驗收合同15篇(合集)
隨著法律法規不斷完善，人們越發重視合同，越來越多事情需要用到合同，簽訂合同可以使我們的合法權益得到法律的保障。那么一份詳細的合同要怎么寫呢？下面是小編為大家收集的驗收合同，僅供參考，歡迎大家閱讀。
驗收合同1
合 同 編 號：____________
工程名稱：____________
工程地點：____________
甲方：___________
乙方：___________
簽訂地點：____________
水土保持設施監測驗收技術服合同
(以下簡稱甲方)與(以下簡稱乙方)經過雙方協商一致，簽訂本合同。
一、合同主要內容和要求
1.合同內容：甲方委托乙方承擔 工程的水土保持設施監測驗收及《水土保持監測總結報告》和《水土保持設施驗收報告》的編制工作，協助甲方開展驗收工作，具體包括：
1.1乙方接受甲方委托，按照國家及行業的規范、規程、技術標準，負責編制上述項目的工作方案并組織進行項目水土保持設施監測驗收工作，編制完成《水土保持監測總結報告》和《水土保持設施驗收報告》
1.2乙方代理甲方負責驗收評審會務工作。
2.合同要求：
2.1乙方提供的水土保持設施監測驗收技術成果必須符合國家、地方和行業有關法律、法規、規程、規范及有關技術標準；
2.2乙方向甲方提供的《水土保持監測總結報告》和《水土保持設施驗收報告》編需滿足行業審批要求，對編制的報告結論、真實性、準確性和完整性負責。
2.3乙方對驗收會提出的問題負責解釋，按照驗收會上提出整改意見對原技術成果進行修改、完善，直至通過水土保持設施驗收。
2.4技術咨詢服務的方式：委托有償服務。
二、合同履行期限、地點、方式及成果份數
1. 履行期限：工程投運前，乙方應主動(甲方配合)收集委托監測項目的技術資料，進入工程現場進行監測、調查，針對存在問題向甲方提出整改意見。工程全部投運后，乙方應在30個工作日內完成該工程的《水土保持監測總結報告》和《水土保持設施驗收報告》的編制工作。由于甲方原因，導致乙方不能按時完成，工作時間相應順延。
2. 履行地點：。
3. 履行方式及成果份數：乙方應按甲方的計劃、進度要求完成本工程《水土保持監測總結報告》和《水土保持設施驗收報告》的編制工作，提交成果報告份數8份。
三、雙方職責
1. 甲方職責
1.1提供工程項目相關的技術資料。
1.2配合、協調處理乙方工作中需甲方解決的問題。
1.3按合同規定，按時向乙方撥付合同款。
2. 乙方職責
2.1按照國家及行業的規程、規范、技術標準，根據甲方要求，開展水土保持監測驗收及《水土保持監測總結報告》和《水土保持設施驗收報告》編制的工作，在約定時間內提交成果報告。
2.2協助甲方組織驗收工作，代理甲方上報技術成果及驗收評審會務工作，負責評審、驗收專家咨詢費及會務費。對驗收會提出的問題負責解釋，按照驗收會上提出整改意見對原技術成果進行修改、完善，直至通過水土保持設施驗收。項目投產后3個月內應通過水土保持設施驗收。
四、技術情報和資料保密
本合同涉及的技術成果歸雙方共同所有，雙方均有保密義務，遵守國家有關技術情報和保密法規和條例，未經對方允許，任何一方不得自行轉讓，泄露各自相關的技術成果和文件資料。
五、驗收標準
乙方完成的《水土保持監測總結報告》和《水土保持設施驗收報告》，需滿足甲方及水土保持行政主管部門的技術驗收要求。
六、合同金額、付款方式和時間
1.甲方委托乙方承擔《水土保持監測總結報告》和《水土保持設施驗收報告》的'編制和協助驗收工作，技術服務費總計人民幣 。該費用包括所列工程水土保持設施監測驗收工作及《水土保持監測總結報告》和《水土保持設施驗收報告》編制費、現場監測(勘察)費、評審驗收專家咨詢費及會務費，由乙方包干使用。
2.付款方式：銀行轉帳。
2.1 合同簽訂后，乙方提交《水土保持監測總結報告》和《水土保持驗收報告》至甲方后10個工作日內，將合同全額有效的增值稅專用發票交到甲方財務部，甲方在收到乙方發票后向乙方支付合同總額的50%，計人民幣 (小寫：____萬元)，由于乙方原因造成甲方付款的延誤，由乙方承擔責任。開票資料如下：
2.2乙方在取得水土保持設施驗收鑒定書后，甲方在7個工作日內向乙方支付合同總額的50%，計人民幣 (小寫：____萬元)。
七、違約金或損失賠償額的計算方法
違約方按照違約造成的實際后果賠償。因不可抗力導致合同不能正常履行，乙方不承擔責任。
八、爭議解決辦法
在合同履行過程中，甲乙雙方如發生分歧，應本著互相諒解、平等互利的原則通過友好協商解決。如未能協商達成一致，向甲方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。
九、其他(含上述條款未盡事宜)
1.本合同條款未盡事宜，經雙方協商一致，簽訂補充協議，與本合同具有同等法律效力。
2.本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效，至雙方履行完本合同的義務責任時終止。
3.本合同一式 ____份，其中正本一式 ____份，甲、乙雙方各執 ____份；副本一式 ____份，甲、乙雙方各執 ____份。
(本頁無正文)
甲方(蓋章)：____________
法定代表人(簽字)：____________
委托代理人(簽字)：____________
地 址：____________
開戶銀行：____________
帳 號：____________
郵政編碼：____________
聯系電話：_________
傳 真：____________
簽字時間：__年______月______日
乙方(蓋章)：____________
法定代表人(簽字)：____________
委托代理人(簽字)：____________
地 址：____________
開戶銀行：____________
帳 號：____________
郵政編碼：____________
聯系電話：_________
傳 真：____________
簽字時間：__年______月______日
驗收合同2
甲方(賣方)：
乙方(買方)：
簽訂地點：
第一條 紅木家具基本情況 (請逐項填寫，勿寫“同樣品”;“驗收說明”等內容請在驗收后填寫)簽訂時間： ——
第二條 質量標準：每件紅木家具應符合QB/T2385-20xx 新版《中國深色名貴硬木家具標準》規定的樹木名稱，產品標識和實際用材符合，且不低于樣品同等質量。
第三條 付款方式：簽訂合同后，乙方于60日內付清全額貨款，甲方將于收到貨款3天內發貨。
第四條 甲方送貨，運費由甲方承擔。乙方繳清貨款，經乙方驗貨簽收，甲方應在交貨時督促乙方對家具的`商標、數量及款式等外觀特征及有無《產品質量承諾書》進行驗收，乙方發現問題應當場提出，并由雙方協商達成解決方案。
第五條 違約責任：若甲方未能按約定時間交貨，每延誤一天，按合同總額的 10 %向乙方支付違約金。
第六條 購買家具在保修期內出現質量問題的，乙方告知甲方后，甲方在 7 天內修理或更換，修理不好或不能更換的，予以退貨。乙方在使用中發現家具質量與質量保證書明顯不符提出更換或退貨要求的，甲方應予以更換或退貨。
第七條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由甲乙雙方當事
人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第 二 種方式解決：
(一)提交當地仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第八條 本合同一式兩份，雙方各執一份，自雙方簽章之日起生效。合同執行期間，如有未盡事宜，甲乙雙方協商另訂附則，所有附則均與本合同有同等法律效力。
甲方(簽章)：乙方(簽章)：
開戶銀行： 開戶銀行：
賬號：賬號：
聯系方式： 聯系方式：
___年_____月_____日
驗收合同3
一、技術服務合同的類型有哪些
1、技術開發合同
是指當事人之間就新技術、新產品、新工藝或者新材料及其系統的研究開發所訂立的合同。包括委托開發合同和合作開發合同。技術開發合同應當采用書面形式。當事人之間就具有產業應用價值的科技成果實施轉化，可參照技術開發合同的規定訂立合同。
2、技術轉讓合同
是指當事人就專利權轉讓、專利申請權轉讓、非專利技術轉讓、專利實施許可及技術引進所訂立的合同。包括專利權轉讓、專利申請權轉讓、技術秘密轉讓、專利實施許可合同。技術轉讓合同應當采用書面形式。
3、技術咨詢合同
是指當事人一方就特定技術項目提供可行性論證、技術預測、專題技術調查、分析評價報告等咨詢服務，另一方支付咨詢報酬的合同。
4、技術服務合同
是指當事人一方以技術知識為另一方解決特定技術問題所訂立的合同。不包括建設工程的勘察、設計、施工合同和承攬合同。
二、技術服務合同的驗收標準
看合同是按何種合同條件簽的，一般按合同的`工期、費用、質量、安全，及服務質量來驗收
1、遵守法律、法規，維護公共次序的原則。《合同法》第7條規定：當事人訂立、履行合同應當遵守法律、行政法規，尊重社會公德，不多擾亂社會經濟次序，損害社會公共利益。這是合同當事人訂立合同所必需履行遵守的基本原則。
2、自愿、平等、公平、誠實信用的原則。自愿、平等、公平、誠實信用的原則是《合同法》總則中確定的民事法律關系準則，這些原則適用于訂立、履行各類合同。
3、有利于科學技術進步，促進科技成果轉化、推廣和應用的原則。有利于科學技術進步，促進科技成果轉化、推廣和應用的原則上我國法律確定技術合同規范、設計技術合同機構時的指導思想，也是技術合同的特有原則。
三、技術服務合同糾紛怎么處理
第四十二條當事人將技術合同和其他合同內容或者將不同類型的技術合同內容訂立在一個合同中的，應當根據當事人爭議的權利義務內容，確定案件的性質和案由。
技術合同名稱與約定的權利義務關系不一致的，應當按照約定的權利義務內容，確定合同的類型和案由。
技術轉讓合同中約定讓與人負責包銷或者回購受讓人實施合同標的技術制造的產品，僅因讓與人不履行或者不能全部履行包銷或者回購義務引起糾紛，不涉及技術問題的，應當按照包銷或者回購條款約定的權利義務內容確定案由。
第四十三條技術合同糾紛案件一般由中級以上人民法院管轄。
各高級人民法院根據本轄區的實際情況并報經最高人民法院批準，可以指定若干基層人民法院管轄第一審技術合同糾紛案件。
驗收合同4
甲方：_________________________
乙方：_________________________
為明確雙方責任，確保門式起重機的拆、運、維修、安裝、驗收工作順利完成，按照《中華人民共和國民法典》及其它相關法律法規，遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則，經雙方協商，議定如下條款，共同遵守執行：
第一部分
一、乙方工作范圍
1、甲方在____公司購買的三臺門式起重機型號：——拆、運、維修、安裝(基礎預埋鐵以上部分)、驗收，(不包括除銹、噴涂)。
2、乙方拆、運前應現場了解情況，做出拆、運、吊裝方案，雙方對設備現狀予以確認。乙方須對在拆運中的設備負責。道路運輸過程中如有違章，乙方自行解決一切事宜，不得以任何理由提出讓甲方補貼費用。
3、乙方須對——起重機的跨度改造(跨度改成——)負責，甲方只負責改造所需材料費，其余規費由乙方負責，免費培訓操作人員、維修人員。在甲方協助下辦理過戶工作。
4、從____調出設備的原始資料(甲方配合)并提供完整的設備驗收資料。費用自付。
二、工程工期
1、合同生效乙方收到預付款，起重機拆、運工期為30日。
2、安裝工期，自土建施工驗收合格交付乙方的次日起50日內安裝調試結束交付甲方試用，驗收期限根據____特種設備研究院分院約定。(不可抗拒自然災害、甲方未按合同約定付款、停電、工期順延)。
第二部分
一、合同金額
1、本合同總造價：(人民幣) 萬元 ￥：____元。
二、付款條件
1、合同簽訂生效甲方預付乙方合同總金額20%，乙方拆、運至甲方現場，甲10個工作日內支付乙方合同總金額30%，否則乙方有權延期安裝。乙方安裝、調試、交付甲方試用付合同金額30%;否則乙方有權延期驗收。驗收合格取證、結束交付甲方使用10個工作日內，甲方付給乙方15%，否則乙方有權停止甲方使用。余5%作為安裝質保金使用合合格6個月后10個工作日內支付(合同款項付清時乙方開具勞務發票)
第三部分
一、 甲方權利義務
1、乙方進入甲方場地施工的人員，甲方有現場安全管理、監督的權利，施工過程中，因情況緊急或可能存在重大安全隱患情況下，可單方阻止工程施工，待雙方妥善協商后，安全隱患排除繼續施工。
2、檢查乙方進場施工人員的勞動合同、相關工種的資格證書、施工方應當投保的保險。
3、乙方安裝調試結束后配合驗收工作。
4、免費提供施工現場的用電及配電裝置、叉車、驗收用吊具。焊接設備。
5.免費提供改造及軌道安裝的氣體、焊接材料、鋼板。
6、按合同約定支付合同款項。
二、 乙方權利義務
1、對本合同施工過程中發生的設備財產損壞能修復的修復，不能修復賠償。對乙方施工人員人身安全負責，乙方必須投保能涵蓋施工設備、施工現場人員人身安全的保險。
2、在安裝施工前應進行設備檢查，對部件損壞能夠修復的有乙方進行修復，不能修復的經甲方確認進行更換人工費用由乙方承擔。充分考慮施工中的確需要更換零部件及材料，本部分價款不包括在合同總價中。乙方負責列出清單及報價單交甲方購買。
3、在吊裝、安裝施工前對甲方購進的零部件及材料進行質量檢驗和確認，確保不會造成設備的功效減損和安全隱患。
4、乙方施工人員憑甲方發放的進出廠證件進場作業。
5、乙方必須與進場施工人員簽訂規范符合勞動法的`勞動合同。
第四部分
一、工程驗收標準
1、驗收依據：起重機械安裝改造維修監督檢驗規則(TSGQ7016-20__)
二、售后服務
1、對甲方提出的技術咨詢及技術服務負責。
2、在設備運行過程中出現的質量問題，通過電話或傳真溝通解決如解決不了，乙方在24小時內派員帶所需零部件到甲方公司實地解決，收取費用按市場價。
三、違約責任
1、如乙方在約定時間內不能按期結束交付試用，違約金每遲交一周(一周按7天計算，不足7天按一周，超過7天，不足兩周算兩周)按合同價的0.3%計算，但違約金的最高限額為合同價的20/%。延期兩周以上，甲方可解除合同并采取必要的補救措施。
2、如甲方未按照本合同規定的時間付款，應以實際欠款額為基數，按銀行同期貸款的利率賠償乙方的利息損失。
第五部分
一、爭議解決
1、甲乙雙方應通過友好協商，解決在執行本合同過程中所發生的或與本合同有關的一切爭端，如果協商仍得不到解決，提交____仲裁委員會裁決。
2、仲裁裁決結果，對雙方均具有約束力。
3、仲裁裁決費由敗訴方承擔。
4、在仲裁期間，除正在進行仲裁的部分外，本合同其他部分應繼續執行。
第六部分
一、合同的修改及其它
1、任何一方提出修改合同，應提前通知對方進行協商，但由此修改所造成的損失與費用，由修改提出方承擔。
2、甲方購買的起重機如因質量問題需改造，甲乙雙方另行協商，工期則順延。
3、 此合同不盡之處，雙方協商解決，或簽訂補充協議，補充協議與本合同一并具有法律效力。
4、本合同由雙方法定代表人或其授權代理人簽訂并加蓋公章后生效。
5、本合同一式肆，雙方各執兩份，具有同等法律效力。
甲方：(公章) _________________________
乙方：(公章)_________________________
法定代表人或授權代表人(簽字)_________________________
法定代表人或授權代表人(簽字)_________________________
簽定日期 ： _________________________
簽訂日期：_________________________
驗收合同5
項目名稱：____________
委托方(甲方)：____________
受托方(乙方)：____________
簽訂時間：________年______月
根據項目的建設需要，甲方( )委托乙方( )對該項目進行水保監理驗收工作，甲乙雙方就水保監理驗收技術服務達成如下協議，共同遵守：
第一條設計內容及要求
1.項目名稱：
2.工作內容：
3.服務范圍：
第二條工作進度
1.工作前提條件：甲方正式委托后15個工作日內乙方入場開展水保監理工作。
2.工作進度：乙方入場開展水保監理工作后，須按技術規范要求提交監理報告。項目建設竣工后，乙方須提交水保驗收報告，并協助甲方組織竣工水保驗收并通過有關主管部門的驗收。
第三條甲方責任
1.根據乙方提交清單，向乙方及時提供工作所需的有關文件和基礎資料，并由雙方交接簽收；
2.及時對乙方提供的工作成果進行驗收；
3.按合同規定及時向乙方支付技術服務費用；
4.配合、協調處理乙方工作中需甲方解決的問題。
第四條乙方責任
1.按照現行最新的國家相關規范、標準和技術條件開展水保監理工作，并按合同規定時間和數量向甲方提供成果，乙方交付的技術成果需滿足通過有關水行政主管部門的驗收要求。
2.根據監理結果向甲方提出整改意見，在甲方整改后完善、提交監理總結報告及水保驗收報告。
3.協助甲方組織竣工水保驗收會，報告質量需滿足通過工程驗收要求。
第五條技術成果驗收
雙方確定，按以下標準和方式對乙方提交的技術咨詢工作成果進行驗收：
1.乙方提交工作成果的形式：按規范要求向甲方提交監理報告，并于工程通過竣工水保驗收后20日內提交最終的水保監測總結報告及水保驗收報告紙質版8套、電子版(PDF版本)1份。如甲方在乙方提交上述成果后要求加出報告，則乙方按每本報告300元計取出版費用。
2.工作成果的驗收標準及方法：報告的編制質量通過驗收組評審，項目獲得有關水行政主管部門水保驗收通過。
第六條知識產權及使用
1.在本合同有效期內，甲方利用乙方提供的'合同成果所完成的新的技術成果歸甲方所有。
2.在本合同有效期內，乙方利用甲方提供的技術資料和工作條件所完成的新的技術成果，歸甲方所有。
第七條違約責任
1.乙方提供的報告質量不合格，乙方應免費給予補充完善使其達到質量合格，符合合同要求。如報告經乙方兩次完善后仍不合格的，甲方有權解除合同，要求乙方退回已支付費用，相關損失由乙方承擔。
2.乙方應遵守第六條的約定，如侵犯甲方權益，應支付甲方本合同額的20%作為違約賠償。
3.乙方未按期提交工作成果，每逾期一日，應按合同總額的千分之五承擔逾期違約金，逾期超過10日的，甲方有權解除合同，要求乙方退回已支付費用，相關損失由乙方承擔。
第八條雙方聯系人
雙方確定，在本合同有效期內，甲方指定以下人員為甲方聯系人：____________
姓名：____________
乙方指定以下人員為乙方聯系人：____________
姓名：____________
項目聯系人承擔以下責任：就本項技術服務過程聯系、協調。
一方變更項目聯系人的，應當及時以書面形式通知另一方，因未及時通知對方并影響本合同履行或造成損失的，應承擔相應責任。
第九條技術服務費及支付方式
1.技術服務費總額：本項目技術服務費總費用(大寫)____元)(含稅)。
2.支付方式：
2.1合同簽訂后7日內甲方向乙方支付合同額的40%，計人民幣(小寫：____元)；
2.2風機吊裝全部完成，甲方向乙方支付合同額的40%，計人民幣(小寫：____元)；
2.3本項目取得通過水保驗收后7日內，甲方向乙方支付合同額的20%，計人民幣(小寫：____元)。
甲方憑乙方出具的等額有效增值稅專用發票向乙方支付上述費用。否則甲方有權順延付款時間且不承擔違約責任。
甲方應將技術服務費匯入乙方指定的開戶行和賬號，乙方開戶銀行和賬號為：____________
戶名：____________
開戶銀行：____________
帳號：________________
第十條解決爭議方法
在履行本合同過程中發生爭議，雙方應協商解決。協商不成，確定提交南寧仲裁委員會仲裁。
第十一條不可抗力
凡因不可抗力導致各方不能依協議履行其義務時，雙方應協商確定是否部分履行、遲延履行或不履行，但不可抗力發生方必須及時告知協議對方，且在不可抗力事件發生后七日內提供由不可抗力事件發生地區有關政府部門出具的有效證明。如果當事人一方違約在先，在遲延履行后發生不可抗力的，不能免除其違約責任。
第十二條補充協議
本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議作為附件，補充協議與合同具有同等法律效力。
第十三條合同生效
本合同一式陸份，甲方持叁份，乙方持叁份，具有同等法律效力，經雙方法定代表人或委托代理人簽字蓋章后生效。
(以下無合同正文)
甲方：____________
法定代表人/委托代理人(簽名)：____________
項目聯系人：____________
單位地址：_________
電話：____________
開戶名稱：____________
開戶銀行：____________
銀行帳號：____________
簽訂時間：________年______月______日
乙方：___________
法定代表人/委托代理人(簽名)：____________
項目聯系人：____________
單位地址：_________
電話：____________
傳真：____________
開戶名稱：____________
開戶銀行：____________
銀行帳號：____________
簽訂時間：________年______月______日
驗收合同6
工程名稱：
竣工日期：
驗收組織單位（章）______________
安徽省建設廳印制
房屋建筑工程和市政基礎設施工程概況一覽表
注：本表由建設單位填寫
單位（子單位）工程式質量竣工驗收記錄定，建設單位填寫。
工程竣工驗收意見
計、施工、監理等方面的簡單評價；工程質量等級（要說明各分部工程質量等級及驗收標準）；難以彌補的質量缺陷記錄（不得影響安全使用）。
驗收組成員名單
驗收合同7
編號：________________
甲方：__________________________
乙方：物業管理有限公司
根據甲乙雙方簽訂的物業管理委托合同書的有關規定，甲方將xx年xx月日將物業的設備設施交與乙方(詳見物業交接清單)，乙方同意接收甲方交來以上設備設施，對于遺留問題，雙方將另行簽署物業交接備忘錄。
附：(1)物業交接清單________張。
(2)物業交接備忘錄一份。
本協議一式兩份，甲乙雙方各持一份。
甲方：________________________乙方：________________________
代表簽字：________________________代表簽字：________________________
_______年_______月_______日
工程交接驗收匯總表
序號_______交接驗收表名稱_______移交人_______接收人_______交接日期_______備注_______
物業交接驗收備忘錄
編號：
根據物業交接報告(交接編號)，雙方在交接xx小區的`設備或設施中，尚有以下問題沒有交清，特簽訂此備忘錄，甲方同意在xx年xx月xx日之前，將上述問題解決，若到期仍不能解決，乙方有權采取乙方認為應該采取的辦法解決，直至交接工作全部完成。
遺留問題如下：________________________
問題原因：________________________
解決辦法：________________________
本協議一式兩份，甲乙雙方各持一份。
甲方：________________________乙方：________________________
代表簽字：________________________代表簽字：________________________
_______年_______月_______年_______月
附件3：交接驗收的各類表格(由管理處根據小區交接驗收的實際情況，在草擬《物業接管驗收方案》時，在此表格的基礎上進行選擇、修改、補充。
驗收合同8
甲方：__________公司(以下簡稱為甲方)
法人代表：__________
住所：__________
乙方：__________表后線總包(以下簡稱為乙方)
法人代表：__________
住所：__________
甲方系該工程的承包人，乙方系本協議第一條項下的發包方。本工程經過乙方及其施工隊的施工后，目前已完工，雙方擬就該工程進行驗收交接，現甲、乙雙方就本工程的驗收情況事宜達成如下協議，以資雙方共同遵守。
一、本工程的概況
1、工程名稱：高低壓配電設備及安裝工程(以下簡稱'該工程')
2、工程位置：__________
3、施工期：本工程于______年______月______日進場施工，于______年______月______日完工，已組織驗收。
4、竣工情況：__________已竣工。
二、工程驗收情況
1、工程驗收日期：本工程經甲、乙雙方共同在場，并于______年______月______日在工程所在地進行現場驗收。
2、工程驗收情況：因乙方在白鷺灣1號公用配電房低壓表后線標識治療第一次提交出現問題，錯漏百出，甲方隨后將問題反饋給乙方處理，經過乙方重新核對后甲方提交的材料與現場財會十分混亂，甲方經過再三確認修改，驗收合格后將資料提交到楊和供電所。
三、本協議簽署后，乙方認可該工程并經乙方驗收合格的，由乙方向甲方支付應付工程款。甲方保證收到本工程的承包款后，按時足額向實際施工人發放工資福利。
四、本工程經乙方驗收合格后，甲方向乙方提供為期________年的質保期。在質保期內發現工程問題的，甲方須及時組織工人進行必要的`返工、加強、重做等工作，如果由于乙方提供的工程材料出現質量問題，甲方概不承擔，由乙方自行承擔。
五、甲方提交材料至供電所，供電所建檔后，所產生的電費問題由乙方負責，與甲方不承擔任何責任。
六、違約條款
1、甲方違反本協議約定的，應向乙方承擔本工程總承包款10%的違約金。
2、乙方違反本協議約定的，應向甲方承擔本工程總承包款10%的違約金。
七、未盡事宜，雙方協商解決，協商不成的，任何一方有權向甲方所在地人民法院提供民事訴訟。
八、本協議經甲、乙雙方簽字或蓋x后即發生法律效力，各方均應依約適當履行。
九、本協議一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。
甲方(簽字)：__________
乙方(簽字)：__________
簽署時間：__________
簽署地點：__________
驗收合同9
甲方：________
乙方：________
一：共同協議：
1、乙方按甲方的要求，承攬甲方中亨國際手機城監控工程的安裝調試，并保證該系統使用性能符合甲方的要求。
2、產品的單位名稱、規格、單位、單價、數量以甲方確認為準
3、乙方不得向甲方提供假、次、偽劣的產品。并按甲方要求的時間到達、完成。相應的功能符合甲方要求。
4、乙方負責為甲方提供優良的售后服務。
5、合同期內甲方應積極配合乙方開展安裝調試工作，并積極與乙方溝通，相互理解信任。
6、產品在中亨手機城安裝并調試，雙方簽字后乙方協助甲方正常使用，雙方簽字2天后，由甲方負責保管，如發生遺失和人為損壞與乙方無關。
7、嚴密組織，精心施工。施工過程中確保安全。乙方施工人員在施工中的生產安全由乙方自己負責、
8、施工過程中如有新的建議，雙方另行協商解決。
9、合同生效后，甲方不得透露設備價格，乙方不得透露甲方所有系統名稱以相應的`功能。
10、施工過程中如遇到水泥地面開槽，由乙方負責施工、
11、合同簽定二個禮拜內進場施工，施工工期8個工作日。
12、乙方在施工過程中確保工程質量，在保證質量的同時也要保證工程進度（確保在規定時間內基本把工程結束，讓甲方盡早使用該系統）。
二：付款方式：
1、安裝調試結束一次性付清。
三：維修保養：
1、本監控系統保修期為壹年，自工程完工并通過甲方驗收合格之日起計、保修期內，如系統發現故障，乙方必須在接到甲方通知之日起24小時內派員維修，若非因甲方人為損壞的，乙方免收一切費用。
2、保修期屆滿后，甲方要求乙方修理的，乙方需適當向甲方收費。
4、甲方要求軟硬件功能的改進，擴容不在保修之列，但乙方應繼續為客戶提供最優惠的服務、免費維修期內人為或自然災害引起的故障或損壞，僅收取維修成本費、以下情況不屬保修范圍：自行拆卸改換機內任何部分（如：線路，零件）后造成損壞。非乙方指定的專業技術人員指導安裝而引起的故障、
四：本合同一式兩份，甲已雙方各執一份。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
驗收合同10
甲方（業主方）：飛亞達（集團）股份公司
乙方（移交方）：中建二局
丙方：（接管方）深圳市中航物業管理有限公司
為確保飛亞達大廈物業移交驗收工作的順利進行，明確各方的責、權、利關系，保證大廈主體結構安全，滿足設施設備使用功能，使物業接管驗收工作順利周全，經認真準備和商討，甲、乙、丙三方就大廈物業接管驗收工作協議如下：
一、 交接原則與要求
（一）原則
1、 保障業主利益原則；
2、 安全平穩過渡原則；
3、 保障按時交付使用原則；
4、 友好協商、力求完美原則；
�。ǘ┮�
1、 確保物業使用安全、功能正常，方便用戶；
2、 設施設備交接萬無一失；
3、 資料交接齊全、條理清晰；
二、 時間安排
大廈接管驗收工作自20xx年1月6日起，分三步進行。第一步為丙方護管員進駐大廈，維護大廈公共秩序，實行門禁制度；第二步為甲方及丙方接管驗收小組完成質量和使用功能等方面的查驗工作，第三部為物品清點(見附件《物品交接方法》)、交接及簽署接管驗收文件等，時間安排為：
1月6日至8日，丙方護管員進場熟悉情況
1月8日下午6時，丙方護管員進駐大廈；
1月9日上午9時起，大廈實行門禁制度，人員及物品出入執行大廈相關管理制度，詳見《大廈出入臨時管理規定》等；
1月6日至1月10日，由驗收接管小組對大廈質量與使用功能等進行查驗； 1月10日至15日物品清點、移交、簽收等。
三、 權利和義務
�。ㄒ唬┘追綑嗬土x務
1、 有權要求乙方按建筑規范和設計要求等限時進行整改；
2、 有權拒絕接收未達到要求的項目及事項；
3、 負責組織和通知各方人員參與并
按《物業接管驗收方案》制定的工作計劃
按時完成接管驗收工作；
4、 負責督促乙方按時完成整改項目；
5、 負責協調解決接管驗收中各方的意見分歧；
6、 支持、配合丙方安管人員對違反大廈管理規定的行為進行勸阻。
�。ǘ┮曳降臋嗬土x務
1、 有權按照相關規范對驗收意見作出說明和解釋；
2、 有權針對須整改的項目提出改進方案；
3、 負責指派專人全力配合接管驗收小組按照《物業接管驗收方案》按時完成
交接工作；
4、 負責及時完成驗收小組提出的整改項目；
5、 遵守大廈相關管理規定，協助丙方安管員對施工人員及各分包方進行管理、
約束；
6、 負責安排接管驗收期間各專業的`技術培訓工作。
�。ㄈ┍降臋嗬土x務
1、 有權從建筑規范、設計要求及物業管理專業角度對驗收中發現的問題提出
整改意見和建議；
2、 有權拒絕接收未達到驗收標準的項目；
3、 負責指派專業人員組成驗收小組，按照《物業接管驗收方案》按時完成物
業接管驗收工作；
4、 負責維護大廈公共秩序，防止物品丟失和損壞；
5、 負責參與整改項目的監督、驗收工作；
6、 負責指派專業管理和技術人員全面接管大廈物業管理工作。
簽定協議的各方應認真履行協議規定的責任和義務，按照《物業接管驗收方案》規定的驗收標準開展工作；任何一方如違反本協議規定，不履行協議，并給其他方造成損失的，應負賠償責任。
本協議一式三份，甲乙丙三方各執一份，未盡事宜，三方本著友好協商，有利于順利完成接管收工作的原則，另行協商。
甲方（簽章）：深圳市飛亞達（集團）股份有限公司
代表：
乙方（簽章）：中建二局
代表：
丙方( 簽章）：深圳中航物業管理有限公司
代表：
簽約時間：二〇〇四年一月 日
驗收合同11
甲方：______________
乙方：______________
1、協議內容：______ 經甲乙雙方共同協商，達成一致協議。某某有限公司建設的.調度中心及銅管車間、銅桿車間、倉庫樓四個單體工程，組織驗收資料承包給乙方制作。資料自簽訂協議起，2、資料總費用：_____ 資料費、試驗費等有關驗收資料的一切費用共計:______________萬元，大寫：______________元整
3、付款方式：______ 首付資料費______________萬元，資料完成，經甲方認證驗收后，余款一次性付清。
4、甲方責任：甲方積極配合乙方完善驗收資料
5、乙方責任：
(1)資料內容達到國家規定標準，乙方負責甲方資料驗收合格，并協助甲方辦理完成資料驗收。
(2)乙方保證所提供資料，真實有效，甲方在辦理房產手續期間，出現的有關資料問題，乙方付全部責任，并退還所有費用，并給予甲方雙倍賠 償。
6、在本合同履行過程中發生爭議雙方協商解決，協商不成，可向東營區人民法院起訴____天內完成，交付甲方進行資料驗收。
7、本合同一式兩份，甲、乙雙方各一份。
甲 方： ______________委托人：______________
乙 方：______________委托人：______________
___________年___________月_________日
驗收合同12
甲方：_________乙方：_________
甲乙雙方本著平等互利的原則，通過友好協商達成以下協議：
一、合同內容：
二、服務內容：
1、乙方為甲方提供域名（在乙方的管理權限內）正常續費和足夠用的虛擬主機，保證甲方網站在服務期內正常運行，隨時解決出現的問題。
2、乙方為甲方提供網站方面的內容的更新，內容由甲提供，網站內容涉及任何法律問題，由甲方全部承擔，與乙方無關。
3、對甲方相關人員進行網絡知識、網站管理培訓，使貴單位能自行管理網站、自行維護。
三、雙方義務
1、甲方應及時提供乙方實施服務所需資料。
2、甲方應尊重乙方的`勞動成果，對于界面設計，甲方應在設計之前，明確網站基本色調和網站風格，對網站內容更新，有特殊情況的乙方要提前做出要求。
3、乙方應尊重甲方建議，在對網站的更新和維護方面，接受甲方提出的要求。
4、如果有特殊的情況，乙方應告知服務項目進度，及時與甲方溝通并提供給甲方確認、驗收，甲方應在接到乙方通知后兩個工作日內確認乙方階段性工作；甲方應在接到乙方通知后三個工作日內驗收乙方的工作。
四、費用及付款方式虛擬主機：國內高速四線空間600價格：600元/1年甲方一次性交納網站服務費用元（人民幣，大寫），元（人民幣，小寫），乙方收到甲方付款24小時后開始為甲方提供服務。
五、服務期限服務期為月，具體日期年月日至年月日六、協議的變更、解除及違約責任
1、本協議執行期間，任何一方違反本協議的相關規定，導致協議不能履行、不能完全履行，經另一方書面通知之日起十四（14）日內仍未改正的，另一方有權終止執行本協議，已發生的費用由違約方承擔。
2、本合同未盡事宜，雙方應本著友好協商的原則另行約定，并應以附件或補充協議等形式體現。
3、任一方沒能履行己方義務，則違約，違約責任由違約方承擔。
七、補充說明：_________
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：________
__________年____月____日_________年____月____日
驗收合同13
甲方（買方）：
乙方（賣方）：
甲、乙雙方經過友好協商，茲簽訂如下協議并共同遵守：
在甲方的積極配合下，乙方順利完成甲方委托（合同號為_______，以下簡稱本項目），在規定的時間內，甲方就本項目的全部內容進行審核和驗收之后，認定均符合合同要求，并同意通過驗收。
第一條驗收方式
1、產品到達甲方指定地點進行安裝調試后，甲、乙雙方共同進行驗收、調試。甲方向乙方說明商品的安裝的位置，核對商品數量、規格，顏色，保證商品符合使用質量狀況，經乙方確認，當面向乙方交驗產品，并介紹產品的使用、維護方法，明示質保期。
2、驗收標準：
1）產品外形、包裝完好；
2）產品符合合同要求及標準；
3）乙方應提供產品合格證或質量保證書及必要的技術資料；
4）甲方認可設備的安裝、調試無問題。
第二條對產品提了異議的.時間和方法
1、雙方在驗收過程中，如果發現產品的顏色、規格、數量、質量與本合同附件規定不符，甲方有權拒付不符合合同規定產品的貨款，并在產品到貨5日內向乙方提出書面異議和處理意見。
2、如甲方未按規定期限提出書面異議的，視為所交產品符合合同附件一的規定。書面異議的提出時間以甲方簽發日期或交郵遞日期為準。
3、乙方在接到甲方書面異議后，應在3日內提出書面處理意見，否則，即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
第三條本合同簽訂日，是產品驗收通過日。
第四條本合同經雙方簽字，視為本項目驗收通過。甲方應向乙方結清本次合同所有剩余款項。如不按此合同執行，逾期每日甲方向乙方支付合同總價款5%的違約金。
第五條本合同經雙方簽字認可，即產生法律效力。
第六條本合同一式兩份雙方各持一份。
甲方（蓋章）：
乙方（蓋章）：
地址：
地址：
代表人（簽字）：
法定代表人（簽字）：
聯系電話：
聯系電話：
___年__月__日
___年__月__日
驗收合同14
廉江市環保局：
我單位擬于×××××(地點)建設××項目(項目名稱)。該項目的建設內容為：××××(項目主要建設內容)：
項目環境影響評價文件的批復時間，現主體工程、污染防治設施建設的完成情況;房地產項目應說明公建配套設施的建設完成情況;
項目是否按批準的環境影響評價文件、設計文件和批復意見的要求建成或落實;
需分步驗收的項目，應說明本次擬驗收的內容，需暫緩驗收的'配套設施的建設情況，暫緩驗收的理由、計劃等;已完成分步環保驗收的內容及其批文號;
污染物排放是否符合環境影響評價文件、設計文件和批復意見中提出的標準及核定的污染物排放總量控制指標的要求。
各項生態保護措施是否按環境影響評價文件的批復要求落實。
現呈報貴局，請予審批。
××××
×××(申請單位或申請人名稱)
年 月 日
申請單位(人)地址：×××× 郵政編碼：×××
聯系人： ××× 聯系電話： ×××
驗收合同15
【案情簡介】
20xx年7月15日，原告武某與被告山東省日照市某家電公司簽訂房屋租賃合同一份，合同約定，日照市某家電公司將自己有權對外轉租的位于日照某路段沿街樓房B座一層的房屋租賃給原告武某，用于開電玩城，租期10年，租金每年30萬元，第二年至第十年每年租金遞增比例為上一年度的5%，合同還約定了其他條款。
合同簽訂后，被告即將該涉案房屋交付給原告。次日，原告即開始對涉案租賃房屋進行裝修。此后原告多次要求被告提供該涉案房屋的整體消防驗收合格手續，被告一直未能提供。同年8月6日，被告法定代表人張某給原告出具承諾書一份，內容為：承諾于20xx年8月31日前將消防備案手續到位，過期承擔一切損失。到期后，被告仍未提供涉案房屋的消防驗收合格手續。20xx年9月3日，原告武某與被告法定代表人張某簽訂終止房屋租賃合同，合同約定，因出租方到約定期間(20xx年8月31日前)未給承租方提供消防備案書(消防驗收合格證)，造成承租方無法正常經營，給承租方造成損失，承租方現要求終止租賃合同。給承租方造成的一切經濟損失由出租方承擔，自20xx年9月3日起出租方不向承租方計算房租。后被告遲遲不返還原告預交的租金并拒絕賠償原告的損失。原告遂訴至法院要求被告返還租金并賠償損失100余萬元。
【意見分歧】
案件審理過程中，存在兩種不同意見：
第一種意見是：本案所涉房屋未經消防驗收合格即對外出租，違反法律的強制性規定，且不能實現合同目的，該房屋租賃合同應為無效合同，因合同無效而給原告造成的損失應由被告承擔賠償責任。
第二種意見是：依法成立的合同受法律保護，對雙方當事人均具有約束力，雙方當事人應當按照合同約定履行各自的義務。本案中原被告在平等自愿的基礎上簽訂的房屋租賃合同，系雙方當事人的真實意思表示，該合同應合法有效。因被告無法提供涉案房屋的消防驗收手續直接導致原告不能實現合同目的，雙方自愿達成解除合同的意思表示，應當尊重當事人的意愿，但導致合同解除過錯在被告，被告應當返還原告租金及押金并賠償原告損失。
【案例評析】
筆者同意第二種意見。
根據《最高人民法院答復云南省高級人民法院<關于未經消防驗收合格而訂立的房屋租賃合同如何認定其效力的函復>》第二條 “租賃合同涉及的房屋不屬于法律規定必須經過消防機關驗收的，人民法院不應當以該房屋未經消防驗收合格為由而認定合同無效”，第三條“租賃房屋用于開設經營賓館、飯店、商場等公眾聚集場所的，向當地公安消防機構申報消防安全檢查的義務人為該企業的開辦經營者，但租賃標的物經消防安全驗收合格，不是認定房屋租賃合同效力的必要條件”的規定，原告所租賃的房屋不屬于必須要按照國家工程建筑消防技術標準進行設計的對象，雙方在簽訂合同時，也未將租賃房屋經消防驗收合格約定為合同生效條件，故原被告簽訂的房屋租賃合同不具備合同無效的情形，雙方簽訂的房屋租賃合同應屬有效合同。
雖然租賃房屋未經消防驗收合格不是租賃合同生效的必要條件，但租賃房屋的消防驗收是原告開辦電玩城不可或缺的前提條件之一，因被告家電公司在承諾期限內未能提供涉案房屋的消防驗收手續，導致原告無法辦理電玩城開業前所需手續，致使原告簽訂合同的目的不能實現。原告提出解除合同，被告家電公司亦同意解除，經原被告雙方協商一致達成的解除房屋租賃合同系雙方當事人的真實意思表示。因此，導致雙方簽訂的租賃合同解除的責任在被告，被告應當返還原告所交租金及押金并賠償原告的各項經濟損失。
最終，法院依法判決被告返還原告租金及押金165068元并賠償原告損失268 865元。判決后原被告均未上訴，該判決已發生法律效力。
【驗收合同】相關文章：
驗收合同05-24
(集合)驗收合同05-25
（優秀）驗收合同05-25
(熱)驗收合同05-25
驗收合同范本03-06
工程驗收合同04-15
驗收合同精選【15篇】05-25
(優選)驗收合同15篇05-25
技術質量驗收協議05-21