水電工程施工合同
隨著法律知識的普及，我們用到合同的地方越來越多，它也是實現專業化合作的紐帶。那么相關的合同到底怎么寫呢？下面是小編整理的水電工程施工合同，希望能夠幫助到大家。
水電工程施工合同1
甲方：
乙方：
經甲乙雙方協商，乙方建造 工程，為確保工程保質保量，按期完成，簽訂如下合同：
一、工程名稱：
二、工程地點：
三、工程內容
道路建設，具體參照工程投資預算表。
四、工程造價：
合同價為：(大寫) (￥ 元)。
五、質量要求：
工程施工要按照《農村公路水泥混凝土路面施工要求》技術規范，路面寬度允許偏差±15mm，厚度允許偏差-10mm，邊線直順，曲線圓滑，混凝土標號C25。
1、主要材料的確定，水泥選用 廠家生產的有理化分析指標達標425#水泥;石子選用 石子;砂子選用中砂，砂含泥量不超過5%。混凝土要求需要配備相關技術資料，如：混凝土材料配合比試塊檢測等。
2、道路面5m至6m設置伸縮沉降縫，如遇坡度大的伸縮沉降縫適度縮短。
3、施工前由甲方負責清理平整好路基，施工期間有關政策處理糾紛、道路保養期間按規定嚴禁通行的車輛不得通行等情況由甲方負責。路面施工規范完工后，乙方(施工方)負責對鋪設好的水泥路面正常淋水保養20天。
4、混凝土路面脫皮、脫沙的每100平方米不能出現超過5平方米，如超過5平方米的按每平方米扣100元;路面斷板每公里不能超過8條，每超過1條扣500元;路面出現網裂的.每100平方米不能出現超過2平方米，如超過2平方米的按每平方米扣300元;若出現連續10平方米網裂的乙方必需進行返工處理，并承擔一切損失。
5、鋪設好水泥路面后，乙方要負責路面的鋸割。乙方必須嚴格按有關規定和標準施工，確保工程質量，工程質量因施工原因未達到合格的必須無條件返工，并承擔一切損失。如工程量不足，按合同所定的價格乘以不足的平方數扣減，扣減后的資金由縣農改辦統籌安排。
六、工期要求：
自 年 月 日開工至 年 月 日竣工。如遇雨天或其它特殊情況，雙方協商，工期順延。
七、雙方責任和權利：
1、甲方將工程發包給乙方，訂立建設合同，乙方不得將工程轉包給他人，否則甲方有權終止合同，造成的損失由乙方承擔。
2、甲方主要是(村干部和理財小組人員)負責工程技術質量監督。監督人員在不妨礙乙方正常作業的情況下，可以隨時對施工計劃、施工質量進行檢查。如監督人員不履行監督責任造成的不良后果按職責承擔相應責任。乙方自備測量人員、儀器設備，按甲方設計資料復核，放線放樣和施工，為了加快施工進度，乙方自備施工隊伍，機械設備，變壓器，發電機組，路障警示標志。
3、乙方按操作規程施工，質量第一，安全第一，如出現安全責任或事故由乙方自負。
4、料場及水電費甲方自負，甲方協助提供一切便利條件，保障水、電、路三通。
5、工程稅金由乙方負擔，并在工程所在地繳納。
6、由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
7、在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系，在簽訂《工程項目變更單》后，方能進行該項目的施工，由此影響竣工日期雙方商定。
8、工程驗收。甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續，甲方不能按預約規定日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方應予承認。事后，若甲方要求復驗，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，其復驗及返工費用由甲方承擔，工期也予順延。
9、工程竣工：乙方應提前三天通知甲方驗收，甲方應自接到通知三日內組織驗收，并辦理驗收移交手續。如甲方在規定時間內不能組織驗收須及時通知乙方，另定驗收日期。如通過竣工驗收，甲方應承認原竣工日期，并承擔乙方的看管費用和其他相關費用。
八、安全生產：
甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應符合建筑施工的要求。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全。如遇上述情況發生，屬甲方責任的，甲方負責和賠償;屬于乙方責任的，乙方負責修復和賠償。
九、工程款結算方式：工程竣工驗收合格后一次性付清工程款。
十、甲乙雙方一方違約，由違約方承擔所有損失。
十一、該工程設計資料、施工方案、設計要求、合同書內容互補，施工中如遇有以上未說明的其他事項，雙方另行協商解決。
十二、本合同一式四份，甲乙雙方、鄉鎮政府、綜改辦各執一份。
十三、本合同自簽字之日起生效，工程款結算完畢，合同終止。
甲方：蓋章 乙方：簽字蓋章
法人代表：(簽字) 施工方代表：(簽字)
聯系電話： 聯系電話：
合同訂立時間： 年 月 日
水電工程施工合同2
甲方（發包人）：__________
乙方（承包人）：__________
依據《中華人民共和國民法典》 、《中華人民共和國建筑法》 、建設部與國家
工商行政管理局的《建設工程合同（示范文本）》及其他有關法律、法規和規章，并結合安徽省亳州市有關規定及本工程的具體情況，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就合肥中____4#地塊主體及相關配套一標段安裝工程施工事項協商一致，訂立本協議。
一、工程概況
工程名稱：______________
工程地點：______________
施工現場條件：__________以現場實際情況為準
施工部位：________________________。
二、工程承包方式、承包范圍及承包內容：
1、承包方式：乙方包人工、包輔材料、包施工機具、包工期（嚴格按照土建施工進度）、包質量、包安全文明施工、配合驗收。
2、承包范圍：各種水電預留洞孔、室內等所有一切給排水和強弱電頂留預埋與給排水和強電安裝工作（所有消防工程除外）。所有施工資料由甲方負責收集整理。
3、承包的主要內容：按施工圖和施工方案中的室內水電安裝工程，包括室內給排水、強電全部安裝工程、____、電視等專業配套工程的預留孔洞、管道預埋。
4、甲方直接分包的專業工程，乙方需全力配合。
4、在本工程施工中遇到業主或承建單位不合理的刁難，甲方應給予協調解決。
6、本合同與主合同發生分歧時以雙方協商一致為準。
三、合同工期：
1、乙方應嚴格按甲方要求的工期組織施工，確保工期目標順利實現。本合同約定本工程竣工總日期見甲方與與江蘇省____公司的分包合同。
2、乙方必須服從和執行與江蘇省____公司項目部下達的.施工生產計劃，根據業主方的進度要求，隨時調度作業人數和其它資源（具體詳見甲方與與江蘇省____公司分包合同）
3、若遇人力不可抗拒因素引起的工期延誤，經雙方簽證后，工期可適當順延（具體按與江蘇省____公司與甲方分包合同實施）。
4、如因乙方本身原因造成與江蘇省____公司規定的形象進度或節點工期無法完成、處罰方式（按與江蘇省____公司與甲方分包合同實施）。
四、質量標準：
1、適應于本合同的工程質量檢驗評定標準、規范名稱為：
①建設強制性條文；
②《建筑工程質量檢驗評定標準》GBJ301—88；
③《建筑電氣工程施工質量驗收規范》GB50303—20xx；
④《建筑給排水及采暖工程施工質量驗收規范》GB50242—20xx
⑤《采暖與巴生施工驗收規范》（GBJ242—82）；
⑥《電氣安裝工程施工及驗收規范》（GBJ242—82）
⑦《建筑電氣安裝工程質量檢驗評定標準》（GBJ303—88）；
⑧省、市相關部門的各種規章制度及相關標準：
2、本合同約定本工程質量必須達到"合格"質量標準。工程質量按國家相關標準進行驗收評定。若工程質量驗收為"不合格"，乙方自愿承諾負責返工直至達到本合同約定"合格"質量標準方可予以結算，結算價按本合同約定價執行，工程量按實際完成工作量計算；返工所需的材料、人工等所有費用均由乙方承擔。若因乙方返工導致甲方工期延誤，按照甲方與與江蘇省____公司的分包合同協議書處理。
3、工程質量等級驗收程序：分項工程完工后，由施工班組組織自檢并報項項目部，項目部根捃班組自檢結果組織班組進行實測驗收評定后報監理公司，監理公司根據項目部初評結果組織工程部、項項目部、和施工班組進行現場實測測量，核定該分項工程質量。工程部在每次結算單上簽注工程質量核定結果。
五、文明工地、安全標化標準：
1、遵守甲方及業主有關文明施工、安全標化管理的有關規定，所有現場使用的設備無條件滿足業主的安全要求，材料堆放整齊，不得破壞密目網，安排一至兩人專門從事清掃整齊工作，若因乙方安全文明施工措施不力等原因引起業主對甲方的罰款，甲方均從乙工程款中中扣除。
2、在施工中應做到精心策劃、實施，乙方違規操作以及為完成本工程雇傭的人員造成他人傷害或自身受到傷害，均應由乙方承擔全部責任。
六、合同價款、工程量的計量及結算方式：
1、本工程約定價為含稅固定綜合單價（具體按與____________公司與甲方的分包合同為準）。
停電引起的誤工、窩工、雨季、施工機具進退場費（甲供設備以外的施工機具費已隱含在清單各子目單價中，不另行計價）。
在本合同簽署期間，甲方需提供或說明乙方承保范圍內詳細的各項經濟技術指標，協助乙方作為專業施工隊伍，完全明了本合同所約定的工作內容和所包含的單價范圍，并完全自愿以上述固定綜合單價簽署本合同。本合同執行期期間，無論材料市場價格浮動、人工費用變更或政府政策變動，本合同所約定固定綜合單價均不與調整，工程總總造價以實際結算為準。本合同約定本工程綜合單價明細如下：
2、協議讓利：__________
2、工程量的計量：__________
結合工程量以建筑面積為準（本合同約定建筑面積計算規劃執行）20xx年《安徽省建筑工程補充單位估價表》一類取費標準（詳見蘇中與____大合同）。
零星工程：工程量以"工日"為單位進行計算，變更洽商及現場簽證按當地當時市場價以定額工程量核算。
3、結算方式：按雙方約定：結合期間按每月完成為一個付款節點（具體按甲方與江蘇省____公司分包合同為依據）。
七、違約保證金的收取、支付及工程款的支付：
1、為加強乙方在本工程施工期間的工程質量、進度、安全文明施工等各方面的管理，特別約定：__________在本合同簽訂之日起，乙方己向甲方致納_____萬元違違約保證金，此違約保證金在所約定期限內到甲方賬戶，本合同方為有效，否則此合同無效；結構完成甲方按分包合同士時（天）______%，一次性無息支付給乙方，剩余______%作為保修金的抵沖，若不足的保修金在工程款中扣除。
3、按實際完成工程量即工程節點為單位支付工程款：__________每完成節點工程量之日作為"結算開始日"，次日為工程量開始申報及審批日，甲方于收到"江蘇省____公司工程款"之日起7日內（國家法定節假日和金融機構原因順延，下同）支付給乙方本節點的工程款。
4、 ____支付江蘇省____公司工程款時，乙方開好相關稅票或甲方委托與江蘇省____公司代繳稅金，甲方應及時為乙方代辦工程款到帳的相關手續
5、乙方上交甲方管理費
按工程款總產值的稅后價扣除。
甲乙雙方其他約定：
6、按蘇中與____大合同的結款方式。
6、若乙方工程質量、工期和安全文明施工未達到本合同約定標準，甲方有權延期支付工程款，直到乙方按甲方要求整改完畢為止。由此發生的所有費用均由乙方承擔，乙方對山此無異議。
八、施工管理規范
乙方在施工期間，必須遵守守國家、地方以及甲方相關管理法規，適用本合同的管理法規和辦法：
1、施工現場場臨時用電安全技術規范（JGJ46—88）
2、建筑機械使用安全技術規程（JGJ59—86）
3、建筑施工安全檢查標準（J0GJ59—99）
4、建筑施工高處作業安全技術規范（JGJ80—91）。
5、毫州州市建設工程現場文明施工管理辦法。
6、公司施工班組管理辦法及質量、進度、安全文明施工獎罰辦法（條例）
十、合同生效
1、本合同訂立時間：_____________年_____月_____日。
2、訂立地地點：__________
3、本合同自甲乙雙方簽字或蓋章。
4、未盡事宜，以大合同為準（或按相關的法律法規為依據）
甲方：__________乙方：__________
身份證號碼：__________身份證號碼：__________
日期：__________日期：__________
水電工程施工合同3
發包方：(甲方)
承包方：(乙方)
發包方擬實施流域水電站開發工程總承包，發包方與承包方于__年______月______日在友好協商，達成施工協議，接收承包方的合同價約_____人民幣(以實際結算工程量為準)作為工程施工、完成和修補缺陷等的投標價，達成如下施工協議：
1、計價方式；工程項目單價采用《四川省水利水電建筑工程預算定額20__》為計算依據(二級一類取費計算)，材料費、人工費采用工程價所在地每季度公布的價格調差計算，工程完工驗收標準按07標準執行驗收。
2、由承包方向發包方交納履約保證____萬元。
支付方式和期限：
(1)、在簽訂本協議書當日支____萬元，本合同自發包方收到該履約保證金生效，逾期未支付該筆款項本協議不生效；
(2)、自承包方接到進場通知書之日起三個工作日內支____萬元；
(3)、余____萬元在承包方收到開工令之日起三個工作日內支____萬元。
發包人不接收銀行履約保證金保函。
承包人支付的履約保證金擔保合同履行的期限在發包人頒發保修責任終止證書前一直有效。
發包人應在保修責任終止證書頒發____天內將履約保證金無息退還給承包人。
3、本工程安全文明施工費另計，取費率為工程總價的__%，臨時工程費用為工程總價的8%，據實結算。
4、本合同自發包方收到第一筆履約保證金生效。
5、每月的工程進度款承包方在收到承包方報送的價款結算申請書及相關資料后七日內完成審核。
承包方每月____號申報當月工程量，次月____號內發包方審核完畢并支付工程量的__%工程進度款。
雙方按此方式結算至工程完工。
工程竣工后發包方扣除工程款總價的__%作為工程質保金，工程尾款在工程完工一個月之內支付給承包方，質保金在工程竣工一年后(驗收合格)支付給承包方。
6、發包方必須保證承包人中標，如果承包人未能中標，則由發包人賠償承包人損失____萬元人民幣。
7、如果承包方入場施工后，沒有墊____萬元工程款的`，則承包方向發包方賠____萬人民幣損失。
8、如果發包方不能按約定支付工程款，承包方不得以此為由停工，但發包方應向承包方支付資金占用損失。
發包方如果未支付進度款超過____個月，發包方應向承包方按欠付工程進度款承擔利息(銀行貸款利息的3倍)并以水電站的產權作抵押。
9、炸材購買、管理由發包方統一購買保管，承包方在發包方庫房領用，價格按市場價計算(在工程款中扣除)。
10、承包方保證按照合同規定全面完成各項承包工作，并承擔合同規定的承包方的全部責任和義務。
11、施工期間承包方原因造成的安全事故含法律責任均由承包方承擔，未經發包方認可承包方不得私自停工，不得轉包、分包。
民工保證金由承包方繳納和承擔。
本工程總工期為___個月。
在30個月完不成每月罰____萬，提前完工一個月獎勵200萬，以此類推。
12、本協議為自愿協議，招投標程序完善后雙方補充協議或其他文書對合同進行完善，如有異議以本合同為準。
13、本合同書一式六份(其中正本兩份，副本四份)，發包方執叁
份(包括正本一份)，承包方執叁份(包括正本一份)。
發包方：___________承包方：____________
法定代表人：____________法定代表人：____________
簽字日期：_____年______月______日
水電工程施工合同4
上訴人(原審被告)內黃__________燃氣有限公司，住所地__________
法定代表人：__________，職務經理。
被上訴人(原審原告)__________，男，________年____月____日生，漢族，住_________________。
被上訴人(原審被告)__________，男，________年____月____日生，漢族，住_________________。
上訴人不服_______人民法院(_______)豫_______民初_______號民事判決，現依法提起上訴。
上訴請求：
請求依法撤銷原判，發回重審，或查明事實后依法改判：駁回被上訴人張_______原審對內黃_______燃氣有限公司訴訟請求。
事實與理由：
原判認定事實不清，要求上訴人承擔本案連帶責任于法無據。
首先，原判認定內_______燃氣有限公司_______項目部是內_______燃氣有限公司是錯誤的。
內_______燃氣有限公司是依法設立的法人企業，自公司成立以來，從未設立任何項目部，更未設立河南__項目部。原判認為“_______燃氣公司的_______項目部與_______簽訂合作協議”無事實根據。上訴人認為，內_______燃氣有限公司與內_______燃氣有限公司河南_______項目部不是同一主體，不存在隸屬關系，也無法律上的任何利害關系。
上訴人在_______部分鄉鎮包括_______開展有天然氣安裝工程業務，但上訴人已將該工程于_____年_____月_____日全部承包給了具有法人資質的.河南_____建設工程有限公司，雙方簽訂有《建設工程施工合同》。上訴人與河南_______建設工程有限公司簽訂《建設工程施工合同》后，從未與任何人簽訂任何承包合同或者施工合同，更不可能成立什么河_______項目部。被上訴人_______在原審提交的_______與內_______燃氣有限公司河南__項目部簽訂的燃氣施工內部合作協議與上訴人無關，原判將河南__項目部認定為上訴人的公司屬牽強附會。
上訴人認為，本案應當舉證證明內黃_______燃氣有限公司河南_______項目部是否具有民事主體資格，是否具有獨立承擔民事責任能力，設立內黃_______燃氣有限公司河南_______項目部的機構是誰。以上問題弄清楚了，其他問題也就迎刃而解了。依據民事訴訟法第64條規定，查明以上事實舉證責任在被上訴人張_______一方。原判在沒有查明以上事實的前提下，僅憑被上訴人提交的《燃氣施工內部合作協議》冠上了上訴人的名稱就認定是上訴人公司的行為是不負責任的。
其次，原判要求上訴人承擔連帶責任于法無據。
原審原告張_______受雇于被上訴人王_______，張_______在受雇過程中受到傷害，應當得到賠償。而上訴人將該工程整體承包給了河南__建設工程有限公司，河南_______建設工程有限公司又將該工程一部分承包給了沒有建筑資質的王_______，對于張_______在工作中受到的傷害應當由王_______承擔賠償責任，河南_______建設工程有限公司承擔連帶責任，現原判要求上訴人承擔連帶責任有悖法律規定。
總之，原判認定事實不清，要求上訴人承擔連帶責任于法無據。望二審法院依法準入上訴人上訴請求。
此致
_______中級人民法院
上訴人：_______燃氣有限公司
_____年_____月_____日
水電工程施工合同5
發包單位：________（以下簡稱“甲方”）
承包人：________（以下簡稱“乙方”）
依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、建設部與國家工商行政管理局的《建設工程施工合同（示范文本）》及其他有關法律、法規和規章，并結合本工程的具體情況，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程水電安裝工程施工事項協商一致，訂立本協議。
一、工程概況：
1、工程名稱：________________
2、工程地點：________________
3、工程內容：圖紙所示全部水電安裝工程：
1強電：按水電安裝要求施工完畢；
2弱電：（不包括電視、電話、安防）從室內第一個轉換箱開始施工，室內所有施工預埋管及室內布線、開關插座安裝完畢；
3防雷：包括防雷接地，等電位聯接，電源進戶箱做重復接地等；
4給水：室內按給水圖施工完畢；
5雨水：落水、陽臺排水、空調排水施工至最近的雨水井，室內全部施工完畢；
6污水：室外施工至出墻外最近的污水井，室內全部施工完畢；
7工地現場施工用水電的安裝維護，項目部臨時用電的安裝維護，工程機具線路接駁及維護，并派出兩名維修電工長期負責工地現場的水電維修及管理，費用由乙方承擔。（不含材料）
4、施工現場條件：以現場實際情況為準。
二、工程承包方式、承包范圍及承包內容：
1、承包方式：乙方包工包料、包施工機具、包工期、包質量、包進度、包結算，包資料及簽證，包安全文明施工、包驗收合格（力爭確保優良）。
2、承包范圍：圖紙所示的室內外等所有水電工程預埋與安裝，調試檢測工作。
3、甲方直接的分包專業工程，乙方需全力配合，并組織完成。
三、合同工期：
1、乙方應嚴格按甲方要求的工期組織施工，確保工期目標順利實現。本合同約定本工程總工期為日歷天；開工日期為：________年________月
2、第一施工段為：本項目下________________商鋪及售票廳，第二施工段為：本項目下________________商鋪，按土建進度跟進施工完成。
3、乙方必須服從和執行甲方項目部下達的施工生產計劃，根據甲方的進度要求，隨時調度作業人數和其他資源。
四、質量標準：
1、適應于本合同的工程質量檢驗評定標準、規范名稱為（包括但不限于以下）：
1建設強制性條文；
2 《建筑工程質量檢驗評定標準》
3 《建筑電氣工程施工質量驗收規范》
4 《建筑給排水及采暖工程施工質量驗收規范》
5 《采暖與衛生施工驗收規范》
6 《電氣安裝工程施工及驗收規范》
7 《建筑電氣安裝工程質量檢驗評定標準》
8省、市相關部門的各種規章制度；
9甲方制定的工程質量驗收實施細則。
2、本合同約定本工程質量必須達到“合格”，力爭“優良”質量標準。工程質量按國家相關標準進行驗收評定。若工程質量驗收為“不合格”，乙方自愿承諾負責返工直達本合同約定“合格”質量標準方可予以結算，結算單價按本合同約定可調價執行，工程量按實際完成工作量計算；返工所需材料、人工等所有費用均由乙方承擔。若因乙方返工導致甲方工期延誤，乙方承擔全部的違約責任。
3、工程質量等級驗收程序：分項工程完工后，有施工班組組織自檢并報項目部，項目部根據班組自檢結果組織班組進行實測驗收評定后報監理公司，監理公司根據項目部初評結果組織工程部、項目部和施工班組進行現場實測測量，核定該分項工程質量。工程部在每次結算單上簽注工程質量核定結果。每次違反該條款處罰金額20xx元/次。
五、文明工地、安全標化標準：
1、遵守甲方及業主有關文明施工、安全標化管理的有關規定，所有現場使用的設備無條件滿足業主的安全要求，材料堆放整齊，不得破壞密目網，安排一至兩人專門從事清掃整齊工作，若因乙方安全文明施工措施不力等原因引起業主對甲方的罰款，甲方均從乙方工程款中扣除。
2、在施工中應做到安全施工、精心策劃及實施，乙方違規操作以及為完成本工程雇傭的`人員造成他人傷害或自身受到傷害，均應有乙方承擔全部責任。
六、合同價款、工程量的計量及結算方式：
1、本工程約定單價為含稅可調價。
2、工程量的計量：
（1）結算工程量以圖紙實際建筑面積為準，取費標準以《貴州省建筑工程計價定額》、《貴州省安裝工程計價定額》
（2）材料按地方信息價。
（3）無信息價的按與業主方認質認價。
（4）工程量的確認及申報按甲方相關制度進行。
七、工程款的結算及違約保證金的收取：
1、甲方向乙方收取管理費及利潤為本工程與業主總結算款的20%；建安稅金由甲方承擔。
2、為加強乙方在本工程施工期間的工程質量、進度、安全文明施工等各方面的管理，特別約定：在本合同簽訂之日起2日內，乙方向甲方繳納履約保證金人民幣貳拾萬元整。
3、第一階段封頂蓋瓦后，于20xx年2月5日前支付已完成工程量的60%的工程款；第二階段全部工程經業主及相關部門驗收合格后，支付已完成工程量的80%的工程款。
4、本合同內全部工程竣工，乙方移交全部工程竣工資料（包括結算資料），經政府相關職能部門及甲方相關部門驗收合格后開始辦理結算手續，甲乙雙方在結算書上簽字之日起30日內，甲方付至本合同結算總價款的97%，剩余3%作為質保金在二年后（自工程竣工之日起計）20日內甲方在扣除應由乙方承擔的維修費用后，將余款一次性無息按實支付給乙方。
5、若乙方工程質量、工期和文明安全施工未達到本合同約定標準，甲方有權延期支付工程款，直到乙方按甲方要求整改完畢為止。由此發生的所有費用均由乙方承擔，乙方對此無異議。
八、甲、乙雙方權利與義務：
1、乙方在組織施工中必須堅持“百年大計，質量第一”的方針，要根據國家頒發的施工驗收規范和質量檢驗標準，以及設計要求組織施工，要求全部工程達到合格標準并更好；參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。
2、在組織施工中，要堅持按圖施工，任何一方不得隨意變更設計，如設計變更的，須辦理完簽證后，方可施工。
3、在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工，機械二次進場等損失，均由乙方自行負擔。
4、乙方要嚴格執行隱蔽工程驗收制度，凡隱蔽工程完成后，必須經過驗收作出記錄方能進行下一工序的施工。一般隱蔽工程由乙方自行檢查驗收，并辦好隱蔽驗收手續。如甲方與設計單位未屆時參加，乙方可自行檢查驗收，并作好記錄，甲方應予承認。如甲方以后提出檢查時，檢查結果不符合要求者，其檢查費用由乙方負責，符合要求者，其檢查費用由甲方負責。
5、乙方采購的所有材料必須滿足設計質量要求，并達到國家質量標準。所選材料的品牌及規格必須經甲方審核并批準后方可采購。
6、當乙方拒絕執行甲方或業主（監理）的正確指令和發生施工質量、工期等問題經整改仍達不到要求是，甲方有權解除本分包合同，更換分包隊伍，因此而造成的經濟損失由乙方承擔。
7、對乙方工作人員不遵守項目部規章制度，不服從甲方管理人員的管理，對甲方造成不良影響的，甲方有權要求乙方無條件對其進行調換。
8、乙方及工作人員必須遵守甲方和業主的有關規章制度，服從甲方現場管理人員的管理，在施工期中不得打架斗毆，凡因打架斗毆引起的所有更換，后果均由乙方承擔，并對當事人處以一萬元的罰款，如當事人支付困難，則由乙方代交，在工程款中扣除。
9、乙方所有水電預留必須一次性到位，如有出現后鑿的（設計變更除外），每處罰款500元。
10、乙方必須按照設計及施工規范要求施工，嚴禁偷工減料。
11、乙方必須保證人員穩定，不能隨意變更人員，節假日，雙搶季節未經甲方允許，乙方人員不得擅自離崗，否則，乙方應賠償甲方遭受的一切損失。乙方施工人員的勞保用品由乙方負擔。
12、乙方全體員工必須樹立產品保護意識（包括工地其他單位產品），對產品必須采取相應保護措施，在工程竣工驗收前，乙方承擔產品保護責任。
13、乙方負責所承包的設備裝車、卸車及搬運和甲方工具及設備。
14、甲方負責資金的按時支付及關系協調義務。當業主資金不能及時到位時，乙方不能擅自騷擾業主或罷工，須通過甲方進行商議后解決。
九、施工管理規范
乙方在施工期間，必須遵守國家、地方以及甲方相關管理法規，適用本合同的管理法規和辦法：
1、《施工現場臨時用電安全技術規范》
2、《建筑機械適用安全技術規程》
3、《建筑施工安全檢查標準》
4、《建筑施工高處作業安全技術規范》
5、《貴州省建設工程現場文明施工管理辦法》
6、公司施工班組管理辦法及質量、進度、安全文明施工獎罰辦法（條例）
7、《貴州省治安管理處罰條例》
十、合同生效：
1、本合同自甲乙雙方簽字或蓋章后生效，工程保修期滿，雙方結清工程款項后失效；
2、本合同一式四份，甲方執三份，乙方執一份；
3、本合同未盡事宜，雙方協商解決；
4、本合同訂立時間：____年____月____日；
5、簽訂地點：________________________
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
水電工程施工合同6
合同編號：
發包單位： (以下簡稱甲方)
承包單位： (以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國民法典》和有關法律、法規的規定，為明確雙方在施工過程的權利義務，雙方本著平等互利、協商一致的原則自愿訂立本合同。
第一條工程概況工程名稱：
工程地點：
工程內容：
第二條承包范圍和方式承包范圍：根據甲方提供圖紙進行施工。
施工標準：按設計要求和加固材料廠家的技術參數執行。
雙方責任：甲方：
1、甲方指派為現場代表；
2、負責提供施工區域的用電、用水、相關腳手架及臨時宿舍；
3、工程開工前向乙方提供施工圖套，組織有關方進行設計、技術交底，負責加固部位的定位放線；
4、審批乙方提出的施工組織設計及開、停工報告，審核乙方工程竣工驗收單，負責辦理工程簽證；
5、現場測試，甲方負責費用乙方負責協調；乙方：指派為工地負責人，為現場代表；編制施工組織設計或施工方案，開工前送甲方審定，提出施工進度計劃、用水、用電計劃；負責現場施工安全，做到文明施工；向甲方提供竣工驗收單、技術資料并參加驗收；
第三條合同工期工期：本施工范圍內容工期天，甲方協調好施工作業面確保工程在規定工期內完成。
工期的延誤：如遇下列情況之一，工期得以順延，乙方就延誤工期的內容在二天內以書面形式及時報告甲方，甲方應及時答復，甲方在收到報告五天后仍不答復，即視為同意乙方的報告。
非乙方原因造成的停水或停電一次超過4小時以上，并且一周內累計超過24小時；不可抗力，包括但不限于天災、動亂、戰爭、政府干涉；不具備施工條件或遭物業禁止；經甲方認可的工程變化、設計變更等，乙方認為將影響工程進度正常進行；合同價款合同總價暫估為元，具體單價詳見合同附件；本合同實際工程量以甲方現場確認為準；合同價款遇下列情況之一可予以調整；甲方認可的設計變更或工程量增減；在施工中甲方認可的新增或減少的工程項目；甲方認可的其他不可預計因素；乙方對4-3條所發生的情況有提請甲方認可的'權利，甲方應于收到乙方書面通知之日起三日內予以答復，逾期則視為甲方認可。
工程應在甲方認可或視為認可后三日內將調整的合同價款以書面形式通知甲方，甲方確認同意后答復乙方，若收到乙方通知后五日內甲方不作答復，視為確認同意。
第五條工程款的支付付款方式：本合同簽定后，甲方支付叁萬元給乙方作為預付款，本工程結束驗收合格后一周內一次性付清剩余工程款。
第六條工程質量按國家規范驗收標準。
乙方開工前應提供工程施工組織設計、產品相關資料。
第七條違約責任7-1.甲、乙雙方均應盡最大努力保證合同的履行，任何一方違約的，均應該承擔相應的違約責任。
甲方應按期支付工程款，如逾期，則每逾期一日應支付工程總款的0.5‰作為滯納金；乙方應確保工程的質量及工期，如逾期，則每逾期一日應支付工程總款的0.5‰作為違約金；第八條保密條款未經對方同意，雙方不得將此技術資料轉讓給第三人。
第九條其他雙方議定的有關合同的設計變更文件、洽商記錄、會議紀要及有關圖紙、資料和數據都是本合同的組成部分。
本合同未盡事宜，可由雙方本著友好合作精神協商訂立補充協議，補充協議與本合同具有同等的法律效力。
本合同一式肆份，甲乙雙方各執貳份。
一經雙方簽字并蓋章即具有法律效力。
備注：隨工程進展，雙方可增加合同附件，以確定新單項工程單價。
發包方蓋章(甲方)
承包方蓋章(乙方)
代表人： 代表人：
地址： 地址：
合同簽定日期： 合同簽定日期：
聯系人： 聯系人：
水電工程施工合同7
發包單位：xxxx工程項目部（以下簡稱：甲方）
承包人： （以下簡稱：乙方）
為落實崗位責任，保證工程質量、工期與安全生產，雙方根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》以及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平的原則雙方就本工程水電安裝工程施工事項協商一致，訂立本協議。
一、工程內容：xxxx工程水電安裝工程;
二、工程承包方式：雙包性質，包工包料、包質量、包進度、包安全文明施工、包驗收合格（確保優良）。
三、承包范圍：
1.本工程施工圖紙中的全部水電安裝工程。
2．所有與水電有關的穿墻洞口、板面洞口線管和水管、電箱和線盒的預埋和洞口的封堵。洞口封堵必須在裝飾工程施工時全部完成且達到裝飾驗收標準。
3.乙方必須義務配合甲方分包的其它工程的班組施工。
4．上級主管部門至工地安全文明檢查的一切準備工作和隱患整改工作。
四、合同工期：
1．乙方應嚴格按甲方要求的工期組織施工，確保工期目標順利完成。本合同約定本工程總工期為：甲方與建設單位簽訂的合同工期天數提前35天完成。
2．乙方必須服從和執行甲方項目部下達的施工生產計劃，根據甲方的進度要求，隨時調正作業人數和其它資源。
五、質量標準：
1.為確保工程質量和施工進度，乙方必須交于甲方保證金叁拾萬圓整。（保證金于主體封頂后無息退還 ，于竣工驗收后無息退還 。）
2.工程質量等級驗收程序：分項工程完工后，由施工班組組織自檢并報項目部，項目部根據班組自檢結果組織班組進行實測驗收評定后報監理公司，監理公司根據項目部初評結果組織項目部、和施工班組進行現場實測驗收。
3.工程質量保修期和工程質量保證金根據甲方與建設單位簽訂的合同要求執行。
六、安全文明施工
1、遵守甲方及業主有關文明施工、安全標化管理的有關規定，所有現場使用的設備無條件滿足業主的安全要求，材料應堆放整齊，不得破壞密目網，安排一至兩人專門從事清掃整齊工作，若因乙方安全文明施工措施不力等原因引起業主對甲方的罰款，甲方均從乙工程款中扣除。
2.安全方面
乙方要做好施工人員的安全教育培訓工作，簽好安全合同，所有乙方施工人員自費辦好暫住證，帶好身份證，違者不得上工地施工，嚴禁使用童工。不得在工地賭博酗酒，施工中按照安全操作規程要求施工，嚴禁野蠻施工，進入施工現場必須戴好安全帽，扣好帽帶，違者從嚴罰款100元/人次，所有施工中造成的安全事故，一切經濟損失全部由乙方負責，與甲方概不相關。
七、合同價款及結算方式：
本工程約定合同價款和結算方式為：根據甲方與建設單位簽訂的`主合同中的合同價款和結算方式執行。（包含稅金、管理費）
八、甲、乙的權利和義務：
1．乙方在組織施工中必須根據國家頒發的施工驗收規范和質量檢驗標準以及設計要求組織施工，，要按圖施工，不得隨意變更設計。要求全部工程達到合格標準。施工用電乙方必須安裝電度計量表。當乙方拒絕執行甲方或業主（或監理）的正確指令和發生施工質量、工期等問題經整改仍達不到要求時，甲方有權解除本分包合同，更換分包隊伍，因此而造成的經濟損失由乙方承擔。
3.對乙方施工人員不遵守項目部規章制度，不服從甲方管理人員的管理，對甲方造成不良影響的，甲方有權要求乙方無條件對其進行調換。并且每次處罰人民幣20xx元。
4.乙方及工作人員必須遵守甲方和業主的有關規章制度，服從甲方現場管理人員的管理，在施工期中不得打架斗毆，凡因打架斗毆引起的后果均有乙方承擔，并對當事人處以一萬元的罰款，由乙方代交，在乙方工程款中扣除。
5.乙方所有水電預留必須一次性到位，如有出現后鑿的（設計變更除外），每處罰款20xx元。
6.水電安裝必須與土建同步施工，乙方無任何理由延誤鋼筋工班組、泥工班組、粉刷工班組的施工工期。乙方必須無條件服從甲方安排的主體結構砼的每次澆筑日期。若乙方延誤甲方各部位結構和裝飾施工時，甲方有權安排作業人員進場水電安裝施工，其發生的人工、材料費用甲方將以雙倍的價款在乙方工程款中扣除。并且每次處罰人民幣伍仟元。
7.乙方全體員工必須樹立產品保護意識（包括工地其他單位產品），對產品必須采取相應保護措施，在工程竣工驗收前，乙方承擔產品保護責任。
8.乙方在施工中不得介紹其他班組進行轉包或中途停工以任何理由加價，否則甲方將有權收回施工協議，重新安排施工班組，乙方此前完成的工程量計價按50%結算，并承擔由此產生的一切損失。
九、合同生效：
1．本合同自甲已雙方簽字或蓋章后生效，工程保修期滿，雙方結清工程款項后失效。
2．本合同一式四份，甲、已雙方各執二份。
3．本合同未盡事宜，雙方協商解決。
甲方：
乙方：
日期：
水電工程施工合同8
合同編號：_________
_________擬修建_________工程，接受了_________的投標，雙方達成如下協議，并于_________年_________月_________日簽訂了本協議書，合同總金額為人民幣_________。
1.本協議書中的詞語涵義與下述第2條所列的專用合同條款和通用合同條款中的詞語涵義相同。
2.本合同包括下列文件：
協議書;
中標通知書;
投標報價書;
專用合同條款;
通用合同條款;
技術條款;
圖紙;
已標價的'工程量清單;
經雙方確認進入合同的其他文件。
上列文件匯集并代替了本協議書簽訂前雙方為本合同簽訂的所有協議、會談記錄以及相互承諾的一切文件。
3.承包人保證按照合同規定全面完成各項承包工作，并承擔合同規定的承包人的全部義務和責任。
4.發包人保證按照合同規定付款并承擔合同規定的發包人的全部義務和責任。
5.本協議書經雙方法定代表人或其委托代理人簽名并分別蓋本單位公章后生效。
6.本合同一式_________份。其中正本貳份，雙方各執壹份，副本_________份，發包人執_________份，承包人執_________份，其余副本由發包人分送有關單位。
發包人：_________承包人：_________
法定代表人：_________法定代表人：_________
地址：_________地址：_________
網址：_________網址：_________
電話：_________電話：_________
電傳：_________電傳：_________
傳真：_________傳真：_________
電報掛號：_________電報掛號：_________
郵政編碼：_________郵政編碼：_________
開戶銀行：_________開戶銀行：_________
賬號：_________賬號：_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點：_____
水電工程施工合同9
編號：
甲方：
乙方：
甲方同意由乙方承包xx項目
水電安裝工程的施工，依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建筑安裝工程承包合同條例》及其它有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠信信用的原則，雙方就本工程施工事項協商達成一致，訂立本合同，以資共同遵守。
一、工程名稱：
_________
二、工程地點：
_________
三、承包范圍及工作內容：
室內給排水（含管道預埋件、給排水管道、五金安裝、管道開孔、開槽及孔洞封堵）、強電工程（含管線預埋、穿線、電箱安裝、面板安裝、燈具安裝、應急照明、安全出口指示系統安裝）、弱電工程(埋管及引線、配合穿線單位完成穿線)、消防預埋、設計圖紙變更修改項目等（根據變更情況另行定價）。
四、承包方式
承包方式：
本工程在承包范圍內以包工包小型工具及輔材（如：電膠布、生料帶、麻絲、油漆等，不含主材）、包安裝調試（弱電部分配合穿線單位完成穿線）、包進度/工期、包質量、包保修、包安全、包文明施工及甲供主材材料卸車費、保管費、二次搬運費、各種施工措施費、趕工費用等、包工程驗收質量達到國家驗收規范及甲方驗收合格標準、包施工中乙方工人安全保護用品、工傷保險和勞保福利在內的形式由乙方承包。
各項工程內容包括但不限于：（包干價內容）
（1）室內水電工作內容：
1、給水部分（完成水表井后給水部分）：室內給水立管、橫干管、支管安裝，包括管道支架安裝、閥門、水龍頭及堵頭安裝、圖紙范圍內的套管預留預埋、洞口預留及封堵工作。管道安裝完畢進行試壓、沖洗并保證合格（包括配合成形后的整個管道系統的給水管道通水試驗及管道沖洗；承壓管道系統、設備及閥門水壓試驗；給水系統管道清洗等）；每戶生活陽臺安裝一個水龍頭，其余給水出口用堵頭封堵。
2、排水部分（接至第一個檢查井）：室內排水管立管、橫管安裝。管道安裝包括開槽、開孔、支架安裝、地漏、雨水斗、透氣帽、伸縮節、阻火圈安裝等整體工作以及圖紙范圍內的套管預留預埋、洞口預留，封堵。管道安裝完后進行管道通水、灌水、通球試驗以及壓力排水的試壓工作。
3、強電部分（電表箱后部分）：包括配電房各層電纜和配電柜的安裝及接線，進、出線相關的穿管、金屬線槽或橋架安裝、線纜敷設、箱內配線工作。各層按圖預埋線管及管內穿鐵絲、開關、插座、燈具底盒安裝，保證線管暢通及配合相關專業管內穿線工作。公共照明的埋管，穿線、開關、燈具、插座安裝。保證電氣系統調試及供電范圍內相關設備調試合格，以及電氣絕緣電阻測試；電氣器具通電安全檢查；照明全負荷通電試驗；線路、配電箱（盤）、插座、漏電保護裝置等接地、接零檢驗；等電位聯結測試等。
4、弱電部分：所有室內弱電線管、線盒的預埋，并保證管線暢通及配合弱電專業公司完成穿線工作；
5、消防部分：所有消防管線主體結構施工中的預埋；
6、所有預埋、預留洞口的封堵達到竣工驗收標準（含建設單位分包由乙方預埋、預留部分）。
（2）其他事項：
A、本屬乙方工作范圍若乙方因故不能施工或在限定時間內未能完成，導致甲方安排他人完成時，所發生的費用或損失由乙方承擔；
B、必須做到工完場清、料凈（如由其它班組完成則扣除相應費用）；
C、所有水電預埋及安裝工程包括未施工前甲方對部分施工內容提出的變更；
D、施工完成后協助甲方填寫各種資料包括安裝、調試、檢測、驗收及初始竣工圖等；
E、甲方以書面通知形式要求增加或修改的工程內容，產生的費用按合同條款約定執行，乙方不得拒絕，且必須在甲乙雙方協商的完工的期限內完成，由此造成的工期延誤亦由分包人承擔；
F、開槽安裝管后，先固定，再用砂漿補好；如打壞已砌的磚墻，由乙方自行補好。
G、在施工過程中，由于設計更改造成的返工，或者項目部安排的其它零活不在此活動報價范圍內，產生的工費由項目部簽字認可，費用另計。
五、承包單價及結算方式：
1、承包單價：
該承包單價按建筑面積以平方單價勞務包干，該單價為不含稅價 元/㎡。
2、結算造價以乙方實際完成并經甲方核定的建筑面積為準。
3、結算方式：
本工程結算按竣工圖紙，結算造價按合同規定進行結算；
結算條件
合同承包范圍內全部工作內容完成，并經驗收合格；
質量缺陷處理全部完成；
所借用甲方工具、設備、材料均已全部歸還；
工人已全部退場并將鎖使用房屋打掃干凈全部歸還給甲方。
六、付款方式
（一）甲方工程款支付：
1、工程進度款支付：進度款按當月施工進度，在當月25日前進行工程任務書填寫，并進行申報、審核及審批，審批無誤通過后，預計次月15日前進行支付。
2、主體施工階段甲方按完成總價的20%
進行計價；乙方開槽、配管安裝階段按完成總價的15%
進行計價；給、排水安裝調試完成，經甲方驗收合格后，甲方按完成總價的20%
進行計價；室內穿線、開關、電氣元件安裝調試完成，經驗收合格后，甲方按完成總價的25%
進行計價；整體完工經甲方驗收合格后60天內，甲方向乙方支付到總價的95%；剩余5%
工程保修金待竣工驗收后1年內無息支付。
3、工程進度款需在當月25日前進行工程任務書填寫、申報、審批。
4、承包方在施工期間所發生的其它費用均由承包方自負。
5、在項目實施全過程中，承包方應具備一定的墊資能力，不可以以任何理由組織工人上訪和聚眾鬧事，如有類似情況發生，一切后果由承包方承擔，并承擔所導致的一切后果。
七、材料條款
1、本合同承包范圍內所有材料憑甲方現場管理員簽發的材料單到倉庫領用并負責成品及半成品的保護（乙方提前一周向甲方提交材料計劃單，乙方配合裁量進庫管理）。
2、所有材料在完工時必須建立統計臺帳，在結算前全面嚴格審查是否超額主材超出材料總計劃數量的10%材料結算時套用甲方物資采購單價計算賠償。
八、雙方職責
雙方職責
1、甲方職責
（1）、甲方在乙方進場后，提供給乙方水電施工圖一套；
（2）、甲方對乙方進場人員作好施工現場的安全交底和有關規章制度的交底工作；
（3）、協調乙方與各施工班組的各項事宜，臨時施工用水、用電、塔吊、施工電梯使用，保證乙方運送材料通道暢通；
（4）、負責簽收乙方提供的相關工程資料、報告、對乙方隱蔽工程及分期工程、工程進度、予以確認；
（5）、負責、派員與乙方辦理與建設方各項簽證、及參與調試測試等各項工作；
（6）、在施工中甲方不得故意刁難乙方，如乙方確實不能滿足甲方對工期、質量、現場安全生產文明施工要求，甲方有權將乙方承包范圍內的部分工程包給其他單位完成，待工程竣工驗收合格后甲方按實結算給乙方；
（7）、甲方有權對乙方在施工中因工期、質量、安全、文明施工，材料浪費達不到合同約定而對乙方進行經濟處罰權利。
（8）、由于乙方原因造成的工期延誤，由乙方承擔由此給甲方造成的一切損失。
2、乙方職責
（1）、嚴格按甲方提供的工程施工圖及國家規范精心組織有力的管理班子，足夠的施工機械，執行有關技術規范和標準及施工說明書具體要求，確保工作有效的管理和控制；
（2）、必須服從甲方、業主及監理人員的施工安排，協調管理和監督檢查；
（3）、乙方在施工中，如因質量不合格或達不到施工規范給甲方帶的一切經濟損失由乙方全部負責（如因甲方所造成的原因，由甲方全部負責）；
（4）、如因乙方原因造成安檢、質檢、復檢給甲方帶來的經濟損失，由乙方全部負責，并承擔給甲方帶的工期延誤造成的經濟損失（如因甲方造成的原因，由甲方負責）。
（5）、乙方所有人員必須統一著裝，服裝及安全帽使用符合甲方要求；
（6）、乙方必須保證按時支付勞務人員的.工資，每次必須向甲方報送民工工資發放表，杜絕民工就勞動報酬上訪事情的發生；
（7）、乙方食宿，由乙方自理，乙方人員一律不得帶小孩進入施工現場；
（8）、乙方安全文明施工范圍（安全通道、四口五臨邊、周邊防護現場的清潔文明施工，材料次序堆碼）。
（9）、承包方施工人員進場之前，必須先向發包方指派的的現場專管人員遞交進場人員的花名冊、身份證（含2張半身像）、特殊工種（電工、高空作業等）操作證等復印件，并積極配合發包人的技術指導，施工中不得與發包人發生沖突及聚眾鬧事，一旦發生，產生的一切責任及損失由承包人承擔。
（10）、承包方在施工過程中，因工程需要變動生產人員，必須事先得到發包方專管人員的同意，并補交變動人員花名冊及有關證件復印件。
（11）、承包方用工必須遵守昆明市政府有關規定，承包方的現場操作人員不得使用不滿18周歲未成年工及55周歲以上老年工，由于非法用工造成的安全事故、質量問題和一切損失，均由承包方承擔相關的一切責任，發包方不承擔任何責任。
九、安全
乙方必須為進場施工的施工人員購買意外傷害保險，費用由乙方自行承擔。乙方在施工中，必須嚴格按國家安全規范施工，如乙方在施工中因乙方違規操作產生的一切安全事故，由乙方自行負責。
十、爭議處理
1、本合同未盡事宜，由雙方協商解決。協商不能達到一致的，按《中華人民共和國合同法》等法律法規相關條款進行處理；
2、雙方爭議不能得以解決的，任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴送。
十一、合同期限
本合同自雙方簽字蓋章之日生效，工程驗收完畢，保修期滿，資金付清，本合同終止。
十二、本合同一式叁份，甲方持二份、乙方持一份。
甲方代表：
乙方代表：
身份證號：
身份證號：
電話:
電話:
日期：
日期：
水電工程施工合同10
發包方（下稱甲方）：________
承包方（下稱乙方）：________
根據《中華人民共和國建筑法》以及其他相關法律法規規定，甲乙雙方就乙方承接甲方發包的水電工程的施工的有關事宜，協商一致，同意按下列條款簽訂本合同，以資共同遵守。
第一條工程項目概況
1。1工程名稱：________________
1。2工程地址：________________
1。3承包方式：包材料、包安裝（含防雷接地）、包質量、包文明施工、包竣工調試驗收的方式。使本工程按照甲方規定工期通過有關部門的驗收并交付使用。
1。4工程范圍與內容：________________（包括施工圖內所有的水電安裝工程，施工圖改變后工程量另行計算）
第二條工期
1、乙方必須在____年____月____日前竣工。乙方在招標方規定的時間內完成施工任務，甲方要求的竣工是指該工程全部完成，驗收合格。
2、如因由施工場面（包括土建施工場地、水電施工圖的提供、施工方案變更、拖欠工程款）影響乙方的工程進程則工期應作相應順延。
第三條工程質量標準
按照國家現行安裝規范施工，并達到水電驗收標準合格等級。
第四條合同價款
本合同價款按_______萬預算。結算按工程完成時的最新定額，材料價格參照11年價目表，人工費60元/定額工，括人工、機械、施工安裝、調試、保險及風險等各項費用。
該工程完工后報驗及檢測費由甲方負責，若檢測不合格，需要二次檢測的費用由乙方負責。
第五條工程款支付
合同簽訂后甲方應付給乙方總款的10%作為啟動資金，電線、電纜到達現場付總工程款的30%，開關燈具到達現場付總工程款的20%，配電箱到達現場付總工程款的10%，安裝完成付總工程款的20%，工程驗收合格后付總工程款的7%，余3%作為質量保證金兩年后無質量問題一次性全部支付給乙方。
第六條設計變更
6。1因施工變更導致工程量增加部分工程款由甲乙雙方友好協商，延誤的工期相應順延。
第七條雙方職責
7。1甲方職責
（1）按時提供施工工作面給乙方使用。
（2）負責協調配合管理施工現場，指定相應的施工員監管施工工作，負責有關簽證。
（3）甲方提供施工用水、電源連接點及施工工人現場住宿。包乙方工作人員住宿床位，用水、用電。
（4）按施工安全規范的規定，采取應有的施工安全措施，確保施工安全與第三者的安全。在施工過程中發生的傷亡事故責任以及因乙方管理不善造成的損失，均由乙方自行承擔。
（5）工程竣工未交付甲方之前，甲方應協助乙方負責已完工程的`保護，保護期間如有人為故意損壞，應由損壞方予以修復或返工。
（6）乙方必須服從甲方指定人員管理，按照甲方管理制度施工。
（7）負責對該工程合同范圍內的施工現場內的防火、防盜、安全及治安工作。乙方工人因自身原因在施工現場、工作時間，發生意外傷害費用，一萬元以下（含一萬元），乙方承擔全部費用，一萬元以上，甲方承擔超出部分的70%費用，乙方承擔相應費用。如若是乙方工人自身不安全行為發生的意外傷害，甲方概不負責。
第八條安全施工
8。1施工期間，乙方應嚴格遵守建筑工程安全技術規程、建筑工人安全操作規程、《中華人民共和國安裝條列》和其他相關法規以及施工期間國家頒發的新的法律法規，并對現場作業的安全及工程質量負責。乙方必須做好施工質量、安全管理；指定安全、防火負責人，物件堆放整齊。
8。2乙方必須進行安全文明施工。
8。3乙方應遵守建設工程安全生產有關規定，嚴格按照安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施、消除事故隱患，由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由乙方承擔。
8。4甲方不得要求乙方違反安全管理規定進行施工。因甲方原因導致的安全事故，由甲方承擔相應責任及發生的費用。
第九條關于工期延誤
9。1以下原因造成工期延誤，經過甲方現場工程師確認，工期相應順延；
（1）甲方未按約定日期提供施工場面及相關開工條件；
（2）甲方未按約定日期支付工程進度款，致使施工不能正常進行。
（3）甲方工程師未按照合同約定提供所需指令、批準等，致使施工不能正常進行；
（4）設計變更和工程量增加；
（5）不可抗力：是指戰爭、動亂、空中飛行物墜落或其他非甲乙雙方負責造成的爆炸、火災、水災以及六級以上臺風、大雨、暴雨、地震等；
（6）合同約定或甲方工程師同意工期順延的其他情況。
9。2合同雙方任何一方不履行合同義務或不按照合同約定履行義務的其他情況，均屬違約，由違約方承擔違約責任，賠償因其違約造成的損失。
第十條合同爭議解決方式
本合同履行過程中所發生的爭議及本合同未盡事宜，由雙方協調解決；協商不成時任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第十一條合同生效與終止
第十二條合同份數
12。1本合同自雙方法人代表或其他委托代理人簽字加蓋公章后生效。
12。2本工程按照甲乙雙方約定，甲方按照合同約定，支付完最后一筆尾款，此合同自動終止。
本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具同等法律效力。本合同未盡事宜，由雙方另行協商簽訂補充協議，補充協議是本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
_________年____月____日
水電工程施工合同11
甲方：__________
乙方：__________
本著互相信任的原則，就甲方的水電工程達成以下協議。
第一條工程概況
1.裝修施工地點：_____________________________________________。
2.工期：_________年_______月_______日至________年_______月_______日
3.本項工程預計費用_______元人民幣。
第二條材料供應的約定
1.甲方提供的材料乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單，并注明所需要材料的數量。甲方應按時提供乙方需要的材料。
甲方負責采購供應的材料應符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場，甲乙方應辦理交接手續。乙方如發現甲方提供的材料有質量問題或規格差異，應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失，責任由甲方承擔。
甲方供應的材料按時抵達現場后，由乙方負責保管，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。
2.甲方采購供應的裝飾材料，均應用于本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料價款的.雙倍補償給甲方。
3.乙方提供的材料乙方供應的水電材料甲方應到現場驗收，如不符合設計、施工要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
乙方自帶施工的必須工具，要保證安全性、良好使用性，乙方自行承擔工具維修費和損耗費用。
第三條關于工程質量及驗收的約定
1.本工程應嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規范》50210-20__及《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》50327-20__并參照《福建省家庭裝飾裝修工程質量標準及其他-35/98》及《上海市家庭裝飾工程質量驗收標準》。
2.由于乙方施工技術差及責任心不到位等自身原因造成質量問題，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
3.工程竣工：乙方應提前兩天通知甲方驗收，甲方在接到通知兩日內組織驗收，并辦理驗收手續。
第四條有關安全生產和防火等的現場管理約定：
1.嚴格遵守規定的裝飾裝修施工時間，降低施工噪音，減少環境污染。處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關系。
2.未經甲方同意及有關部門批準，施工中不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。3.工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
4.保證裝飾裝修現場的整潔，竣工前做好衛生清掃和處理工作。
5.負責裝飾裝修所產生垃圾的處理工作，每日至少清潔一次。
6.乙方如因施工原因需居住在現場，日常用水、用電等必須注意安全，工地發生工傷由乙方負責。
7.乙方應做好施工材料保管工作，禁止閑雜人等進入現場。
8.未經甲方許可，乙方不得攜帶任何甲供的裝修材料出門，若發現偷盜現象按材料價格加倍賠償。
第五條關于工程價款、承包內容、施工工藝、結算的約定：
1.工程款付款方式：
布管驗收合格后支付工錢的_____%，水電完工后支付30%，整體竣工驗收合格后支付_____%。
2.乙方承包內容：
1)水電開槽、布線、穿線、埋槽。
2)所有水電施工過程的垃圾清運。
3)水電施工的穿墻、打孔、切割。
4)開關面板安裝。
5)小五金、馬桶、的安裝。
6)后期燈具的安裝。
3.工程結算方式：
按實結算：
總價結算：_____元/平米。
第六條違約責任：
1.甲方未按合同約定時間付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付____的違約金。
2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付_____違約金。
第七條糾紛處理方式：
因工程質量雙方發生爭議時，雙方協商解決;當事人不愿通過協商、調解解決，或協商、調解不成時，可以按照本合同約定向向人民法院提起訴訟。
第八條合同的變更和解除：
1.合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致后，重新簽訂補充協議。合同簽訂后施工前，一方如要終止合同，應以書面形式提出，并按合同總價款___%支付違約金，并辦理終止合同手續。
2.施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，解除本合同。
第九條其它約定：
1.雙方同意由第三方監理進行協商工作。
在未經第三方監理確認情況下，甲方有權不支付乙方相關費用。
2.經過第三方監理確認，甲方必須按照約定支付乙方相關費用。
3.因氣候、停電等不可抗力或不可預見因素造成的工期延誤，經雙方確認后可以順延。
4.甲方在入住前可以要求乙方___次來現場配合其他工種的交叉施工，超過___次部分每次甲方需支付乙方_____元/天的勞務費。
5.保修期內由于乙方的施工和產品造成的質量問題由乙方免費維修，在接到甲方通知后____小時內必須到達現場。由于甲方使用不當或不可抗力或不可遇見原因造成的問題，甲方按實際發生費用支付乙方維修費用。
第十條附則本合同經甲、乙雙方簽字后生效。
本合同簽訂后工程不得轉包。
本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。
合同有效期至_____________________.
水電工程保修伍年，過了保修期乙方來維護甲方應支付相應費用。
甲方（蓋章）：_______________乙方（蓋章）：___________________
甲方代表簽名：_______________乙方代表簽名：___________________
地址：_______________________地址：___________________________
電話：_______________________電話：___________________________
傳真：_______________________傳真：___________________________
日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日
水電工程施工合同12
(甲方)： (以下簡稱甲方) (乙方)： (以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》和該工程施工(招標文件)以及其他相關法律行政法規，結合實際情況，經雙方協商，達成以下合同條款。
一、工程概況
1、工程名稱：上營變電站引水工程。
2、工程地點：上營村。
3、工程主要內容：1500米DN40給水管道安裝。
4、承包方式：包工包料。
二、工程期限
工程期限8天，預定20xx年4月2日至20xx年4月10日止。
三、工程承包價及其它
總承包價80000元，工程竣工驗收合格后付清工程款項。
四、合同雙方責任
(一)甲方責任
1、提供乙方規劃、設計、施工所需的相關要求及數據;
2、監督工期及工程質量、施工進度，配合乙方做好與工程相關的協調工作。
(二)乙方責任
1、嚴格按照甲方提供的圖紙組織施工。
2、乙方保證文明施工，施工過程中因乙方因素造成的一切事故由乙方負責。
3、施工過程中，每個單項工程結束后及時清理打掃施工現場。
五、工程質量要求
1、乙方必須嚴格按照甲方提供的設計圖紙進行施工，工程質量達到國家相關驗收規范的標準。
2、工程竣工驗收后達到建設局要求，方為合格工程。
3、主要材料進場前必須提供樣品合格證明，經甲方工程負責人及監理方共同認可，方可進場施工。
六、付款方式
工程結束付50%，整體工程驗收合格后5日內付50%。乙方開戶名稱：祿豐萬泉供水有限責任公司
開戶行：祿豐農行營業室
賬號：309801040003724
七、工期延誤
若甲方原因則工期順延，若乙方原因則按500元/天罰款。工期嚴重滯后的.，甲方有權終止合同，由此造成的全部損失由乙方負責。甲方不承擔乙方所完成工程量的支付。
八、工程保修期
工程保修期為工程驗收后一年。
九、安全施工要求
施工期間乙方人員必須遵守國家法律和法規，遵守甲方及監理方的相關規章制度，維護好相關設施和保護周圍居民的正常生活，并做好安全預防工作。乙方施工中發生的一切安全事故，概由乙方負責，甲方不負任何責任。
十、不可抗拒的自然災害認定標準
不可抗拒的自然災害發生，造成的損失，由甲、乙雙方共同協商解決。
十一、違約責任
本合同經雙方簽字生效后，雙方都必須嚴格遵守執行，任何一方違反合同條款，給對方造成損失的，責任方應按合同法規定標準進行賠償。
若甲方在整體工程驗收合格后，未將款項付清給乙方，乙方有權停止供水。
雙方如發生糾紛，通過協商未達成協議的，由祿豐縣人民法院進行裁決。
十二、合同份數
本合同一式六份，甲方四份、乙雙方二份，
十三、若有未盡事宜，由甲乙雙方另行協商解決。
甲方： 乙方：
法人代表： 法人代表：
委托代表： 委托代表：
年 月 日
水電工程施工合同13
甲方：___________
乙方：___________
經友好協商，就甲方承攬工程轉包給乙方施工的相關事宜，根據《勞動法》、《建筑法》、《民法典》及公平、公正原則，簽訂本施工協議：
一、甲方承攬__市____建設配套工程。
二、在工程施工中，建設單位和施工單位的責任義務約定事宜服從甲方與建設單位的正簽合同，甲方不得增減。
三、甲方與建設單位正簽合同的期限為__年______月______日前，_ 月_ 日前甲方再與乙方正簽轉包合同。
四、甲方將此工程轉包給乙方，由乙方按轉包工程造價的'8%向甲方支付轉讓費，費用結算于建設方向乙方結算工程款時支付。
五、此協議簽訂后_日內，由乙方向甲方支____萬元的轉讓預約定金，如到期甲方未按約定將該工程轉讓給乙方，由甲方如數退還乙方定金，并按20%加賠。
六、協議生效辦法：本協議由雙方簽字，并由乙方向甲方交付定金日起生效。
七、未盡事宜由雙方另行協商。
八、本協議一式兩份，甲、乙雙方各持一份。
甲方代表：____________
乙方代表：____________
______年______月______日
水電工程施工合同14
甲方（發包單位）： __電有限公司
乙方（承包單位）：___________________
甲方同意將 __水電有限公司電站引水工程建設維修 工程承包給乙方施工，為保質保量按時完成施工任務，經雙方協商一致同意訂立如下合同條款，望雙方共同執行。
一、工程項目名稱（工程地點）：
1、水庫清淤（高樹嶺電站水庫清淤、尾水河道清淤及拓寬。），工程價款360000元整。
2、舊大壩加固（花香一級水電站舊壩），工程價款700000元整。
3、引水渠道清淤及加固（花香一級水電站3.8KM引水明渠清淤及加固；文星水電站2.2KM引水明渠清淤及加固。），清淤50元/米，混凝土加固500元/米。
4、引水隧洞襯砌加固（花香二級水電站800米隧洞襯砌加固工程），包模板2300元/米。
二、承包方式：1、包工包料；2、包工不包料。
三、甲方要求乙方進場及竣工時間：
年 月 日進場施工， 年 月 日竣工，雨天順延。
四、乙方在施工過程中，應按甲方提供的圖紙或甲方工程技術人員現場指導施工，未經甲方許可不得隨意更改尺寸，隱蔽工程應經甲方有關人員驗收后方可施工。乙方在施工中應注意安全，不得違章操作。
五、乙方應保證工程施工質量，不得偷工減料，若工程質量不合格造成返工的材料費及工資，由乙方自負，同時應做到保證質量的`前提下求美觀。
六、付款辦法：
1、總工程價款(金額大寫) 陸佰貳拾萬元整；
2、施工期間至驗收前，每個月底甲方根據乙方所完成的實際工程量按造價的 50 %付給作工料費，剩余 50 %尾款待甲方對工程竣工驗收后15天內結算付清；
3、在施工期間甲方若違約無法按工程進度付款，造成乙方停工待料，而拖遲工期，后果由甲方負責，乙方若無故拖遲工期則后果由乙方自負。
七、乙方工程不得轉包或分包，若發現則甲方有權終止合同，所造成的經濟損失由乙方自負。
八、本協議一式貳份，甲、乙雙方各執一份。
九、補充協議：
甲方： （公章）
法人代表：
乙方： （公章）
法人代表：
年 月 日
水電工程施工合同15
發包單位：
場建筑、裝飾工程項目部（以下簡稱：甲方）
承包人：（以下簡稱：乙方）
依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設工程合同法》及其他有關法律、法規和規章，并結合陜西省渭南市有關規定及本工程的具體情況，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程水電安裝工程施工事項協商一致，訂立本協議。
一、工程概況：
工程名稱：笑哈哈中國中西部國際商貿物流城02-39號地塊綜合市場C-G區（以下簡稱：本工程）；
工程內容：水電安裝工程;
1、強電：按設計圖完成所有電施工程任務，室內所有施工預埋管，穿線，安裝，調試完畢，但主線管需預埋管至室外1.5米。
2、防雷：包括防雷接地，等電位聯接，電源進戶箱做重復接地等。
3、雨水：按設計圖完成所有雨水工程任務。
4、正式施工前的臨時水電安裝及施工過程中的維護（臨時設施費按定額結算給乙方）。施工現場條件：以現場實際情況為準；
施工部位：本合同約定乙方施工部位為：笑哈哈中國中西部國際商貿物流城02-39號地塊綜合市場C-G區工程設計圖及變更水電安裝工程包含的內容。
二、工程承包方式、承包范圍及承包內容：
1、承包方式：乙方包人工、包主材、包施工機具、包工期、包輔材、包質量、包進度、包安全文明施工、包驗收合格（確保合格）。注：(雨水安裝甲方只提供管材、伸縮節，其余材料、施工機具等為乙方購買)。
2、承包范圍：包消防預留洞孔、弱電預留預埋(并穿好鋼絲)、室內等所有一切給排水.室外落水和陽臺排水及空調排水和強電的預埋與安裝、調試檢測工作。消防的預埋與安裝、調試檢測及驗收合格工作。驗收合格以專業資質報告為準。
3、承包的主要內容：施工圖紙方案中的室內水電安裝工程，包括電氣照明等專業配套工程的預留孔洞、管道預埋。
4、甲方直接分包的專業工程，乙方需全力配合，并組織完成。
三、合同工期：
1、乙方應嚴格按甲方要求的工期組織施工，確保工期目標順利實現。本合同約定本工程總工期為日歷天；開工日期為：20xx年11月30日（后續開工，分別以甲方通知開工日期為準），竣工日期為：20xx年7月31日。
2、乙方必須服從和執行甲方項目部下達的施工生產計劃，根據甲方的.進度要求，隨時調度作業人數和其它資源。
四、質量標準：
1、適應于本合同的工程質量檢驗評定標準、規范名稱為（包括但不限于以下）：
①建設強制性條文；
②《建筑工程質量檢驗評定標準》GBJ301—88；
③《建筑電氣工程施工質量驗收規范》GB50303-20xx；
④《建筑給排水及采暖工程施工質量驗收規范》GB50242-20xx；
⑤《采暖與衛生施工驗收規范》（GBJ242-82）；
⑥《電氣安裝工程施工及驗收規范》（GBJ242-82）
⑦《建筑電氣安裝工程質量檢驗評定標準》（GBJ303-88）；
⑧省、市相關部門的各種規章制度及相關標準；
⑨甲方制定的工程質量驗收實施細則。
2、本合同約定本工程質量必須達到“合格”質量標準。工程質量按國家相關標準進行驗收評定。若工程質量驗收為“不合格”，乙方自愿承諾負責返工直至達到本合同約定“合格”質量標準方可予以結算，結算價按本合同約定價執行，工程量按實際完成工作量計算；返工所需的材料、人工等所有費用均由乙方承擔。若因乙方返工導致甲方工期延誤，承擔全部的違約責任。
3、工程質量等級驗收程序：分項工程完工后，由施工班組組織自檢并報項項目部，項目部根據班組自檢結果組織班組進行實測驗收評定后報監理公司，監理公司根據項目部初評結果組織工程部、項目部、和施工班組進行現場實測測量，核定該分項工程質量。工程部在每次結算單上簽注工程質量核定結果。
五、文明工地、安全標化標準：
1、遵守甲方及業主有關文明施工、安全標化管理的有關規定，所有現場使用的設備無條件滿足業主的安全要求，材料堆放整齊，不得破壞密目網，安排一至兩人專門從事清掃整齊工作，若因乙方安全文明施工措施不力等原因引起業主對甲方的罰款，甲方均從乙工程款中扣除。
2、在施工中應做到精心策劃、實施，乙方違規操作以及為完成本工程雇傭的人員造成他人傷害或自身受到傷害，均應由乙方承擔全部責任。
六、合同價款、工程量的計量及結算方式：
1、以《貴州04計價定額》同期調差為結算單價下浮%，乙方不承擔任何稅費。
2、結算方式：工程款支付，按照已完工程量5萬平方米建筑面積為結算點，付已完工程量的65%，在十五個工作日內付給乙方進度款，余款35%驗收合格后，支付工程總價款的95%，余下5%的工程尾款，為工程質量保證金，在工程質保期滿一年后一次性付清。工程竣工驗收合格后，由工程承包人按清單附件上確定的單價所做的工程量結算給乙方，甲方在30天內審核，結算給乙方的95%工程款，留5%作保修金。
3、根據工程實際情況需要發生的工程變動，并由設計、建設方、監理書面簽字為工程變更。變更量按合同執行。
七、違約保證金的收取、支付及工程款的支付：
1、為加強乙方在本工程施工期間的工程質量、進度、安全文明施工等各方面的管理，特別約定：在本合同簽訂之日起2日內，乙方就必須向聽從甲的工作安排，報好材料計劃。
2、乙方向甲方交納履約保證金叁佰萬元整（3000000）元（其中合同履約保證金100萬元，工人工資保證金100萬元，風險保證金100萬元），合同簽訂之日繳納壹佰萬（1000000）元，剩余保證金在合同簽訂之日起的叁日內足額繳納，此款不計利息。如乙方未按時足額交納第一期保證金的，本合同不生效。如未按時足額交納剩余保證金的，本合同自動終止，所交納的保證金（包括合同履約保證金、工人工資保證金、風險保證金）不予退還。
3、支付方式：現金、現金支票及現金轉賬。
八、甲、乙的權利和義務：
1、乙方在組織施工中必須堅持“百年大計，質量第一”的方針，要根據國家頒發的施工驗收規范和質量檢驗標準，以及設計要求組織施工，要求全部工程達到合格標準及更好；參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現場交底,擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。
2、在組織施工中，要堅持按圖施工，任何一方不得隨意變更設計，
3、在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工，機械二次進場等損失，均由乙方自行負擔。
4、乙方要嚴格執行隱蔽工程驗收制度，凡隱蔽工程完成后，必須經過驗收作出記錄方能進行下一工序的施工。隱蔽工程由乙方自行檢查驗收，并作好記錄；重大或復雜隱蔽工程應由乙方書面通知甲方和設計單位共同進行驗收，并辦理隱蔽驗收手續。如甲方與設計單位未屆時參加，乙方可自行檢查驗收，并應作好記錄，甲方應予承認。如甲方以后提出檢查時，檢查結果不符合要求者，其檢查費用由乙方負責，符合要求者，其檢查費用由甲方負責。
5、當乙方拒絕執行甲方或業主（或監理）的正確指令和發生施工質量、工期等問題經整改仍達不到要求時，甲方有權解除本分包合同，更換分包隊伍，破方清算處理。
6、對乙方工作人員不遵守項目部規章制度，不服從甲方管理人員的管理，對甲方造成不良影響的，甲方有權要求乙方無條件對其進行調換。
7、乙方及工作人員必須遵守甲方和業主的有關規章制度，服從甲方現場管理人員的管理，在施工期中不得打架斗毆，凡因打架斗毆引起的所有更換、、后果均有乙方承擔，并對當事人處以一萬元的罰款，如當事人支付困難，則由乙方代交，在工程款中扣除。
8、乙方所有水電預留必須一次性到位，如有出現后鑿的（設計變更除外），每處罰款800元。
9、乙方必須按照設計及施工規范要求施工，嚴禁偷工減料。乙方購買主要材料必須資料齊全，上報甲方、建設方及監理認可才能用。如不遵守后果自負。
10、乙方必須保證人員穩定，不能隨意變更人員，節假日未經甲方允許，乙方人員不得擅自離崗。否則乙方應賠償甲方遭受的一切損失。乙方施工人員的勞保用品由乙方負擔。
11、乙方全體員工必須樹立產品保護意識（包括工地其他單位產品），對產品必須采取相應保護措施，在工程竣工驗收前，乙方承擔產品保護責任。
12、乙方負責在承包內容范圍內甲方供應材料、設備的裝車，卸車及搬運。
13、乙方負責本工程所有竣工資料及時的完成。
九、施工管理規范
乙方在施工期間，必須遵守國家、地方以及甲方相關管理法規，適用本合同的管理法規和辦法：
1、施工現場臨時用電安全技術規范（JGJ46-88）。
2、建筑機械使用安全技術規程（JGJ59-86）。
3、建筑施工安全檢查標準(JGJ59-99)。
4、建筑施工高處作業安全技術規范(JGJ80-91)。
5、渭南市建設工程現場文明施工管理辦法。
6、公司施工班組管理辦法及質量、進度、安全文明施工獎罰辦法（條例）
十、合同生效：
1、本合同自甲已雙方簽字或蓋章后生效，工程保修期滿，雙方結清工程款項后失效。
2、本合同一式貳份，甲、已雙方各執壹份。
3、本合同為盡事宜，雙方協商解決。
甲方委托代理人：
年 月 日
乙方委托代理人：
年 月 日
【水電工程施工合同】相關文章：
水電安裝工程施工合同04-09
水電工程施工合同04-12
水電安裝工程施工合同7篇04-18
水電工程施工合同 14篇04-15
水電裝修合同03-17
水電安裝合同經典03-26
水電維修合同12-07
水電安裝合同03-11
安裝水電合同06-03
水電改造合同04-01