工程合同范本(精選13篇)
隨著人們法律意識的加強,合同的用途越來越廣泛,簽訂合同能促使雙方規范地承諾和履行合作。那么一份詳細的合同要怎么寫呢?下面是小編整理的工程合同范本,僅供參考,歡迎大家閱讀。
工程合同范本 篇1
甲方:
乙方:
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設工程勘察設計管理條例》等有關法律、法規規定,結合本次工程實際情況,經甲乙雙方協商,達成一致意見,簽訂本合同。
一、工程概況
(一)工程名稱: ** 水塔拆除工程。
(二)工程地點:
(三)工程范圍:
1、拆除地面以上整座水塔;
2、拆除水塔的水管、水泵等全部交給甲方;
3、清理因拆除水塔所產生的全部垃圾(運到指定地點)。
(四)施工方式:人工作業拆除。
(五)工程施工期間:20xx年 月 日20xx年 月 日,共 天。
二、工程造價及付款方式
(一)工程總價:人民幣 元。
(二)付款方式:水塔拆至三分之一處時,甲方給付乙方合同總價款的40%,剩余工程款在乙方全部拆除完畢并將垃圾清理干凈后經甲方驗收合格的在十個工作日以內無息付清。
三、雙方權利及義務
(一)甲方權利及義務
1、清理工程施工范圍內的財物;
2、指派 負責對拆除工程全程跟進監督,協調工程施工過程的問題,確保工程順利進行;
3、為乙方的施工提供電源,保證乙方的用電;
4、乙方人員的配置使用,甲方不得干涉。
(二)乙方的權利和義務
1、乙方必須編制施工方案,報甲方備案,未經甲方同意不得私自變更,乙方必須嚴格按照施工方案進行施工;
2、乙方必須具有符合國家規范要求的施工資質;
3、在施工中,必須按照國家頒發的.施工規范和要求進行;
4、在施工中,乙方必須安全、文明施工,全權負責施工現場的一切安全責任,落實安全責任人員,負責制定安全制度,落實安全防護和警示措施,加強施工人員的安全教育。因施工造成的事故及一切經濟損失乙方自負;
5、乙方在施工前必須注意對周圍建筑物、暖氣管道及其他設施進行保護,因施工造成損壞,乙方負責賠償。
6、因施工產生的所有費用由乙方自己負擔,包括但不限于:電費、水費、稅款、垃圾清理費等;
7、乙方不得將工程分包、轉包,保證按時保質完工。
四、工程驗收
完工驗收以國家頒發的驗收規范、甲方的要求為標準。
五、違約責任
乙方必須在規定的時間內完工,每逾期一日支付給甲方工程總價款1%的違約金,超過十天的甲方有權單方解除合同并要求乙方承擔合同總價款30%的違約金。
六、爭議解決
在合同履行過程中發生爭議的,雙方協商解決,協商不成的由*人民法院管轄。
七、其他
1、在本合同履行過程中及與本合同有關的文件均構成本合同的附件,與本合同具有同等效力;
2、本合同自雙方簽字蓋章后生效,本合同壹式貳份,雙方各執壹份,具有同等法律效力;
3、未盡事宜,以雙方書面補充協議為準。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程合同范本 篇2
發包方(甲方):____________
地 址:____________ ________
法定代表人:____________
電話____________
承包方(乙方):_____________
地 址:______________________
法定代表人:____________
電話____________
依照《中華人民共和國合同法》和____市的有關規定,經雙方協商一致,簽訂本合同,并嚴肅履行。乙方在單項工程竣工前( )日通知甲方驗收工程。
第一條 工程項目
一、工程名稱:______________________________________
二、工程地點:_____________________________________
第二條 工程期限
一、開竣工日期:依照國家頒布的工期定額,經雙方商定,本合同工程開竣工日期如下:全部工程自________年____月____日開工,至________年____月____日竣工。
二、施工前各項準備工作,雙方應根據工程協議書中
第三條規定,分別負責按時完成。 工程承包的.方式,范圍及材料供應
三、在施工過程中,如遇下列情況,可順延工期。順延期限,應由雙方及時協商,簽訂協議,并報有關部門備案。
1.由于人力不可抗拒的災害,而被迫停工者;
2.因甲方變更計劃或變更施工圖,而不能繼續施工者;。
3.包工不包料工程,全部材料、設備由甲方采購供應到現場或指定的加工地點。 雙方商定的其他事項: 安全施工文明施工 1承包人必須在施工過程中遵守操作規程,搞好安全生產,安全施工,保證人員的自身安全,獨立承擔大小安全事故和其他事故的責任。 2在施工過程中出現的大小事故發包方不承擔任何責任。
一、本合同一式____ 份,甲乙雙方各執正本一份。
二、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。 甲方(公章):_________
乙方(公章):_________ 法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________ ________年____月____日
________年____月____日
工程合同范本 篇3
甲方(轉讓方): 身份證號:
乙方(承接方): 身份證號:
丙方(中介方):
甲乙方為了發揮雙方的優勢,根據《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協商,依平等自愿、等價有償的原則,就甲方將房屋建筑工程總承包轉給乙方達成如下協議,望共同遵守:
一、承包方式
1、甲方將位于工程項目全部一次性轉給乙方,由乙方自行建設獨立管理,獨立建賬,獨立核算。
2、乙方執行甲方與業主方簽定的合同,如需更改,在轉包成功前甲方應積極配合乙方與業主方協商修訂。
二、轉讓相關費用及付款方式
1、甲方向業主方所交保證金壹佰萬元(1000000.00元),由乙方承擔。簽定合同后乙方即向甲方以定金方式支付叁拾萬元整(300000.00元),十個工作日內再交柒拾萬元(700000.00元)。
該保證金在乙方完成地下室二層、地面主體結構四層梁、板、砼、澆、筑后由業主方一次性退還乙方。如業主方以其他理由拖欠此保證金,由甲方先墊付此保證金給乙方;因質量問題引起的拖欠,甲方概不負責。
2、甲方前期投資建設的板房和其它費用,由甲方和乙方清理單據,乙方另行計價給甲方。
3、乙方進場后一月內交管理費(稅后)貳佰萬元整(2000000.00元)給甲方。
4、甲方在業主方承包的單價按04定額上浮5%,甲方轉包給乙方按04定額上浮3%,其中2%仍歸甲方所有,乙方在業主方支付進度款中按比例付給甲方。
5、甲方原掛靠興義市天壽建筑公司,管理費為總承包費的1%,轉包成功后由乙方繼續履行此義務。
三、稅費和保險費
工程已全部轉給乙方,應由乙方按國家規定交納各種稅費和各種保險費,甲方不負任何費用。
四、工程進度及竣工款
1、乙方完成地下室二層、地面主體結構四層梁、板、砼、澆、筑15個工作日內甲方按實際工程進度款的`60%付給乙方,時間為次月5日前。
2、工程完工后甲方支付乙方該項目工程總造價的80%進度款。可轉帳或現金支付,甲方不得以承兌匯票到銀行其它的票據支付工程進度款,時間10個工作日內。
3、每次拔進度款,付帳后七日內乙方開據相應的金額發票給甲方。
4、工程竣工驗收后的30天內辦理完工程結算,60日內甲方支付乙方工程達到結算的總價的97%,保留3%為保修金,保修金期滿3月內全部退還給乙方。
五、成立支公司
1、甲方在政策允許的情況下,應在六枝成立四川榮慧建筑支公司。
2、成立支公司的目的是便于管理和交納各種稅費。
六、違約責任
1、甲乙雙方簽定合同時乙方交給甲方的叁拾萬元(300000.00)定金,乙方違約甲方不退還;如甲方違約,雙倍賠償乙方。
2、乙方進場后如乙方資金不到位,造成工期拖延,甲方有權清退出場,并按工程的破方結算。
3、乙方建設工程投資到位,且按時保質量完成工程量,而甲方不按第四條第1、2款按時支付乙方工程進度款,造成乙方的一切經濟損失應由甲方賠償乙方。
七、其他
1、本協議不完善的事宜,甲乙雙方另外補充條款,完成合同的真實性、更加便于合作。
2、信息費按甲乙雙方承諾支付。
3、有關本合同或在執行本合同中發生的一切爭執,雙方應通過友好協商解決;如協商不成,雙方同意提交項目合同簽定所在地仲裁委員會仲裁或者向甲方所在地法院提起訴訟解決。
4、本協議甲乙雙方各執一份,中介人一份。三方簽字生效。
甲方代表(簽字):
乙方代表(簽字):
丙方(簽字):
年 月 日
工程合同范本 篇4
發包方: (以下簡稱甲方)
承包方: (以下簡稱乙方)
根據《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其它相關法律、法規,遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則,結合本工程具體情況,甲方現將承接的和合國際城三期12樓的木工項目以包工不包料形式委托乙方施工。為進一步明確責任,保障合同雙方利益,保證工程順利進行,經甲乙雙方友好協商達成一致。特訂立本合同。
一、工程概況
1、工程名稱:和合國際城三期12樓。
2、工程地點:仙桃大道東xx與昌升路交匯處。
3、工程規模:地上二十九層加地下一層,框剪結構。
4、工程質量:合格工程。
5、工程工期:根據甲方與建設方制定的合同工期組織施工。
二、承包內容
嚴格按照施工圖紙及甲方與建設方合同明確的土建工作內容和施工變更通知組織施工,做到安全文明施工。主要承包內容如下:從基礎墊層至屋面排架層的所有木工項目的勞務用工,施工中木工所需電線、小型機械及工具。
(1)人工:含施工放線,抄水平點(控制線、標高傳遞由甲方負責),含模板制作,內木工所需鋼管腳手架,刷脫模劑,轉運、安裝、拆除,樓地面清理,施工場地清理等。主樓、附樓完工后所有模板、方木上的釘子清理干凈,并運至指定地點歸堆擺放整齊。建筑物砼上的釘子、鐵絲清理干凈。膨膜砼的清理。
(2)材料:含釘子、鐵絲,小型木工機械及配套施工電線,其他木工工具自帶(絲桿、刀卡、山型卡、脫模劑由甲方提供)。
三、勞務計價辦法
1、承包單價:
(1)2
3、5元㎡ 大寫:貳拾叁元伍角每平方米(含二次結構);
(2)全部按模板展開面積計算。
2、在施工中不存在任何雜工及承包價以外的'任何費用。
四、付款方式
按形象進度,具體付款依次如下:
1、主樓地下室完工、混凝土澆搗后按地下室已完成工程量的60%付款。
2、標準層每完工六層按已完成標準層工程量的60%付款一次,直至屋面花架層完工。
3、主樓主體完工后,進入附樓地下室施工階段,附樓地下室完工后,按附樓已完成工程量的60%付款。
4、所有主體結構完成后(含二次結構)模板堆放整齊、模板方木上的釘子清理干凈、場地清理干凈后共付款至完成總工程量的95%。
5、余款5%待內外粉刷完工后,一個月之內一次性全部結清。
6、乙方不得以過春節及其他理由為由要求甲方支付合同外工程款項。
五、質量要求
乙方必須嚴格依照圖紙和變更通知及國家現行規范施工,嚴格遵守操作程序,各階段進入下一步施工之前,必須達到設計質量要求并認可后方能進入下階段施工。如因管理不善、違反操作規程、違背圖紙要求所造成的材料損失、用工損失、工期延誤損失均由乙方負責。乙方必須確保模板安裝質量,梁XX、側板必須派專人制模,反之則甲方有權高于市場價另請他人制模。天棚按清水模板要求施工,因乙方模板安裝不到位所產生的施工找平達不到不粉的要求,其返工的費用由乙方承擔。
六、安全文明施工
乙方應嚴格執行國家安全生產法、安全文明施工規范和操作規范組織施工,時刻對工人進行安全教育,嚴禁酒后作業,不許穿拖鞋、高跟鞋作業,現場施工人員必須戴安全帽,高空施工人員嚴禁亂扔雜物。高度重視安全,杜絕一切安全隱患。如出現大小安全事故,甲方不承擔任何責任,全部由乙方負責。
七、雙方責任和義務
1、甲方的責任和義務
(1)、甲方必須及時按合同支付人工工資
(2)、甲方提供完整施工圖紙一份,并及時傳達變更通知
(3)、甲方提供的刀卡、絲桿等工具,乙方必須簽領條方可領取。完工后乙方必須按所領品種、數量返還,如有失落應由乙方負責賠償。
2、乙方的責任和義務
(1)加強民工職業道德教育,嚴格按照操作規程施工。
(2)加強民工安全知識教育,杜絕安全隱患,確保施工安全。
(3)接受相關部門的檢查,服從監理和技術負責人的統一管理、安全文明施工,不能隨意變更圖紙,如需變更,必須由相關部門出具變更通知單,否則造成的返工費用均由乙方承擔。
八、其他事項
1、乙方必須按甲方與建設方施工進度計劃組織施工,能加班加點應盡量加班加點,力爭提前完成施工任務。乙方如質量、工期達不到要求,甲方有權將乙方清退出場,并按所完成的工程量80%結算。
2、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份,雙方簽字后生效,具備同等法律效力。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
________年____月____日
________年____月____日
工程合同范本 篇5
委托方: (以下簡稱甲方)
承包方: (以下簡稱乙方)
甲、乙雙方經充分協商,簽訂本合同,以資信守。
第一條、工程概況
1.1本工程是指:甲方 項目供水工程。
1.2 工程地點: 項目 。
第二條、承包方式及承包范圍
2.1承包方式:采用固定總價大包干的形式,由乙方以包報裝、包設計、包工、包料、包質量、包安全、包文明施工、包工期、包機械費、包項目措施費、包測量費、包行政規費(含辦理因管道安裝的路面開挖手續及其修復費用)、包驗收合格、包領取水表(指一戶一表用水表)、包裝表通水、包保修及包稅金、協助向相關政府主管部門辦理報批手續等的方式承包,不增不減,自負盈虧。
2.2 承包范圍: 項目供水管材的供貨及安裝,管道試壓、消毒、沖洗、驗收,生活水池清洗,安裝市政水表通水使用。詳見本合同附件《工程預算書》。
第三條、質量標準及乙方的質量保證
3.1 質量標準: 按廣州市自來水公司現行有關規定執行,工程施工質量達到自來水公司驗收合格標準。
3.2乙方必須嚴格按照本合同約定的質量標準及甲方確認的施工圖紙和用料進行施工,保證質量。
3.3 如通水竣工前本工程有質量問題,皆由乙方無償維修。
3.4 通水竣工后,乙方應做好牢固可靠的安全防范標識,以減少碰撞或損壞;如甲方其他專業工程造成損壞,乙方不作無償維修。
第四條、工期 4.1工期: 天,其中施工工期為 天,乙方須在 年 月 日前完成 DN300市政管安裝,通過市自來水公司試壓驗收、沖洗消毒,在 年 月 日前安裝DN50-150市政水表通水并交付甲方使用。
4.2乙方在本工程的施工過程中必須按甲方的要求配合甲方建設工程的施工。
第五條、合同價款及結算
5.1本工程采用固定總價大包干的形式,該總價已包含乙方為完成本工程項目所需支出的直接費、間接費、利潤和一切施工措施費等所有費用。預算中未列明而在實施本工程過程中需發生的項目均視為已含在本工程其他項目報價內。
5.2本工程合同總價為:
大寫:人民幣 元整(¥ 元)。
此總價為含稅價,詳見附件《工程預算書》。
第六條、簽證與結算
6.1現場簽證
6.1.1 因設計變更或甲方原因導致的合同清單內項目增減或發生合同清單外的簽證項目時,乙方須在簽證項目完成后 五 天內組織甲方和監理公司驗收并提交簽證申請(涉及到隱蔽項目的必須在隱蔽前通知甲方驗收)。
6.1.2乙方應提交簽證申請的資料包括:工程聯系單(如由乙方發起的工程聯系單,必須有甲方及監理的意見及簽字蓋章)、《施工現場簽證單》(必須有工程量、有單價、有總價。工程量應附計算過程,清單計價的應有單價分析表,定額計價的應有套價書)、現場驗收計量的原始單據(甲方工程部人員、乙方、監理方簽字)及照片、工程設計圖紙及圖紙會審資料、簽證的書面理由陳述、對應本簽證的單項工程驗收單;合同外現場簽證項目還應包括《單項(或分部)工程驗收證明書》。
6.1.3 以上資料由甲方簽章確認有效。已簽證確認的費用為含稅造價,不再另外計算其它任何費用,在工程竣工后一并予以結算。
6.2 結算
6.2.1 全部工程經甲方及自來水公司驗收合格后,乙方將竣工資料(包括一式四份竣工藍圖、合同復印件、《永久水表安裝完畢報告表》等)及結算報告交付甲方,甲方在收到結算資料后60天內提出審核意見,結算時造價不再調整。若乙方未按上述要求報送工程竣工結算資料,則甲方有權拒收結算資料,由此造成結算工作延誤概由乙方負責。
6.2.2 在工程結算時經甲方核實乙方沒有按照市自來水公司圖紙、施工規范和甲方的指令進行施工,或出現偷工減料的情況,則甲方有權因乙方原因造成的上述事項不予結算,視乙方違約,由此造成的一切損失概由乙方負責。
第七條、付款方式
7.1 乙方施工完畢,并在試壓和驗收合格后,甲方在7個工作日內向乙方支付至合同總價的 %;
7.2 工程經竣工驗收合格并裝表通水后,乙方向甲方提供結算資料,甲方審定結算總價后,甲方向乙方支付至結算總價的100%。
7.3 乙方必須在每次領取款項之前向甲方提交付款申請報告,甲方收到乙方付款申請報告之日起10個工作日內審核完畢,并按上述條款的約定向乙方付款。若甲方對乙方提交的付款申請報告存有異議,應在收到報告之日起10個工作日內書面通知乙方,由雙方協商確定后再行付款。
7.4 甲方向乙方付款前,乙方須向甲方提供相當于甲方付款金額的符合國家財稅規定的合法有效的發票,否則甲方有權拒絕付款。
7.5 若乙方未能按上述條款的約定辦妥請款手續或提供發票的,則甲方有權拒絕付款,乙方承擔因此而引起的一切責任。
第八條、甲方責任
8.1為乙方提供設計、報建、驗收所需的相關資料,向乙方提供水準點和坐標點,指定施工水源、電源、材料堆放地點。
8.2甲方任命 為甲方代表。
8.3甲方代表對工程進度、工程質量進行監督與管理,并檢查隱蔽工程。對于工程進度或質量不符合甲方要求的,有及時下發《進度通知單》或《質量整改通知單》的權利;有要求乙方加快施工進度和整改工程的權利;
8.4按合同約定的付款方式,按時向乙方支付合同規定的款項。
8.5甲方負責對乙方編制并提交的施工計劃、施工組織方案、工程預決算的審定工作。
8.6負責組織工程竣工驗收和辦理竣工結算。
8.7負責協調乙方與土建施工單位的配合問題。
8.8甲方須在裝表通水前25天完成室內生活給水系統調試,提供室內生活水池給乙方清洗和提供有關室內給水管材、配件合格證復印件及該項工程的《建設工程規劃驗收合格證》給乙方辦理有關裝表手續。
8.9 DN300市政管道工程完工后, 年 月 日之前,甲方應提交相關報裝水表的證明文件及資料給乙方,如不能按期提供,裝表日期則順延,乙方不承擔相關責任。如乙方未能在 年 月 日之前完工,甲方不承擔提供資料的義務,雙方另行協商處理。
8.10乙方與其工人之間的爭議與甲方無關,甲方不承擔任何責任。
第九條、乙方責任
9.1辦理本分項工程施工報建、供水管道試壓驗收及接駁等手續,辦理政府相關部門的驗收合格證書。乙方需提供道路主管部門同意安裝管道開挖路面的證明文件。
9.2乙方任命 為乙方代表。乙方代表按甲方代表批準的施工組織計劃(或施工方案)和依據合同發出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無法與甲方代表聯系的情況下,可采取保證工程和人員生命、財產安全的緊急措施,并在采取措施后24小時內向甲方代表送交書面報告。
9.3乙方保證其具有從事本合同約定工程施工所需的施工資質,并保證其資質的真實性、合法性、有效性。
9.4乙方應在本合同簽訂之日起 10 個工作日內將詳細施工組織方案、施工進度計劃報甲方審核確認。施工期間,乙方應作好施工原始記錄。
9.5按本合同約定的.工程質量及驗收標準進行施工,保證施工質量。按合同約定工期竣工。指定安全防火負責人,做好現場施工管理和安全管理,將施工物件堆放整齊、使道路暢通。乙方對乙方工作人員及乙方聘用的人員的人身安全負全部的責任,并應督促他們遵守工地施工安全和所在地政府的法令法規以及有關規章制度。凡施工期間的施工質量、安全事故,均由乙方負責,并且乙方須及時報告給甲方及有關部門。
9.6遵守地方政府和有關部門對施工場地交通、衛生文明施工和施工噪音等管理規定,辦理有關手續,工程竣工后的場地要進行清理(包括建筑周圍的余泥及其他堆積泥,臨時的生產和生活設施拆除等),并將門窗、玻璃、地面、墻身清掃干凈。因此產生的費用由乙方承擔。如受有關部門處罰,由乙方自行承擔罰款和一切損失。
9.7乙方不得未經甲方和設計方同意改變或破壞工程樓房的承重結構。
9.8完工工程未交付甲方之前,乙方負責已完工程的保護工作,如發生損壞,乙方自費予以修復。
9.9工程竣工驗收完成并由甲方簽發竣工驗收合格證書后,由甲乙方辦理正式工程移交手續。乙方施工單位人員必須在3天內撤離施工場地。
9.10 乙方在進場施工前,應與總承包單位協調確定各自的權利義務,在施工期間應服從總承包單位的統一管理,但無須向總承包單位支付施工配合費或總承包服務費。
9.11竣工驗收合格后,乙方須按甲方規定提交正式的竣工結算報告,經過甲方審定后作為確定結算款的依據。
第十條、材料設備供應
10.1本工程所需的所有材料、設備均由乙方負責購買和提供。乙方購買的材料應符合本合同附件《工程預算書》及設計、規范要求和工程質量要求,相關規定如下:
10.1.1乙方所采購的材料,應符合本合同附件《工程預算書》的約定及設計、規范要求和工程質量要求,并應符合廣州市自來水公司及施工圖紙的要求。
10.1.2對乙方所采購的與《工程預算書》及設計、規范要求和工程質量要求不符的材料,甲方代表有權拒絕驗收,由乙方按甲方代表要求的時間重新采購符合設計、規范和質量要求的材料,并承擔由此發生的費用,工期不予順延。
10.1.3乙方提供的材料應知會甲方驗貨,否則乙方不得擅自開工。否則,應賠償甲方因此遭受的損失。由此造成逾期竣工的,乙方還應承擔相應的責任。
10.2乙方負責所有材料的保管工程及保管費用,并在用料計劃中列明所選囤放地點。
第十一條、工程驗收
11.1隱蔽工程驗收:工程達到施工過程中的隱蔽工程驗收階段時,乙方應在隱蔽工程自檢合格后通知甲方及監理驗收。驗收合格,甲方及監理公司代表在驗收記錄上簽字后,方可進行隱蔽工程施工。驗收不合格,乙方應在甲方要求的時間內修改后重新通知驗收并承擔由此而產生的全部費用,若因此而造成本工程逾期竣工的,乙方還應承擔逾期竣工的違約責任。若乙方自行隱蔽,甲方有權要求剝離或開孔,乙方應進行剝離或開孔,并在檢驗后重新覆蓋或修復,乙方應承擔有關費用,且工期不得順延。
工程合同范本 篇6
甲方:
乙方:
經甲乙雙方協商,遵循平等自愿、誠實守信的原則,甲方將貴州省銅仁市松桃縣盤信鎮盤信科技工業園工程土石方開挖平場承包給乙方,責、權、利分清,就有關事項達成協議如下:
一. 工程名稱:
xx科技工業園。
二. 工程地點:
貴州省銅仁市松桃縣盤信鎮。
三. 工程內容:
乙方負責土石方開挖、爆破、回填、碾壓及運送到甲方指定的1km范圍,沿線道路清掃等工作。
四. 工程量及計算方式:
1. 土石方開挖工程量為150萬立方米以上。
2工程量計算方式:甲乙雙方測量員實際測量核實后簽認為準。
五. 工程工期:
甲乙雙方簽認的進場日期為準,工期為七個月,因自然災害造成乙方無法施工所耽誤的工期經甲乙雙方簽認后,工期可順延,否則超期甲方將罰款乙方,按叁萬元每天計算,在當月支付工程進度款時扣除。
六. 結算單價及支付方式:
1. 單價:甲乙方現場簽認的.實際開挖方量,綜合單價按19元/ m3 (開挖方量全按石方計算,此單價含7.5元/m3的石方爆破價)計算。
2. 支付方式:乙方在每月的25日上報工程進度,經甲方簽認后15日內支付乙方80%的工程進度款,余下20%的工程進度款在撥付第二個月80%的工程進度款時一并支付,以此類推,直至工程完工后,甲方結清全部費用,甲乙雙方互不拖欠。
七. 甲方責任:
1. 甲方負責派專人到施工現場進行質量進度監督與指導,乙方必須準確掌握高程,按甲方指定的深度開挖及回填。
2. 甲方的原因造成乙方停工3天以上,經甲方簽認后,補償乙方:機械設備每臺1000元/天、車輛每臺200元/天、施工人員每人100元/天。
3. 甲方承擔乙方所需的臨時設施搭建及租賃費用(此費用含水電費,按1000元每月包干計費)。
4. 甲方負責交納國家規定的工傷保險費。
八 .乙方責任:
1. 乙方在進場后,自行組織機械設備及施工人員,機械設備燃料、維修材料及施工人員生活費乙方自行承擔。
2. 乙方所有施工人員必須無條件聽從甲方的指揮和調遣,否則甲方按壹仟元每次罰款乙方,在當月的工程進度款中扣除。
3. 乙方在簽訂合同時必須支付伍萬元保證金給甲方,工程竣工后甲方退還乙方。
4. 工程開工后,乙方中途退場,甲方不予乙方收方計量,且造成的損失由乙方承擔。
5. 乙方在施工過程中無故停工,甲方將罰款乙方壹萬元每天,在當月支付工程進度款時扣除。
6. 工程施工過程中,乙方必須嚴格按安全操作規程進行施工,因乙方施工不當,違規操作所造成的人員傷亡及財產損失和所有的一切安全事故由乙方全權承擔,甲方概不負責。
7. 乙方所開挖的土石方工程質量必須達到國家施工規范驗收標準。
8. 乙方在施工及租賃當地居民住宅期間,必須嚴格遵守當地鄉歸民約,否則所造成的一切責任及經濟損失均由乙方全權承擔,甲方概不負責。
9. 乙方在施工及結算期間不能提承包單價低,否則甲方罰款乙方按1000元/次計,在支付當月的工程進度款中扣除此罰款。
九.其他事項:
1. 本協議書自甲乙雙方簽字后對雙方均有約束力,希甲乙雙方嚴格遵守,若單方面違約,所造成的一切后果由違約方承擔。
2. 本協議書未盡事宜,甲乙雙方通過共同協商解決,協商無效則任何一方可通過法律途徑解決。
3. 本協議書一式兩份,甲乙雙方各持一份同具法律效力
甲方(簽字):
乙方(簽字):
電話:
電話:
日期 年 月 日
日期 年 月 日
工程合同范本 篇7
發包方(甲方):
承包方(乙方):
按照規定,結合本工程具體情況,雙方可達成如下協議。
第一條:工程概況
工程名稱:
工程地點:
承包范圍:報價書及效果圖、施工圖顯示的工作內容
承包的方式:包工包料
工期:本工程自20_______年_____月_____日開工,于20_______年_____月_____日竣工。
工程質量:達到國家及地方質量評估合格標準。
合同價款(人民幣大寫):
第二條:甲方工作
開工前叁天,向乙方提供經確認的施工圖紙或做法說明貳份,并承擔設計圖紙的相關費用,向乙方進行現場交底。
指派徐曼為甲方駐工地代表,負責合同履行。
對工程質量、進度進行監督檢查,辦理驗收、變更、登
第三條:乙方工作
參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現場交底,擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。
指派張耀剛為乙方駐工地代表,負責合同履行。
按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決乙方負責的各項事宜。
嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。
嚴格按照圖紙或做法說明進行施工,做好各項質量檢查記錄。
參加竣工驗收,編制工程結算。
遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定,妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線不受損壞。
做好施工現場保衛和垃圾消納等工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關系。
施工中未經甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑結構及各種設備管線。
工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程品進行保護。
第四條:關于工期的約定因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣第五條:關于工程質量及驗收的約定本工程以施工圖紙、作法說明,設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規范》(73—91)、《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》(300—88)和《河南省建筑裝飾裝修工程質量檢驗評定標準》(33—97)等國家、省制訂的規范及標準為質量評定驗收標準。
甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。
甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應予承認。
若甲方要求復驗時,乙方應按要求辦理復驗。
若復驗合格,甲方應承擔復驗費用,由此造成停工,工期延續;若復驗不合格,其復驗及返工費用由乙方承擔,但工期也予順延。
由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。
工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自解到驗收通知七日內組織驗收,并辦理驗收、移交手續。
如甲方在規定時間內未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。
但甲方應承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用和相關費用。
第六條:關于工程價款及結算的約定
雙方商定本合同價款采用固定價格。
(報價單以外零
工程竣工驗收后,乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。
甲方自接到上述資料10天內審查完畢,到期未提出異議,視為同意。
并在15天內,結清尾款。
第七條:關于材料供應的約定凡由乙方采夠的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。
若已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
第八條:有關安全生產和防火的約定甲方提供的施工圖紙或作法說明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火規范。
乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其他相關的法規、規范。
由于一方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例,導致發生安全或火災事故,乙方承擔由此引發的一切經濟損失。
第九條:獎勵和違約責任
由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的`損失。
每停工或窩工一天,甲方支付乙方500元。
甲方不按合同的約定撥付款,每由于乙方的原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方500元違約金。
未經甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔損失。
未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用,造成的損失由甲方負責。
因乙方原因,合同無法繼續履行時,應通知對方,辦理合同終止協議,并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
第十條:爭議或糾紛處理
本合同在履行期間,雙方發生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協商解決或請有關部門進行調節。
當事人不愿通過協商、調解解決或者協商、調解不成時,由工程所在地人民法院解決。
第十一條其他約定
報價書內容包括二樓室內、走廊裝修、一層辦事大廳裝修、樓梯間裝修及裝修部分照明、開關、插座等項目。
報價書中約定的材料必須有國家環保認證書,進場后須經甲方驗收后使用,否則該批材料不合格處理。
一切安全責任事故費用均由乙方負責。
保修期為一年。
水電費按決算價的%扣除。
對居民的財產造成損壞者,乙方承擔賠償責任。
報價單作為合同附件同本合同具有同等法律效力。
第十二條附則
本合同正本兩份,雙方各執一份。
本合同履行完成后自動終止。
1、施工圖紙說明
2、工程項目一覽表
3、工程預算書
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
法定代表人(簽字):
法定代表人(簽字):
合同簽訂日期:_____年_____月_____日
工程合同范本 篇8
甲方:XXX電動汽車有限公司
乙方:XX建設工程有限公司
因甲方資金及基地始終未落實,雖多次延緩開工時間但仍未能滿足乙方進場開工的條件,故雙方決定廢除 20xx年**月**日簽訂的裝飾裝修工程合同并重新商定如下條款,雙方共同遵守:
一、甲方現已收取乙方合同定金 萬元。
二、甲方現已確定選址在。
三、甲方承諾將基地周邊圍墻建設、鋼網結構廠房建設或部分裝飾裝修工程內部議標后發包給乙方。
四、開工時間:甲方將以上工程發包給乙方,確定的開工時間為 年 月 日,甲方至少提前一周書面通知乙方作進場準備。
五、取費標準及付款方式: 甲方將工程發包給乙方,乙方嚴格以20xx年湖北省建筑工程消耗量定額或建筑裝飾裝修工程消耗量定額為取費標準向甲方收取承包費用。乙方進場后甲方在三日內向乙方支付總單項工程款的25%作為預付款,以后每月按工程進度支付已完工程總額的.75%,工程竣工驗收后甲方向乙方支付97%,剩余3%作為質保金一年內付清。
六、違約責任:此次甲乙雙方商定的各條款均受以上合同定金的束縛,任何一方違約都將承擔相對應的法律責任。例如:以上項目不能按本合同約定的時間開工,甲方除了按相關法律法規及時向乙方退賠合同定金外還須承擔自己給乙方帶來的經濟損失;又如:乙方在提前一周收到甲方開工通知后若不能按約定的時間進場開工將被視為自動放棄,乙方無權向甲方退還合同定金等等。
七、本合同一式二份,甲乙雙方各持一份,雙方簽字有效,凡未盡事宜另行商議。
甲方單位(蓋章): 乙方單位(蓋章):
甲方代表簽字: 乙方代表簽字:
20 年 月 日
工程合同范本 篇9
發包方(甲方):___
承包方(乙方):————————
第一條 合同依據
本合同的法律依據是《合同法》和《建設安裝工程合同及施工條例》;工程內容及工程量是按貴州能達電力設計有限責任公司設計的《清鎮寒坡嶺110KV變電所新建工程電氣部份第一卷第六冊全所照明及第一卷第七冊防雷接地》施工圖為依據進行計算及核定。
第二條 工程名稱、地點和范圍及內容
一、 工程名稱:清鎮寒坡嶺110KV變電所全所接地及照明安裝工程。
二、 工程地點: 清鎮寒坡嶺110KV變電所內。
三、 工程范圍及內容:
1:清鎮寒坡嶺110KV變電所防雷接地安裝。
2:清鎮寒坡嶺110KV變電所全所照明安裝。
第三條 承包方式
本工程甲方將工程以包工包料 按實結算下浮%的方式承包給乙方施工。(結算定額采用20xx年北京地區價目本;裝置性材料預算價格執行貴州電力公司黔電定字(20xx年價)的通知》;費用構成執行《電力工業基本建設預算管理制度及規定》(20xx年版);根據貴州省電力公司電技經[20xx年。
第四條 雙方協作事項
甲方負責:
一:甲方應協調好該工程與有關單位的聯系,確保該工程的施工進度。
二: 甲方應根據乙方施工進度及隱蔽資料及時組織有關部門進行中間驗收.
乙方負責:
一:乙方在施工中發現問題應及時向甲方反應。
二:乙方應按時按期完成該工程內的所有工作內容,不得影響其他工程。
三:竣工資料報有關部門審核。
第五條 違約責任
按國家的'相關法律法規追究對方的違約責任。
第六條 發生經濟糾紛處理方式
如發生經濟糾紛,雙方應本著實事求是的原則,協商解決,若不能達到目的,可向人民法院申請仲裁。
第七條 施工工期
本工程 年 月 日前完工。
第八條 工程承包方式
本工程合同價款是該工程的:人工費、機械費、輔材費、主材費。
第九條 安全責任
施工中的安全責任由乙方自行負責,獨立承擔相應責任。
第十條 工程造價
本工程的工程款:暫定壹拾貳萬玖千柒佰陸拾元整(129760.00),本工程包工包料按實結算。
第十一條 合同份數
本合同正本2份,雙方各執正1份。
第十二條 該合同經雙方代表簽字、蓋章后生效。
甲 方:(公章) 乙 方:
負責人:(簽章) 負責人:(簽章)
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
工程合同范本 篇10
發包方(甲方):
承包方(乙方):
裝飾工程施工責任合同書 發包方(以下簡稱甲方):
委托代理人:(姓名)聯系電話:承包方(以下簡稱乙方): 承包負責人:(姓名) 聯系電話:經考察,甲方同意乙方承包甲方裝飾工程任務。為明確 雙方在施工過程中的權利、責任和義務,經雙方共同協商,簽訂如下條例:
一、工程地址:商丘XX
二、工程概況:玻璃雨棚及其它部位的型材
三、人工費項目及價格:材料及人工費單價為每個雨棚 20元,具體數量以現場項目經理審核為準。
四、材料:雨棚玻璃為55鋼化加膠玻璃,管材為10 215;10加厚鍍鋅管,連接為不銹鋼駁接爪,收口為中性結構膠。
五、承包方式:包工包料,施工工具乙方自備,必須齊 全有效。
六、付款方式:簽訂合同后支付訂金20元。竣工合 格后支付全款。
七、工程驗收與保修 雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收:
1、材料進場后的.材料驗收;
2、基層驗收;
3、飾面驗收;
4、細節驗收及修補
八、本合同一式兩份,自雙方簽訂之日起生效,根據合同約定的施工期限,乙方承包的工程自驗收合格之日起,視為甲乙雙方解除承包關系,本合同自動失效。
甲方簽字: 乙方簽字: 代表:責任人:________年____月日________年____月____日
工程合同范本 篇11
甲方:
乙方:
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它相關法律、行政法規。為確保工程施工質量和工程進度等有關事宜,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,經雙方協商達成如下協議:
一、工程名稱:
略
二、工程概況:
民用住宅24+1層,兩個單元
三、本工程勞務分包范圍:
基層抹灰保溫層飾面層(面層飾面磚除外)。單價:四層以下(不做飾面層)30元/m2;其余為42元/m2;室內EPS隔音層為15元/m2;吊架費為4元/m2,由項目部承擔。
四、工期:
本工程開工日期:20______年04月21日
竣工日期:_________年____月____日
五、雙方責任:
1、甲方責任:
(1)乙方工人進場后,甲方應及時對其進行遵紀守法,安全、企業內部有關管理制度等方面的教育工作,并進行監督檢查。
(2)甲方應及時向乙方提供施工所需的技術資料,負責現場技術及安全交底,工程進度安排、機具材料配置及質量安全文明施工的監督管理。
(3)施工期間,甲方保證現場24小時有管理人員,負責向乙方下達施工任務書和限額領料單,并對乙方施工情況進行監督檢查。
2、乙方責任:
(1)施工方組織專業的保溫施工隊伍,一定數目的保溫技術人員,按照甲方施工交底施工,保證質量。
(2)自行提供為完成施工所需機械、設備等輔助工具。
(3)按合同工期完成工程。如乙方未按期完工,每逾期一天應向甲方支付違約金______元。
(4)乙方遵守施工單位的工地管理制度,防火防盜,并保證現場文明施工。
(5)乙方必須確保施工質量和工期,按外墻外保溫工程驗收標準,確保工地驗收合格,施工出現質量問題由乙方負責,板材損耗量不得超過3%。
(6)安全施工:乙方必須加強管理確保安全生產,如施工期間出現人員意外事故,甲方不承擔任何責任。
六、結算方式:
每月根據施工進度,經工地質檢驗收合格后付工程款,全部工程竣工質量驗收合格交付后,工程款付至%,其余等保修期滿后一月內付清。
七、工程質量要求
1、外墻保溫按樣板標準驗收并符合國家有關外墻保溫施工質量驗收強制標準的要求,未達標者甲方不予驗收并由乙方負責整改至達標為止。
2、做到工完料清。嚴禁亂到地圖漿,造成二次作業的,由施工班組自行負責處理,并承擔給甲方造成的經濟損失。
八、違約:
違約及合同履行不力內容:工期拖延、質量不達標、現場清理達不到要求、管理配合不到位。如一方違約,按以下辦法處理:
1、甲方支付勞動報酬,應按牟光清簽訂的勞務合同執行;
2、乙方施工工程質量驗收不合格,乙方應負責返工。返工工時費由乙方自行負責;并承擔甲方材料損失費并且甲方有權降低合同單價10~20%。
3、乙方在保溫施工中,保溫面空鼓造成剔打單處面積超過1平米的`部位;凡出現一處罰款500元。
4、乙方在施工中,因甲方違章指揮,或提供的安全設施、設備、質量不合格導致發生事故的,或因不可抗力影響發生安全事故的,由甲方自行承擔賠償責任,因違章操作導致事故發生的,乙方負責人應承擔全部的損失。
5、勞務人員在工地發生打架斗毆、偷竊、賭博等違法違紀事件的,甲方扣罰勞務費5000元每次,情節嚴重的加倍處罰,乙方并承擔相應的法律責任。
6、乙方在施工中違章操作,經甲方提出書面整改后,拒不聽從的,甲方有權單方向終止合同。且乙方接到甲方終止合同的通知后必須在兩日內自動退場,甲方應在30~60日內給乙方辦完結算,并支付已完合格工程勞務價款的60%,,余款在工程峻工驗收合格后一年內付清。不合格或半成品工程款不予結算并追求乙方因不合格產品給甲方帶來的經濟損失。
7、若由于乙方自身原因私自中止承包合同,工程款按完成總價的80%支付。
8、工程質量每單元監理、或質監站檢查中每有一次因質量不合格整改,導致2小時內不能進入下道工序。甲方每次罰款300元。
10、乙方不得以任何理由單方停工(或罷工),未經過項目部同意的單方停工,乙方應承擔1000元/天的罰款。
九、本合同共四份,甲方叁份,乙方壹份,具有同等法律效力。
甲方(公章):________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程合同范本 篇12
委托方(甲方):___
監理方(乙方):_____
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定,雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就委托方的裝飾裝修工程監理有關事宜,達成如下協議:
工程概況:框架結構
工程名稱:______(籌)
工程地點:閩侯縣甘蔗街道山前村三福花園一層1#店面
建筑面積:125平方米,使用面積:114平方米;
工程監理期限:60天,自簽訂合同次日起計算。
第二條 監理范圍:
1、地面(防水面層、水泥砂漿面層、面磚面層、地板面層)
2、水電(上、下水、強電、弱電管線鋪設及燈具、潔具安裝)
3、抹灰(一般抹灰、裝飾抹灰、清水砌體勾縫)
4、門窗(木門窗制作與安裝、金屬門、塑鋼門、特種門、門窗玻璃安裝)
5、吊頂(暗龍骨吊頂、明龍骨吊頂)
6、軟質隔墻(板材隔墻、骨架隔墻、活動隔墻、玻璃隔墻)
7、飾面板(磚)(飾面板安裝、飾面磚粘貼)
8、涂飾(乳膠漆、木器漆、美術涂飾)
9、裱糊與軟包 (裱糊、軟包)
9、細部(櫥柜制作與安裝、窗簾盒、窗臺板和門窗套制作與安裝、護欄和扶手制作安裝、花飾制作安裝)
第三條 監理工作內容:
1、施工圖會審及圖紙交底。
2、材料驗收。
3、工程質量控制。
4、工程造價控制。
5、工程進度控制。
6、工程分部分項及竣工驗收。
7、工程質量保修期的監理。
第四條 工程質量監理依據:
1、《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》
2、《裝飾裝修工程施工規范》
3、本工程的設計圖紙
第五條 監理費及付款方式:
1、本工程監理收費按照國家和現行市場收費標準執行。經甲乙雙方商定監理收費每平方米72元,以工程使用面積114平方米計算,收費人民幣8208元,金額大寫捌仟貳佰零捌元進行結算。
2、 自簽訂合同之日起3日內,委托方支付監理方監理費總額的百分之三十,計人民幣2460元,金額大寫貳仟肆佰陸拾元。
3、 工程吊頂分部分項驗收合格后并簽字確認后3日內,委托方支付監理方監理費總額的百分之五十,計人民幣4100元,金額大寫肆仟壹佰元。
4、 工程竣工驗收后,10日內,委托方付清監理方監理費余額計人民幣1648元,金額大寫壹仟陸佰肆拾捌元。
第六條 監理人義務
1、 監理人按合同約定派出監理工作需要的監理人員,完成合同約定的監理工程范圍內的監理業務。
監理人決定委派黃練雄監理工程師,全權代表監理人履行本合同約定的監理人義務。
2、 監理人在履行本合同的義務期間,應認真、勤奮地工作,為委托人提供相應的咨詢意見,公正維護各方面的合法權益。
3、 監理人使用委托人提供的設施和物品屬委托人的財產。在監理工作完成或中止時,應將其設施和剩余的.物品按合同約定的時間和方式移交給委托人。
第七條 委托人義務
1、 委托人應根據本合同約定的期限內,及時向監理人支付監理費。
2、 委托人應當負責本工程施工的所有外部關系的協調,為監理工作提供外部條件。根據需要,如將部分或全部協調工作委托監理人承擔,應在補充協議中明確委托的工作和相應的報酬。
3、 委托人應當在雙方約定的時間內免費向監理人提供與工程有關的工程資料。
4、 委托人應當在雙方約定的時間內就監理費書面提交并要求做出決定的一切事宜做出書面決定。
5、 委托人應當將監理人的監理權利和權限及時書面通知已選定的承包合同的承包人,并在與承包人簽訂的合同中予以明確。
第八條 監理人權利
1、 監理人在委托人委托的工程范圍內,享有以下權利:
(1)、對工程設計不符合國家頒布的裝飾裝修質量標準、房屋安全規定或設計合同的質量標準時,監理人有權書面報告委托人并要求設計人更正。
(2)、工程上使用的材料和施工質量的檢驗權。對于不符合設計要求和合同約定及國家標準的材料,有權通知承包人停止使用,對于不符合規范和質量標準的工序、分部、分項工程和不安全施工作業,有權通知承包人停工整改、返工。承包人得到監理機構復工通知后方能復工。
(3)、工程施工進度的檢查、監督權、以及工程實際竣工日期提前或超過工程施工合同規定的竣工期限的簽認權。
(4)、在工程施工合同約定的工程價格范圍內,工程款支付的審核和簽認權,以及工程結算的復核確認權與否決權,未經監理工程師簽字確認,委托人不支付工程款。
第九條 委托人權利
1、委托人有對本工程設計工程造價變更的審批權。
2、委托人有權要求監理人提交監理工作月報及監理業務范圍內專項報告。
3、監理人調換本工程監理人員須事先經委托人同意。
4、當委托人發現監理人員不按監理合同履行監理職責,或與承包人串通給委托人或工程造成損失的,委托人有權要求監理人更換監理人員。直到終止合同并要求監理人承擔相應的賠償責任或連帶賠償責任。
第十條 監理人責任
監理人在監理期內,應當履行約定的義務,如果因監理人員過失造成了委托人的經濟損失,應當向委托人賠償。累計賠償總額不應超過監理費總額(除去稅金)。
第十一條 監理人員過失是指:
1、未嚴格按照國家施工質量標準和施工規范進行質量控制,造成工程返工的。
2、未嚴格對按合同約定施工材料進行檢驗,造成工程返工的。
3、未嚴格進行分部、分項驗收,做好驗收記錄,并經委托人確認,留下工程隱患造成委托人損失的。
衡量監理人是否過失的依據以監理人的是否書面告知委托人或承包人的報告以及工程驗收記錄為準。
4、 監理人在監理期如果失職,同意按以下方法承擔責任,賠償損失。
賠償金 = 直接經濟損失 × 5%(酬金比率)
第十二條 委托人責任
1、 委托人應當履行監理合同約定的義務,如有違反則應當承擔違約責任,賠償給監理人造成的經濟損失。
2、 監理人處理委托業務時,因非監理人原因的事由受到損失的,可以向委托人要求補償損失。
3、 委托人應按合同約定的期限支付監理人監理費,如逾期不付,每逾期一天向監理人支付人民幣壹佰元違約金。
第十三條 合同生效、變更與終止
1、 由于委托人或承包人的原因使監理工作受到阻礙或延誤,以致發生了附加工作或延長了監理期限,雙方應重新約定監理費用。
2、 當事人一方要求變更或解除合同時,應當在3日前通知對方,因解除合同使一方遭受損失的,除貪污可以免除責任的外,應由責任方負責賠償。變更或解除合同的通知或協議必須采用書面形式,協議未達成之前,原合同仍然有效。
3、 監理人由于非自己的原因而暫停終止執行監理業務,其善后工作以及恢復執行監理業務的工作,應當視為額外工作,有權得到額外報酬。
4、 本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,協商不成的按下列第 1 種方式解決:1、提交仲裁委員會仲裁;2、依法向人民法院起訴。
5、 本合同未盡事宜,雙方可簽訂補充協議作為附件,補充協議與本合同具有同等效力。
6、 本合同一式二份,甲、乙雙方各執一份。
7、 本合同經雙方簽字蓋章后即生效。
甲方:________
乙方:_________
法定代表人: 法定代表人:黃練雄
地址:___________
省保險大廈 地址:_________
電話: 電話:________
_年_ 月 _日 _年 _月 _日
工程合同范本 篇13
甲方:
乙方:
甲方在 建房屋一棟,建筑層數兩層,一層約 平方米,二層約 平方米,由乙方承包施工。雙方本著平等、互利、誠信原則,確保工程安全、優質、高效、低耗,經雙方協商同意簽訂本倆,以期共同遵守:
一、承包方式
采用包工不包料方式承包。
甲方提供建房所需的材料,包括:紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等等一切建筑材料。
乙方提供勞務、施工技術、施工工具、及生產生活的一切用具等。
二、承建項目
乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑,包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層;裝飾室內粗粉刷、前沿外墻貼瓷磚、后沿外墻面粉水泥砂漿、衛生間地面及墻面貼瓷磚、安裝瓷盆、下水管道、落水管;頂層層面加漿磨光,同時作好防滲透水處理。
三、承包價格
每平方米人民幣大寫: 元(),建筑面積按每層樓外墻計算。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體。
四、付款方式
合同簽訂完畢,工具進場,人員到位,預付30% ,完成第一層磚砌并搗制好樓面付到50%,完成第二層以及屋頂付到75%付款八仟元,工程全部完工,交驗完畢付到90%, 預留10%為質量保證金,完工一年內無質量問題,清尾款。
五、雙方責任
甲方負責水電到位供給及原材料及時進場,每日午餐。
乙方必須保證工程質量和進度,按設計圖紙和甲方要求施工,節約材料,并保管好材料,不得丟失。
六、質量要求
乙方應當按照國家規定的房屋質量標準和要求組織施工,不合格由乙方負責返工,返工費由乙方負責或由甲方在乙方工程款中扣除。
七、注意安全
勞保措施,施工防護措施到位,安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現工傷,或因施工造成他人損傷等事故,一切由乙方負責,甲方不負擔任何責任和費用。文明施工,講究職業道德,講究清潔衛生。
八、工期要求
主體工程工期為75(日歷天),從簽訂合同之次日起計算,乙方必須在 年 月 日前完成主體工程,遇天氣原因順延,乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。遇乙方所需材料,應提前向甲方提出計劃,以便及時籌備。
九、后期維修
因乙方質量問題所產生的維修費用由乙方承擔,并承擔由此發生的相關賠償以及責任
十、其它
其它未盡事宜,雙方協商解決,按國家以及本地標準從嚴執行。
本合同一式二份,甲乙雙方各執一份,從簽字之日起生效。
甲方簽字(章):
乙方簽字(章):
延伸閱讀:學界關于農村建房施工合同糾紛案由定性的問題主要由以下兩種觀點。
1、應認定為建設工程合同糾紛。
2、應認定為承攬合同。
根據《合同法》第二百五十一條 的規定,承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人給付報酬的合同。《合同法》第二百六十九條規定,建設工程合同是承包人進行工程建設,發包人支付價款的合同。
《合同法》第十六章對建設工程合同作了特殊規定,第二百八十七條明確該章沒有規定的,適用承攬合同的有關規定。本人認為,立法者將建設工程合同從承攬合同中獨立出來,就是考慮到建設工程領域的專業性和安全性的特殊要求,為確保建設工程質量和建設工程安全,才通過制定專門的法律法規予以完善規范,維護建筑市場秩序。因此,將農村建房施工合同認定為建設工程合同符合立法本意。
此外,根據20xx年2月18日最高人民法院審判委員會通過的《最高人民法院關于修改〈民事案件案由規定〉的`決定》(法〔20xx〕41號)第一次修正),“農村建房施工合同糾紛”隸屬于第四部分合同、無因管理、不當得利糾紛中的“建設工程合同糾紛”,與建設工程勘察合同糾紛、建設工程設計合同糾紛、建設工程施工合同糾紛、建設工程監理合同糾紛、建設工程分包合同糾紛、建設工程價款優先受償權糾紛、裝飾裝修合同糾紛等是并列的。因此,將農村建房施工合同認定為建設工程合同符合《民事案件案由規定》。
最后,從規范農村建筑市場秩序來看,司法機關將農村建房合同認定為建設工程合同,更有利于促進相關的行政管理部門制定實施農村建筑市場的配套政策,進一步推動農村建筑市場的規范運行。
【工程合同】相關文章:
工程工程合同02-24
工程工程合同05-22
工程工程合同模板07-26
[精品]工程工程合同06-04
工程工程合同(精)05-26
有關工程工程合同03-22
【精選】有關工程工程合同03-28
合法的工程工程合同01-27
關于工程工程合同04-14
工程工程合同集合05-22