承包合同

時間：2024-07-06 17:29:04 合同我要投稿

承包合同推薦度：
裝修承包合同推薦度：
荒山承包合同推薦度：
林地承包合同推薦度：
項目承包合同推薦度：
相關推薦

承包合同范本[經典15篇]

　　現今很多公民的維權意識在不斷增強，我們用到合同的地方越來越多，它可以保護民事法律關系。那么合同要怎么擬定？想必這讓大家都很苦惱吧，下面是小編精心整理的承包合同范本，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

承包合同范本[經典15篇]

　　承包合同范本1

　　甲方：村民委員會

　　乙方：

　　根據《土地管理法》及《農村土地承包法》的有關規定，乙方通過方式取得甲方荒灘荒山（林地）的承包經營權，經雙方共同商定，達成如下協議，特立此合同：

　　一、甲方將位于村民委員會（組）所有的，以北、現以西與毗鄰的荒山（林地）發包給乙方使用，其四至為：

　　東至：現西邊；

　　南至：與村荒山相隔的通往上山的道路；

　　西至：這兩座山頂東西分水嶺一線；

　　北至：從南側數第二個山頭與第三個山頭之間的山谷中分線。

　　二、乙方承包后，承包使用期五十年不變，即從二X 年月日起至二o五年月日終止。

　　三、乙方所承包的荒灘荒山（林地）使用權及其地上附著物總承包款為人民幣元整，付款方式為：

　　四、乙方承包荒灘荒山后應積極治理，在荒山上植樹、種草或搞多種經營；經有關部門批準可以從事非農業生產，利用承包范圍內的林木、粘土、沙石等礦產資源或建造固定設施。

　　五、乙方對所承包的荒灘荒山有獨立的經營管理權，但不得轉包。

　　六、甲方要尊重乙方所承包荒灘荒山的生產經營自主權，保護其合法權益不受侵犯，對荒山的.開發治理成果全部歸乙方所有。

　　七、乙方在所承包的荒灘荒山在合同履行期內除乙方交納承包款外，乙方不負責其他任何名目的費用。

　　八、乙方將荒灘荒山承包后，甲方有權監督、檢查、督促其治理和合理利用荒灘荒山資源，發現問題及時書面通知乙方。

　　九、甲方保證該荒灘荒山（林地）界線、四至與他人無任何爭議。如因此發生糾紛，由甲方負責協調處理，如由此給乙方造成經濟損失，由甲方負責全額賠償。

　　十、甲乙雙方必須信守合同。如甲方違約導致解除此合同，須付給乙方違約金人民幣萬元、退還乙方承包荒灘荒山所付的全部價款，同時對乙方的治理投入和治理成果合理作價，作價款一次性付給乙方；如乙方違約導致解除此合同，甲方不予退還乙方的承包款。

　　十一、如在承包期限內遇國家建設或進行其它開發建設需征用土地時，應首先從征地款中保障向乙方支付實際經濟損失和未履行年限的預期利益損失。

　　十二、合同期滿后，如乙方愿意繼續承包經營，雙方續簽合同；如乙方不再承包經營，甲方對乙方的治理成果、經濟投入合理作價歸甲方，作價款一次性付給乙方，不得拖欠。否則，此合同期限順延至甲方將全部價款付清乙方后合同自行終止。

　　十三、甲乙雙方如因作價款發生分歧，協商不成，須委托甲乙雙方共同認可的中介機構進行評估作價，其結果對雙方均有約束力。

　　十四、此合同發生糾紛由裁決。

　　十五、本合同一式四份，甲乙雙方各一份、公證處一份、鄉人民政府備案一份，經公證處公證后生效。

　　甲方（蓋章）：乙方（簽字）：

　　法定代表人（簽字）：

　　二X 年月日二X 年月日

　　承包合同范本2

　　甲方：乙方：

　　身份證號碼：身份證號碼：

　　經甲乙雙方友好協商，就乙方承包經營甲方事宜，達成如下條款雙方共同遵照執行：

　　第一條飯店內部承包合同標的物

　　1、甲方提供給乙方承包經營的餐廳位于面積共平方______米。

　　2、餐廳附有經營所需設施、設備、用具（詳見清單）。

　　第二條承包期限，免租期乙方承包經營期限為：自日，承包期間____年____年___月___日至___年___月____日前為免租期（裝修期間）。

　　第三條價金及支付

　　1、承包費：雙方訂立飯店內部承包合同之日，乙方交清當年租金依照市場價三年一調價。

　　2、其他費用：乙方承包經營期間的物業管理費、水電費、稅費、垃圾費、排污費等所有經營所需要交納費用，期間與房產及土地相關的稅費和保險費由甲方自行辦理和承擔（包含房屋租賃備案證明）。

　　3、飯店內部承包合同第一條第2頁雙方清點以后隨租金一同交納給甲方。

　　第四條甲方的權利義務

　　1、甲方按給定提供餐廳給乙方經營餐飲，保證乙方獨立自主經營。

　　2、為乙方提供現有的經營場所及餐飲設施、設備、用具等。

　　3、負責對乙方經營活動的合法性及食品衛生安全、質量、價格、服務等進行監督。

　　4、乙方辦理消防、環保、工具等相關營業手續時，甲方應積極予以配合并提供有關文件資料。

　　5、租賃期間，甲方須處理或抵押該房屋，應當提前30天書面告知乙方，并保證飯店內部承包合同有效不得影響乙方承租權。

　　6、如因甲方直接或間接導致乙方無法正常使用水、電、氣等乙方有權力從租金中扣除相關損失（按每天___萬元。

　　第五條乙方的權利義務

　　1、裝修過程中不得擅自改變房屋結構，杜絕給房屋造成危險的任何隱患。

　　2、負責經營過程中餐廳所有設備、設施的維護、保養和維修，餐廳電梯乙方必須負責定期保養和維修，并確保飯店內部承包合同期結束時餐廳固定資產完好和不流失，所有可移動物品乙方有權處置，對房屋所做的不可分享的固定裝修歸甲方所有。屋頂建設由乙方自行報有關部門審批，產生相關費用及任何問題自行解決，甲方須眉積極配合。

　　3、必須合法經營，主動接受政府有關部門及甲方的管理、檢查、監督或相關處罰。受處罰后的一切善后事宜由乙方自理。

　　4、認真做好食品衛生安全、社會治安、消防安全用工等方面的工作，確保安全。

　　5、按飯店內部承包合同規定如期交納有關費用，并承擔承包經營期內因乙方原因所產生的一切法律責任。

　　6、乙方轉讓承包或變相轉讓他人經營須經雙方協商同意。萬元計算）。

　　第六條違約責任

　　1、乙方遲延交付押金及承包費用，每遲延一日，應按拖欠金額每日千分之五向甲方支付違約金，未經甲方同意超過日未支付的，甲方有權終止飯店內部承包合同，所收取押金作為違約金予以沒收，給甲方造成損失的，還應當賠償損失。

　　2、甲方因產權糾紛及債務糾紛等情況造成乙方損失的，甲方應負責全額賠償，如造成乙方不法經營的，乙方有權解除飯店內部承包合同，并要求甲方承擔相當于本年租金總額的違約金，違約金不足賠償乙方損失的，應賠償差價。

　　3、本飯店內部承包合同簽訂后，非本飯店內部承包合同約定的情況下，甲乙雙方不得終止或解除飯店內部承包合同，甲方單方解除飯店內部承包合同的，應賠償乙方整年租金及房屋裝修原值中的xx萬元，若乙方單方解除飯店內部承包合同的，乙方對房屋所做的不可分離的固定裝修歸甲方所有。

　　第七條保密責任

　　任何一方對因餐廳承包經營而獲知的另一方的`商業機密負有保密義務，不得向有關工經三方泄露，但中國現行法律、法規另有規定的或經另一方面書面同意的除外。

　　第八條飯店內部承包合同終止

　　1、本飯店內部承包合同承包期滿或雙方協商而終止。

　　2、飯店內部承包合同終止后，飯店內部承包合同雙方仍應承擔原飯店內部承包合同內所規定之雙方應履行而尚未執行完畢的義務與責任。

　　第九條補充與變更

　　本飯店內部承包合同可根據各方意見進行修改或補充，由此形成的補充飯店內部承包合同，與本飯店內部承包合同具有相同法律效力。

　　第十條不可抗力

　　任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本飯店內部承包合同或遲延履行本飯店內部承包合同，應自不可抗力事件發生之日起三日內，將事件情況以書面形式通知對方，并自事件發生之日起十日內，向另一方提交導致其全部或部分不能履行或遲延履行的證明，征得對方同意方可免責。

　　第十一條爭議的解決

　　本飯店內部承包合同各方當事人對本飯店內部承包合同有關條款的解釋或履行發生爭議時，應通過友好協商的方式予以解決。

　　如果雙方通過友好協商不能解決爭議，可向所在地人民法院起訴。

　　第十二條生效條件及其他

　　本飯店內部承包合同自甲乙雙方在本飯店內部承包合同上簽字或加蓋公章之日起生效。本飯店內部承包合同一式兩份，具有相同法律效力，雙方各執一份。

　　出租方（甲方）：法定代表人：經辦人：聯系地址：郵編：電話：簽約日期：

　　承租方（乙方）：法定代表人：經辦人：聯系地址：郵編：電話：簽約日期：

　　飯店內部承包合同附件：

　　1、產權方（及出租方）營業執照或個人身份證明（蓋公章復印件2份）。

　　2、房屋土地及房屋產權證或授權證明（產權人蓋公章復印件2份）。

　　3、土地宗地圖、租用房屋的平面圖、場地院落平面圖（產權人蓋公章）。

　　4、租用房屋所在范圍地土地紅線圖（產權人蓋章）。

　　5、配套設施和附屬設施狀況。

　　6、輔助用房平面圖（產權人公章）。

　　7、電、火檢合格證書復印件。

　　8、原房屋竣工圖紙（如有，復印件蓋章）。

　　9、消防驗收合格意見書（如有，復印件蓋章）。

　　10、房屋交接單（空白）。

　　甲方：乙方：

　　____年____月____日____年___月___日

　　承包合同范本4

　　甲方：___________法人代表：___________

　　乙方：___________法人代表：___________

　　為了改善我村農田灌溉條件，根據群眾提議，經村委會研究，甲方決定建設位于本村五組泵站、三組泵站及三組泵站10千伏安電力線路架設，經甲乙雙方共同協商，特訂立如下合同：

　　一、工程項目名稱

　　周沖村三組泵站新建，安裝30千瓦全套設備及泵站10千伏安電力線路架設，新建機房16平方米，五組11千瓦、18.5千瓦兩臺機組全套設備，新建9平方米機房2棟。

　　二、工程預算

　　工程預算投資人民幣大寫壹拾玖萬捌仟捌佰元整（￥198800.00）。

　　三、開工日期和竣工日期

　　___________年5月4日開工，至___________年7月3日竣工，工期60天（雨天順延）。

　　四、承包方式

　　包工包料，乙方負責安裝施工，勞務稅由乙方承擔，以驗收決算表為準。

　　五、甲方的權利和義務

　　1、負責協調與農戶的關系，保證工程順利施工，否則造成的損失由甲方承擔。

　　2、負責提供施工方案和圖紙，在施工中提供必要的技術指導。

　　3、負責監督工程質量，督促乙方按期完工。

　　六、乙方的`權利和義務

　　1、嚴格按甲方的施工要求施工，確保工程質量，對不達標的地方，甲方有權要求乙方返工，由此造成的損失由乙方承擔責任。

　　2、乙方在施工期間，應確保安全，避免事故發生，如發生人身傷亡事故或財產損失，由乙方負責。

　　3、工程所需物資、設備等均由乙方按甲方地求進行組織。

　　七、付款方式

　　1、工程開工后，甲方按時購進設備及材料保證工程順利施實。

　　2、工程全部完工經驗收合格后，憑雙方確認的工程決算金額按財務制度有關要求，由乙方提供相關資料及工程勞務稅票，一次性付清工程款。

　　3、預留工程質量保證金按5%。

　　八、其他事項

　　本合同在執行中，甲乙雙方不得隨意更改或解除合同；合同也不因甲方法定代表人的變動而變更；合同中有未盡事宜，必須由甲乙雙方共同協商，簽訂書面補充合同。

　　九、本合同一式四份，甲乙雙方、鎮財政所和縣村級一事一議財政獎補辦各執一份；甲乙雙方簽字后生效執行。

　　甲方（蓋章）：___________法定代表人（簽字）：___________

　　乙方（蓋章）：___________法定代表人（簽字）：___________

　　鑒證方：___________

　　___________年___________月___________日

　　承包合同范本7

　　發包人：(人稱) (簡稱甲方)

　　承包人：(姓名) 身份證號碼： (簡稱乙方)

　　依照《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國勞動法》及相關法律法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本項目工程承包事項協商一致，訂立合同如下：

　　一、工程概況

　　1.工程名稱：湖南省懷化市高速鐵路南站廣場，站樓鋪裝。

　　2.工程內容：鋪裝及本項目相關聯的工程。

　　二、承包范圍

　　1.本項目工程設計圖紙所包含的工程內容。

　　2.承包方式：包工不包料、包質量、包安全、文明施工，施工期由甲方提供乙方施工人員住宿，生活費自理，甲方提供乙方施工用斗車、水源、電源、施工場內水管、電纜線，其他工具自理。甲方負責乙方住地及施工場地內水費、電費。

　　三、合同工期：開工日期：20xx年4月4日竣工日期：20xx年月日

　　四、質量標準：經甲方按國家有關建筑施工質量規范驗收合格。

　　五、合同單位：600X800X40厚石材板鋪裝元/平方;路治石安裝元/米;溝蓋板500X100X80厚安裝元/塊;計時工，大工元/工日;小工元/工日，其他未涉及單價的`項目，雙方另行協商定價。

　　六、乙方向甲方承諾：按合同約定進行施工，確保工程質量、服從甲方合理安排，合理使用材料，不準故意浪費材料，嚴守施工規范對先天鋪裝的板材必須進行養護，如發生質量，質量事故，乙方必須承擔所有的損失。

　　七、付款方式：甲方向乙方每月付給工人足額生活費，工程竣工天內全部結算付清乙方工程款。

　　八、本合同雙方簽字生效，一式貳份，未盡事宜經雙方友好協商再定，希共同遵守，工程竣工驗收結算，付清往來工程款后自動失效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　承包合同范本8

　　甲方：乙方：

　　根據《中華人民共和國合同法、建筑法》及有關法律、法規的規定，為了明確雙方職責，為維護雙方利益，避免糾紛，結合本工程實際情況，經雙方共同協商簽訂本合同，并嚴格履行。

　　一、工程概況

　　1、工程項目名稱：

　　2、工程施工地點：

　　3、承包方式：包工包架的方式單包價格：

　　二、工程期限

　　本工程工期自年月日至年月日完成，在施工過程中中遇下列情況時，工期可順延：

　　1、由于甲方原因造成停工、停電、停水達四小時以上或不可抗拒的原因等，工期順延。

　　2、施工作途中由于甲方提出變更設計，更改施工圖紙，工期造量增減。

　　三、甲方責任

　　1、甲方向乙方提供建筑施工圖;

　　2、負責組織圖紙設計員向施工人員進行圖紙設計解說交底;

　　3、按時如數供應乙方在施工中所需的原材料，及時到位，保障乙方

　　正常施工;

　　4、對工程質量及用料進行全面監督，提出合理要求，發現粗制濫造，違章施工等現象，甲方有權令乙方返工或停工并追究責任損失。

　　四、乙方責任

　　1、參加技術圖紙會審、制定施工方案，組織施工人員做好村民協調工作，機械設備進場，安全設備到位，做好各項準備工作，確保按時開工;

　　2、按照設計圖紙及施工規范精心施工，除(磚、水泥、鋼筋、河沙、水電、防盜門、塑綱窗、樓梯扶手、欄桿和后期精裝等附屬工程及衛生防水處理由甲方安排第三方施工)。

　　3、乙方施工內容，基礎、墻體、梁、架、柱、板、層面抹平、內外粉刷、外墻瓷磚、鋼筋網架、樓頂瓦面蓋好，主體工程中所有大小項目由乙方全部完成;

　　4、安全設施及吊裝運輸由乙方負責購制并安裝到位;

　　5、每層所需材料的規格、型號、數量及材質要求必須由乙方提出詳細計劃，商品混凝土必須計算精確，所需輔料(模板、支撐)由乙方自己購買;

　　6、乙方必須服從甲方對工程和施工現場的監督管理，并積極配合甲方工程負責人的`工作，確保工程制度，每道工序完成后，分部分項的檢查驗收，待驗收合格后，方可進入下道工序施工;

　　7、乙方必須搞好現場管理，加強安全教育，特別要注意安全意識，遵守操作規程，配置安全設施，防范安全事故。

　　五、付款方式

　　根據本工程進度按每層建筑面積核算，分期付款，每層澆砼完成按主體造價的55%付，磚體完成每層按主體造價的10%付，內粉完成每層按主體造價的10%付，外粉完成每層按主體造價的15%付。待工程俊工甲方根據國家質量驗收規范和評定標準進行驗收，驗收結算后余款一次付清。

　　六、其它

　　1、施工人員的安全保險金由甲方出資購買;

　　2、乙方如果中途退場、拖延時間，甲方有權另行安排施工隊，其所有工資作為自動放棄，甲方所有損失由乙方賠付。

　　3、本合同一式三份，雙方各執一份、存檔一份，甲乙雙方簽字生效，具有法律效力作用。

　　本合同未盡事宜，由甲方雙方協商解決。

　　甲方簽字：乙方簽字：

　　年月日

　　承包合同范本9

　　發包方：以下簡稱甲方

　　承包方：以下簡稱乙方

　　為了明確雙方權利義務，根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》的有關規定，經雙方協商一致，簽訂本合同，供嚴格履行。

　　一、甲方將現有土地上乙方有承包資質建設的所有土建工程，包括但不限于車間廠房、辦公樓、宿舍樓、商品房、食堂、招待所(賓館)、車庫、廣場、道路、圍墻、各類管網、給排水、綠化等，原則上全部發包給乙方承包建設。30層以上高層建筑由乙方負責聯系承包商與甲方簽訂合同承包建設。

　　二、甲方有權要求現有土地上乙方有承包資質建設的所有土建工程量的三分之二由甲方指定有資質的施工單位與乙方簽訂分包合同建設，或經乙方同意后由甲方與其指定有資質的施工單位直接簽訂承包合同建設。乙方不承擔分包工程的質量責任、工期責任、安全事故責任、稅費、工資、材料等付款義務;經乙方同意后由甲方與其指定有資質的施工單位直接簽訂承包合同的，乙方更不承擔該工程的質量責任、工期責任、安全事故責任、稅費、工資、材料等付款義務。

　　三、甲方現有土地上乙方有承包資質建設的所有土建工程無論是否由乙方承包，均由乙方協助相關手續和協調服務，甲方確保承包商(分包商)按工程決算金額支付1%服務費給乙方;甲方確保現有土地上的所有土建工程的物資供應除鋼材外全部由乙方負責供應，價格隨行就市進行結算。前述條款甲方應納入與承包商(分包商)的合同之中，或由承包商(分包商)向乙方書面承諾。

　　四、工程造價原則上按照《20xx年湖北省建筑裝飾消耗量定額》、《20xx年湖北省安裝工程消耗量定額》、同期《鐘祥市工程造價信息》進行確定，各單項工程下浮比例由雙方具體協商。施工期限內商混、鋼材、水泥等主材價格漲跌10%時，工程造價結算相應調整。

　　五、工程期限

　　各單項工程按雙方書面確認的工期執行。

　　六、乙方負責協調各承包單位(分包單位)與項目地建設主管部門的關系，按甲方要求組織工程項目驗收備案。

　　七、結算辦法

　　1、乙方承包并直接建設的工程項目的工程款結算辦法：按單項工程承包合同規定條款執行。

　　2、乙方承包后按甲方意見分包建設的工程項目的工程款結算辦法：由甲方與分包商直接辦理工程款結算。

　　3、乙方承包并直接建設工程項目以外的.供應材料貨款結算辦法：乙方有權憑分包商、承包商的付款通知和收據在甲方領取貨款。

　　4、乙方協助工程服務費由分包商(承包商)按預算造價金額的1%在單項工程合同簽訂之日起30天內向乙方支付，工程決算造價金額有增減的，服務費多退少補，均由乙方憑分包商(承包商)付款通知和收據在甲方領取。

　　八、本合同中約定各方給付乙方的各類款項甲方均承擔給付責任和連帶給付責任，甲方保證本合同中約定各方給付乙方的各類款項及時到位，如延期付款，甲方按延期付款金額日萬分之七向乙方賠付資金占用損失和實現債權的差旅費、律師費、訴訟費等。

　　九、本合同發生糾紛時，當事人雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方均可向人民法院起訴解決。

　　十、具體建筑工程承包合同和相關協議均構成本合同的組成部分。

　　十一、本合同一式四份，甲乙雙方各執二份，自雙方簽訂之日起生效。在全部工程竣工驗收并結清尾款后失效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　承包合同范本10

　　發包方：(以下簡稱甲方)

　　承包方：(以下簡稱乙方)

　　按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其有關法律、行政法規的規定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，現就本建設工程具體施工事項，為明確雙方的權利和義務，經友好協商一致，達成如下合同條款：

　　一、工程概況

　　1.工程名稱：

　　2.工程地址：

　　3.工程性質：建筑工程主體鋼結構工程(含輔助材料)

　　二、承包價款

　　按施工圖的建筑面積結算，合計建筑面積_____㎡，每平方米為____元，承包總價為(￥ )_____元，面積決算時不作調整，按以上總平方計算。施工中如有聯系單及工藝更改增減工程量費用不作調整，在總價包干內甲方不作補償，贏虧由乙方自負

　　三、雙方一般權利和義務

　　1、發包人責任：

　　1)負責協調各施工單位之間的關系和現場施工監督。

　　2)做好施工現場三通一平，保證做好供電、供水

　　3)及時向乙方進行技術交底解答施工圖和操作過程中的疑難問題，檢查和糾正乙方在操作過程中的錯誤和不足。

　　2、承包人責任：

　　1)組織專業施工人員到進行項目工程施工，確定實施施工計劃和安全方案，并積極運送施工中相關應用的.設備和工具到場，提前做好施工所需工具、設備擬定工作。

　　2)在工程施工過程中，一定要考慮到生產中的安全性，警醒施工人員在作業中的安全，如排柵架的穩固性，電線的拉扯裸露和臨接點設備及工具的擺放，以及施工中活動的范圍等;時刻牢記“安全第一、生產第二”，不可為了抓時間、趕進度，不顧安全，強行、冒險施工。

　　3)在施工中，施工工人一定要配備好安全設置和防護工具，如安全帶、安全帽、安全鞋等，施工中的工具、設備、性能要安全可靠，不能帶“病”或超負荷運作。現場、油漆、稀釋劑，存放要安全，保護良好，同熱源、火源隔離開來。

　　4)節約材料，杜絕浪費。需要材料提前一個星期用書面形式通知甲方。

　　四、安全責任

　　1、施工中，因材料、工具設備，安裝施工程序或行為過失等問題造成自身或第三者的人身傷害，財產損失或形成的責任事故、民事責任，乙方應無條件接受、承擔，一切責任責任與甲方無關，甲方概不負責。

　　2、乙方成員在施工操作過程中，不符合安全規范要求施工的、自行拆除安全圍護的、違反操作規程的、酒后操作的、嬉戲或打架的不分事故責任所大小，均由乙方自行承擔

　　五、合同工期

　　1、本合同工期總日歷天數天。以合同簽訂之日起開始計算。

　　2、如遇以下情況，工期相應順延：

　　1)發包方要求更改已確認的設計方案影響工程進度;

　　2)一周內非承包方原因停電水8小時以上，影響正常施工;

　　3)發包方原因造成影響下一道工序施工;

　　4)不可抗力的因素如惡劣天氣(暴雨、高溫、地震、臺風)無法施工及政府行政行為而延誤工期;

　　5)發包方代表同意工期順延的其它情況。

　　3、乙方原因造成工期拖延每天支付應付貨款0.05%違約金。

　　六、工程質量

　　1、涂裝材料要求：鋼構材料現場除油污除銹，防銹漆一道，中灰調合漆一道。

　　2、承包方在施工中若發生質量問題，就及時報告發包方代表，協同解決。

　　3、施工方應保證所承包工程的質量，在不受到自然災害，不可抗力或人為作用的情況下，須盡5年保用，維護的責任和義務，如有問題，保證隨叫隨到，確保所承制工程使用的正常狀態。

　　4、本工程質量達到以下標準、規范的要求：

　　1)《建設工程施工質量驗收統一標準》(GB50300-20xx);

　　2)《鋼結構工程施工質量驗收規范》(GB50205-20xx);

　　3)《鋼結構設計規范》(GB50017-20xx);

　　4)《建筑鋼結構焊接技術規程》(GJG81-20xx)

　　5)國家、東莞市相關法律法規、規范、標準，達合格等級。

　　七、工程款的支付和結算

　　1、本合同簽訂生效后，甲方按工程進度付工程款95%。

　　2、剩余5%作為工程保質金，在竣工驗收后3個月內支付

　　八、糾紛解決辦法

　　任何一方違反本合同規定，雙方協商解決，如協商不成時，可通過工程所在地仲裁機關或人民法院訴訟途徑解決。

　　九、附則

　　1、本合同雙方簽字確認后即生效，工程竣工驗收符合要求，付清工程款后終止，保修責任仍然保留。本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。

　　2、合同履行過程中，雙方確認的資料、圖紙、通知、簽證單、聯系單、會議紀要等均作為合同附件，具有與合同同等的約束力。

　　發包方(蓋章)承包方(蓋章)

　　負責人(簽字)負責人(簽字)

　　電話：電話：

　　____年____月____日____年____月____日

　　承包合同范本11

　　甲方：

　　乙方：

　　為引進資金，發展林業產業，經雙方認真協商，甲方將本村所屬的荒山、荒地發包給乙方經營管理，現為明確甲、乙雙方的權利，義務，特訂立本合同。

　　一、承包經營管理范圍

　　1、甲方村所屬山林，具體四界至為：

　　東至：西至：

　　南至：北至：

　　總面積為畝(附地形圖)

　　2、與林地生產經營配套生產生活的室外場地、道路、供水供電等設施。

　　二、承包期限

　　自________年____月____日起至________年____月____日

　　三、承包金及其支付

　　1、________年屬承發包雙方交接期及乙方承包籌備期，不計承包金。

　　2、________年至________年期間承包款為每年人民幣元整。從________年至________年，每年的承包款為人民幣元。

　　3、乙方應在每年____月____日前一次性付清當年承包款。

　　四、甲方的權利義務

　　1、甲方必須按本合同的約定及時將本合同項下的承包標的交與乙方經營，并保證其合法有效性。

　　2、凡涉及乙方需要新建房屋、維修改造設施、增加用電能力等與承包經營有關事項時，甲方必須予以配合。

　　3、甲方必須保證乙方擁有完整有效的承包經營權，并承諾其村民將不會干擾乙方正常的生產經營秩序，否則，甲方承擔所有法律責任。

　　4、甲方應在其職責范圍內幫助協調解決乙方生產經營中的困難。

　　5、甲方有權按合同的約定收取承包金。

　　五、乙方的權利義務

　　1、乙方享有國家法律、法規、政策和本合同規定的經營管理自主權。

　　2、乙方必須本著科學、負責的態度開展經營管理活動，嚴禁采取掠奪性方式進行生產。

　　3、乙方有權對經營土地的設施進行整理、改造。

　　4、乙方有權自定林業經營活動。

　　5、因生產經營需要而添臵設施的，乙方可自行采購，所有權歸乙方所有，承包期滿或本合同解除后由乙方處臵。

　　6、乙方擁有優先取水權。

　　7、承包經營范圍內的生產生活設施由乙方負責管理使用，需要進行改造的，甲方應配合乙方辦理相關手續。

　　8、乙方必須做到安全生產，事故責任自負。

　　9、乙方必須按本合同的規定支付承包金。

　　六、違約責任

　　1、如乙方未能按合同約定支付承包金的，則每逾期一天按未交部分的萬分之二承擔違約責任，如超過四十天仍未全部支付，則甲方有權單方面解除合同。

　　2、如因甲方的原因導致乙方無法開展正常的生產經營活動，由乙方可提前解除本合同，同時，甲方應對乙方的所有投入予以賠償，并支付乙方違約金元。

　　七、其它

　　1、承包期內如遇不可抗力等自然災害，甲方同意對承包金進行調整，具體標準由雙方另行協商。

　　2、凡涉及承包范圍內的產權事項，由甲方負責處理，但當其與乙方的利益沖突時，事先應征得乙方同意后方可實施。

　　3、本合同未盡事宜之處由雙方另行協商，形成的補充協議與本合同具有同等法律效力。

　　4、甲方的債權債務與乙方無關，但如因甲方債務的原因導致乙方利益受到損害(如種植面積和設施、房屋的減少)的'，除按比例調整承包金及首先用承包金沖抵后，不足部分仍需對乙方賠償。

　　5、為確保乙方完整的經營自主權，甲方不得隨意處臵(包括但不限于轉讓、出租、抵押等)土地使用權，在此，甲方同意將土地使用權證交與乙方保管，直至本合同終止。

　　6、在承包經營期內，乙方可以由親屬繼承和向其他人轉讓經營權，轉讓后的經營活動符合本合同約定。

　　7、合同期滿后，乙方有權優秀續簽合同，但須提前三十天通知甲方。

　　8、合同期滿后，乙方有權優先續簽合同，但須提前三十天通知甲方。

　　9、承包經營期滿，甲方雙方共同對林業進行估價，40%歸甲方，60%歸乙方。

　　八、合同的終止

　　有下列情形之一的，甲、乙雙方可以解除合同：

　　1、因下列抗力致使不能實現本合同目的。

　　2、本合同第六條約定的情形。

　　3、國家法律、法規、政策出現重大變化，致使乙方無法經營的。

　　九、本合同一式叁份，甲、乙雙方及____縣公正處各執壹份，并在甲、乙雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　________年____月____日________年____月____日

　　承包合同范本12

　　防火門工程承包

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律法規，結合有關規定及本工程的具體情況，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，甲乙雙方就本工程相關事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程施工內容、范圍、承包方式

　　1.1工程名稱：_________________

　　1.2工程施工內容、范圍：_________________

　　二、工期開工日期：_________________

　　竣工日期：_________________

　　總日歷天數：_________________

　　三、質量標準

　　3.1工程質量：_________________滿足國家現行《建筑工程施工質量驗收規范》、《建筑工程施工質量評價標準》、《建筑工程施工質量驗收統一標準》，工程必須達到質量評定的合格標準。

　　四、合同文件組成及解釋順序

　　4.1合同文件組成：_________________

　　(1)本合同;

　　(2)乙方的報價書;

　　(3)標準、規范及有關技術文件;

　　(4)施工圖紙;

　　(5)經甲乙雙方書面確認并加蓋公司印章的其他有效文件(未加蓋公司印章的文件視為無效文件)。

　　4.2本合同履行期間的'解釋順序依照上述序列執行，但不限于各文件之間的相互解釋，如有模棱兩可或相互矛盾之處，以所列時間在后的文件為準。

　　承包合同范本13

　　甲方：

　　乙方：身份證：

　　甲乙雙方本著平等互利、自愿有償、誠實信用原則，經協商一致，就21號大棚承包事宜，達成如下協議。

　　第一條承包位置及面積

　　第二條承包年限

　　自20____年11月01日起至20____年10月30日止。

　　第三條承包費及支付

　　年承包費￥3000元，大寫叁仟元整。

　　先交費后利用。乙方于簽訂本協議之日支付第一年的承包費；以后每年的09月30日前一次交清次年的承包費用。

　　第四條雙方的權利和義務

　　1.乙方利用上述土地僅用作種植，且只種植當年生當年收的作物，不能種植樹苗等跨年度植物，更不允許在其上面建設永久性建筑物及設施。乙方不得出賣、贈與或與他人交換該土地中的土壤，不得運出或許可他人運出土壤。乙方違反上述約定的，甲方有權終止協議，由此造成的一切損失由乙方負責。

　　2.乙方在承包期內，不得轉讓、出租或抵押該土地。

　　3.乙方在承包期內，不得損壞水庫大壩、四周渠道、房屋、大棚、豬圈等建筑物、構建物及樹木。

　　4.乙方在承包期內對土地平整、施肥和修建渠道等方面的投入，將被視為短期行為，若甲方依據本協議收回該土地使用權的，甲方對乙方上述方面的投入不予補償。

　　5.乙方在種植、生產、看護等過程中造成他人財產損失或人身傷害，或造成乙方本人或其工作人員財產或人身傷害的，均由乙方承擔責任。

　　6.乙方完全遵守甲方公司的統一管理。所種植的作物不得使用任何化學藥劑和產生農藥殘留的藥物。

　　第五條協議的變更與解除

　　（一）雙方協商一致，可變更本協議的約定。

　　（二）有下列情形之一的，甲方有權解除本協議，對因此造成的乙方損失不予賠償：

　　1. 甲方或經甲方許可的第三人因清淤、拉土方、搞水利工程等工作需要的`；

　　乙方未支付承包費逾期兩個月以上的;

　　3. 因法律法規或國家土地政策調整，因東營市或區政府、勝利油田土地使用政策調整，或因勝大集團重大土地政策調整，以及上述單位開發或建設需要使用該土地的；

　　4. 因油田勘察、鉆井、采油、鋪設管線等利用該土地或其部分土地的。因該項所述土地利用。

　　5. 因東營五洲豐生態農業有限公司整體規劃和建設需要改土地的。

　　（三）乙方解除本協議的，應提前兩個月通知甲方。甲方同意乙方解除本協議的，不退還當年的土地承包費。

　　第六條違約責任

　　乙方違反本協議約定的，向對方支付年承包費的10%，并賠償對方的損失。

　　第七條爭議解決的方式

　　因履行本協議產生的一切糾紛，雙方友好協商解決之；協商不成的，一方可向協議簽訂地人民法院起訴。

　　第八條其他約定

　　本協議自甲乙雙方簽字并交納承包款項后生效。

　　本協議一式二份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

　　甲方：（簽章）

　　乙方：（簽章）

　　代表簽字：

　　簽訂時間：年月日

　　簽訂地點：

　　身份證復印件粘貼處：

　　交費收據粘貼處：

　　承包合同范本14

　　隨著法律觀念的日漸普及，合同的用途越來越廣泛，簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。那么常見的合同書是什么樣的呢？以下是小編為家收集的勞動承包合同范本，僅供參考，歡迎家閱讀。

　　發包方（以下簡稱甲方）

　　承包方（以下簡稱乙方）

　　因建設需要，現在甲方以包工包料方式將工程予以乙方承建，為明確

　　雙方責任，確保工程的正常進行，依照《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律，行規，遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則。雙方就本建筑工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、承包形式：

　　4、工程內容：

　　5、工程期限：工程從____年____月____日至____年____月____日所有工程必須全面完成。

　　注：因甲方材料供應不足及圖紙變更等原因造成的工程延期，乙方不負責任。

　　6、質量等級：合格。

　　7、合同價款：承包合同價按審計預算核定價下浮8%或以上（包工包料）為寫：（￥元）

　　8、質量要求及規格：所有材料必須按照乙方預算材料單所規格安裝使用。

　　二、付款方式

　　1、簽好合同甲方付元，施工到中途付元。

　　2、總工程完工付總工程款95%，剩余5%兩個月內付清。

　　三、雙方的責任和義務

　　1、甲方的責任和義務：

　　（1）甲方須向乙方提供免費的施工操作場地，施工臨時用房及用水、電等臨時設施，以滿足乙方施工需要。安裝設施由乙方自行負責。

　　（2）負責協調處理各施工單位與乙方的配合工作。

　　（3）對工程質量，進度實施監督檢查，并派具體工作人員協調處理工程事務。

　　2、乙方的責任和義務

　　（1）在正常條件下，確保工期不得無故拖延工期。

　　（2）嚴格執行國家有關人員安全，規范及施工現場管理操作規程，做到安全生產，文明施工，在施工現場甲方未經乙方同意靠近現場發生任何事故責任由甲方自行承擔。在施工過程中乙方人員在操作中發生違規的任何事故責任由乙方自行承擔。

　　（3）在施工期內負責雙方的財物保護，接受監理的指導意見。

　　四、違約責任

　　1、甲方不具備開工備件導致延期誤工期，乙方有權向甲方要求賠償經濟損失。

　　五、其它

　　1、乙方向甲方承諾按照合同約定及工期要求施工。

　　2、甲方不負責乙方人員伙食和交通費用。

　　3、甲方應在施工現場附近協調乙方人員住宿，以便乙方人員施工，有關費用由甲方自理。

　　4、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，經雙方簽字蓋章后生效。

　　5、本合同條款履行完畢，工程完工款項付清后，本合同自行失效。

　　甲方（簽章）：

　　簽訂日期____年____月____日

　　乙方（簽章）：

　　簽訂日期____年____月____日

　　7、駱勞務承包勞動合同

　　發包方：（以下簡稱甲方）

　　承包方：(以下簡稱乙方）

　　甲、乙雙方本著平等、互利和協商一致的原則，就_樓工程施工的勞務人工費事宜，達成本合同條款如下，雙方共同遵照執行。

　　第二條承包范圍

　　現澆砼工程(綜合)、支模(含腳手架、模板、制作、安裝)、鋼筋制作、安裝;預制構件制作、安裝;砌磚;內外裝飾裝修、腳手架搭拆(含鋼管、扣件);建筑拆除(含除渣)、搭建臨設;零欣工和所有建筑工程機械設備(除消防安裝及防水工程外的所有工程)。

　　第三條承包金額

　　承包金額的構成=單價380.00元/平方米×實收方量

　　本工程勞務人工費除消防安裝及防水工程外，所有工程價格均已包括，不再另立項目，若有，現場根據實際情況確定。

　　本單價已包含了管理費、工具費、機械設備費、交通費、保險費等一系列費用。

　　第四條工期

　　(一)開工日期：

　　(二)竣工日期：

　　第五條施工技術要求

　　(一)每一項工程開工前由甲方施工技術人員向乙方交底，并以書面形式由乙方代表簽字。

　　(二)乙方代表必須指揮工人按技術交底和施工規范施工。先作樣板，達標后再施工。

　　(三)第一道工序必須按交底、施工、檢查、驗收幾個步驟進行，本工序完成驗收合格后，方可進行下一工序工作。

　　第六條雙方責任及工作

　　(一)甲方工作

　　1.為乙方施工協調有關工作關系：

　　2.派施工管理班子駐現場，對工程進度，工程質量及施工步驟進行安排，指導乙方施工，并對質量安全工作進行監督檢查。

　　(二)乙方工作

　　1.嚴格執行合同中對工程工期、質量、安全的要求，調配甲方要求的相應工種及工人數量，服從施工人員的`安排，按規范進行施工。

　　2.加強對工人的管理，教育工人遵紀守法，辦理流動人員務工的暫住證等相關手續。加強安全、防火、防盜意識。

　　3.組織工人文明施工、鋼筋工、電焊工等重要工種必須持證上崗，加強施工現場管理，做到工完場清。文明施工。

　　第七條工程驗收

　　(一)工程質量，以國家工程質量檢驗評定標準的合格等級進行要求以分項工程優良確保分部工程優良，分部工程確保單位工程合格。

　　(二)以甲方施工人員及監理工程師簽證為驗收依據。

　　(三)因乙方造成的質量問題返工，由乙方負責全部責任并承擔其材料及人工費損失。

　　(四)因甲方指揮錯誤造成的返工，由甲方按乙方已作部分的實際激，以每人80元一天支付給乙方。

　　第八條人工費支付

　　(一)按照建設方支付工程款時間點，并根據形象進度計算工作量，若達到預計工期則支付總工作量的70%人工費用，完成工作量超出計劃量，則支付80%，達不到則支付60%。付款時必須扣除預支金額。如甲方不按時支付工資，乙方有權向甲方提出發放工資的要求或停工。

　　(二)工程竣工、驗收合格、再計算總工作量，扣除總借支(預支代繳保險費)，扣除損毀、短缺部份賠償后30日內付足總額的90%，余款60日后付清。

　　第九條安全責任

　　乙方必須嚴格遵守甲方的規章制度和安全操作規程進行施工作業，因乙方違規操作造成的安全事故，由乙方全權負責，所發生的一切費用與甲方無關，工程施工期間乙方必須購買全部工人的人身意外傷害保險，保險金由乙方自理，乙方提交工人名單，甲方為乙方代辦保險手續。

　　第十條未盡事宜由雙方另行協商，并成為本合同之附件，雙方共同遵守。

　　第十一條其它約定

　　若乙方在施工過程中其工藝水平、工期達不到甲方要求，甲方則有權要求乙方無條件退場并不予進行結算，并向乙方索賠甲方所延誤的工期、信譽損失。

　　第十二條本合同一式二份，甲乙雙方各捃一份，具同等法律效力，雙方簽字(蓋章)后生效，工程竣工驗收合格，結清尾款后自然失效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　承包合同范本15

　　合同編號：______________

　　承攬人：_______________________________

　　法定住址：_____________________________

　　法定代表人：___________________________

　　職務：_________________________________

　　委托代理人：___________________________

　　身份證號碼：___________________________

　　通訊地址：_____________________________

　　郵政編碼：_____________________________

　　聯系人：_______________________________

　　電話：_________________________________

　　傳真：_________________________________

　　帳號：_________________________________

　　電子信箱：_____________________________

　　定作人：_______________________________

　　法定住址：_____________________________

　　法定代表人：___________________________

　　職務：_________________________________

　　委托代理人：___________________________

　　身份證號碼：___________________________

　　通訊地址：_____________________________

　　郵政編碼：_____________________________

　　聯系人：_______________________________

　　電話：_________________________________

　　傳真：_________________________________

　　帳號：_________________________________

　　電子信箱：_____________________________

　　雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。

　　第一條承攬人加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費

　　定作物名稱

　　型號

　　規格

　　質量要求

　　計量單位

　　數量

　　加工費

　　單位

　　總價

　　第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔

　　定作物名稱

　　完工時間

　　檢驗時間和地點

　　檢驗標準及方法

　　包裝標準

　　包裝費承擔

　　第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔

　　定作物名稱

　　交付時間

　　交付地點

　　運輸方法

　　運輸價款承擔

　　第四條定作人提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料

　　材料名稱

　　型號

　　規格

　　質量要求

　　計量單位

　　數量

　　單價

　　總價

　　圖紙、技術資料及交付時間

　　第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸

　　材料名稱

　　交付時間

　　交付地點

　　交付數量

　　包裝要求

　　檢驗方法

　　運輸方法和運費承擔

　　第六條圖紙提供

　　承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在____日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的____日內答復

　　第七條轉包

　　1．定作人（是／否）同意將定作物的主要工作交由第三人完成；可以交由第三人完成的工作包括：_________。

　　2．承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

　　3．承攬人未經定作人同意將主要工作交由第三人的，定作人有權解除合同。

　　4．承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

　　第八條保密

　　承攬人應當就以下方面保守秘密：________________，未經定作人許可，不得留存復制品或者技術資料。

　　第九條變更的損失

　　定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。

　　第十條協助

　　1．承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助：______________________________。

　　2．定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在______天內履行協助義務，并可以順延履行期限。

　　3．定作人逾期不履行協助義務的，承攬人可以解

　　除合同。

　　第十一條監督

　　承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監督檢驗，但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。

　　第十二條保管

　　承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。

　　第十三條加工費結算辦法與時間

　　_____________________________________。

　　第十四條付款

　　定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付定金_________元；定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付預付款_________元。定作人不履行合同的，無權請求返還定金。承攬人不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作人不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。

　　第十五條留置

　　定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是／否）可以留置定作物。

　　第十六條本合同解除的條件：

　　1．定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人，并承擔由此給承攬人造成的損失。

　　2．合同期限屆滿，雙方不再續簽本合同；

　　3．雙方通過書面協議解除本合同；

　　4．因不可抗力致使合同目的不能實現的；

　　5．在合同期限屆滿之前，當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務的；

　　6．當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現的；

　　第十七條質量保證

　　承攬人對定作物的質量負責的期限為：_________。其保證質量的前提條件為：_______________________。

　　第十八條違約責任

　　1．承攬人的違約責任

　　（1）承攬人如未按合同規定的質量交付定作物，定作人同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，承攬人應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調整后，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。

　　（2）承攬人交付定作物的數量少于合同規定的，定作人仍然需要的，承攬人應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；定作人不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬人賠償。

　　（3）因承攬人包裝不善造成定作物毀損的，由承攬人賠償損失。

　　（4）承攬人逾期交付定作物，應當向定作人償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。

　　（5）承攬人不能交付定作物的，應向定作人償付不能交付定作物部分價款總值_________％的違約金。

　　（6）由承攬人負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，承攬人應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則定作人有權拒收。

　　2．定作人的違約責任

　　（1）定作人如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬人因此造成的損失。

　　（2）定作人如中途廢止合同，應償付承攬人未履行部分定作物價款總值_________％的違約金。

　　（3）定作人如未按合同規定的時間向承攬人提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的'日期得以順延外，定作人應當償付承攬人因停工待料的損失。

　　（4）定作人如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向承攬人償付違約金。

　　（5）定作人如無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬人因此造成的損失。

　　（6）定作人如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。

　　第十九條聲明及保證

　　承攬人：

　　1．承攬人有權簽署并有能力履行本合同。

　　2．承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續（________________）均已辦妥并合法有效。

　　3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　定作人：

　　1．定作人有權簽署并有能力履行本合同。

　　2．定作人簽署和履行本合同所需的一切手續（________________）均已辦妥并合法有效。

　　3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　第二十條通知

　　1．根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________（書信、傳真、電報、當面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

　　2．各方通訊地址如下：______________________________。

　　3．一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。

　　第二十一條合同的變更

　　本

　　合同履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規定的時限內（書面通知發出_________天內）簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。

　　第二十二條合同的轉讓

　　除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。

　　第二十三條爭議的處理

　　1．本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。

　　2．本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第____種方式解決

　　（1）提交_________仲裁委員會仲裁；

　　（2）依法向人民法院起訴。

　　第二十四條不可抗力

　　1．如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。

　　2．聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，并在該不可抗力事件發生后_________日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。

　　3．不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。

　　4．本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰爭（不論曾否宣戰）、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。

　　第二十五條合同的解釋

　　本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。

　　第二十六條補充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第二十七條合同的效力

　　1．本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

　　2．有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

　　3．本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。

　　承攬人（蓋章）：_________ 定作人（蓋章）：__________

　　法定代表人（簽字）：_____ 法定代表人（簽字）：______

　　委托代理人（簽字）：_____ 委托代理人（簽字）：______

　　簽訂地點：_______________ 簽訂地點：________________