（薦）承攬合同范本

　　現今社會公眾的法律意識不斷增強，合同的法律效力與日俱增，合同協調著人與人，人與事之間的關系。相信大家又在為寫合同犯愁了吧，以下是小編為大家收集的承攬合同范本，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

承攬合同范本1

　　委托方(甲方)

　　承攬方(乙方)

　　依照《合同法》、《廣告法》等有關法律規定，經雙方協商，簽訂此合同，共同遵守。

　　第一條、制作承攬內容

　　1.1項目：

　　1.2項目內容：

　　1.3工期要求：

　　1.4其他要求：

　　第二條、制作費用

　　2.1費用明細：乙方按照甲方標準完成相關項目制作及安裝要求，待甲方驗收合格后，按項目結算相關費用。

　　第三條雙方約定的其他事項

　　3.1甲、乙雙方為委托方與承攬方關系，甲方無義務為乙方提供任何安全責任保險及福利。

　　3.2乙方在廣告相關制作、安裝時，必須規范操作，不得違章作業;乙方需做好相關安全措施，以確保人身安全。

　　3.3合同期間，乙方各種工具、設備等均由乙方自備。廣告項目使用的施工機械、工器具及防護設施，乙方必須按時進行安全檢查。交通工具、設備和工具的維修與保養費用，乙方自行承擔;乙方及乙方雇傭的'臨時工、民工或勞務協作者，在各項目執行過程中發生傷亡事故的費用均由乙方負責承擔，安全責任均由乙方負責。甲方不負任何連帶責任。

　　3.4本合同一式兩份，雙方各執一份，自雙方蓋章之日起生效。

　　甲方：乙方：

　　年月日

承攬合同范本2

　　委托方：_________(以下簡稱甲方)

　　承攬方：_________(以下簡稱乙方)

　　根據《中華人民共和國合同法》第十五章關于承攬合同的規定，經過甲、乙雙方充分協商約定，由乙方承擔甲方的作業，并約定以下條款以便雙方共同遵守。

　　一、承攬項目：

　　具體內容和要求：

　　二、數量(設計數量)：

　　三、質量標準：

　　四、價款

　　1、合同價款說明：生產成本按現時現地條件勞動定額執行

　　(一)輔助工資：按直接生產工人工資總額提取。

　　(二)附加費：(費率20%)

　　內容包括：1、承攬作業人員因工、非因工負傷、疾病的醫療費、就醫路費、住院費、補助費救濟費及因工、非因工死亡的喪葬費、撫恤費、補助費、救濟費。

　　2、承攬作業人員的直系親屬因疾病或死亡而發生的醫療費、住院費、就醫路費及喪葬費、補助費、救濟費。

　　3、承攬作業人員所有的福利方面和補助費。

　　4、承攬作業人員的旅差費、辦公費、簽證部門提取費。

　　5、承攬作業人員的勞動保護用品費、安全教育費和氣候變化等因素造成的停工工資。

　　6、不可遇見費及其他費。

　　五、承攬作業地點：

　　六、乙方承攬工作期限：自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。

　　七、驗收：

　　1、乙方應在甲方規定的時間內完成承攬工作，承攬工作完成后及時通知甲方驗收，甲方派人巡查后認為符合驗收條件時，組織相關部門進行驗收。

　　2、甲方應按照同行業的標準及本合同第三條規定的標準進行驗收。

　　3、甲方驗收合格后應向乙方出具驗收合格手續。

　　八、結算

　　1、甲方在出具驗收合格手續后與乙方進行結算。

　　2、結算的價款應以本合同第四條規定的單價和驗收手續確認的實際工作量為計算依據。

　　九、雙方的權利和義務

　　1、合同簽訂后甲方應告知乙方承攬工作區域的具體界限，并派出管理人員對乙方完成的作業成果定期檢驗。

　　2、甲方有權根據本行業驗收規范、質量標準和合同要求對乙方的履約情況進行監督檢查，發現作業大批量不合格時，有權要求乙方立即返工，嚴重違反相關規定的有權取消作業資格，并按照違反規定的程度追究責任。

　　3、甲方在乙方承攬的工作完成后，應按規定的時間及時進行驗收和結算。

　　4、乙方必須以自己的名義從事承攬工作，自行組織生產，自籌生產所需資金，自行招募、組織、管理人員;自帶生產工具、設備或畜力完成承攬勞務作業;自主決定其內部勞動組織、分配形式;自負盈虧，獨立承擔民事責任。

　　5、乙方應遵守林業政策、護林防火等方面的法律、法規，接受有關行政主管部門的檢查。如因乙方違反有關法律法規等規范性文件導致甲方受到有關行政管理部門經濟處罰的，由乙方承擔的該項損失。

　　6、乙方自行承擔安全設施、安全教育、勞動保護的安全生產責任。乙方及其雇傭人員在實施承攬勞務過程中，若發生人員傷亡和財產損失應及時處理，不得影響工期，發生的賠償、補償責任和費用由乙方自行承擔。

　　7、乙方自主安排工作計劃和進度，按期完成承攬工作任務。

　　十、違約責任

　　1、甲方逾期付款的，每逾期一日按照逾期付款向乙方支付千分之五的違約金。

　　2、乙方逾期完成承攬工作的，每逾期一日向甲方支付合同價款支付千分之五的違約金。逾期15日甲方有權解除合同。

　　3、乙方勞務成果不合格的.，應無償返工，因返工而造成超過合同規定工期的，應按照逾期完工承擔違約責任。

　　4、甲方擅自解除合同的，應向乙方賠償經濟損失。

　　5、乙方未完成承攬工作擅自解除合同的，甲方不予支付已經完工的工作價款，給甲方造成損失的應給予賠償。

　　十一、合同解除的條件

　　1、雙方協商一致。

　　2、發生不可抗力導致合同無法履行的。

　　3、合同履行期限未滿，但根據乙方的現有工作進度和生產能力不可能在規定的期限內完成承攬任務，甲方有權提前解除合同，對乙方已有的工作成果進行適當補償，補償標準為已經完成工作量的60%。

　　十二、其他約定事項：

　　十三、本合同在執行過程中發生糾紛應協商解決，協商不成的，在泉陽林區人民法院提起訴訟。

　　十四、本合同經雙方簽字、蓋章并公證后生效，本合同一式五份，甲方保存三份、公證處、乙方各保存一份。

　　甲方簽字(蓋章)：_________乙方簽字(蓋章)：_________

　　時間：__________________

　　時間：__________________

承攬合同范本3

　　簽訂合同單位：______(以下簡稱甲乙方)

　　簽訂條款如下：

　　1.產品名稱、型號及規格、數量、價格及交貨日期等如下表規定：

　　2.交貨辦法：

　　(1)交貨地點：_________

　　(2)運輸：由甲代辦，但一切運雜費用等由乙負責，甲交運日期即為交貨日期。

　　3.付款辦法：貨物交貨后，供方隨同提單向乙托收或將單據寄交乙方，乙方根據供方單據電匯供方。

　　4.驗收辦法：乙應派員到甲倉庫驗收，如不能派員驗收，甲方即按合同規定產品規格數量代為檢驗。

　　5.附則：

　　(1)合同如有修改須經雙方同意，雙方另行簽訂合同。

　　(2)在執行合同期間，如遇市場情況變化或其他原因乙方須在____天前通知撤銷加工合同，否則按違約處以______罰金賠償對方損失。

　　(3)本合同須經雙方簽章并鑒證后生效。

　　(4)本合同正本兩份，雙方各執一份。

　　(5)貨物運達站________ (6)收貨人_________ (7)合同糾紛的處理__________ 甲及代表人：(簽字蓋章) 乙及代表人：(簽字蓋章) 開戶銀行：________開戶銀行：_______ 帳號：__________帳號：_________ 電話：__________電話：_________ 簽訂日期：____年__月__日

承攬合同范本4

　　簽訂日期：____年__月__日

　　承攬方(全稱)：______

　　定作方(全稱)：______

　　經雙方協商，簽訂本合同，以資共同信守。

　　1、品名、規格、數量、價格、交提貨日期：

　　2、質量標準、驗收方法及地點：____________

　　3、原材料來源及互利方法：______________

　　4、交(收)貨方法、地點及運雜費負擔：__________

　　5、貨款結算時間及方法：_________________

　　6、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：_________

　　7、違約責任：________________

　　8、其他：_______________

　　9、不可抗力_____________

　　10、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。

　　11、本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權向仲裁機關提出書面申訴，要求調解、仲裁處理。

　　12、本合同正本兩份，雙方各執一份___________

　　13、本合同有效期自____年__月__日至____年__月__日止。

　　承攬人：法人委托書號碼____ 定作人：法人委托書號碼______

　　營業執照號碼 營業執照號碼

　　承攬人： 定作人： (蓋章)

　　法定代表人： 法定代表人：

　　開戶銀行： 帳號： 開戶銀行： 帳號：

　　電話號碼： 電話號碼：

　　住址： 住址：

承攬合同范本5

　　定作方：

　　承攬方： 身份證號碼：

　　聯系電話：

　　關于承攬方按照定作方的要求完成器械安裝，定作方支付報酬事宜，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條 雙方主體情況：定作方是銷售潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室柜、掛件龍頭等器械的個體戶（或公司），承攬方承諾自己具有國家強制規定的安裝器械的相應資質。

　　第二條 承攬標的：潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室柜、掛件龍頭等器械的運輸、安裝、維修等。

　　第三條 承攬方式：定作方提供需安裝的潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室柜、掛件龍頭等器械，承攬方在定作方指定的地方接收器械后，于定作方指定的期限內將器械運輸并安裝到指定的地方，經驗收合格后支付相應的報酬。

　　第四條 承攬選擇：定作方在完成器械銷售后，將電話通知承攬方需要完成的安裝任務，若承攬方答復不能完成安裝任務時，定作方可另行通知第三方完成安裝任務。

　　第五條 安裝、交通工具：安裝過程中所需的安裝工具、運輸器械過程中所需的交通工具由承攬方提供，且承攬方應保證運輸器械的駕駛員有適格的駕駛資質。

　　第六條 承攬方在安裝過程中應嚴格按照器械的說明書進行合理的安裝，不能對器械以及定作方客戶（即器械購買方）的其它物件產生損壞，若有損壞應按市場價進行賠償。

　　第七條 承攬方在安裝過程中發現器械有質量問題的，應當在發現之時起24小時內向定作方更換同等型號的器械；如未及時更換，定作方有權不支付報酬，承攬方還應賠償給定作方造成的損失。

　　第八條 驗收標準：承攬方應按照器械的說明書合理地進行安裝，并以通過定作方客戶的驗收合格為準。

　　第九條 報酬組成及標準：具體由運輸費、安裝工具費、勞動報酬、適當利潤等部分組織。報酬標準結合定作方指定安裝的器械不同、安裝地點遠近、安裝期限等因素，雙方另行協商。

　　第十條 報酬結算：承攬方完成安裝并通過驗收合格后，即可向定作方結算相應的'報酬。

　　第十一條其它約定：

　　1、本合同為繼續性合同，適用于承攬方按照定作方的要求完成安裝任務；不適用于承攬方按照定作方客戶的要求完成安裝任務。

　　2、承攬方在完成安裝工作過程中對第三人造成損害或者自身損害的，定作方不承擔賠償責任。雙方確認：定作方對承攬方的定作、指示或者選任均無過失。

　　3、承攬方應當以自己的設備、技術和勞力，完成安裝任務，未經定作方同意，不得將安裝安裝任務交由第三人完成。

　　4、承攬方得以定作方未支付報酬為由，對定作方的器械進行留置。

　　5、合同在履行過程中發生爭議時，雙方應協商解決，協商不成時，任何一方均可向成都市成華區人民法院訴訟解決。

　　6、本合同一式兩份，定作方、承攬方各一份，自雙方簽字（蓋章）后生效。

　　定作方（簽字或蓋章）：

　　承攬方（簽字摁印）：

　　簽訂日期： 年 月 日

承攬合同范本6

　　認立合同雙方：

　　承攬方：

　　定作方：

　　甲方委托乙方承接加固翻新長春至吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌，并擴大廣告牌面積的工作。經雙方充分協商，特訂立本合同，共同遵守。

　　第一條加工；成品；編號；名稱；規格；單位；數量

　　第二條加工成品質量要求：

　　第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量：

　　（1.根據合同約定，定作方應按照約定的時間、數量、質量和規格提供原材料給承攬方，以便完成工作。承攬方有責任及時對定作方提供的原材料進行檢驗，如發現不符合要求的情況，應立即通知定作方更換或補充。承攬方不得擅自更換定作方提供的原材料，也不得私自替換物品。關于原材料等物品的交（提）日期計算，雙方應協商確定。

　　第四條技術資料、圖紙由承攬方提供

　　（1.在承接定制方的工作時，如果發現圖紙或技術要求存在不合理之處，承接方應及時通知定制方，并等待定制方在規定時間內提出修改意見。同時，如果定制方要求保密，承接方應嚴格遵守，未經定制方許可不得保留技術資料的復制品。此外，承接方應按時提供技術資料、圖紙等，確保工作按時完成。

　　第五條合同簽訂后，訂作商需支付給承攬方總價款的30%作為首付款。當加工量達到50%時，定作方需支付給承攬方總價款的40%作為第二筆款項。加工量全部完成并定作方驗收合格后，定作方需支付給承攬方剩余的30%作為尾款。另外，定作方需預留一定金額作為質保金，一年后支付清。支付的金額或酬金將按照國家或主管部門的規定執行，若沒有明確規定則由雙方協商確定。

　　第六條驗收標準和方法

　　（1.根據合同規定的質量標準、設計圖紙和樣品進行驗收。定制方需在約定的時間內驗收承包方完成的工作。驗收前，承包方需向定制方提交必要的技術資料和相關質量證明。對于短期內難以發現質量問題的定制物品或項目，雙方應進行協商處理。在保修期內出現問題時，若非由于定制方的使用或保管不當導致質量問題，則由承包方負責修復或更換。雙方對定制物品和項目的質量產生爭議時，可請求法定質量監督檢驗機構進行檢測并提供檢驗證明。

　　第七條交貨的時間和地點為在長春市長吉高速東出口一公里處，具體交貨時間為雙方簽訂合同之日起計算30日。

　　（1.交付作物的期限應當按照合同約定執行。如果一方要求提前或延期交付作物，必須事先與對方達成協議，并嚴格按照協議執行。雙方也可以根據約定的方式進行期限的調整。

　　第八條包裝要求及費用負擔

　　第九條運輸辦法及費用負擔

　　第十條結算方式及期限

　　第十一條其它

　　（如：根據國家相關規定，定作方可以向承攬方支付定金，定金數額由雙方協商確定。如果定作方不履行合同，則無權要求返還定金；而承攬方不履行合同的話，則應雙倍返還定金。此外，根據國家相關規定，經雙方約定，定作方可以向承攬方支付預付款。如果承攬方未履行合同，則除了承擔違約責任外，還必須全額返還預付款。如果定作方未履行合同，則可以將預付款抵扣作為違約金和賠償金；如有剩余款項，則可以要求返還。

　　第十二條承攬方的違約責任

　　一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按照實際質量進行合理定價，可以適當降低酬金或價款；如定作方不同意利用，承攬方應當負責修整或更換，并承擔逾期交付的責任；修整或更換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由承攬方承擔相應的賠償責任。

　　二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

　　三、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四、逾期交付定制物品（包括返修、更換、補交等），應當向定制方支付違約金__元；（合同中無具體規定的，應當參照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定制方支付違約金）以定制費用計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的定制費用總額的千分之一支付違約金。未經定制方同意，提前交付定制物品，定制方有權拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__％（30－50％的幅度）或酬金總額的__％（30－50％幅度）違約金。

　　八、如果由于保管不善導致定作方提供的原材料、設備、包裝物等物品損壞或丟失，責任方應當賠償定作方因此遭受的`損失。

　　九、未按合同規定的方式和時間對定作方提供的原材料進行檢驗，或者發現原材料不符合要求卻未及時通知定作方調換或補齊的情況發生時，由承攬方承擔工作質量和數量方面的責任。

　　十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　十一、在承攬方制作的過程中發生的任何損害及由于工作過程中發生的事故由承攬方負責。

　　第十三條定作方的違約責任

　　一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　三、未按合同規定的時間和要求向承包方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承包方有權解除合同，委托方應當賠償承包方因此而造成的損失；承包方不要求解除合同的，除交付委托物的日期得以順延外，委托方應當償付承包方停工待料的損失。

　　四、超過合同規定的領取期限未頎取定作物的，定作方應支付違約金，并承擔承攬方實際支付的保管、保養費用。若定作方超過領取期限六個月仍未領取定作物，承攬方有權將其變賣。變賣所得款項在扣除報酬、保管、保養費用后應退還給定作方；如果變賣所得不足以支付上述費用，則定作方需補足不足部分。若定作物無法變賣，定作方應賠償承攬方的損失。

　　五、逾期付款的情況下，應按照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方支付違約金。如果根據合同約定是以酬金計算的，每延遲一天支付，就需支付酬金總額的千分之一作為違約金。

　　六、拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　七、更改交付定制產品的地點或接收單位（人）可能會導致額外費用的產生，這些費用將由發起更改的一方承擔。

　　第十四條在合同約定的履行期限內，若因不可抗力導致定作物或原物毀損，承攬方經合法證明后可免除違約責任，但應積極采取措施，盡力減少損失。若發生在合同約定履行期限之外，則不得豁免責任。若定作方延遲接受或無故拒收導致的損失應由定作方承擔，并賠償承攬方的損失。

　　第十五條當承攬合同發生糾紛時，雙方當事人應首先進行協商解決；如果協商不成，任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院提起訴訟。

　　本合同自雙方簽署之日起生效，合同履行完畢即失效。在合同執行期間，除非經雙方協商一致同意，不得隨意變更和解除合同。如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式__份，交__（如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關）各留存一份。

　　定作方：（蓋章）

　　承攬方：（蓋章）

　　代表人：（蓋章）

　　代表人：（蓋章）

　　地址：

　　地址：

　　電話：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　帳號：

　　年月日訂

承攬合同范本7

　　訂做方(甲方)：

　　制作方(乙方)：

　　一、品名、規格、單位、數量、單價、金額、交貨日期

　　交貨日期：合同簽定起日內

　　其它說明：

　　二、質量要求、技術標準：

　　三、驗收標準、方法：按樣品工藝為檢驗標準。

　　四、包裝要求及費用負擔：

　　五、交貨方式及地點：乙方負責送到甲方安裝地(北京范圍內),六、結算方式及期限：

　　七、違約責任：雙方應嚴格遵守本合同的約定，如出現問題根據問題所屬承擔責任。

　　八、解決合同糾紛的方式：被告住所地人民法院訴訟。

　　九、其它事項：由雙方協商解決。

　　十、戶名：___有限

　　公司帳號：

　　開戶行：

　　訂做方

　　______年____月____日

　　制作方

　　______年____月____日

承攬合同范本8

　　承攬合同

　　合同編號：

　　定做人：簽訂地點：

　　承攬人： 簽訂時間： 年 月 日

　　第一條 承攬項目、數量、報酬、支付期限（如空格不夠，可另行添加）

　　第二條 技術標準、質量要求：_______________________

　　第三條 承攬人對質量負責的期限及條件：_________________

　　第四條 定做人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：_____

　　第五條 承攬人使用的材料由_______提供。材料檢驗方法：_______

　　第六條 定做人（是/否）允許承攬項目中的主要工作由第三人完成。

　　可以交由第三人完成的工作是：_______________

　　第七條 工作成果檢驗標準、方法和期限：_____________

　　第八條 結算方法和期限：______________________

　　第九條 定做人在_____年____月___日前交定金（大寫）_____元。

　　第十條 定做人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。

　　第十一條 定做人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人（是/否）可以留置工作成果。 第十二條 違約責任：______________________。

　　第十三條 合同爭議解決方式：本合同在履行中出現爭議的，雙方協商

　　解決，協商不成的，依法向人民法院提起訴訟。

　　第十四條 其他約定事項：_____________________________________

　　定做人： 承攬人： 單位地址： 單位地址： 法人代表： 法人代表： 聯系電話： 聯系電話：篇三：承攬合同范本：技術開發承攬合同范本

　　承攬合同范本：技術開發承攬合同范本

　　承攬合同范本：技術開發承攬合同書

　　項目名稱：________________________________

　　委托方（甲方）__________________________

　　研究開發方（乙方）______________________

　　填寫說明

　　一、“合同登記編號”的填寫方法：

　　二、技術開發合同是指當事人之間就新技術、新工藝和新工藝的新材料及其系統的研究開發所訂立的合同。技術開發合同包括委托開發合同的合作開發合同。

　　三、計劃內項目應填寫國務院部委、省、自治區、直轄市、計劃單列市、地、市（縣）級計劃，不屬于上述計劃的項目此欄劃（/）表示。

　　四、標的技術的內容、形式：

　　包括開發項目應達到的技術經濟指標、開發目的、使用范圍及效益情況、成果提方式及數量。 提交開發成果可采取下列形式：

　　1.產品設計、工藝規程、材料配方和其他圖紙、論文、報告等技術文件；

　　2.磁盤、磁帶、計算機軟件；

　　3.動物或植物新品種、微生物菌種；

　　4.樣品、樣機；

　　5.成套技術設備。

　　五、研究開發計劃：

　　包括當事人各方實施開發項目的階段進度，各個階段要解決的技術問題，達到的目標和完成的期限等。

　　六、技術情報資料的保密：

　　包括當事人各方情報和資料保密義務的'內容、期限和泄漏技術秘密應承擔的責任。雙方可以約定，不論本合同是否變更、解除、終止，本條款均有效。

　　七、其他：

　　合同如果是通過中介機構介紹簽訂的，應將中介合同作為本合同的附件。如果雙方當事人約定定金、財產抵押及擔保的，應將給付定金、財產抵押及擔保手續的復印件作為本合同的附件。

　　八、委托代理人簽訂本合同書時，應出具委托證書。

　　九、本合同書中，凡是當事人約定認為無需填寫的條款，在該條款填寫的空白處劃（/）表示。

　　依據《中華人民共和國合同法》的規定，合同雙方就___________________項目的技術開發（該項目屬_________計劃），________經協商一致，簽訂本合同。

　　一、標的技術的內容、形式和要求：

　　________________________________________

　　二、應達到的技術指標和參數：

　　________________________________________

　　三、研究開發計劃：

　　________________________________________

　　四、研究開發經費、報酬及其支付或結算方式：

　　（一）研究開發經費是指完成本項研究開發工作所需的成本；報酬是指本項目開發成果的使用費和研究開發人員的科研補貼。

　　本項目研究開發經費及報酬：___________元

　　其中：甲方提供____元，乙方提供____元。

　　如開發成本實報實銷，雙方約定如下：

　　（二）經費和報酬支付方式及時限（采用以下____種方式）

　　①一次總付：____________元，時間：________________

　　②分期支付：____________元，時間：________________

　　____________元，時間：________________

　　③按利潤________%提成，期限：________________

　　④按銷售額____ %提成，期限：________________

　　⑤其他方式：______________________________________

　　五、利用研究開發經費購置的設備、器材、資料的財產權屬

　　__________________________________________________

　　六、履行的期限、地點和方式

　　本合同自____年____月____日至____年____月____日在____________（地點）履行。 本合同的履行方式：________________________________

　　七、技術情報和資料的保密

　　__________________________________________________

　　八、技術協作和技術指導的內容

　　__________________________________________________

　　九、風險責任的承擔

　　在履行本合同的過程中，確因在現有水平和條件下難以克服的技術困難，導致研究開發部分或全部失敗所造成的損失，風險責任由________承擔。（1、乙方；2、雙方；3、雙方另行商定）經約定，風險責任甲方承擔____ %，乙方承擔____ %.

　　本項目風險責任確認的方式為：______________________________

　　十、技術成果的歸屬和分享

　　（一）專利申請權：________________________________________

　　（二）非專利技術成果的使用權、轉讓權：______________________________

　　十一、驗收的標準和方式

　　研究開發所完成的成果，達到了本合同第二條所列技術指標，按____標準，采用_____方式驗收，由_____方出具技術項目驗收證明。

　　十二、違約金或者損失賠償額的計算方法

　　違反本合同約定，違約方應當按《中華人民共和國合同法》規定承擔違約責任。

　　（一）違反本合同第____條約定，______方應當承擔違約責任，承擔方式和違約金額如下：____________________

　　（二）違反本合同第____條約定，______方應當承擔違約責任，承擔方式和違約金額如下：____________________

　　十三、爭議的解決方法

　　在本合同履行過程發生爭議，雙方應當協商解決，也可以請求________進行調解。

　　雙方不愿協商、調解解決或者協商、調解不成的，雙方商定，采用以下第（____）種方式解決。

承攬合同范本9

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方因生產經營需要，在平等自愿的基礎上，與乙方經友好協商達成如下協議：

　　一、 合同期內，甲方根據本合同的約定將空調安裝維修等售后服務工作交由乙方完成。

　　二、 合同期自 年 月日至 年 月日止。甲方可根據乙方履行本合同的情況，決定合同期滿是否續簽。

　　三、 甲方的責任和義務：

　　1. 甲方委托乙方安裝甲方指定的空調品牌有

　　2. 甲方委托乙方安裝的.具體品牌、時間、數量，甲方根據銷售情況和乙方安裝能力確定。乙方確保安裝能力最低為每日 臺。

　　3. 甲方有權隨時對乙方的安裝技術質量和服務質量進行監督檢查。

　　4. 甲方所售空調必須在貨到用戶家后及時通知乙方上門服務（支架由 方承擔）。

　　四、 乙方的責任和義務：

　　1. 合同時，需向甲方出示企業法人執照，法人身份證明，空調安裝資質等材料，并提供安裝工的身份證，上崗證復印件等材料。

　　2. 乙方必須安排技術合格及其他方面適合安裝空調的人員來履行本合同，必須嚴格執行國家《空調機安裝技術規范》，各類空調牌的《安全操作規范條例》，以及甲方的《安維人員上門服務規范》，以及其他相關規定，保證安裝的技術和服務質量、維護甲方的企業形象和信譽。

　　3. 乙方必須對其安裝工履行本合同的所有行為負責。乙方工人如造成甲方、用戶及其他人員的經濟和其他損失，須由乙方自行承擔。

　　4. 乙方原則上只在市區區域進行安裝，若超出區域安裝的相關費用（交通費）由甲方承擔。

　　5. 乙方在安裝過程中可能出現的退換機事宜由甲方負責協調解決，因安裝出現的質量問題除外。

　　6. 乙方工人在安裝過程中，必須注意安全問題，如工人發生人身安全問題，由乙方自行承擔。

　　五、 費用結算（有安裝卡結算）：

　　1. 必須在次月5日前向甲方核對上月所發生的空調安裝承包費的明細，并在隔月10日前結清所有費用，甲方不得直接向廠家結算安裝費，所有空調安裝卡的結算必須由乙方和各工廠進行。

　　2. 乙方向甲方上繳的安裝承包費標準：（除卓圩、三樹、雙莊、井頭以外的鄉鎮）掛機元/臺 2P柜機/臺3P柜機/臺 5P柜機元/臺

　　3．下鄉安裝空調交通費按10元/臺由甲方支付給乙方。

　　六、違約責任：

　　1．乙方當天如未能完成甲方安排或乙方確認的安裝量，乙方按未完成空調安裝卡結算費用的5倍數額向甲方支付違約金。

　　2．乙方如服務不規范面引起的用戶投訴，經甲方查證屬實，乙方按每起50元的標準向甲方支付違約金。

　　3．甲方在合同期內，所售空調不得再向其他單位或個人承包，如被乙方發現，甲方須向乙方支付100元/臺的違約金。

　　七、甲乙雙方協商解決履行本合同的所有事宜。

　　八、本協議一式兩份，自雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方：（公章） 乙方：（公章） 代表人： 代表人：

　　電話：電話：

　　日期：日期：

承攬合同范本10

　　承攬方(甲方)：________

　　定作方(乙方)：________

　　雙方根據有關法律協商一致，簽訂本合同，共同遵守執行：

　　1.產品名稱、型號及規格、數量、價格及交貨日期等如下表規定：________。

　　2.交貨辦法：________

　　(1)交貨地點：________

　　(2)運輸：由甲代辦，但一切運雜費用等由乙負責，甲交運日期即為交貨日期。

　　3.付款辦法：貨物交貨后，供方隨同提單向乙托收或將單據寄交乙方，乙方根據供方單據電匯供方。

　　4.驗收辦法：乙應派員到甲倉庫驗收，如不能派員驗收，甲方即按合同規定產品規格數量代為檢驗。

　　5.違約責任：________

　　6.附則：

　　(1)合同如有修改須經雙方同意，雙方另行簽訂合同。

　　(2)在執行合同期間，如遇市場情況變化或其他原因，甲方須在天前通知撤銷加工合同，否則按違約處以罰金，賠償對方損失。

　　(3)本合同須經雙方簽章并鑒證后生效。

　　(4)本合同正本兩份，雙方各執一份。

　　(5)貨物運達站。

　　(6)收貨人。

　　(7)合同糾紛的處理。

　　甲方(簽字蓋章)：________

　　乙方(簽字蓋章)：________

　　開戶銀行：________

　　開戶銀行：________

　　賬號：________

　　賬號：________

　　簽訂日期：________

承攬合同范本11

　　甲方（定作人）：

　　地址：

　　代理人：

　　聯系電話：

　　乙方（承攬人）：_________產品設計有限公司

　　地址：

　　代理人：

　　聯系電話：

　　甲乙雙方經友好協商，本著誠實信用的原則，現就甲方委托乙方承攬_________________________工業設計項目，達成如下協議：

　　一、項目名稱及服務內容

　　1、________工業設計

　　2、服務內容包括：__________________________________；

　　（1）外觀造型設計；

　　（2）彩色及絲印等設計；

　　（3）結構設計；

　　（4）手板、模具加工及生產樣機制造過程的跟進和質量控制。

　　二、設計要求及項目計劃進度

　　1、設計要就按雙方溝通后簽署的技術文件；

　　2、項目各個階段工作完成時間，參照《項目設計計劃進度表》；

　　3、工作時間不包含周日、周六下午及國家法定節假日（如五一、十一、春節等），不包含甲方評審和確認時間。

　　4、乙方全新設計項目以收到甲方填寫好的《設計需求表》和冰果甲方書面確認的硬件資料之日開始算起，硬件資料包括系統及硬件構成、所有硬件的3D文件，相關借口及附件的規格書，操作界面（包括顯示器、操作按鍵）定義等。

　　4、在合同執行過程中，前一階段的成果得到甲方書面確認后，乙方才會安排項目下一階段的工作。

　　5、《項目設計計劃進度表》中的外觀設計時間為乙方第一次提交ID方案的時間，如第一次提交方案未獲得甲方確認火災設計過程中，由于機房變更硬件或者設計要求等，則項目進度順延，新的時間節點雙方協商確定。

　　風險提示：

　　加工承攬業務切忌質量約定不清或口頭約定質量，目的在于避免發生糾紛。質量條款要約定明確仔細。

　　如果質量是以樣品為準，除了雙方封存樣品外，還應有樣品質量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或對樣品內部質量有異議而發生糾紛。

　　三、成果形成

　　1、提交造型效果圖、表面處理說明文而建、絲印文件；

　　2、提交三位結構電子文件，加工分類表、二維結構電子圖及圖紙文件（只標注重要的檢驗尺寸，以及開模所需要的必要尺寸）。

　　風險提示：

　　原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供，均要約定對原材料的質量要求。特別是定作方提供原材料的情況下，承攬方更要注意對原材料的質量驗收，經驗收合格后方可入庫。根據合同法的規定，承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的，承攬方應該負損害賠償責任。為此，承攬方應該提高保管材料的風險意識。

　　3、提交整機裝配材料清單（需要甲方配合）。

　　四、項目費用及付款方式

　　本協議所涉及的項目費用為人民幣（大寫）____________________元（小寫__________元），此費用只包括合同條款第一項，第二款的服務內容，提交第3項的成果形式。其他費用如：手板、模具的加工及調色費用由甲方負擔。項目費用按下列方式支付：

　　1、合同簽字生效的同時，甲方支付項目費用的______%（人民幣_______元），作為預付款。

　　2、外觀造型效果圖通過甲方評審后三日內，甲方再支付項目費用的'______%（人民幣_______元）。

　　3、結構設計完成，甲方支付設計費用的______%（人民幣_______元）；款項到賬一個工作日內，乙方向甲方提交全套正式開模文件。

　　4、模具驗收或試產________后三日內，支付余款。

　　5、如果提交的方案，甲方選擇超過一款以上，并獲得其知識產權，甲方須就多選的每個方案支付設計費用________元，付費方式為：外觀設計去人付______%，結構設計完成，提交所有設計后一日內，甲方再支付設計費用的_____%；模具驗收量產______付余款。

　　五、雙方責任和義務

　　1、乙方為甲方安排專人負責造型、結構、模具跟進三個階段，項目啟動后向甲方提供項目組成員名單及聯系方式。

　　2、乙方按約定按時向甲方角度設計方案及其他工作成功，并接受甲方對項目設計開發的質量和進度的監督檢查。

　　3、甲方應確認設計要求，提供基本的實際資料，并對前期的設計舒服進行書面確認。

　　4、甲方有義務在乙方設計及開發過程中提供必要的配合，并對乙方提交的設計方案及其他工作成果進行審定，對每一階段的成果給予書面確認。

　　5、甲方應能理解設計的復雜性，對項目執行過程中可能的設計局部或細節調整和因此帶來的模具調整給予支持。

　　6、甲方應按照本合同規定，按時向乙方支付費用。

　　六、知識產權

　　1、甲方應對其選用的方案所涉及的知識產權承擔全部責任。乙方對俺甲方要求而在設計中選用的方案（包括外觀方案和應客戶要就選用的參考外觀方案）、元器件、不見等不承認可能涉嫌侵權的責任或者連帶責任；

　　2、除以執行本合同為目的，除非甲方書面同意，乙方不得以任何目的，任何形式使用甲方知識產權（包括專利權、商標和本次設計成果）；

　　3、乙方保證所提供的設計成果是自主開發設計的，并保證其設計成果不侵犯第三人的知識產權及其他權利；

　　4、本協議中乙方受甲方委托設計所陳勝并最終由甲方確認的開發設計成果的知識產權及包括專利權在內的其他相關所有權利在項目費用全部支付完畢后均歸甲方所有。

　　七、保密義務

　　1、合同履行期間，乙方對甲方提供的所有設計信息、商業秘密承擔保密義務，對甲方選定的圖紙、方案應當嚴格保密；保證不以任何渠道向任何第三方透漏甲方的技術信息；

　　2、甲乙方對雙方之間的合作成果，本洗衣的內容以及本協議的存在富有保密義務，未經對方書面許可，另一方不得向任何第三方泄露；

　　3、保密義務的有效期限至本合同終止后_____年。

　　八、違約責任

　　1、如乙方提交的造型方案，甲方均不滿意，甲方可以單方面終止合同，并書面通知乙方；合同預付款不退回；如乙方提交造型設計方案，機房巨不滿意，在甲方接受的前提下，乙方繼續提供造型方案供甲方評審，延長的時間是合同協議的無責任時間；

　　2、乙方未履行保密義務而使第三人直系上述技術信息和商業秘密，甲方有權利解除合同，并有權要求乙方承擔甲方所遭受的一切經濟損失；

　　3、如甲方未根據合同按時履行支付階段設計費用的義務，乙方可以單方面終止合同，或等到甲方履行該付款后，通過協商重新安排后續工作，因此給甲方造成的損失，由甲方承擔；

　　4、因甲方的元嬰導致本協議所議項目取消或者計劃改變，乙方有權要求甲方支付已完成階段的各種費用。

　　九、項目合作過程中，雙方往來的技術文件，在相應責任人簽字后可生效。

　　十、雇傭約定

　　本協議履行期間及協議終止后兩年內，雙反怪不得直接或者間接聘用對方任何職員，并且不得勸說或者誘使他們終止與對方的雇傭關系，如有違反本限制，應向對方賠償相當于此雇員在違反此規定錢12個月收入的五倍。

　　十一、未盡事宜雙方協商解決，如不能協商解決，可以向__________法院提起訴訟。

　　十二、項目結束后，乙方開具收款收據給甲方。

　　本合同自雙方簽字日起生效，合同本人一式四份，甲乙雙方各執二份。

　　甲方（蓋章）：

　　代理人（簽字）：

　　________年___月___日

　　乙方（蓋章）：

　　代理人（簽字）：

　　________年___月___日

承攬合同范本12

　　委托方（甲方）：_____________公司

　　承接方（乙方）：________

　　甲、經雙方友好協商，甲方決定授權乙方進行房屋窗戶更換服務，為此雙方達成以下協議，共同遵守。

　　一、工程地點：________

　　二、形式結構：________普通裝修

　　三、工程項目：________

　　1、見預算書。

　　2、未盡細節的之處，由甲方提出方案，商量確定。

　　四、承包方式：________乙方包工包料。

　　五、施工質量必須符合安全要求，裝修質量不得低于同類型裝修標準，雙方一致認可。工程竣工驗收合格后，乙方承諾在竣工驗收合格之日起的3個月內，對于因乙方施工引起的質量問題，乙方將負責無償返工維修。

　　六、工程造價：以雙方確定的.預算書價格為準，驗收后，雙方可以在預算書的基礎上協商最終工程款，協商不成以預算書為準。

　　七、付款方式：工程驗收合格后支付全款。為確保工程質量，暫扣部分款項作為保證金，工程完工后，經甲方驗收合格后三天內付清乙方全款。如工程質量符合施工項目和設計要求，保證金將在工程完工后的指定時間內全額返還乙方。

　　八、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。本協議自雙方簽署之日起生效。

　　備注：________以上工程款項的稅收由甲方承擔，乙方協助辦理。

　　甲方（公章）：_________________乙方（公章）：_________________

　　法定代表人（簽字）：_________________法定代表人（簽字）：_________________

　　_________年____月____日_________年____月____日

承攬合同范本13

　　甲方：

　　住所地：

　　法定代表人：

　　電話：

　　乙方：

　　住所地：

　　法定代表人：

　　電話：

　　鑒于：甲方主營業務包括汽車銷售、汽車精品裝潢和汽車維修服務。乙方具有豐富的品牌售后服務客戶資源積累和豐富的維修服務經驗。

　　甲乙雙方經過充分溝通和協商，就共同合作開展維修售后業務達成以下協議：

　　一、合作項目標的：_____維修售后服務。

　　二、合作時間及地址：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

　　地址：車間的面積為150平方米，其中鈑金區占據了50平方米，噴漆區占據了30平方米，接待室占據了20平方米。

　　三、甲方投入資金共計___萬元，其中包括以原有設備、場地改造實物折價___萬元及現金___萬元；乙方投入資金共計___萬元，其中包括設備折價萬元及現金___萬元。

　　雙方約定：

　　①雙方實物投入和現金投入均由雙方書面確認后作為合作項目的共有財產。

　　②設備添置及場地再改造均由雙方共同確認后購置，作為雙方共有的固定資產以及今后設備折舊、攤銷的'依據。

　　四、合作的經營管理模式：雙方約定共同管理和經營

　　雙方共同經營汽車維修售后服務項目。甲方指定財務部經理和維修服務部副經理參與，乙方指定財務部副經理和維修服務部經理參與。雙方將在協議生效后的三個月內制定經營管理和財務管理制度，經雙方確認后作為協議的補充，并具有同等法律效力。合作項目的資金往來設立共同確認的資金賬戶（包括轉賬賬戶和現金賬戶），經營收入減去成本后（如場地租金、工資、稅金和日常管理費用），盈虧按照甲方___%、乙方___%的比例共同享有和承擔。

　　六、基于甲方目前每年場地費用為___萬元的情況，雙方合作項目的專用賬戶將分擔甲方每年___萬元的場地費用。甲方需在每年___月___日前提供正規的房屋租賃發票，以便入賬。合作項目將從年度開始按照每年___萬元的標準進行場地費用分攤，也需在每年___月___日前完成入賬手續。

　　七、設備折舊及攤銷：自合作開始之日起，根據雙方確認的具體折舊率，從合作項目中提取設備折舊。

　　八、雙方責任：

　　（一）甲方：

　　①繼續擴大和發展現有的維修業務，并在合作期間負責維修行業管理，以及處理保險、定損、交警支隊等方面的公共關系。

　　②將所銷售汽車客戶引入雙方共同擁有的維修業務中。

　　（二）乙方：

　　①將原有的奔馳、寶馬客戶納入雙方合作項目中。

　　②為奔馳、寶馬車輛維修工作需要具備良好的技術保障和專業的技術特訓。

　　③開發客戶并介紹給甲方。

　　九、特別約定：

　　①原汽車場地系為爭取"4s"品牌而設置，故一旦甲方爭取到新的品牌，乙方有優先參與權。

　　②雙方同意，在本合同有效期內，任何一方不得在市區（除外）范圍內與任何第三方就本項目展開合作。

　　③自合作協議生效之日起，如因維修投訴引起甲方經濟損失，應由雙方共同承擔。

　　④雙方協商一致，可以解除本協議，互不承擔違約責任。

　　⑤根據經營需要，甲方可以向乙方提出在_____市區內就合作項目增開新店，乙方無正當理由不得拒絕。

　　十、違約責任：任何一方如違反本協議的約定或損害對方利益，守約方有權要求違約方賠償損失，并有權解除本協議。如果損失難以計算，損失賠償金額為每年萬元乘以本合同未到期年限（不滿一年的按一年計）。

　　②未經另一方同意，任何一方單方面與第三方合作，從中獲得的收益應當歸屬于合作雙方共同所有。

　　③任何一方未經對方同意，不得擅自提前解除合同。如有一方違約解約，另一方有權要求賠償損失。若損失難以計算，按照萬元/年乘以本合同未到期年限（不滿一年的按一年計）計算賠償金額。

　　十一、爭議解決方式：雙方應充分溝通協商解決，如協商不成，則由甲方所在地有管轄權的人民法院管轄。

　　十二、雙方未盡事宜，應另行商定補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。

　　十三、本協議一式四份，雙方各持兩份，經雙方簽字后生效。

　　甲方：_____乙方：_____

　　法定代表人：_____代理人：_____

　　_____年_____月_____日_____年_____月_____日

承攬合同范本14

　　定作人(委托方)：_______________(以下簡稱甲方)

　　承攬人(施工方)：_______________(以下簡稱乙方)

　　根據《_____》及相關法律法規規定，本著平等自愿、誠實守信原則，雙方經充分協商，就乙方為甲方承攬安裝電線、電纜達成如下協議：

　　第一條：工程名稱

　　乙方承攬的中國聯通黎平縣水口鎮境內電線電纜安裝工程。

　　第二條：工程地點______________________________

　　第三條：工程價款及付款方法

　　甲方應于竣工驗收后當日內將工程款支付給乙方，支付方式為：現金。

　　第四條：工程期限

　　施工期限為_____年_____月_____日開始至_____年_____月_____日結束，施工期限為10個日。

　　第五條：工程質量標準

　　乙方安裝的工程質量應符合國家標準及地方的規定，同時也應符合甲方的要求。

　　第六條：承包形式及材料設備供應

　　乙方承包方式為包工不包料，乙方準備施工設備及相應人員，甲方負責提供施工所需的材料(材料清單另外附件)。

　　第七條：甲方義務

　　1、甲方應于開工當天向乙方提供施工圖。

　　2、甲方應在開工前向乙方提供施工所需的材料并交乙方簽字確認。

　　3、施工前甲方應為乙方整理出現場，施工后甲方應為乙方施工提供相應的便利

　　4、甲方負責監督乙方的施工進程。

　　5、施工完工后三天內甲方負責組織驗收工作。

　　6、按協議履行付款義務。

　　第八條：乙方義務

　　1、乙方進駐甲方工程工地后，應嚴格遵守甲方的規章制度，不得損壞甲方的財物。

　　2、乙方接收材料后應妥善保管甲方的'材料，保證材料不丟失或不被損壞。

　　3、乙方自行承擔施工人員和本人的食宿及相關_____，做好安全保障措施，如出現安全事故，由乙方全部負責。

　　4、乙方按施工圖負責組織施工，按期竣工。竣工后，五天內按規定將竣工資料整理好交甲方。

　　5、乙方應保證施工質量，嚴格按照國家施工驗收規范進行。

　　6、乙方不得中途解除合同。

　　第九條：違約責任

　　1、甲方應按工程所需提供材料，如因甲方未能按時提供材料，導致乙方工期延長，乙方不承擔責任。

　　2、乙方未能妥善保管甲方的材料造成材料丟失或損壞的，乙方負責賠償同種規格及品牌材料，由此造成工期延誤的，乙方應按日支付違約金，每日違約金為合同總價款的1‰

　　3、乙方應按期完工，未能完成承擔相關責任。

　　4、因乙方自身原因中途解除合同的，乙方承擔違約金人民幣：________元整。(大寫：貳萬元整)

　　第十條：本合同自雙方簽字蓋章后生效，本合同正本一式兩份，雙方各一份。

　　第十一條：乙方簽字確認的材料清單為本合同附件，與本合同具備同等法律效力。

　　第十二條：本合同未盡事宜，雙方協商解決，可簽訂補充協議。本合同履行期間雙方發生爭議，協商解決，未能解決，雙方同意提交甲方所在地法院裁決。

　　甲方（蓋章）：______________

　　乙方（蓋章）：___________________

　　甲方代表簽名：_______________

　　乙方代表簽名：___________________

　　地址：_______________________

　　地址：___________________________

　　電話：_______________________

　　電話：___________________________

　　傳真：_______________________

　　傳真：___________________________

　　日期：______年______月_____日

　　日期：_______年_______月_______日

承攬合同范本15

　　甲方(裝修方)：____________

　　乙方(承攬方)：____________

　　甲方的房屋需要裝修裝潢，乙方以自己的設備、技術、勞力為甲方完成裝修裝潢，經協商達成下列協議：

　　一、甲方提供裝修需求和要求，乙方進行咨詢、設計、報價等服務，并提供施工圖紙。乙方按照合同約定的時間和質量標準進行施工，甲方按照國家規定的家庭裝飾標準進行驗收，合格后支付加工承攬費。在整個裝修過程中，乙方與甲方保持聯系，以確保工程進度和質量達到雙方預期效果。

　　二、裝飾施工地點：____________

　　1、住房結構：磚混結構，房型：三室一廳一廚一衛，建筑面積：90m2，室內面積84m2。

　　2、整體裝修包括以下工程：水電安裝工程、泥瓦工程、木工工程、抹灰工程、油漆工程，以及甲方其他所需的.工程。

　　3、工期：自___年___月___日開工，至___年___月___日竣工，工期___天。

　　三、工程施工期間，乙方應自備相應設備、工具和技術，并雇傭技術工人進行施工。同時，乙方需全面承擔安全事故的責任。

　　四、本合同采用乙方包工包料的承攬方式，但乙方必須嚴格按照甲方指定的材料品質、價格、品牌和售貨單位購買所需材料。如甲方需要，乙方可以提前預支部分加工承攬費用以購買材料。若乙方提供的材料或設備不符合質量要求或規格有差異，則應禁止使用。如已經使用造成了工程損失，則由乙方承擔全部責任。

　　五、雙方達成協議，乙方將按照圖紙指導進行分階段、分步驟的施工，每個施工單元都有相應的施工圖。甲方將根據市場價格，與乙方協商并支付加工承攬費。每個施工單元的費用都將分別確定和支付。

　　六、乙方在進場前應提供本人及施工人員身份證復印件(須與原件對照)，通訊號碼等，便于甲方提供給物業單位管理單位留底備查。

　　七、為施工方便，甲方提供房屋的鑰匙一把給乙方，乙方不能將鑰匙遺失、損壞、復制、轉借，并在結算加工承攬費時交還甲方，同時對房屋內的原有設施、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負有保護和保管責任，直至交付使用后為止，否則應對保管不當造成的直接和間接損失負全額賠償責任。

　　八、本合同一式三份，經雙方簽字蓋章生效。乙方執一份，遵照執行。

　　甲方：_________乙方：_________

　　地址：_________地址：_________

　　電話：_________電話：_________

　　簽約代表：______簽約代表：______

　　簽約日期：______簽約日期：______

【承攬合同】相關文章：

承攬的合同03-21

承攬的合同05-03

承攬合同合同04-28

工程承攬合同03-27

有關承攬合同08-01

承攬合同通用11-15

運輸承攬合同02-08

設計承攬合同04-01

承攬加工合同07-01

承攬合同范文01-10