[優選]承攬合同范本15篇
隨著人們法律觀念的日益增強,越來越多的人通過合同來調和民事關系,簽訂合同能促使雙方規范地承諾和履行合作。那么合同書的格式,你掌握了嗎?以下是小編收集整理的承攬合同范本,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
承攬合同范本1
認立合同雙方:
承攬方:
定作方:
甲方委托乙方承接加固翻新長春至吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌,并擴大廣告牌面積的工作。經雙方充分協商,特訂立本合同,共同遵守。
第一條加工;成品;編號;名稱;規格;單位;數量
第二條加工成品質量要求:
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量:
(1.根據合同約定,定作方應按照約定的時間、數量、質量和規格提供原材料給承攬方,以便完成工作。承攬方有責任及時對定作方提供的原材料進行檢驗,如發現不符合要求的情況,應立即通知定作方更換或補充。承攬方不得擅自更換定作方提供的原材料,也不得私自替換物品。關于原材料等物品的交(提)日期計算,雙方應協商確定。
第四條技術資料、圖紙由承攬方提供
(1.在承接定制方的工作時,如果發現圖紙或技術要求存在不合理之處,承接方應及時通知定制方,并等待定制方在規定時間內提出修改意見。同時,如果定制方要求保密,承接方應嚴格遵守,未經定制方許可不得保留技術資料的復制品。此外,承接方應按時提供技術資料、圖紙等,確保工作按時完成。
第五條合同簽訂后,訂作商需支付給承攬方總價款的30%作為首付款。當加工量達到50%時,定作方需支付給承攬方總價款的40%作為第二筆款項。加工量全部完成并定作方驗收合格后,定作方需支付給承攬方剩余的30%作為尾款。另外,定作方需預留一定金額作為質保金,一年后支付清。支付的金額或酬金將按照國家或主管部門的規定執行,若沒有明確規定則由雙方協商確定。
第六條驗收標準和方法
(1.根據合同規定的質量標準、設計圖紙和樣品進行驗收。定制方需在約定的時間內驗收承包方完成的工作。驗收前,承包方需向定制方提交必要的技術資料和相關質量證明。對于短期內難以發現質量問題的定制物品或項目,雙方應進行協商處理。在保修期內出現問題時,若非由于定制方的使用或保管不當導致質量問題,則由承包方負責修復或更換。雙方對定制物品和項目的質量產生爭議時,可請求法定質量監督檢驗機構進行檢測并提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點為在長春市長吉高速東出口一公里處,具體交貨時間為雙方簽訂合同之日起計算30日。
(1.交付作物的期限應當按照合同約定執行。如果一方要求提前或延期交付作物,必須事先與對方達成協議,并嚴格按照協議執行。雙方也可以根據約定的方式進行期限的調整。
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結算方式及期限
第十一條其它
(如:根據國家相關規定,定作方可以向承攬方支付定金,定金數額由雙方協商確定。如果定作方不履行合同,則無權要求返還定金;而承攬方不履行合同的話,則應雙倍返還定金。此外,根據國家相關規定,經雙方約定,定作方可以向承攬方支付預付款。如果承攬方未履行合同,則除了承擔違約責任外,還必須全額返還預付款。如果定作方未履行合同,則可以將預付款抵扣作為違約金和賠償金;如有剩余款項,則可以要求返還。
第十二條承攬方的違約責任
一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按照實際質量進行合理定價,可以適當降低酬金或價款;如定作方不同意利用,承攬方應當負責修整或更換,并承擔逾期交付的責任;修整或更換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由承攬方承擔相應的賠償責任。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定制物品(包括返修、更換、補交等),應當向定制方支付違約金__元;(合同中無具體規定的,應當參照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定制方支付違約金)以定制費用計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的定制費用總額的千分之一支付違約金。未經定制方同意,提前交付定制物品,定制方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__%(30-50%的幅度)或酬金總額的__%(30-50%幅度)違約金。
八、如果由于保管不善導致定作方提供的原材料、設備、包裝物等物品損壞或丟失,責任方應當賠償定作方因此遭受的損失。
九、未按合同規定的方式和時間對定作方提供的原材料進行檢驗,或者發現原材料不符合要求卻未及時通知定作方調換或補齊的情況發生時,由承攬方承擔工作質量和數量方面的責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
十一、在承攬方制作的過程中發生的`任何損害及由于工作過程中發生的事故由承攬方負責。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
三、未按合同規定的時間和要求向承包方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承包方有權解除合同,委托方應當賠償承包方因此而造成的損失;承包方不要求解除合同的,除交付委托物的日期得以順延外,委托方應當償付承包方停工待料的損失。
四、超過合同規定的領取期限未頎取定作物的,定作方應支付違約金,并承擔承攬方實際支付的保管、保養費用。若定作方超過領取期限六個月仍未領取定作物,承攬方有權將其變賣。變賣所得款項在扣除報酬、保管、保養費用后應退還給定作方;如果變賣所得不足以支付上述費用,則定作方需補足不足部分。若定作物無法變賣,定作方應賠償承攬方的損失。
五、逾期付款的情況下,應按照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方支付違約金。如果根據合同約定是以酬金計算的,每延遲一天支付,就需支付酬金總額的千分之一作為違約金。
六、拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、更改交付定制產品的地點或接收單位(人)可能會導致額外費用的產生,這些費用將由發起更改的一方承擔。
第十四條在合同約定的履行期限內,若因不可抗力導致定作物或原物毀損,承攬方經合法證明后可免除違約責任,但應積極采取措施,盡力減少損失。若發生在合同約定履行期限之外,則不得豁免責任。若定作方延遲接受或無故拒收導致的損失應由定作方承擔,并賠償承攬方的損失。
第十五條當承攬合同發生糾紛時,雙方當事人應首先進行協商解決;如果協商不成,任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院提起訴訟。
本合同自雙方簽署之日起生效,合同履行完畢即失效。在合同執行期間,除非經雙方協商一致同意,不得隨意變更和解除合同。如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式__份,交__(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方:(蓋章)
承攬方:(蓋章)
代表人:(蓋章)
代表人:(蓋章)
地址:
地址:
電話:
電話:
開戶銀行:
開戶銀行:
帳號:
帳號:
年月日訂
承攬合同范本2
定作方:______________(簡稱甲方)
承攬方:______________(簡稱乙方)
鑒定地點:________________________
鑒定時間________年________月________日
為規范甲乙雙方的合作關系,遵守相關法律法規,經過雙方友好協商,特訂立本合同。根據約定,雙方應明確各自的權利和義務。
第一條、運輸服務要求
甲方提供兩輛車為乙方提供汽車站運輸服務,_________情況分別為:
1、廠牌車型____________,營運證號碼____________,發動機號____________,車架____________,2、廠牌車型____________,營運證號碼____________,發動機號____________,車架____________。
第二條、服務期限
期限從____________年____________月____________日時起,至____________年____________月____________日時止,共計____________天。
第三條、服務費用
合同總費用為____________元(人民幣)(大寫____________元整),乙方在服務期滿后60天內一次性付清。
第四條、甲方責任
1、負責向乙方提供技術狀況完好的_________和相應的駕駛人員。正常情況下。
2、甲方提供的_________和自行聘請的駕駛人員,需具備各種齊全有效的行車證件。因證件不全而給乙方造成的損失,甲方全部承擔。如果甲方使用無營運證的_________從事運輸服務活動,乙方可保留向運政管理部門舉報的權利。
3、在服務期內,甲方駕駛人員按照乙方制定的行車計劃,在乙方指定的時間和地點,由乙方指定的人員在行車計劃上簽字,作為履行合同的原始記錄。
4、負責服務期內_________的二級維護及_________年檢、年審。
5、負責機動車第三者責任_________、_________損失_________、司乘座位_________、玻璃破碎_________等。
6、若在服務過程中發生意外,甲方應負責處理,并承擔相應的賠償責任。乙方對該起意外不負任何法律責任。
7、甲方嚴格按行業管理規定,即《________省道路運輸管理條列》、《道路運輸行政處罰規定》進行汽車運輸經營活動,如有違反。
8、甲方保證提供禮貌、周密、易懂、易接受的全方位服務,按照乙方提供的行車計劃執行。
9、服務期內,甲方不得擅自收回其提供的服務,如確有必要收回,則須經過雙方協商一致后,提供與原服務相同型號的服務以完成其運輸服務義務。
10、服務期內,應遵守國家有關法律規定,安全行車,因違法、違章造成的.責任,甲方自行負責,并承擔由此給乙方造成的經濟損失。
11、甲方不得利用本服務從事任何違法犯罪活動,不得將已提供給乙方的車輛出租、典當、抵押等行為。甲方必須對其駕駛人員的行為負責。
12、服務期間所發生的燃料費、過路過橋費、停車費、違章罰款等由甲方自行負擔。
13、正常駕駛時發現_________使用異常或技術故障應停止運行并通知乙方,并及時采取補救措施,確保行車計劃的執行。
14、如發生意外事故,甲方應立即與當地交通管理部門以及保險公司聯系,并將情況告知乙方,甲方需承擔一切責任并賠償乙方的所有損失。
15、發生交通事故應立即通知乙方并報告公安交通管理部門,保護好現場,承擔公安交通管理部門的裁定責任,負擔_________公司理賠后不足的部分。事故期間不計算服務費。
16、如果甲方無法按時提供 __________,甲方應退還乙方未使用期的服務費,并支付全部服務費10%的違約金。
第五條、乙方責任
1、按照乙方宣傳的需要,負責制定行車計劃,并提交給甲方。
2、按照乙方宣傳的需要,負責對服務________進行包裝。
3、經甲、乙雙方約定,甲方提供駕駛人員姓名駛證號,是甲方_________的指定駕駛員。如甲方未經乙方同意而換駕駛員,視為違約,乙方有權解除合同。
4、乙方中途退車,乙方需按實限使用時間支付甲方使用費并付全部使用費10%的違約金。
第六條、糾紛解決方式
1、本合同未盡事宜,雙方協商解決。甲乙雙方發生糾紛不能協商解決時,可向運政管理部門申請調解,或起訴至有管轄權的人民法院。
2、本合同經雙方簽字蓋章后生效,共四份,甲方持有一份,乙方持有三份。附件包括甲方提供的資料及證件復印件、雙方行車記錄單等,為合同不可分割的組成部分。
3、雙方如需修改或終止本合同,應提前兩天書面通知對方,并在雙方協商一致的情況下進行相應的變更或解除。
第七條、特別約定
1、甲方在進行運輸服務期間如發生交通事故,應當及時提供能夠保障本合同運輸服務順利完成的_________及駕駛人員,并按照約定的行車計劃繼續執行。
2、在服務期間,甲方有義務和責任妥善保管其所屬的物品,如發生丟失、損壞等情況,乙方不承擔責任。
甲方:_____________________________乙方:__________________
單位名稱(章):____________________單位名稱(章):__________________
單位地址:________________________單位地址:__________________
法定代表人:_____________________法定代表人:__________________
委托代理人:_____________________委托代理人:__________________
電話:___________________________電話:__________________
_________年_________月_________日_________年_________月_________日
承攬合同范本3
委托方:_________ (以下簡稱甲方)
加工方:_________(以下簡稱乙方)
依據《中華人民共和國合同法》的有關規定,甲乙雙方就甲方委托乙方進行鋼結構加工制作事宜,經友好協商,達成一致并訂立本合同,共同遵守。
一、加工方式
甲方提供鋼結構工程施工圖紙,乙方包工包料加工。
二、加工內容
本合同所涉之加工內容為甲方提供的錦繡物流倉儲樓工程的施工圖紙中的鋼結構的加工制作(含拋丸除銹,刷紅丹防銹底漆一遍)。
三、加工工期
從乙方收到甲方的第一筆預付款(或定金)之日起開始計算工期。
四、加工量、單價及總金額
1、以上價格均為稅工程施工質量驗收規范》(GB—50205—20_________)。甲方提供施工圖紙一套,并簽字蓋章,乙方須嚴格按圖紙要求加工制作。
2、上表所列之加工量為暫定加工量,結算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本合同從生效之日起,合同單價不因市場價格變化而變更。
3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。
4、本合同采用的定價方式結算。
五、運輸方式:需方自提,運費自負。
六、結算、付款及付款方式
1、本合同簽訂后,甲方須支付一萬元作為定金,并支付一萬元作為預付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預付款后即開始組織生產。如本合同簽訂后的三天內,乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款,本合同將自動終止,且甲方已支付的定金不予退還。
2、在乙方生產和制作鋼結構的過程中,甲方將根據付款提貨,并且甲方在提貨時所支付的貨款總額不得超過其實際已支付的貨款總額(不包括定金)。在甲方進行最后一次提貨前,雙方需辦理結算事宜,甲方應當全額支付尚未付清的貨款。只有當乙方財務部門收到甲方全額貨款并確認后,才會安排發貨。
3、如甲方在現場安裝時發現有質量問題,應及時通知乙方,乙方必須在12小時內到現場處理問題。
七、雙方責任
甲方責任
1、甲方應于合同簽訂時提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套。
2、甲方負責按本合同規定的時間、方式提貨、驗貨,支付貨款、辦理結算。
3、本合同涉及的工程如中途發生設計變更,甲方有責任在變更實施前提前兩天以書面方式通知乙方。若因此變更導致材料增減,應按實際情況結算費用。在甲方書面通知之前生產的'半成品由甲方承擔,乙方應按照合同約定價格支付給甲方。
4、甲方需要將施工圖紙提交給乙方進行審核。如果乙方指出圖紙中的錯誤,甲方必須在12小時內解決問題。如果由此導致工期延誤,甲方應承擔相應責任。最后交貨日期是5月份。如果由于甲方的原因在最后交貨日期之前無法完成所有訂購的貨物,甲方必須在最后交貨日期過后的7天內支付全部貨款。否則,在甲方提貨時,如果市場價格上漲,則按照上漲后的價格結算;如果市場價格下跌,則按照原定價格進行結算。
乙方責任
1、乙方承擔本合同范圍內鋼結構構件的材料采購和加工制作。乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙提出的技術要求、質量、數量、包裝等具體要求進行生產加工,并做好自檢工作,確保質量、進度。加工完后,保存甲方提供的施工圖紙。
2、乙方負責成品構件的捆扎、裝車等工作。
3、乙方在鋼構件出廠時,需提供所采購鋼材的材質證明,產品的檢驗報告,合格證明等技術資料一式四份(注:不含帶MA章的探傷報告及第三方材料復檢費)。
4、日開始供應第一批構件,供貨要求詳見甲方書面需貨計劃,20_________年9月15日前將全部鋼構件供完。
八、質量驗收
1、出廠前的鋼構件需要經過甲方進行質量復檢。一旦通過復檢合格,甲方將對因運輸原因引起的產品質量問題負責;而乙方加工的產品質量問題則由乙方承擔責任,并需在48小時內予以解決。
2、質量異議期限:甲方收到產品后如發現存在質量問題,應立即停止使用,并在48小時內向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現場查驗并與甲方協商解決。如甲方未在以上期限內提出書面異議,或甲方收到貨物后1個月內未提出書面異議的,視為乙方提供的貨物質量全部合格,甲方不得再以貨物質量問題為由要求乙方承擔任何責任。
3、甲乙雙方約定,如果乙方提供的貨物質量存在缺陷,乙方僅對質量缺陷產品本身的價款損失承擔責任,乙方不承擔由于產品質量缺陷而造成其他直接或間接損失。
九、違約責任
1、甲方遲延提貨的,乙方自最后提貨期限屆滿之次日起提供10天的免費保管期限。免費保管期滿后甲方仍未提貨的,甲方按每噸每天10元的標準支付給乙方保管費用。乙方計收保管費用的保管期限為60天,超過60天時,乙方有權對相關構件自行處理,且無需向甲方承擔任何責任。
2、由于甲方的原因導致乙方停工、延誤工期、需要重新進行工作以及原材料和構件的報廢,根據協議,甲方應承擔對乙方直接損失的賠償責任。
3、乙方若無正當理由延遲交貨,應承擔因此給甲方造成的實際經濟損失的賠償責任。
4、本合同生效后,在履行完畢之前,任何一方均不得隨意違約或擅自解除本合同。
十、保密責任
雙方在簽署并履行本合同的過程中,若一方了解或應該了解到對方的商業機密,將承擔保密義務,不得以任何方式向第三方泄露。保密期限自獲知或應當獲知該商業機密之日起,至對方公開該商業機密之日止。
十一、其他約定
1、本合同中的法定代表人和經辦人在本合同項下對債權和債務承擔連帶擔保責任。
2、如有本合同未涉及的事項,雙方應進行協商并簽訂補充協議,該補充協議具有與本合同相等的法律效力。
3、雙方就本合同發生爭議時應協商解決,協商不成時,可向乙方所在地人民法院提起訴訟。
4、本協議經雙方簽字并蓋章后生效,至構件交付完成且貨款全額支付后自然終止。
5、本合同一式四份,雙方各執兩份,具有同等法律效力。
甲方:(蓋章)_________乙方:_________
_________年_________月_________日:
承攬合同范本4
委托方: (甲方)
承攬方:(乙方)
1、加工的項目、產品名稱、規格 數量 價格、交貨期:
2、質量標準:乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的.加工件允許損壞千分之 ,但損壞件必須歸還甲方。
3、原料供應:加工用鋅塊由甲方供應。
4、交貨方式:由乙方負責往返運輸,運費由乙方自負。
5、質量驗收方法:完成加工后由甲方按質量標準驗收。
6、結算方式:通過銀行托收。
7、違約責任:甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失,每天按加工產品總值千分之 交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應按實際損失賠償。
甲方:
乙方:
法定代表人:
法定代表人:
地址:
地址:
銀行帳號:
銀行帳號:
年 月 日
承攬合同范本5
定做承攬合同范本
定作方:______________(簡稱甲方)
承攬方:______________(簡稱乙方)
經雙方協商一致,訂立下列條款,共同信守。
品名或項目
規格、型號
單位
數量
單價
價款或酬金(元)
金額:仟佰拾萬仟佰拾元角分
1.產品的質量、包裝、加工方法:______________________________________________
2.原材料的提供以及規格、數量、質量:________________________________________
3.履行的期限、地點和方式:__________________________________________________
4.驗收標準和方法:__________________________________________________________
5.結算方式:________________________________________________________________
6.違反合同責任:除因不可抗力原因外,任何一方未履行合同義務,均應承擔違反合同責任。
(1)承攬方在履行合同過程中若未能按時交付定制物品或無法完成工作,應向對方支付違約金。違約金金額為不能交付定制物品或無法完成工作部分價款總值的百分之________,或者酬金總額的百分之________。
(2)定作方的違約責任:若定作方在合同履行期間中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等,應賠償承攬方因此而遭受的損失。若中途解除合同,若承攬方已經提供了原材料,則定作方應向承攬方支付未履行部分價款總值的'一定比例作為違約金;若未提供原材料,則定作方應向承攬方支付一定比例的未履行部分酬金作為違約金。
7.雙方約定的其它條款:_______________________________________________________
8.以上條款如有未盡事宜,應以書面協議,作為附件。
9.在本合同履行過程中若發生任何爭議,雙方應立即進行協商解決。如無法達成共識,任何一方均可向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院提起訴訟。
10.本合同一式______份,正本雙方各執________份,副本送工商行政管理局所存查。
11.本合同有效期限:從雙方簽署之日起到________年____月____日止。
12.本合同簽訂日期:________年____月____日。
定作方:______________承攬方:____________
法定代表人:__________法定代表人:________
開戶銀行:____________開戶銀行:__________
帳號:________________帳號:______________
________年____月____日
承攬合同范本6
委托方_______________________簽訂地點:________________________
承攬方_______________________簽訂日期:__________年____月____日
依照《中華人民共和國民法典》、《加工承攬合同條例》、《公共管理條例》等有關法律法規的規定,經雙方協商,簽訂本合同,共同信守。
第一條廣告播出要求。
1.1廣告內容及證件:__________________________________________
__________________________________________
1.2播出頻道和時間:__________________________________________
1.3制作形式:______________________________________________
1.4廣告長度:______________________________________________
1.5播出形式:______________________________________________
1.6播出日期:______________________________________________
第二條廣告費及支付方法。
2.1廣告費
2.2支付方法及時間:
2.3承攬方必須開具廣告業務統一發票,否則,委托方有權拒付廣告費。
第三條違約責任
3.1委托方擅自不履行合同,向承攬方償付未履行部分廣告費____________%的違約金;逾期支付廣告費用,每逾期一天,按所欠款項的'_________償付違約金。
3.2承攬方不能完成合同規定的工作,向委托方償付未履行部分廣告費________%的違約金,不能按期履行合同義務的,每逾期一天,按未履行部分廣告費的________償付違約金。
3.3其它違約責任,按《加工承攬合同條例》執行。
第四條糾紛解決方式。
發生合同糾紛,雙方協商不成,按下列第(________)項規定辦理。
1.向____________________地經濟合同仲裁機關申請仲裁;
2.向____________________地人民法院起訴。
第五條雙方商定的其他事項。__________________________________
第六條附則。
6.1本合同附件_________件,名稱:______________________________
________________________________________________________
6.2本合同有效期:自_______年____月___日生效至_______年____月___日終止。
委托方
單位名稱(蓋章)
地址:
郵政編碼:
法定代表人:
委托代理人:
電話:
開戶銀行:
帳戶:承攬方
單位名稱(蓋章)
地址:
郵政編碼:
法定代表人:
委托代理人:
電話:
廣告業務員證號:
開戶銀行:
帳戶:
承攬合同范本7
甲方:中國____________公司
地址:________________電話:___________電傳:___________
法定代表人:____________職務:________________
乙方:________國________公司
地址:________________電話:____________電傳:__________
法定代表人:____________職務:____________國籍:_________
雙方本著合作共贏的原則,就開展來件裝配業務進行友好協商,達成以下合同。
第一條裝配項目
乙方提供散件,用于組裝____(產品)____套(或件)。甲方負責將這些散件裝配成成品,并交付給乙方。
第二條交付來件與加工成品的數量和時間
乙方承諾,在________年________月至________年____月________日期間,每月按照約定數量向甲方提供產品,并負責運送至約定地點交付。在產品交付后的____個月內(或自____年____月____日至____年____月____日),乙方將負責分批運送裝配好的成品至約定地點交付給甲方。
第三條加工費
乙方將根據甲方的要求進行裝配加工,并按照每件(或套)收取____幣____元的加工費用。
第四條付款辦法
乙方將向甲方提供散件產品的運輸服務,同時支付加工費用。加工費用將通過即期付款信用證的形式由乙方支付給甲方。
第五條來廠專家和技術培訓
根據實際情況,乙方有責任向甲方派遣專業人員并為其提供必要的技術培訓。雙方將就來廠專家和培訓人員的'數量、到訪時間、具體任務內容以及費用分攤等事宜進行進一步協商。
第六條運費、保險費
甲方和乙方約定如下:散件運輸時,運費和保險費由乙方承擔;成品運輸時,運費和保險費由甲方承擔。成品的運輸保險費用按照散件成本、運費、保險費和加工費的總和的____%投保綜合險和戰爭險(如陸上運輸則投保陸上運輸險)。在裝配期間,火險保險由甲方負責投保。
第七條質量檢驗
(1)甲方在收到散件后,應按照乙方提供的技術要求進行嚴格驗收。如發現散件的規格、質量不符合要求,或者數量不足,甲方應及時向乙方提出檢驗報告。乙方收到檢驗報告后,應負責退換或補足散件,確保符合技術要求。
(2)乙方在收到甲方裝配的成品后,應按雙方約定的驗收標準進行檢查。如果發現質量問題是由于甲方裝配不當造成的,乙方應向甲方提出檢驗報告,要求甲方進行返修或賠償。
第八條不可抗力
由于不可抗力因素,如戰爭、嚴重自然災害等,致使一方無法履行合同的情況發生,雙方應立即通知對方并協商延長合同履行期限。因上述情況而導致的損失,對方不得要求賠償。
第九條違約責任
當合同任何一方未能履行其條款,導致對方遭受經濟損失時,違約方應承擔賠償責任,并賠償受損害方____元的金額。
第十條仲裁
本合同在執行過程中,如發生爭議,雙方應本著友好協商解決。如未能解決時,提請中國____仲裁機構進行仲裁。仲裁裁決為終局裁決。仲裁費用由敗拆一方負擔。
第十一條擔保
為了保證雙方履行合同和及時按合同規定支付罰款或賠償損失,雙方應分別向對方提供各自銀行所出具的保函。
第十二條轉讓
本合同規定的權利和義務,未經雙方一致同意,任何一方不得轉讓給任何第三方。
第十三條本合同一式兩份,用____文簽署,雙方各持一份,具有同等效力。
甲方:____________乙方:____________
代表:____________代表:____________
____年____月____日____年____月____日
承攬合同范本8
承攬合同
合同編號:
定做人:簽訂地點:
承攬人: 簽訂時間: 年 月 日
第一條 承攬項目、數量、報酬、支付期限(如空格不夠,可另行添加)
第二條 技術標準、質量要求:_______________________
第三條 承攬人對質量負責的期限及條件:_________________
第四條 定做人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求:_____
第五條 承攬人使用的材料由_______提供。材料檢驗方法:_______
第六條 定做人(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人完成。
可以交由第三人完成的工作是:_______________
第七條 工作成果檢驗標準、方法和期限:_____________
第八條 結算方法和期限:______________________
第九條 定做人在_____年____月___日前交定金(大寫)_____元。
第十條 定做人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。
第十一條 定做人未向承攬人支付報酬或材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。 第十二條 違約責任:______________________。
第十三條 合同爭議解決方式:本合同在履行中出現爭議的,雙方協商
解決,協商不成的,依法向人民法院提起訴訟。
第十四條 其他約定事項:_____________________________________
定做人: 承攬人: 單位地址: 單位地址: 法人代表: 法人代表: 聯系電話: 聯系電話:篇三:承攬合同范本:技術開發承攬合同范本
承攬合同范本:技術開發承攬合同范本
承攬合同范本:技術開發承攬合同書
項目名稱:________________________________
委托方(甲方)__________________________
研究開發方(乙方)______________________
填寫說明
一、“合同登記編號”的填寫方法:
二、技術開發合同是指當事人之間就新技術、新工藝和新工藝的新材料及其系統的研究開發所訂立的合同。技術開發合同包括委托開發合同的合作開發合同。
三、計劃內項目應填寫國務院部委、省、自治區、直轄市、計劃單列市、地、市(縣)級計劃,不屬于上述計劃的項目此欄劃(/)表示。
四、標的技術的內容、形式:
包括開發項目應達到的技術經濟指標、開發目的、使用范圍及效益情況、成果提方式及數量。 提交開發成果可采取下列形式:
1.產品設計、工藝規程、材料配方和其他圖紙、論文、報告等技術文件;
2.磁盤、磁帶、計算機軟件;
3.動物或植物新品種、微生物菌種;
4.樣品、樣機;
5.成套技術設備。
五、研究開發計劃:
包括當事人各方實施開發項目的階段進度,各個階段要解決的技術問題,達到的目標和完成的期限等。
六、技術情報資料的保密:
包括當事人各方情報和資料保密義務的內容、期限和泄漏技術秘密應承擔的責任。雙方可以約定,不論本合同是否變更、解除、終止,本條款均有效。
七、其他:
合同如果是通過中介機構介紹簽訂的,應將中介合同作為本合同的附件。如果雙方當事人約定定金、財產抵押及擔保的,應將給付定金、財產抵押及擔保手續的復印件作為本合同的附件。
八、委托代理人簽訂本合同書時,應出具委托證書。
九、本合同書中,凡是當事人約定認為無需填寫的條款,在該條款填寫的空白處劃(/)表示。
依據《中華人民共和國合同法》的規定,合同雙方就___________________項目的技術開發(該項目屬_________計劃),________經協商一致,簽訂本合同。
一、標的技術的內容、形式和要求:
________________________________________
二、應達到的技術指標和參數:
________________________________________
三、研究開發計劃:
________________________________________
四、研究開發經費、報酬及其支付或結算方式:
(一)研究開發經費是指完成本項研究開發工作所需的成本;報酬是指本項目開發成果的使用費和研究開發人員的科研補貼。
本項目研究開發經費及報酬:___________元
其中:甲方提供____元,乙方提供____元。
如開發成本實報實銷,雙方約定如下:
(二)經費和報酬支付方式及時限(采用以下____種方式)
①一次總付:____________元,時間:________________
②分期支付:____________元,時間:________________
____________元,時間:________________
③按利潤________%提成,期限:________________
④按銷售額____ %提成,期限:________________
⑤其他方式:______________________________________
五、利用研究開發經費購置的設備、器材、資料的財產權屬
__________________________________________________
六、履行的期限、地點和方式
本合同自____年____月____日至____年____月____日在____________(地點)履行。 本合同的履行方式:________________________________
七、技術情報和資料的`保密
__________________________________________________
八、技術協作和技術指導的內容
__________________________________________________
九、風險責任的承擔
在履行本合同的過程中,確因在現有水平和條件下難以克服的技術困難,導致研究開發部分或全部失敗所造成的損失,風險責任由________承擔。(1、乙方;2、雙方;3、雙方另行商定)經約定,風險責任甲方承擔____ %,乙方承擔____ %.
本項目風險責任確認的方式為:______________________________
十、技術成果的歸屬和分享
(一)專利申請權:________________________________________
(二)非專利技術成果的使用權、轉讓權:______________________________
十一、驗收的標準和方式
研究開發所完成的成果,達到了本合同第二條所列技術指標,按____標準,采用_____方式驗收,由_____方出具技術項目驗收證明。
十二、違約金或者損失賠償額的計算方法
違反本合同約定,違約方應當按《中華人民共和國合同法》規定承擔違約責任。
(一)違反本合同第____條約定,______方應當承擔違約責任,承擔方式和違約金額如下:____________________
(二)違反本合同第____條約定,______方應當承擔違約責任,承擔方式和違約金額如下:____________________
十三、爭議的解決方法
在本合同履行過程發生爭議,雙方應當協商解決,也可以請求________進行調解。
雙方不愿協商、調解解決或者協商、調解不成的,雙方商定,采用以下第(____)種方式解決。
承攬合同范本9
甲方:______________________ 聯系電話:______________________
乙方:______________________ 聯系電話:______________________
甲乙雙方經友好協商,就______工程達成以下協議:
1.甲方為乙方提供______設備及軟件,共____。
合同總價款:¥_________元(大寫:_________萬____仟____ 百____拾整)
其中軟件費:¥_________元(大寫:_________萬____仟____ 百____拾整)
硬件費:¥________元(大寫:________萬____仟____ 百____拾整)
工程費:¥_________元(大寫:_________萬____仟____ 百____拾整)
2.付款方式
甲方總工程預付款應由乙方先行支付。預付款金額為¥_________元(大寫:____萬____仟____百____拾整)。
其中軟件費:¥_________元(大寫:____萬____仟____ 百____拾整)
硬件費:¥_________元(大寫:____萬____仟____ 百____拾整)
工程費:¥_________元(大寫:____萬____仟____ 百____拾整)
甲方應當將電腦硬件送至乙方指定的地點,乙方收到硬件后應立即支付甲方全部硬件費用。
完成安裝后,乙方需在七天內支付剩余的全部款項給甲方。
以上付款方式均為現金付款。
3.甲方責任
(1)甲方在乙方要求的時間____年____月____日之前完成軟件安裝調試。
(2)甲方負責培訓乙方的系統管理員和該軟件的維護免費期為____年,維護地點在甲方公司所在地。壹年內因甲方提供硬件設備非人為損壞而引起軟件被破壞,甲方提供免費恢復。
(3)如果乙方需要對功能進行擴充,甲方可以根據實際情況收取額外的費用。
(4)甲方同意在一年后對所提供的設備和軟件進行有償維護,維護費用為每年¥____元(不包括設備更換和增加軟件支持點數的費用)。
4.乙方責任
(1)甲方調試系統所用的素材僅供系統測試,均不得用于ktv營業或其它以盈利為目的的商業活動,否則涉及的一切民事及刑事法律責任由乙方承擔。
(2)乙方應自行解決用于營業或其他盈利性商業活動所需的`節目,甲方不承擔相關責任。
(3)由乙方在以后使用中,由人為造成的系統的損壞,需要甲方上門服務的,甲方發生的費用全部由乙方負責。
5.其他事項
(1)不得對軟件加以仿制;對軟件權利的標志不得除去、遮蓋或涂抹等。
(2)根據本合同第2條的規定,如果乙方逾期支付超過____天,甲方有權終止合同,對此造成的后果概不負責。
6.違約責任
雙方如有其他未盡事宜,應共同協商解決;如一方違約或侵權,應依照中華人民共和國相關法律法規處理;如發生糾紛,應提交人民法院解決。
7.本合同自雙方代表簽字蓋章后生效;合同正本一式兩份,雙方各執一份,具有同等的法律效力,本合同附件共有____份如下,也具有同等法律效力。聲明:本合同經復印或涂改后無效!
甲方:(蓋章)_______
負責人:_____________
時間:_______________
地點:_______________
乙方:(蓋章)_______
負責人:_____________
時間:_______________
地點:_______________
承攬合同范本10
合同編號:___________ 簽訂地址:______________________
甲方(全稱):
乙方(全稱):
經雙方友好協商,根據《民法典》及相關法規,達成一致意見,特訂立本合同。
一、甲方授權乙方生產服裝系列產品,具體規格型號、數量、單價及價格詳見附后清單。
二、產品質量標準、特殊工藝要求及費用負擔:
三、交貨時間及方式:乙方收到甲方預付款后的5個工作日內完成交貨。具體的送達方式將由雙方另行協商確定,交貨時乙方將根據甲方的要求進行確認,并在乙方的送貨單上簽字確認。
四、驗收標準及期限: 甲方自收貨 日內按樣衣標準進行驗收。如有質量問題,應在此間提出,逾期由甲方自行承擔。
五、包裝要求及費用負擔:
六、交(提)貨方式地點:
七、交付定金預付款數額及時間:
八、甲方應自收到貨物之日起,在約定的期限內以現金或轉賬方式付清貨款。
九、服務承諾:
1、產品交付使用一月內,如因乙方原因出現的.產品質量問題,乙方負責調換、修改,費用由乙方負擔。
2、根據甲方的要求,如果需要在本次批量生產之后進行增補制作,乙方將按照甲方提供的樣品和要求進行制作。在保證布料規格、質量和價格與本次產品相同的基礎上,雙方將協商并另行簽訂合同。
十、違約責任:
1、乙方將根據甲方確認的樣衣進行加工生產。如果由于甲方的原因需要更換布料、款式、色彩等,產生的額外費用由甲方承擔。
根據合同約定,甲方應在合同簽訂后的7天內支付乙方預付款。如果甲方未按時支付預付款,乙方有權暫停制作,并相應延長交貨日期。甲方未按約定時間支付貨款,甲方應按欠款金額的5%/月利率向乙方支付違約金。
2、根據乙方要求,如需更換布料、款式、色彩等,需提前征得甲方同意。若因此產生額外費用或延長交貨日期,雙方需另行協商確定責任承擔方式。
十一、當因為不可抗力災害或非本方原因導致無法履行合同時,一方可以免除違約責任。
十二、其他未盡事宜,甲乙雙方協商解決。
十三、本合同一式二份,雙方各執一份,自雙方簽字之日起生效。交易完畢(含付清貨款)本合同自行作廢。甲方:(蓋章)乙方:(蓋章)海南豪美職業裝設計制造有限公司特此確認。
法定代表人:(簽字) 法定代表人:(簽字)
委托代理人:(簽字) 委托代理人:(簽字)
聯系地址: 聯系地址:
聯系電話: 聯系電話:
開 戶 行: 開 戶 行:
帳 號: 帳 號:
簽訂時間: 年 月 日 簽訂時間: 年 月 日
承攬合同范本11
甲方:
乙方:
甲方因生產經營需要,在平等自愿的基礎上,與乙方經友好協商達成如下協議:
一、 合同期內,甲方根據本合同的約定將空調安裝維修等售后服務工作交由乙方完成。
二、 合同期自 年 月日至 年 月日止。甲方可根據乙方履行本合同的情況,決定合同期滿是否續簽。
三、 甲方的責任和義務:
1. 甲方委托乙方安裝甲方指定的空調品牌有
2. 甲方委托乙方安裝的具體品牌、時間、數量,甲方根據銷售情況和乙方安裝能力確定。乙方確保安裝能力最低為每日 臺。
3. 甲方有權隨時對乙方的安裝技術質量和服務質量進行監督檢查。
4. 甲方所售空調必須在貨到用戶家后及時通知乙方上門服務(支架由 方承擔)。
四、 乙方的責任和義務:
1. 合同時,需向甲方出示企業法人執照,法人身份證明,空調安裝資質等材料,并提供安裝工的身份證,上崗證復印件等材料。
2. 乙方必須安排技術合格及其他方面適合安裝空調的人員來履行本合同,必須嚴格執行國家《空調機安裝技術規范》,各類空調牌的`《安全操作規范條例》,以及甲方的《安維人員上門服務規范》,以及其他相關規定,保證安裝的技術和服務質量、維護甲方的企業形象和信譽。
3. 乙方必須對其安裝工履行本合同的所有行為負責。乙方工人如造成甲方、用戶及其他人員的經濟和其他損失,須由乙方自行承擔。
4. 乙方原則上只在市區區域進行安裝,若超出區域安裝的相關費用(交通費)由甲方承擔。
5. 乙方在安裝過程中可能出現的退換機事宜由甲方負責協調解決,因安裝出現的質量問題除外。
6. 乙方工人在安裝過程中,必須注意安全問題,如工人發生人身安全問題,由乙方自行承擔。
五、 費用結算(有安裝卡結算):
1. 必須在次月5日前向甲方核對上月所發生的空調安裝承包費的明細,并在隔月10日前結清所有費用,甲方不得直接向廠家結算安裝費,所有空調安裝卡的結算必須由乙方和各工廠進行。
2. 乙方向甲方上繳的安裝承包費標準:(除卓圩、三樹、雙莊、井頭以外的鄉鎮)掛機元/臺 2P柜機/臺3P柜機/臺 5P柜機元/臺
3.下鄉安裝空調交通費按10元/臺由甲方支付給乙方。
六、違約責任:
1.乙方當天如未能完成甲方安排或乙方確認的安裝量,乙方按未完成空調安裝卡結算費用的5倍數額向甲方支付違約金。
2.乙方如服務不規范面引起的用戶投訴,經甲方查證屬實,乙方按每起50元的標準向甲方支付違約金。
3.甲方在合同期內,所售空調不得再向其他單位或個人承包,如被乙方發現,甲方須向乙方支付100元/臺的違約金。
七、甲乙雙方協商解決履行本合同的所有事宜。
八、本協議一式兩份,自雙方簽字蓋章后生效。
甲方:(公章) 乙方:(公章) 代表人: 代表人:
電話:電話:
日期:日期:
承攬合同范本12
房主人(甲方):
承建人 (乙方):
根據《中華人民共和國合同法》、《建筑法》的有關規定,結合本本工程具體情況,為明確乙方在承攬建設甲方私人住宅主體工程中的權利、義務,經雙方平等協商同意簽訂本合同。以資甲、乙雙方共同遵守。
一、建筑項目:
私人住宅主體項目。
二、建筑面積:
按實際板面計算。
三、承建方式及施工準備:
按甲方提供的圖紙施工,其中磚混結構改為磚木結構,其中板面鋼筋間距1616(臥室),1416(客廳)雙層雙向,打板每平方米一包425水泥,做磚粉墻,每二車(施工車)加一包325水泥,地梁300400、4根Ф16鑼紋鋼。打板厚度第
一、二層120,第三層80,再做琉璃瓦。
四、外觀按圖施工,門窗,外墻磚等,其中鋁合金窗改為普通平開窗。
五、按梯扶手做成紅櫸木的'圓形木扶手。
六、單價按實際板面積,每平方米540.00元人民幣大寫伍X肆拾元整,其中整棟外加叁萬伍仟陸佰元。
七、工期在________年____月____日前完工。
八、室內只是粉墻,樓梯板一到三層,安裝電線,開關插座、水按甲方指定的使用部署。
九、乙方必須按照安全施工規范和技術要求,采取嚴格的安全防護措施,在施工過程中如造成事故與甲方無關。
十、本合同一式兩份,甲、乙雙方各一份,自簽字之日起生效。
甲方簽字:
身份證號碼:
聯系電話:
乙方簽字:
身份證號碼:
聯系電話: ________年____月____日
承攬合同范本13
簽訂地點:
簽訂時間: 年 月 日
定作方(甲方):
承攬方(乙方):
按照《中華人民共和國合同法》的有關規定,本著平等互利、協商一致的原則,經雙方友好協商,達成如下協議:
一、項目概況
1、項目名稱:
2、項目地點:
二、設備名稱、規格型號、單位、數量、單價、總價
序號 貨物名稱 規格 數量 單價:元/m2 備注
1 鋼質防火門 甲級
2 乙級
3 丙級
合計:(樘)㎡×元/㎡=元。
114樘/363.06㎡
金額(大寫): (不含稅)
注:防火門:框板1.2mm、扇板0.8mm,內填充珍珠巖模壓板;表面處理為靜電噴涂;顏色 ;門板為平板;按實際發生數量結算。
三、交貨日期:根據現場進度交貨。
四、交貨地點:工地現場。
五、技術質量要求:
1、產品執行防火門國家標準GB12955-20xx。
2、產品保證通過消防部門驗收。
六、承包方式:
含運輸及安裝。
七、付款方式:
1、合同簽訂后,預付總貨款的%,貨物全部進場,再付總貨款的%,安裝完畢再付總價的.%,剩余%為質保,質保期結束結清。
八、售后服務承諾
1、該產品質保期自合同簽訂之日起計算,質保十二個月。在質保期內,出現質量問題,乙方負責免費維修。質保期過后,所有產品實行終身售后服務,只收取材料成本費用。
九、違約責任
1、按《合同法》的相關規定執行。
十、爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生爭議,雙方應協商解決,協商不成,可向人民法院起訴。
十一、附則
本合同一式四份,甲方執二份,乙方執二份,自簽字蓋章之日起生效。
甲方: 乙方:
法定代表人: 法定代表人:
代理人: 代理人:
電話: 電話:
年 月 日 年 月 日
承攬合同范本14
承攬人:(以下簡稱甲方)
定作人:(以下簡稱乙方)
因甲方系著名設計制作公司,具有充足之專業知識、技能及相關資格,可以制作高水準之設計;而甲方有意承攬本合同設計之制作,乙方亦同意將本合同設計交由甲方制作。茲經甲乙雙方協議,訂立條款如下:
1.設計制作內容
1.1設計名稱:;
1.2設計類型:;
1.3參數規格:;
1.4具體費用:;
1.5備注:;
2.質量要求及標準
2.1本合同設計之品質應符合一般公認之專業水準及乙方要求,不得有任何瑕疵。
2.2本合同設計之內容,除乙方另有書面指示外,應符合雙方定案后所確認之內容。
2.3乙方對設計內容的其他要求:
3.交付時間、地點及驗收。
3.1甲方應于年月日前完成本合同設計之全部制作(含)并交付給乙方。
3.2交貨地點:。
3.3本合同設計之驗收、交付以乙方書面簽收確認為準。
3.4提交形式:乙方以形式提交甲方書面簽收確認。
4.價款及付款方式。
4.1費用總額含稅:RMB元(大寫:人民幣整),甲方提交作品并經乙方書面確認合格后予以支付。
4.2付款方式:。
4.3甲方賬戶如下:。
開戶銀行:;
戶名:;
賬號:;
4.4甲方應在乙方付款前開具合法有效的稅務發票,否則乙方有權拒絕支付款項。
5.知識產權。
5.1本合同設計中所使用之著作權(包括但不限于圖形、音樂、歌曲、照片及各項道具中之美術著作或建筑著作),甲方于實際使用前,均應先行取得合法授權,承擔相關授權費用,并以合法授權文件為憑。該項授權內容應包括乙方得無限制地繼續使用合同設計之全部之著作權。
5.2本合同設計系在乙方出資、企劃下所完成之著作,甲乙雙方茲約定本合同設計應以乙方為著作權人,乙方對本合同設計享有完整的著作人身權及財產權。
5.3甲方茲申明并保證本合同設計絕無侵害他人肖像權、知識產權或其它權利之事情。如有任何第三人出面主張侵害,甲方應負責解決之。乙方如因此項糾紛而遭受任何損失或支出任何費用(包括合理之律師費用),甲方應負責賠償之。
5.4非經乙方事前書面同意,甲方不得將本合同設計內容和設計之毛片或正片之全部或部分自行交付第三人重制,或提供予第三人使用。
6.甲乙雙方之權利。
6.1甲方制作本合同設計之過程,乙方有權派員參與了解制作過程,并提出制作之建議。除乙方以正式書面要求甲方修改或調整外,前述建議僅供甲方參考,甲方仍應對本合同設計之內容及品質負全部責任。
6.2甲方應依所約定之內容制作,若乙方提出與原內容不符之意見,甲方應配合修正。
6.3于本合同設計制作完成后,乙方對本合同設計之內容或品質如有意見,甲方應在日內配合修改完畢。
6.4甲方承攬乙方項目后,非經乙方許可,甲方不得再行委托給第三方。
6.5乙方應全力配合甲方開展本合同所約定的設計工作,并根據甲方要求及時提供相關資料。
6.6乙方應按照合同約定的付款期限,及時向甲方支付相關設計費用。
7.違約責任。
7.1甲方若在約定期限內未完成本合同設計制作或制作之設計無法令乙方滿意,乙方得以正式書面通知催請甲方限期改善并可要求甲方支付合同總金額20%的違約金,逾期仍未改善或改善無法發揮令乙方滿意之效果,乙方得向甲方請求賠償,每延遲一天,應向乙方承擔合同總金額5‰的違約金,如逾期達十五日的,則視為甲方不履行本合同,乙方得解除合同,并要求甲方支付合同總金額20%的違約金及由此造成的損失(含請第三方完成該設計的差價損失等)。
7.2如因甲方在設計過程中非法使用其他權利人的產品、標識等,造成對侵權的,所有責任又甲方承擔。乙方可解除合同,并要求甲方支付合同總金額20%的違約金及由此造成的損失。
7.3本合同設計制作完成后,若因品質不佳或內容與附件所示設計內容不符,且情況嚴重,乙方有權單方面解除本合同,甲方除返還原所受領之全部款項,還應承擔合同總金額20%的違約金及由此造成的損失。
7.4乙方應在合同簽訂后,按期支付相關費用,如逾期未支付的,每逾期一天,乙方應按逾期貨款的5‰向甲方支付滯納金,逾期達十五日的,則視為乙方不履行本合同,甲方可解除本合同,并要求乙方支付合同總金額20%的違約金及由此造成的損失。
8、合同解除和終止。
8.1除本合同已約定情形外,出現下列情況之一的,乙方亦有權解除本合同,并追究甲方違約責任:
8.1.1甲方提供的設計不符合合同約定或有關法律規定,無法滿足乙方使用要求的;
8.1.2未經乙方書面同意,甲方將本合同項目委托給第三方實施的.;
8.1.3甲方未經權利人許可非法使用權利人產品、標識,構成侵權的;
8.1.4設備出現質量問題,無法修復的。
8.2甲方依8.1款解除合同的,甲方需返還乙方已付費用及利息,并承擔合同總價20%的違約金,違約金尚不足以彌補乙方損失的,甲方還須承擔賠償責任。
8.3因乙方原因提前解除或終止合同的,如甲方已全部完成設計工作的,乙方應支付全部費用,相關設計材料歸乙方;如甲方部分完成設計工作的,乙方應根據甲方實際完成的工作量酌情支付費用,乙方所支付的費用不超過合同總價款的%。
9.爭議管轄法院。
9.1甲、乙雙方因本合同發生爭議時,當事人應協商解決,協商不成發生訴訟時,雙方同意提交乙方所在地法院訴訟解決之。
9.2本合同按中華人民共和國的法律解釋并適用中華人民共和國的法律。
10.其他約定事項10.1。10.2。10.3。10.4。
11.合同的生效。
11.1本協議未盡事宜,雙方協商解決,并簽訂補充協議。
11.2本合同一式份,甲方份,乙方份,自雙方蓋章之日起生效。
甲方:乙方:代表人:代表人:地址:地址:電話:電話:
簽約日期:年月日
承攬合同范本15
定作人:__________(填寫全稱)承攬人:__________(填寫全稱)
根據《中華人民共和國合同法》及有關規定,為明確定作人與承攬人的權利義務關系,經雙方協商一致,訂立本合同。
第一條定作物情況(如有其它約定內容可另設合同附件,寫為見合同附件一)
品名:__________(應填寫定作物的正式名稱,不可用其簡稱或俗名代替)
規格:__________(應寫明定作物具體的規格型號)
數量:__________(具體寫明定作物的數量,并注明單位)
備注:__________(如無內容,在空格處劃線)
第二條合同價款
合同價款總額:__________(應以大、小寫兩種形式填寫,并注明幣種)
付款方式:__________(應詳細寫明是分期付款還是一次性付款或其他方式)
付款時間:__________(寫明年、月、日)
第三條加工成品質量要求及技術標準:
質量要求:__________(應明確填寫要達到的質量標準是國標還是行業標準,必須要寫全稱)
技術標準:__________(技術標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學參數)
以封存樣品為質量標準的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。
第四條原材料的提供辦法及規格、數量、質量
用承攬人原材料完成工作的,定作人有權對原材料進行檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質量時,定作人有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
用定作人原材料完成工作的,定作人按下表標準提供:
定作人于__________年__________月__________日之前提供原材料。(注:分批次提供的或按工序要求提供的,可具體化)
承攬人收到定作人提供的原材料之日起日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到后日內通知定作人調換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,否則定作人有權解除本合同,承攬人承擔相應的賠償責任。
第五條技術資料、圖紙的提供
定作人負責提供技術資料和圖紙。
承攬人在依照定作人的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術資料要求不合理,應當及時通知定作人,定作人應當在接到通知之日起3日內回復并提出修改意見。定作人未答復,承攬人有權停止工作,并及時通知定作人,因此造成的損失由定作人賠償。
定作人要求對承攬物的技術性保密的,承攬人應當嚴格遵守,未經定作人許可不得留存技術資料和復制品。
第六條驗收標準和方法
驗收標準:__________(寫明是以國家標準、行業標準或封樣進行驗收)
驗收方法:__________(寫明全部或抽樣驗收的方法)
定作人驗收承攬人所完成定作物的時間:__________(寫明具體時間年、月、日)
定作人驗收承攬人所完成定作物的地點:__________(寫明詳細地址)
驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術資料和有關質量證明。
對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物,在使用后日內發現質量缺陷,定作人有權要求退換,并視為質量不符合約定。
雙方就定作物的質量在檢驗中發生爭議時,以(寫明檢驗機構)對定作物質量的認定為準。
第七條交(提)定作物的時間和地點
雙方約定由定作人自提定作物
自提定作物的時間:__________(寫明年、月、日)
自提定作物的地點:__________(寫明詳細地址不可省略)
雙方約定由承攬人送交定作物
送交定作物的時間:__________(如選擇了,則在空格處劃線)
送交定作物的地點:__________(如選擇了,則在空格處劃線)
任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當事先與對方達成協議,所達成的協議與本合同有同等的法律效力。
交(提)定作物日期的計算:承攬人自備運輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準,但承攬人在發出提取定作物的通知中,必須留給定作人以必要的途中時間。
第八條包裝要求及費用負擔:
包裝要求:__________(應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質、包裝的大小尺寸等)
費用負擔:__________(寫明包裝費用由哪方承擔)
第九條運輸方式及費用負擔
定作物的運輸方式:__________(寫明是汽車、火車、水運或其他方式)
運輸費用由__________(如無內容,在空格處劃線)承擔。
第十條定作物的保修
定作物保修期:__________(如保修期從何時起到何時止)
在保修期內承攬人免費提供保修服務。
第十一條定金及預付款
定作人向承攬人交付定金的數額:__________(大、小寫兩種形式填寫)
定作人向承攬人交付定金的時間:__________(寫明年、月、日)
定作人向承攬人交付預付款的數額:__________(大、小寫兩種形式填寫)
定作人向承攬人交付預付款的時間:__________(寫明年、月、日)
第十二條承攬人的違約責任:
未按合同約定的質量交付定作物,若定作人同意接受的,應當按質論價;不同意接受的,應當負責修理或調換。經過修理或調換后,仍不符合合同約定的質量標準,定作人有權拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
交付定作物少于合同約定的數量,定作人仍然需要的,應當補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作人不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。
未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的,由承攬人賠償損失。
逾期交付定作物,應當向定作人支付未交定作物總價的__________(如未約定則在空格處劃線)%的違約金。
未經定作人同意,提前交付定作物,定作人有權拒收。
不能交付定作物的`應當向定作人支付不能交付定作物總價的__________(如未約定則在空格處劃線)%的違約金。
由于保管不善致使定作人提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作人因此造成的損失。
未按合同約定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調換、補齊的,由承攬人承擔相應的損失。
擅自調換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權拒收,承攬人應賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理,應當按定作人要求完成,并承擔逾期交付的責任。
承攬人未按定作人的技術保密要求采取妥善措施,造成定作人的保密性技術泄漏,或被竊取的,承攬人應向定作人承擔違約金__________元。
因承攬人原因致使定作物造成的侵權責任和損失,由承攬人承擔。
其它違約責任:__________(如無內容,在空格處劃線)
第十三條定作人的違約責任:
中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,賠償因此給承攬人造成的損失。
在合同履行過程中由于定作人的原因導致合同無法繼續履行,定作人應向承攬人支付未履行部分價款總值的__________%的違約金。
未按合同約定的時間向承攬人提供原材料的,承攬人有權解除合同并賠償因此給承攬人造成的損失;承攬人不要求解除合同的,除交付定作物的日期應當順延外,定作人還應當支付承攬人停工待料的損失。
超過合同約定期限領取定作物的,每逾期一日向承攬人支付定作物總價__________‰的違約金外,還應當承擔承攬人實際支付的保管、保養費。
超過合同約定日期付款,每逾期一日按逾期付款額的萬分之__________向承攬人支付違約金,直至付清時止。
無故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的損失。
變更交付定作物地點或接收單位(人)時,承擔因此多支出的費用。
其它違約責任:__________(如無內容,在空格處劃線)
第十四條不可抗力
在合同約定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失。
在定作人遲延接受或無故拒收期間,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發生的,承攬人不承擔責任。
第十五條爭議的解決方式
因本合同發生的或與本合同有關的一切爭議,雙方協商解決;協商不成,雙方約定通過訴訟程序解決,訴訟管轄地法院為(根據有利于我方的原則,在定作人住所地、承攬人住所地、合同簽訂地的法院中選擇其一,涉及鐵路工程的可選擇鐵路運輸法院)法院。
第十六條本合同簽訂地點__________(填寫到縣級)
第十七條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十八條本合同一式__________份,定作人執__________份,承攬人執__________份。
第十九條合同未盡事宜雙方共同協商。
定作人:__________(公章)承攬人:__________(公章)住所:__________住所:__________法定代表人或法定代表人或
委托代理人:__________委托代理人:__________電話:__________電話:__________傳真:__________傳真:__________
開戶銀行:__________開戶銀行:__________賬號:__________賬號:__________郵政編碼:__________郵政編碼:__________
合同簽訂時間:__________年__________月__________日
【承攬合同】相關文章:
承攬的合同05-03
承攬的合同03-21
承攬合同合同04-28
有關承攬合同08-01
工程承攬合同03-27
承攬加工的合同05-19
承攬加工合同[精選]05-19
承攬加工合同(經典)12-01
承攬合同模板12-28
承攬合同通用11-15