- 加工承攬合同 推薦度：
- 加工承攬合同 推薦度：
- 相關(guān)推薦
承攬加工合同(實(shí)用14篇)
在人們愈發(fā)重視契約的社會(huì)中，越來越多事情需要用到合同，合同是對雙方的保障又是一種約束。那么合同要怎么擬定？想必這讓大家都很苦惱吧，以下是小編精心整理的承攬加工合同，希望能夠幫助到大家。
承攬加工合同 篇1
委托方：____________________（以下簡稱甲方）
加工方：____________________（以下簡稱乙方）
依據(jù)《_____________》的有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方就甲方委托乙方進(jìn)行鋼結(jié)構(gòu)加工制作事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成一致并訂立本合同，共同遵守。
一、加工方式
甲方提供鋼結(jié)構(gòu)工程施工圖紙，乙方包工包料加工。
二、加工內(nèi)容
本合同所涉之加工內(nèi)容為甲方提供的錦繡物流倉儲(chǔ)樓工程的施工圖紙中的鋼結(jié)構(gòu)的加工制作（含拋丸除銹，刷紅丹防銹底漆一遍）。
三、加工工期
從乙方收到甲方的第一筆預(yù)付款（或定金）之日起開始計(jì)算工期。
四、加工量、單價(jià)及總金額
1、以上價(jià)格均為《稅工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》（GB—50205—_________）。甲方提供施工圖紙一套，并簽字蓋章，乙方須嚴(yán)格按圖紙要求加工制作。
2、上表所列之加工量為暫定加工量，結(jié)算時(shí)按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計(jì)算。本合同從生效之日起，合同單價(jià)不因市場價(jià)格變化而變更。
3、上表所列之“金額”的“合計(jì)”項(xiàng)為暫定總價(jià)。
4、本合同采用的定價(jià)方式結(jié)算。
五、運(yùn)輸方式：需方自提，運(yùn)費(fèi)自負(fù)。
六、結(jié)算、付款及付款方式
1、本合同簽訂后萬元為定金，____________________萬元為預(yù)付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預(yù)付款后開始組織生產(chǎn)。如本合同簽訂后3天內(nèi)，乙方未收到甲方支付的足額定金和預(yù)付款，本合同自動(dòng)終止，甲方已支付的定金不退還。
2、乙方生產(chǎn)、制作鋼結(jié)構(gòu)過程中，甲方付款提貨，且甲方累計(jì)所提貨物的價(jià)款不得超過甲方實(shí)際已支付的貨款數(shù)額（定金除外）。甲方最后一次提貨前，雙方辦理結(jié)算，貨款應(yīng)全額付清，乙方財(cái)務(wù)收到甲方支付的全額貨款并確認(rèn)后，安排發(fā)貨。
3、如甲方在現(xiàn)場安裝時(shí)發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)通知乙方，乙方必須在12小時(shí)內(nèi)到現(xiàn)場處理問題。
七、雙方責(zé)任甲方責(zé)任
1、甲方應(yīng)于合同簽訂時(shí)提供給乙方完整、詳細(xì)的工程施工圖紙壹套。
2、甲方負(fù)責(zé)按本合同規(guī)定的時(shí)間、方式提貨、驗(yàn)貨，支付貨款、辦理結(jié)算。
3、本合同所涉及工程如中途有設(shè)計(jì)變更，甲方應(yīng)以書面方式在變更實(shí)施前2天書面通知乙方，因變更導(dǎo)致的材料增減按實(shí)結(jié)算。甲方書面通知前產(chǎn)生的半成品由甲方承擔(dān)，按照合同約定價(jià)格支付乙方價(jià)款。
4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核，對乙方提出的圖紙錯(cuò)誤，甲方必須在乙方提出后12小時(shí)內(nèi)解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
5、X月X日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內(nèi)未提完所訂的全部貨物，甲方應(yīng)在最后提貨期限屆滿后7天內(nèi)付清全部貨款。否則甲方提貨時(shí)，市場價(jià)格上漲的，按照漲價(jià)后價(jià)格結(jié)算；市場價(jià)格下跌的，按照下
乙方責(zé)任
1、乙方承擔(dān)本合同范圍內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件的材料采購和加工制作。乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方提供的施工圖紙?zhí)岢龅募夹g(shù)要求、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等具體要求進(jìn)行生產(chǎn)加工，并做好自檢工作，確保質(zhì)量、進(jìn)度。加工完后，保存甲方提供的`施工圖紙。
2、乙方負(fù)責(zé)成品構(gòu)件的捆扎、裝車等工作。
3、乙方在鋼構(gòu)件出廠時(shí)，需提供所采購鋼材的材質(zhì)證明，產(chǎn)品的檢驗(yàn)報(bào)告，合格證明等技術(shù)資料一式四份（注：不含帶MA章的探傷報(bào)告及第三方材料復(fù)檢費(fèi)）。
4、日開始供應(yīng)第一批構(gòu)件，供貨要求詳見甲方書面需貨計(jì)劃，_________年_______月________日前將全部鋼構(gòu)件供完。
八、質(zhì)量驗(yàn)收
1、甲方在鋼構(gòu)件出廠前進(jìn)行質(zhì)量復(fù)檢。復(fù)檢合格后，由于運(yùn)輸?shù)脑虍a(chǎn)生的產(chǎn)品質(zhì)量問題由甲方負(fù)責(zé)，乙方加工的產(chǎn)品質(zhì)量問題由乙方負(fù)責(zé)，并在48小時(shí)內(nèi)解決。
2、質(zhì)量異議期限：甲方收到產(chǎn)品后如發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題，應(yīng)立即停止使用，并在48小時(shí)內(nèi)向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現(xiàn)場查驗(yàn)并與甲方協(xié)商解決。如甲方未在以上期限內(nèi)提出書面異議，或甲方收到貨物后1個(gè)月內(nèi)未提出書面異議的，視為乙方提供的貨物質(zhì)量全部合格，甲方不得再以貨物質(zhì)量問題為由要求乙方承擔(dān)任何責(zé)任。
3、甲乙雙方約定，如果乙方提供的貨物質(zhì)量存在缺陷，乙方僅對質(zhì)量缺陷產(chǎn)品本身的價(jià)款損失承擔(dān)責(zé)任，乙方不承擔(dān)由于產(chǎn)品質(zhì)量缺陷而造成其他直接或間接損失。
九、違約責(zé)任
2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構(gòu)件報(bào)廢的，由甲方負(fù)責(zé)賠償乙方因此發(fā)生的直接損失。
3、乙方無故延遲交貨的，應(yīng)負(fù)責(zé)賠償因此給甲方造成的實(shí)際損失。
4、本合同生效后履行完畢前，任何一方不得毀約，不得擅自解除本合同。
十、保密責(zé)任
任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業(yè)秘密，必須承擔(dān)保密義務(wù)，不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應(yīng)當(dāng)知道該商業(yè)秘密之日起，至對方將該商業(yè)秘密公開之日止。
十一、其他約定
1、本合同所涉之法定代表人、經(jīng)辦人對本合同項(xiàng)下的債權(quán)債務(wù)承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。
2、本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決并簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
3、雙方就本合同發(fā)生爭議時(shí)應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，可向乙方所在地人民法院提起訴訟。
4、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效，至構(gòu)件交付完畢貨款付清后自然終止。
5、本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力。（以下無正文）
甲方：_______________________（蓋章）乙方：_______________________
_______年_______月_______日
承攬加工合同 篇2
訂立合同雙方：
承攬人：______________________________
定作人：______________________________
定作人委托承攬人加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品
編號(hào)：________________________
名稱：________________________
規(guī)格：________________________
單位：________________________
數(shù)量：________________________
備注：________________________
第二條 加工成品 質(zhì)量要求
（加工定作物品，需要封存樣品的，應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽，并妥為保存，作為驗(yàn)收的依據(jù)）
編號(hào)
名稱
規(guī)格
單位
數(shù)量
備注
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
________________________________________________________________________
（1．用承攬人原料完成工作的，承攬人必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作人檢驗(yàn)。承攬人隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí)，定作人有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。2．用定作人原材料完成工作的，合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作人應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬人對定作人提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作人調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3．原材料等物品交（提）日期計(jì)算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。）
第四條 技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
_____________________________________________________________________
（1．承攬人在依照定作人的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作人；定作人應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬人在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時(shí)通知定作人，因此造成的損失，由定作人賠償。2．承攬人對于承攬的工作，如果定作人要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。3．定作人應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。）
第五條 價(jià)款或酬金
___________________________________________________________________
（價(jià)款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。）
第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
________________________________________________________________________
（1．按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2．定作人應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬人所完成的工作。驗(yàn)收前承攬人應(yīng)當(dāng)向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作人使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬人負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3．當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí)，可由法定質(zhì)量）監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。）
第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn)
________________________________________________________________________
（1．交（提）定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議；并按協(xié)議執(zhí)行。2．交（提）定作物日期的計(jì)算：承攬人自備運(yùn)輸工具送交定作物的，以定作人接收的戳記日期為準(zhǔn)；委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)模园l(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)，自提定作物的，以承攬人通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知，必須留給定作人以必要的途中時(shí)間；雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算。）
第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
____________________________________________________________
第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
___________________________________________
_____________________________
第十條 結(jié)算方式及期限
________________________________________________________________________
第十一條 其他
________________________________________________________________________
（如：1．根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作人可向承攬人交付定金，定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作人不履行合同的，無權(quán)請求返還定金，承攬人不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2．根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定，定作人可向承攬人給付預(yù)付款。承攬人不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作人不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還，等等。）
第十二條 承攬人的違約責(zé)任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作人同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)者修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作人有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作人仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作人不再需要的，承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作人不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬人應(yīng)當(dāng)償付定作人不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬人賠償損失。
四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補(bǔ)交等），應(yīng)當(dāng)向定作人償付違約金_____元；（合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算，向定作人償付違約金。）以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的`1%償付違約金。
未經(jīng)定作人同意，提前交付定作物，定作人有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作時(shí)，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_____％（10％--30％的幅度）或酬金總額的_____％（20％--60％的幅度）違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作人代保管時(shí)，應(yīng)當(dāng)償付定作人實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
七、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物，錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位（人），除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位（人）外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
八、由于保管不善致使定作人提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作人因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作人提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作人調(diào)換、補(bǔ)齊的，由承攬人對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十、擅自調(diào)換定作人提供的原材料或修理物的零部件，定作人有權(quán)拒收，承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作人要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條 定作人的違約責(zé)任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬犬因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬人提供原材料的，償付承攬人的未履行部分價(jià)款總值_____％（10％一30％的幅度）的違約金；不屬承攬人提供材料的，償付承攬人以未履行部分酬金總額_____％（20％一60％的幅度）的違約金。
三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬人提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬人有權(quán)解除合同，定作人應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此而造成的損失；承攬人不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應(yīng)當(dāng)償付承攬人停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬人實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作人超過領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物時(shí)，承攬人有權(quán)將定作物變賣，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬和保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作人；變賣定作物所得少于報(bào)酬和保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，定作人還應(yīng)補(bǔ)償不足部分，如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬人的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬人償付違約金；以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金總額的1%償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人），承擔(dān)因此
而多支出的費(fèi)用。
第十四條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失時(shí)，承攬人在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任，在定作人遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬人由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自______年 _____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作人和承攬人各執(zhí)一份；合同副本一式_____份，交________（如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān)）各留存一份。
定作人：（蓋章）________________
代表人：（蓋章）________________
地址：__________________________
電話：__________________________
開戶銀行：______________________
賬號(hào)：__________________________
承攬人：（蓋章）________________
代表人：（蓋章）________________
地址：__________________________
電話：__________________________
開戶銀行：______________________
賬號(hào)：__________________________
____________年_______月_____日
承攬加工合同 篇3
發(fā)包方(全稱)：__________
承包方：__________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及我國現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方書架制作、油漆的加工與安裝，此項(xiàng)承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：
第一條：標(biāo)的
乙方承攬甲方所需書架制作、油漆的加工與安裝合同標(biāo)的額暫定為：_________元整。最終標(biāo)的以永寧縣財(cái)政局預(yù)(決)算審查中心決算價(jià)為最終標(biāo)的。
第二條：制作書架的數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格
(價(jià)款單位：每個(gè)/人民幣_(tái)__________________元整)計(jì)取注：整個(gè)承攬加工合同按每個(gè)書架的單價(jià)為結(jié)算價(jià)，該結(jié)算價(jià)格含：包工、包料、包裝運(yùn)輸、安裝費(fèi)、及其他相關(guān)的稅費(fèi)。
第三條：加工制作與安裝的要求
1、書架安裝后穩(wěn)定、可靠，空間利用充分。
2、使用材料：所有材料須按甲方要求的規(guī)格進(jìn)行多家比選采購，且有材料合格證書。
3、規(guī)格：圖書館鋼制雙柱雙面書架，規(guī)格型號(hào)：高20___________寬900_深450mm材質(zhì)：優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板，板材厚度：立柱1.5mm，側(cè)板1.2mm,隔板1.0mm結(jié)構(gòu)：組合式，可拆裝，款式新穎。格板：書架格板高度可調(diào)，堅(jiān)固耐用，性能優(yōu)良，可存放大量書籍不變形焊接采用數(shù)碼電焊機(jī)及二氧化碳保護(hù)焊焊接，確保工件的焊接強(qiáng)度及焊接平整光滑;
4、油漆：表面靜電粉末噴塑，光潔平滑,對人體及周圍環(huán)境不產(chǎn)生危害，無毒、無副作用，使用時(shí)無異味。
第四條：驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
①、乙方將書架樣品(按照甲方要求的規(guī)格、材質(zhì))制作成品后，交甲方進(jìn)行初驗(yàn)，初驗(yàn)合格后方可生產(chǎn)。
②、甲方驗(yàn)收采用樣品驗(yàn)收與成品交付驗(yàn)收相對比，也可采取隨機(jī)抽驗(yàn)。
第五條：交貨時(shí)間和地點(diǎn)及包裝運(yùn)輸要求
①、交貨時(shí)間：乙方必須保證在______年______月______日前全部交貨。
②、交貨地點(diǎn)：乙方負(fù)責(zé)送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。
③、包裝運(yùn)輸：乙方在交貨時(shí)，應(yīng)對成品進(jìn)行包裝，并保證書架在運(yùn)輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等，由乙方負(fù)責(zé)保修。
第六條書架安裝及驗(yàn)收與售后服務(wù)
①、乙方對制作的書架進(jìn)行安裝;
②、經(jīng)乙方安裝的書架，必須經(jīng)甲方驗(yàn)收，遇有驗(yàn)收不合格的，乙方應(yīng)在日內(nèi)予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的，甲方按該書架價(jià)值扣除%做為另行維修費(fèi)用，并不返還乙方(按雙方預(yù)定的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求驗(yàn)收); ③、乙方承諾為甲方制作的書架因質(zhì)量出現(xiàn)問題，年內(nèi)免費(fèi)進(jìn)行保修，超過年或?qū)偌追皆驌p壞進(jìn)行維修的，需付工本費(fèi);
④、乙方承諾對甲方使用的書架進(jìn)行終身維護(hù)。
第七條：結(jié)算方式、期限及安裝費(fèi)用
①、甲、乙雙方簽訂的合同生效后______日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方指定的帳戶撥付合同標(biāo)的額30%的預(yù)付款。
②、乙方交貨后______日內(nèi)，甲方再向乙方帳戶撥付合同標(biāo)的額30%的價(jià)款，累積達(dá)到合同標(biāo)的額的60%。
③、乙方按期安裝完畢，并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后______日內(nèi)，甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標(biāo)的額30%的'價(jià)款，累積達(dá)到合同標(biāo)的額的90%。
④、剩余的合同標(biāo)的額10%價(jià)款，作為乙方向甲方預(yù)留的質(zhì)量保證金，一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題，甲方主動(dòng)將乙方剩余的質(zhì)量保證金，一次性撥付乙方。
第八條：甲方違約責(zé)任
①、甲方在乙方為其制作書架期間隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標(biāo)的額2%的違約金;
②、甲方未按合同規(guī)定時(shí)限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補(bǔ)交貨款外，應(yīng)向乙方支付1%的違約金。
第九條：乙方違約責(zé)任
①、乙方未按甲方的質(zhì)量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質(zhì)論價(jià)外，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除2%違約金;
②、乙方不得以任何方式轉(zhuǎn)包或分包，如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包，甲方有權(quán)終止合同，由此造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān);
③、乙方未按合同要求的時(shí)間交付書架，每逾期一天，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除1%的違約金。
第十條：糾紛的處理
當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第2種方式，作為本合同爭議的解決方式。
①、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交邯鄲仲裁委員會(huì)仲裁;
②、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
第十一條：附則
①、本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
②、合同執(zhí)行過程中甲、乙雙方對具體制作書架數(shù)量有變更的以書面文字通知為準(zhǔn)，口頭通知無效，書架規(guī)格的變動(dòng)以雙方共同協(xié)商后，作出補(bǔ)充條款為準(zhǔn)，補(bǔ)充條款與本合同具有同等效力。
發(fā)包方(全稱)：__________(蓋章)承包方(全稱)：__________(蓋章)
法定代表人：__________法定代表人：__________
______年______月______日______年______月______日
承攬加工合同 篇4
承攬方：_________
地址：_______
郵編：__________
電話：_________
法定代表人：____________
職務(wù)：____________
定作方：_________
地址：_______郵
編：__________
電話：_________
法定代表人：____________
職務(wù)：____________
定作方委托承攬方加工_________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品：
第二條加工成品質(zhì)量要求:________________________________________________
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：
1.用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗(yàn)。
承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí)，定作方有權(quán)要求重作，修理，減少價(jià)款或退貨。
2.用定作方原材料完成工作的，合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。
定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。
承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。
承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3.原材料等物品交日期計(jì)算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法：
1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;
定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。
承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時(shí)通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。
3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。
第五條價(jià)款或酬金：
價(jià)款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。
驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。
對短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。
保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)：
1.交定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交定作物日期的計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);
委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)模园l(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);
自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;
雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算。
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：_____________________________________
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：_____________________________________
第十條結(jié)算方式及期限：_________________________________________
第十一條其他：
1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。
定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。
定作方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。
承攬方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。
2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。
承攬方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。
定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;
有余款的可以請求返還。
第十二條承攬方的.違約責(zé)任：
1.未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2.交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
3.未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
4.逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金_________元;以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。
5.不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_________%或酬金總額的_________%違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時(shí)，應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管，保養(yǎng)費(fèi)。
7.實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物，錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
8.由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
9.未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補(bǔ)齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
10.擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條定作方的違約責(zé)任：
1.中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
2.中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的_________%的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的_________%違約金。
3.未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
4.超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
5.超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
7.變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位，承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任;
在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理：
加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;
協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
第十六條本合同自_________年_________月_________日起生效，合同履行完畢即失效。
本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;
合同副本一式_________份，交_________各留存一份。
定作方：_________
承攬方：_________
代表人：_________
代表人：_________
地址：_________
地址：_________
電話：_________
電話：_________
開戶銀行：_________
開戶銀行：_________
帳號(hào)：_________
帳號(hào)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
承攬加工合同 篇5
簽訂地點(diǎn)：_______
簽訂時(shí)間：_______年_______月日_______
定作方：_______
承攬方：_______
按照《中華人民共和國民法典》的有關(guān)規(guī)定，本著平等互利、協(xié)商一致的原則，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：
一、項(xiàng)目概況
1、項(xiàng)目名稱：_______
2、項(xiàng)目地點(diǎn)：_______
二、設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)
序號(hào)貨物名稱規(guī)格數(shù)量單價(jià)：_______元
1鋼質(zhì)防火門甲級(jí)
2乙級(jí)
3丙級(jí)
合計(jì)：㎡__元/㎡=_______元。
114樘/363.06㎡
金額：____________
注：防火門：框板1.2、扇板0.8，內(nèi)填充珍珠巖模壓板；表面處理為靜電噴涂；顏色；門板為平板；按實(shí)際發(fā)生數(shù)量結(jié)算。
三、交貨日期：_______根據(jù)現(xiàn)場進(jìn)度交貨。
四、交貨地點(diǎn)：工地現(xiàn)場。
五、技術(shù)質(zhì)量要求：
1、產(chǎn)品執(zhí)行防火門國家標(biāo)準(zhǔn)12955-20__。
2、產(chǎn)品保證通過消防部門驗(yàn)收。
六、承包方式：
含運(yùn)輸及安裝。
七、付款方式：
1、合同簽訂后，預(yù)付總貨款的__%，貨物全部進(jìn)場，再付總貨款的`XX%，安裝完畢再付總價(jià)的__%，剩余%為質(zhì)保，質(zhì)保期結(jié)束結(jié)清。
八、售后服務(wù)承諾
1、該產(chǎn)品質(zhì)保期自合同簽訂之日起計(jì)算，質(zhì)保十二個(gè)月。在質(zhì)保期內(nèi)，出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方負(fù)責(zé)免費(fèi)維修。質(zhì)保期過后，所有產(chǎn)品實(shí)行終身售后服務(wù)，只收取材料成本費(fèi)用。
九、違約責(zé)任
1、按《民法典》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
十、爭議的解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成，可向人民法院起訴。
十一、附則
本合同一式四份，甲方執(zhí)二份，乙方執(zhí)二份，自簽字蓋章之日起生效。
甲方：_______乙方：_______
法定代表人：_______法定代表人：_______
代理人：_______代理人：_______
電話：_______電話：_______
_______年_______月_______日_______年_______月_______日
承攬加工合同 篇6
定作方：_______
法定代表人： _______職務(wù)：_______
地址：_______
承攬方：_______
法定代表人：_______ 職務(wù)：_______
地址：_______
因定作方需要向其客戶 供應(yīng)本合同所列貨物，因此委托承攬方加工，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第二條 質(zhì)量要求
第三條 原材料的提供
1、由定作方提供;
2、由承攬方提供;
3、如承攬方認(rèn)為定作方提供的原材料不合格，應(yīng)在收到原材料后 _______天內(nèi)提出書面異議，并協(xié)商解決辦法，如承攬方?jīng)]有在該期限內(nèi)提出書面異議的，視為原材料合格。
第四條 原材料的損耗比例
1、承攬方在加工過程中的原材料損耗不得超過_______ %;
2、若原材料損耗超過_______ %，則超過部分，承攬方應(yīng)按照定作方購買原材料的價(jià)格，對定作方全額進(jìn)行賠償。
第五條 剩余原材料的處理
1、加工完成后，承攬方應(yīng)將剩余原材料返還給定作方;
2、若定作方提出繼續(xù)加工的要求，則需按本合同確定價(jià)格，向承攬方支付額外的加工報(bào)酬。
第六條 技術(shù)資料，圖紙
1、定作方應(yīng)當(dāng)在_______ 年 _______月 _______日之前將技術(shù)資料，圖紙等提供給承攬方;
2、上述技術(shù)資料、圖紙是鑒定貨物是否符合質(zhì)量要求的標(biāo)準(zhǔn)之一。
第七條 價(jià)款支付方式
1、承攬方應(yīng)在定作方付款前開具相應(yīng)的增值稅專用發(fā)票給定作方;
2、定作方在收到貨物并檢驗(yàn)合格后_______ 天內(nèi)支付 _______%貨款;若定作方客戶在_______ 年 _______月_______ 日之前沒有對貨物質(zhì)量和數(shù)量提出異議，則余款于 _______年_______ 月 _______日之前付清。
第八條 貨物的交付
1、交貨地點(diǎn)：承攬方應(yīng)在_______ 年 _______月 _______日前，將貨物運(yùn)輸至定作方指定地點(diǎn)進(jìn)行交貨;
2、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)：由承攬方承擔(dān)貨物的運(yùn)輸費(fèi)用;
3、指定時(shí)間：定作方應(yīng)于_______ 年_______ 月 _______日之前將交貨地點(diǎn)和收貨人告知承攬方。
第九條 貨物的檢驗(yàn)
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn);
2、驗(yàn)貨時(shí)間和地點(diǎn)為 ;
3、貨物質(zhì)量不合格，如果可以在交貨期內(nèi)返修完畢，則由承攬方返修;如果不能在交貨期內(nèi)返修完畢，則承攬方應(yīng)承擔(dān)質(zhì)量不合格的相應(yīng)違約責(zé)任;
4、如雙方無法就貨物的質(zhì)量異議達(dá)成一致意見，可由雙方共同指定質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，如有一方不配合指定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，則視為同意對方的質(zhì)量異議。
第十條 定作方的違約責(zé)任
1、定作方可以中途解除合同或取消部分加工數(shù)量，但應(yīng)向承攬方償付取消加工數(shù)量部分加工款_______ %的補(bǔ)償金，承攬方應(yīng)歸還未加工部分原材料;
2、定作方逾期付款的，應(yīng)根據(jù)逾期時(shí)間，按銀行同期貸款利率計(jì)算的利息向承攬方支付逾期付款的違約金;
第十一條 承攬方的違約責(zé)任
1、承攬方逾期交貨的，每逾期一天，應(yīng)向定作方支付全部價(jià)款的_______ %的違約金;
2、承攬方逾期交貨超過 天，定作方有權(quán)解除本合同;若定作方解除本合同，則承攬方應(yīng)返還定作方已付價(jià)款，按定作方采購價(jià)格向定作方全額補(bǔ)償原材料價(jià)款，并向定作方支付全部加工價(jià)款的_______ %的違約金;
3、若加工貨物的質(zhì)量不符合合同約定，定作方可以向承攬方退回不合格貨物，承攬方應(yīng)按定作方采購價(jià)格向定作方全額補(bǔ)償不合格部分貨物的`原材料價(jià)款，向定作方全額返還不合格部分貨物加工價(jià)款，并支付不合格部分貨物加工價(jià)款的_______ %的違約金;
4、若貨物的質(zhì)量不符合約定，定作方客戶向定作方索賠、扣除貨款或者解除合同，導(dǎo)致定作方損失的，不論定作方是否在貨物異議期內(nèi)提出異議，承攬方都應(yīng)向定作方補(bǔ)償該損失;
5、若承攬方逾期交貨，導(dǎo)致定作方應(yīng)定作方客戶的要求而改變運(yùn)輸方式的，則運(yùn)輸方式改變之后的運(yùn)費(fèi)由承攬方承擔(dān)。
第十二條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任。
第十三條 其他事項(xiàng)
1、加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向定作方所在地人民法院起訴;
2、本合同自簽訂之日起生效，如有未盡事宜，可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議內(nèi)容和本合同如有沖突，以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn);
3、本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份;
4、本合同附件和本合同具有同等法律效力。
定作方(蓋章)：_________ 承攬方(蓋章)：______ ___
傳真：_______ 傳真：_______
Email：_______ Email：_______
電話：_______ 電話：_______
_______年 _______月 _______日 _______年_______ 月 _______日
承攬加工合同 篇7
合同編號(hào)：_______________
甲方(定作方)：__________公司
乙方(承攬方)：__________
鑒于：為滿足客戶訂單需求，甲方大量需要指定型號(hào) 產(chǎn)品;乙方系專業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)商。根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方本著誠實(shí)信用、互惠互利的原則,經(jīng)充分協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條 定作物情況：
1.1 品名：(應(yīng)填寫定作物的正式名稱，不可用其簡稱或俗名代替 )
1.2 規(guī)格：(應(yīng)寫明定作物具體的規(guī)格型號(hào)，技術(shù)要求復(fù)雜或特殊的，可以寫明按照甲方提供的技術(shù)圖紙定做，并將技術(shù)圖紙作為合同附件)
1.3 數(shù)量：(具體寫明定作物的數(shù)量，并注明單位 )
1.4 備注：(如無內(nèi)容，在空格處劃線)
第二條 合同價(jià)款
2.1 合同價(jià)款總額：(應(yīng)以大、小寫兩種形式填寫，并注明幣種)
2.2 付款方式：(應(yīng)詳細(xì)寫明是分期付款還是一次性付款或月結(jié)等其他方式，建議貨到付款，以作為產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任的牽制)
2.3 付款時(shí)間：(寫明年、月、日)
第三條 加工成品質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：
3.1 質(zhì)量要求：(應(yīng)明確填寫要達(dá)到的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是國標(biāo)還是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或者甲方具體要求，必須要寫全稱)
3.2 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：(技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)如硬度、強(qiáng)度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學(xué)參數(shù))
3.3 以封存樣品為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存。
第四條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
4.1 用乙方原材料完成工作的,甲方有權(quán)對原材料進(jìn)行檢驗(yàn)。乙方隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質(zhì)量時(shí),甲方有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。
4.2 用甲方原材料完成工作的,甲方按下表標(biāo)準(zhǔn)提供：(注：如空格不夠用，可以另設(shè)合同附件，寫明見合同附件二)
4.3 甲方于________年____月____日之前提供原材料。
4.4乙方收到甲方提供的原材料之日起____日內(nèi)檢驗(yàn)完畢,不符合要求的,應(yīng)在收到后____日內(nèi)通知甲方調(diào)換或補(bǔ)齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件，否則甲方有權(quán)解除本合同，乙方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。
第五條 技術(shù)資料、圖紙的'提供和保密
5.1 甲方負(fù)責(zé)提供技術(shù)資料和圖紙。
5.2乙方在依照甲方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)資料要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知甲方,甲方應(yīng)當(dāng)在接到通知之日起____日內(nèi)回復(fù)并提出修改意見。甲方未答復(fù),乙方有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。
5.3甲方要求對承攬物的技術(shù)性嚴(yán)格保密,乙方應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)甲方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。乙方不得擅自披露、使用甲方技術(shù)資料和圖紙、制造再現(xiàn)甲方技術(shù)的器材、取走與甲方技術(shù)有關(guān)的物件;不得直接或間接地向任何
第三人意或過失泄露甲方技術(shù)資料、圖紙或技術(shù);不得允許(出借、贈(zèng)與、出租、轉(zhuǎn)讓等處分甲方技術(shù)的行為皆屬于“允許”)或協(xié)助任何
第三人使用甲方的技術(shù)資料、圖紙或技術(shù);不得復(fù)制或公開包含甲方技術(shù)資料、圖紙或技術(shù)的文件或文件副本;未經(jīng)許可不得超出工作范圍使用甲方的技術(shù)資料、圖紙或技術(shù);不得將甲方的技術(shù)資料、圖紙或技術(shù)用于自身技術(shù)、設(shè)備的升級(jí)或研發(fā)。
第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
6.1 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：(寫明是以國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或封樣或乙方技術(shù)圖紙標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收)
6.2 驗(yàn)收方法：(寫明全部或抽樣驗(yàn)收的方法)
6.3 甲方驗(yàn)收乙方所完成定作物的時(shí)間：(寫明具體時(shí)間年、月、日)
6.4 甲方驗(yàn)收乙方所完成定作物的地點(diǎn)：(寫明詳細(xì)地址)
6.5 驗(yàn)收前乙方應(yīng)當(dāng)向甲方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。
6.6 對短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物,在使用后____日內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷，甲方有權(quán)要求退還。
6.7 雙方就定作物的質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí),以質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明為準(zhǔn)。質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)由雙方共同指定，費(fèi)用由乙方墊付，由主張未被檢驗(yàn)證明支持者最終承擔(dān)。
第七條 交(提)定作物的時(shí)間和地點(diǎn)
7.1 雙方約定由甲方自提定作物
7.1.1 自提定作物的時(shí)間： (寫明年、月、日)
7.1.2 自提定作物的地點(diǎn)： (寫明詳細(xì)地址不可省略)
7.2 雙方約定由乙方送交定作物
7.2.1 送交定作物的時(shí)間： (如選擇了7.1，則在空格處劃線)
7.2.2 送交定作物的地點(diǎn)： (如選擇了7.1，則在空格處劃線)
7.3 任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)事先與對方達(dá)成協(xié)議，所達(dá)成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。
7.4 交(提)定作物日期的計(jì)算：乙方自備運(yùn)輸工具送交定作物的39;,以甲方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以乙方通知的提取日期為準(zhǔn),但乙方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給甲方以必要的途中時(shí)間。
第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：
8.1 包裝要求：(應(yīng)具體寫明包裝方式、包裝物品的材質(zhì)、包裝的大小尺寸等)
8.2 費(fèi)用負(fù)擔(dān)：(寫明包裝費(fèi)用由哪方承擔(dān) )
第九條 運(yùn)輸方式及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
9.1 定作物的運(yùn)輸方式： (寫明是汽車、火車、水運(yùn)或其他方式)
9.2 運(yùn)輸費(fèi)用由 (如無內(nèi)容，在空格處劃線)承擔(dān)。
第十條 定作物的保修
10.1 定作物保修期：(如保修期從何時(shí)起到何時(shí)止 )
10.2 在保修期內(nèi)乙方提供保修服務(wù)。
第十一條 定金及預(yù)付款
11.1 甲方向乙方交付定金的數(shù)額：(大、小寫兩種形式填寫)
11.2 甲方向乙方交付定金的時(shí)間：(寫明年、月、日)
11.3 甲方向乙方交付預(yù)付款的數(shù)額：(大、小寫兩種形式填寫)
11.4 甲方向乙方交付預(yù)付款的時(shí)間：(寫明年、月、日)
第十二條 乙方的違約責(zé)任：
12.1 未按合同約定的質(zhì)量交付定作物,若甲方同意接受的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意接受的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān) 元每件的違約金。經(jīng)過修理或調(diào)換后,仍不符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),甲方有權(quán)拒收,由此造成的損失(包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等)由乙方賠償。
12.2 未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用和延期交貨責(zé)任。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的，由乙方賠償損失。
12.3 逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向甲方支付未交定作物總價(jià)的_____%違約金。延期交貨超過____日的，甲方有權(quán)解除合同，由此造成的損失(包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等)由乙方賠償。
12.4 由于保管不善致使甲方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付甲方因此造成的損失。乙方擅自調(diào)換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權(quán)拒收,乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按甲方要求完成,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條 甲方的違約責(zé)任：
13.1 超過合同約定日期付款，甲方應(yīng)向乙方支付定作物總價(jià) ‰的違約金。
13.2 無故拒絕接收定作物,賠償因此給乙方造成的損失。
13.3 變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人)時(shí),承擔(dān)因此多支出的費(fèi)用。
13.4 其它違約責(zé)任： (如無內(nèi)容，在空格處劃線)
第十四條 爭議的解決方式本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決。如果雙方不能協(xié)商一致時(shí),選擇以下第(只需填寫一或者
二)種方式解決：
一)向(具體寫明仲裁委員會(huì)的確切名稱，如：不能將“深圳仲裁委員會(huì)”寫為“____市仲裁委員會(huì)”)仲裁委員會(huì)申請仲裁。
二)向(根據(jù)有利于我方的原則，在甲方或乙方住所地、合同簽訂地、合同履行地的基層法院中選擇其
一)人民法院起訴。
第十五條 本合同簽訂地點(diǎn) (應(yīng)詳細(xì)填寫合同簽訂的地點(diǎn)，如：________區(qū))
第十六條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，本合同一式_____份，雙方各執(zhí)_____份。
甲方(章)：__________乙方(章)：__________
法定代表人：________法定代表人：________
委托代理人：_________委托代理人：__________
地址：_______________地址：_______________
電話：_______________電話：_______________
承攬加工合同 篇8
在法律實(shí)務(wù)中買賣合同與承攬合同有著明顯的區(qū)別，同時(shí)兩者也有著極大的相似性，其中買賣合同與承攬合同中承攬人提供原材料的定作合同最為相象，比如中央空調(diào)定作合同、印刷合同等等。由于二者的相似性，給合同的定性和處理帶來了一定的難度，因此在處理具體案件時(shí)，首先應(yīng)當(dāng)對一份具體合同的性質(zhì)做出準(zhǔn)確判斷，然后才能選擇適用具體案件的法律依據(jù)，基于此掌握兩類合同的區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)就成為一種必須。
一、買賣合同與承攬合同的區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)。
法律之所以區(qū)分各種有名合同，并在實(shí)體法和訴訟法中針對各類合同作出不同的法律規(guī)定，原因在于立法者對各種契約關(guān)系中的利益關(guān)注程度不同。換句話說，在紛繁復(fù)雜的契約法律關(guān)系中，由于立法者更側(cè)重于對某一秩序的干預(yù)和調(diào)整,或?qū)δ骋焕娴谋Ｗo(hù)，因此通過成文法賦予了相關(guān)一方當(dāng)事人某種不同與其他人的權(quán)利和義務(wù)，正是由于這些權(quán)利義務(wù)的不同，才形成了各種各樣的有名合同。 首先，從實(shí)體法即《合同法》的規(guī)定來看，雖然加工承攬合同與買賣合同有著相似性，但是定作合同還是有著與買賣合同的顯著區(qū)別：比如合同法規(guī)定定作人對承攬人的工作有監(jiān)督、檢查權(quán)，定作人有單方改變定作方案的權(quán)利，有單方要求承攬人停止加工行為的權(quán)利，承攬方未經(jīng)許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品等。法律賦予定作人如此諸多的權(quán)利，其結(jié)果幾乎使定作人達(dá)到了控制整個(gè)加工過程的程度。其實(shí)也就是讓定作人控制整個(gè)加工過程，反過來也就是說，只有定作人控制整個(gè)加工過程的合同，法律才確認(rèn)其為承攬合同。從合同當(dāng)事人的角度來解釋也就是說，只有在定作人有控
制生產(chǎn)人生產(chǎn)過程、而相關(guān)商品生產(chǎn)人也同意定作人對自己的生產(chǎn)過程進(jìn)行必要控制時(shí)，雙方才稱得上達(dá)成了“加工承攬”的合意；如果雙方雖然達(dá)成了某種合同合意，但該合意中不包含定作人對生產(chǎn)過程進(jìn)行必要控制的內(nèi)容，則雙方達(dá)成的就不是“承攬”合意而是別的合同合意，雙方簽定的合同也就不是承攬合同而是別的合同。因此，在現(xiàn)實(shí)中，即便有的合同作了諸如“留置權(quán)”的約定，但如果該合同中沒有定作方控制生產(chǎn)過程的意思表示，或者該合同明確排斥定作方對生產(chǎn)方的必要控制，則不論雙方在合同中如何約定留置權(quán)，都不能認(rèn)定雙方簽定的合同是承攬合同。
其次，從訴訟程序法來看。最高人民法院在關(guān)于民事訴訟法的適用解釋中，明確將承攬合同的加工地作為承攬合同的履行地以及訴訟管轄地，這與買賣合同一般以標(biāo)的物交付地為合同履行地是有明顯不同。最高人民法院做如此規(guī)定，一般來說，，為了達(dá)到最大限度的查明案件真相的'目的，即通過訴訟管轄權(quán)的制度構(gòu)建，使法院最大可能的接近案件主要事實(shí)的發(fā)生地，以方便辦案。而最高法院將承攬合同的“加工地”作為承攬合同的履行地，并進(jìn)而將加工地作為訴訟管轄地，這說明司法機(jī)關(guān)關(guān)注的也是承攬合同的加工過程，審查的重點(diǎn)也是加工過程中雙方當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)的行使和履行。所以從這一方面來看，也說明法院系統(tǒng)亦認(rèn)為注重加工過程約定的合同才是承攬合同，反過來解釋就是，不注重加工過程而只注重標(biāo)的物交付和轉(zhuǎn)讓的合同的應(yīng)當(dāng)是買賣合同。
由此可以得出明確的結(jié)論：在承攬合同中，定作人注重的是對生產(chǎn)過程的控制和監(jiān)督；如果一個(gè)合同規(guī)定了定作人對生產(chǎn)過程的必要的控
制權(quán)，而且這些控制權(quán)顯然屬于該合同的重要部分，則該合同應(yīng)屬于承攬合同，反之則屬于買賣合同。
二、區(qū)分買賣合同和承攬合同的具體方式方法。
現(xiàn)實(shí)中的案件事實(shí)是多種多樣的，如何適用這一標(biāo)準(zhǔn)處理具體案件仍須進(jìn)一步 探討，否則即便掌握了區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)也無任何益處。，在實(shí)務(wù)中應(yīng)針對不同情況做如下處理：
第一，在審查一份合同時(shí)，應(yīng)首先審查該合同有無意在強(qiáng)調(diào)標(biāo)的物的接受人（具體合同中可能寫作購買人或承攬人）對生產(chǎn)進(jìn)行控制的內(nèi)容。比如審查合同有沒有約定標(biāo)的物接受人享有材料選材或者生產(chǎn)過程的監(jiān)督檢查權(quán)、是不是享有單方設(shè)計(jì)變更權(quán)或終止定作權(quán)。這些約定不一定全部具備，但是必須能顯示出定作人對生產(chǎn)過程的必要控制，如果沒有體現(xiàn)對生產(chǎn)過程的控制，，應(yīng)認(rèn)定為買賣合同。反之則認(rèn)定為承攬合同。
第二，標(biāo)的物的特定性一般不應(yīng)作為兩類合同的區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)，只能作為最后的輔助參考標(biāo)準(zhǔn)。但不是實(shí)質(zhì)區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)。但需要指出的是，即使標(biāo)的物是特定的，但如果合同沒有體現(xiàn)定作方的任何生產(chǎn)控制權(quán)（比如合同雖然約定由定作人提供圖紙，但合同沒有約定或明確排斥了定作人的監(jiān)督權(quán)和隨意解除權(quán)，則可以視為雙方只有買賣特定物的合意，并無承攬的合意），也不能認(rèn)定是承攬合同。
第三、在前述兩種情況仍不能確定合同性質(zhì)時(shí)，如何處理？，那要看合同的性質(zhì)和內(nèi)容，并加以區(qū)別對待：因?yàn)橘I賣合同更具有一般性，而承攬合同相對來說屬于一種“特殊”合同，因?yàn)橘I賣合同的規(guī)定基本上
都適用承攬合同，而承攬合同的不一定是用于買賣合同，既然該合同不具備承攬合同的特殊要件，應(yīng)當(dāng)按照買賣合同來來處理，這樣更為簡便易行。
買賣合同是出賣人轉(zhuǎn)移標(biāo)的物的所有權(quán)于買受人，買受人支付價(jià)款的合同。我國《合同法》出臺(tái)前，承攬合同被習(xí)慣稱之為加工承攬合同，是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付報(bào)酬的合同。承攬合同一般來說包括加工合同、定作合同、修理合同、復(fù)制合同、測試合同和檢驗(yàn)合同等。其中的定作合同是承攬人用自己的設(shè)備、技術(shù)、材料和勞力，應(yīng)定作人的特殊要求制作成品，定作人接受成品并支付報(bào)酬的合同。由于原材料是由承攬人提供，因而定作合同與買賣合同在司法實(shí)踐中往往較難區(qū)分。而且由于法律對加工承攬合同與買賣合同糾紛方面約定的地域管轄不同，主張合同性質(zhì)的爭議在合同主體之間經(jīng)常出現(xiàn)。特別對于分處兩個(gè)不同城市的企業(yè)之間在發(fā)生合同糾紛時(shí)更容易出現(xiàn)對合同性質(zhì)的爭議，也主要是為了取得在當(dāng)?shù)胤ㄔ汗茌牭谋憷Ｒ虼耍诼蓭煂?shí)務(wù)中，準(zhǔn)確的區(qū)分買賣合同與加工承攬合同，有著重要意義。
司法實(shí)踐中，一般認(rèn)為承攬合同與買賣合同有4點(diǎn)區(qū)別：
1、買賣合同中出賣人的主要義務(wù)是轉(zhuǎn)移標(biāo)的物的所有權(quán)；承攬合同中轉(zhuǎn)移標(biāo)的物的所有權(quán)只是承攬人完成工作后的一項(xiàng)附隨義務(wù)。
2、承攬合同中的標(biāo)的物只能是承攬人嚴(yán)格按照定作人的要求而完成的工作成果；而買賣合同的標(biāo)的物是雙方約定的出賣人應(yīng)交付的物。
3、買賣合同的標(biāo)的物可以是種類物，也可以是特定物；承攬合同的標(biāo)的物是一種工作成果，這種工作成果是特定物，如有著特定的尺寸和功能。
4、買賣合同的買受人有權(quán)請求出賣人按約定的條件交付標(biāo)的物，無權(quán)過問出賣人生產(chǎn)經(jīng)營或標(biāo)的物取得情況；承攬合同的定作人有權(quán)在不影響承攬人工作的前提下，對承攬人的工作狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
5、買賣合同中當(dāng)事人可以約定自合同成立起標(biāo)的物意外滅失的風(fēng)險(xiǎn)，可由買受人承擔(dān)，也可以由出賣人承擔(dān)。承攬合同中在工作完成前，只能由承攬人自己承擔(dān)工作物意外滅失的風(fēng)險(xiǎn)。
承攬加工合同 篇9
定作方(甲方)：
承攬方(乙方)：
按照《中華人民共和國民法典》的有關(guān)規(guī)定，本著平等互利、協(xié)商一致的原則，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：
一、項(xiàng)目概況
1、項(xiàng)目名稱：
2、項(xiàng)目地點(diǎn)：
二、設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)
序號(hào) 貨物名稱 規(guī)格 數(shù)量 單價(jià)：元/m2 備注
1、 鋼質(zhì)防火門 甲級(jí)
2、 乙級(jí)
3、 丙級(jí)
合計(jì)：(樘)㎡×元/㎡=元。
114樘/363.06㎡
金額(大寫)： (不含稅)
注：防火門：框板1.2mm、扇板0.8mm，內(nèi)填充珍珠巖模壓板;表面處理為靜電噴涂;顏色 ;門板為平板;按實(shí)際發(fā)生數(shù)量結(jié)算。
三、交貨日期：
根據(jù)現(xiàn)場進(jìn)度交貨。
四、交貨地點(diǎn)：
工地現(xiàn)場。
五、技術(shù)質(zhì)量要求：
1、產(chǎn)品執(zhí)行防火門國家標(biāo)準(zhǔn)GB12955-20xx。
2、產(chǎn)品保證通過消防部門驗(yàn)收。
六、承包方式：
含運(yùn)輸及安裝。
七、付款方式：
1、合同簽訂后，預(yù)付總貨款的%，貨物全部進(jìn)場，再付總貨款的%，安裝完畢再付總價(jià)的%，剩余%為質(zhì)保，質(zhì)保期結(jié)束結(jié)清。
八、售后服務(wù)承諾
1、該產(chǎn)品質(zhì)保期自合同簽訂之日起計(jì)算，質(zhì)保十二個(gè)月。在質(zhì)保期內(nèi)，出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方負(fù)責(zé)免費(fèi)維修。質(zhì)保期過后，所有產(chǎn)品實(shí)行終身售后服務(wù)，只收取材料成本費(fèi)用。
九、違約責(zé)任
1、按《民法典》的`相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
十、爭議的解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成，可向人民法院起訴。
十一、附則
本合同一式四份，甲方執(zhí)二份，乙方執(zhí)二份，自簽字蓋章之日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
______年______月____日 ______年______月____日
承攬加工合同 篇10
定作單位：_______項(xiàng)目經(jīng)理部（以下簡稱甲方）
承攬單位：_______海陸模壓有限公司（以下簡稱乙方）
根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》、《加工承攬合同條例》等有關(guān)規(guī)定，甲方將本工程項(xiàng)目加工制作委托給乙方承攬加工，結(jié)合具體情況，雙方本著公平合理的原則，經(jīng)充分協(xié)商一致，簽訂本補(bǔ)充合同，以資共同遵照履行。
一、加工品名：______________高爐大修工程高爐斜橋上料弧型軌道加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的構(gòu)件。
二、加工總價(jià)：捌仟元整人民幣（￥：8000.00元人民幣）
三、本加工構(gòu)件合同總價(jià)一次包定，不受市場物價(jià)浮動(dòng)和有關(guān)部門調(diào)價(jià)文件的影響；已包含了加工制作時(shí)所要發(fā)生及所涉及到的所有加工內(nèi)容及費(fèi)用，加工制作范圍內(nèi)將不再發(fā)生的其它費(fèi)用支出。
四、本合同價(jià)款已含乙方應(yīng)繳納的'稅費(fèi)和各種規(guī)費(fèi)，乙方開具發(fā)票。
五、加工期限：暫定_______日歷天。按甲方施工進(jìn)度要求、加工順序和出廠時(shí)間及時(shí)交付加工構(gòu)件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。
六、交付狀態(tài)：按甲方提供的加工制作圖圖示狀態(tài)交付。
七、交付地點(diǎn)：運(yùn)輸至甲方指定場地，甲方負(fù)責(zé)卸車。
八、本補(bǔ)充合同作為原合同之附件，與原合同具有同等效力。本補(bǔ)充合同其它規(guī)定同原合同相同。
九、本補(bǔ)充合同經(jīng)雙方代理人鑒字、單位蓋章后即生效，至全部構(gòu)件交付驗(yàn)收合格、結(jié)清款項(xiàng)，保修期滿后自動(dòng)失效。
定作單位：_______項(xiàng)目經(jīng)理部
承攬單位：_______海陸模壓有限公司
單位地址：_______省_______市錦豐鎮(zhèn)
單位地址：_______省_______市楊舍鎮(zhèn)
委托代理人：_______委托代理人：_______
執(zhí)行人：_______執(zhí)行人：_______
電話號(hào)碼：_______電話號(hào)碼：_______
簽訂日期：___年___月___日
承攬加工合同 篇11
甲方:（委托方）_________
乙方:（承攬方）_________
經(jīng)甲乙雙方協(xié)議，就有關(guān)承攬加工事宜，擬結(jié)本合同，以茲雙方信守。
一、產(chǎn)品名稱及加工數(shù)量。
1、名稱：不銹鋼水泥焊接軌道板。
2、數(shù)量：附加工圖紙36份，按圖紙數(shù)量要求加工。
以上產(chǎn)品由甲方委托乙方才承攬加工。
二、相關(guān)事宜:
1、由甲方提供相應(yīng)產(chǎn)品的原材料至乙方指定加工場所。
2、乙方按產(chǎn)品圖紙規(guī)定要求進(jìn)行加工，其產(chǎn)品質(zhì)量必須符合技術(shù)文件規(guī)定要求。
3、甲方委派質(zhì)檢代表跟蹤乙方加工過程及時(shí)解決質(zhì)疑問題。
4、乙方加工過程的切削余料由甲方回收。
5、產(chǎn)品出廠的`運(yùn)輸費(fèi)用由乙方承擔(dān)，（甲方提供適當(dāng)?shù)倪\(yùn)輸車輛及司機(jī)，乙方承擔(dān)油料耗費(fèi)及搬運(yùn)事宜）
6、產(chǎn)品出廠前由甲方委派代表按圖紙規(guī)定要求全面驗(yàn)收，其不合格損失由乙方承擔(dān)。
7、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。
三、時(shí)間要求：
自甲方提供原材料之后起，乙方在30天內(nèi)全部按數(shù)完成該批產(chǎn)品加工合同，如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時(shí)，必須提前通知對方，協(xié)商解決。
四、加工費(fèi)用：
該項(xiàng)目合同總體加工費(fèi)用20萬元，由甲方承擔(dān)增值稅務(wù)，甲乙雙方不得中途變更。
五、付款方式：
乙方交付產(chǎn)品后，甲方一次性付款，剩余作為質(zhì)量保證金至業(yè)主最終驗(yàn)收合格后，甲方在一個(gè)月內(nèi)全部付清余額，如甲方違約，則按日向乙方支付2%的違約金。
六、其他事宜：
1、本合同在履行過程中發(fā)生爭議時(shí)，由甲方協(xié)商解決，如雙方達(dá)不成協(xié)議，可提交仲裁機(jī)構(gòu)解決。
2、在合同中的未盡事宜，雙方可共同協(xié)商補(bǔ)充。
3、本合同自雙方簽定之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：___
蓋章：___
簽約人：___
職務(wù)：___
電話號(hào)碼：___
已方：___
蓋章:___
簽約人：___
職務(wù)：___
電話號(hào)碼：___
時(shí)間：___年___月___日
承攬加工合同 篇12
原告：_________________張__________，男，19__________年__________月__________日生，__________省__________市__________鎮(zhèn)__________村__________街__________號(hào)，系__________市__________汽車車身修理店業(yè)主。
被告：_________________市__________貿(mào)易有限公司法定代表人：_________________王__________
住所地：_________________市__________鎮(zhèn)__________路請求事項(xiàng)：_________________
1依法判決被告向原先支付車廂款計(jì)人民幣64171元。
2依法判決被告從___年___月___日至還清之日止按照年利率7.47%的標(biāo)準(zhǔn)向原告支付逾期付款滯納金(暫計(jì)至___年___月___日)計(jì)人民幣9587.15元;
3本案所有訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。事實(shí)和理由：_________________
原告與被告經(jīng)常有業(yè)務(wù)往來。被告多次向原告訂做汽車車廂，原告按照被告的要求多次向被告提供汽車車廂，約定付款時(shí)間為次月月底。被告開始就沒有依約付款。經(jīng)原告多次催收，被告僅以原告朋友購車款相抵。___年___月___日，原告與被告再次以原告朋友購車款相抵之后，被告尚欠原告車廂款計(jì)人民幣64171元。后來，原告多次繼續(xù)向被告催收，被告均無故推諉不支付至今。綜上所述，原告認(rèn)為，原告與被告是合法有效的'加工承攬合同關(guān)系。原告已經(jīng)如約交付被告定做的車廂給被告，被告理應(yīng)及時(shí)依約付款。但是，被告卻無理拒不支付至今。被告的行為顯然嚴(yán)重?fù)p害了原告的合法權(quán)益。為了維護(hù)原告的合法權(quán)益。根據(jù)我國有關(guān)法律的相關(guān)規(guī)定，特向法院提起訴訟，請求法院依法判決。
此致
__________市人民法院
具狀人：_________________
_____年____月____日
承攬加工合同 篇13
委托方：______________
簽訂地點(diǎn)：______________
承接方：________________
日期：_______年_______月_______日
依照《_____》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。
第一條：廣告承攬要求。
1.1項(xiàng)目(制作)
1.2廣告及活動(dòng)內(nèi)容及有關(guān)證件的名稱、編號(hào)
1.3發(fā)布地點(diǎn)或形式：______________
1.4顏色：______________
1.5規(guī)格或材料：______________
1.6刊播次數(shù)、起止日期及時(shí)間：
第二條：費(fèi)用及支付方法
2.1費(fèi)用
本次活動(dòng)總金額為______________，(大寫圓整)
2.2結(jié)算方式和期限：
____________________________
第三條：驗(yàn)收方式及時(shí)間：
______________
第四條：違約責(zé)任
4.1委托方中途廢止合同，向承攬方償付未履行部分廣告費(fèi)10%的違約金;逾期支付廣告費(fèi)用，每逾期一天，按所欠款項(xiàng)的1%償付違約金。
4.2承攬方不能完成合同規(guī)定的.工作，向委托方償付未履行部分廣告費(fèi)10%的違約金;不能按期履行合同義務(wù)的，每逾期一天，按所欠款項(xiàng)的1%償付違約金。
4.3其他違約責(zé)任，按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條：糾紛解決方式
發(fā)生合同糾紛，雙方協(xié)商不成，按下列第(2)項(xiàng)規(guī)定辦理。
1.向地經(jīng)濟(jì)合同_____機(jī)關(guān)申請_____;
2.向連云港市當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
第六條：雙方商定的其他事項(xiàng)：
第七條：附則
本合同有效期自_____年_____月_____日生效至_____年_____月_____日終止。
委托方：連云港之星汽車銷售有限公司承攬方：
單位名稱(蓋章)單位名稱(蓋章)
地址：______________地址：______________
委托代理人：______________委托代理人：______________
電話：______________電話：______________
承攬加工合同 篇14
承攬方：____________________________________
定作方：____________________________________
定作方委托承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1、承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗(yàn)。
承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí)，定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。
2、定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。
承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3、交原材料等物品日期計(jì)算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1、承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方；
定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。
承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時(shí)通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3、定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條價(jià)款或酬金
價(jià)款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。
驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。
對短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。
保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3、當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)
1、交定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。
任何一方要求提前或延期交定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交定作物日期計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn)；
委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)模园l(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)；
自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間；
雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算。
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第十條結(jié)算方式及期限
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責(zé)任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款；
不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；
經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的`，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；
少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。
定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。
因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____元；
以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%或酬金總額的_
___%的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時(shí)，應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
七、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物，錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條定作方的違約責(zé)任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%的違約金；
不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%違約金。
三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失；
承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
定作方超過領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作方；
變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分；
如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；
以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位，承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；
協(xié)商不成按項(xiàng)處理：
1、向仲裁機(jī)關(guān)申請仲裁；
2、向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；
合同副本一式____份，交____________各留存一份。
定作方：________________________
代表人：________________________
____年____月____日
承攬方：________________________
代表人：________________________
____年____月____日
【承攬加工合同】相關(guān)文章：
加工承攬合同（精選）07-20
(精選)承攬加工合同07-15
承攬加工合同(精選)07-16
加工承攬合同07-17
承攬加工合同【精選】07-17
[精選]加工承攬合同07-17
（精選）加工承攬合同07-18
承攬加工合同07-01
承攬加工合同(經(jīng)典)12-01
承攬加工的合同05-19