道路施工合同范本4篇[精選]
隨著法律知識的普及,我們用到合同的地方越來越多,它也是減少和防止發生爭議的重要措施。那么正式、規范的合同是什么樣的呢?以下是小編幫大家整理的道路施工合同范本,歡迎大家分享。
道路施工合同范本1
發包方:
法定代表人:
承包方:
法定代表人:
風險提示:發包人的相對義務
根據法律規定發包人應辦理法律規定由其辦理的許可、批準或備案,包括但不限于建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證、建設工程施工許可證、施工所需臨時用水、臨時用電、中斷道路交通、臨時占用土地等許可和批準。且發包人應協助承包人辦理法律規定的有關施工證件和批件。
若發包人因未能及時辦理完畢前述許可、批準或備案,由發包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期,并支付承包人合理的利潤。
依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、行政法規,甲方________至______農村公路建設項目施工發包給乙方,由乙方負責承包施工。遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,明確雙方的權利義務關系,經協商訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:
工程內容:
二、工程承包范圍
承包范圍:施工設計全部內容。
三、工程價款及支付方式:合同價款金額合計(大寫):______(人民幣)¥:____萬元。
工程價款按工程進度分期分批支付,工程驗收合格后決算。甲方扣工程總價款的5%作為質量保證金,工程竣工無質量缺陷后付給乙方。
四、雙方的權利義務:
1、由甲方提供圖紙,乙方必須按圖紙和公路改造工程技術規范的要求施工,乙方確保質量達到合格。
2、乙方必須在簽訂合同之日起3日內開工。
3、甲方對乙方的施工有監督管理權,甲方按施工進度對乙方的施工進行驗收,驗收合格后,方可進行下一工序的施工。
4、未經甲方同意,乙方不得更換項目經理,否則,甲方有權終止合同。
5、乙方不得將工程項目轉包,未經甲方同意不得分包。否則一經查實,甲方有權終止合同,同時不承擔任何由此引發的法律責任。
6、乙方在施工過程中,確保施工安全。若出現工傷等安全事故,由乙方負責。若乙方的施工對國家、集體、個人的財產或人身造成損害的,由乙方負責賠償。
7、甲方負責施工過程周邊糾紛的協調處理。
8、施工所需繳納的各種稅費由乙方承擔。
五、違約責任:
風險提示:明確違約責任
在簽訂合同時,雙方就要想到可能產生的違反合同的行為,并在合同中規定相應的懲罰辦法,通過明確違約時需要承擔的責任,來督促各方真正履行應承擔的義務,一旦違約情況發生,也有據可依。
1、乙方必須按時竣工,否則,每超期一天,按____元/天支付違約金。
2、若乙方中途終止合同,則其前期施工的投入,甲方不予賠償,甲方所撥付的工程價款由乙方退回。
3、若甲方對工程質量進行驗收不合格,需要返工、修復的,則乙方無條件返工、修復,直到達到要求的標準,其損失由乙方自負。
4、若甲方無故中途終止合同,給乙方造成損失的,由甲方負責賠償乙方的損失。若工程質量達不到標準,需要返工、修復,而乙方不予返工、修復的,則甲方有權終止合同,解除承包關系,乙方的投入損失自負,甲方所撥付的'工程價款由乙方退回。
六、合同工期:
開工日期:_____年_____月____日;
風險提示:關于實際竣工日期的規定
當因實際竣工日期的確認發生糾紛時,可以以相關規定參照具體情形:
工程經竣工驗收合格的,以承包人提交竣工驗收申請報告之日為實際竣工日期,并在工程接收證書中載明;因發包人原因,未在監理人收到承包人提交的竣工驗收申請報告42天內完成竣工驗收,或完成竣工驗收不予簽發工程接收證書的,以提交竣工驗收申請報告的日期為實際竣工日期;工程未經竣工驗收,發包人擅自使用的,以轉移占有工程之日為實際竣工日期。
竣工日期:_____年_____月____日;
合同工期總日歷天數______天。
七、質量標準
風險提示:工程質量未符合標準的歸責
因發包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的,由發包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期,并支付承包人合理的利潤。
因承包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的,發包人有權要求承包人返工直至工程質量達到合同約定的標準為止,并由承包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期。
1、工程質量標準:合格。
2、乙方必須精心組織施工,如未按設計要求和規范規定進行施工而造成返工重做的,由此造成的所有經濟損失均由乙方承擔,甲方將給予一定的經濟處罰。
3、由于乙方偷工減料等施工原因引起工程質量問題,由此造成的所有經濟損失和一切責任均由乙方承擔。
風險提示:保修責任的起算
工程保修期從工程竣工驗收合格之日起算,具體分部分項工程的保修期由合同當事人在專用合同條款中約定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期內,承包人應當根據有關法律規定以及合同約定承擔保修責任。
發包人未經竣工驗收擅自使用工程的,保修期自轉移占有之日起算。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期_____年內承擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、爭議
1、發生爭議雙方應在監理組主持下協調解決,協商不一致時,任何一方可向工程所在地人民法院起訴。
2、協商或起訴期間不得影響或停止施工,除訴訟保全以外。
十一、合同的變更與解除
1、合同履行中,因未盡事宜或變更設計增加工程量,雙方可簽訂補充合同,補充合同與主合同具有同等效力。
2、合同履行中,因乙方無力繼續履行施工合同所規定的義務,申請解除合同的,主動承擔違約責任,雙方可協商終止合同,協商不一致時,可訴請法院解決。
十二、其他
1、本合同經雙方簽字后生效,工程竣工決算審計付清工程款后自然失效。
2、本合同正本_____份,甲、乙雙方各持____份,副本____份,由甲、乙雙方分別送有關部門,正、副本具有同等法律效力。
發包人:(公章)
法定代表人:
_____年_____月____日
承包人:(公章)
法定代表人:
_____年_____月____日
道路施工合同范本2
發包方(甲方):
承包方(乙方):
甲方將XXXXXX村內道路及周邊環境景觀綠化工程確定給乙方施工,為確保如期保質完成本工程,雙方本著互相支持、緊密配合的原則,結合本工程具體情況,明確雙方職責,特簽訂本合同,條款如下:
一、工程地點:
XXXXXX村內道路及周邊環境景觀綠化
二、工程總造價:。
三、工期:
乙方確保在 年月日開工,于 年月日完工,工程標準達到甲方提供的綠化施工圖設計標準。
四、開工準備:
甲方前期為施工現場具備施工條件,甲方在施工前準備好施工圖紙、技術交底等工作;乙方接到圖紙后,盡快做出材料計劃、施工組織設計及工程進度計劃呈報給甲方。
五、工程款支付:
苗木栽植完畢,經初驗合格后,支付合同價款的40%;工程全部完工經復驗合格后支付合同價款的30%; 年月再次驗收合格后付清余款。
六、工程質量:
1、所栽苗木質量必須符合工程圖紙設計要求,不得擅自改變苗木品種、規格及質量,所有苗木必須經過甲方驗收合格后方可栽植;
2、施工過程中,乙方嚴格按照《城市綠化工程施工及驗收規范》要求施工,其費用由乙方全部承擔;
3、乙方在施工中要精心組織,確保安全,如有事故發生,后果自負;
4、乙方要施工現場清潔,及時清理廢棄物。
七、養護管理和質量要求:
1、大樹及時支撐,支柱與樹干相接部分應墊上防護物,以免磨傷樹皮;
2、栽植后及時封堰澆透水;
3、及時中耕除草、施肥、修剪,確保苗木正常生長;
4、苗木要及時防治病蟲害;
5、苗木管理期間,必須經常清理各種廢棄物;
6、乙方包栽包活,在栽植完工后,要養護苗木至年月底,養護標準達到苗木成活率100%,規格符合施工圖要求。養護管理費用由乙方承擔。
八、工程驗收方法:
1、根據乙方申請,甲方組織XXXXXX村兩委進行驗收;
2、經驗收合格由XXXXXX村兩委簽字后視為該段工程合格。
九、違約責任:
甲方責任:
1、甲方接到乙方的驗收通知書后,三日內組織驗收,甲方推遲驗收的,每推遲一天賠償給乙方逾期違約金300元。
2、甲方如未按合同規定的時間和數額支付工程款,每推遲一天按應付工程價款的萬分之五償付給乙方逾期違約金。
乙方責任:
1、工程質量不符合綠化施工圖設計的'要求,負責無償修補或及時返工。苗木成活率不達標,需補植的苗木,由乙方承擔補植費用,還應賠償甲方經濟損失,損失計算標準以該類苗木的投標報價的兩倍計算。
2、乙方必須確保在工期內完成施工任務,不能按期完成的,每推遲一天承擔1000元違約金。
3、本工程不得分包、轉包,如出現上述行為,甲方有權扣除乙方履約保證金,并有權拒付相關工程款。
4、本工程在年月經驗收不合格的,乙方無權要求支付工程余款,甲方可以另行處理。
十、本合同自雙方簽定后生效。本合同未盡事宜雙方另行協商,并簽定補充協議,具有同等效力。
十一、本合同一式四份,,甲、乙雙方各執一份。其它由甲乙雙方分送有關部門存檔。
甲方(蓋章)
法定代表人(簽字):
聯系電話:
乙方(簽字) 聯系電話:年 月 日
道路施工合同范本3
甲方:
乙方:
經公開招標,甲方將美麗鄉村道路綠化提升工程確定給乙方施工,為確保如期保質完成本工程,雙方本著互相支持、緊密配合的原則,結合本工程具體情況,明確雙方職責,特簽訂本合同,條款如下:
1、工程地點:美麗鄉村片區楊莊虎窩上磨石辛寺小彥大律孔溝--西。
2、工期:乙方確保在________年____月____日開工,于________年____月____日完工。
3、工程內容:包含柿子樹采購、挖樹坑、苗木栽植、澆水、打土盆、從栽開始兩年之內的日常管理。共栽植柿樹3000棵,單價每棵129元,柿樹品種要求:牛心柿、磨盤柿(非日本甜柿)。苗木規格:苗木主干高不低于2米、主干直徑為4厘米、根部有土球、球直徑不低于30厘米等工程(以工程量清單為準)。
4、工程款支付:苗木栽植完畢,經初驗合格后,付合同價的50____%;________年后經復驗合格付合同價的.20____%,________年后經復驗合格付清余款。
5、工程質量
(1)所栽苗木質量必須符合工程要求,不得擅自改變苗木品種、規格及質量,所有苗木必須經過甲方驗收合格后方可栽植。
(2)施工過程中,乙方必須服從甲方的監督檢查和質量管理,如因質量問題造成返工,其費用由乙方全部負責。
(3)乙方在施工中要精心組織,確保安全,如有事故發生,后果自負。
(4)乙方要確保施工現場清潔,及時清理廢棄物。
6、本合同未盡事宜,由甲乙雙方協商解決。
7、本合同自簽訂之日起生效。
8、本合同一式3份,甲、乙雙方簽字蓋章后各執一份,鎮產權交易中心一份。
甲方:(蓋章)
簽字:
乙方:(蓋章)
簽字:
________年____月____日:
道路施工合同范本4
甲方(委托方):
乙方(承攬方):
經甲、乙方協商一致,乙方承攬位于泰安東岳大街西段道路開口工程項目中的施工:
為確保工期、質量,雙方協議如下:
一、乙方負責泰安東岳大街西段道路開口工程。
二、乙方以自己的設備完成施工。自行解決臨時住房、水電等臨建設施。設備、材料堆放應服從甲方安排意見。
三、乙方聘用、雇用施工人員應當符合國家法律規定。乙方以自己所有的施工隊伍完成施工,不得將工程分包。乙方對自己的施工人員負有管理、指揮、處分的權利;對自己的施工人員的人身、財產安全負全部責任,甲方無權干涉。
四、承攬期限:自20xx年4月25日始至20xx年4月30日止。
五、承攬費用總計:人民幣叁萬元整(小寫:30000、00元);
六、承攬費用支付方式:合同生效后,施工前一次性支付乙方全額工程款。此費用包含材料、人工、拆遷、施工等相關費用,不再產生任何費用。
七、質保期:自竣工驗收后保修一年。
八、質量要求:必須全部達到甲方提供的圖紙和設計文件標準。并保證一次驗收合格率達到100%,優良率達到95%。
九、承攬期限內,乙方負責協調相關管線、光纜等相關單位,并確保不影響相關單位的正常運營,甲方有權監督檢查乙方的施工質量。因乙方原因造成的質量不合格,甲方有權要求乙方在規定的時間內無償返工,達到質量驗收標準。
十、工程涉及相關光纜線路以及熱力、通信、自來水、高壓線等各種管線、光纜等工程施工,應嚴格執行泰安市的相關文件規定,因乙方施工造成管線光纜無法正常使用的,由乙方負責協調有關單位并負責賠償相關損失。
十一、乙方必須堅持文明施工,乙方做好施工現場環境保、勞動保護和安全生產。
十二、乙方對已完工的項目和安裝的設備,在驗收交接前應負責保管,保證其完好狀態。
十三、合同價款調整:本合同簽訂后任何一方不得擅自改變合同價款,但有下列情況之一的可作調整:
1、自然災害造成的不可抗力損失。
2、經雙方認可的承攬項目數量增減的'。
十四、違約責任
1、乙方違反承攬期限,每拖延一日,按合同總價款的承擔甲方的經濟損失。
2、項目質量達不到驗收標準,經返工后仍達不到的,乙方應承擔因此給甲方造成的經濟損失,并無權要求甲方支付工程款。
3、甲方未按合同約定履行義務,給乙方造成經濟損失的,應予賠償。
十五、驗收:乙方完成承攬工作后,由乙方負責相關政府單位進行驗收,并確保工程驗收合格。因施工不合格造成的損失由乙方自行承擔。
十六、安全:乙方在完成承攬項目過程中,對于因自己的行為造成的己方或他方人員的人身及、財產損害,乙方承擔全部善后責任和經濟損失。
十七、對于不可抗力給對方造成的危害后果,雙方互不承擔責任。損害由各方自行承擔。
十八、爭議解決辦法:協商。協商不成,由甲方所在地法院裁決。十九、合同生效與終止:本合同自甲、乙雙方蓋章之日起生效,施工完畢后,經相關單位驗收合格即告終止。
二十、補充協議:本合同未盡事宜,雙方簽定書面補充協議,補充協議與本合同具有同等的法律效力。
二十一、本合同正本、副本各兩份,甲乙雙方各執正本一份,副本六份。
甲方:(蓋章)乙方:(蓋章)
經辦人:_________(簽字)經辦人:_________(簽字)
_________年_________月_________日_________年_________月_________日
【道路施工合同】相關文章:
道路施工合同03-01
鄉村道路施工合同03-27
道路施工合同【熱】04-11
公路、道路施工合同02-26
(精選)公路、道路施工合同05-09
【精】道路施工合同04-20
【熱門】道路施工合同04-11
道路施工合同范本08-03
道路施工勞務合同集錦11-07
道路工程施工合同04-22