- 加工承攬合同 推薦度:
- 加工承攬合同 推薦度:
- 相關推薦
加工承攬合同常用【15篇】
在人們愈發重視契約的社會中,合同的地位越來越不容忽視,簽訂合同可以使我們的合法權益得到法律的保障。擬定合同的注意事項有許多,你確定會寫嗎?下面是小編精心整理的加工承攬合同,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
加工承攬合同1
甲方: (以下簡稱甲方)
乙方: (以下簡稱乙方)
經過甲乙雙方友好協商,就本工程復合實木門(含門套)、實木防火門(含門套)供應及售后服務,達成如下一致意見,特訂立本合同。
1 工程概況
1.1 工程名稱:
1.2 建設地點:
1 合同內容
1.1 本合同包含內容:本工程實木門、實木防火門供應及售后服務、確保竣工驗收通過。
1.2 工程質量標準:
1.2.1 質量目標:確保“泰山杯”要求
1.2.2 合 格 率:壹次報驗合格率需達到100%
1.2.3 優 良 率:壹次報驗優良率需達到95%
1.2.4 質量要求:達不到“泰山杯”標準時,按結算總價5.00%進行違約處理。
2 工期
2.1 工期:自接到甲方書面通知的開工令后50日內將木門加工制作完畢并根據總包商要求運至工地現場安裝完畢。(乙方根據現場情況自行進行實測實量,以保證木門下料尺寸、數量等數據的準確性)。
2.2 木門進場、安裝時間:以甲方書面通知為準。
2.3 拖延工期處罰:乙方每拖延壹天按結算總價1.00%進行處罰。
3 技術要求:
4.1 必須嚴格按照圖集L92J601(木門)、L92J606(防火門)中規定制作加工,并嚴格執行國家相關工藝標準《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB50210-20xx)、《木結構工程施工及驗收規范》(GB14101-93)的規定等。
4.2實木復合門、實木防火門的技術要求及檢驗標準:詳見招標文件之要求。
4.3 乙方必須保證向甲方提供滿足上述質量要求的產品,且安裝后應為符合國家規范規定的成品門,否則按如下辦法處理:
4.3.1甲方可以拒收此貨物,否則執行下條:
4.3.2甲方有權隨意處理,且乙方要承擔相應的處理費用。
4.4 乙方需提供的技術文字資料:產品合格證、質量檢測報告、其他山東省、聊城市建設主管部門規定的資料以及滿足“泰山杯”竣工驗收要求的資料。
4 經濟條款
4.1 承包方式:包工包料、包工期、包質量。
4.2 合同范圍及綜合單價包含內容:包工包料成活價。產品供應到聊城供電公司電力生產中心工程項目經理部指定的工地現場并進行成品門的安裝等全部工序和成品保護直至竣工驗收合格。
4.2.1工藝復合實木門(含門套)制作、安裝綜合單價包含內容:
1、工藝復合實門(含門套)制作、加工、運輸、安裝、五金配件供應以及安裝(每套門配門鎖一把、三幅可調合頁、專用地吸、雙開門配插銷、大把手,每套門帶二幅等相關五金配件等)2、其他相關費用:成品保護、剩余物料退場、現場清理、工程交付及責任期內的質量缺陷保修等全過程3、乙方自有的.管理費、利潤、稅金等一切費用。
4、木門的檢驗試驗費用、進場后材料的復試費用。
4.2.2實木防火門(含門套)制作、安裝綜合單價包含內容:
1、防火實木門(含門套)制作、加工、運輸、安裝、五金配件供應及安裝(門鎖、可調合頁、專用地吸、雙開門配插銷、閉門器及大把手,每套門帶二幅等相關五金配件等)
2、其他相關費用:成品保護、剩余物料退場、現場清理、工程交付及責任期內的質量缺陷保修等全過程
3、乙方自有的管理費、利潤、稅金等一切費用。
4、木門的檢驗試驗費用、進場后材料的復試費用、當地消防備案以及消防驗收費用。
4.3 合同總價:暫估壹佰陸拾萬元;(綜合單價詳見合同附件,其中木門明細及數量為暫估)
4.4 工程量結算原則:根據安裝好以后的門的實際“樘”數進行結算。
4.5 工程款支付:
4.5.1 預付款: 20xx年2月份之前甲方向乙方支付合同總價的20%作為預付款。
4.5.2 進度款1:木門門套、防火門門套全部進場后7天內支付合同總價的30%。
4.5.3 進度款2:門扇進場且木門(防火門)全部安裝完畢經甲方驗收合格以后7天內支付至合同總價的70% 。
4.5.4 進度款3:竣工驗收且同業主竣工結算完成后付款至合同總價的95%。
4.5.5 保修金:余款5%作為質量保修金,在無任何質量問題的情況下貳年后一月內一次性無息付清。(質保期為2年)
4.5.6 發票:每批付款前,乙方必須向甲方提供有效發票,否則甲方有權拒絕付款。
5 工地代表
5.1 乙方駐工地代表:
聯系人: 聯系電話:
甲方責任:
5.1.1 積極配合乙方工作,對乙方提供的材料計劃進行復核。
5.1.2 協助乙方同其他相關工種隊伍的配合。
5.1.3 根據雙方約定的質量標準及設計要求進行現場驗收。
5.2 乙方責任:
5.2.1 根據雙方約定的標準,保質保量按期完成。
5.2.2 派駐現場代表,對現場門洞口尺寸進行實測實量,對門的數量進行統計,以保證成品的準確性。
5.2.3 負責木門的安裝工作并確保竣工驗收通過。
5.2.4 門扇彎曲、開膠、起鼓、變形等內在質量問題以及破損、觀感等外觀質量問題由乙方負全部責任,若發生以上任何一種質量問題,乙方必須無條件、無償重新更換產品且甲方有權將由此造成的損失在乙方結算款中扣除此費用。
5.2.5 根據合同工期約定,對影響工期的因素以書面形式提前通知甲方,但必須給甲方充足的處理時間。
5.2.6 乙方車輛進出工地,必須保證施工人員及他人的安全,否則,由此造成的一切安全、經濟責任及損失,皆由乙方負責。
5.2.7 乙方出廠產品應有:商標、名稱、型號、規格、制造廠名稱、出廠日期、合格證等標志。
5.2.8 根據4.4要求提供合格的文字資料。
6 安全施工
7.1乙方應按照當地有關規定做好安全教育工作,執行甲方現場管理規定。乙方人員進入施工現場必須佩戴安全帽。乙方必須保證其工作人員及他人的安全,否則,由此造成的一切安全、經濟責任及損失,皆由乙方負責。
7.2乙方進出場車輛必須謹慎駕駛,應充分考慮現場場地狹小因素。發生事故,應積極采取有效措施,防止損失擴大,并承擔全部責任。
7.3乙方車輛進出甲方工地,必須服從甲方的現場和安全保衛要求,如不服從,一切責任乙方自負。且甲方有權根據項目部相關管理制度對乙方進行處罰。
7.4乙方車輛出場時不得私自運送甲方現場物資出場,一經發現視為偷竊,按照“偷一罰十”的原則進行處罰。
7.5貨物卸車至甲方指定位置,應擺放整齊。如放至室外則應采取防雨、防曬、防潮等措施。
7 其他
7.1 招標文件及乙方的全部投標資料皆為本合同不可分割的組成部分,與本合同有同等法律效力。
7.2 本合同未盡事宜,由雙方協商解決。
7.3 本合同如有糾紛,雙方同意向合同簽訂地(聊城市)人民法院起訴。
7.4 本合同一式陸份,甲乙雙方各執正本壹份、副本貳份。
7.5 本合同全部內容皆為電腦打印格式,手寫無效。
7.6 合同有效期:雙方蓋章簽字完成后生效,至甲方支付完全部合同價款后失效。
甲方:
單位名稱:(蓋章)
代 表: (簽字)
簽訂日期: 年 月 日
乙方:
單位名稱:
代 表:
聯系電話:
開戶銀行:
帳號:
收款人全稱:
簽訂日期:
(蓋章) 年 月 日
(簽字)
加工承攬合同2
承攬方:_______________以下簡稱甲方
定作方:_______________以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經雙方協商,簽訂本合同,共同遵守.
第一條加工成品第二條加工成品質量要求:
1.材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。
2.用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。
3.嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便。
4.甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方于_______________年_______________月_______________日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復,提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償.
第五條工程價款:按核定價格單計算款元。
第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準,數量以合同規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明.第七條交貨的時間和地點:_______________年_______________月_______________日至月日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協議,并按協議執行.交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續.第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,共計元,全部費用由乙方負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按元計算,共計元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責。
第十條本合同簽之日,乙方向甲方給付預付款元(元).甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款.乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還.
第十一條結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續,據以結帳,并在收貨后十五天內通過銀行付款.
第十二條甲方的違約責任
1.甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償.
2.甲方交付定作物的數量少于合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償.
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.
4.甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的'千分之一償付違約金.5.甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.3.由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收.
第十三條乙方的違約責任
1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失.
2.乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.
3.乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失.
4.乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金.
5.乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失.6.乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用.
第十四條不可抗力:在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明后,可免予承擔違約責任.但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失.
第十五條本合同發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同于_______________年_______________月_______________日經公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式五份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份.
甲方(蓋章)代表人:_______________
地址:_______________
電話:_______________
乙方(簽名):_______________
代表人:_______________
地址:_______________
電話:_______________
_______________年_______________月_______________日
加工承攬合同3
甲方(定作方):
法定代表人:
住所:
聯系電話:
傳真:
統一社會信用代碼:
乙方(承攬方):
法定代表人:
住所:
聯系電話:
傳真:
統一社會信用代碼:
經甲乙雙方友好協商,依據我國《中華人民共和國民法典》的有關規定以及其他相關法律規定,就甲方向乙方采購相關 等小商品事宜約定如下:
一、采購產品情況
1、品名 ,規格 ,數量 ,單價 ;
2、品名 ,規格 ,數量 ,單價 ;
3、品名 ,規格 ,數量 ,單價 ;
總金額(含稅價):人民幣 元整(小寫¥ )。
二、樣品約定時間
自本合同生效之日起 個工作日內,乙方負責按甲方要求制作
樣品,經甲方確認后的樣品將作為乙方最終交貨的標準。
三、交貨時間、地點及運費
合同生效時甲方應當支付 %預付款到乙方賬戶,確認本協議第一條中各品名的尺碼數量后 天內交貨(具體數量由雙方以書面傳真或者電子郵件方式確認),運費由 承擔。
四、質量要求及技術標準
按照甲乙雙方事先確認的樣品為標準,貨物主要技術指標按國家或行業標準。
五、驗收方法、標準和期限
以甲乙雙方確認的樣品為準,如甲方發現貨物的品種、面料、數量、顏色、規格與裝箱單不符,應在收到貨物后 個工作日內以書面形式通知乙方;經乙方核實后,盡快做出相應的處理。若乙方交付的`貨物不符合本合同標準,乙方應當負責更換或者退貨,因此產生的所有費用應當由乙方承擔。
六、包裝要求及費用負擔
乙方按其企業或行業標準提供包裝,費用由乙方承擔。
七、結算方式和期限
合同生效且收到乙方發票后 日內甲方支付總價款 %作為預付款,計人民幣 元整(小寫¥ ),雙方約定匯款方式為甲方電匯,乙方收款賬戶為:
收款人:
開戶行:
賬號:
最終結算金額以實際定作、雙方簽字確認的數量和金額為準,自甲方驗收合格之日起 日內,甲方一次性支付其余貨款。
八、違約責任
1、合同生效后合同一方單方解除合同的,合同另一方有權要求違約一方支付合同總金額的 %作為違約金。
2、因甲方的原因造成乙方不能按約定時間制作樣品的,不能按時交貨的,由甲方承擔責任。
3、若乙方提交的樣品和甲方定作的 小商品存在較大差異,甲方有權拒絕付款。
九、合同爭議的解決方式
本合同在履行期間發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協調或者調解不成的,雙方當事人同意向 人民法院起訴。
十、本合同一式二份,甲方乙方各執一份,自雙方簽字蓋章之日起生效。合同未盡之事宜,由甲乙雙方另行簽訂補充協議。
甲方(簽章):_________ 乙方(簽章):_________
法定代表人:_________
委托代理人:_________ 法定代表人:_________
委托代理人:_________
___年___ 月 ___日免費提供產品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線及專用工具,乙方自購。如在本廠購買材料,由于乙方個人原因,不能繼續做畫,為保證本廠產品質量,材料不退。
2、甲方對乙方產品負責回收并以現金支付加工費,拒收任何原因的半成品和不合格產品。
二、乙方的權利和義務
1、通過考察同意后,自愿購買材料。如產品質量問題,乙方自己負責。
2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作,如私自組織人員加工,技術轉讓,需經廠方同意方可進行,否則按違約處理。
三、違約條款
1、甲方違背合同時以的1倍支付乙方違約金。
2、乙方外購材料摻雜使假,私自技術轉讓時,按每平方米元的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期 月,____年____月____日起至____年____月____日止。
本合同期瞞后,乙方申請,甲方有權依據生產定單續簽或終止合同。
五、本合同一式兩份,并有驗收標準為合同附件,甲、乙雙方各執一份,自簽字蓋章之日起生效。
甲方 :
乙方:
日期:____年____月____日
加工承攬合同4
甲方(定作方):______
乙方(承攬方):______
根據《_____》規定,結合本工程實際情況,雙方友好協商簽訂本合同,以共同遵守。
一、加工制作內容
1、按甲方提供之圖紙加工,甲方提供圖紙項目全稱為_______。
2、制作內容
(1)主鋼構:由定作方提供鋼板材質:_______。系列:_______。噸位:_______。單價約_______元(大寫:_______)。
(2)次鋼構材質:_______。系列:_______。噸位:_______。單價約_______元(大寫:_______)。
(3)其他:以上主構件進行拋丸除銹,由定作方提供油漆,刷面漆道,底漆道。
二、合同價款及結算方式
1、合同總價暫定為______元,(大寫______)(以實際決算為準)。
2、合同簽訂當日甲方付______元,(大寫______)給乙方作為合同定金(最后一次提貨時抵充貨款,如甲方定金當日未到乙方公司賬戶,本合同不予生效)。
3、結算方式:按合同規定及甲方圖紙制作,成品按理論重量進行決算(以現金或轉賬)。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清,否則不得提貨。
三、質量要求
1、乙方必須按照國家現行鋼結構制作、驗收規范(鋼結構工程施工質量驗收規范)認真加工制作,確保構件質量達到鋼結構規范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質量保證書、合格證,且質量、厚度偏差均符合國家相關質量要求。
3、要求第三方檢測單位為:
(1)檢測內容:抗滑移系數實驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學性能復驗□
(2)其他檢測項目:______。
(3)試驗檢測費用:合同價格□甲方自理□
四、交貨地點和時間
1、交貨地點:甲方在乙方廠房內提貨。
2、交貨時間:_______年_______月_______日開始提貨。
五、包裝及運輸
1、乙方負責裝車,裝車時應按照規定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數量的墊木,盡量避免運輸過程中出現構件變形、油漆損傷,裝車費包含在合同價內。
2、甲方負責運輸,運輸標志應該按要求實施(具體要求由甲方在發運前另行交底)。
3、運輸費用由甲方承擔,構件到位后甲方負責卸車。
六、雙方權利及義務
1、甲方向乙方提供完整的構件圖紙套,并簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工制作。
2、甲方應對乙方加工制作過程中的`疑問及時給予解答,若需要修改變更的應當及時通知,否則由此引起的工期延誤應當順延交貨時間。
3、甲方如現場發現嚴重質量問題應及時通知乙方進行整改,乙方接到通知后小時內趕到現場協助解決。
4、乙方質量問題導致返工,乙方負責修復,并承擔返工費及直接費用。
七、違約責任
按《_____》相關規定執行。
八、合同糾紛處理方式
甲乙雙方在合作過程中,如發生糾紛,應由雙方友好協商解決,協商不成依法向人民法院起訴。
九、附則
1、本合同式份,雙方各執份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章生效,此合同有效期為_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
3、未盡事宜,雙方協商解決另訂補充合同。
甲方(蓋章):______
乙方(蓋章):______
法定代表人:______
法定代表人:______
委托代理人:______
委托代理人:______
_______年_______月_______日
_______年_______月_______日
加工承攬合同5
甲方:__________________(委托方)
乙方:__________________(承攬方)
經甲乙雙方協議,就有關承攬加工事宜,擬結本合同,以茲雙方信守。
一、產品名稱及加工數量。
1、名稱:____________________________________。
2、數量:__________________。
以上產品由甲方委托乙方才承攬加工。
二、相關事宜:
1、由甲方提供相應產品的原材料至乙方指定加工場所。
2、乙方按產品圖紙規定要求進行加工,其產品質量必須符合技術文件規定要求。
3、甲方委派質檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質疑問題。
4、乙方加工過程的切削余料由甲方回收。
5、產品出廠的運輸費用由乙方承擔,(甲方提供適當的`運輸__________及司機,乙方承擔油料耗費及搬運事宜)
6、產品出廠前由甲方委派代表按圖紙規定要求全面驗收,其不合格損失由乙方承擔。
7、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。
三、時間要求:
自甲方提供原材料之后起,乙方在30天內全部按數完成該批產品加工合同,如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時,必須提前通知對方,協商解決。
四、加工費用:
該項目合同總體加工費用__________萬元,由甲方承擔增值稅務,甲乙雙方不得中途變更。
五、付款方式:
乙方交付產品后,甲方一次性付款,剩余作為質量保證金至業主最終驗收合格后,甲方在一個月內全部付清余額,如甲方違約,則按日向乙方支付________%的違約金。
六、其他事宜:
1、本合同在履行過程中發生爭議時,由甲方協商解決,如雙方達不成協議,可提交__________機構解決。
2、在合同中的未盡事宜,雙方可共同協商補充。
3、本合同自雙方簽定之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各執一份。
甲方(簽字):________________
乙方(簽字):________________
簽訂日期:_______年_____月_____日
加工承攬合同6
承攬方:______________________簡稱甲方
定作方:______________________簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經雙方協商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條加工成品
品名:______________
規格:______________
數量:______________
備注:______________
第二條加工成品質量要求:
1、材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。
2、用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。
3、嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;
4、塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;
5、玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便。
四,甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方于______年______月______日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;
乙方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。
第五條工程價款:按核定價格單計算________元。
第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準,數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點:______年______月______日至__月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交貨,必須在事先與對方達成協議,并按協議執行。交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續。
第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;
每件包裝費均________元計算,共________元,全部費用由乙方負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均________元計算,共________元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責。
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款________元。甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還。
第十一條結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續,據以結帳,并在收貨后十五天內通過銀行付款。
第十二條甲方的違約責任
1、甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任,經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2、甲方交付定作物的.數量少于合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理,乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
3、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4、甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的____%償付違約金。
5、甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值____%的違約金。
6、由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收。
第十三條乙方的違約責任
1、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
2、乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金。
3、乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4、乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金。
5、乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
6、乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力:在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明后,可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任,在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本合同發生糾紛時,雙方協商解決;
協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同于_______年_____月_____日經公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式五份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份。
甲方(簽字):________________
乙方(簽字):________________
簽訂日期:_______年_____月_____日
加工承攬合同7
甲方: (委托方) ____________
乙方: (承攬方) ____________
經甲乙雙方協議,就有關承攬加工事宜,擬結本合同,以茲雙方信守。
一、產品名稱及加工數量。
1、名稱:XXX水泥焊接軌道板。
2、數量:附加工圖紙36份,按圖紙數量要求加工。以上產品由甲方委托乙方才承攬加工。
二、相關事宜:
1、由甲方提供相應產品的原材料至乙方指定加工場所。
2、乙方按產品圖紙規定要求進行加工,其產品質量必須符合技術文件規定要求。
3、甲方委派質檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質疑問題。
4、乙方加工過程的切削余料由甲方回收。
5、產品出廠的運輸費用由乙方承擔,(甲方提供適當的運輸車輛及司機,乙方承擔油料耗費及搬運事宜)
6、產品出廠前由甲方委派代表按圖紙規定要求全面驗收,其不合格損失由乙方承擔。
7、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。
三、時間要求:自甲方提供原材料之后起,乙方在30天內全部按數完成該批產品加工合同,如甲已雙方各自遇到不可抗拒的`事件而影響到材料提供及加工阻力時,必須提前通知對方,協商解決。
四、加工費用:該項目合同總體加工費用20萬元,由甲方承擔增值稅務,甲乙雙方不得中途變更。
五、付款方式:乙方交付產品后,甲方一次性付款 ,剩余作為質量保證金至業主最終驗收合格后,甲方在一個月內全部付清余額,如甲方違約,則按日向乙方支付2%的違約金。
六、其他事宜:
1、本合同在履行過程中發生爭議時,由甲方協商解決,如雙方達不成協議,可提交仲裁機構解決。
2、在合同中的未盡事宜,雙方可共同協商補充。
3、本合同自雙方簽定之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各執一份。
甲方:______ 蓋章:______簽約人:______ 職務:______ 電話號碼:______
乙方: ______蓋章:______簽約人:______ 職務:______ 電話號碼:______
時間:________年____月____日
加工承攬合同8
承攬方:____________________________________
地址:____________
郵碼:____________
電話:____________
法定代表人:____________
職務:____________
定作方:____________________________________
地址:____________
郵碼:____________
電話:____________
法定代表人:____________
職務:____________
定作方委托承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質量要求
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。
第四條技術資料、圖紙提供辦法
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點
1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。
2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結算方式及期限
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責任
一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的_
___%(20%~60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的`原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成按()項處理:
1.向_____機關申請_____;
2.向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交____________(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方:________________________
代表人:________________________
____年____月____日
承攬方:________________________
代表人:________________________
____年____月____
加工承攬合同9
工 程 名 稱: 安徽三建pC構件生產基地
工程發包方 : 安徽三建工程有限公司
工程承包方 : 安徽建筑機械有限責任公司
簽 約 日期 : 20xx年3月10日
合同協議書
發包單位: 安徽三建工程有限公司 (以下簡稱甲方)
承包單位: 安徽建筑機械有限責任公司 (以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本合同。
l、工程名稱:安徽建工產業化基地1#廠房鋼結構及維護工程。
2、工程地點:安徽肥東縣撮鎮循環經濟園區經一路與緯三路交口。
3、工作內容:圖紙設計、招標文件等文件范圍內鋼結構生產車間鋼構件的采購、加工等(不含預埋螺栓)。具體包括詳圖深化設計、鋼構件制作(含配件)、檢測(原材料檢驗及焊縫檢測)等,本合同約定的招標文件及相關資料等已明確的但乙方報價書中遺漏項則視為乙方報價中已包括該部分,結算時合同價款不再調整。
(1)根據發包人提供的鋼結構施工圖紙、承包人提供設計院審核的深化圖紙、技術
資料、有關文件及現場安裝分段要求,完成承包范圍內的鋼結構材料采購、按發包人現場安裝分段分節要求進行技術準備、檢驗試驗、開孔、分段、制作、拼裝、焊縫檢測、殘余應力消除、變形校正、半成品及成品檢測試驗、包裝、鋼結構運輸前的堆放、編號、按發包人安裝進度計劃和順序的要求運輸至工地指定的吊裝現場(按圖紙編號統一標注)、工程服務以及本合同其他條款所約定的工作內容,并按要求做好交工資料、保修、竣工圖紙等與本工程相關的所有工作及相關手續。鋼構件必須滿足現場安裝的分段要求。
(2)制作之前編寫構件制作方案,并得到發包人、設計單位及施工監理的認可。按發包人的要求,提供本工程中鋼結構加工及運輸的相關計劃、資料。并于簽訂合同一周內,提供詳細的焊接評定方案、制作方案、質量保證體系、交工驗收時所提供的證件資料樣本及政府職能部門檢查時的相關有效證件(如焊工證等特殊工種上崗證)。
(3)按發包人確認的分段分節要求和構件進場計劃配套供應鋼構件,負責進行鋼構件必要的預拼裝。
(4)承包人按發包人要求將構件資料準備齊全,隨車發至現場。按發包人提供給承包人的構件需求清單進行構件的裝車運輸,發車前需將構件進場清單傳至發包人,并通知發包人代表相關負責人。
(5)提供鋼結構吊裝用吊孔、吊耳、耳板、襯墊板、臨時連接板、引弧板、摩擦系數檢驗、焊接試驗用的試板等,配合設計及現場安裝做好構件坡口及吊耳等構件配套加工。費用在報價中綜合考慮。
(6)提供出廠標識、標志和編號,提供構件測量基準線和監測基準點的標識等。
(7)負責鋼結構制作的現場技術支持及與設計人的技術配合,按規定完成本工程所需的各種技術和安全措施。
(8)鋼材進加工廠后,在下料之前必須按有關規定做原材料復檢。在鋼構件進場的同時,提交給發包人的資料(一式四份):原材料檢驗報告(原件一份、復印件加蓋公章三份)、鋼構件出廠合格證、鋼構件制作相關檢查記錄、有探傷資質的單位出具的構件制作探傷檢驗報告、鋼結構制作相關質量驗收記錄、鋼結構制作相關質量保證贄料以及發包人要求的相關資料等。
(9)承包人自行解決鋼構件運輸途中的一切問題,保證加工件不造成損壞及變形,因運輸途中造成的構配件損壞及變形由承包人修正并賠償發包人因此受到的其它一切損失。若承包人未能按發包人要求及時整改,發包人可代為整改或委托第三方整改,相關費用由承包人承擔。
(10)未按發包人規定的時間、質量標準、構件配套順序交付構件,發包人有權拒收,承包人應承擔質量缺陷、整改和不按時供貨、發貨順序錯亂的責任,并承擔由此導致的返工、整改及影響發包人施工的經濟損失。
(11)任何工程聯系函件必須經發包人認可,并以發包人的名義轉發。承包人不得與監理、設計院等相關方面獨自聯系,否則一切責任和損失由承包人承擔。
(12)在合同規定的保修期內,凡屬于承包人質量問題,承包人要負責免費維修,并承擔相關責任。
(13)本項目所有涉及到的主鋼結構、圍護結構、零星配件等必須按照設計文件要求及投標文件承諾的品牌及產地進行選用,否則乙方形成違約,按本合同第12條違約條款進行處理。
(14)將構件運輸到發包人現場構件指定堆放場地,并自行負責所有材料設備的保管和安全。
(15)承包人負責按照發包人要求提供竣工資料給發包人,并配合項目質量驗收工作。
(16)承包人必須服從發包人的管理,發包人有權要求承包人更換不稱職的管理人員。
(17)合同中規定的其它工作。
4、合同價款
(1)總價合同:鋼結構構件材料、制作造價¥22451522.00元(大寫:人民幣貳仟貳佰肆拾伍萬壹仟伍佰貳拾貳元整)
乙方承諾已充分考慮本工程的實際情況,圖紙中不確定的因素乙方已清楚了解,具體構件的規格、材質等相關要求依據甲方提供圖紙進行采購、加工,必須滿足圖紙及招標文件要求。工程竣工結算時,除設計變更外,在施工圖范圍內總價固定不變,圖紙及招標文件所含工作內容或費用已含在總價中
乙方投標報價按GB50755計算,計算規則明確構件按矩形理算,且投標報價重量含材料損耗,乙方承諾所有原材料偏差均符合國家規范,施工過程中甲方有權對進場鋼結構過磅抽查,如若鋼結構重量負偏差超過國家規范,甲方將對負偏差部分扣減材料工程款,并對乙方進行處罰。
合同總價包括:
(1)由乙方為鋼結構制作需要承擔的所有費用,彩鋼板顏色、油漆顏色、CI標志等按照甲方要求選擇和制作:
(2)按照國家稅法規定乙方應繳納的各種稅金和地方政府規定的各種費用。其中稅金包括營業稅、城市維護建設費、教育費附加及企業和個人所得稅。與乙方承包項目有關的所有稅費均由乙方自行繳納;
(3)按照規范及圖紙實際要求需要進行的試驗、檢測費;
(4)現場施工人員及材料、設備的保險;
(5)因市場價格波動等影響而涉及到的各種風險及管理費和利潤;
(6)根據本合同其他條款由乙方承擔的其他費用:
5、工程款支付和工程結算
(1)本項目甲方提供合同造價 20% 預付款(合同簽訂后7個工作日內支付);
(2)本項目工程款支付方式按下述規定執行:
a.工程付款方式:以6個月銀行承兌匯票形式為主。
b.主體鋼結構運至項目現場內安裝,支付合同造價20%的工程款;
c.主體結構安裝完支付合同造價20%的工程款;
d.圍護結構安裝完支付合同造價10%的工程款;e.工程竣工驗收合格后支付合同造價10%的工程款;
f.工程決算定案后支付至合同造價95%;
g.剩余5%工程款作為質保金,待缺陷責任期滿后一次性無息付清。
(3)簽訂合同之日起7個日歷天內,乙方須向甲方提供合同總額20%的履約保函;
(4)支付規定:
a.乙方在收取工程款時,必須同時提供等額的稅務發票,乙方在申請結算款之前必須向甲方提供施工過程中全部的且與結算總額相等完稅票據;
b.乙方在收取工程款時,必須按照甲方要求履行工程款申請手續;
(5)缺陷責任期:從竣工驗收合格之日起計算,至合同規定的缺陷責任期。
(6)竣工結算:
竣工驗收達到本合同規定的質量標準并且資料全部交齊并經甲方驗收合格后,乙方向甲方報送結算資料,甲方在收到足夠的資料后一個月內審核完畢,經甲乙雙方及監理單位確認后一個月內向乙方支付到結算總價的95%,其余5%作為質保金。如果質量標準及工期中任何項達不到業主合格要求,結算時甲方將扣除其相應部分的保證金;
(7)現場簽證及變更:
發生合同外的費用時,乙方應注意收集和保留證據并在3個日歷天內讓甲方現場具體指示人簽字及本合同指定的負責人確認其工作時間、工作內容、工作部位以及投入的設備、人員清單并附上必要的施工簡圖,乙方逾期未能以書面形式提出申請,則視為乙方自動放棄該部分費用,以后不得以任何理由向甲方進行索賠。除設計變更以外,不接受任何形式的簽證索賠。
(8)竣工結算:
乙方應嚴格按照合同約定的工程量計算規則和價格計算方法編制,不得高估冒算。一經發現有高估冒算現象,甲方將組織雙方人員對乙方報送的竣工結算進行逐項核對。如果核減率在5%以內(含5%),甲方不予罰款;如果核減率超過5%,甲方除扣除核減部分外,還將按超過部分的20%金額作為處罰金額進行罰款,并直接從工程款中扣除。
(9)免責條款:
乙方應嚴格遵守甲方財務部的有關制度規定并協助辦理有關稅務事宜,在規定的付款期限截止日后,由于乙方未及時開具足額合法稅務發票,從而導致甲方財務部無法按時支付乙方工程款,此項延誤不構成甲方延期付款責任,乙方不得借此理由要求甲方支付延期支付利息或故意延緩工程進度。
6、工期
(1)構件到場日期:開工日期為20l5年3月10日,合同總工期90日歷天。
進場節點要求:
a.20xx年4月1日,A~G軸鋼結構主體材料進場;
b.20xx年4月10日,A~G軸鋼結構屋面維護結構材料進場;
c.20xx年5月10日,鋼結構主體結構必須全部到場(具體進場日期必須符合甲方的進度要求)
d. 20xx年6日10日,本鋼結構工程的所有材料必須進場。(維護結構材料進場日期必須符合甲方的進度要求)
(2)進度:乙方必須按甲方確認的材料進場計劃將構件運至施工現場,接受甲方對構件進場時間的檢查、監督。材料進場計劃與經確認的.計劃不符時,乙方應按甲方的要求提出改進措施,經甲方確認后執行。因乙方的原因導致實際材料進場計劃與材料進場計劃不符,乙方無權就改進措施提出追加合同價款。
(4)暫停施工:因乙方材料質量嚴重與質量要求不符時,甲方有權要求乙方暫停材料進場并進行整頓,由此造成的工期延誤由乙方負責,相關的賠償按照本合同第9條相關規定執行
7、質量驗收
(1)質量要求:本工程質量應符合現行的國家工程質量驗收規范,國家、行業、地方和甲方的施工技術標準規范,施工圖及相關技術文件的要求,達到合格標準;
(2)質量等級:乙方提供的構件必須按照國家驗收規范的合格等級標準,由于乙方原因造成的不合格,乙方負責整改,整改仍達不到要求,乙方應無條件退出,由此發生的一切費用由乙方承擔。
(3)試驗與檢驗:乙方應按相關規定進行試件的取樣、檢驗。
(4)分項工程質量檢查:上道工序施工完成,必須經監理工程師、甲方驗收合格簽字認可后,乙方才能進行下道工序的施工。
(5)、乙方應協助配合甲方、監理人員進行檢查和驗收。
(6)、用于主體結構的鋼構件,為設計文件規定的該工程的合理使用年限
8、權利和義務
1、甲方的權利和義務
(1)、甲方有義務按合同的規定期限及時向乙方支付工程款,否則甲方違約。
(2)、甲方有權確定和要求乙方送貨時間和送貨地點。
(3)、甲方有權對乙方所送貨物進行檢驗,對檢驗不符合要求的貨物,甲方有權要求乙方退換。
(4)、如因產品質量問題造成甲方損失的,乙方負責賠償損失并承擔一切責任。
2、乙方的權利和義務
(1)、乙方有義務向甲方提供符合合同約定的產品,否則乙方違約。
(2)、乙方有義務按照甲方通知的時間、地點,按時送達貨物,否則,乙方違約,并應承擔由此給甲方造成的損失。
(3)、乙方有權按合同約定,要求甲方支付已合格材料的款項。
9、違約責任
(1)乙方承包的工程項目,未經甲方許可,不得進行轉包或分包。否則,甲方有權終止合同。由此給甲方造成的經濟損失乙方負責賠償。如特殊需要時,需經甲方書面批準,各項管理程序按甲方的有關規定執行。
(2)若因乙方原因造成材料進場延誤,每拖一天按合同總價的 0.5 進行罰款,罰款將在甲方向乙方支付合同價款時扣除。工期延誤罰款總額不超過結算總價的 10% 。如果實際罰款金額超過該限額限制的且乙方無能力采取有效措施彌補該工期時甲方有權終止合同并邀請其他單位進行加工。由此增加的費用從乙方工程款中扣除。
(3)本項目所有涉及到的主鋼構、圍護結構、零星配件等必須按照設計文件要求及投標文件承諾的品牌及產地進行選用,如實際工作需更換材料,必須得到甲方書面認可,并且甲方不補償因此產生的任何費用和工期。如乙方擅自更換材料,視為乙方違約,處以合約總價 10% 的工程質量罰款,并承擔此項違約導致甲方的損失。
(4)合同簽訂后,如需修改,需獲得雙方同意,方能生效。否則,給對方造成的經濟損失由違約方負責。
(5)合同履行中任何一方無正當理由而提出終止合同的,均屬單方違約,違約方承擔給對方所造成的全部損失外,還需向對方支付工程款總價 10% 的違約金。
(6)如果乙方有任何的違約行為,乙方應保證甲方免于承擔由此違約造成的根據主合同甲方將負責的任何損害賠償費。否則甲方有權從工程款中扣除這筆費用。
(7)因乙方自動退出,甲方只對乙方已進場材料價款的70%進行結算,由此發生的甲方損失將在剩余的30%中扣除,甲方同時保留不足部分向乙方索賠的權力。
(8)未經甲方書面授權,乙方不得以甲方名義從事任何對外商務經營及合同協議的簽署。否則甲方有權終止本合同的執行,并由乙方向甲方承擔相應的損失,甲方將從任何屬于乙方的款項中扣除,乙方不得有異議。
10、爭議
(1)如甲乙雙方發生爭議,應本著實事求是、平等互利、協商一致的原則進行協商解決。如協商不成,可采用下列解決方式:向合肥市仲裁委員會按照該會有效的仲裁條款申請仲裁。
(2)發生爭議后,除非出現下列情況的,雙方都應繼續履行合同,保護好已進場材料:
a.單方違約導致合同確已無法履行,雙方協議停止施工;
b.調解要求停止,且為雙方接收;
c.仲裁機構要求停止時;
d.法院要求停止時。
11、合同終止及終止后的結算
(1)甲乙雙方協商一致,可以解除本合同;(2)乙方無能力繼續履行本合同時,本合同終止,按已進場材料結算,乙方應在接到甲方通知時妥善做好已購材料及移交工作;
(3)未經甲方同意,乙方將本工程轉包或分包給第三方,本合同終止,按乙方已進場材料的 60% 結算
(4)乙方單方要求終止合同,結算單價按合同單價的 80% 計算,另賠償合同總價10% 的違約金;
12、甲、乙雙方在此立約:保證按照本合同的約定,承擔和履行各自的全部責任和義務。
13、本協議書由雙方法定代表人或其授權的代理人簽署并加蓋公章后生效,在除違約責任導致合同中期解除情況下,工程經竣工驗收合格、工程結算辦理完、保修期滿、合同總價款及保修金全部結清后合同自動終止。
14、本合約附件:⑴中標通知書⑵乙方投標報價文件⑶招標文件及答疑記錄。
15、本合同一式陸份,甲方執肆份、乙方執貳份,具有同等法律效力。
(以下無正文)
甲 方: 乙 方:安徽建筑機械有限責任公司
甲方代表: 乙方代表:
開戶銀行: 開戶銀行:徽商銀行合肥大東門支行
賬號: 賬號:1020 4010 2100 0283 880
簽訂時間: 年 月 日 簽訂時間: 年 月 日
加工承攬合同10
合同編號:_____________
簽訂日期:_____________
定作方:(以下簡稱甲方)_____________
承攬方:(以下簡稱乙方)_____________
根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定,甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則,經友好協商達成如下合同條款,共同遵守執行。
第一條加工成品品名:_____________貨號:_____________面料:_____________顏色:_____________尺碼:_____________
第二條服裝數量
1、計量單位:_____________
2、數量:_____________
第三條原材料的提供由甲方提供原材料,具體見下:材料名稱數量質量:提供日期:_____________單價:_____________總金額:_____________
第四條服裝質量加工成品質量按甲方提供的樣衣或工藝單執行,樣衣由甲方保管,作為驗收的依據。樣衣、工藝單作為合同的附件。
第五條技術資料、圖紙提供
1、甲方提供服裝款式(樣衣或圖片)、標志圖案等圖樣的技術資料。
2、乙方(fag)在生產過程中,發現甲方提供的圖紙和技術要求不合理,應當及時通知甲方,甲方應當在__2_天時間內回復,提出修改意見。甲方在規定的時間內沒有答復,乙方有權停止工作,并在__2__內通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。
3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密,不得向任何人泄漏任何相關資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
4、未經甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。
第六條報酬
1、加工單價:______________
2、總金額(元):______________
第七條包裝方式內用______________,外用______________包裝,包裝費由_______________方承擔。
第八條服裝交付
1、交貨地:_____________
2、產品的交(提)貨期限:______________。
第九條服裝驗收
1。驗收期間:______________。
2、認真核對貨物的品名、款號、數量、嘜頭,準確無誤后方可抽樣。3。驗收方式:產品按30%抽檢,抽樣標準為:隨機。
4、驗收標準:與樣衣款式、做工一致驗收包括:商品的外觀質量、規格、數量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據貨物實際情況,以驗收標準為依據判定合格與否。
6、經首次檢驗不合格的加工成品,甲方在2天內通知乙方并有權要求乙方返修。
7、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗,對于再次檢驗,不合格的加工成品交由甲方處理,并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產品的成本價格。
第十條定金預付貨款
(1)甲方應于________年____月____日前向乙方交付定金_元;甲方不履行合同的,無權請求返還定金,乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須雙倍返還定金。
(2)甲方應于________年____月____日前向乙方交付預付款_元;甲方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還;乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。
第十一條報酬結算
1、付款期限:甲方應于驗收無誤收貨之日起____日內,一次性付清合同約定的全部款項;
第十二條留置權如甲方未支付價款,在雙方沒有例外約定時,乙方對完成的服裝享有留置權。
第十三條違約責任
1、甲方的違約責任
(1)制作中途未經過雙發同意,私自變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償乙方因此造成的損失。
(2)中途廢止合同,償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。
(3)未按合同規定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作,乙方有權解除合同,甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,甲方應當償付乙方停工待料的損失。
(4)超過合同規定期限領取定作物的,除按本條
第五款規定償付違約金外,還應當承擔乙方實際支付的保管、保養費。甲方超過領取期限____日不領取定作物的,乙方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給甲方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時時,乙甲方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償乙方的`損失。
2、乙方的違約責任
(1)未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,甲方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,甲方有權拒收,由此造成的損失由乙方賠償。
(2)交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,甲方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由乙方賠償。
(3)未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損,滅失的,由乙方賠償損失。
(4)逾期交付定作物,應當向甲方償付違約金為外發加工總費用的10%天。未經甲方同意,提前交付定作物,甲方有權拒收。
(5)不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的10%。
(6)由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。
(7)未按合同規定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知甲方調換,補齊的,由乙方對工作質量,數量承擔責任。
(9)擅自調換甲方提供的原材料,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應當按甲方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十七條爭議解決凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,如雙方不能通過友好協商解決,協商不成的,按依法向人民法院起訴。
第十八條其他約定本合同經雙方簽字后于________年____月____日起生效。合同執行期內,甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜,須經雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與合同具有同等效力。
甲方:____________
乙方:____________
______年______月______日
加工承攬合同11
認立合同雙方:
承攬方:
定作方:
定作方委托承攬方加工長春——吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工 成品 編號 名稱 規格 單位 數量
第二條 加工成品質量要求:
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量:
用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對物品不得偷換。
1.原材料等物品交(提)日期計算,雙方協商。
第四條 技術資料、圖紙 由承攬方提供
承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3.承攬方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 總價款為 合同簽訂后,訂作商付給承攬方 元(即總價款的 %),在加工量達到 %,定作方付給承攬方 元(即總價款的 %),在加工量全部完成時,在定作方驗收合格后支付給承攬方 元(即總價款的 %),預留 元作為質保金一年后付清。 (價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點 交貨地點為長吉高速長春東出口一公里處,時間為簽訂合同之日起計算30日。
交提定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條 其它
(如: .根據國家有關規定,定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的,無權請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定,經當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作方不履行合同的.,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
第十二條 承攬方的違約責任
一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金__元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__%(30-50%的幅度)或酬金總額的__%(30-50%幅度)違約金。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
十一、在承攬方制作的過程中發生的任何損害及由于工作過程中發生的事故由承攬方負責。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條xxx在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自__年__月__日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式__份,交__(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方: (蓋章) 承攬方: (蓋章)
代表人: (蓋章) 代表人: (蓋章)
地址: 地址:
電話: 電話:
開戶銀行: 開戶銀行:
帳號: 帳號:
年 月 日訂
承攬加工合同(二)
現有_________________單位將______________(地點或加工件全稱)交予___________加工。經雙方友好協商,本著互惠互利、誠信、公平的原則特制定以下條款,望雙方遵守。
甲方:________________________
乙方:________________________
一、工程項目
1、工程名稱_____________________________________________
2、工程地點_____________________________________________
3、工程范圍_____________________________________________
4、工程期限自_____________至___________完工,共計_____天。(不可抗拒原因順延)
二、甲方在合同簽訂時要將所加工產品的成套圖紙交付乙方,以便乙方施工。乙方在受到圖紙后詳細查看后交由甲方簽字確認。乙方在看圖時不明確的地方有權向甲方要求圖紙的技術交底,甲方應在一個工作日內答復。不能答復的技術問題乙方有權停止施工。(所有加工產品圖紙及技術交底資料由雙方簽字后作為合同附件,同樣具備合同法律效應)
三、質量要嚴格按照圖紙要求加工或有甲方技術交底資料加工。乙方不得擅自改動。不合格加工件由乙方負責。
四、加工產品交付地點________________________________。
五、加工產品(工程)總價人民幣____________________元整,大寫(________________________________元整)。(此金額不含稅金及其它費用。如有要求另行協商。)
六、付款方式__________________
1、合同簽訂時甲方支付乙方總價定金 _______________%。
2、乙方需要向甲方加工件所需原材料時,乙方向甲方提供材料訂購單或能材料訂購單據時支付乙方總價 _______________%。
3、加工件到達甲方指定地點時支付乙方總價__________%。
4、加工件安裝或交付時支付乙方總價________________%。
5、驗收合格后一次性支付加工件總額。
七、產品質量保修期
1、玻璃_________________
2、鋼材_________________
3、鋁材_________________
4、油漆_________________
5、噴塑_________________
八、安全生產乙方必須認真貫徹有關安全施工的規章制度,服從甲方安
全管理人員及監理人員的管理,嚴格遵守安全操作規程,施工中如因違反操作規程而發生傷亡事故其損失由乙方負責。
九、驗收:
甲方應在乙方向甲方提交工程進度或竣工報告單七日內組織驗收,七日內不組織驗收,乙方可視工程全部合格,同時甲方履行合同后續責任,甲方不履行合同時乙方可對本合同工程隨意處理。
十、違約責任:合同簽訂后,不經雙方協商同意,任何一方不得隨意變
更或解除本合同。如單方面解除合同,應向對方賠償對方損失。
乙方必須按照合同規定的時間內按照合同質量要求完成施工任務。逾期一天應賠償甲方總價的5‰,提前按照同等獎勵。
十一、本合同未盡事宜,雙方協商解決。如不能解決可在雙方屬地人民法院申請訴訟。
十二、本合同共___頁,附件共____頁,一式_____份,雙方各持份
本合同雙方簽字之日起生效,至工程結束、工程款付清后自行失效。
(本合同所有來往電子郵件作為本合同附件具有同等法律效力)。
甲方:(章) 乙方:(章)
電話: 電話:
電子郵箱: 電子郵箱:
開戶行: 開戶行:
________年______月_____日
加工承攬合同12
定作人:____________
簽訂地點:____________
承攬人:____________
簽訂時間:_______年_______月_______日
第一條加工物
數量:__________
報酬:__________
交貨期限:_______年_______月_______日
加工物規格計量:__________
報酬:__________
交貨期限及數量:__________
數量:__________
名稱:__________
型號單位:__________
單價金額合計:__________
合計人民幣金額(大寫):__________
(注:空格如不夠用,可以另接)
第二條定作人提供的材料
材料規格:__________
計量:__________
數量質量:__________
提供日期:_______年_______月_______日
消耗定額:__________
名稱型號單位:__________
(注:空格如不夠用,可以另接)
第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的`期限:
第四條加工物的技術標準、質量要求:
第五條承攬人對定作物質量負責的期限及條件:
第六條加工物的包裝要求及費用負擔:
第七條定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求:
第八條承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,在日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的日內答復。
第九條定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條加工物的交付方式及地點:
第十一條加工物的檢驗標準、方法、地點及期限:
第十二條報酬的結算方式及期限:
第十三條定作人在_______年_______月_______日前交定金(大寫)__________元。
第十四條本合同解除的條件:
第十五條定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置加工物。
第十六條違約責任:
第十七條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第__________種方式解決:
(一)提交_____委員會_____;
(二)依法向人民法院起訴。
第十八條其他約定事項:
定作人(章):____________
承攬人(章):___________
住所:____________
住所:____________
經辦人:____________
法定代表人:____________
法定代表人:___________
居民身份證號碼:____________
居民身份證號碼:____________
委托代理人:____________
委托代理人:____________
電話:____________
電話:____________
開戶銀行:____________
開戶銀行:
賬號:____________
賬號:____________
郵政編碼:____________
郵政編碼:____________
____年_____月_____日
____年_____月_____日
鑒(公)證機關:____________(章)
監制部門:____________
印制單位:____________
____年_____月_____日
加工承攬合同13
甲方:(定做方)
乙方:(承攬方)附加身份證復印件
加工,雙方本著互惠互利,協商一致的原則,達成合同條款如下:
一、甲方權利和義務
1、合同簽定后,甲方為乙方免費提供產品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線及專用工具,乙方自購。如在本廠購買材料,由于乙方個人原因,不能繼續做畫,為保證本廠產品質量,材料不退。
2、甲方對乙方產品負責回收并以現金支付加工費,拒收任何原因的`半成品和不合格產品。
二、乙方的權利和義務
1、通過考察同意后,自愿購買材料。如產品質量問題,乙方自己負責。
2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作,如私自組織人員加工,技術轉讓,需經廠方同意方可進行,否則按違約處理。
三、違約條款
1、甲方違背合同時以的1倍支付乙方違約金。
2、乙方外購材料摻雜使假,私自技術轉讓時,按每平方米元的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期____月
____年____月____日起至____年____月____日止。
本合同期瞞后,乙方申請,甲方有權依據生產定單續簽或終止合同。
五、本合同一式兩份,并有驗收標準為合同附件,甲、乙雙方各執一份,自簽字蓋章之日起生效。
甲方 :
乙方:
日期:
加工承攬合同14
甲方(定作方):_____________
法定代表人:_____________
住所:_____________
聯系電話:_____________
統一社會信用代碼:_____________
乙方(承攬方):_____________
法定代表人:_____________
住所:_____________
聯系電話:_____________
統一社會信用代碼:_____________
甲、乙雙方本著平等合作、互惠互利的原則,依據《中華人民共和國民法典》和其他相關法規的規定,就 (地點)玻璃供需問題,經雙方友好協商,一致同意簽訂以下加工合同,具體條款如下:
一、品種、規格、數量、單價
玻璃品種: _____________,規格:_____________ ,數量: _____________,單價:_____________ 。
二、運輸方式、費用
1.由乙方負責送貨,運輸費用由乙方承擔。玻璃卸車前破片由乙方負責,落地驗收后出現破損由甲方負責。
2.產品必須按甲方訂單要求每片附加標簽、規格、品種、樓號樓層等識別編碼,標簽編碼統一貼在白玻面,以便區分。
三、交貨地點和期限
1.交貨地點:_____________ 。
2.合同簽訂后,乙方收到甲方訂單后____日內供貨,補片玻璃應在____日內完成。
四、驗收方式
1.玻璃送達甲方工地后應當場驗收當批玻璃,發現有不符合下單尺寸的產品應當及時予以檢驗,若有異議應在__日內以書面形式通知乙方,否則視為驗收產品合格。
2. 玻璃制作按國家標準執行,相關規定以行業標準為準。
五、結算及付款方式
甲方根據玻璃保修期簽給乙方一張支票,乙方發車后,甲方通知乙方,乙方方可存支票并提供發票給甲方。
六、違約責任
1.雙方應按合同約定履行,乙方若延期供貨,每日應向甲方支付延期貨物價款的`____%作為違約金。
2.如產品質量達不到設計要求,乙方應承擔一切責任和經濟損失。
七、爭議解決
本合同履行中的爭議,由雙方協商解決;協商不成的,合同爭議雙方均有權向 人民法院起訴。
八、本合同一式兩份,雙方各執一份,由雙方簽字蓋章后生效。本合同項目結束后合同自行解除。
九、保質期及保修
1.保質期為____年(自驗收之日起)。
2.保修期為__年,在保修期內發現玻璃質量問題,乙方無償更換,并承擔保修期內產品所附有的其他責任。
甲方(簽章):_____________ 乙方(簽章):_____________
法定代表人:_____________
委托代理人:_____________
開戶銀行:_____________
賬號:_____________ 法定代表人:_____________
委托代理人:_____________
開戶銀行:_____________
賬號:_____________
______年____月____日 ______年____月____日
加工承攬合同15
地址:____________
電話:____________
傳真:____________
委托方:______________
受托方:____________
公司簽訂地點:_______________
簽訂時間:____________
標的、數量、價款:____________
1.驗收標準:按雙方確定的樣品驗收。受托方須將送貨單隨貨同行,并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員,內容包括商品名稱、單品規格、單品件數及單品數量,按委托方提供原樣驗收,如果由于質量問題造成損失由受托方負責賠償,并執行相關行業標準。
2.質量要求:應提供蓋有鮮章的出廠檢驗報告單(包括質材、檢驗依據、執行標準等),特殊產品須有檢驗資質的檢驗機構出具的檢驗報告(隨貨同行或提前送達)。
3.結算方式:委托方支付30%預付款,收到貨驗收合格入庫后再支付60%,余10%作為質量保證金留待下次合同履行時支付,但時間不超過45天下單,如未下單即付清上筆合同10%尾款。
4.包裝標準:貨物外包裝必須在外包裝的.醒目位置整齊標注,內容包括商品名稱、單品規格、單品數量(每層數量_數/每排數量_數)。
5.(交)提貨方式及地點:委托方廠房內。
6.運輸方式及到站(港)和費用承擔:受托方承擔。
7.交貨地點、日期及方式:合同簽訂之日起10個工作日發貨,逾期按合同總額1%支付違約金。
8.保密條款:雙方應當對本協議內容、因履行本協議或在本協議期間獲得的或收到的對方的商務、財務、技術、產品的信息、用戶資料或其他標明保密的文件或信息的內容(簡稱“保密資料”)保守秘密,未經信息披露方書面事先同意,不得向本協議以外的任何第三方披露。本保密義務應在本協議期滿、解除或終止后仍然有效。因商業秘密泄露給委托方造成的損失由受托方承擔,同時委托方有終止一切合作的權力。
9.本合同履行過程中發生糾紛協商解決,協商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。
10.本合同根據《_____》及有關法律法規,雙方經過友好協商后制定,本合同一式兩份,經雙方蓋章簽字后生效。(傳真或掃描件有效)
委托方:____________公司受托方:
法人代表:____________ 法人代表:____________
委托代表:____________ 委托代表:____________
傳真:____________ 傳真:____________
電話:____________ 電話:____________
開戶銀行:____________ 開戶銀行:___________
帳號:____________ 帳號:____________
地址:_____________ 地址:____________
【加工承攬合同】相關文章:
承攬加工合同(經典)12-01
承攬加工合同07-01
加工承攬合同(精選)07-20
承攬加工合同(精選)07-16
(精選)承攬加工合同07-15
(精選)加工承攬合同07-18
加工承攬合同07-17
承攬加工合同【精選】07-17
[精選]加工承攬合同07-17
加工承攬合同【優秀】01-11