行政管理部門制定實施農村建筑市場的配套政策，進一步推動農村建筑市場的規范運行。

工程合同 篇8

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　甲、乙雙方經友好協商，就以房抵工程款一事達成協議如下：

　　一、雙方確認，甲方欠乙方修建_________花園工程款人民幣_________元以_________花園_________套房屋抵償。具體房號、面積、金額見附件三。

　　二、保證條款：

　　1．甲方保證上述抵工程款的商品房未因其它事由被查封、抵押或出售；

　　2．甲方保證在本協議簽訂后不得因甲方原因導致抵工程款的商品房被查封、抵押，致使乙方權利無法實現；

　　3．甲方保證抵工程款的房屋無產權上的爭議，現階段已能辦理房地產權證；

　　4．甲方保證在未征得乙方書面通知情況下，不得出售抵工程款的房屋。

　　5．甲方保證在本協議簽訂之日起30日內辦理完畢抵工程款房屋的房地產權證。

　　三、本協議書簽訂后，乙方即擁有上述房屋的所有權（包括但不限于自用、出租、轉讓、抵押等）。

　　四、本協議書簽訂后，乙方有權立即辦理房屋產權登記手續，或暫不辦理登記手續時免費更名一次。乙方可用書面通知方式告知甲方，與第三人簽訂購房合同，辦理房屋產權登記手續。

　　五、物業管理費用：

　　1．如乙方或業主是在本協議書簽訂后12個月內入伙的，則以實際入伙時間計交物業管理費用；

　　2．如在本協議書簽訂后超過12個月入伙的.，乙方或業主應按有關規定支付物業管理費用。

　　六、稅費、交易費用等。

　　1．甲方必須隨時配合乙方或乙方指定的第三人辦理抵工程款房屋手續，包括但不限于簽訂《商品房購買合同書》，開具發票，提供相關資料，辦理房地產權證及其他各項工作；

　　2．甲乙雙方需按照規定各自負擔辦理房地產權證的稅費和交易費用。

　　七、房屋銷售

　　1．乙方自用房屋時，甲方需配合將房地產權證辦理至乙方名下；

　　2．自本協議簽訂之日起，乙方可委托甲方或第三方銷售抵工程款的房屋。若委托甲方銷售的，另行簽訂協議；

　　3．自本協議簽訂之日起，乙方可自行銷售抵工程款的房屋；

　　4．不管乙方以何種方式處理房屋，甲方都應配合辦理相關手續。甲方應根據乙方或購房業主的要求，辦理相應一切手續（包括但不限于預購登記、辦理房地產權證等）。

　　八、違約責任

　　如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或無法按時辦理房地產權證，乙方有權要求甲方支付不能交付房屋價款10％的違約金，提供其它房屋抵償或賠償一切損失。

　　九、合同有效期至所有抵工程款的房屋辦理完畢《房地產權證》為止。

　　十、未盡事宜，雙方協商解決，協商不成，任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

　　十一、本協議，自各方簽字蓋章后生效。協議一式四份，雙方各執兩份。

　　甲方（蓋章）：_____________ 乙方（蓋章）：_____________

　　授權代表（簽字）：_________ 授權代表（簽字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同 篇9

　　保溫工程合同范本一

　　甲方：

　　乙方:

　　樓外墻外保溫工程，由乙方(yifang)承擔施工。為明確雙方責任，本著平等互利、協商一致的原則，簽訂本合同，供甲、乙雙方共同遵守執行。

　　一、工程名稱：

　　二、工程地點：市區

　　三、工程承包的范圍和內容：

　　1、樓外墻做×外保溫系統，包括聚合物粘結砂漿、聚苯乙烯泡沫塑料板、聚合物抹面砂漿、玻璃纖維耐堿網格布、錨固釘等整個保溫系統的施工。墻面采用㎝厚苯板(容重㎏/m3)，按標準做法施工。

　　2、保溫面積暫按㎡,綜合價為元/㎡(包工包料。)，最后按實際施工展開面積進行結算。

　　四、工程造價：總計約為萬元。

　　五、工期要求：

　　1、開工日期：根據甲方要求(須具備進場條件并且提前10天通知乙方)

　　2、施工周期：天

　　3、因不可抗力造成的工期延誤，不計算在工期范圍內。

　　六、工程價款支付：

　　施工隊伍進入現場甲方支付工程總價款的30%作為預付款;工程完成90%付至工程總價款的70%;施工完畢后，進行實際面積測量，付至實際工程款的85%;通過驗收，付至實際工程款的95%，保修金5%一年內付清。

　　七、工程結算：

　　竣工驗收完畢10日內，乙方按甲方簽證認可后的實際施工面積提交結算報告。乙方提交結算報告后一個月內，甲方審查完畢結算報告并予以結算。

　　八、質量驗收

　　1、乙方在每一道工序施工完畢后，報監理及項目部進行隱蔽驗收，合格并經甲方簽字后方可進入下一道工序施工。

　　2、全部工作施工完畢后，統一進行竣工驗收。

　　九、材料供應、質量保證、承諾：本工程材料全部由乙方采購供應。

　　1、乙方采購供應的材料必須是保證質量的產品，所采購供應的材料設備必須符合設計要求和國家規定的技術標準，與提供的樣品一致。材料進場后，由乙方提供檢測報告及產品合格證。

　　2、承諾：

　　⑴按材料使用性能，在正常氣候條件和不受非正常空氣污染的條件下，秋山系統25年內保證不喪失粘結力、不剝落、不脫落、不碎裂。

　　⑵在承諾期內，若系統出現質量問題，乙方負全部責任，并負責及時處理所出現的問題;超過承諾期限，若系統出現問題，乙方負責有償維修。

　　十一、雙方責任：

　　甲方：

　　1、督促土建施工方確保按計劃、按要求準時提供乙方所需的作業面。

　　2、為乙方提供施工用水電及材料、配件、設備等的倉庫和辦公室。

　　3、負責組織圖紙交底、會審和施工方案的審定工作。

　　4、派駐工地代表，對工程進度、質量進行監督、檢查、隱蔽驗收、辦理簽證等手續。

　　5、協調乙方與土建施工方的相互關系。

　　6、解決應有甲方解決的其他事宜。

　　甲方工程負責人：

　　乙方：

　　1、乙方人員必須服從甲方的現場統一管理。

　　2、負責派技術人員在現場對本工程施工進行全過程指導。

　　3、按照甲方的要求，組織現場管理班子。

　　4、在工程開工前，負責對土建施工方所施工的基層進行驗收。

　　5、負責提供施工組織設計(或施工方案)一式三份，交甲方審查。

　　7、組織人員精心施工，確保工程質量和合同工期。

　　8、按照有關規定及時提交施工技術方案竣工驗收技術資料一式五份(包括產品出廠合格證、產品檢測報告等)，協助甲方做好建筑節能備案驗收工作。

　　9、組織竣工驗收、辦理竣工結算。

　　10、履行本協議書中的承諾，在保修期及材料質量承諾期內，對屬于乙方責任的質量問題負責無償修復。

　　11、服從施工現場的.安全文明施工管理和土建施工方的協調工作，做好現場施工人員安全及監督工作。

　　乙方工程負責人：

　　十二、違約責任：

　　甲、乙方未履行自己的各項義務，應承擔違約責任，并賠償因違約給對方造成的直接損失。

　　十三、爭議解決方式：

　　甲、乙方未履行合同發生爭議，首先應協商解決。協商不成時，向×市經濟合同仲裁機關申請仲裁，也可向區人民法院提起訴訟。

　　十四、本協議一式四份，甲、乙雙方各留二份，雙方簽字蓋章后生效。工程驗收合格、保修期滿、合同價款結清后失效。

　　甲方(公章)：乙方(公章)：

　　法人代表：法人代表：

　　委托代表：委托代表：

　　聯系電話：聯系電話：

　　年月日

　　保溫工程合同范本二

　　承建單位(甲方)：

　　承包單位(乙方)：

　　按照《中華人民共和國合同法》和《建筑裝飾裝修合同示范文本》的規范，結合工程具體情況，雙方本著平等誠信、互惠互利的原則達成如下協議：

　　第一條 工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、建筑面積：

　　2、工程地點：

　　3、結構類型：

　　第二條 施工方式及范圍

　　4、施工方式：

　　5、施工范圍：

　　第三條 合同工期

　　6、合同工期：自 年 月 日起進廠做施工準備工作，從 年 月 日開工至 年 月 日止竣工，共計 天。工程竣工按主體施工單位的施工計劃進行，但不得影響主體施工單位的工程進度。設計變更引起的工期按規定進行調整。具體每棟樓的開工日期按工程部出具開工令為準。

　　第四條 質量標準

　　8、工程質量：按照主體施工單位工程質量驗收標準等級標準。

　　9、結算方式：按保溫面積 ㎡估算，最終以實際保溫面積展開結算。

　　10、合同施工價款：本外墻保溫以單價 元(不含稅金)計算。外墻真實漆以單價 元(不含稅金)計算。

　　11、本工程包工包料。雙方如對工程量存在爭議，以審計為準。(按后期實測實量的面積計算)。

　　第五條 甲方工作

　　1、開工前五天，向乙方提供經甲方確認的施工圖紙及做法說明一份，并向乙方進行現場交底。主體交接，需修整另行計算，為乙方無償提供臨時設施、施工中所需的水、電及材料堆放簡易場地。施工用腳手架由 方承擔。

　　2、指派 為甲方駐工地代表，負責監督合同履行，對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、簽證手續(變更必須經公司蓋章生效)和其他事宜。

　　第六條 乙方工作

　　1、參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現場交底。

　　2、指派 為乙方駐工地代表，負責合同履行。按照要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決乙方負責的各項事宜。

　　3、遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，確保施工現場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現場保衛和垃圾清運等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題與周圍單位(住戶)的關系。

　　4、施工中未經甲方書面同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。需要變更的部分及圖紙以外的簽證必須經甲方認可蓋章，否則無效。

　　5、工程竣工未移交甲方之前，乙方負責對所完成的工程成品進行保護(乙方竣工后甲方應及時組織驗收，原則上從竣工之日起不超過10天)。

　　6、乙方服從甲方和監理監督，施工質量應符合甲方設計要求。

　　第七條 關于工期變更及逾期竣工的約定

　　1、如因甲方未按約定完成前期工作，影響工期，工期順延。

　　2、如因乙方責任，不能按工期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。

　　3、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水及不可抗力因素影響，導致連續停工12小時以上工期相應順延。

　　4、因大風、下雨不良天氣影響施工質量的情況下，不能施工;室外溫度低于5℃的時間段不允許施工，工期相應順延。

　　第八條 關于工程質量及驗收的約定

　　1、乙方承諾確保用于工程的所有材料符合國家及當地建設主管部門規定的標準要求，承諾聚苯板厚度不小于 cm，單位容重不小于 kg/m3。(按工程設計要求)。

　　2、甲方應向乙方提供符合《國家驗收規范》的墻體。

　　3、乙方應嚴格按照建設部《建筑安裝工程質量檢驗評定標準》、《xx省建筑安裝工程質量檢驗評定標準實施細則》、《外墻外保溫工程技術規程》(jg144—20xx)以及國家現行、相關的規范、標準、規程進行施工。

　　4、工程竣工后，乙方應書面通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知10日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內不能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期，工期予以順延。

　　5、施工人員、施工設備和材料進場后，乙方抓緊時間進行施工，工程進度款依據進度計劃及乙方實際完成工程量支付，甲方如不能及時付款，工期順延，并支付乙方的損失。

　　第九條 工程承包款結算的約定

　　工程進度款支付辦法：工人、材料進場，甲方支付總工程款的 %，約 元人民幣，按工程進度支付。每月25日書面報當月完成的工程量，下月5日支付以完成工程量 %工程款。

　　第十條 關于材料供應的約定

　　1、乙方不得將不符合質量要求或規格有差異的產品用于本合同工程;

　　2、所有材料進場后，須經監理人員及甲方代表抽樣檢驗，符合約定標準后方可使用。

　　第十一條 有關安全生產和防火的約定

　　1、甲方提供的施工圖紙或做法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。

　　2、乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規、規范，并遵守甲方的規章制度，確保安全施工。施工中如有發生工傷事故或對甲方、第三人人身財產造成損害，由乙方承擔全部賠償責任。

　　第十二條 違約責任

　　1、乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的工程成品，如造成損失，照價賠償。

　　2、未經甲方同意，乙方擅自拆改建筑物或設備管線，由此造成的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責賠償。

　　3、未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動工，造成損失由甲方負責。

　　4、因一方原因，合同無法繼續履行時，應及時通知對方，辦理合同終止協議，并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。

　　第十三條 爭議或糾紛處理

　　1、本合同在履行期間，因協議未盡事宜，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。

　　2、當事人不愿意通過協商、調解解決或者協商、調解不成時，雙方均可向人民法院起訴。

　　第十四條 附則

　　1、本協議未盡之處，雙方另行協商解決。

　　2、本合同經雙方簽字蓋章后生效，合同一式 份，甲、乙雙方各執 份。

　　甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　授權代理人： 授權代理人：

　　年 月 日 年 月 日

【工程合同】相關文章：

工程工程合同02-24

工程工程合同模板07-26

工程工程合同【薦】04-19

【熱】工程工程合同04-20

工程合同工程合同03-02

工程工程合同范本03-25

工程工程合同 15篇03-02

工程土方工程合同02-23

工程工程合同15篇03-01

工程工程合同(15篇)03-01