工程合同8篇（集合）

　　隨著法律觀念的日漸普及，合同的用途越來越廣泛，簽訂合同是減少和防止發生爭議的重要措施。那么問題來了，到底應如何擬定合同呢？下面是小編為大家收集的工程合同8篇，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

工程合同 篇1

　　1、未取得建設審批手續的施工合同的效力如何認定?

　　發包人就尚未取得建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證等行政審批手續的工程，與承包人簽訂的建設工程施工合同無效。但在一審法庭辯論終結前發包人取得相應審批手續或者經主管部門批準建設的，應當認定合同有效。

　　發包人未取得建筑工程施工許可證的，不影響施工合同的效力。

　　2、《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》(以下簡稱《解釋》)第一條第(二)項規定的“沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義”承攬建設工程(即“掛靠”)具體包括哪些情形?

　　具有下列情形之一的，應當認定為《解釋》規定的“掛靠”行為：

　　(1)不具有從事建筑活動主體資格的個人、合伙組織或企業以具備從事建筑活動資格的建筑施工企業的名義承攬工程;

　　(2)資質等級低的建筑施工企業以資質等級高的建筑施工企業的名義承攬工程;

　　(3)不具有施工總承包資質的建筑施工企業以具有施工總承包資質的建筑施工企業的名義承攬工程;

　　(4)有資質的建筑施工企業通過名義上的聯營、合作、內部承包等其他方式變相允許他人以本企業的名義承攬工程。

　　3、如何認定是否屬于必須招標的建設工程?

　　《解釋》第一條第(三)項規定的“必須進行招標”的建設工程的認定應當依據《中華人民共和國招標投標法》第三條的規定、《中華人民共和國招標投標法實施條例》和原國家發展計劃委員會《工程建設項目招標范圍和規模標準規定》的相關規定予以確定。法律、行政法規有新規定的，適用其新規定。

　　4、勞務分包合同的效力如何認定?

　　同時符合下列情形的，所簽訂的勞務分包合同有效：

　　(1)勞務作業承包人取得相應的勞務分包企業資質等級標準;

　　(2)分包作業的范圍是建設工程中的勞務作業(包括木工、砌筑、抹灰、石制作、油漆、鋼筋、混凝土、腳手架、模板、焊接、水暖、鈑金、架線);

　　(3)承包方式為提供勞務及小型機具和輔料。

　　合同約定勞務作業承包人負責與工程有關的大型機械、周轉性材料租賃和主要材料、設備采購等內容的，不屬于勞務分包。

　　5、如何認定建筑企業的內部承包行為?

　　建設工程施工合同的承包人將其承包的全部或部分工程交由其下屬的分支機構或在冊的項目經理等企業職工個人承包施工，承包人對工程施工過程及質量進行管理，對外承擔施工合同權利義務的，屬于企業內部承包行為;發包人以內部承包人缺乏施工資質為由主張施工合同無效的，不予支持。

　　6、小型建筑工程及農民低層住宅施工合同、家庭住宅室內裝飾裝修合同的效力如何認定?

　　施工人簽訂合同承建小型建筑工程或兩層以下(含兩層)農民住宅，或者進行家庭住宅室內裝飾裝修，當事人僅以施工人缺乏相應資質為由，主張合同無效的，一般不予支持。對于當事人確實違反企業資質管理規定承攬工程的，可以建議有關行政主管部門予以處理。

　　前述合同對質量標準有約定的，依照其約定，沒有約定的，依照通常標準或符合合同目的的特定標準予以確定。當事人有其他爭議的，原則上可以參照本解答的相關內容處理。

　　7、當事人在訴訟前已就工程價款的結算達成協議，一方要求重新結算的，如何處理?

　　當事人在訴訟前已就工程價款的結算達成協議，一方在訴訟中要求重新結算的，不予支持，但結算協議被法院或仲裁機構認定為無效或撤銷的除外。

　　建設工程施工合同無效，但工程經竣工驗收合格，當事人一方以施工合同無效為由要求確認結算協議無效的，不予支持。

　　8、承包人項目經理在合同履行過程中所施行為的效力如何認定?

　　施工合同履行過程中，承包人的項目經理以承包人名義在結算報告、簽證文件上簽字確認、加蓋項目部章或者收取工程款、接受發包人供材等行為，原則上應當認定為職務行為或表見代理行為，對承包人具有約束力，但施工合同另有約定或承包人有證據證明相對方知道或應當知道項目經理沒有代理權的除外。

　　9、當事人工作人員簽證確認的效力如何認定?

　　當事人在施工合同中就有權對工程量和價款洽商變更等材料進行簽證確認的具體人員有明確約定的，依照其約定，除法定代表人外，其他人員所作的簽證確認對當事人不具有約束力，但相對方有理由相信該簽證人員有代理權的除外;沒有約定或約定不明，當事人工作人員所作的簽證確認是其職務行為的，對該當事人具有約束力，但該當事人有證據證明相對方知道或應當知道該簽證人員沒有代理權的除外。

　　10、工程監理人員在簽證文件上簽字確認的效力如何認定?

　　工程監理人員在監理過程中簽字確認的簽證文件，涉及工程量、工期及工程質量等事實的，原則上對發包人具有約束力，涉及工程價款洽商變更等經濟決策的，原則上對發包人不具有約束力，但施工合同對監理人員的授權另有約定的除外。

　　11、固定總價合同履行中，當事人以工程發生設計變更為由要求對工程價款予以調整的，如何處理?

　　建設工程施工合同約定工程價款實行固定總價結算，在實際履行過程中，因工程發生設計變更等原因導致實際工程量增減，當事人要求對工程價款予以調整的，應當嚴格掌握，合同對工程價款調整有約定的，依照其約定;沒有約定或約定不明的，可以參照合同約定標準對工程量增減部分予以單獨結算，無法參照約定標準結算的，可以參照施工地建設行政主管部門發布的計價方法或者計價標準結算。

　　主張工程價款調整的當事人應當對合同約定施工的具體范圍、實際工程量增減的原因、數量等事實承擔舉證責任。

　　12、固定價合同履行過程中，主要建筑材料價格發生重大變化，當事人要求對工程價款予以調整的，如何處理?

　　建設工程施工合同約定工程價款實行固定價結算，在實際履行過程中，鋼材、木材、水泥、混凝土等對工程造價影響較大的主要建筑材料價格發生重大變化，超出了正常市場風險的范圍，合同對建材價格變動風險負擔有約定的，原則上依照其約定處理;沒有約定或約定不明，該當事人要求調整工程價款的，可在市場風險范圍和幅度之外酌情予以支持;具體數額可以委托鑒定機構參照施工地建設行政主管部門關于處理建材差價問題的意見予以確定。

　　因一方當事人原因導致工期延誤或建筑材料供應時間延誤的，在此期間的建材差價部分工程款，由過錯方予以承擔。

　　13、固定總價合同履行中，承包人未完成工程施工的，工程價款如何確定?

　　建設工程施工合同約定工程價款實行固定總價結算，承包人未完成工程施工，其要求發包人支付工程款，經審查承包人已施工的工程質量合格的，可以采用“按比例折算”的方式，即由鑒定機構在相應同一取費標準下分別計算出已完工程部分的價款和整個合同約定工程的總價款，兩者對比計算出相應系數，再用合同約定的固定價乘以該系數確定發包人應付的工程款。

　　當事人就已完工程的工程量存在爭議的，應當根據雙方在撤場交接時簽訂的會議紀要、交接記錄以及監理材料、后續施工資料等文件予以確定;不能確定的，應根據工程撤場時未能辦理交接及工程未能完工的原因等因素合理分配舉證責任。

　　14、承包人依據《解釋》第二十條的規定要求按照竣工結算文件結算工程價款的，如何處理?

　　建設工程施工合同約定發包人應在收到承包人提交的竣工結算文件后一定期限內予以答復，但未明確約定逾期不答復即視為認可竣工結算文件，承包人依據《解釋》第二十條的規定要求按照竣工結算文件結算工程價款的，不予支持。

　　建設工程施工合同對此未作明確約定，承包人僅以原建設部《建筑工程施工發包與承包計價管理辦法》第十六條的規定，或者《建設工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)通用條款第33.3條的約定為依據，要求按照竣工結算文件結算工程價款的，不予支持。

　　15、“黑白合同”中如何結算工程價款?

　　法律、行政法規規定必須進行招標的建設工程，或者未規定必須進行招標的建設工程，但依法經過招標投標程序并進行了備案，當事人實際履行的施工合同與備案的中標合同實質性內容不一致的，應當以備案的中標合同作為結算工程價款的.依據。

　　法律、行政法規規定不是必須進行招標的建設工程，實際也未依法進行招投標，當事人將簽訂的建設工程施工合同在當地建設行政管理部門進行了備案，備案的合同與實際履行的合同實質性內容不一致的，應當以當事人實際履行的合同作為結算工程價款的依據。

　　備案的中標合同與當事人實際履行的施工合同均因違反法律、行政法規的強制性規定被認定為無效的，可以參照當事人實際履行的合同結算工程價款。

　　16、“黑白合同”中如何認定實質性內容變更?

　　招投標雙方在同一工程范圍下另行簽訂的變更工程價款、計價方式、施工工期、質量標準等中標結果的協議，應當認定為《解釋》第二十一條規定的實質性內容變更。中標人作出的以明顯高于市場價格購買承建房產、無償建設住房配套設施、讓利、向建設方捐款等承諾，亦應認定為變更中標合同的實質性內容。

　　備案的中標合同實際履行過程中，工程因設計變更、規劃調整等客觀原因導致工程量增減、質量標準或施工工期發生變化，當事人簽訂補充協議、會談紀要等書面文件對中標合同的實質性內容進行變更和補充的，屬于正常的合同變更，應以上述文件作為確定當事人權利義務的依據。

　　17、無效建設工程施工合同中的工程價款如何確定?

　　建設工程施工合同無效，但工程經竣工驗收合格，當事人任何一方依據《解釋》第二條的規定要求參照合同約定支付工程折價補償款的，應予支持。承包人要求發包人按中國人民銀行同期貸款利率支付欠付工程款利息的，應予支持。發包人以合同無效為由要求扣除工程折價補償款中所含利潤的，不予支持。

　　18、《解釋》中"實際施工人"的范圍如何確定?

　　《解釋》中的"實際施工人"是指無效建設工程施工合同的承包人，即違法的專業工程分包和勞務作業分包合同的承包人、轉承包人、借用資質的施工人(掛靠施工人);建設工程經數次轉包的，實際施工人應當是最終實際投入資金、材料和勞力進行工程施工的法人、非法人企業、個人合伙、包工頭等民事主體。法院應當嚴格實際施工人的認定標準，不得隨意擴大《解釋》第二十六條第二款的適用范圍。對于不屬于前述范圍的當事人依據該規定以發包人為被告主張欠付工程款的，應當不予受理，已經受理的，應當裁定駁回起訴。

　　建筑工人追索欠付工資或勞務報酬的，按照工資支付的相關法律、法規規定及《北京市高級人民法院關于依法快速處理建設領域拖欠農民工工資相關案件的意見》妥善處理。

　　19、違法分包合同、轉包合同的實際施工人主張欠付工程款的，訴訟主體如何確定?發包人的責任如何承擔?

　　實際施工人以違法分包人、轉包人為被告要求支付工程款的，法院不得依職權追加發包人為共同被告;實際施工人以發包人為被告要求支付工程款的，應當追加違法分包人或轉包人作為共同被告參加訴訟，發包人在其欠付違法分包人或轉包人工程款范圍內承擔連帶責任。發包人以其未欠付工程款為由提出抗辯的，應當對此承擔舉證責任。

　　20、不具有資質的掛靠施工人主張欠付工程款的，如何處理?掛靠人又將工程分包、轉包給他人施工，施工人主張欠付工程款的，如何處理?

　　不具有資質的實際施工人(掛靠施工人)掛靠有資質的建筑施工企業(被掛靠人)，并以該企業的名義簽訂建設工程施工合同，被掛靠人怠于主張工程款債權的，掛靠施工人可以以自己名義起訴要求發包人支付工程款，法院原則上應當追加被掛靠人為訴訟當事人，發包人在欠付工程款范圍內承擔給付責任。因履行施工合同產生的債務，被掛靠人與掛靠施工人應當承擔連帶責任。

　　掛靠人承攬工程后，以被掛靠人名義將工程分包、轉包給他人施工，施工人主張欠付工程款的，按照《北京市高級人民法院審理民商事案件若干問題的解答之五》第四十七條規定處理。

　　21、發包人主張將其已向合法分包人、實際施工人支付的工程款予以抵扣的，如何處理?

　　承包人依據建設工程施工合同要求發包人支付工程款，發包人主張將其已向合法分包人、實際施工人支付的工程款予以抵扣的，不予支持，但當事人另有約定、生效判決、仲裁裁決予以確認或發包人有證據證明其有正當理由向合法分包人、實際施工人支付的除外。

工程合同 篇2

　　委托方（甲方）：代表人：設計方（乙方）：設計證書等級：甲方委托乙方承接_______________規劃設計，現就該工程的相關事宜進行磋商，雙方達成如下協議，供雙方遵照執行。

　　一、項目概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、承包方式：

　　4、承包內容：

　　5、技術標準：

　　二、雙方職責

　　1、甲方責任

　　（1）甲方應在合同簽訂時向乙方提交基礎資料及文件，完成基本的圖紙交底和技術交底，并對其完整性、正確性及時效性負責。甲方不得要求乙方違反國家有關標準進行設計。

　　（2）甲方變更委托設計項目、規模、條件或因提交的資料錯誤，或所提交資料作較大修改，以致造成乙方設計返工時，甲方應按乙方所耗工作量向乙方支付工費。

　　（3）在合同履行期間，甲方要求終止或解除合同，乙方未開始設計工作的，不退還甲方所付定金，已開始設計工作的，甲方應根據乙方已進行的實際工作量，支付設計費；不足一半時，按該階段設計費的一半支付；超過一半時，按該階段設計費的全部支付。

　　（4）甲方應按本合同規定的金額和日期向乙方支付設計費，每逾期支付一天，應承擔相應的逾期違約金，且乙方提交設計文件的時間順延。

　　（5）因業主需要，甲方要求乙方比合同規定時間提前交付設計文件時，須征得乙方同意，不得嚴重背離合理設計周期，且甲方應支付趕工費。

　　2、乙方責任

　　（1）乙方應按國家規定和合同約定的技術規范、標準進行設計。

　　（2）該設計合同的有效年限為________年，超過期限仍須執行時，雙方須進行延期確認，另行訂立補充協議。

　　（3）乙方須對設計文件出現的遺漏或錯誤進行修改或補充。并根據規劃行政主管部門的審批意見對設計文件進行調整補充。

　　（4）設計完成當日，通知甲方檢查、驗收。風險提示：設計費

　　合同當事人在確定設計費時，應遵循以下原則：

　　首先，設計合同或相關文件中雙方對設計費率予以確認的，應尊重雙方當事人的選擇。工程設計收費標準及相關統一定額并非強制性規范，而是發包人與設計人之間協商約；

　　其次，在不能證明設計合同或相關文件中雙方就設計費率達成一致的情況下，可以根據《工程設計收費標準》確定設計費，避免因無約定或者約定不明的情況下造成不必要糾紛。

　　三、合同價款

　　1、雙方協商確定，本合同的設計費用預算為_________萬元。

　　2、雙方在規劃設計審查后，按批準的規劃設計規模核算設計費。規劃設計間如須調整設計內容，則設計費也應做相應調整。

　　四、支付方式風險提示：定金

　　定金兼有成約定金和解約定金的性質，如果當事人雙方同意對定金額度進行修改，該數額不能超過總設計費的20%，超過20%的部分只能作為預付款，而不具有定金的效力。當事人不完全履行合同時，可按比例適用定金罰則。

　　在發包人或設計人履行部分合同義務后要求解除合同的，應當按照未履行部分所占約定內容的比例，適用定金罰則。只不過在實踐中，當事人往往沒有注意到這一點，在仲裁或訴訟時也就未提出相應的請求，造成自己的權利未得到全面保護，如果您對這部分還有疑問，您也可以在簽合同之前咨詢專業的律師。

　　1、本合同簽訂時，甲方支付_________萬元作為定金。

　　2、乙方提交設計文件后_________天內，甲方支付進度款_________萬元。

　　3、設計成果完成后，甲方結清設計費，不留尾款。

　　4、費用支付方式，經雙方協商確定為：_________。

　　（1）現金支付；

　　（2）銀行轉賬支付；

　　（3）支票支付。風險提示：保密、知識產權

　　發包人應保護設計人的投標書、設計方案、文件、資料圖紙、數據、計算軟件和專利技術等的知識產權；不得要求設計人違反國家有關標準進行設計；未經設計人同意，發包人對設計人交付的設計資料及文件不得擅自修改、復制或向第三人轉讓或用于本合同外的項目，如發生以上情況，發包人應負法律責任，并給設計人以補償；

　　另外，設計人也應當保護發包人的知識產權，不得向第三人泄露、轉讓發包人提交的產品圖紙等技術經濟資料。

　　五、保密條款風險提示：賠償金的.確定

　　由當事人協商確定賠償金金額，實踐中相當一部分合同回避了關于賠償金的約定，或空白、或劃去、或直接刪去關于賠償金的規定。

　　如果發包人和設計人在合同中事先約定了損害賠償金的計算方法，應當按約定支付賠償金。賠償金的計算方法為實際損失的一定比例，值得注意的是，在約定的賠償金不過分高于實際損失時，法律應當

　　首先尊重當事人雙方的意思自治，承認雙方約定的正當性。

　　若當事人約定的賠償金遠遠高于實際損失，基于公平原則，法律應予以必要干涉。因此，當事人在約定賠償金時，應充分考慮設計文件錯誤給發包人造成的損失，慎重填寫賠償金金額。合同履行過程中涉及的全部文件均屬保密內容，任何一方不得出于營利的目的，將其中的文件披露，復制或者轉讓給他人，否則違約方應承擔對方因此遭受到的一切損失。并須承擔合同價款_______%的違約金。

　　六、爭議解決方式

　　1、本合同在履行期間，雙方發生爭議，任何一方均可向相關部門申請調解。2當事人不愿通過協商、調解，或協商、調解不成時，雙方均可向合同履行地的人民法院起訴。

　　七、附則

　　1、甲方委托乙方承擔本合同內容以外的工作服務，須另行簽訂協議并支付費用。由于不可抗力因素致使合同無法履行時，雙方應及時協商解決。

　　2、本合同自雙方簽字后生效，雙方履行完合同規定的義務后，本合同即終止。合同一式______份，雙方各執______份。

　　3、本合同生效后，按規定應到市____市規劃行政主管部門規定的審查部門備案。

　　4、本合同未盡事宜，雙方協商，協商一致可簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等效力。甲方：地址：聯系人：聯系電話：合同履行地：簽約時間：________年____月____日乙方：地址：聯系人：聯系電話：合同履行地：簽約時間：________年____月____日

工程合同 篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　為更加有效的保護和合理開發利用農村基本水利設施，使其發揮最佳效益，造福于社會和我村。經村兩委研究決定，現將我村村東的小水庫一座進行公開承包，經雙方協商達成如下協議：

　　一、承包水庫四至及水面面積

　　東西南北長寬

　　二、承包期限及交款方式：

　　三、權利及義務

　　1.水庫屬甲方所有，乙方有經營使用權和收益權，乙方必須服從甲方的管理和整體規劃。

　　2.水庫的維護及維修費用由

　　3.合同期內乙方經甲方同意后有轉讓、轉包、使用權的權利

　　四、違約責任

　　1.本合同簽訂后甲乙雙方必須履行合同，如有一方無故違約和終止合同(因國家政策變化而引起的'除外)罰違約金元。

　　2.在承包期內，乙方不嚴格管護水庫造成資產受損的，除修復外，甲方有權收回標的或終止合同并視情節輕重進行處罰。

　　五、承包期內乙方承擔所發生的一切稅費。

　　六、本合同簽訂后，不得因承包人或法定代表人的變動而變更或解除合同。本合同一式三份，簽訂后甲乙雙方各持一份，見證機關存檔一份。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

工程合同 篇4

　　合同編號：

　　簽訂時間：

　　簽訂地點：

　　委托人： （以下簡稱甲方）

　　受托人： （以下簡稱乙方）

　　甲、乙雙方經友好協商，就甲方委托乙方承擔 工程造價結算審計的有關事宜，達成協議如下：

　　一、工程造價結算審計業務范圍

　　甲方委托的 工程項目，具體項目以甲方委托的資料為準。

　　二、乙方結算審計人員的資格條件

　　1、具有良好的職業道德，在以往執業經歷中無不良記錄。

　　2、乙方結算審計人員必須為乙方在冊人員，不得臨時招聘人員。乙方結算審計人員應具備注冊造價師或省級二級以上的造價員任職資格，精通造價知識，且從事本專業不少于3年。

　　乙方項目經理：

　　乙方主要審計人員：

　　3、乙方將企業營業執照、資質以及結算審計人員的資格證書復印件交甲方備案。

　　三、甲方的權利和義務

　　（一）甲方的權利：

　　1、檢查乙方結算審計工作的進度安排及落實情況。

　　2、對結算審計人員違反本規定及職業道德的行為進行監督，并對乙方審計人員的工作情況向乙方通報，提出意見要求。

　　3、根據實際情況要求乙方增加或更換審計人員，無需支付任何費用。

　　2 4、結算審計完成后，甲方對工程總造價或部分單項工程進行復核，如復核審減金額超過乙方審定金額的5%，則甲方不予支付此部分工程結算審計費用，且甲方有權另行委托其他造價咨詢機構進行二次結算審計，乙方不得有任何異議并承擔甲方二次審計費用。

　　5、乙方違反本合同第二條有關約定時，如甲方在結算審計前發現可單方解除合同；如甲方在結算審計過程中發現可單方解除合同；如甲方在結算審計結束后發現可全額拒付審計費用，已支付部分費用乙方應在接到甲方書面通知起10日內返還，否則按照同期銀行貸款利率支付甲方此部分的利息。

　　（二）甲方的義務：

　　1、及時向乙方提供施工合同、招標投標文件及與合同有關的其他資料原件，并對其真實性、完整性負責；

　　2、及時向乙方提供施工圖紙、工程地質資料、現場簽證資料、設計變更單及其他結算資料，并對其真實性、完整性負責；

　　3、為乙方派駐的審計人員提供食宿、交通、通訊等便利條件，但費用由乙方負責。

　　四、乙方的權利和義務

　　（一）乙方的權利：

　　1、有權要求甲方進行與結算審計工作相關的.必要的配合和協調。

　　2、有權對甲方在工程管理工作中存在的問題提出意見或建議。

　　3、有權按合同規定收取審計費用。

　　4、乙方在審核工程結算過程中，若發現竣工圖、圖紙會審紀要、工程變更、現場簽證以及認質認價等資料不齊全（簽收資料清單以外）影響審計工作的，或施工方不前來配合核對的，乙方有權書面（需蓋公章）通知施工單位在5日之內（自通知之日起計算）將缺失資料補齊或前來核對，所補資料必須是原始資料且必須為原件，并且簽章齊全。

　　（二）乙方的義務：

　　1、委派符合本合同第二條規定的，精通工程造價業務且有較高職業道德的審計人員對本工程進行審計。

　　2、審計過程中堅持科學、公正、實事求是的原則，按照國家有關規定實施審計

　　3 工作。

　　3、自簽收委托人移交的結算資料之日起60天內提供該部分結算審計報告。全部單項工程出具審計報告后 天內出具最終審計報告。時間每超一天，支付甲方500元違約金。由于非乙方原因導致的工期延誤順延。

　　4、按照不同施工單位分別進行審計的書面審計報告要求一式六份，且審計報告要求建設單位、施工單位、造價咨詢單位簽字蓋章后方為生效；按照各單項工程出具的書面審計報告要求符合甲方要求，審計報告要求建設單位、施工單位、造價咨詢單位簽字蓋章后方為生效。兩種形式的審計報告必須提供相應書面報告同內容電子版各1份。報告可以都送給審計部 結算資料 事務所來取

　　5、乙方有隨時向甲方就審計報告內容進行解釋的義務。

　　五、結算審計費用

　　結算審計費用=甲方送審額 × ‰ + 乙方審減額 × %，若乙方審減額低于：甲方送審額 × ‰，則按照審減額支付審計費用。

　　甲方送審額是指針對本項目甲方進行初審后的額度，具體數據以甲方確認為準。

　　六、付款方式

　　七、其他約定事項

　　1、本合同未盡事宜雙方協商解決，協商不成依法向合同簽訂地人民法院起訴。

　　2、若甲方發現乙方造價人員有明顯違背職業道德的審計行為（如吃、拿、卡、要或與施工單位串通損害甲方利益等），甲方有權終止合同，另行選定造價咨詢機構。如給甲方造成損失，甲方有權向乙方索賠。

　　3、本合同一式六份，甲方執四份，乙方執兩份。

　　4、其他： 合同履行過程中發生的一切費用由乙方自行解決。

　　八、本合同經雙方簽字蓋章后生效。

　　委 托 人： 受 托 人：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　開戶行： 開戶行：

　　賬號：賬號：

　　稅號：稅號：

工程合同 篇5

　　承租方（甲方）廣西建工集團第四建筑工程有限責任公司三亞迎賓路項目部 租賃方（乙方）

　　根據《中華人民共和國合同法》等有關法律、法規的規定及雙方自愿原則，就租賃鋼板樁打樁機事宜經協商達成如下協議：

　　第一條：租賃設備期限

　　租賃開始時間為 年 月 日，結束時間為 年 月日。若租賃期限已滿，為保證工程順利施工，甲方要求延長租賃期限，應在租賃期限之前至少 天以書面形式通知乙方，乙方接到通知后，應同意延長租賃期限，租賃費按承租費用的月均算。

　　第二條：租賃設備租金及相關費用

　　1、 本協議租金實行月支付制，月租金（大寫）柒萬伍仟元（小寫75000），租金支付方式為（現金），月底結帳；

　　2、 樁機進出場費由方負責；

　　3、 樁機維修費用由方負責。

　　第三條：誤工及處理辦法

　　施工工期如因甲方或是不可抗拒原因（天氣、征地）而耽誤工期，所造成的工期損失由甲方承擔；如機械需要修理或保養，所耽誤的`工期則自動從當月扣除。

　　第四條：司機事宜

　　1、 甲方為乙方樁機司機提供住宿，其他由乙方自行解決；

　　2、 文明、安全施工，如發生人身傷亡、機械損壞，乙方自負責任并承擔相關費用。

　　第五條：協議的解除

　　1、 本協議期限滿后；

　　2、 本協議有效期內雙方達成終止協議；

　　3、 本協議任何一方因地震、風暴等不可抗拒原因喪失繼續履行本協議的能力；

　　4、 乙方將設備擅自轉租、轉讓、轉借給第三人，甲方有權終止協議。

　　第六條：違約責任

　　1、 乙方未按約定提供設備致使甲方不能正常施工的，應減收相應租金；甲方有權要求

　　乙方繼續履行或解除協議，并賠償相應的損失。如甲方相應的損失無法得到賠償的，乙方應承擔賠償責任；

　　2、 本協議任一方均應按本合同的約定履行租金的權利及義務，任何一方違反本協議條

　　款造成另一方的損失，需由違約方賠償損失。

　　第七條：爭議解決方法

　　協議履行中發生的爭議，由雙方協商或報三亞市人民政府有關部門解決。

　　第八條：附則

　　本協議一式兩份，甲乙雙方各一份，自簽字蓋章之日起生效。

　　甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：

　　甲方（簽字）：乙方（簽字）：年月日 年月日

工程合同 篇6

　　發包方（以下簡稱甲方）： 承包方（以下簡稱乙方）：

　　應甲方需要，依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規的規定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則，雙方就本建設工程組織施工事項協商一致，特訂立本協議。

　　一、工程名稱：

　　二、工程地點：

　　三、工程施工范圍及技術要求：詳見施工圖紙及工程量清單。

　　四、工程造價：本工程預算價為元

　　（大寫金額：整）（詳見工程預算書）。

　　五、承包方式：包工包料。

　　六、付款方式：

　　合同簽訂后 7日內，甲方支付乙方合同款項的30%作為預付款；工程完工時，甲方一次性支付剩余款項。

　　七、結算方式：實測工程量×固定單價

　　八、工程工期

　　工期總日歷天數為 天，自 年月 日至年月 日。

　　九、施工要求

　　1、乙方必須嚴格按照甲方技術要求及核定的`工程數量進行施工，按時保質保量完成，工程質量標準須達到合格以上。

　　2、乙方應自覺提高安全生產意識，做好現場安全防護措施，確保施工安全，施工過程中一切安全責任及措施費用概由乙方負責。

　　十、其它事項

　　1、乙方必須嚴格控制工期。

　　2、乙方必須協調解決本工程施工中的糾紛和相關事宜。

　　十一、本協議共2 頁，一式肆份，甲方執壹份，乙方執壹份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　附件：工程預算書

　　甲 方（蓋章）：

　　法定代表人（簽字）：

　　簽訂日期：年 月

　　乙 方（蓋章）： 法定代表人（簽字）： 簽訂日期：年 月 2 日 日

工程合同 篇7

　　承租人： (以下簡稱甲方)

　　出租人： (以下簡稱乙方)

　　根據《合同法》的有關規定，按照互惠互利的平等原則，為明確甲乙雙方的權利、義務，經雙方共同協商簽訂本合同。

　　一、甲方租賃乙方工程汽車名稱：

　　二、月租金：

　　三、施工地點：

　　四、租賃期限：

　　五、付款方式：

　　甲方負責汽車進出場運輸費：、租賃期滿個月退場費由乙方支付，如施工不足 個月，甲方承擔乙方車輛的.出場費 即合計進出場費 由甲方承擔。

　　六、權利和義務

　　1、甲方必須按合同規定按期支付乙方租金，逾期未支付乙方有權終止合同收回車輛。

　　2、在租賃期內，甲方未征得乙方同意，不得擅自在所租汽車上自己拆除任何零部件，汽車維修保養由乙方負責，甲方提供幫助配合，租賃期內汽車的燃油(柴油)由甲方提供，燃油費由甲方承擔，甲方必須保證燃油的質量，如果不能保證燃油的質量，造成的汽車損壞由甲方賠償，甲方允許乙方每月三天的汽車維修及保養期限，不超過三天不得扣除租金，超過天數按月平均租金減扣。乙方未超出叁天修車時間，則由甲方按月租付給乙方租金。

　　3.乙方派駕駛員人，甲方負責承擔駕駛員食宿費用，乙方不承擔任何費用。

　　4.駕駛員應服從甲方工作安排及合理化管理，不得無故脫崗，在確保正常作業的情況下，有特殊情況可以向工地領導人請假。

　　補充協議：

　　5.甲方在租賃期間僅享有汽車使用權，甲方不得轉租、轉借或未經乙方同意更換工地。

　　6.甲方安排汽車作業每天不超過小時。如因甲方原因造成乙方汽車不得正常工作，甲方需晚上加班作業時，應在出工前安排駕駛員休息，以保證加班安全。

　　7.在施工中，由于甲方為事先明確表示，造成下電纜、管線、電線、樹林等受損壞，乙方不承擔任何責任，全部賠償責任有甲方承擔。

　　8.乙方車輛進入甲方工地后，如：交警、運政等所發生的一切事物由甲方協調處理。

　　9、由于人力不可抗拒的自然災害，造成汽車損壞，甲方不承擔任何責任，在租賃期內，無論是自然原因，還是甲方原因，以及其它原因導致汽車停工，甲方均應按期支付乙方租金，不得以任何理由扣減拖欠乙方租金。

　　10、在租賃期滿后，甲方如需繼續租賃需提前10天通知乙方，經乙方同意后雙方另簽訂合同。

　　七、在合同執行過程中，如發生甲方拖欠乙方租金，甲方應按拖欠資金總額月百分之五的標準向乙方支付違約金直至付清，若乙方未按本合同履行，應退還甲方為此所支付的進出場費并賠償因停工所造成的10萬元損失。

　　八、乙方駕駛人員在工作期間，要服從甲方調度及工作安排，注意安全，確保自身的人身安全，不得違章操作汽車和違章作業，如違章作業造成人身傷亡，甲方不承擔任何責任。

　　九、甲方在工作期間要保護機駕人員的人身安全，不得打、罵駕駛人員和損害乙方汽車，由于甲方非法開采和非法施工給乙方造成的一切損失均由甲方負責。

　　十、本合同經甲乙雙方簽字后即生效，雙方應認真按本合同執行。未盡事宜雙方協商解決。

　　十一、本合同在在執行過程中發生糾紛，雙方通過協商調解，如調解不成則約定提交綿陽市人民法院申請訴訟。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同 篇8

　　訂貨單位（甲方）：

　　供貨單位（乙方）：

　　為確保商品混凝土按質、按量如期供應，明確雙方職責和權利，供需雙方經協商，依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、GB/T14902—20《預拌混凝土》及國家、省、市有關預拌商品砼管理規定的原則，甲、乙雙方在自愿、平等、互惠、互利的基礎上友好協商，達成共識，并簽訂本合同以資共同遵守。

　　第一條：工程概況

　　合同供期：20xx年xx月xx日到20xx年xx月xx日

　　第二條：商品砼質量要求及供貨方式

　　1、質量與材料要求：其質量必須符合國家有關標準。供方保證商品砼達到《混凝土強度檢驗評定標準》GBJ107。商品混凝土拌合材料：符合相應的國家規范規定要求條款。

　　2、商品混凝土送達施工現場，如塌落度質量達不到現場要求予以退貨。

　　3、乙方應滿足甲方根據設計、施工方案對商品混凝土強度等級、塌落度大小，抗滲等級以及混凝土拌合材料的要求。

　　4、商品混凝土運送頻率應保證現場混凝土施工的連續性。

　　5、商品混凝土出廠，乙方負責向甲方提供每批次“預拌混凝土出廠質量證明書”及有關資料四份交甲方存檔。

　　6、交貨地點混凝土的試驗工作，由甲乙雙方共同取樣，其試驗結果作為乙方出具技術試驗資料的組成部分。每工作班次，取樣次數及試塊組數應滿足規范及現場要求。乙方負責按規范提供全套預拌砼相關技術資料。

　　7、乙方按澆筑部位分批次交貨。甲方應提前24小時向乙方提交每批次“需貨通知書”將所需混凝土的強度等級、澆筑數量、供應時間、特殊要以書面形式通知乙方，如遇特殊情況應提前6小時通知乙方。

　　8、車泵要求：乙方必須遵守施工現場環境與職業健康安全的條例汽車不能帶泥、遺撒，不能產生噪聲。對輸送泵要定期檢查以免出現機械事故影響生產或生安全事故。

　　9、商品混凝土送達施工現場，實行單車簽證收方。甲方應指派由本單位書面委托的專人按乙方“發貨單”檢驗每車混凝土方量，現場簽收。

　　第三條：安全責任條款

　　供貨期間由于乙方操作人員安全措施不到位，違反安全操作規程所發生的人員傷亡及一切機械事故，由乙方負責并承擔所有費用。

　　第四條：結算方法及付款方式

　　1、結算方式：2、付款方式：

　　按使用的混凝土數量進行結算，在前再按結算量的`款，直至使用方不再用商砼時，雙方進行總體結算，雙方簽字認可后一個月內付至總結算金額的，其余款項待工程審計完/內付清。

　　第五條：雙方責任

　　（一）甲方

　　1、為乙方提供澆筑混凝土的必要條件。

　　2、指派專人驗收送達現場的商品混凝土方量、質量及隨車簽證“發貨單”。

　　驗收人：聯系電話：

　　（二）乙方

　　1、混凝土運輸車輛如需要通行證出入時（燕郊政府部門），乙方應負責運輸車輛辦理通行證。

　　2、乙方應按甲方提出的混凝土強度等級、塌落度大小、送貨時間、數量等，保證商品混凝土及時，連續供應，并接受甲方的檢查監督。由于乙方的原因，沒有按照甲方要求的時間內澆筑砼，而造成甲方的損失由乙方負責一切損失；

　　3、在砼的澆筑過程中，乙方應保證砼的連續澆筑，因乙方的原因造成砼澆筑工作間歇超過兩個小時罰款1000元；因間隔時間過長造成砼出現質量問題時，所有損失均由乙方負責。

　　4、必須保證商品砼質量，對送達現場的砼有分層、離析現象或礫石粒徑、塌落度不符合要求的，甲方有權拒絕簽收，乙方自行承擔經濟損失。

　　5、按國標、規范要求做好商品砼試驗工作，及時提供資料。

　　6、指派專人協助甲方做好現場商品混凝土的供應、澆筑、服從甲方現場管理。

　　7、乙方應提前將能滿足施工需要的車泵及相應配件送達甲方現場，并負責鋪設管道。

　　8、乙方必須滿足甲方砼澆筑需要，若出現不能滿足要求，甲方有權更換砼廠家，同時所有剩余款，待工程結束，結算完畢后一次性付于乙方。

　　第六條：其他

　　1、本合同在履行過程中發生爭議，由甲乙雙方協商解決，協商未果可通過工程所在地人民法院提請訴訟。

　　2、本合同未盡事宜，由甲乙雙方協商解決，補充條款與本合同有同等效力。

　　3、本合同一式叁份，甲方貳份，乙方壹份。在施工過程中，甲方若要新增混凝土強度等級和數量，只需簽訂《商品混凝土買賣合同（附件）》。

　　4、本合同自簽字蓋章之日起生效，完成約定事宜自行終止。

　　需方單位：

　　供方單位：

　　簽訂合同：20xx年xx月xx日

【工程合同】相關文章：

工程工程合同02-24

工程工程合同【薦】04-19

工程工程合同模板07-26

【熱】工程工程合同04-20

工程合同工程合同03-02

建筑工程工程合同04-11

工程工程合同 15篇03-02

工程工程合同15篇03-01

工程工程合同(15篇)03-01

工程土方工程合同02-23