(精選)服裝合同

　　現今社會公眾的法律意識不斷增強，合同在生活中的使用越來越廣泛，合同的簽訂是對雙方之間權利義務的最好規范。那么一份詳細的合同要怎么寫呢？以下是小編幫大家整理的服裝合同，希望能夠幫助到大家。

服裝合同1

　　合伙人：（甲方）______電話_______________身份證號_____________________

　　合伙人：（乙方）_________電話________________身份證號____________________

　　甲乙合伙人本著公平、平等、互利的原則投資舉辦經營店鋪，就有關服裝類合作事宜協商達成一致，特訂立本合伙合同如下：

　　第一條、甲乙雙方合伙經營女裝批發店，店名為88時尚女裝。總投資為人民幣__________元整，甲出資_______元，乙出資________元，甲方占投資總額的____%，乙方占投資總額的______%。按照各自的投資比例享有權利和承擔責任（包括利潤分成和虧損金額的承擔）。（包括但不限于：房租、裝修費、貨款、雇員費用等），詳細投資明細及所購固定及非固定資產明細見合同附件。如該投資金額不夠，可追加投資。

　　第二條、合伙雙方共同經營、共同勞動，共擔風險，共負盈虧。

　　1、經營核算：由雙方協商選聘財務人員按月進行經營核算，公開賬目并出具財務核算報表，雙方簽字認可并留存。

　　2、企業盈余：按照各自的投資比例對每個月經營所獲得的純利潤結算后，再投入作流動資金。待年底總結算后進行分紅。

　　3、純利潤：每月盈利（總業績）扣除所有應支出后，再扣除行政管理費，作為是為當月純利潤。

　　4、成本承擔：在經營過程中所發生的一切相關費用，雙方各按股份所占比例承擔（如：包含但不限于雇員費用、水、電費、暖氣費、營業稅等）。

　　5、企業債務：按照各自投資比例負擔。如投資額不抵虧損金額，其他投資人擁有追回其應承擔金額的權利。任何一方對外償還債務后，另一方應當按比例在十日內向對方清償自己負擔的部分。

　　第三條、合伙的`終止及終止后的事項

　　（一）出現下列事項之一，合伙終止：

　　1、合伙期滿；

　　2、合伙雙方協商同意；

　　3、其他法律規定的情況；

　　（二）合伙終止后的事項

　　1、合作終止時，以終止時的財產狀況進行清算，不論以何種方式出資，均以金錢結算。

　　2、合作終止時，即行推舉清算人，并邀請一中間人（或公證員）參與清算。清算后如有盈余，則按收取債權，清償債務，返還出資，按比例分配剩余財產的順序進行。固定資產和不可分物，可作價賣給合伙人或第三人，其價款參與分配。清算后如有虧損，不論合伙人出資多少，先以合伙共同財產償還，合伙財產不足清償的部分由合伙人按出資比例承擔。（清算時，墻面、地面、屋頂等附著不可拆卸的的部分不予作價，不參與分配）

　　第四條、本合同未盡事宜，經雙方協商形成文字作為本合同的附件；補充合同與本合同有同等效力。

　　第五條、本合同一式兩份，合伙人各一份。本合同自合伙人簽字（或蓋章）之日起生效。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

服裝合同2

　　甲方：

　　地址：

　　電話：

　　乙方：性別：

　　出生日期：_____年_____月_____日

　　身份證號：

　　電話：

　　為了維護公司良好統一的銷售形象、樹立公司經營品牌，便于公司規范化管理，甲、乙雙方在協商一致的基礎上，就服裝購買等相關事宜達成如下協議，以資雙方共同遵守：

　　第一條本協議適用于除營銷__以外的項目所有崗位人員。

　　第二條甲方負責高檔服裝的配備、定制和統一管理，乙方向甲方購買服裝并按照甲方要求統一著裝。

　　第三條服裝訂作費用暫由甲方替乙方先行墊付，乙方認可此款屬于乙方對甲方的民事欠款。

　　甲方同意在甲乙雙方之間的勞動合同履行完畢后，服裝歸員工個人所有，服裝訂作費用不再向乙方收取。

　　第四條如發生下列情形，乙方應按照相應比例向甲方支付服裝墊付費用：

　　乙方自服裝配備起個月內離職，須償還甲方墊付服裝總費用的100%，服裝歸乙方所有。

　　乙方自服裝配備起3個月內離職，須償還甲方墊付服裝總費用的90%，服裝歸乙方所有。

　　乙方自服裝配備起6個月內離職，須償還甲方墊付服裝總費用的'70%，服裝歸乙方所有。

　　乙方自服裝配備起年以內離職員工，須償還甲方墊付服裝總費用的40%，服裝歸乙方所有。

　　乙方自服裝配備起在公司超過年的員工，離職時可不再償還甲方墊付服裝費用，服裝歸乙方所有。

　　乙方離職時必須填寫《離職人員服裝確認單》，經項目銷售經理簽字確認后辦理離職手續。

　　第五條扣款規定

　　乙方離職時，如果存在需要向甲方支付服裝費用的情形，則乙方授權甲方可以在乙方的未結算工資中，直接扣除。

　　如乙方離職當月工資，未能抵扣需向甲方支付的服裝費，乙方需向甲方上交服裝費與離職當月工資的差額部分。

　　第六條生效日期

　　本合同未盡事宜由甲乙雙方協商解決，本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　_____年_____月_____日

服裝合同3

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙雙方本著互惠互利、友好協商、共謀發展的原則達成如下協議，雙方共同遵守，代理合同樣本。

　　一、授權：

　　甲方授權乙方在市地點，以開設發展特許經營代理加盟商的形式總代理經營甲方注冊并擁有商標權的品牌系列服裝。

　　二、選址：

　　專賣店地址為乙方初步確認選定，經甲方同意即可。

　　三、裝修、宣傳、服務：

　　乙方根據甲方設計215；專賣店的設計圖紙統一形象進行裝修施工，費用由乙方承擔，并拍攝照片寄甲存檔備案。乙方確認拳X商標隸屬于甲方。甲方依據乙方實際進貨金額、區域、酌情投放不同價的廣告費的50%的費用。甲方派專業人員協助乙方進行人員培訓及店面陳列。

　　四、貨物配流方式：

　　1、乙方按甲方的全國統一出廠價提貨，乙方首次配貨不少于壹拾萬元，由乙方自選補配貨，換貨率一律為100%，甲方配襯品以成本價給乙方供貨，甲方不負責退換貨。

　　2、換貨：乙方因換貨調回甲方的`貨品，因保證物品清潔、完好無損、附件齊全，否則甲方有權不予換貨，乙方進貨的換貨期以季度為限，按季度換貨，甲方有義務為乙方更換同類產品，甲方換協議規定的100%換貨率換貨，乙方需按甲方規定以每年年底____月____日到貨為止進行最后一季度的換貨，合同范本《代理合同樣本》。

　　3、提貨方式：乙方委托甲方代為乙方發貨者，甲方要求乙方對貨物保險，運輸方式由乙方指定，所發生的運輸費，保險費等相關費用由乙方負責。

　　4、收貨驗查：乙方在接收到甲方貨品之后，應立即開箱檢驗，核實數量及質量，并將檢驗結果在三天之內傳真給甲方，甲方將視為數量正確，質量合格。

　　五、付款方式：

　　款到發貨。

　　六、違約責任：

　　1、乙方在發生下列情況之一時，甲方有權不予退還履約品牌保證金并解除合同；抄襲拳X款式設計設計自行生產銷售；在拳X專賣店內滲雜專賣其他品牌之服裝；若乙方在經營過程，連續斷六十天以上未向甲方進貨而又不申明原因者。

　　七、續約：

　　協議期限滿，乙方如需續約，應在協議滿前三個月內向甲方辦理續約手續。否則甲方可以視為乙方自動解除協議。

　　八、協議終止：

　　協議期滿，乙方需解除協議，應將原授權書、營業執照、復印件、協議正式文本等退還甲方，并拆除拳X品牌標志，并拍攝成照片寄回甲方，結清往來帳款后，持履約品牌保證全票據辦理退還履約保證金手續。

　　九、合同未盡事宜：

　　本合同未盡事宜，由甲乙雙方協商解決，雙方協商未束的，任何一方可在甲方所屬地的人民法院提出訴訟，經簽字蓋章用于修改補充的各份合同附件，細則，是本合同不可分割的一部分，雙方必須嚴格遵守，與本合同具有同等的法律效力。

　　十、協議期限為________年，協議有效期年月 日至 年 月 日止。

　　甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________________

　　甲方代表簽名：_______________ 乙方代表簽名：___________________

　　地址：_______________________ 地址：___________________________

　　電話：_______________________ 電話：___________________________

　　傳真：_______________________ 傳真：___________________________

　　日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日

服裝合同4

　　甲方(委托方)： 乙方(承攬方)：

　　甲、乙雙方本著平等、自愿、誠實信用的原則，就甲方委托乙方加工 產品達成如下協議：

　　一、上列價格為含包裝費之成品含稅價，從乙方至甲方倉庫運費由乙方承擔。

　　二、 質量標準和資質要求

　　1、 產品質量標準見經雙方蓋章的附件(一)。

　　2、 乙方須向甲方提供以下有效證件：“營業執照”復印件、“稅務登記

　　證”復印件、“認證證書”復印件、“質量檢驗報告”及其它國家獲準乙方產品進入市場的相關證件和條件。

　　三、 訂貨和交貨

　　1、甲方按實際需求向乙方書面下達生產訂單。

　　2、乙方按雙方約定的質量標準和每一訂單品種、規格、等級和數量為甲方定牌生產產品，并于甲方下達生產訂單之日起 天內生產完畢。交貨地點為甲方指定倉庫。

　　四、 委托加工產品的驗收

　　1、甲方派員在乙方工廠對委托加工產品進行初步驗收。

　　2、客戶對產品所提異議，乙方應協助甲方進行處理;若產品經判定為不符本合同雙方約定質量標準，其責任由乙方負責。

　　3、乙方所交付委托加工產品的質量責任期限，應以該產品自甲方出賣給第三方之日起算 年。出賣之日以甲方開具發票之日為準。 五、 付款方式和期限

　　1、付款方式：□電匯 □承兌匯票

　　2、付款條件

　　□收貨驗收合格后全額支付, 付款期限：□短期( )天 □月結30天

　　□月結60天 □月結90天

　　3、若為人民幣結算，為了保證甲方驗收記帳和按時付款，乙方在送貨同時或后7個工作日天內，須向甲方提供發票，否則甲方可將付款日期順延一個月，并不因此承擔逾期付款責任。

　　六、 產品的包裝

　　1、產品采用甲方指定的包裝予以包裝。

　　2、甲方提供包裝設計圖稿和要求，乙方負責制作。

　　七、 知識產權的.保護

　　1、乙方應在甲方的授權范圍內對其委托加工產品和包裝上使用“ ”注冊商標標識，不得擅自使用甲方的品牌和商標。

　　2、未經甲方特別許可，乙方不得將甲方的委托加工產品以任何形式流向第三方或市場。

　　3、雙方應對委托加工過程中的相關文件、資料、以及專有技術、商業秘密等做好保密工作，不得泄露給任何第三方。

　　八、 環境、職業健康和安全

　　1、乙方承擔本合同履行過程中健康、安全生產及環境保護的全部責任。

　　2、乙方提供的產品必須滿足國家和行業現行的關于安全、健康和環保的標準、規范及合同中有關要求。

　　九、 違約責任

　　1、因委托加工產品遭甲方客戶的質量投訴，應由甲乙雙方到現場共同進行處理或由甲方代理乙方處理。所產生的一切費用由乙方負擔。

　　2、客戶質量投訴經甲乙雙方確認為乙方生產造成的，所產生的一切費用包括但不限于產品價款、施工費等各項依法可獲得的賠償。

　　3、乙方逾期交貨應按逾期交貨款額的日千分之八向甲方承擔違約金，如造成甲方損失的，應按實際損失賠償。逾期交貨達15天，視為乙方履行訂單不能。

　　4、乙方履行訂單不能，甲方有權解除合同，并由乙方承擔由此造成的甲方損失。

　　5、乙方產品若存在質量問題，應負責更換。由于更換而造成甲方逾期交貨給第三人的，所產生的損失由乙方承擔。

　　6、一方違反知識產權保護約定，應承擔另一方由此而產生的損失。

　　十、 其它

　　十一、 本合同有效期為 年，自合同生效之日起算。若期滿雙方有意繼續合作，可續簽合同。

　　十二、 本協議及附件一式四份，雙方各執二份，經雙方蓋章后生效。

　　甲方： 乙方：

　　代表：

　　代表：

　　簽訂日期： 年 月 日

服裝合同5

　　甲方：

　　乙方：

　　雙方根據平等互利的原則，甲方長期向乙方定制團體(后勤管理人員、安保人員、收銀員、營業員、設備維護人員)職業服裝，為保護甲乙雙方的合法權益，根據《中華人民共和國民法典》，經雙方友好協商，共同達成以下條款，以茲雙方共同遵守履行：

　　一、銷售商品甲方定制服裝的名稱、款式說明、數量、單價、金額詳見下表：(或在同樣格式的附件中詳細列明，該附件經雙方蓋章確認后作為本合同完整組成部分。)

　　二、款式和面料說明：以雙方簽字確認的樣衣款式和面料為準。

　　三、供貨說明：鑒于甲方是商場，員工具有一定的流動性，會有不定期的訂貨需求，乙方必須保證隨時供貨。

　　甲方有訂貨需求需提前7天告知乙方，以利乙方準備面料等。

　　乙方應在接到甲方通知20日內向甲方提供訂貨。

　　四、質量標準：乙方提供的商品必須符合甲方的設計要求，按國家一等品標準(不起球、不裂縫、不褪色、不變形)，具體款式工藝要求以雙方確認的樣衣(供貨前由乙方簽字交甲方保存或雙方封存備驗貨)和工藝單為準。

　　甲方收到產品后如有不合適，乙方負責無償

　　修改或調換，保證每套衣服都合適，中間如若產生物流費用，全部由乙方承擔。

　　產品在一年內如出現非人為質量問題的，乙方負責無償返修或者重做;若因甲方日常使用維護不當，如沒有正常洗滌或人員流動等而造成使用功能的殘損，乙方應積極協助修改解決。

　　四、乙方對質量負責的`范圍及期限

　　1、面料、輔料質量的確認;

　　2、顏色、尺碼規格的確認;

　　3、繡制標徽工藝的確認;

　　4、縫紉手工藝的確認;

　　5、其他質量問題的確認;

　　五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求

　　1、甲方提供服裝款式、標志圖案等圖樣的技術資料;

　　2、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料以及產品價格進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料及產品價格，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。

　　3、未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。

　　六、交貨方式和付款條件：

　　1、交貨方式：乙方負責無償送貨上門，將制作完畢的工裝送到甲方指定地點。

　　2、交貨地點：甲方所在地辦公區。

　　3、交貨時間：年月日之前交貨。

　　4、付款條件：合同簽訂同時，甲方預付工裝貨款合同金的30%，作為預付款，共計： 元，大寫(人民幣)： 元整;貨到驗收合格后于7日內付60%，計： 元，大寫(人民幣)： 元整;剩余10%，計： 元，大寫(人民幣)： 元整，作為質量保證金，若無明顯質量問題，在1個月內付清。

　　七、付款方式：

　　1、在乙方交貨后，由乙方開具增值稅專用發票交由甲方。

　　2、甲方收到發票后以現金方式與乙方結算。

　　八、違約責任：

　　1、乙方必須嚴格按照雙方規定的時間交貨，如逾期交貨，乙方應向甲方支付價款總值20%的違約金;乙方超過約定繳貨期限10天沒有向甲方交貨，甲方視為乙方單方終止合同，乙方除承擔違約責任返還已收款項外，還應按甲方已付款額的20%向甲方賠償損失。

　　2、乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規定的原材料而影響產品質量時，甲方有權要求乙方承擔重作、減少價款或賠償損失等違約責任。

　　3、乙方由于保管不善，致使甲方提供的原材料及其他物品毀損、滅失的，應當賠償甲方因此而造成的損失;

　　4、乙方若違反甲方的保密要求，甲方有權要求乙方返還相關資料，并視實際情況要求乙方承擔該批產品總金額的20%-50%作為賠償;

　　5、乙方無權銷售本合同中涉及的加工產品，如乙方私自銷售本合同簽訂的加工品，甲方有權解除合同，乙方應當按該批產品總金額的20%支付違約金;

　　6、乙方必須嚴格遵照合同規定的質量要求及技術指標，如果未達到要求而導致退貨，乙方向甲方支付退貨金額的20%違約金;

　　7、產品交付提出異議的期限：收到產品后，甲方在一年內可以向乙方提出異議，具體按本合同第三條執行。

　　九、其他：

　　1、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，經雙方簽字蓋章后生效。

　　2、爭議解決：合同執行期間不得隨意變更或解除。

　　當雙方就本同相關事項產生爭議時，應友好協商解決，協商不成的，應向原告方所在地的人民法院提起訴訟。

　　甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

　　簽約代表： 簽約代表：

　　日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

服裝合同6

　　購貨方：____________（以下簡稱甲方）。

　　供貨方：____________（以下簡稱乙方）。

　　名稱：_____________。

　　數量：_____________。

　　金額：_____________。

　　供貨時間：_____________。

　　按國家一等品生產，顏色、手感、品質按我司確認的'為標準。

　　供貨方倉庫。

　　按合同數量交貨，短溢裝范圍為0～+3%。

　　卷筒布包裝不定碼，內襯塑料袋，段長30米以上，交貨數量允許0～+3%。

　　購貨方在收貨后發現質量問題立即通知供貨方，供貨方在得到通知后立即解決并保證不影響購貨方的交期。

　　貨到購貨方倉庫后天憑全額增值稅發票結款。

　　交貨期每延遲交貨壹天，每日按合同總價的2%計算違約金，由供貨方支付購貨方。如因數量/質量等問題因供方原因造成客戶拒收貨物/退貨/索賠或扣款等，由供方承擔一切責任。

　　由當事人雙方協商解決。協商不成，當事人雙方同意由購貨方所在地人民法院管轄處理。

　　_______年____月____日至_______年____月____日。

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________。

　　法定代表人（簽字）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________。

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日。

服裝合同7

　　承攬方：_________ 地址：_______ 郵編：__________ 電話：_________ 法定代表人：____________ 職務：____________

　　定作方：_________ 地址：_______ 郵編：__________ 電話：_________ 法定代表人：____________ 職務：____________

　　定作方委托承攬方加工_________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品：

　　第二條加工成品質量要求:________________________________________________

　　第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量：

　　1.用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。

　　承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。

　　2.用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。

　　定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。

　　承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。

　　承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3.原材料等物品交日期計算，參照第七條規定執行。

　　第四條技術資料，圖紙提供辦法：

　　1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;

　　定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。

　　承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。

　　3.定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。

　　第五條價款或酬金：

　　價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

　　第六條驗收標準和方法：

　　1.按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。

　　驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。

　　對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。

　　保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條交貨的時間和地點：

　　1.交定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

　　2.交定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準;

　　委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;

　　自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;

　　雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　第八條包裝要求及費用負擔：_____________________________________

　　第九條運輸辦法及費用負擔：_____________________________________

　　第十條結算方式及期限：_________________________________________

　　第十一條其他：

　　1.根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。

　　定金數額由雙方協商確定。

　　定作方不履行合同的，無權請求返還定金。

　　承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。

　　2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。

　　承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。

　　定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;

　　有余款的可以請求返還。

　　第十二條承攬方的違約責任：

　　1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

　　3、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

　　4、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金_________元;以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_________%或酬金總額的_________%違約金。

　　6、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。

　　7、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　8、由于保管不善致使定作方提供的'原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

　　9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。

　　10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條定作方的違約責任：

　　1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　2、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的_________%的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的_________%違約金。

　　3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　4、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　5、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　7、變更交付定作物地點或接收單位，承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任;

　　在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理：

　　加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;

　　協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　第十六條本合同自_________年_________月_________日起生效，合同履行完畢即失效。

　　本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;

　　合同副本一式 _________份，交_________各留存一份。

　　定作方：_________承攬方：_________

　　代表人：_________代表人：_________

　　地址：_________地址：_________

　　電話：_________電話：_________

　　開戶銀行：_________開戶銀行：_________

　　帳號：_________帳號：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

服裝合同8

　　甲方：

　　乙方：

　　經雙方友好協商，甲方委托乙方生產一批：

　　1.乙方必須按照甲方的交貨時間和數量交入甲方倉庫(費用乙方承擔)否則由此造成的損失由乙方承擔。超過規定的交貨時間，貨款或加工費2個月后付款。超過1天，扣加工費的5%，2天扣10%，以此類推。

　　2.乙方必須嚴格按照甲方提供的`樣衣及制作要求進行操作，乙方必須對產品的質量完全負責，乙方在生產車間必須把質量控制好，以免返工重檢，甲方對產品檢驗時，如果發現返工比例在8%以上，只結算貨款或加工費的80%，針織只允許翻工比例在6%，梭織返工比例允許在4%。

　　3.甲方在收貨時發現無可挽救的質量的問題，扣貨款的一半，到客戶無扣款后再付給乙方。

　　4.甲方在收到乙方的成品后進行檢驗，對于不合格產品，甲方有權拒收，由此產生的后果由乙方負責。殘次品將由生產單位承擔經濟責任。

　　5.成品交到甲方倉庫，如發現線頭沒剪干凈，由甲方安排人員剪。所產生的費用由乙方承擔，每件扣加工費0.50元。

　　6.乙方在生產前送三套產前樣給甲方跟單人員確認，封樣方可生產。

　　7.付款方式：所有產品經甲方檢驗合格后結算之日起二個月內付清，但盡量提前付給。

　　8.乙方應及時配合把返工的產品返好，通知在10小時內沒來洋森返工，或拉回去返工的，每套按1元雇工人返工，返工費用由乙方承擔。

　　9.乙方應按公司發貨數量交貨，如有少數或次品，每件/套按出廠價扣款。

　　10.此合同一式兩份，經雙方簽字后生效。

　　11.此合同項下的加工制作單為本合同不可分割的一部分。

　　12.簽約時間20xx年。

　　甲方（供應方）：_____________乙方（加工方）：_____________

　　地址：_____________________地址：______________________

　　授權代表：__________________授權代表：__________________

　　公司蓋章：___________________公司蓋章：___________________

　　日期：______________________日期：_____________________

服裝合同9

　　訂做方(甲方)：

　　承攬方(乙方)：

　　秉著長期合作和互惠互利的出發點，經雙方協商，同意按照以下條款進行交易，雙方照本合同及合同附件的條款進行交易，并嚴格遵守各項條約。

　　經甲乙雙方充分協商，由甲方委托乙方加工一批品牌牛仔褲。根據《中華人民共和國合同法》的有關規定雙方簽訂以下合同內容：

　　一、委托生產的產品要求：

　　(一)品種、規格、數量、交貨期、單價和金額詳見附表;

　　(二)本合同采用乙方包工包料(FOB )，甲方提供商標、吊牌、主嘜、尺碼嘜、洗水嘜。

　　二、產品的前期打版和驗收：

　　(一)產品前期檢驗標準;必須達到國家(FZ/T73005-20__)標準。

　　(二)乙方在合同簽訂后必須以每款不超過10日的期限把合同貨品的“產前樣”(單款單色各兩件)以最快方式寄給甲方確認;甲方在收到“產前樣”批版后將其中一件產前樣衣寄給乙方。

　　三、大貨生產要求：

　　(一)乙方必須嚴格按“產前樣”的工藝標準和輔料要求生產且所生產的產品工藝應符合國家一等品標準，否則由此造成的經濟損失由乙方承擔。

　　(二)乙方嚴格按照甲方產前版和甲方制單標準進行加工，貨品如達不到甲方質量要求(產前樣、確認顏色及工藝要求)甲方有權將該產品作為不合格品種處理，拒收產品，并要求乙方賠償甲方的經濟損失。

　　(三)乙方未經甲方同意不得將甲方所委托生產的貨品以任何形式轉包給其他加工單位生產，如乙方違約，甲方有權拒收貨品并要求賠償甲方的經濟損失。

　　四、成品的驗收標準：

　　(一)產品驗收標準：輔料、工藝、外觀、款式在符合甲方質量要求的前下按產前樣標準驗收。

　　(二)甲方按國家紡織品一等品標準進行成品驗收，如不能達到此項標準，甲方有權拒收并要求乙方返回定金。

　　(三)規格、數量根據生產單及附表的要求驗收超出甲方規定范圍的有權拒收貨品，收回商標。乙方兩年內不得將貨品私自流入市場或其它交易等行為，否則將視為違約及侵權行為。

　　(四)大貨依據甲方質量要求進行100%驗貨。

　　(五)成品的單款貨品次品率不能超過訂單數量的20%，以此影響甲方的正常銷售則甲方有權拒收此款全部貨品，乙方并賠償甲方的經濟損失并須在3天內返還此款貨品定金。

　　(六)質保期限：自甲方確認收貨之日起，在當季銷售過程中出現因乙方生產問題產生的質量殘次問題，乙方應無條件接受返修，并在收到貨后返修好寄出，郵寄費用由乙方承擔。

　　五、交貨：

　　(一)發貨清單：乙方在交貨前3天內必須提供詳細的出貨裝箱清單(應按甲方的裝箱要求填寫)。

　　(二)發貨通知：甲方在收到乙方的裝箱清單后，根據乙方裝箱情況和甲方品管員的檢驗情況確認可以發貨的品種數量，并傳真“發貨通知單”通知乙方發貨。

　　(三)運輸：乙方發貨時應認真、清晰、準確的填好甲方指定的'收貨地址，然后把此次發貨單據立即傳真給甲方。乙方承擔生產廠到物流倉庫的短途費用，其他則由甲方承擔。因物流發生的貨品遺失或損壞，甲乙雙方有責任應互相協助查找原因。

　　六、交貨日期與付款

　　(一)本次訂貨(不含稅)總金額為人民幣__￥

　　(二)交貨日期：見合同附件。

　　(三)付款方式：自合同簽訂之日起5個工作日內，甲方向乙方支付%的合同定金，在甲方收到并確認物流“發貨通知單后”付此發貨數量的%貨款。余款%在本合同貨品全部到達甲方倉庫且經驗收合格之后三個月內付清。

　　(四)結算方式：甲方以銀行劃轉方式與乙方結算。

　　銀行賬號：

　　七、違約責任：

　　(一)如乙方所出貨品達到合同要求的收貨條件(包括質量、規格數量等)，甲方應根據“合同付款方式”按時付款，如因甲方原因延期付款(以甲方匯款時間為準)，則乙方可按甲方延誤時間順延交貨期。

　　(二)乙方必須保質保量按時交貨，除以上提到的甲方原因外，如乙方延誤貨期或因乙方所出貨品達不到合同要求的收貨條件等其他原因而無法交貨的，則乙方構成違約，甲方有權根據情況作以下處理：

　　1、如果乙方延誤超過5天，甲方有權取消該品種訂單，乙方須按所取消品種定金的雙倍賠償甲方損失。

　　2、解除合同，乙方必須在3天內返還全部定金，并按總金額的50%賠償甲方損失。

　　八、解決合同糾紛的方式：

　　出現爭議雙方友好協商解決，協商不能解決的，當事人雙方同意由雙方所在地人民法院訴訟解決。

　　本合同一式兩份(含產品附表)，雙方各持一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　甲方：乙方：

　　地址：地址：

　　法定代表人：法定代表人：

　　電話：電話：

服裝合同10

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙雙方在平等互利的基礎上，經友好協商一致達成紡織品買賣協議，訂立本合同，供雙方共同遵守：

　　第一條 產品名稱、價格及數量

　　第二條 合同金額

　　貨物總值： 631200元大寫：陸拾叁萬壹仟貳佰元整

　　第三條：付款方式

　　樣品確認后，甲方支付合同金額30%計 壹拾玖萬壹貳佰元作為定金;乙方出貨后15天內甲方將合同款剩余金額 肆拾肆萬元劃入乙方負責人開立的帳戶上(帳號為 );

　　第四條 交貨地點及時間

　　1、地點：乙方負責把貨物送到甲方指定地點，產生的費用由乙方負責，職業服裝購銷合同。

　　2、時間：自本合同簽訂且乙方收到預付款后日內。

　　第五條 交貨條件

　　如在交貨過程中遇到問題，雙方應本著互惠互利，精誠合作的態度協商解決。 逾期交貨：未經甲方允許逾期交貨的，乙方逾期交貨一天扣除除乙方逾期產品貨款總額5%的違約金;乙方逾期10天未交貨的，甲方可以拒收，同時有權解除合同。并按預付款的兩倍要求乙方支付違約金。逾期取貨：如甲方暫緩要貨，乙方將收取按暫緩要貨金額1%的.倉儲費用。若甲方暫緩要貨超過15天應事先以書面形式重復乙方同意。

　　第六條 甲方責任

　　1、甲方通過款式，在合同生效及執行過程中不得擅自更改。

　　2、按此合同付款日期，按時付款。

　　3、及時驗貨，甲方應在收到貨物10天內驗貨完畢。

　　第七條 乙方責任

　　1、乙方須保證產品質量，有質量問題的產品，乙方須負責更換或退貨。

　　2、按此合同交貨日期，按時交貨。

　　第八條 本合同有效期自簽訂之日起生效，到全部貨款結清之日為止。

　　第九條 此合同經雙方簽字蓋章后生效。如有一方在有效期內欲終止合同。本合同一式兩份，雙方各執一份。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　供方：(以下簡稱甲方)

　　需方：(以下簡稱乙方)

　　1.本合同是依照《中華人民共和國合同法》訂立的，經雙方簽字蓋章后，即發生法律效力，雙方必須嚴格履行，合同范本《職業服裝購銷合同》。

　　2.合同條款及付款方式：

　　簽訂雙方商妥訂貨產品總值人民幣 694410 元。其產品名稱的規格、數量、單價、總值如下：樣品確認后，需方支付合同金額20%作為訂金。供方出貨后1天內需方將合同剩余金額劃入供方帳戶上，確認貨款到后，供方向需方提供等額發票。

　　3.經濟責任：

　　(1)供方如未能履行合同，須負下列責任：

　　①產品規格、質量不符合合同規定：需方同意利用的，按質論價，退貨貶值總值價款;不能利用的，應負責保退、保換。由于延誤交貨時間，每天應償付需方千分之一的罰金。 ②產品數量不符合規定：少交需方仍有需要的照數補交;因延期而不要的，可以退貨，并承擔因此而造成的損失;不能交貨的，應償付需方以不能交貨的貨款總值的百分之一的罰金。

　　(2)需方未能履行合同時，須負以下責任：

　　①中途變更產品花色、品種、規格、質量或包裝的規格，應償付變更部分貨款(或包裝價值)總值百分之一罰金。

　　②中途退貨，由雙方根據實際情況商定，同意退貨的償付退貨部分貨款總值百分之一的罰金。

　　③自提產品未按規定日期提貨，每延期一天，應償付供方以延期提貨部分貨款總額千分之一罰金。

　　④未按規定日期付款，每延期一天，應償付以延期付款總額千分之一的罰金。

　　(3)產品價格：如需要調整，必須經雙方協商方能變更。

　　(4)任何一方要求全部或部分解除合同，必須提出充分理由，經雙方協商，并報請鑒證機關備案。

　　(5)確因自然災害等原因，影響執行合同或延期交貨，需通知對方，經有關機構證明，可酌情減免罰金。

　　4.執行合同中，發生爭議和糾紛，簽約雙方協商不成，均可向法院提出訴訟或向仲裁機關申請仲裁(兩者選一)

　　5.本合同及附件一式兩份，供需雙方各執一份。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

服裝合同11

　　甲方（全稱）：

　　乙方（全稱）：

　　根據有關規定，經雙方友好協商，達成一致意見，簽訂本合同。

　　一、甲方委托乙方制作服裝系列產品，具體規格型號、數量、單價

　　規格型號：

　　數量：

　　單價：

　　二、產品質量標準、特殊工藝要求及費用負擔：

　　三、交貨時間及方法：

　　乙方收到甲方預付款后，將在約定的工作日內完成交貨，并通過協商確定合適的送達方式。甲方收到貨物后，將確認并在乙方提供的送貨單上簽字確認交貨完成。

　　四、驗收標準及期限：甲方自接收貨物之日起，須在______天內按照樣衣標準進行驗收。如發現質量問題，應在此期限屆滿前提出，否則由甲方自行承擔責任。

　　五、包裝要求及費用負擔：

　　六、交（提）貨方式地點：

　　七、交付定金預付款數額及時間：

　　八、結算方式及期限：甲方自收貨_________日內以現金或轉帳的方式付清貨款。

　　九、質量檢驗：

　　合同規定了產品的品質、規格、成分和顏色，以及乙方根據本合同提供的樣品作為質檢標準。

　　十、服務承諾：

　　1、在產品交付后的一個月內，如果由于乙方的原因出現了產品質量問題，乙方有責任承擔調換和修改的工作，并承擔相應費用。

　　2、在此次大規模生產完成后，如果甲方提出需要對制作進行增補的要求，乙方將按照樣品的規格、質量和價格要求，重新制作，并經雙方協商后簽訂新合同。

　　十一、違約責任：

　　1、乙方在加工生產過程中，將根據甲方確認的.樣衣為依據。如果在中途甲方有需要更換布料、款式或色彩等方面的要求，由此所產生的費用，應由甲方承擔。的責任及費用由甲方承擔并相應延長交貨日期。甲方未按約定支付預付款，乙方可以不予制作并相應延長交貨期限，直至甲方交付預付款后，按合同相應要求開始制作；

　　2、若因乙方原因需要更換布料、款式或色彩等，需經甲方同意方可執行，否則由乙方承擔相應責任和費用。如需延長交貨日期，雙方需另行協商確定。

　　十二、由于不可抗力災害和確非一方本身的原因而不能履行合同時，可以免除違約責任。

　　十三、適用法律

　　本合同適用中華人民共和國現行的法律、法規和政策。

　　十四、其他未盡事宜，甲乙雙方協商解決。

　　十五、本合同一式______份，雙方各執______份，自雙方簽字之日生效。交易完畢（含付清貨款）本合同自行作廢。

　　甲方：（蓋章）

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　聯系電話：

　　簽訂時間：_________年______月______日

　　乙方：（蓋章）

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　聯系電話：

　　簽訂時間：_________年_______月______日

服裝合同12

　　購貨方：______________________

　　供貨方：______________________

　　簽定地點：______________________

　　一、產品名稱、商標、型號、廠家、數量、金額、供貨時間

　　產品名稱：______________________

　　色號：__________________________

　　成品有效門幅：__________________

　　數量(米)：______________________

　　單價：_________________________(元/米)

　　總金額：______________________

　　交(提)貨時間及數量：_________________________________

　　合計人民幣：_______________元合計：___________米___________元

　　備注：以實際米數結算

　　二、質量要求、技術標準：

　　按國家一等品生產，顏色、手感、品質按我司確認的為標準。

　　三、交(提)貨地點、方式：

　　供貨方倉庫。

　　四、合理損耗及計算方法：

　　按合同數量交貨，短溢裝范圍為0～+3%。

　　五、包裝標準、包裝物的`供應和回收：

　　卷筒布包裝不定碼，襯塑料袋，段長30米以上，交貨數量允許0～+3%。

　　六、驗收標準、方法及提出異議期限：

　　購貨方在收貨后發現質量問題立即通知供貨方，供貨方在得到通知后立即

　　解決并保證不影響購貨方的交期。

　　七、結算方式及期限：

　　貨到購貨方倉庫后天憑全額增值稅發票結款。

　　八、違約責任：

　　交貨期每延遲交貨壹天，每日按合同總價的2%計算違約金，由供貨方支付購貨方。如因數量/質量等問題因供方原因造成客戶拒收貨物/退貨/索賠或扣款等，由供方承擔一切責任。

　　九、解決合同糾紛的方式：

　　由當事人雙方協商解決。協商不成，當事人雙方同意由購貨方所在地人民法院管轄處理。

　　十、其他約定事項：

　　1、________________________________________

　　2、________________________________________

　　十一、合同有效期限：

　　______年____月___日至______年____月___日

　　購貨方：__________________

　　______年____月___日

　　供貨方：__________________

　　______年____月___日

服裝合同13

　　甲方：__________

　　身份證號碼：__________

　　乙方：__________

　　身份證號碼：__________

　　丙方：__________

　　身份證號碼：__________

　　甲、乙、內三方經友好協商，就共同經皆服裝店事宜達成如下合伙協議：

　　第一條合伙宗旨、目的

　　利用合伙人自身具備的資金管理優勢和服裝消費市場上所需綜合服務的部分空白。經營一間服裝店，使合伙人通過合法的手段，創造勞動成果，分享經濟利益。

　　第二條合伙名稱、主要經營地：

　　合伙經背的灑店名字為：__________

　　經營場所位于：__________省__________市__________路

　　第三條合伙經營項目和范圍

　　經營項目為女士服裝。

　　第四條合伙期限

　　合伙期限為5年，自__________起至__________止。

　　第五條出資額、方式、期限

　　甲方__________以貨幣方式出資，計人民幣_____元；

　　乙方__________以專有技術方式出資，計人民幣_____萬元；

　　丙方__________以勞務出資方式出資，計人民__________萬元。

　　各合伙人的出資，于__年____月____日以前交齊，由合伙負責人甲方統一保管，其他合伙人有監督和核查權。

　　本合伙出資共計人民幣_____萬元，合伙期間各合伙人的出資為共有財產，不得隨意請求分割

　　第六條盈余、工資分配與債務承擔

　　1、工資分配：每人每月__元

　　2、獎金分配：隨著合伙經營的深入，利潤可觀后，年底將發放獎金，獎金數額根據收入現狀和個人貢獻經合伙人商議后決定。

　　3、盈余分配：除去經營成本、正常開支、工。資，獎金、耑繳納的稅費等的收入為凈利潤，即合伙創收盈余，此為合伙分配的重點，將以合伙人出資為依據，按比例分配。

　　4、債務承擔：如在合伙經營過程中有債務生，合伙債務先由合伙財產償還，合伙財產不足清償時，以各合伙人的出資為椐，按比例承擔。

　　第七條入伙、退伙、出資的轉讓

　　（一）入伙

　　新合伙人入伙，必須經全體合伙人同意：

　　新合伙人須承認并簽署本合伙協議：

　　除入伙協議另對約定外，入伙的新合伙人句原合伙人奪有同等權利，承擬同等責任，入伙的新合伙人對入伙前合伙企業的偵務承擔連帶責任。

　　（二）退伙

　　自愿退伙。在經營期限內，有下列情形之一時，合伙人可以退伙：甲、乙、丙三方經友好協商，就共同經營服裝店事宜達成如下合伙協議：

　　①合伙協議約定的退伙事由出現：

　　②經全休合伙人書面同意退伙；

　　③發生合伙人難以繼續參加合伙企業的法定事由。

　　④合伙人擅自退伙給合伙造成損失的，應當賠償其他合伙人的'全部損失。

　　當然退伙。合伙人有下列情形之一的，當然退伙：

　　①死亡或者被依法宣告死亡：

　　②被依法宣告為無民事行為能力人；

　　③被人民法院強制執行在合伙企業中的全部財產份額。

　　以上情形的退伙以實際發生之日為退伙生效日。

　　除名退伙。合伙人有下列情形之一的，經其他合伙人一致同意，可以決議將其除名：

　　①未履行出資義務：

　　②因故意或重大過失給合伙企業造成經濟損失：

　　③執行合伙企業事務時有不正當行為；對合伙人的除名決議應當書面通知被除名人。被除名人自接到除名通知之日起，除名生效。被除名人退伙。被除名人對除名決議有異議的，可以在接到除名通知之日起30日內，向人民法院起訴。

　　合伙人退伙后，其他合伙人與退伙人按退伙時的合伙企業的財產狀況進行結算。

　　第八條 合伙負責人及合伙事務執行

　　全體合伙人決定。委托甲方為合伙負賁人，其權限為：

　　對外開展業務，訂立合同：

　　對合伙項目進行全面日常管理；

　　訂立經營價格、購進常用貨物；

　　第九條爭議的解決方式

　　合伙人之間如發生糾紛，應共同協商，或交由海寧市仲裁。本著有利于合伙事業發展的原則予以解決。如協商不成，可以訴諸法院。

　　第十條企業的解散與淸算

　　合伙因以下事由之一得終止：

　　①合伙期屆滿：

　　②全體合伙人同意終止合伙關系；

　　③合 伙事業完成或不能完成：

　　④合伙事業違反法律被撤銷

　　⑤法院根據有關當事人請求判決解散。

　　合伙終止后的事項：

　　①即行推舉淸算人，并邀請中間人

　　②清算后如有盈余，則按收取債權、清償債務、返還出資、按比例分配剩佘財產的順序進行。固定資產和不可分物，可作價賣給合伙人或第三人，其價款參與分配；

　　③淸算后如有虧損，不論合伙人出資多少，先以合伙共同財產償還。合伙財產不足淸償的部分，由合伙人按出資比例承擔。

　　第十一條違約責任

　　構成違約的行為：違反以上條款中規定的各項義務的行為均視為違約。

　　違約金的計算方法：違反投資約定不能按期投資，造成灑店不能疋常經營的，應當承擔應投資余額5%的違約金。

　　賠償金的計算方法：違反合同約定的各項義務造成協議無法履行時，應當賠償對方全部投資款。

　　免責條件：不可抗力造成飯店無法繼續經營。

　　本協議自__日起生效。合同正本一式三份，合伙方各執壹份；具有同等法律效力。

　　甲方：________

　　乙方：________

　　丙方：________

　　簽約日期：________

　　簽約地點： 年 月 曰

服裝合同14

　　定作方(乙方)：_____________________ 承攬方(甲方)：_____________________

　　一、委托加工項目

　　委托加工產品：_____________________

　　數量：以乙方下單為準._________款號,______件,單價 ________ _________款號,______件,單價：_______________

　　交貨期限：按甲方接單日起*天內交貨。具體時間以訂單為準。

　　二、委托加工方式 1.乙方提供面料，輔料，樣衣,圖紙,外包裝、商標、吊牌、防偽標識。

　　三、質量要求及技術標準 甲方嚴格按照乙方提出的質量要求進行加工，于*年*月*日制作出樣品，經乙方確認后封樣，該樣品由***保存。

　　四、甲方對質量負責的范圍及期限

　　面料、輔料質量的確認;

　　顏色、尺碼規格的確認;

　　3.乙方允許甲方制作誤差率為*%

　　五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求

　　1.乙方提供服裝款式、標志圖案等圖樣的`技術資料;

　　2.甲方必須對乙方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在乙方訂單之外利用乙方提供的資料自行加工、銷售;

　　3.未經乙方許可，甲方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。

　　六、驗收標準、方法和期限 乙方以合同約定的交貨日期(按合同約定之質量標準)，并派技術員跟單(檢查質量),其食宿由甲方負責。

　　七、包裝要求及交貨地點、運輸方式

　　1.甲方嚴格按照乙方的要求進行內、外包裝及發運包裝;

　　2.于乙方指定的地點****交貨。

　　3.運輸方式為***;運費由****負擔。

　　八、交付金額及銷售期限，經跟單員驗收確認后，當天交付貨款

　　九、結算方式 :

　　1.在甲方交貨后，由甲方開具增值稅專用發票交給乙方。

　　2.乙方以銀行劃轉方式與甲方結算。甲方銀行帳戶為：

　　十、合同條款的變更 本合同如有未盡事宜，或遇特殊情況需要補充、變更內容，須經雙方協商一致。

　　甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________

　　授權代表(簽字)：______授權代表(簽字)：________

　　*年*月*日 *年*月*日

　　簽訂地點：********

服裝合同15

　　合同編號：__________________

　　定作方(甲方)_____________________

　　承攬方(乙方)_____________________

　　一、委托加工項目

　　1.委托加工產品：_____________________

　　2.數量：以甲方下單為準。

　　3.單價：_______________

　　4.交貨期限：按乙方接單日起5-7天內交貨。具體時間以訂單為準。

　　二、委托加工方式

　　1.乙方包工包料。乙方必須依照合同規定選用原材料，乙方應在_________年______月_____日將原材料樣品交由甲方檢驗，甲方要求乙方使用的原材料為_________.

　　2.甲方提供外包裝、商標、吊牌、防偽標識。

　　三、質量要求及技術標準

　　1.乙方嚴格按照甲方提出的質量要求進行加工，于_________年______月_____日制作出樣品，經甲方確認后封樣，該樣品由甲方保存。

　　2.技術標準按照《企業質量問題細則》(見附件)及國家標準。(如企業質量細則標準中有低于國家標準或者與國家標準不符的，按國家標準執行)

　　四、乙方對質量負責的范圍及期限

　　1.面料、輔料質量的確認;

　　2.顏色、尺碼規格的確認;

　　3.繡制“煒城”標徽工藝的確認;

　　4.縫紉手工藝的確認;

　　5.其他質量問題的確認;

　　6.乙方負責該批委托加工產品銷售期內的質量問題;

　　7.乙方在合同期內對質量責任需支付保證金

　　8.甲方允許乙方制作誤差率為千分之二。

　　五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求

　　1.甲方提供服裝款式、標志圖案等圖樣的技術資料;

　　2.乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售;

　　3.未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。

　　六、驗收標準、方法和期限

　　甲方以合同約定的交貨日期嚴格按照樣品驗收(按合同約定之質量標準)，并派業務員跟單，其食宿由乙方負責。

　　七、包裝要求及交貨地點、運輸方式

　　1.乙方嚴格按照甲方的要求進行內、外包裝及發運包裝;

　　2.于甲方指定的地點_________交貨。

　　3.運輸方式為_________;運費由_________負擔。

　　八、交付金額及銷售期限

　　1.第一次交貨根據質量標準，經倉庫及跟單員驗收確認后，交付總貨款的_________%;

　　2.在銷售期內無其他違反合同條款情形的'支付余款的_________%;

　　3.銷售期限：_______________________.

　　九、結算方式

　　1.在乙方交貨后，由乙方開具增值稅專用發票交由甲方。

　　2.甲方以銀行劃轉方式與乙方結算。乙方銀行帳戶為：

　　銀行戶名：_______________________

　　開戶銀行：_______________________

　　銀行賬號：_______________________

　　十、違約責任

　　1.乙方必須嚴格按照雙方規定的時間交貨，如逾期交貨，乙方應向甲方支付價款總值20%的違約金;

　　2.乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規定的原材料而影響產品質量時，甲方有權要求乙方承擔重作、減少價款或賠償損失等違約責任。

　　3.乙方若制造假冒產品，給甲方造成損害的，應當承擔損害賠償責任，賠償金額為人民幣_________萬元，甲方有權通知相關監督檢查部門對其進行處罰;

　　4.乙方若違反甲方的保密要求，甲方有權要求乙方返還相關資料，并視實際情況要求乙方承擔賠償責任;

　　6.乙方必須嚴格遵照合同規定的質量要求及技術指標，如果未達到要求而導致退貨，乙方向甲方支付退貨金額的_________%違約金;

　　7.乙方無權銷售本合同中涉及的加工產品，如乙方私自銷售本合同簽訂的加工品，甲方有權解除合同，乙方應當按該批產品總金額的_________%支付違約金;

　　8.每件產品必須加貼防偽標識，每少貼一件賠償甲方_________元;

　　9.乙方不得以任何方式或途徑與甲方客戶直接聯系，乙方若有此行為，甲方有權終止加工合同，若由此造成甲方損失，甲方有權追究其違約法律責任。

　　十一、解決合同糾紛的方式

　　本合同在履行過程中發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成，當事人雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。

　　十二、其它事項

　　企業質量問題細則為本合同附件與合同具有同等法律效力。

　　甲方(蓋章)_________乙方(蓋章)_________

　　授權代表(簽字)______授權代表(簽字)________

　　________年____月____日_________年____月____日

　　簽訂地點：_____________

　　服裝加工合同書

　　定作方(甲方)：，身份證號：.

　　承攬方(乙方)：，身份證號：.

　　根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲方委托乙方加工_________，雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則，經充分協商，達成如下合同條款，以便共同遵守。

　　一、委托加工項目

　　品名

　　規格

　　單位

　　數量

　　(以甲方下單為準)

　　單價

　　備注

　　二、委托加工方式

　　1、甲方提供原材料。合同應當明確規定原材料的消耗定額，甲方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。乙方對甲方提供的原材料要及時檢驗，不符合要求的，應立即通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換。

　　2、甲方負責布料裁剪，并由甲方提供商標(成尊女褲)、吊牌、防偽標識。

　　3、乙方必須依照合同規定加工原材料。在甲乙雙方確認樣品封樣后，乙方進行加工，按照封樣樣品標準加工的產品，甲方不得拒收。如果有質量異議，雙方應共同選擇由鑒定資質的機構進行鑒定。

　　4、工廠由乙方全權管理，包括加工設備、工作人員及其工資等。

　　5、交貨期限：按乙方接單日起_-_天內交貨。具體時間以訂單為準。

　　三、質量要求及技術標準

　　1、乙方嚴格按照甲方提出的質量要求進行加工，于_______年_____月_____日制作出樣品，經甲方確認后封樣，該樣品由甲方保存。

　　2、技術標準按照《企業質量問題細則》(見附件)及國家標準。(如企業質量細則標準中有低于國家標準或者與國家標準不符的，按國家標準執行)。

　　四、乙方對質量負責的范圍及期限

　　1、面料、輔料質量的確認;

　　2、顏色、尺碼規格的確認;

　　3、繡制商標工藝的確認;

　　4、縫紉手工藝的確認;

　　5、其他質量問題的確認;

　　6、乙方負責該批委托加工產品銷售期內的質量問題;

　　7、甲方允許乙方制作誤差率為千分之三。

　　五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求

　　1、甲方提供服裝款式、標志圖案等圖樣的技術資料;

　　2、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。

　　3、未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。

　　六、驗收標準、方法和期限

　　1.按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2.甲方應當按合同規定的期限驗收乙方所完成的工作。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除甲方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由乙方負責修復或退換。

　　3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　七、包裝要求及交貨地點、運輸方式

　　1、乙方嚴格按照甲方的要求進行內、外包裝及發運包裝;

　　2、于甲方指定的地點_________交貨。

　　3、運輸方式為_________;運費由_________負擔。

　　八、加工費及結算

　　1、加工單價：_______元/套，大寫：

　　2、結算日期：按月結算，依據實際制衣件數，經雙方認可后，甲方須在月底前支付乙方加工費。

　　九、不可抗力

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，乙方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任;在甲方遲延接受或無故拒收期間發生的，甲方應當承擔責任，并賠償乙方由此造成的損失。

　　十、違約責任

　　(一)甲方的違約責任：

　　1、甲方隱瞞原材料的缺陷或提供不符合規定的原材料而影響產品質量、未按合同規定的時間向乙方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權解除合同，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的.一切損失。

　　2、甲方無故拒絕接收定作物，應當賠償乙方因此造成的損失。

　　3、甲方應按時付款，如不按時付款，每逾期一天按應支付價款20%作為違約金。

　　4、甲方中途變更定作物的數量、規格、質量、設計或變更交付定作物地點、接受人等，應當事先通知乙方，否則由甲方承擔因此而多支出的費用。

　　5、甲方中途廢止合同的，償付乙方以未履行部分酬金總額的_________%(20%——60%的幅度)違約金。

　　(二)乙方的違約責任：

　　1、乙方必須嚴格按照雙方規定時間、數量交貨，如逾期交貨或交貨數量少于合同約定的，乙方應向甲方支付總價款_%的違約金。

　　2、乙方必須嚴格遵照合同規定的質量要求及技術指標，如果未達到要求而導致退貨，乙方向甲方支付退貨金額的_______%違約金;

　　3、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

　　4、乙方由于保管不善，致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當賠償甲方因此而造成的損失;

　　5、乙方若違反甲方的保密要求，甲方有權要求乙方返還相關資料，并視實際情況要求乙方承擔賠償責任;

　　6、乙方若制造假冒產品，給甲方造成損害的，應當承擔損害賠償責任，賠償金額為人民幣_________萬元，甲方有權通知相關監督檢查部門對其進行處罰;

　　7、乙方無權銷售本合同中涉及的加工產品，如乙方私自銷售本合同簽訂的加工品，甲方有權解除合同，乙方應當按該批產品總金額的_________%支付違約金;

　　十一、解決合同糾紛的方式

　　本合同在履行過程中發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成，當事人雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。

　　十二、生效條件

　　本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份。

　　十三、其他約定：

　　甲方(章)：

　　乙方(章)：

　　地址：

　　地址：

　　電話：

　　電話：

　　年月日

　　年月日

【服裝合同】相關文章：

服裝合同06-02

服裝購銷合同06-27

服裝定制合同06-29

服裝合同（實用）06-16

服裝批發合同06-18

服裝購銷合同經典11-19

【精選】服裝加工合同07-21

服裝購銷合同06-29

服裝合作合同07-03