承攬系統合同

　　在當今社會，人們對合同愈發重視，越來越多的場景和場合需要用到合同，簽訂合同是為了保障雙方的利益，避免不必要的爭端。相信大家又在為寫合同犯愁了吧，以下是小編為大家收集的承攬系統合同，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　合同編號：

　　訂立合同雙方：

　　定作人：（以下簡稱甲方）

　　定作人法定代表（負責）人：簽約人：

　　定作人承辦單位：聯絡人：聯系電話：

　　定作人機構地址：傳真電話：

　　承攬方：（以下簡稱乙方）

　　承攬方法定代表（負責）人：簽約人：

　　承攬方營業執照：施工資質：

　　承攬方施工項目經理：手機：

　　承攬方機構地址：傳真電話：

　　銀行開戶許可證：開戶行：帳戶：

　　根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》以及國家有關法律法規的規定，經甲、乙雙方協商，就加工承攬下列工程，明確雙方權利、義務及經濟責任。為加強雙方的相互配合，保證甲方郵政生產樓裝飾工程順利竣工。雙方達成以下合同條款：

　　第一條標的

　　本合同甲方委托乙方制作的grs裝飾件及安裝工程標的額約為：10000元。

　　第二條制作grc裝飾件規格、單價（單價款單位：平方米/人民幣_____元）

　　1_____

　　2__________

　　3__________

　　注：以上每平方米grc裝飾件固定結算價，包含：包工、包料、包一切稅費，grc裝飾件的總平方米及合同總金額以最后交工實際測量平方米為準。

　　第三條工程概況及承包范圍

　　1、工程名稱：郵政局生產業務樓歐式外觀裝飾工程感謝您的理解和配合。

　　2、工程地點郵政局生產業務樓施工現場

　　3、承包范圍：grc裝飾件安裝，藝術修形、刮膩子、修磨、涂料粉刷；

　　4、承包方式：包工包料（grc裝飾材料廠商：）；

　　5、工程造價：本工程總造價為乙方參加工程招標會后確定的中標單價和實際工程量的綜合計算結果。竣工時按照中標單價和實際工程量進行決算。

　　第四條工程期限與保障責任

　　1、本工程的施工期限自雙方簽署本合同之日起計算，持續天數。

　　2、甲方提出方案變更或增加工程內容時，相關時間將在原定工期之外延長。

　　3、由于現場出現停水、停電、運輸進場障礙或其他不可抗力因素導致工期延誤，乙方不承擔責任。

　　第五條甲方責任

　　1、為了保障施工順利進行，需提供現場所需的施工用水和電力，以及堆放材料的場地。同時還需要提供施工人員臨時食宿的用房。

　　2、提供施工用雙排腳手架；

　　3、負責施工現場各施工單位間的協調工作；

　　4、嚴格監督施工質量，組織工程驗收。

　　第六條乙方責任

　　1、負責安裝中所有有材料供應。施工主要材料必須有合格證明資料，如：材質單、合格證等；

　　2、認真組織施工，嚴格按照GRC外裝飾工程施工驗收標準進行施工。

　　3、乙方應對施工過程中由其責任造成的人身和設備事故承擔全部責任。

　　4、負責對已完成的工程部位進行成品保護工作的安裝工作；

　　5、因乙方責任工程質量不符合合同要求，乙方應無償修理或返工，由此造成的一切損失由乙方承擔。

　　第七條工程付款及結算方式

　　1、本工程的工程造價和結算方式如下：工程已經經過招標認價，原預算單價不再由甲方審計。如果甲方要求對工程進行變更，增加或減少工程量的費用將根據預算明細中的單價進行計算，并據實匯總工程總價款。

　　2、乙方帶料進場開始施工15日內，甲方撥付工程總價50%的工程款；

　　3、乙方安裝完成并提交驗收報告后，甲方應在驗收報告簽署之日起的15日內支付工程總價的45%作為第二筆款項。

　　4、工程質保金為工程合同總價的5%，質保期為兩年。質保金在工程竣工驗收合格后支付，質保期滿并且無質量問題時，質保金將于合同約定的日期支付清楚。

　　第八條施工及竣工驗收

　　1、安裝需符合歐式裝飾風格的要求，線條應流暢優美，凹凸間的對稱性要完美呼應，尺寸標準及形位誤差應該符合實際藝術效果的需要。

　　2、如施工中甲方要求變更施內容、范圍、應征得乙方同意并辦理補充條款，并經甲、乙雙方現場代表簽作為合同附件進入決算，否則乙方有權拒絕施工。

　　3、甲方應在收到乙方工程竣工通知后五個工作日內，組織驗收。如超過七個工作日未予答復，乙方有權視為已驗收合格并要求甲方支付工程款。

　　第九條乙方服務承諾

　　1、乙方鄭重承諾，為甲方定制的GRC裝飾件享有兩年保修期，使用壽命長達50年。若出現質量問題，乙方將在一年內免費更換GRC裝飾件，兩年內提供免費維修服務。超過兩年的維修將收取材料費，但仍保證在接到通知后24小時內趕到現場進行維修。

　　2、乙方承諾對本單位安裝的grc裝飾件工程，進行終身維護；

　　3、由于甲方的疏忽導致grc裝飾件損壞，乙方承諾提供維修服務，但需要收取相應的材料費用。

　　第十條雙方違約責任

　　1、乙方未按甲方的質量要求施工，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價扣減合同價款外，甲方還應從乙方合同貨款中扣除‰違約金。

　　2、甲方未按合同約定的時間向乙方支付貨款，每延遲一天支付，除應補足貨款外，還需支付給乙方500元的違約金。

　　3、乙方未能按合同約定的時間完成工程，導致延誤。根據合同約定，甲方有權對每日延遲的工期進行罰款，罰款金額為合同總金額的一定比例。

　　4、甲方未按合同約定的時間和方式支付工程款，導致乙方無法繼續施工，因此乙方有權暫停工程，并要求甲方支付工程款以及按照合同約定支付違約金。同時工程進度將順延，直到甲方支付完畢。

　　第十一條糾紛的處理

　　當事人可以選擇以下兩種方式之一作為解決本合同爭議的方式。

　　①、根據本合同產生的任何爭議，雙方應當首先進行友好協商解決。若協商不成，應提交邯鄲仲裁委員會進行仲裁。

　　②、根據本合同產生的任何爭議，雙方應當首先通過友好協商解決，如果協商不成，雙方同意提交至有管轄權的人民法院解決。

　　第十二條附則

　　1、本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　2、合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜，雙方共同協商，作出補充條款，補充條款與本合同具有同等效力。

　　甲方：乙方：

　　簽約人：簽約人：

　　簽約地點：

　　簽約日期：

【承攬系統合同】相關文章：

承攬系統合同04-09

應用系統承攬合同06-12

系統設備工程承攬合同06-01

承攬系統合同范本03-28

承攬系統合同精華(4篇)10-26

承攬系統合同范本集合(3篇)06-04

承攬的合同03-21

承攬的合同05-03

承攬合同合同04-28

承攬加工合同【精選】07-17