- 加工承攬合同 推薦度:
- 加工承攬合同 推薦度:
- 相關推薦
承攬加工合同(精華)
隨著人們法律意識的加強,合同對我們的幫助越來越大,簽訂合同也是最有效的法律依據之一。那么問題來了,到底應如何擬定合同呢?下面是小編收集整理的承攬加工合同 ,僅供參考,大家一起來看看吧。
委托方:____________________(以下簡稱甲方)
加工方:____________________(以下簡稱乙方)
依據《_____________》的有關規定,甲乙雙方就甲方委托乙方進行鋼結構加工制作事宜,經友好協商,達成一致并訂立本合同,共同遵守。
一、加工方式
甲方需要進行鋼結構工程施工,現委托乙方進行包工包料加工。
二、加工內容
甲方委托乙方對錦繡物流倉儲樓工程的施工圖紙中的鋼結構進行加工制作,包括拋丸除銹和刷紅丹防銹底漆一遍。
三、加工工期
從甲方支付乙方首筆預付款(或定金)之日起開始計算工期。
四、加工量、單價及總金額
1、以上價格均為《稅工程施工質量驗收規范》(GB-50205-_________)。甲方提供施工圖紙一套,并簽字蓋章,乙方須嚴格按圖紙要求加工制作。
2、根據加工廠分解圖、下料單和理論重量,上表中的加工量為暫定數量。在結算時,將按照加工廠分解圖、下料單和理論重量計算,不包括任何損耗。本合同自生效之日起,合同單價將不受市場價格波動的影響而變更。
3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。
4、本合同采用的定價方式結算。
五、運輸方式:需方自提,運費自負。
六、結算、付款及付款方式
1、本合同簽訂后萬元為定金,____________________萬元為預付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預付款后開始組織生產。如本合同簽訂后3天內,乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款,本合同自動終止,甲方已支付的定金不退還。
2、甲方在生產制作鋼結構過程中,可根據實際情況付款提貨,但累計提貨物的價款總額不得超過已支付的貨款數額(不包括定金)。在最后一次提貨前,雙方將進行結算,確保貨款全部支付清楚。乙方需等到收到甲方支付的全部貨款并確認后,方可安排發貨。
3、如果甲方在安裝過程中發現任何質量問題,應立即通知乙方,并要求乙方在12小時內到現場解決問題。
七、雙方責任甲方責任
1、甲方應在簽訂合同時向乙方提供一套完整詳細的工程施工圖紙。
2、甲方應當按照合同約定的時間和方式提取貨物,并進行驗收,及時支付貨款并辦理相關結算手續。
3、若在工程進行過程中需要進行設計變更,甲方應在變更實施前至少提前2天書面通知乙方,并雙方協商確定變更后的材料增減費用。所有變更前已經制作的半成品由甲方承擔,按照合同約定的價格支付乙方相應的款項。
4、甲方應在施工圖紙完成后及時提交給乙方審核,如乙方發現圖紙有錯誤,甲方應在接到通知后的12小時內進行修改。若因此導致工期延誤,責任由甲方承擔。
5月日為甲方規定的最后提貨日期。如果因為甲方的原因未能在該日期前提取全部訂購的貨物,那么甲方必須在提貨期限屆滿后的7天內支付所有貨款。如果未能按時付款,那么在提貨時,將根據市場價格的漲跌情況進行結算:如果市場價格上漲,則按照新的價格支付;如果市場價格下跌,則按照原定價格支付。
乙方責任
1、乙方負責采購和加工鋼結構構件,必須嚴格按照甲方提供的施工圖紙上的技術要求、質量標準、數量和包裝要求進行生產加工。乙方在加工過程中需進行自我檢查,確保產品質量和生產進度符合要求。加工完成后,乙方需妥善保存甲方提供的施工圖紙。
2、乙方負責成品構件的捆扎、裝車等工作。
3、甲方在收到鋼構件時,需提供鋼材的材質證明、產品檢驗報告、合格證明等技術資料,每種資料需提供四份。不包括帶有MA章的探傷報告和第三方材料復檢費用。
4、日開始供應第一批構件,供貨要求詳見甲方書面需貨計劃,要在規定的時間內將全部鋼構件供應完成。
八、質量驗收
1、甲方對鋼構件在出廠前進行質量復檢,確保產品質量達標。若因運輸原因導致產品質量問題,甲方將承擔責任。而若出現乙方加工的產品質量問題,乙方將負責解決,并承諾在48小時內解決問題。
2、質量異議時限:甲方收到產品后如發現存在質量問題,應立即停止使用,并在48小時內向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后將派員到現場查驗并與甲方協商解決。如甲方未在以上時限內提出書面異議,或者收到貨物后1個月內未提出書面異議的,視為乙方提供的貨物質量全部合格,甲方不得再以貨物質量問題為由要求乙方承擔任何責任。
3、甲乙雙方約定,若乙方提供的貨物出現質量問題,乙方僅承擔因質量問題導致的貨物本身的價值損失責任,不承擔因產品質量問題引起的其他直接或間接損失。
九、違約責任
2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構件報廢的,由甲方負責賠償乙方因此發生的直接損失。
3、乙方若無故延遲交貨,須承擔因此給甲方造成的一切實際損失賠償責任。
4、本合同生效后履行完畢前,任何一方不得毀約,不得擅自解除本合同。
十、保密責任
雙方在簽訂和執行本合同過程中,如獲悉對方的商業機密,應承擔保密責任,不得以任何方式向第三方泄露。保密期限自獲知或應知該商業機密之日起,至對方公開該商業機密之日止。
十一、其他約定
1、本合同項下的債權債務由法定代表人、經辦人共同承擔連帶擔保責任。
2、雙方未盡事宜,應協商解決并簽訂補充協議,補充協議與本合同具有同等法律效力。
3、雙方如發生本合同引起的爭議,應首先通過友好協商解決;協商不成的,可向乙方所在地人民法院提起訴訟。
4、本合同經雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效,至雙方履行完畢合同約定事項后自然終止。
5、本合同一式四份,甲方和乙方各執兩份,具有同等法律效力。(以下無正文)
甲方:_______________________(蓋章)乙方:_______________________
_______年_______月_______日
【承攬加工合同 】相關文章:
承攬加工合同【精選】07-17
(精選)加工承攬合同07-18
承攬加工合同[精選]05-19
承攬加工合同07-01
(精選)承攬加工合同07-15
承攬加工合同(經典)12-01
加工承攬合同07-17
[精選]加工承攬合同07-17
加工承攬合同(精選)07-20
承攬加工合同(精選)07-16