園林景觀工程施工合同范本

　　在人們的法律意識不斷增強的社會，合同的法律效力與日俱增，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。那么大家知道正規(guī)的合同書怎么寫嗎？以下是小編精心整理的園林景觀工程施工合同范本，僅供參考，大家一起來看看吧。

　　發(fā)包方：____________（以下簡稱甲方）

　　承包方：____________（以下簡稱乙方）

　　根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》及有關規(guī)定，結合本工程實際情況，簽訂本合同，以資雙方共同遵守。

　　第一條工程概況

　　1.工程名稱：別墅園林景觀工程。

　　2.工程地點：潤成科技院內(nèi)

　　3.工作內(nèi)容：別墅周邊約5000平方米景觀工程設計及施工，施工內(nèi)容詳見甲方簽審的施工圖及圖紙會審所涉調(diào)整內(nèi)容。

　　第二條工期

　　本工程工期為60天，自甲方出具的開工書面通知書要求開工之日（現(xiàn)場具備開工條件）開始計算工期，非乙方原因或不可抗拒自然因素造成的工期延誤，工期順延。

　　（一）如遇下列原因工期順延：

　　1.未及時簽審施工圖紙和施工組織計劃；

　　2.設計變更；

　　3.甲方未能按期提交施工場地；

　　4.連續(xù)4小時遇雨和停水、停電；

　　5.未按合同規(guī)定時間撥付工程款項；

　　6.遇不可抗拒因素。

　　（二）竣工驗收：

　　1.甲方在收到乙方竣工報告的5日內(nèi)組織驗收，否則視為默認工程合格并進行竣工結算；

　　2.若未能通過竣工驗收，雙方應確定整改方式及時間，再次驗收程序同上。

　　第三條工程合同價款及支付方式

　　1.經(jīng)雙方商定本項目免收設計費，本工程暫定造價520000元（預算詳見“合同附件一”）；

　　2.本工程按甲方審定預算中各項目的綜合單價辦理結算；

　　3.結算工程量以現(xiàn)場實際收方量為準。

　　4.合同簽訂后5日內(nèi)，甲方支付乙方工程預付款100000元整；

　　5.工程竣工并驗收合格后15日內(nèi)，雙方按合同第三條第2、第3款辦理結算，結算后一個月內(nèi)甲方向乙方付至結算總額的95%，余結算總額的5%作為保修金，保修期滿后甲方付清余款。

　　第四條關于設計調(diào)整（更改）

　　本工程涉及設計調(diào)整（更改）工程項目，待調(diào)整資料完善并經(jīng)甲方簽審后，工程量及造價按本合同第三條進行增減。

　　第五條保修期

　　1.保修期：從乙方遞交竣工報告后的第七日起算，保修責任按國家有關規(guī)定執(zhí)行。其中植物保活期一年，工程部分保修期為一年。

　　2.成活率：植物管護移交時按行規(guī)達到95%的成活率。

　　第六條雙方的責任

　　（一）甲方責任：

　　1.保證施工場地具備開工條件，保證施工所需用水、用電；

　　2.合同簽定后三日內(nèi)審定乙方的施工組織計劃及施工圖，并以書面形式通知乙方；

　　3.負責協(xié)助辦理施工的各項進場手續(xù)。

　　4.負責協(xié)調(diào)現(xiàn)場各施工單位間的關系；

　　5.若施工變更應以書面形式通知乙方；

　　6.按合同規(guī)定時間按時付款。

　　（二）乙方責任：

　　1.按甲方簽審的施工圖和確定的變更通知內(nèi)容，結合有關規(guī)范組織施工；

　　2.接受甲方指派監(jiān)理公司的監(jiān)理及甲方現(xiàn)場代表的管理；

　　3.文明施工，安全生產(chǎn)，確保工程質(zhì)量，按期完工；

　　4.負責施工中的成品保護；

　　第七條甲、乙雙方現(xiàn)場代表及責任

　　1.甲方現(xiàn)場代表：甲方代表作為現(xiàn)場簽證代表；

　　2.乙方現(xiàn)場代表：乙方代表作為接受甲方書面通知的代表

　　第八條材料的認定及采購

　　1.乙方應按設計要求對材料自行采購，涉及裝飾及燈具材料需經(jīng)甲方認定后方可采購。

　　2.設計材料變更須經(jīng)甲方認定并以書面形式通知乙方后，乙方方可購買。

　　第九條違約責任

　　（一）甲方違約責任：

　　1.甲方未履行合同規(guī)定的義務，除順延竣工期外，還應賠償乙方因此發(fā)生的實際損失；

　　2.甲方對工程中途停建、緩建或由于設計變更造成的停工，應采取措施補救或減少損失，同時賠償乙方因此而造成的停工、窩工、返工的機械設備調(diào)運等實際損失；

　　3.甲方超過合同規(guī)定期限驗收或未按合同規(guī)定付款，每超一日，按合同總額的5‰向乙方支付逾期違約金。

　　（二）乙方違約責任：____________

　　乙方未按合同規(guī)定完成工程，且無故拖延時間影響工程進度，每延一日，按合同總額的5‰向甲方支付違約金。

　　第十條爭議解決方式

　　在合同履行中，雙方因履行合同發(fā)生爭議，應協(xié)商解決。協(xié)商無果，雙方約定向施工所在地人民法院起訴。

　　第十一條本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

　　第十二條未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

　　第十三條本合同一式四份，雙方各執(zhí)二份，均具同等法律效力。

　　甲方（蓋章）：_______乙方（蓋章）：______

　　代表人：代表人：____________

　　本合同簽訂日期年______月______日

【園林景觀工程施工合同】相關文章：

園林景觀工程施工合同04-19

園林景觀合同03-07

園林景觀施工合同03-24

園林景觀施工合同15篇03-24

園林景觀施工合同14篇04-03

園林景觀石材供貨合同04-08

園林景觀工程承包合同05-17

小區(qū)園林景觀設計合同書04-30

園林景觀石材供貨合同范本10-13

園林景觀石材供貨合同范本通用12-12