經營承包簡單的合同

時間：2024-08-02 16:05:58 合同我要投稿

經營承包簡單的合同范本

　　隨著人們法律意識的建立，很多場合都離不了合同，合同是企業發展中一個非常重要的因素。你知道合同的主要內容是什么嗎？下面是小編為大家整理的經營承包簡單的合同范本，希望能夠幫助到大家。

經營承包簡單的合同范本

經營承包簡單的合同范本1

　　甲方：___

　　乙方：___

　　為了加強工程項目管理，落實項目承包責任制，確保管理科學化、工作規范化、現場標準化、分工專業化，充分調動雙方積極性，提高項目經營效益，根據有關法律、行政法規的規定，在乙方認可甲方與發包方簽訂的工程施工合同(以下簡稱《施工合同》含補充協議及附件資料)的基礎上，按照甲方有關項目管理辦法的要求，經雙方協商，同意簽訂本《工程項目內部承包經營合同書》(以下簡稱合同書)。

　　第一條工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、工程工期：以甲方與發包方簽訂的施工合同為準。

　　4、工程質量標準：以甲方與發包方簽訂的施工合同為準。

　　第二條原則與方式

　　1、實行項目負責人負責制：甲方聘任為該工程項目負責人(乙方)，在工程施工管理實施過程中，代表甲方全面履行《施工合同》，負有第一責任，對項目盈虧承擔不容推卸的全部責任。

　　2、實行確保上交，自負盈虧的原則。甲方統一核算，工程成本單列。確保上交營業稅、所得稅、管理費等各項稅費。

　　3、乙方按照“動態管理、優化組合”的原則，配備精干的項目管理班子(乙方所配備的項目管理班子成員及分工職責落實情況必須在開工前報甲方審核備案)，以滿足工程質量、安全、工期、文明施工、降低工程成本的要求。

　　4、甲方根據工程項目的需要，派出專業的技術管理人員對涉及工程結算、成本核算等技術性問題進行技術指導。

　　5、根據本工程的情況，甲方委派同志為派駐現場工程負責人，并全權對現場的質量、安全、進度和文明施工及合同履行情況進行監督、管理，定期向公司匯報現場施工情況。

　　第三條工程承包范圍及合同工作量

　　以___年___月___日甲方同發包方簽訂的的全部內容為準。

　　第四條指標

　　1、工程承包上交系數：乙方按工程結算總造價的或元/m向甲方上交管理費。營業稅、所得稅、地方或行業規定稅費、甲方派駐管理人員工資、差旅費、社會保險費、住房公積金等稅費，由甲方按規定稅(費)率向乙方代扣代繳。所有稅、費于每次開票收款時交納。

　　2、施工工期：以甲方同發包人簽訂的合同工期和開工日期為準，乙方確保按《施工合同》規定的工期完成。若乙方造成工期延誤，除按《施工合同》約定執行外，每延誤工期1天罰款1000元;延誤工期超過30天，乙方無履行合同的能力或無法改變現狀，給甲方的形象和信譽造成損失時，甲方有權終止合同，另派項目負責人組織施工及管理工作。

　　3、工程質量：嚴格執行國家建筑工程施工質量驗收規范，確保工程質量達到國家驗收等級標準要求。若發生質量事故，所有責任及經濟損失均由乙方承擔。

　　4、安全生產：嚴格按照國家安全操作規程及標準進行施工，杜絕一切安全事故的發生(如人身傷亡事故、設備事故、交通事故、火災事故等)。若發生安全事故，所有責任及經濟損失均由乙方承擔。

　　5、文明施工：按照項目所在地建設行政部門的相關要求及甲方安全文明施工的有關文件規定，實施企業形象工程，所需費用由乙方承擔。

　　6、工程款回收：按照《施工合同》條款中明確的時間和數量及時收取，回收率達100%。

　　第五條有關支付工程款的.規定：乙方按《施工合同》的規定向發包方和甲方報送當月完成統計工作量報表和下月的進度計劃報表，并提出下月所需資金材料計劃，提出月結成本(會計報表)，甲方對乙方月結成本進行及時審核，確保工程資金專款專用。

　　第六條有關工程保修金的規定：工程竣工保修期滿后，待甲方從發包方處將保修金收回后，保修金一次性返還給乙方;若在保修期發包方要求進行保修，乙方應及時派人員進行保修，費用由乙方承擔，否則不退保修金。

　　第七條有關風險抵押金的規定：

　　(1)按招標文件規定向發包方繳納的工程履約保證金，由乙方負責全額繳納，并以此作為乙方向甲方交納的風險抵押金。

　　(2)在施工中所需資金自行解決，甲方不承擔資金借貸擔保，因工程經營形成的債權由乙方享有，債務由乙方承擔無限責任。

　　(3)本工程乙方交安全風險承包保證金元，工程竣工后無重大安全事故及違章罰款發生，予以無息返還。

　　(4)甲方收取質量保證金2%，(若建設單位收取質量保證金≥5%時可不收取)，質

　　(5)在工程竣工結算后，若工程全部按《施工合同》履約，未出現質量、安全問題，已收回所有債權未發生虧損和債務的，工程竣工資料完整，也未出現《施工合同》規定不予退還的情形，待發包方返還履約保證金后一次性退還乙方。若出現其它問題則待問題處理后再退還。

　　(6)乙方在承包項目開工前10日內向公司所在地勞動部門申報繳納項目工傷保險，完清保險費用方能動工，若乙方承包人拒絕交費的，由公司在該工程款扣款繳納，工程款不劃入公司賬戶逃避交費行為，由承包人承擔一切經濟、法律后果。

　　第八條債權債務的處理：項目結束，內部結算前，乙方必須結清所有債權債務，并向甲方寫出債務清結的書面保證。若乙方隱瞞債務，則由甲方在乙方向建設方繳納的履約保證金和工程保修金中予以抵扣，不足部份乙方應承擔補足差額或清償債務的責任，并承擔因此給甲方造成的一切損失。

　　第九條甲方在乙方劃拔的工程款扣取萬元，待項目施工結束履行合同的全部內容得到各方認可，乙方交回經建設方審定的結算書和竣工資料及交回甲方領用物品后，將扣留金無息返還。

　　第十條財務管理：為保證項目資金專款專用，嚴格按照公司的財務管理制度規定辦理領款，凡由公司擔保簽章的材料、設備合同乙方必須按約定付清債務，否則，甲方有權在乙方劃拔的工程款中全額扣取代付。業主每付一次工程進度款甲方扣取稅、費后全額支付乙方。

　　第十一條本《合同書》經雙方簽字蓋章后生效。工程交工驗收，工程尾款回收完畢，與本工程有關的債權債務清理完畢，保修期滿后，本《合同書》自行失效。

　　第十三條本《合同書》一式貳份，甲、乙雙方各執壹份。

　　甲方：___

　　乙方：___

　　日期：___

經營承包簡單的合同范本2

　　施工單位：______________

　　分項工程承包監護人：______________（以下簡稱乙方）

　　甲方為了進一步加強工地施工現場管理工作，確保工程施工順利進行，防止發生安全事故，根據國家有關安全生產的政策規定和甲方安全規章制度，特與乙方訂立本合同，以資共同信守。

　　一、凡在甲方工地工作的乙方人員，必須自覺嚴格遵守國家有關安全生產的各項法律、法規和甲方規定的`各項規章、制度，接受現場管理人員的監督，若乙方乙方違章操作，發生安全事故，均由本人自行負責；

　　二、乙方施工人員若酒后作業，懸空作業未系保險帶，進入施工未戴安全帽，甲方管理人員隨時有權利對其進行處罰：50——20xx元罰款，若乙方人員所承包工程全部完工后，期間未發生安全事故，無違規操作，甲方可給予乙方一定的獎勵給監護人。

　　三、為了促進安全生產，乙方應扣留所承包工程費的5%在甲方處，工程交工后，如無安全事故，甲方予以退還，如果在工程施工中違規作業發生安全事故，且因安全事故所發生費用，均由乙方負責。

　　四、該合同自甲、乙雙方簽字時生效，該工程完工結算后，自動失效；

　　合同期間，因故停工或到其他工地，乙方則視為甲方合同解除；

　　五、經商定，乙方班組長為該合同的監護人；

　　六、該合同一式兩份，甲、乙雙方各保存一份。

　　甲方代表（簽字）：______________

　　乙方代表（簽字）：______________

　　______________年______________月______________日

經營承包簡單的合同范本3

　　甲方：___

　　乙方：___

　　根據《中華人民共和國合同法》，本著“平等互利，共同發展，雙方共贏”的原則，為了明確雙方的權力和義務，經雙方友好合作上協議一致，同意簽定以下合同。

　　一、承包形式為上交甲方年款。乙方承包后，只管經營管理，自付盈虧，開發新老客戶維護市場，打開品牌知名度。衛生環保、社保等只交納國稅、地稅、工人工資、水電費、電話費等經銷費用全部由乙方負責。承包期限為壹年，自20_年12月日起至20_年11月日止。

　　二、每年上繳承包金額定為每個月乙方上交貳仟伍佰元人民幣給甲方，本合同雙方簽定乙方應一次交完，每月承包金人民幣貳仟伍佰元給甲方，一次性付清當月的承包金給甲方后方可繼續承包，否則甲方有權終止本合同，并以違約處理，收回甲方的全部財產自己經營。合同期滿后甲方應將押金貳仟元退還給乙方，雙方的'債權債務各自承擔，互不相關。

　　三、乙方在經營期間所增加的美容美甲產品，以便承包期滿后雙方處理解決。乙方負責在甲方原有客戶的基礎上積極開發新客戶，打開更廣的銷路，為雙方創造更大的經濟效益。承包期間甲方不再購買美容美甲產品。

　　四、在本合同承包經營期間乙方必須嚴格規范操作設備，為確保設備的正常良好運轉，正常保養和維護的費用和房租水電費、稅收費等一切費用由乙方自付。負責客戶保質保量保價經營合理。乙方一定要保證美容美甲產品出來的客戶滿意。

　　五、甲方負責把甲方原有的全部客戶和經銷商交乙方自己經營管理。在承包期間，如有相關部門檢查抽檢時，乙方必須及時通知甲方，甲方必須為乙方解決問題。

六、違約責任

　　1、甲方在乙方合同經營期間不得單方終止合同或轉包他人，否則按合同法論處，負責賠償1萬元人民幣給乙方做為違約金。

　　2、乙方在本合同期間不得擅自終止或轉讓他人，否則按合同法論處，負責賠償1萬元人民幣給乙方做為違約金。甲方有權終止本合同。

　　七、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。一式兩份，甲方和乙方各執一份，雙方應共同遵守履行，如違約者，按《合同法》論處。

　　八、本合同附件《設備清單》，《產品清單》各一份。

　　九、本合同期滿后如果乙方不繼續承包，乙方必須把甲方原有的設備原有的產品和原有的經銷商客戶全部交回給甲方。

　　十、合同期滿后同等條件下乙方有優先權繼續承包。

　　十一、本合同一經簽字蓋章具有法律效益，未盡事宜，經雙方協商解決，如不能解決，由當地法院進行判決。

　　甲方：___

　　乙方：___

　　日期：___

經營承包簡單的合同范本4

　　甲方：___

　　乙方：___

　　日期：___

　　為了調動農民發展農副業生產的積極性，增加集體和個人收入，提高經濟效益，為城鄉市場提供更多的農副產品，經村民大會討論同意和甲乙雙方充分協商，特訂立本合同，以便雙方共同遵守。

　　第一條承包副業的項目、內容

　　第二條承包期限

　　承包期為____年，從____年____月____日起，至____年____月____日止。

　　第三條甲方的權利義務

　　1、甲方有權對乙方承包的特定副業項目生產經營實行監督檢查。

　　2、甲方必須合理分配給乙方國家下撥用于發展副業生產的化肥、農藥、專項貸款和其他物資，合理安排乙方接受業務技術部門的培訓。

　　3、甲方應該定期公布集體的財務帳目和副業生產提成費用的支出情況，接受乙方的財務監督檢查。

　　第四條乙方的權利義務

　　1、乙方在承包期內，必須向甲方上交承包款____元(或上交____公斤____，____公斤)，其中____年____月____日以前上交承包款____元(或上交____公斤____，____公斤____);____年____月____日以前上交承包款____元(或上交____公斤____，____公斤____);。(或：按乙方的收入比例分成，甲方得____成，乙方得____成。)

　　2、對以上交承包款為承包形式者，乙方有權根據市場需求，自主調整生產經營項目;對以特定副業項目為承包形式者，乙方在完成承包項目規定的任務之后，有權自主調整經營項目。乙方在不違背國家政策、法律的`前提下，有權自主決定生產和經營活動。

　　3、乙方有權獲得國家下撥的用于發展副業生產的化肥、農藥、專項貸款和其他物資，有權接受發展副業的生產技術培訓。

　　第五條雙方的違約責任

　　1、甲方如不按時、按量分配給乙方國家下撥用于發展副業生產的化肥、農藥、專項貸款指標和其他物資，應按其價值的____%，向乙方償付違約金。

　　2、乙方如不按時、按量向甲方上交承包款(或特定的農副產品)，應按其價值的____%，向甲方償付違約金。

　　第六條不可抗力

　　在合同執行期間，如遇不可抗力的自然災害，造成乙方生產、經營的農副業產品損失，經調查證實后，甲方應根據實際情況，減少或免除乙方承擔的義務。

　　第七條其他約定

　　本合同自承包開始之日起生效，合同期滿自行失效。合同期滿后，甲乙雙方如愿意繼續承包，應重新訂立合同。合同執行期間如乙方去世，其家庭成員有承包繼承權。

　　合同執行中，甲乙雙方不得隨意更改或解除合同。合同亦不因甲方代表人的變更而變更。合同中如有未盡事宜，必須由甲乙雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份，合同副本一式____份，交村委會、(如經公證或鑒證，則應送公證或鑒證機關)各留一份。

　　甲方：___