加工承攬合同

時間：2024-03-12 08:50:24 合同我要投稿

加工承攬合同推薦度：
加工承攬合同推薦度：
相關推薦

加工承攬合同范本[通用15篇]

　　隨著法律知識的普及，隨時隨地，各種場景都有可能使用到合同，簽訂合同能促使雙方規范地承諾和履行合作。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎？下面是小編整理的加工承攬合同范本，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

加工承攬合同范本[通用15篇]

加工承攬合同范本1

　　定作人：

　　簽訂地點：

　　承攬人：

　　簽訂時間：年月日

　　第一條加工物、數量、報酬、交貨期限

　　加工物規格計量、報酬、交貨期限及數量

　　數量

　　名稱、型號單位、單價金額合計

　　合計人民幣金額（大寫）：

　�。ㄗⅲ嚎崭袢绮粔蛴�，可以另接）

　　第二條定作人提供的材料

　　材料規格

　　計量

　　數量質量

　　提供日期

　　消耗定額

　　名稱型號單位

　　（注：空格如不夠用，可以另接）

　　第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限：

　　第四條加工物的技術標準、質量要求：

　　第五條承攬人對定作物質量負責的期限及條件：

　　第六條加工物的.包裝要求及費用負擔：

　　第七條定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：

　　第八條承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的日內答復。

　　第九條定作人（是／否）允許第三人完成加工物的主要工作。

　　第十條加工物的交付方式及地點：

　　第十一條加工物的檢驗標準、方法、地點及期限：

　　第十二條報酬的結算方式及期限：

　　第十三條定作人在年月日前交定金（大寫）元。

　　第十四條本合同解除的條件：

　　第十五條定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是／否）可以留置加工物。

　　第十六條違約責任：

　　第十七條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第種方式解決：

　�。ㄒ唬┨峤恢俨梦瘑T會仲裁；

　　（二）依法向人民法院起訴。

　　第十八條其他約定事項：

　　定作人（章）：

　　承攬人（章）：

　　住所：

　　法定代表人：

　　居民身份證號碼：

　　委托代理人：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　開戶銀行：鑒（公）證機關（章）

　　賬號：

　　經辦人：

　　郵政編碼：

　　監制部門：

　　印制單位：

加工承攬合同范本2

　　合同編號：______________

　　甲方：___________________（承攬方）

　　乙方：___________________（定做方）

　　為了明確甲、乙雙方的權利和義務，根據《合同法》的有關規定，經協商一致，就乙方委托甲方加工____事宜達成如下協議，共同遵守。

　　第一條加工成品

　　品名：_________________________________________

　　規格：_________________________________________

　　數量：_________________________________________

　　第二條加工成品質量要求

　　第三條原材料的提供辦法

　　1．甲方必須依照合同規定選用原材料，并接受乙方檢驗。出現質量問題乙方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　2．乙方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，甲方對乙方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知乙方調換或補齊。甲方對乙方提供的原材料不得擅自更換。

　　3．交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。

　　第四條技術資料、圖紙提供辦法及保密要求

　　1．甲方在進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知乙方；乙方應該在規定的時間內回復，提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知乙方，因此造成的損失，由乙方賠償。

　　2．甲方對于承攬的工作，如果乙方要求保密，應當嚴格遵守，未經乙方許可不得留存技術資料的復制品。

　　第五條價教或酬金

　　價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方協商解決。

　　第六條驗收標準和方法

　　1．按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2．乙方應當按合同規定的期限驗收甲方所完成的工作。驗收前甲方應當向乙方提交必需的技術資料和有關質量證明。在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除乙方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由甲方負責修復或退換。

　　3．當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條交貨的時間和地點

　　1．交貨地點和付款辦法：在乙方廠內交貨，由甲方自提；在交貨日期前乙方可陸續交貨，甲方可陸續驗收付款。

　　2．甲方自備運輸工具送交定作物的以乙方接收的的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以甲方通知的提取日期為準，但甲方在發出提取定作物通知中，必須留給乙方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　第八條包裝要求及費用負擔

　　___________________________________________________________________

　　第九條運輸方式及費用負擔

　　_____________________________________________________________________

　　第十條結算方法及期限

　　_____________________________________________________________________

　　第十一條其他約定

　　_____________________________________________________________________

　　第十二條甲方的違約責任

　　一、未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期違約責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的.損失由甲方賠償。

　　二、交付定作物的數量少于合同規定，乙方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分乙方不再需要的，甲方應賠償乙方因此造成的損失。

　　三、未按合同約定包裝定作物，須返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔應此而支付的費用。符合合同規定造成定作物毀損、滅失的，由甲方賠償損失。

　　四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），皮當向乙方償付違約金____元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向乙方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的____%償付違約金。

　　五、不能交付定做物或不能完成工作的，應當償付不能交付定做物或不能完成工作部分價款總值的_______%或酬金總額的________%的違約金。

　　六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由乙方代為保管時，應當償付乙方實際支付的保管、保養費。

　　七、由于保管不善致使乙方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付乙方因此造成的損失。

　　八、未按合同規定的辦法和期限對乙方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知乙方調換、補齊的，由甲方對工作質量、數量承擔責任。

　　九、擅自調換乙方提供的原材料或修理物的零部件，乙方有權拒收，甲方應賠償乙方因此造成的損失。如乙方要求重作或重新修理，應當按乙方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條乙方的違約責任

　　一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　二、_合同簽訂后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方應向甲方雙倍返還定金。雙方沒有約定訂金的，乙方向甲方賠償已付工程價款的______%，人民幣____元，并歸還甲方預付的全部工程款。

　　三、未按合同規定的時間和要求向甲方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，甲方有權解除合同，乙方應當賠償甲方因此而造成的損失；甲方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方停工待料的損失。

　　四、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向甲方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的_______%償付違約金。

　　五、無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　六、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力

　　由于戰爭或嚴重的自然災害以及雙方同意的其他人力不可抗拒的事故，致使一方不能履行合同時遇有上述事故的一方應盡快將事故情況通告對方，并與對方協商延長履行合同的期限。由此發生的損失，對方不得提出賠償要求。

　　第十五條糾紛的處理

　　甲、乙雙方在履行本合同過程中發生爭議，由雙方協商解決；協商不成的，按本合同約定的下列方法之一進行解決：

　　1．由________仲裁委員會仲裁；

　　2．向________人民法院起訴。

　　第十六條其他事項

　　1．本合同經甲、乙雙方簽字后生效。合同生效后，甲、乙雙方應嚴格履行。

　　2．遇有本合同未盡事宜，由甲、己雙方通過協商另訂補充條款，作為本合同不可分割的組成部分，且與本合同具有同等效力。

　　3．本合同有效期限自______年_______月________日起至_______年______月____日止，為期____________年。

　　甲方：_____________（簽章）乙方：_________________（簽章）

　　法定代表人：_______（簽章）法定代表人：___________（簽章）

　　電話：____________________ 電話：_________________________

　　簽約日期：____年___月___日

　　簽約地點：________________

加工承攬合同范本3

　　供方：

　　合同編號：

　　需方：簽訂地點：

　　產品名

　　稱、型號、廠家、數量、金額

　　簽訂時間：

　　產品名稱

　　商標

　　規格型號

　　備注

　　計量單位

　　數量

　　價款

　　單價

　　總價

　　攪拌澆灌機

　　混凝土發泡砌塊技術及發泡劑制作技術

　　混凝土物理發泡技術及發泡劑制作技術

　　首付定金（）

　　合計人民幣金額（大寫）：

　　第一條設備部分

　　1、供方負責提供免蒸養砌塊全套設備（攪拌機、儲料倉等設備）

　　2、供方負責設備的安裝、試運營，必須達到需方的要求（需方只提供水泥罐和管道）。

　　3、供方收到定金在15個工作日內交貨。

　　第二條技術部分

　　1、供方負責提供免蒸養砌塊化學發泡技術物理植物發泡技術，保溫磚砌塊填充物的發泡技術。

　　2、供方負責提供以上兩種成形材料的.發泡劑制作技術，保證達到客戶的要求。

　　3、供方負責需方的要求至達到檢測合格（泡沫混凝土標準）。

　　4、供方提供的技術做出來得產品容重每立方不能超過140公斤，每立方價格不能超過90元。

　　第三條付款方式

　　定設備時首付10%定金，設備制作成形運到需方目的地，設備到達需方要求付40%，余額50%至發泡技術發泡劑的制作技術完成后付清。（注：付款后配方的原料及制作技術全部提供給對方）

　　第四條違約責任

　　本合同一經簽字，雙方必須無條件遵守，如有一方違約，付給受害方總價款60%違約金。

　　1、合同爭議的解決方式：本合同發生爭議，由雙方人當事人協商解決，協商不了的向供方人民法院提起訴訟。

　　2、本合同自簽字之日起生效。

　　第五條在供方沒有營業執照等因素，需方委托武漢半島磚機設備有限公司監督，督促配合半島公司完成需方的要求。

　　供方需方

　　單位名稱：

　　單位地址：

　　委托代理人：

　　電話：

　　傳真：

　　開戶銀行：

　　賬號：

加工承攬合同范本4

　　定作方：________________(簡稱甲方)

　　承攬方：________________(簡稱乙方)

　　根據《加工承攬合同條例》有關規定，經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守：規格、型號單位數量單價價款或酬金元金額：仟佰拾萬仟佰拾元角分

　　一、產品的質量、包裝、加工方法：___________________

　　二、原材料的提供以及規格、數量、質量：___________________

　　三、履行的期限、地點和方式：___________________

　　四、驗收標準和方法：___________________

　　五、結算方式：___________________

　　六、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。

　　1、承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值________%或酬金總額________%的違約金。

　　其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關規定執行。

　　2、定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的`，償付未履行部份價款總值________%的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金________%的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的’有關規定執行。

　　七、雙方約定的其它條款：___________________________________

　　八、以上條款如有未盡事宜，應以書面協議，作為附件。

　　九、本合同執行中發生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　十、本合同一式xx份，正本雙方各執份，副本送工商行政管理局所存查。

　　十一、本合同有效期限：從雙方簽章之日起到______年____月____日止。

　　十二、本合同簽訂日期：______年____月____日

　　定作方（簽字）：___________________

　　代表：____________________

　　開戶銀行：____________________

　　帳號：____________________

　　簽訂日期：_______年_____月_____日

　　承攬方（簽字）：___________________

　　代表：____________

　　開戶銀行：____________

　　帳號：____________

　　簽訂日期：_______年_____月_____日

加工承攬合同范本5

　　承攬方：__________________

　　定作方：__________________

　　定作方委托承攬方加工________________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品：

　　第二條加工成品質量要求：_______________________________________________________________________________________。（加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據）

　　第三條原材料的提供辦法及規格，數量，質量：___________________________________________________________________________________

　　１，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。

　�。�，用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間，數量，質量，規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　３，原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規定執行。

　　第四條技術資料，圖紙提供辦法：____________________________________________________________________________________________

　�。ǎ保袛埛皆谝勒斩ㄗ鞣降囊筮M行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。２，承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。

　�。常ㄗ鞣綉敯匆幎ㄈ掌谔峁┘夹g資料，圖紙等。）

　　第五條價款或酬金：________________________________________________________________________________________（價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。）

　　第六條驗收標準和方法：__________________________________________________________

　�。保凑蘸贤幎ǖ馁|量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。

　�。玻ㄗ鞣綉敯春贤幎ǖ钠谙掾炇粘袛埛剿瓿傻墓ぷ鳌ｒ炇涨俺袛埛綉斚蚨ㄗ鞣教峤槐匦璧募夹g資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目的，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　�。�，當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條交（提）貨的時間和地點：___________________________________________________________________________________________

　　１，交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

　�。玻唬ㄌ幔┒ㄗ魑锶掌诘挠嬎悖撼袛埛阶詡溥\輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的.方法計算。

　　第八條包裝要求及費用負擔：____________________________________________________

　　第九條運輸辦法及費用負擔：____________________________________________________

　　第十條結算方式及期限：____________________________________________________

　　第十一條其他：_____________________________________________________

　　1.根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。

　　２．根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。

　　第十二條承攬方的違約責任：

　　一，未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二，交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

　　三，未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四，逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　五，不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____％（１０％--３０％幅度）或酬金總額的_____％（２０％--６０％幅度）違約金。

　　六，異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。

　　七，實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

　　九，未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。

　　十，擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條定作方的違約責任：

　　一，中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____％（１０％--３０％幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________％（２０％---６０％的幅度）違約金。

　　三，未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　四，超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　五，超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六，無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　七，變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任；在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理：加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，_____，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式____份，交_______（如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關）各留存一份。

　　定作方：____________________（蓋章）

　　代表人：____________________（蓋章）

　　地址：________________________________

　　電話：________________________________

　　開戶銀行：____________________________

　　帳號：______________________________

　　承攬方：__________________________（蓋章）

　　代表人：__________________________（蓋章）

　　地址：_________________________

　　電話：_________________________

　　開戶銀行：_____________________

　　帳號：_________________________

　　_____年_______月______日訂

加工承攬合同范本6

　　委托方：_________紡織器材廠(甲方)

　　承攬方：_____________電鍍廠(乙方)

　　1.加工的項目、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期：

　　2.質量標準：乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。

　　3.原料供應：加工用鋅塊由甲方供應。

　　4.交貨方式：由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。

　　5.質量驗收方法：完成加工后由甲方按質量標準驗收。

　　6.結算方式：____________________。

　　7.違約責任：甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的.經濟損失，每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。

　　甲方：____________紡織器材廠

　　法定代表人：(蓋章)________

　　地址：______________________

　　銀行帳號：__________________

　　乙方：________________電鍍廠

　　法定代表人：(蓋章)________

　　地址：______________________

　　銀行帳號：__________________

　　________年________月______日

加工承攬合同范本7

　　訂立合同雙方：

　　承攬方：××縣木具廠以下簡稱甲方

　　定作方：××縣百貨公司以下簡稱乙方

　　甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條加工成品

　　第二條加工成品質量要求：

　　一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。

　　二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。

　　三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。

　　四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。

　　第三條原材料由甲方提供。

　　第四條圖紙由乙方于年月日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。

　　第五條工程價款：按核定價格單計算款元。

　　第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明。

　　第七條交貨的時間和地點：年月日至月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續。

　　第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按元計算，共計元，全部費用由乙方負擔。

　　第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按元計算，共計元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。

　　第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款元元）。甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。

　　第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款。

　　第十二條甲方的違約責任

　　一，甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

　　二，甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

　　三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

　　四，甲方逾期交付定作物的'，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的償付違約金。

　　五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金。

　　六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。

　　第十三條乙方的違約責任

　　一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值%的違約金。

　　三，乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

　　四，乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。

　　五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。

　　第十五條本合同發生糾紛時，雙方協商解決；協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同于年月日經公證生效，合同履行完畢即失效。

　　本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份。

　　甲方：××縣木具廠（蓋章）

　　代表人：（簽名）

　　地址：

　　電話：

　　開戶銀行：××縣支行營業所

　　帳號：

　　乙方：××縣百貨公司

　　代表人：

　　地址：

　　電話：

　　開戶銀行：××縣支行

　　帳號：

　　年月日

加工承攬合同范本8

　　定作方：合同編號：

　　簽訂地點：

　　承攬方：簽訂時間：

　　一、加工標的

　　貨物名稱

　　型號

　　面料

　　顏色

　　單位

　　數量

　　單價

　　總金額

　　交貨地點及期限

　　交期：

　　出口國：

　　合計人民幣（大寫）

　　按實際金額結算單價含線稅封箱帶

　　二、定作方提供材料（若定作方提供材料，則必須填寫）

　　材料

　　質量

　　數量

　　提供日期

　　消耗定額

　　面料.里料

　　一等

　　按定單數量

　　到位

　　按實際排版單耗

　　三、承攬方應當在收到定做人提供的材料后應立即組織人員依據行業標準進行檢驗，提出異議期限為7天；定作方委托承攬方采購面料、里料、輔料的，承攬方對所采購物品的質量負責，應該得到定作方的書面確認方可開裁。

　　四、加工物品的技術標準及質量以定作方指示書、確認樣的要求為準。物品加工其他特別質量要求：按相應的出口產品的檢驗標準和SN/T1649 的標準驗收。

　　五、承攬方發現定作方提供的圖紙、技術要求不合理的'，應在3日內向定作方提出書面異議，否則由此造成的損失由承攬方負責，定作方應在收到書面異議后的7日內答復。

　　六、加工物品的包裝按定作方的要求。

　　七、未經定作方書面同意，承攬方不得擅自將合同所約定的定作任務或部分定作任務轉移給第三方完成，否則將構成違約，定作方有權隨時解除合同，給定作方造成的損失由承攬方賠償。

　　八、承攬方負責將定作物品送至定作方指定的地點。（定做方自提）。

　　九、承攬方應該在貨物生產完成后、出運前組織進行驗收，驗收標準為客戶最終確認樣及確認意見標準。由于承攬方逾期交貨、貨物的質量問題等原因引起的索賠和其他責任由承攬方承擔（包括但不限于：客戶索賠、因交貨期推遲而引起的空運費等）。

　　十一、付款方式：內部結算。

　　十二、其他約定事項：

　　1、在加工制作期間，定做方有權隨時進入承攬方的工作現場進行必要的監督檢查，

　　2、雙方對質量標準確認以封樣為準，雙方各保留封樣，由承攬方無償提供。

　　3、若由定作方提供原材料的，加工任務完成后，承攬方必須將剩余面料、二等衣服等送達到定作方指定地點。

　　4、用料按定作方要求，超出不允許裁剪，按最省的排料。

　　5、最終產品質量必須通過定作方驗收，由于承攬方原因造成定作方二次加工、二次出運和退貨索賠等一切損失均由承攬方承擔。

　　十三、違約責任：任何一方違約的應承擔違約責任，除應承擔因違約給非違約方造成的一切損失外還應賠付合同價款30%的違約金。

　　十四、如有糾紛，雙方協商解決，協商不成，任何一方均可向定做方所在地法院起訴。

　　定做方：

　　代表人：

　　時間：

　　承攬方：

　　代表人：

　　時間：

加工承攬合同范本9

　　簽訂地點：

　　簽訂時間：年月日

　　定作方（甲方）：

　　承攬方（乙方）：

　　按照《中華人民共和國合同法》的有關規定，本著平等互利、協商一致的原則，經雙方友好協商，達成如下協議：

　　一、項目概況

　　1、項目名稱：

　　2、項目地點：

　　二、設備名稱、規格型號、單位、數量、單價、總價

　　序號貨物名稱規格數量單價：元/m2 備注

　　1 鋼質防火門甲級

　　2 乙級

　　3 丙級

　　合計：（樘）㎡×元/㎡=元。

　　114樘/363.06㎡

　　金額（大寫）：（不含稅）

　　注：防火門：框板1.2mm、扇板0.8mm，內填充珍珠巖模壓板；表面處理為靜電噴涂；顏色；門板為平板；按實際發生數量結算。

　　三、交貨日期：根據現場進度交貨。

　　四、交貨地點：工地現場。

　　五、技術質量要求：

　　1、產品執行防火門國家標準GB12955-20xx。

　　2、產品保證通過消防部門驗收。

　　六、承包方式：

　　含運輸及安裝。

　　七、付款方式：

　　1、合同簽訂后，預付總貨款的%，貨物全部進場，再付總貨款的%，安裝完畢再付總價的％，剩余％為質保，質保期結束結清。

　　八、售后服務承諾

　　1、該產品質保期自合同簽訂之日起計算，質保十二個月。在質保期內，出現質量問題，乙方負責免費維修。質保期過后，所有產品實行終身售后服務，只收取材料成本費用。

　　九、違約責任

　　1、按《合同法》的'相關規定執行。

　　十、爭議的解決方式

　　本合同在履行過程中發生爭議，雙方應協商解決，協商不成，可向人民法院起訴。

　　十一、附則

　　本合同一式四份，甲方執二份，乙方執二份，自簽字蓋章之日起生效。

　　甲方：乙方：

　　法定代表人：法定代表人：

　　代理人：代理人：

　　電話：電話：

　　年月日年月日

加工承攬合同范本10

　　甲方：_______(姓名，身份證號碼，住址，電話)

　　乙方：_______(姓名，身份證號碼，住址，電話)

　　甲方擬將位于___縣__鎮__村__組的房屋地基以及主體工程交由乙方負責承攬建設。為明確雙方權利義務關系，在平等互利、公平合理、誠實信用的原則下，經協商自愿簽訂本合同。

　　一、雙方權利義務

　　1、甲方負責提供建設所需原材料(石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等)。

　　2、乙方確保具有從事農村房屋建設的成熟經驗，負責施工建設并根據甲方的要求交付建房成果。

　　乙方在施工過程中應合理、節約用料，嚴禁浪費。乙方每天完工后清理墻角灰，做到工完場清料凈，并按常規要求配比施工。在施工中若發現造成材料損失、浪費，甲方有權責令整改并罰款，在支付款中扣除。

　　3、工程施工所需一切機械設備和工具以及安全防護設備、用具，如：架管、架板、攪拌機、升降設備、模板、模具、斗車、振動棒、焊接機、撮箕、桶、防護網等及焊條、切割片等輔材全部由乙方自行解決，費用由乙方自理。

　　4、工期從_____年___月___日開始建設，工期為___天。如發生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期。

　　5、乙方加強對其人員的安全教育，嚴格管理，遵守國家法律法規，安全施工。由于乙方人員的故意或過失引起的一切安全事故由乙方自行負責，與甲方無關。

　　6、乙方所屬人員的.工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。

　　二、工程質量及施工要求

　　1、乙方應當本著保質保量的原則，按照甲方的要求施工并加強質量監督和管理。

　　2、涉及房屋主體及沉重結構的關鍵性(如地基、澆鑄)部分須經甲方驗收后方能進行下一工序。

　　3、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求(包括但不限于口頭要求)乙方停工或整改。

　　4、房屋建成后一年內，甲方發現質量問題的，乙方必須進行免費維修。

　　5、基礎：基槽60公分，圈梁40公分，基石40公分，使用石頭30立方米。

　　6、墻體：外墻高米，內墻高米，砌筑時內外錯縫采用水泥沙漿，為避免磚塊間空隙較大必須采用三·一砌筑法(一快磚、一鏟灰、一擠揉)，且灰縫厚度不得超過mm。

　　墻體經水泥清光后面層表面不應有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。

　　7、圈梁：過梁高度不低于公分，鋼筋直徑不宜小于毫米，剛箍直徑不低于毫米，最大距不宜超過毫米，圈梁高度不低于毫米上下圈梁。

　　8、屋頂：現澆厚度為公分，表面不應有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。

　　9、下水道：......

　　三、工程款結算及支付

　　1、工程款總額及計算方式：工程款為人民幣：69580元(大寫：陸萬玖仟伍佰捌拾元整)，以承建房屋面積為基準，按245元/平方米(貳佰肆拾伍元每平方米)計284平方米(貳佰捌拾肆平方米)。

　　2、付款時間：地基完工經甲方驗收合格后___天內給付地基工程款;主體工程完工經甲方驗收合格后___天付款___，在房屋峻工(包括內外墻清光且水泥地坪完工)并經甲方檢驗合格后____天內給付余款。

　　四、違約責任

　　1、由于工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作;因此給甲方造成損失的，由乙方賠償。

　　如果一年內現澆滲漏，乙方須賠償因此給甲方造成的損失，并一次性支付合同總價款的25%作為違約金。

　　因乙方原因致使合同無法履行的，乙方應承擔本合同總價款25%的違約金，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失(包括但不限于要求實現上述違約金產生的合理費用)。

　　2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同。本合同總價款25%的違約金。

　　五、爭議解決方式

　　因本合同履行過程中發生的一切爭議時，雙方應友好協商解決;協商不成，雙方可將爭議提交房屋所在地人民法院進行裁決。

　　六、附則

　　1、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自簽訂之日起生效。

　　2、本合同中甲方與乙方及乙方任何工人之間均不存在雇傭關系。

　　3、因合同履行過程中的未盡事宜，經雙方協商同意簽訂補充合同的，補充合同與本合同具有同等法律效力。

　　甲方簽字：

　　乙方簽字：

　　簽訂時間：年月日

加工承攬合同范本11

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙雙方為攜手合作，促進發展，滿足利益，明確責任，依據《中華人民共和國合同法》有關法律之相關規定，本著誠實信用，互惠互利原則，結合雙方實際，協商一致，特簽訂本合同，以求共同恪守：

　　第一條：甲方委托乙方生產加工制作________________模具。

　　第二條：質量標準和要求、驗收方法（標準）及地點：

　　1、質量標準和要求：模具生產的質量標準按甲方的質量要求執行。

　　（1）乙方必須按甲方提供的模具技術要求設計、制造模具。

　�。�2）合格模具定義：

　�、倌＞弑仨毞辖浖追酱_認后的模具結構圖；

　�、谀＞弑仨毶a出符合甲方提供的正式零件圖紙要求；

　�、勰＞邏勖仨毞媳竞贤诹鶙l之規定。

　　2、驗收方法（標準）：

　　①按甲方的圖紙和技術要求執行。

　�、谀＞呓Y構必須符合模具結構圖紙。

　　3、驗收地點：在甲方指定地點________________進行。每次驗收必須有雙方簽署的驗收報告，如驗收不合格，必須在驗收報告上注明下次驗收期限。

　　第三條：原材料來源

　　1、原材料來源：模具制造生產所需的材料由乙方承擔。乙方必須保證按甲方提供的技術要求采購原材料，以確保產品質量的穩定性，若乙方偷工減料或以次充好，甲方可單方面終止合同

　　第四條：交（收）貨方法、地點及運雜費負擔：

　　1、交貨方法及驗收：本合同模具在乙方按甲方提供的圖紙技術要求進行試模、送樣，并經雙方確認簽板后視為模具驗收合格。

　　2、交貨地點：甲方指定場所________________________。

　　3、交貨時間：乙方模具生產自付款之日起______天前交付本合同模具。否則，乙方必須承擔延期交貨給甲方造成的損失（每遲交1日，罰款200元）。如是甲方原因造成不能如期交貨的，經甲方書面形式確認后，交付時間可以按延誤時間順延。

　　4、運雜費用承擔：由乙方送貨到甲方指定地點，運費由乙方承擔。

　　第五條：本合同模具總金額為_______萬元，共_______套模具。

　　貨款結算時間及方法：_____________________。

　　付款方式：簽訂合同預付_______%，試模合格交付使用_______個月內付_______%。

　　第六條：技術資料提供及保管：

　　1、甲方負責提供本合同約定的模具的'圖紙、技術要求及有關標準。

　　2、涉及到資料中技術秘密的保管和有關約定按雙方簽署的《技術秘密協議》執行。

　　第七條：質量異議/違約責任：

　　1、對于乙方供應的產品如存在質量問題，甲方必須以書面的形式將質量事故狀況通知乙方，并對乙方供應的產品進行妥善保管；乙方在接到甲方書面通知24小時內出具解決方案并趕甲方現場進行處理。

　　2、如甲方未按上款要求向乙方提出異議，則視為乙方供應之產品為合格品；如乙方未按上款要求保證進行售后服務，則視為接受甲方的處理意見。

　　3、其他涉及到產品質量問題的處理按雙方簽訂的供方產品質量技術協議執行。

　　第八條：其他：

　　1、本合同約定的模具自甲方支付定金開始，所有權為甲方所有。

　　2、雙方簽訂的技術協議、甲方提供的技術圖紙資料、乙方物料清單以及經后生產合作過程中的文件資料為本合同的附件。

　　3、在本合同約定模具項目交貨時，乙方必須交還甲方在合同簽定以及履行過程中交付的文件技術資料，具體的資料給還按雙方簽定的《技術保密協議》I中第9條規定及本合同第四條第1款（3）規定執行。

　　4、本合同約定模具項目的變更按雙方簽署的《模具委托加工制造合作意向書》中“工程變更條款”執行。

　　5、涉及到非公平競爭性約定按《模具委托加工制造合作意向書》第11條規定執行。

　　6、本合同委托項目，乙方不得轉發包給第三者，否則，甲方將取消其供應商資格，如因此引發了甲方損失，甲方將依法追究乙方相關責任。

　　第九條：雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時，經雙方協商并由___________市經濟合同鑒定機關查實證明，可免予承擔民事責任。

　　第十條：合同生效、附件

　　2、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字之后生效。

　　3、任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時，應經雙方協商同意，另立協議方可有效。本合同權利不可轉讓。

　　4、本合同附件資料具有同等法律效力。

　　第十一條：本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權按《中華人民共和國合同法》有關規定，由雙方進行協商調解。協商未果的，均向甲方所在地人民法院訴訟解決。

　　第十二條：本合同一式兩份，雙方各執一份。

　　甲方：

　　委托代理人：

　　地址：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　賬號：

　　_________年____月____日

　　乙方：

　　委托代理人：

　　地址：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　賬號：

　　_________年____月____日

加工承攬合同范本12

　　甲方：

　　乙方：

　　(以下簡稱乙方)根據《中華人民共和國合同法》以及我國現行的有關法律、法規，雙方議定書柜制作、油漆的`加工與安裝，此項合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：

　　第一條：書柜尺寸

　　長180cm，高170cm，寬45cm，層數7層。

　　第二條：材料要求

　　站腳60×30扁管厚度3cm，每層25方管套25角鐵。 25×25方管厚度：2cm。25×25角鐵厚度：2cm。

　　第三條：層板材料要求，高密度木工板厚度2cm，要求噴清面漆。

　　第四條：書柜漆要求，紅丹打底，再上藍氨基漆。

　　第五條：每個書柜大寫壹仟貳佰陸拾元整(￥1260.00元)，共16個，總價為人民幣為大寫貳萬零壹佰陸拾元整(￥ 0.00元)

　　第六條：必須運到校園內，運費由乙方負責。

　　第七條：交貨時間：乙方必須保證在年7月29日前全部交貨。

　　第八條：甲方驗收合格后，乙方需提供正式發票，甲方方可付款。

　　第八條：稅費由乙方承擔。

　　第九條：本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　______年______月____日　　　　　　　______年______月____日

加工承攬合同范本13

　　委托方： (以下簡稱甲方) 加工方： (以下簡稱乙方)

　　依據《中華人民共和國合同法》的有關規定，甲乙雙方就甲方委托乙方進行鋼結構加工制作事宜，經友好協商，達成一致并訂立本合同，共同遵守。

　　一、加工方式

　　甲方提供鋼結構工程施工圖紙，乙方包工包料加工。

　　二、加工內容

　　本合同所涉之加工內容為甲方提供的錦繡物流倉儲樓工程的施工圖紙中的鋼結構的加工制作(含拋丸除銹，刷紅丹防銹底漆一遍)。

　　三、加工工期

　　從乙方收到甲方的第一筆預付款(或定金)之日起開始計算工期。

　　四、加工量、單價及總金額

　　1、以上價格均為稅工程施工質量驗收規范》(GB-50205-20xx)。甲方提供施工圖紙一套，并簽字蓋章，乙方須嚴格按圖紙要求加工制作。

　　2、上表所列之加工量為暫定加工量，結算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本合同從生效之日起，合同單價不因市場價格變化而變更。

　　3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。

　　4、本合同采用的定價方式結算。

　　五、運輸方式：需方自提，運費自負。

　　六、結算、付款及付款方式

　　1、本合同簽訂后萬元為定金， / 萬元為預付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預付款后開始組織生產。如本合同簽訂后3天內，乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款，本合同自動終止，甲方已支付的定金不退還。

　　2、乙方生產、制作鋼結構過程中，甲方付款提貨，且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數額(定金除外)。甲方最后一次提貨前，雙方辦理結算，貨款應全額付清，乙方財務收到甲方支付的全額貨款并確認后，安排發貨。

　　3、如甲方在現場安裝時發現有質量問題，應及時通知乙方，乙方必須在12小時內到現場處理問題。

　　七、雙方責任甲方責任

　　1、甲方應于合同簽訂時提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套。 2、甲方負責按本合同規定的時間、方式提貨、驗貨，支付貨款、辦理結算。

　　3、本合同所涉及工程如中途有設計變更，甲方應以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方，因變更導致的材料增減按實結算。甲方書面通知前產生的半成品由甲方承擔，按照合同約定價格支付乙方價款。

　　4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核，對乙方提出的圖紙錯誤，甲方必須在乙方提出后12小時內解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔相應責任。

　　5月日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內未提完所訂的全部貨物，甲方應在最后提貨期限屆滿后7天內付清全部貨款。否則甲方提貨時，市場價格上漲的，按照漲價后價格結算;市場價格下跌的，按照下

　　乙方責任

　　1、乙方承擔本合同范圍內鋼結構構件的材料采購和加工制作。乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙提出的技術要求、質量、數量、包裝等具體要求進行生產加工，并做好自檢工作，確保質量、進度。加工完后，保存甲方提供的施工圖紙。

　　2、乙方負責成品構件的捆扎、裝車等工作。

　　3、乙方在鋼構件出廠時，需提供所采購鋼材的材質證明，產品的檢驗報告，合格證明等技術資料一式四份(注：不含帶MA章的探傷報告及第三方材料復檢費)。

　　4、日開始供應第一批構件，供貨要求詳見甲方書面需貨計劃， 20xx 年 9 月 15 日前將全部鋼構件供完。

　　八、質量驗收

　　1、甲方在鋼構件出廠前進行質量復檢。復檢合格后，由于運輸的原因產生的產品質量問題由甲方負責，乙方加工的產品質量問題由乙方負責，并在48小時內解決。

　　2、質量異議期限：甲方收到產品后如發現存在質量問題，應立即停止使用，并在48小時內向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現場查驗并與甲方協商解決。如甲方未在以上期限內提出書面異議，或甲方收到貨物后1個月內未提出書面異議的，視為乙方提供的.貨物質量全部合格，甲方不得再以貨物質量問題為由要求乙方承擔任何責任。

　　3、甲乙雙方約定，如果乙方提供的貨物質量存在缺陷，乙方僅對質量缺陷產品本身的價款損失承擔責任，乙方不承擔由于產品質量缺陷而造成其他直接或間接損失。

　　九、違約責任

　　1、甲方遲延提貨的，乙方自最后提貨期限屆滿之次日起提供10天的免費保管期限。免費保管期滿后甲方仍未提貨的，甲方按每噸每天10元的標準支付給乙方保管費用。乙方計收保管費用的保管期限為60天，超過60天時，乙方有權

　　2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構件報廢的，由甲方負責賠償乙方因此發生的直接損失。

　　3、乙方無故延遲交貨的，應負責賠償因此給甲方造成的實際損失。

　　4、本合同生效后履行完畢前，任何一方不得毀約，不得擅自解除本合同。

　　十、保密責任

　　任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業秘密，必須承擔保密義務，不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應當知道該商業秘密之日起，至對方將該商業秘密公開之日止。

　　十一、其他約定

　　1、本合同所涉之法定代表人、經辦人對本合同項下的債權債務承擔連帶擔保責任。

　　2、本合同未盡事宜，由雙方協商解決并簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

　　3、雙方就本合同發生爭議時應協商解決，協商不成時，可向乙方所在地人民法院提起訴訟。

　　4、本合同經雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效，至構件交付完畢貨款付清后自然終止。

　　5、本合同一式四份，雙方各執兩份，具有同等法律效力。 (以下無正文)

　　甲方：(蓋章) 乙方：

　　年月日：

加工承攬合同范本14

　　定作方(甲方)：

　　承攬方(乙方)：

　　按照《中華人民共和國民法典》的有關規定，本著平等互利、協商一致的原則，經雙方友好協商，達成如下協議：

　　一、項目概況

　　1、項目名稱：

　　2、項目地點：

　　二、設備名稱、規格型號、單位、數量、單價、總價

　　序號貨物名稱規格數量單價：元/m2 備注

　　1、鋼質防火門甲級

　　2、乙級

　　3、丙級

　　合計：(樘)㎡×元/㎡=元。

　　114樘/363.06㎡

　　金額(大寫)： (不含稅)

　　注：防火門：框板1.2mm、扇板0.8mm，內填充珍珠巖模壓板;表面處理為靜電噴涂;顏色 ;門板為平板;按實際發生數量結算。

　　三、交貨日期：

　　根據現場進度交貨。

　　四、交貨地點：

　　工地現場。

　　五、技術質量要求：

　　1、產品執行防火門國家標準GB12955-20xx。

　　2、產品保證通過消防部門驗收。

　　六、承包方式：

　　含運輸及安裝。

　　七、付款方式：

　　1、合同簽訂后，預付總貨款的%，貨物全部進場，再付總貨款的%，安裝完畢再付總價的'%，剩余%為質保，質保期結束結清。

　　八、售后服務承諾

　　九、違約責任

　　1、按《民法典》的相關規定執行。

　　十、爭議的解決方式

　　本合同在履行過程中發生爭議，雙方應協商解決，協商不成，可向人民法院起訴。

　　十一、附則

　　本合同一式四份，甲方執二份，乙方執二份，自簽字蓋章之日起生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　______年______月____日　　　　　　　______年______月____日

加工承攬合同范本15

　　發包方：_________（以下簡稱甲方）

　　承包方：_________（以下簡稱乙方）

　　根據《_____》《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規的規定，甲乙雙方遵循平等自愿、公平和誠實信用原則，就_________工程勞務作業承包事項協商一致，簽訂本勞務作業承包合同，雙方共同遵照執行。

　一、工程概況

　　工程名稱：_______________________

　　工程地點：_____________________

　　承包方式：___________________________

　　承包范圍及內容：_______________

　　二、工程工期

　　本工程的工期從_________年_________月_________日至_________年_________月_________日，總日歷天數_______天。

　　乙方應無條件執行甲方的進度計劃安排（包括新調整的進度計劃）。

　　因刮風、下雨雪、停水、停電等客觀因素造成停工以及乙方無故窩工、返工等均由乙方自行安排好工作，工期不順延，如由此給甲方造成損失乙方還應承擔賠償責任。

　　三、承包價款及支付方式

　　承包價款按建筑面積每平方米_________元計算，總承包價款暫定為_________元。

　　承包最終價款以工程竣工決算面積為準。

　　支付方式：甲方按乙方的工程進度以生活費的名義向乙方支付工程款，具體支付日期及數額由甲方確定，工程竣工驗收合格后甲方向乙方支付的工程款應達到工程款總額的____%，剩余______%的工程款作為乙方的質保金，在工程竣工驗收一年后由甲方向乙方支付。

　　四、工程質量標準及驗收

　　乙方所承包工程范圍內的工程質量必須達到

　　五、材料供應及質量要求

　　應由甲方所提供的材料，甲方需按進度要求保質保量供應，但乙方需提前五日提供所需材料的明細及進場時間計劃，否則由此造成的損失由乙方承擔。

　　六、雙方責任和權利

　�。ㄒ唬┘追降呢熑魏蜋嗬�

　　甲方負責及時提供所需施工圖紙、技術資料、技術交底、安全交底等。

　　甲方負責必須保證整個工程所需用的各種材料。

　　甲方對承包工作質量、工程進度、安全生產、文明施工有監督、檢查、追究乙方違約責任的權利，對違反本工程項目管理制度行為的和工程質量、安全生產達不到標準，甲方有要求乙方承擔違約責任的權利，乙方如由此給甲方造成經濟損失，甲方有權要求乙方予以賠償。

　　乙方固定技術力量達不到合格標準，甲方有權與乙方解除本合同，并要求乙方隨時退場。

　　乙方不服從項目部工作安排、施工管理，安全文明施工管理或工程工期、質量達不到項目部的質量工期要求，甲方有權與乙方解除本合同并要求乙方退場。

　　乙方施工所需的手頭工具由乙方自理。大型機具場內水平垂直運輸，由甲方無償提供給乙方使用。乙方對甲方提供的機具應妥善保管使用，并辦理領用簽證手續，若丟失損壞，均由乙方照價賠償。

　�。ǘ┮曳截熑魏蜋嗬�

　　遵守國家政策和法律法規；遵守業主和甲方的相關規章制度，做好安全、文明施工、環境和職業健康安全、_____等工作。

　　嚴格按照設計圖紙、施工驗收規范、有關技術要求及施工組織設計精心組織施工，確保工程質量達到約定的.標準，對本合同勞務承包范圍內的工程質量向甲方負責；根據業主或甲方的計劃要求（包括調整后的計劃），合理組織，科學安排作業計劃，投入足夠的人力、物力、保證工期；承擔由于自身責任造成的質量返修、工期拖延損失及各種罰款。

　　乙方的技術工人必須按國家規定持上崗，技工必須有職業技能操作證，特殊工種必須有特種作業操作證，否則由此給甲方造成損失的應由乙方進行賠償。

　　服從甲方和業主的監督、檢查、管理；接受甲方和業主有關人員對質量、進度、技術、安全生產、文明施工、環境保護等方面的管理：接受甲方隨時檢查其設備、材料保管、使用情況及其操作人員的有效證件、持證上崗情況。

　　做好施工場地周圍建筑物、構筑物和地下管線和已完工程部分的成品保護工作。因乙方責任發生損壞，應自行承擔由此引起的一切經濟損失及各種罰款。

　　按甲方統一規劃堆放材料、機具；妥善保管、合理使用甲方提供或租賃給乙方使用的機具、周轉材料及其他設施。

　　按國家政策規定與每個務工人員簽訂《勞動合同》、交納社會_____并按合同所約定的條款支付務工人員工資及相關待遇，出現勞務糾紛、工傷及勞動安全事故等均由乙方自行承擔責任，甲方不承擔任何責任。

　　為其施工人配備必要的_____和安全防護用品（如安全帽、安全帶、工作服、手套及其它相關的防護用品）。

　　在甲方未能按時拔付工程款的情況下，乙方不得因此而影響正常施工，不得聚眾鬧事，做到對甲方的諒解。

　　乙方因違章操作，違章指揮造成質量事故，必須返工，其返工造成的人工、材料、機械等損失費，由乙方無條件賠償。

　　七、違約責任

　　本協議一經簽約，雙方須共同遵守，不得違約。任何一方無充分條件違約或毀約，支付守約方合同總價5%的違約金。

　　乙方應未按本合同約定按時完工的，每逾期一日按工程款總額的_____%向甲方支付違約金。

　　乙方應嚴格按照合同約定的安全質量標準施工，如因質量未能達到驗收標準的，乙方按承包的總面積_________每平米______元向甲方承擔違約責任。如因質量不合格造成返工的，材料費、人工費均由乙方負責，由此給甲方造成損失的，乙方還應承擔賠償責任。