實用施工合同范文 政府采購施工合同范本

　　在人們越來越相信法律的社會中，越來越多的人通過合同來調和民事關系，它可以保護民事法律關系。那么問題來了，到底應如何擬定合同呢？下面是小編為大家整理的實用施工合同范文 政府采購施工合同范本，希望對大家有所幫助。

實用施工合同范文 政府采購施工合同范本1

　　甲方（發包方）：___________（以下簡稱甲方）

　　乙方（承包方）：___________（以下簡稱乙方）

　　依據《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規，增強雙方責任感，確保工程的順利完工，雙方在平等、自愿、公平、協調一致的基礎上訂立本合同，條款如下：

一、工程概況

　　工程名稱：工程地點：

　　工程內容：設計施工圖紙所包含的.所有內容。

　　二、工程合同價款：本工程合同造價為人民幣__元，即人民幣___元整。本造價內含兩年養護費用。

　　三、承包方式：

　　由乙方設計，采用大包干，即包工、包料、包管理、包質量、包工期等完全總承包。承包范圍和內容：設計施工圖紙范圍內的所有綠化工程（詳見施工圖）。

　　四、工期

　　本工程工期為：20______年__月__日至__年__月__日綠化工程養護期為：20______年___月___日至20______年___月___日。

　　五、工程價款的支付與結算

　　1、按工程進度每月支付完成產值的______%；

　　2、新工工程完工后支付工程總造價的驗收合格后______天內一次性付清剩余%的款項；

　　3、本工程價款不含稅金。

　　六、本合同未盡事宜，經甲乙雙方協商達成補充協議，所達成的補充協議與本合同具有同等法律效力。

　　七、本合同在執行過程中發生爭議的，由雙方協商解決，協商不成的，可向人民法院訴訟解決。本合同一式兩份，甲方執一份，乙方執一份。本合同自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。

　　（公章）___________（公章）___________

　　甲方代表簽字：___________乙方代表簽字：___________

　　20______年___月___日20______年___月___日

實用施工合同范文 政府采購施工合同范本2

　　發包人(全稱) ___________(以下簡稱甲方)

　　承包人(全稱) ___________(以下簡稱乙方)

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程事項協商一致，訂立本合同并共同遵照執行。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：___________

　　2、工程地點：___________

　　二、工程的承包形式及范圍

　　1、輕包形式，按圖紙要求施工

　　2、承包范圍

　　所有材料由甲方負責、工具類全部由乙方負責，將未完成的強弱電、消防、通風等(所有電的施工)，按圖紙要求施工，直至完工驗收合格為止。

　　三、合同數量及價款

　　1、按圖紙要求

　　2、工程價款

　　總價款為___________萬元正(___________)

　　四、合同期

　　開工日期20______年3月15日竣工日期20______年5月15日合同工

　　期總天數___________天。期間如遇不可抗力因素的影響，經甲方和監理簽字認可后，工期可相應順延。

　　五、工程質量標準符合國家驗收標準

　　六、付款方式

　　簽訂合同工人進場后，甲方預付生活費___________元(___________)，施工中每完成一層付工資款___________元(大樓共計六層)，剩余部分待工程竣工驗收合格后一次性付清。

　　七、施工組織與工期

　　1、乙方在收到甲方正式施工圖紙后三日內向甲方提交施工方案，甲方對乙方的施工組織方案進行核準審查，安排圖紙技術交底。

　　2、乙方必須按合同工期和批準的進度計劃組織施工，接受甲方、監理對工程進度的監督、檢查，工程實際進度與計劃不符合時，甲方、監理有權限期改進，乙方應按甲方、監理的要求提出整改措施報甲方、監理審批后執行，期間趕工費用由乙方自理。

　　八、安全及文明施工與管理

　　1、乙方必須嚴格執行有關安全操作管理規范。

　　2、不得招收無身份證、有劣跡、身體殘疾人員及童工，否則后果自負。

　　3、特殊工程需要持有勞動部門核發的上崗證，持證上崗。

　　4、在施工過程中發生的工傷事故或其他內部糾紛，由乙方自行處理并承擔全部經濟責任。工期不得順延。

　　5、乙方應按當地政府有關部門規定進行施工場地標準化管理，因標準化管理不到位引起的一切處罰和損失由乙方自行承擔。

　　6、乙方應優先發放施工人員工資，不得拖欠，并處理好勞資糾紛及相關問題，不得因此影響施工，以及不得給甲方造成不良影響，否則甲方有權采取解除合同、責令退場、要求賠償損失、支付違約金等措施。

　　九、甲方責任

　　1、甲方必須遵守合同付款方式。

　　2、甲方為乙方勞務工人提供住宿。

　　3、如甲方原因造成停工，甲方負責支付乙方的機械設備租賃費(按市場價計算)工期順延。

　　十、乙方責任

　　1、按約定保質保量的完成施工任務，符合工期及質量要求。

　　2、必須服從甲方現場管理，遵守法律及行政規章、遵守各項規章制度，維護甲方名譽，如發生有故意損害甲方聲譽，嚴重違反紀律，違反協議的行為，甲方有權要求乙方賠償經濟損失或承擔違約責任，直至終止合同。

　　3、乙方不得以任何理由擅自停工或消極怠工，以及采取吵鬧、威脅等不當手段，否則，甲方有權責令其退場，一切后果由乙方承擔擔。

　　4、本工程的'質保期一年，質保期內若發生質量問題，乙方應在接到甲方電話或書面通知日內進場維修，日內維修完畢，否則維修費從質保金中扣減，不足部分，乙方應予賠償。質保期滿，如無質量問題，質保金退還乙方，不計利息。

　　5、乙方應按照相關規定，主動對工程項目進行質量跟蹤回訪。

　　6、乙方必須保護好已鋪好的地板磚等，如有損壞，由乙方全部負責。

　　十一、違約責任

　　1、雙方應嚴格遵守協議，如有違反，按本協議相關約定承擔違約責任。

　　2、甲方如遲延付工程款，應承擔應付款部分的銀行貸款利息。

　　3、乙方如延誤工期，乙方應承擔對甲方造成的經濟損失。

　　十二、附則

　　1、雙方在本協議中未約定的，按國家法律規定執行。

　　2、本協議經雙方簽字蓋章后生效，本協議一經簽字，雙方應嚴格遵守，如因執行本協議發生爭議，雙方應協商解決，協商不成，由簽約所在地人民法院裁決。

　　3、本協議一共四頁一式份，雙方各執份，具有同等法律效力。

　　發包人：___________承包人：___________

　　住所：___________住所：___________

　　身份證號：___________身份證號：___________

　　__年__月__日

　　甲方：___________

　　乙方：___________

【實用施工合同 政府采購施工合同】相關文章：

施工合同施工合同04-21

政府采購合同03-27

施工施工合同04-20

施工合同小型施工合同10-01

實用施工合同08-24

施工施工合同15篇04-21

建筑施工承包施工合同04-03

實用施工合同通用01-13

施工合同模板【實用】08-08

(實用)關于施工合同08-10