樣品買賣合同

時(shí)間：2023-12-30 10:33:21 合同我要投稿

樣品買賣合同

　　現(xiàn)今很多公民的維權(quán)意識(shí)在不斷增強(qiáng)，合同的使用頻率呈上升趨勢，它也是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。那么合同書的格式，你掌握了嗎？下面是小編為大家整理的樣品買賣合同，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

樣品買賣合同

樣品買賣合同1

　　上訴人(原審原告)xxxx空調(diào)工程有限公司,住所地棗強(qiáng)縣富強(qiáng)北路167號(hào)。

　　法定代表人李xx，董事長兼總經(jīng)理。

　　委托代理人湯x，xxxx空調(diào)工程有限公司職員。

　　被上訴人(原審被告)xxx房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,住所地北京市大興區(qū)榆垡鎮(zhèn)今榮街69號(hào)。

　　法定代表人吳xx，董事長。

　　委托代理人安xx，xxx房地產(chǎn)開發(fā)有限公司職員。

　　上訴人xxxx空調(diào)工程有限公司(以下簡稱xx空調(diào)公司)因與被上訴人xxx房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡稱xxx房地產(chǎn)公司)憑樣品買賣合同糾紛一案，不服北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院(XX)豐民初字第20453號(hào)民事判決，向本院提起上訴。本院于XX年12月29日受理后，依法組成由法官周荊擔(dān)任審判長，法官蘆超、鄭亞軍參加的合議庭，于XX年1月12日召集雙方當(dāng)事人進(jìn)行了詢問。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

　　xx空調(diào)公司在一審中起訴稱：XX年9月13日，xx空調(diào)公司同xxx房地產(chǎn)公司簽訂1份工礦產(chǎn)品購銷合同，價(jià)款為： 21 000元。當(dāng)時(shí)雙方約定：xx空調(diào)公司送貨到xxx房地產(chǎn)公司開發(fā)建設(shè)的位于北京市豐臺(tái)區(qū)芳古園一區(qū)16號(hào)樓。xxx房地產(chǎn)公司預(yù)付定金30%、安裝調(diào)試后付40%、運(yùn)行3個(gè)月后付35%、余款1年付清。xx空調(diào)公司按約定及要求履行了全部的供貨安裝義務(wù)。但是xxx房地產(chǎn)公司卻以各種理由拖欠未付。故訴至法院請(qǐng)求判令xxx房地產(chǎn)公司給付貨款21 000元和債務(wù)利息9525.6元，并承擔(dān)訴訟費(fèi)。

　　xxx房地產(chǎn)公司在一審中答辯稱：xxx房地產(chǎn)公司先后付給xx空調(diào)公司4200元和16 800元，已付清xx空調(diào)公司的貨款，xx空調(diào)公司也給xxx房地產(chǎn)公司開具了發(fā)票。盡管xx空調(diào)公司對(duì)xxx房地產(chǎn)公司給付貨款16 800元存有異議，xxx房地產(chǎn)公司提供的證據(jù)不足以證明16 800元貨款是xx空調(diào)公司拿走的。但是，xx空調(diào)公司現(xiàn)在起訴要求xxx房地產(chǎn)公司給付貨款 16 800元的訴訟請(qǐng)求已過訴訟時(shí)效，請(qǐng)求法院駁回xx空調(diào)公司的全部訴訟請(qǐng)求。

　　一審法院審理查明：XX年9月13日，xx空調(diào)公司與xxx房地產(chǎn)公司簽訂了《工礦產(chǎn)品購銷合同》，約定：xxx房地產(chǎn)公司購買xx空調(diào)公司的排煙補(bǔ)風(fēng)機(jī)和風(fēng)機(jī)，合計(jì)價(jià)款21 000元。有效期限：自XX年9月6日至XX年9月16日。第七條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議的期限：設(shè)備到現(xiàn)場后進(jìn)行安裝，后即試運(yùn)行(1個(gè)月)達(dá)到使用要求后方認(rèn)。第九條結(jié)算方式及期限：付定金20%，到現(xiàn)場通過合同第七條標(biāo)準(zhǔn)付40%，運(yùn)行3月后付35%，余下滿1年付清。合同簽訂后，xxx房地產(chǎn)公司給付xx空調(diào)公司4200元。XX年底，xx空調(diào)公司按照合同約定履行了供貨及安裝義務(wù)。

　　一審法院判決認(rèn)定：xx空調(diào)公司、xxx房地產(chǎn)公司在XX年9月13日簽訂的`《工業(yè)品買賣合同》是xx空調(diào)公司、xxx房地產(chǎn)公司自愿協(xié)商達(dá)成，不違反國家相關(guān)的法律規(guī)定，應(yīng)認(rèn)定為有效。依法成立的合同，對(duì)雙方當(dāng)事人即具有法律約束力，xx空調(diào)公司、xxx房地產(chǎn)公司均應(yīng)依照合同，履行合同規(guī)定的義務(wù)。xxx房地產(chǎn)公司提出“先后付給xx空調(diào)公司4200元和16 800元，已付清xx空調(diào)公司的貨款”的答辯意見，對(duì)于xxx房地產(chǎn)公司給付xx空調(diào)公司4200元，xx空調(diào)公司予以認(rèn)可。對(duì)于xxx房地產(chǎn)公司給付xx空調(diào)公司16 800元，xx空調(diào)公司予以否認(rèn)，且xxx房地產(chǎn)公司提供的證據(jù)不足以證明xxx房地產(chǎn)公司已給付xx空調(diào)公司16 800元貨款，對(duì)此該院不予采信。關(guān)于訴訟時(shí)效問題，根據(jù)《中華人民共和國民法通則》規(guī)定，向人民法院請(qǐng)求保護(hù)民事權(quán)利的訴訟時(shí)效期間為2年。按照雙方合同約定和xx空調(diào)公司供貨時(shí)間，xxx房地產(chǎn)公司向xx空調(diào)公司付清余款的最遲時(shí)間是XX年4月底。此時(shí)，xx空調(diào)公司應(yīng)該知道自己的權(quán)益遭到了侵害，而xx空調(diào)公司于XX年9月23日方提起訴訟。xx空調(diào)公司提出“合同有效期到XX年9月16日，XX年9月23日提起訴訟未超過訴訟時(shí)效”的主張，該院不予采納。理由是：合同有效期限實(shí)質(zhì)約定的是xx空調(diào)公司供貨的期限，也可以說是在合同有效期限內(nèi)，雙方可依據(jù)該合同維持買賣合同關(guān)系。實(shí)際上，雙方在合同有效期限內(nèi)，只存在XX年底xx空調(diào)公司向xxx房地產(chǎn)公司提供并安裝價(jià)值21 000元風(fēng)機(jī)這1筆買賣，此后雙方就再?zèng)]有過依據(jù)該合同的買賣關(guān)系。而xx空調(diào)公司向xxx房地產(chǎn)公司供應(yīng)的價(jià)值21 000元風(fēng)機(jī)在XX年底已安裝完畢。故xxx房地產(chǎn)公司關(guān)于xx空調(diào)公司的主張已經(jīng)超過訴訟時(shí)效的抗辯理由成立。xx空調(diào)公司未提供證據(jù)證明其主張存在訴訟時(shí)效中斷或重新起算的事由，故其訴訟請(qǐng)求依據(jù)不足，該院不予支持。依據(jù)《中華人民共和國民法通則》第一百三十五條的規(guī)定，判決：駁回xxxx空調(diào)工程有限公司的訴訟請(qǐng)求。

　　xx空調(diào)公司不服一審法院上述民事判決，向本院提起上訴。其主要上訴理由是：一、xx空調(diào)公司在合同有效期內(nèi)要求xxx房地產(chǎn)公司給付貨款合法合理。二、一審判決錯(cuò)誤理解和適用了2年訴訟時(shí)效的規(guī)定。三、雙方簽訂的合同是xxx房地產(chǎn)公司提供的，若有不同理解，應(yīng)從不利于xxx房地產(chǎn)公司方面解釋。xx空調(diào)公司請(qǐng)求二審法院撤銷一審判決，依法改判或發(fā)回重審。

　　xxx房地產(chǎn)公司服從一審法院判決。其未向本院提交書面答辯意見，但其在本院庭審中口頭答辯稱：一審判決對(duì)合同有效期的認(rèn)定是合理的，認(rèn)定訴訟時(shí)效已過是合理合法的。合同文本是xx空調(diào)公司提供的。依據(jù)最高人民法院有關(guān)訴訟時(shí)效制度的解釋，也超過了訴訟時(shí)效。

　　本院經(jīng)審理查明的事實(shí)與一審法院查明的事實(shí)一致。

　　上述事實(shí)，有xx空調(diào)公司提供的《工業(yè)品買賣合同》及雙方當(dāng)事人陳述在案佐證。

　　本院認(rèn)為，xx空調(diào)公司與xxx房地產(chǎn)公司簽訂的《工業(yè)品買賣合同》是雙方當(dāng)事人的真實(shí)意思表示，其內(nèi)容未違反有關(guān)法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定，合法有效，雙方均應(yīng)依約履行。xxx房地產(chǎn)公司提出其已付清21 000元貨款，但xx空調(diào)公司只認(rèn)可收到4200元，否認(rèn)收到16 800元，xxx房地產(chǎn)公司未能提供確實(shí)充分的證據(jù)證明其已付清貨款，故對(duì)此主張本院不予采信。依據(jù)該合同約定的付款比例及時(shí)間，xxx房地產(chǎn)公司最遲的付款時(shí)間應(yīng)在XX年4月，xx空調(diào)公司XX年提起要求xxx房地產(chǎn)公司支付貨款的訴訟已超過法律規(guī)定的訴訟時(shí)效期間。xx空調(diào)公司關(guān)于其在合同有效期內(nèi)主張權(quán)利，并未超過訴訟時(shí)效期間的上訴主張，因合同約定的有效期限實(shí)質(zhì)是xx空調(diào)公司供貨的期限，即在合同有效期限內(nèi)，雙方可依據(jù)該合同維持買賣合同關(guān)系。該合同約定的有效期限內(nèi)，雙方只在XX年底發(fā)生了1筆xx空調(diào)公司向xxx房地產(chǎn)公司提供價(jià)值21 000元設(shè)備的買賣，且已安裝完畢。故xx空調(diào)公司關(guān)于其主張未超過訴訟時(shí)效的上訴意見不成立，應(yīng)予駁回。綜上，一審法院判決認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律正確，處理并無不當(dāng)，應(yīng)予維持。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：　駁回上訴，維持原判。

　　一審案件受理費(fèi)二百八十一元，由xxxx空調(diào)工程有限公司負(fù)擔(dān)(已交納)。

　　二審案件受理費(fèi)五百六十三元，由xxxx空調(diào)工程有限公司負(fù)擔(dān)(已交納)。

　　本判決為終審判決。

樣品買賣合同2

　　供方(甲方)：__________________需方(乙方)：__________________

　　通信地址_____________________：通信地址：___________________________

　　電話：__________________電話：__________________

　　傳真：__________________傳真：__________________

　　甲、乙雙方經(jīng)平等協(xié)商，就乙方購買甲方產(chǎn)品，簽訂本合同，內(nèi)容如下：

　　一、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：乙方所購甲方產(chǎn)品屬于：定制產(chǎn)品。定制產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按照雙方約定封樣的產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)執(zhí)行。

　　二、交貨時(shí)間、地點(diǎn)：甲方應(yīng)在年月日前將產(chǎn)品送至乙方指定的送貨地。

　　三、收貨與驗(yàn)貨：乙方指定的收貨人1姓名身份證號(hào)，聯(lián)系電話;收貨人2姓名身份證號(hào)，聯(lián)系電話。乙方指定收貨人代表乙方收貨驗(yàn)貨并簽發(fā)《收貨單》給甲方，作為雙方甲方交貨和雙方結(jié)算貨款的依據(jù)。乙方在收貨后日內(nèi)自行對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，并向甲方提出書面質(zhì)量異議，逾期無書面質(zhì)量異議，視為質(zhì)量合格。如乙方在質(zhì)量異議期內(nèi)提出書面質(zhì)量異議，乙方應(yīng)對(duì)貨物進(jìn)行封存，甲乙雙方派員按約定的.樣品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)委托乙方住所在地質(zhì)監(jiān)部門進(jìn)行質(zhì)檢，按質(zhì)檢提供報(bào)告結(jié)論解決。如檢驗(yàn)質(zhì)量不合格，乙方有權(quán)無條件退貨。

　　四、付款時(shí)間、方式：乙方應(yīng)在收貨后天內(nèi)通過甲方提供的銀行帳號(hào)用電匯或轉(zhuǎn)帳的方式付清貨款。

　　五、違約責(zé)任與合同解除：甲方如未按約定的交貨期限和質(zhì)量交付貨物，每逾期一日，按應(yīng)交付貨物價(jià)款的千分之一向乙方支付違約金;逾期超過天未交付貨物，乙方有權(quán)解除本合同，并有權(quán)按合同約定追究甲方違約責(zé)任。乙方如未按約定的付款期限支付貨款，每逾期一日，按應(yīng)交付貨款金額的千分之一向甲方支付違約金;逾期超過天未支付貨款，甲方有權(quán)解除本合同，并有權(quán)按合同約定追究乙方違約責(zé)任。

　　六、爭議解決：甲、乙方如發(fā)生爭議糾紛，均應(yīng)友好協(xié)商。如協(xié)商不成，可向原告住所地的人民法院訴訟解決。

　　七、合同生效：本合同一式兩份，雙方簽名蓋章后生效。雙方在本合同以及相關(guān)憑證上的簽名和代表人，均為法人代表或法人委托人，傳真件與正本一致，同具法律效力。

　　甲方：_________(公章)乙方：_________(公章)

　　甲方(代表)：_________乙方(代表)：__________________

　　_________年_________月_________日_________年_________月_________日

樣品買賣合同3

　　賣方：________（下稱甲方）

　　地址：________

　　郵編：________

　　電話：________

　　傳真：________

　　電子郵箱：________

　　買方：________（下稱乙方）

　　地址：________

　　郵編：________

　　電話：________

　　傳真：________

　　電子郵箱：_______

　　茲為貨物買賣，經(jīng)雙方同意議定條件如下：

　　第一條：乙方向甲方訂購________貨物，于合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質(zhì)的貨物________件，甲方應(yīng)于________日內(nèi)交付乙方。

　　第二條：甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應(yīng)于________日前通知乙方延緩日期；但乙方不同意時(shí)可解除合同。因此致乙方受有損害時(shí)，乙方可請(qǐng)求賠償，甲方?jīng)Q無異議。

　　第三條：如因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的'交付，可延緩期日。但其延緩日期應(yīng)經(jīng)雙方議定。

　　第四條：買賣貨款議定每件人民幣_(tái)_______元，共人民幣_(tái)_______元，于甲方交貨同時(shí)應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不付清，甲方可將貨停止交付，并催其付款，逾期仍不交付時(shí)，甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請(qǐng)求賠償。

　　第五條：乙方預(yù)知屆期不能付款的，可于________日前通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時(shí)，乙方可以解除合同，如給對(duì)方造成損害，應(yīng)頁賠償之責(zé)。

　　第六條：甲方所交付貨物，如與樣品不相同時(shí)，乙方可請(qǐng)求更換或解除買賣合同，甲方無異議。因此乙方致受有損害者，更得請(qǐng)求賠償。

　　第七條：貨價(jià)如有升降變動(dòng)的，各不得主張?jiān)鰷p，或借故解除合同等情況。

　　第八條：合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決；也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第________種方式解決：

　　（1）提________交仲裁委員會(huì)仲裁；

　　（2）依法向人民法院起訴。

　　第九條：其他約定事項(xiàng)：本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。

　　出賣人（甲方）（簽章）：________買受人（乙方）（簽章）：________

　　________年____月____日________年____月____日

　　簽訂地點(diǎn)：________簽訂地點(diǎn)：________

樣品買賣合同4

　　合同編號(hào)：（）購字第號(hào)

　　簽訂時(shí)間：________年____月____日

　　簽訂地點(diǎn)：____市____區(qū)

　　甲方（買受人）：

　　融資租賃有限公司法定代表人：

　　住所地：

　　乙方（供應(yīng)商）

　　：法定代表人：

　　住所地：

　　丙方（承租人）：

　　法定代表人：

　　住所地：

　　甲方根據(jù)與丙方簽訂的編號(hào)為租賃（）直字第號(hào)的《融資租賃合同》之約定，并根據(jù)丙方自行指定的供應(yīng)商和租賃物，與乙方簽訂本租賃物買賣合同（以下稱“本合同”）。甲方向乙方購買本合同項(xiàng)下的標(biāo)的物。

　　一、合同標(biāo)的物

　　1、由乙方售出、甲方購入的標(biāo)的物如下：幣種：人民幣單位：____元

　　2、丙方在此確認(rèn)：

　　（1）本合同項(xiàng)下的乙方以及標(biāo)的物作為融資租賃合同項(xiàng)下的供應(yīng)商及租賃標(biāo)的物，系丙方自行選定，并未依賴于甲方技能或者受到甲方任何影響。

　　（2）供應(yīng)商和指定的標(biāo)的物規(guī)格、式樣、質(zhì)量、價(jià)款等與融資租賃合同規(guī)定完全一致。

　　（3）標(biāo)的物詳細(xì)配置以乙方和丙方的約定為準(zhǔn)。

　　二、標(biāo)的物的交付

　　1、乙方應(yīng)于本合同簽訂之日起天內(nèi)將本合同所列標(biāo)的物在

　　直接向丙方交付，乙方在向丙方交付標(biāo)的物時(shí)須同時(shí)提供質(zhì)量服務(wù)卡或保修手冊(cè)、使用說明書、合格證等附件。

　　2、乙方應(yīng)向甲方開具全額發(fā)票，并及時(shí)交付給甲方。

　　3、乙方將標(biāo)的物交付丙方之時(shí)，標(biāo)的物所有權(quán)自乙方轉(zhuǎn)移至甲方。

　　三、價(jià)款支付方式

　　1、甲、乙、丙三方一致同意在下列條件滿足后15個(gè)工作日內(nèi)，甲方一次性將標(biāo)的物價(jià)款支付給乙方:

　　（1）（乙方和）丙方依約定的金額向甲方支付了保證金、手續(xù)費(fèi)等款項(xiàng)；

　　（2）甲方收到乙方和丙方共同出具的付款通知；

　　（3）甲方收到丙方出具的租賃物品驗(yàn)收證明。

　　2、乙方賬戶信息

　　戶名：賬號(hào)：開戶銀行：

　　3、在本合同簽訂后，當(dāng)相關(guān)法律、市場行情等發(fā)生變化，致使各項(xiàng)稅負(fù)其他費(fèi)用增加時(shí)，其費(fèi)用增加部分由乙方承擔(dān)，本合同項(xiàng)下購買價(jià)格等其他條款不變。

　　四、驗(yàn)收方法及標(biāo)準(zhǔn)

　　1、標(biāo)的物交接時(shí)，丙方應(yīng)當(dāng)場對(duì)標(biāo)的物外觀和基本使用功能等進(jìn)行認(rèn)真檢查、確認(rèn)，若對(duì)外觀有異議，應(yīng)當(dāng)場向乙方提出；對(duì)其他質(zhì)量問題有異議的，應(yīng)在合理期限內(nèi)提出。

　　2、標(biāo)的物的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為：

　　（1）乙方向甲方出售的標(biāo)的物，其質(zhì)量必須符合國家汽車產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并符合出廠檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，符合安全駕駛和說明書載明的基本使用要求，符合車輛落籍地政府關(guān)于尾氣排放的標(biāo)準(zhǔn)。

　　（2）乙方向甲方出售的標(biāo)的物，必須是經(jīng)國家有關(guān)部門公布、備案的汽車產(chǎn)品目錄上的產(chǎn)品，并能通過公安交通管理部門的檢測，可以上牌行駛的車輛。

　　五、甲方保證和索賠權(quán)

　　1、標(biāo)的物的保修期限執(zhí)行乙方提供的保修手冊(cè)的規(guī)定。在上述保修期內(nèi)，標(biāo)的物出現(xiàn)質(zhì)量問題或需要保養(yǎng)，乙方應(yīng)依約對(duì)標(biāo)的物進(jìn)行修理和保養(yǎng)。

　　2、本合同訂立后，國家若出臺(tái)有關(guān)汽車產(chǎn)品修理、更換、退貨的規(guī)定，按國家規(guī)定執(zhí)行。

　　3、與標(biāo)的物有關(guān)的瑕疵擔(dān)保、租賃期限內(nèi)的質(zhì)量保證、保修服務(wù)以及其他作為賣方應(yīng)提供的保證或應(yīng)履行的義務(wù)，乙方應(yīng)向丙方直接承擔(dān)責(zé)任。

　　4、當(dāng)標(biāo)的物存在質(zhì)量問題或性能不良、規(guī)格或式樣不符及其他瑕疵時(shí)，或者非因甲方原因?qū)е聵?biāo)的物遲延交付或者無法交付給丙方時(shí)，甲方將索賠權(quán)轉(zhuǎn)給丙方，由丙方直接向乙方索賠。無論丙方向乙方索賠進(jìn)程及結(jié)果如何，均不得影響丙方按融資租賃合同約定按期向甲方支付租金。

　　六、違約責(zé)任

　　1、甲方未按照本合同的約定如期支付貨款，則每延遲一____日，甲方應(yīng)支付乙方標(biāo)的物價(jià)款的日萬分之三的違約金。

　　2、乙方未按期提供和安裝合同規(guī)定的'標(biāo)的物，則每延遲____日，乙方應(yīng)向甲方支付標(biāo)的物價(jià)款的日萬分之三的違約金。

　　3、乙方未能保證丙方在合同規(guī)定的時(shí)間內(nèi)將標(biāo)的物投入正常營運(yùn)，向甲方及丙方賠償由于延期營運(yùn)而造成的損失。

　　4、乙方交付的標(biāo)的物不符合本合同載明或者乙方與丙方特別約定的質(zhì)量條款，甲方應(yīng)承擔(dān)無償修復(fù)、補(bǔ)償損失、減少價(jià)款或退貨的違約責(zé)任。

　　七、侵權(quán)

　　1、當(dāng)標(biāo)的物侵犯第三方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)時(shí)，乙方有義務(wù)且應(yīng)自行承擔(dān)費(fèi)用，解決糾紛，并賠償給甲方及丙方造成的損失。

　　2、經(jīng)國家授權(quán)的汽車檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)鑒定，標(biāo)的物確實(shí)存在設(shè)計(jì)、制造缺陷，由此缺陷造成的人身和他人財(cái)產(chǎn)損害，乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　八、本合同的解除從標(biāo)的物訂貨到交付，因非甲方原因?qū)е氯谫Y租賃合同無法簽訂時(shí)，或者融資租賃合同被解除時(shí)，甲方可以無條件地取消訂貨或者解除本合同，乙方應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)向甲方退還甲方已付款項(xiàng)。

　　九、標(biāo)的物滅失和毀損風(fēng)險(xiǎn)本合同項(xiàng)下標(biāo)的物滅失和毀損的風(fēng)險(xiǎn)在標(biāo)的物交付并經(jīng)丙方驗(yàn)收合格之前由乙方承擔(dān)，標(biāo)的物交付并驗(yàn)收合格之后由丙方承擔(dān)。

　　十、不可抗力由于地震、臺(tái)風(fēng)、水災(zāi)、戰(zhàn)爭以及其它不可預(yù)見和不能防止和避免的事件，致使一方不能履行合同時(shí)，當(dāng)事方應(yīng)立即將事故情況及時(shí)通知對(duì)方，并應(yīng)在事發(fā)之日起15天內(nèi)，提供有效證明或公證。按事故對(duì)履行合同的影響程度，各方另行協(xié)商決定是否解除合同，或部分免除履行合同的責(zé)任，或延期履行合同。

　　十一、特別約定根據(jù)融資租賃合同的約定，丙方應(yīng)以現(xiàn)金形式向甲方支付保證金____元，手續(xù)費(fèi)____元，首付租金____元，合計(jì)____元，甲、乙、丙三方一致同意該款項(xiàng)由乙方代甲方直接向丙方收取，以抵扣部分甲方應(yīng)支付給乙方的標(biāo)的物價(jià)款，即甲方還需支付給乙方價(jià)款____元后，乙方視作甲方已足額支付標(biāo)的物價(jià)款。

　　十二、爭議的解決凡因執(zhí)行本合同所發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭議，應(yīng)協(xié)商解決；如協(xié)商不成，則提請(qǐng)合同簽訂地人民法院訴訟解決。

　　十三、合同的生效本合同經(jīng)甲、乙、丙三方蓋章后生效。本合同作為編號(hào)為租賃（）直字第號(hào)《融資租賃合同》附件，具有與其同等法律效力。

　　十四、其它

　　1、本合同所稱的標(biāo)的物即為租賃（）直字第號(hào)《融資租賃合同》項(xiàng)下之租賃物。

　　2、甲方僅承擔(dān)本合同項(xiàng)下標(biāo)的物價(jià)款的支付義務(wù)。

　　3、本合同所列標(biāo)的物在技術(shù)上有需要補(bǔ)充的事宜，由乙方與丙方另行協(xié)商。

　　4、本合同一式三份，三方各執(zhí)一份。

　　甲方（蓋章）：

　　法定代表人或授權(quán)代表：

　　乙方（蓋章）：

　　法定代表人或授權(quán)代表：

　　丙方（蓋章）：

　　法定代表人或授權(quán)代表

樣品買賣合同5

　　甲方（賣方）：_________乙方（買方）：_________

　　經(jīng)平等友好協(xié)商，甲乙雙方就甲方所有的裝載機(jī)讓給乙方一事達(dá)成一致協(xié)議如下：_________

　　一、裝載機(jī)工程機(jī)械概況

　　品牌：柳工裝載機(jī)

　　型號(hào)：50C

　　車輛識(shí)別代號(hào)：50CXXX

　　二、轉(zhuǎn)讓價(jià)格：20元

　　三、付款方式：由甲方欠乙方的借款中扣出。

　　四、甲方承諾對(duì)上述享有合法的完全的所有權(quán)，乙方基于該承諾購買上述裝載機(jī)。如因第三人向乙方主張裝載機(jī)的所有權(quán)或他物權(quán)導(dǎo)致乙方經(jīng)濟(jì)損失的，乙方有權(quán)向甲方追償。

　　五、裝載機(jī)現(xiàn)狀已由雙方確認(rèn)。因該裝載機(jī)系二手舊機(jī)，甲方對(duì)于裝載機(jī)的運(yùn)行狀況及工作狀況均向乙方作了充分的說明，乙方對(duì)于該裝載機(jī)的現(xiàn)狀以及日后運(yùn)行可能出現(xiàn)的`問題均已了解。

　　六、裝載機(jī)由甲方于________年____月____日，在廣漢順興XX交付給乙方，乙方采取現(xiàn)場驗(yàn)收的方式進(jìn)行驗(yàn)收，乙方對(duì)裝載機(jī)的運(yùn)行狀況及設(shè)備數(shù)量、質(zhì)量有任何不符合雙方在本合同中的說明及約定的，應(yīng)當(dāng)場以書面形式交由甲方確認(rèn)并由雙方協(xié)商解決，交付后即視為驗(yàn)收合格。

　　七、裝載機(jī)交付后，因該裝載機(jī)的運(yùn)輸、運(yùn)行所產(chǎn)生的任何責(zé)任均由乙方承擔(dān)，包括裝載機(jī)本身的故障、質(zhì)量問題產(chǎn)生的損失以及對(duì)第三人的侵權(quán)所產(chǎn)生的損失，交付后所造成的一切事故和違法事故責(zé)任均全部由乙方承擔(dān)，甲方不承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　八、如甲方在裝載機(jī)交付后承擔(dān)了上述責(zé)任，甲方有權(quán)向乙方追償。

　　九、因履行裝載機(jī)所產(chǎn)生的任何爭議，由甲方住所地法院管轄。

　　十、本裝載機(jī)協(xié)議自簽訂之日起，雙方簽字生效，一式兩份，甲乙雙方各持一份。

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　________年____月____日

樣品買賣合同6

　　賣方：________(下稱甲方)

　　地址：____________________

　　電話：____________________

　　買方：________(下稱乙方)

　　地址：____________________

　　電話：____________________

　　茲為設(shè)備買賣，經(jīng)雙方同意議定條件如下：

　　第一條乙方向甲方訂購________設(shè)備，于合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質(zhì)的設(shè)備________件，甲方應(yīng)于________日內(nèi)交付乙方。

　　第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應(yīng)于________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時(shí)可解除合同。因此致乙方有損害時(shí)，乙方可請(qǐng)求賠償。

　　第三條如因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付，可延緩期日。但其延緩日期應(yīng)經(jīng)雙方議定。

　　第四條買賣貨款議定每件人民幣_(tái)_______元，共人民幣_(tái)_______元，于甲方交貨同時(shí)應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不付清，甲方可將貨停止交付，并催其付款，逾期仍不交付時(shí)，甲方可解除合同。因此所受的`損害亦得請(qǐng)求賠償。

　　第五條乙方預(yù)知屆期不能付款的，可于________日前通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時(shí)，乙方可以解除合同，如給對(duì)方造成損害，應(yīng)盡賠償之責(zé)。

　　第六條甲方所交付設(shè)備，如與樣品不相同時(shí)，乙方可請(qǐng)求更換或解除買賣合同，乙方有損害者，得請(qǐng)求賠償。

　　第七條貨價(jià)如有升降變動(dòng)的，各方不得主張?jiān)鰷p，或借故解除合同。

　　第八條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商或調(diào)解不成的，提交哈爾濱仲裁委員會(huì)仲裁。

　　第九條其他約定事項(xiàng)：________

　　本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。

　　出賣人(甲方)(簽章)：____________

　　買受人(乙方)(簽章)：____________

　　_________年_________月_________日

　　簽訂地點(diǎn)：______________________

樣品買賣合同7

　　賣方：________(下稱甲方)買方：________(下稱乙方)

　　地址：________地址：________

　　郵編：________郵編：________

　　電話：________電話：________

　　傳真：________傳真：________

　　電子郵箱：________電子郵箱：________

　　茲為貨物買賣，經(jīng)雙方同意議定條件如下：

　　第一條

　　乙方向甲方訂購________貨物，于合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質(zhì)的貨物________件，甲方應(yīng)于________日內(nèi)交付乙方。

　　第二條

　　甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應(yīng)于________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時(shí)可解除合同。因此致乙方受有損害時(shí)，乙方可請(qǐng)求賠償，甲方?jīng)Q無異議。

　　第三條

　　如因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付，可延緩期日。但其延緩日期應(yīng)經(jīng)雙方議定。

　　第四條

　　買賣貨款議定每件人民幣_(tái)_______元，共人民幣_(tái)_______元，于甲方交貨同時(shí)應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不付清，甲方可將貨停止交付，并催其付款，逾期仍不交付時(shí)，甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請(qǐng)求賠償。

　　第五條

　　乙方預(yù)知屆期不能付款的，可于________日前通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時(shí)，乙方可以解除合同，如給對(duì)方造成損害，應(yīng)頁賠償之責(zé)。

　　第六條

　　甲方所交付貨物，如與樣品不相同時(shí)，乙方可請(qǐng)求更換或解除買賣合同，甲方無異議。因此乙方致受有損害者，更得請(qǐng)求賠償。

　　第七條

　　貨價(jià)如有升降變動(dòng)的`，各不得主張?jiān)鰷p，或借故解除合同等情況。

　　第八條

　　合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第________種方式解決：

　　(1)提________交仲裁委員會(huì)仲裁;

　　(2)依法向人民法院起訴。

　　第九條其他約定事項(xiàng)：________本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。

　　出賣人(甲方)(簽章)：________買受人(乙方)(簽章)：_________

　　_______年____月____日________年____月____日

　　簽訂地點(diǎn)：________簽訂地點(diǎn)：________

樣品買賣合同8

　　賣方：________（下稱甲方）買方：________（下稱乙方）

　　地址：____________________地址：____________________

　　郵編：____________________郵編：____________________

　　電話：____________________電話：____________________

　　傳真：____________________傳真：____________________

　　電子郵箱：________________電子郵箱：____________________

　　茲為設(shè)備買賣，經(jīng)雙方同意議定條件如下：

　　第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應(yīng)于________日前通知乙方延緩日期；但乙方不同意時(shí)可解除合同。因此致乙方有損害時(shí)，乙方可請(qǐng)求賠償。

　　第三條如因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付，可延緩期日。但其延緩日期應(yīng)經(jīng)雙方議定。

　　第四條買賣貨款議定每件人民幣_(tái)_______元，共人民幣_(tái)_______元，于甲方交貨同時(shí)應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不付清，甲方可將貨停止交付，并催其付款，逾期仍不交付時(shí)，甲方可解除合同。因此所受的'損害亦得請(qǐng)求賠償。

　　第六條甲方所交付設(shè)備，如與樣品不相同時(shí)，乙方可請(qǐng)求更換或解除買賣合同，乙方有損害者，得請(qǐng)求賠償。

　　第七條貨價(jià)如有升降變動(dòng)的，各方不得主張?jiān)鰷p，或借故解除合同。

　　第八條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決；協(xié)商或調(diào)解不成的，提交哈爾濱仲裁委員會(huì)仲裁。

　　第九條其他約定事項(xiàng)：________

　　本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。

　　出賣人（甲方）（簽章）：_______買受人（乙方）（簽章）：_______

　　___________年_________月_____日___________年_________月_____日

　　簽訂地點(diǎn)：_____________________簽訂地點(diǎn)：_____________________

樣品買賣合同9

　　上訴人(原審原告)河北科力空調(diào)工程有限公司,住所地棗強(qiáng)縣富強(qiáng)北路167號(hào)。

　　法定代表人李英寬，董事長兼總經(jīng)理。

　　委托代理人湯濤，河北科力空調(diào)工程有限公司職員。

　　被上訴人(原審被告)北京日月房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,住所地北京市大興區(qū)榆垡鎮(zhèn)今榮街69號(hào)。

　　法定代表人吳山永，董事長。

　　委托代理人安亞利，北京日月房地產(chǎn)開發(fā)有限公司職員。

　　上訴人河北科力空調(diào)工程有限公司(以下簡稱科力空調(diào)公司)因與被上訴人北京日月房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡稱日月房地產(chǎn)公司)憑樣品買賣合同糾紛一案，不服北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院(XX)豐民初字第20453號(hào)民事判決，向本院提起上訴。本院于XX年12月29日受理后，依法組成由法官周荊擔(dān)任審判長，法官蘆超、鄭亞軍參加的合議庭，于XX年1月12日召集雙方當(dāng)事人進(jìn)行了詢問。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

　　科力空調(diào)公司在一審中起訴稱：XX年9月13日，科力空調(diào)公司同日月房地產(chǎn)公司簽訂1份工礦產(chǎn)品購銷合同，價(jià)款為： 21 000元。當(dāng)時(shí)雙方約定：科力空調(diào)公司送貨到日月房地產(chǎn)公司開發(fā)建設(shè)的位于北京市豐臺(tái)區(qū)芳古園一區(qū)16號(hào)樓。日月房地產(chǎn)公司預(yù)付定金30%、安裝調(diào)試后付40%、運(yùn)行3個(gè)月后付35%、余款1年付清。科力空調(diào)公司按約定及要求履行了全部的供貨安裝義務(wù)。但是日月房地產(chǎn)公司卻以各種理由拖欠未付。故訴至法院請(qǐng)求判令日月房地產(chǎn)公司給付貨款21 000元和債務(wù)利息9525.6元，并承擔(dān)訴訟費(fèi)。

　　日月房地產(chǎn)公司在一審中答辯稱：日月房地產(chǎn)公司先后付給科力空調(diào)公司4200元和16 800元，已付清科力空調(diào)公司的貨款，科力空調(diào)公司也給日月房地產(chǎn)公司開具了發(fā)票。盡管科力空調(diào)公司對(duì)日月房地產(chǎn)公司給付貨款16 800元存有異議，日月房地產(chǎn)公司提供的證據(jù)不足以證明16 800元貨款是科力空調(diào)公司拿走的。但是，科力空調(diào)公司現(xiàn)在起訴要求日月房地產(chǎn)公司給付貨款 16 800元的訴訟請(qǐng)求已過訴訟時(shí)效，請(qǐng)求法院駁回科力空調(diào)公司的全部訴訟請(qǐng)求。

　　一審法院審理查明：XX年9月13日，科力空調(diào)公司與日月房地產(chǎn)公司簽訂了《工礦產(chǎn)品購銷合同》，約定：日月房地產(chǎn)公司購買科力空調(diào)公司的排煙補(bǔ)風(fēng)機(jī)和風(fēng)機(jī)，合計(jì)價(jià)款21 000元。有效期限：自XX年9月6日至XX年9月16日。第七條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議的期限：設(shè)備到現(xiàn)場后進(jìn)行安裝，后即試運(yùn)行(1個(gè)月)達(dá)到使用要求后方認(rèn)。第九條結(jié)算方式及期限：付定金20%，到現(xiàn)場通過合同第七條標(biāo)準(zhǔn)付40%，運(yùn)行3月后付35%，余下滿1年付清。合同簽訂后，日月房地產(chǎn)公司給付科力空調(diào)公司4200元。XX年底，科力空調(diào)公司按照合同約定履行了供貨及安裝義務(wù)。

　　一審法院判決認(rèn)定：科力空調(diào)公司、日月房地產(chǎn)公司在XX年9月13日簽訂的《工業(yè)品買賣合同》是科力空調(diào)公司、日月房地產(chǎn)公司自愿協(xié)商達(dá)成，不違反國家相關(guān)的法律規(guī)定，應(yīng)認(rèn)定為有效。依法成立的合同，對(duì)雙方當(dāng)事人即具有法律約束力，科力空調(diào)公司、日月房地產(chǎn)公司均應(yīng)依照合同，履行合同規(guī)定的義務(wù)。日月房地產(chǎn)公司提出“先后付給科力空調(diào)公司4200元和16 800元，已付清科力空調(diào)公司的'貨款”的答辯意見，對(duì)于日月房地產(chǎn)公司給付科力空調(diào)公司4200元，科力空調(diào)公司予以認(rèn)可。對(duì)于日月房地產(chǎn)公司給付科力空調(diào)公司16 800元，科力空調(diào)公司予以否認(rèn)，且日月房地產(chǎn)公司提供的證據(jù)不足以證明日月房地產(chǎn)公司已給付科力空調(diào)公司16 800元貨款，對(duì)此該院不予采信。關(guān)于訴訟時(shí)效問題，根據(jù)《中華人民共和國民法通則》規(guī)定，向人民法院請(qǐng)求保護(hù)民事權(quán)利的訴訟時(shí)效期間為2年。按照雙方合同約定和科力空調(diào)公司供貨時(shí)間，日月房地產(chǎn)公司向科力空調(diào)公司付清余款的最遲時(shí)間是XX年4月底。此時(shí)，科力空調(diào)公司應(yīng)該知道自己的權(quán)益遭到了侵害，而科力空調(diào)公司于XX年9月23日方提起訴訟。科力空調(diào)公司提出“合同有效期到XX年9月16日，XX年9月23日提起訴訟未超過訴訟時(shí)效”的主張，該院不予采納。理由是：合同有效期限實(shí)質(zhì)約定的是科力空調(diào)公司供貨的期限，也可以說是在合同有效期限內(nèi)，雙方可依據(jù)該合同維持買賣合同關(guān)系。實(shí)際上，雙方在合同有效期限內(nèi)，只存在XX年底科力空調(diào)公司向日月房地產(chǎn)公司提供并安裝價(jià)值21 000元風(fēng)機(jī)這1筆買賣，此后雙方就再?zèng)]有過依據(jù)該合同的買賣關(guān)系。而科力空調(diào)公司向日月房地產(chǎn)公司供應(yīng)的價(jià)值21 000元風(fēng)機(jī)在XX年底已安裝完畢。故日月房地產(chǎn)公司關(guān)于科力空調(diào)公司的主張已經(jīng)超過訴訟時(shí)效的抗辯理由成立。科力空調(diào)公司未提供證據(jù)證明其主張存在訴訟時(shí)效中斷或重新起算的事由，故其訴訟請(qǐng)求依據(jù)不足，該院不予支持。依據(jù)《中華人民共和國民法通則》第一百三十五條的規(guī)定，判決：駁回河北科力空調(diào)工程有限公司的訴訟請(qǐng)求。

　　科力空調(diào)公司不服一審法院上述民事判決，向本院提起上訴。其主要上訴理由是：一、科力空調(diào)公司在合同有效期內(nèi)要求日月房地產(chǎn)公司給付貨款合法合理。二、一審判決錯(cuò)誤理解和適用了2年訴訟時(shí)效的規(guī)定。三、雙方簽訂的合同是日月房地產(chǎn)公司提供的，若有不同理解，應(yīng)從不利于日月房地產(chǎn)公司方面解釋。科力空調(diào)公司請(qǐng)求二審法院撤銷一審判決，依法改判或發(fā)回重審。

　　日月房地產(chǎn)公司服從一審法院判決。其未向本院提交書面答辯意見，但其在本院庭審中口頭答辯稱：一審判決對(duì)合同有效期的認(rèn)定是合理的，認(rèn)定訴訟時(shí)效已過是合理合法的。合同文本是科力空調(diào)公司提供的。依據(jù)最高人民法院有關(guān)訴訟時(shí)效制度的解釋，也超過了訴訟時(shí)效。

　　本院經(jīng)審理查明的事實(shí)與一審法院查明的事實(shí)一致。

　　上述事實(shí)，有科力空調(diào)公司提供的《工業(yè)品買賣合同》及雙方當(dāng)事人陳述在案佐證。

　　本院認(rèn)為，科力空調(diào)公司與日月房地產(chǎn)公司簽訂的《工業(yè)品買賣合同》是雙方當(dāng)事人的真實(shí)意思表示，其內(nèi)容未違反有關(guān)法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定，合法有效，雙方均應(yīng)依約履行。日月房地產(chǎn)公司提出其已付清21 000元貨款，但科力空調(diào)公司只認(rèn)可收到4200元，否認(rèn)收到16 800元，日月房地產(chǎn)公司未能提供確實(shí)充分的證據(jù)證明其已付清貨款，故對(duì)此主張本院不予采信。依據(jù)該合同約定的付款比例及時(shí)間，日月房地產(chǎn)公司最遲的付款時(shí)間應(yīng)在XX年4月，科力空調(diào)公司XX年提起要求日月房地產(chǎn)公司支付貨款的訴訟已超過法律規(guī)定的訴訟時(shí)效期間。科力空調(diào)公司關(guān)于其在合同有效期內(nèi)主張權(quán)利，并未超過訴訟時(shí)效期間的上訴主張，因合同約定的有效期限實(shí)質(zhì)是科力空調(diào)公司供貨的期限，即在合同有效期限內(nèi)，雙方可依據(jù)該合同維持買賣合同關(guān)系。該合同約定的有效期限內(nèi)，雙方只在XX年底發(fā)生了1筆科力空調(diào)公司向日月房地產(chǎn)公司提供價(jià)值21 000元設(shè)備的買賣，且已安裝完畢。故科力空調(diào)公司關(guān)于其主張未超過訴訟時(shí)效的上訴意見不成立，應(yīng)予駁回。綜上，一審法院判決認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律正確，處理并無不當(dāng)，應(yīng)予維持。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：駁回上訴，維持原判。

　　一審案件受理費(fèi)二百八十一元，由河北科力空調(diào)工程有限公司負(fù)擔(dān)(已交納)。

　　二審案件受理費(fèi)五百六十三元，由河北科力空調(diào)工程有限公司負(fù)擔(dān)(已交納)。

　　本判決為終審判決。

樣品買賣合同10

　　出賣人：（以下簡稱甲方）________________

　　買受人：（以下簡稱乙方）________________

　　茲為貨物買賣，經(jīng)雙方同意議定條件如下：

　　第一條乙方向甲方訂購______貨物，合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質(zhì)的貨物____件，甲方應(yīng)于____日內(nèi)交付乙方。

　　第二條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)乙方所購甲方產(chǎn)品屬于：定制產(chǎn)品。定制產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按照雙方約定封樣的產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)執(zhí)行。

　　第三條交貨時(shí)間、地點(diǎn)甲方應(yīng)在________年____月____日前將產(chǎn)品送至乙方指定的送貨地________。

　　第四條收貨與驗(yàn)貨乙方指定的收貨人1：姓名________，身份證號(hào)____________，聯(lián)系電話____________；收貨人2：姓名________，身份證號(hào)____________，聯(lián)系電話____________。乙方指定收貨人代表乙方收貨驗(yàn)貨并簽發(fā)《收貨單》給甲方，作為雙方甲方交貨和雙方結(jié)算貨款的依據(jù)。乙方在收貨后____日內(nèi)自行對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，并向甲方提出書面質(zhì)量異議，逾期無書面質(zhì)量異議，視為質(zhì)量合格。如乙方在質(zhì)量異議期內(nèi)提出書面質(zhì)量異議，乙方應(yīng)對(duì)貨物進(jìn)行封存，甲乙雙方派員按約定的樣品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)委托乙方住所在地質(zhì)監(jiān)部門進(jìn)行質(zhì)檢，按質(zhì)檢提供報(bào)告結(jié)論解決。如檢驗(yàn)質(zhì)量不合格，乙方有權(quán)無條件退貨。

　　第五條付款時(shí)間、方式乙方應(yīng)在收貨后____天內(nèi)通過甲方提供的銀行帳號(hào)用電匯或轉(zhuǎn)帳的方式付清貨款。

　　第六條違約責(zé)任與合同解除

　　1、甲方如未按約定的.交貨期限和質(zhì)量交付貨物，每逾期一日，按應(yīng)交付貨物價(jià)款的千分之____向乙方支付違約金；逾期超過____天未交付貨物，乙方有權(quán)解除本合同，并有權(quán)按合同約定追究甲方違約責(zé)任。

　　2、乙方如未按約定的付款期限支付貨款，每逾期一日，按應(yīng)交付貨款金額的千分之____向甲方支付違約金；逾期超過____天未支付貨款，甲方有權(quán)解除本合同，并有權(quán)按合同約定追究乙方違約責(zé)任。

　　第七條爭議解決甲、乙方如發(fā)生爭議糾紛，均應(yīng)友好協(xié)商。如協(xié)商不成，可向原告住所地的人民法院訴訟解決。

　　第八條乙方預(yù)知屆期不能付款的，可于____日前通知甲方延長日期交貨，倘甲方不同意時(shí)，乙方可以解除合同，如給對(duì)方造成損害，應(yīng)負(fù)賠償之責(zé)。

　　第九條甲方所交付貨物，如與樣品不相同時(shí)，乙方可請(qǐng)求更換或解除買賣合同，甲方無異議。因此致乙方受到損害者，更得請(qǐng)求賠償。

　　第十條貨價(jià)如有升降變動(dòng)的，各方不得主張?jiān)鰷p，或借故解除合同。

　　第十一條合同生效本合同一式____份，雙方各執(zhí)____份，雙方簽名蓋章后生效。雙方在本合同以及相關(guān)憑證上的簽名和代表人，均為法人代表或法人委托人，傳真件與正本一致，同具法律效力。

　　出賣人（甲方）：法定代表人：________________ 簽訂日期：______年____月____日

　　買受人（乙方）：法定代表人：________________ 簽訂日期：______年____月____日

樣品買賣合同11

　　甲方（賣方）：

　　合同編號(hào)：G-0502

　　乙方（買方）：

　　簽訂地點(diǎn)：上海

　　第一條紅木家具基本情況（請(qǐng)逐項(xiàng)填寫，勿寫“同樣品”；“驗(yàn)收說明”等內(nèi)容請(qǐng)?jiān)隍?yàn)收后填寫）簽訂時(shí)間：________年____月____日

　　第二條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：每件紅木家具應(yīng)符合B2385-20 新版《中國深色名貴硬木家具標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的樹木名稱，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和實(shí)際用材符合，且不低于樣品同等質(zhì)量。

　　第三條付款方式：簽訂合同后，乙方于____日內(nèi)付清全額貨款，甲方將于收到貨款3天內(nèi)發(fā)貨。

　　第四條甲方送貨，運(yùn)費(fèi)由甲方承擔(dān)。乙方繳清貨款，經(jīng)乙方驗(yàn)貨簽收，甲方應(yīng)在交貨時(shí)督促乙方對(duì)家具的商標(biāo)、數(shù)量及款式等外觀特征及有無《產(chǎn)品質(zhì)量承諾書》進(jìn)行驗(yàn)收，乙方發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)當(dāng)場提出，并由雙方協(xié)商達(dá)成解決方案。

　　第五條違約責(zé)任：若甲方未能按約定時(shí)間交貨，每延誤一天，按合同總額的 10 %向乙方支付違約金。

　　第六條購買家具在保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題的'，乙方告知甲方后，甲方在 7 天內(nèi)修理或更換，修理不好或不能更換的，予以退貨。乙方在使用中發(fā)現(xiàn)家具質(zhì)量與質(zhì)量保證書明顯不符提出更換或退貨要求的，甲方應(yīng)予以更換或退貨。

　　第七條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由甲乙雙方當(dāng)事人協(xié)商解決；也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第二種方式解決：

　　（一）提交當(dāng)?shù)刂俨梦瘑T會(huì)仲裁；

　　（二）依法向人民法院起訴。

　　第八條本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽章之日起生效。合同執(zhí)行期間，如有未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商另訂附則，所有附則均與本合同有同等法律效力。

　　甲方（簽章）：乙方（簽章）：

　　開戶銀行：開戶銀行：

　　賬號(hào)：賬號(hào)：

　　聯(lián)系方式：聯(lián)系方式

樣品買賣合同12

　　出賣人（以下簡稱甲方）：

　　買受人（以下簡稱乙方）：

　　茲為貨物買賣，經(jīng)雙方同意議定條件如下：

　　第一條乙方向甲方訂購貨物，合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質(zhì)的貨物件，甲方應(yīng)于____日內(nèi)交付乙方。

　　第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應(yīng)于____日前通知乙方延緩日期；但乙方不同意時(shí)可解除合同。

　　因此致乙方受到損害時(shí)，乙方可請(qǐng)求賠償，甲方?jīng)Q無異議。

　　第三條如因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付，可延緩期日。但其延緩日數(shù)應(yīng)經(jīng)雙方議定。

　　第四條買賣貨款議定每件人民幣_(tái)____元，共人民幣_(tái)____元，交貨同時(shí)應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，并約定相當(dāng)期間催其付款，逾期仍不交付時(shí)，甲方可解除合同。甲方因此所受的.損害亦得請(qǐng)求賠償。

　　第五條乙方預(yù)知屆期不能付款的，可于_____日前通知甲方延展日期交貨，倘甲方不同意時(shí)，乙方可以解除合同，如給對(duì)方造成損害，應(yīng)負(fù)賠償之責(zé)。

　　第六條甲方所交付貨物，如與樣品不相同時(shí)，乙方可請(qǐng)求更換或解除買賣合同，甲方無異議。因此致乙方受到損害者，更得請(qǐng)求賠償。

　　第七條貨價(jià)如有升降變動(dòng)的，各方不得主張?jiān)鰷p，或借故解除合同。

　　第八條合同一式___份，甲、乙雙方各執(zhí)____份為憑。

　　出賣人（甲方）：

　　______年_____月____日

　　買受人（乙方）：

　　______年_____月____日

樣品買賣合同13

　　合同編號(hào)__________________（版）

　　賣方（甲方）_______________________

　　買方（乙方）_______________________

　　根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國畜牧法》和《中華人民共和國動(dòng)物防疫法》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在自愿、平等的'基礎(chǔ)上協(xié)商一致，簽訂本合同。

　　第一條

　　品種、數(shù)量、價(jià)款（可另附表）

　　品種_____

　　性別______

　　數(shù)量（頭）_______

　　規(guī)格（公斤頭）______

　　單價(jià)（元公斤）______

　　單價(jià)（元頭）______

　　金額（元）________

　　供種期限_________　

　　合計(jì)金額:__________

　　備注：甲乙雙方按實(shí)際情況選擇計(jì)量單位。

　　第二條

　　質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　（一）________________________________________________ 。

　　（二）________________________________________________ 。

　　第三條

　　支付方式貨款的支付按下列第_______項(xiàng)執(zhí)行：

　　（一）即時(shí)結(jié)清。

　　（二）合同簽訂后，乙方支付甲方定金_______元，乙方每批提貨時(shí)須付訖所提該批種豬的金額，定金抵作貨款或返還。

　　（三）其他方式__________________________________ 。

　　第四條

　　交貨方式、地點(diǎn)及費(fèi)用，按下列第________項(xiàng)執(zhí)行：

　　（一）甲方將種豬送到___________，運(yùn)輸費(fèi)用由________方承擔(dān)。

　　（二）乙方到________________提貨，運(yùn)輸費(fèi)用由_______方承擔(dān)。

　　第五條

　　違約責(zé)任

　　（一）甲方延遲供種的，每延遲____日，應(yīng)支付乙方_______元的違約金。

　　（二）乙方逾期提貨的，每延遲____日，應(yīng)支付甲方________元的違約金。

　　（三）乙方逾期支付貨款的，每延遲____日，應(yīng)支付甲方______元的違約金。

　　（四）其他違約責(zé)任____________________________ 。

　　第六條

　　其他約定。

　　第七條

　　爭議解決發(fā)生爭議由雙方協(xié)商解決；也可通過____市生豬業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)調(diào)解；或選擇下列第_______項(xiàng)方式解決：

　　1．上海仲裁委員會(huì)提起仲裁。

　　2．向人民法院提起訴訟。

　　第八條本合同一式_______份，甲乙雙方各執(zhí)_____份，自甲乙雙方簽字（蓋X）之日起生效。

　　甲方________________________乙方________________________

　　法定代表人_________________________法定代表人_________________________

　　委托代理人_________________________委托代理人_________________________

　　地址_________________________地址________________________

　　郵編_________________________郵編________________________

　　電話_________________________電話________________________

　　簽約地點(diǎn)_____________________簽約地點(diǎn)__________________________

　　簽約日期_____________________簽約日期__________________________

樣品買賣合同14

　　甲方（賣方）：乙方（買方）：經(jīng)平等友好協(xié)商，甲乙雙方就甲方所有的裝載機(jī)讓給乙方一事達(dá)成一致協(xié)議如下：

　　一、裝載機(jī)工程機(jī)械概況品牌：柳工裝載機(jī) 型號(hào)：50C 車輛識(shí)別代號(hào)：50CXXX

　　二、轉(zhuǎn)讓價(jià)格：20元

　　三、付款方式：由甲方欠乙方的借款中扣出。

　　四、甲方承諾對(duì)上述裝載機(jī)轉(zhuǎn)讓合同范本享有合法的完全的所有權(quán)，乙方基于該承諾購買上述裝載機(jī)。如因第三人向乙方主張裝載機(jī)的所有權(quán)或他物權(quán)導(dǎo)致乙方經(jīng)濟(jì)損失的，乙方有權(quán)向甲方追償。

　　五、裝載機(jī)現(xiàn)狀已由雙方確認(rèn)。因該裝載機(jī)系二手舊機(jī)，甲方對(duì)于裝載機(jī)的運(yùn)行狀況及工作狀況均向乙方作了充分的說明，乙方對(duì)于該裝載機(jī)的現(xiàn)狀以及日后運(yùn)行可能出現(xiàn)的問題均已了解。

　　六、裝載機(jī)由甲方于________年____月____日，在廣漢順興XX交付給乙方，乙方采取現(xiàn)場驗(yàn)收的方式進(jìn)行驗(yàn)收，乙方對(duì)裝載機(jī)的運(yùn)行狀況及設(shè)備數(shù)量、質(zhì)量有任何不符合雙方在本合同中的說明及約定的.，應(yīng)當(dāng)場以書面形式交由甲方確認(rèn)并由雙方協(xié)商解決，交付后即視為驗(yàn)收合格。

　　八、如甲方在裝載機(jī)交付后承擔(dān)了上述責(zé)任，甲方有權(quán)向乙方追償。

　　九、因履行裝載機(jī)轉(zhuǎn)讓合同范本協(xié)議所產(chǎn)生的任何爭議，由甲方住所地法院管轄。

　　十、本裝載機(jī)轉(zhuǎn)讓合同范本協(xié)議自簽訂之日起，雙方簽字生效，一式兩份，甲乙雙方各持一份。

　　甲方：乙方： ________年____月____日

樣品買賣合同15

　　出賣人：__________________(以下簡稱甲方)

　　買受人：__________________(以下簡稱乙方)

　　茲為__________________貨物買賣，經(jīng)雙方同意議定條件如下：

　　第一條：

　　乙方向甲方訂購____________貨物，如合同成立同日由甲方交付樣品同品同種同類同質(zhì)的貨物______件，甲方應(yīng)于______日內(nèi)交付乙方。

　　第二條：

　　甲方如不能照期交付或僅能為一部分的.交付，應(yīng)于日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時(shí)可解除合同。

　　因此致乙方受有損害時(shí)，乙方可請(qǐng)求賠償，甲方?jīng)Q無異議。

　　第三條：

　　如因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付，可延緩期日。但其延緩日數(shù)應(yīng)經(jīng)雙方議定。

　　第四條：買賣貨款議定每件人民幣_(tái)_____仟______佰元共人民幣_(tái)_____萬______仟______佰元于甲方，交貨同時(shí)應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，并定相當(dāng)期間催其付款，逾期仍不交付時(shí)，甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請(qǐng)求賠償。

　　第五條：

　　乙方預(yù)知屆期不能付款的，可于______日前通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時(shí)，乙方可以解除合同，如給對(duì)方造成損害，應(yīng)付賠償之責(zé)。

　　第六條：

　　甲方所交付貨物，如與樣品不相同時(shí)，乙方可請(qǐng)求更換或解除買賣合同，甲方無異議。因此乙方致受有損害者，更得請(qǐng)求賠償。

　　第七條：

　　貨價(jià)如有升降變動(dòng)的，各不得主張?jiān)鰷p，或借故解除合同等情況。

　　第八條：

　　合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第 ______種方式解決：

　　(一)提交____________仲裁委員會(huì)仲裁;

　　(二)依法向人民法院起訴。

　　第九條：

　　其他約定事項(xiàng)：________________________