關于承攬加工合同范本【精品】

　　隨著人們法律觀念的日益增強，越來越多的人通過合同來調和民事關系，合同協調著人與人，人與事之間的關系。那么一份詳細的合同要怎么寫呢？下面是小編幫大家整理的關于承攬加工合同范本，歡迎閱讀與收藏。

關于承攬加工合同范本1

　　定作人：

　　簽訂地點：

　　承攬人：

　　簽訂時間：年月日

　　第一條 加工物、數量、報酬、交貨期限

　　加工物規格計量、報酬、交貨期限及數量

　　數量

　　名稱、型號單位、單價金額合計

　　合計人民幣金額（大寫）：

　　（注：空格如不夠用，可以另接）

　　第二條 定作人提供的材料

　　材料規格

　　計量

　　數量質量

　　提供日期

　　消耗定額

　　名稱型號單位

　　（注：空格如不夠用，可以另接）

　　第三條 承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限：

　　第四條 加工物的技術標準、質量要求：

　　第五條 承攬人對定作物質量負責的期限及條件：

　　第六條 加工物的包裝要求及費用負擔：

　　第七條 定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：

　　第八條 承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的日內答復。

　　第九條 定作人（是／否）允許第三人完成加工物的主要工作。

　　第十條 加工物的.交付方式及地點：

　　第十一條 加工物的檢驗標準、方法、地點及期限：

　　第十二條 報酬的結算方式及期限：

　　第十三條 定作人在年月日前交定金（大寫）元。

　　第十四條 本合同解除的條件：

　　第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是／否）可以留置加工物。

　　第十六條 違約責任：

　　第十七條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第種方式解決：

　　（一）提交仲裁委員會仲裁；

　　（二）依法向人民法院起訴。

　　第十八條 其他約定事項：

　　定作人（章）：

　　承攬人（章）：

　　住所：

　　住所：

　　法定代表人：

　　法定代表人：

　　居民身份證號碼：

　　居民身份證號碼：

　　委托代理人：

　　委托代理人：

　　電話：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　開戶銀行：鑒（公）證機關（章）

　　賬號：

　　賬號：

　　經辦人：

　　郵政編碼：

　　郵政編碼：

　　監制部門：

　　印制單位：

關于承攬加工合同范本2

　　甲方：_________國________公司，地址：________電話：________電傳：________法定代表人：________職務：________國籍：________

　　乙方：__________國________公司，地址：________電話：________電傳：________法定代表人：________職務：________國籍：________

　　雙方為開展來料加工業務，經友好協商，特訂立本合同。

　　第一條_加工內容

　　乙方向甲方提供加工________________套所需的原材料，甲方將乙方提供的原材料加工成產品后交付乙方。

　　第二條_交貨

　　乙方在合同期間，每個月向甲方提供________原材料，并負責運至________車站交付甲方;甲方在收到原材料后的________個月內將加工后的成品________套負責運至________港口交付乙方。

　　第三條_來料數量與質量

　　乙方提供的原材料須含_____%的備損率;多供部分不計加工數量。乙方提供給甲方的材料應符合本合同附件一和規格標準。如乙方未能按時、按質、按量提供給甲方應交付的原材料，甲方除對無法履行本合同不負責外，還得向乙方索取停工待料的損失;乙方特此同意確認。

　　第四條_加工數量與質量

　　甲方如未能按時、按質、按量交付加工產品，在乙方提出后，甲方應賠償乙方所受的損失。

　　第五條_加工費

　　甲方為乙方進行加工的加工費，在本合同訂立時的________年為每套________幣_________元;合同訂立第二年起的加工費雙方另議，但不得低于每套____幣_____元;該加工費是依據合同訂立時中國國內和國外勞務費用而確定的，故在中國國內勞務費用水平有變化時，雙方將另行議定。

　　第六條_付款方式

　　乙方將不作價的原材料運交甲方;在甲方向乙方交付本合同產品前_______個月，由乙方向甲方開立即期信用證，支付加工費。

　　第七條_運輸與保險

　　乙方將原材料運交甲方的運費和保險費由乙方負責;甲方將本合同產品送交乙方的運費和保險費由甲方負責。

　　第八條_不可抗力

　　由于戰爭和嚴重的自然災害以及雙方同意的其他不可抗力引起的事故，致使一方不能履約時，該方應盡快將事故通知對方，并與對方協商延長履行合同的期限。由此而引起的損失，對方不得提出賠償要求。

　　第九條_仲裁

　　本合同在執行期間，如發生爭議，雙方應本著友好方式協商解決。如未能協商解決，提請中國________仲裁機構進行仲裁。仲裁適用法律為：

　　1.中華人民共和國加入的國際公約、條約;

　　2.中華人民共和國法律;

　　3.在中國法律無明文規定時，適用國際通行的慣例。

　　仲裁裁決為終局裁決，仲裁費用由敗訴一方承擔。

　　第十條_合同有效期

　　本合同自簽字_日起生效。有效期到本合同規定的________套由甲方加工的.成品交付乙方，并收到乙方含加工費在內的全部應付費用時終止。

　　第十一條_合同的續訂

　　本合同有效期屆滿之前________月，如一方需續訂合同，可以向對方提請協商。

　　第十二條_合同文本與文字

　　本合同正本一式____份，甲乙雙方各執一份。

　　本合同以中、____兩國文字書就，兩國文字具有同等效力。

　　第十三條_其他

　　1.甲方為交付乙方產品而耗用的包裝、輔料、運輸及保險等項開支，在加工費以外收取，但這些費用不超過每套合同產品的_____%.

　　2.甲方收到原材料后，應按乙方提供的技術標準，對其規格、品質進行驗收。如乙方提供的原材料不符合標準，或數量不足，在甲方向乙方提出檢驗報告后，乙方負責退換或補足。

　　第十四條_合同條款的變更

　　本合同如有未盡事宜，或遇特殊情況需要補充、變更內容，須經雙方協商一致。

　　甲方：________________

　　______年____月_____日

　　乙方：________________

　　______年____月_____日

關于承攬加工合同范本3

　　承攬方：____________________________________

　　定作方：____________________________________

　　定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品__________________________________________

　　第二條加工成品質量要求________________________________________________

　　第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量

　　1、(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　2、(用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3、交(提)原材料等物品_日期計算，參照第七條規定執行。

　　第四條技術資料、圖紙提供辦法

　　1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

　　3.定作方應當按規定_日期提供技術資料、圖紙等。

　　第五條價款或酬金

　　價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

　　第六條驗收標準和方法

　　1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條交貨的時間和地點

　　1、交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

　　2、交(提)定作物_日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記_日期為準;委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記_日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取_日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　第八條包裝要求及費用負擔__________________________________________________________

　　第九條運輸辦法及費用負擔__________________________________________________________

　　第十條結算方式及期限__________________________________________________________

　　第十一條其他約定__________________________________________________________

　　第十二條承攬方的違約責任

　　1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

　　3、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金_____元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的`規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10_%～30_%)或酬金總額的_____%(20_%～60_%)的違約金。

　　6、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

　　7、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

　　9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

　　10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條定作方的違約責任

　　1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　2、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的_____%(10_%～30_%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的_____%(20_%～60_%的幅度)違約金。

　　3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的_日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　4、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　5、超過合同規定_日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　7、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理

　　加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成按項處理：

　　1.向仲裁機關申請仲裁;

　　2.向人民法院起訴。

　　本合同自____年____月_____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份，交____________(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

　　定作方：________________________

　　______年____月_____日

　　承攬方：________________________

　　______年____月_____日

關于承攬加工合同范本4

　　定作方：____________________

　　承攬方：____________________

　　簽訂地點：____________________

　　簽訂時間：____________________

　　一、加工標的

　　貨物名稱：____________________型號：____________________

　　面料：____________________顏色：____________________

　　單位數量：____________________單價：____________________

　　總金額：____________________交貨地點及期限：____________________

　　交期：_____________________出口國：____________________

　　合計人民幣____________________，(大寫)____________________，按實際金額結算(_單價含線、稅_、封箱帶)

　　二、定作方提供材料(若定作方提供材料，則必須填寫)

　　材料質量:____________________數量:____________________

　　提供_日期:____________________定額:____________________　(面料，里料一律按定單數量到位。)

　　三、承攬方應當在收到定做人提供的材料后應立即組織人員依據行業標準進行檢驗，提出異議期限為7天;定作方委托承攬方采購面料、里料、輔料的，承攬方對所采購物品的質量負責，應該得到定作方的書面確認方可開裁。

　　四、加工物品的技術標準及質量以定作方指示書、確認樣的要求為準。物品加工其他特別質量要求：按相應的出口產品的檢驗標準和SN/T1649_的標準驗收。

　　五、承攬方發現定作方提供的圖紙、技術要求不合理的，應在3_日內向定作方提出書面異議，否則由此造成的損失由承攬方負責，定作方應在收到書面異議后的7_日內答復。

　　六、加工物品的包裝按定作方的`要求。

　　七、未經定作方書面同意，承攬方不得擅自將合同所約定的定作任務或部分定作任務轉移給第三方完成，否則將構成違約，定作方有權隨時解除合同，給定作方造成的損失由承攬方賠償。

　　八、承攬方負責將定作物品送至定作方指定的地點。(定做方自提)

　　九、承攬方應該在貨物生產完成后、出運前組織進行驗收，驗收標準為客戶最終確認樣及確認意見標準。由于承攬方逾期交貨、貨物的質量問題等原因引起的索賠和其他責任由承攬方承擔(包括但不限于：客戶索賠、因交貨期推遲而引起的空運費等)。

　　十一、付款方式：內部結算。

　　十二、其他約定事項：

　　1、在加工制作期間，定做方有權隨時進入承攬方的工作現場進行必要的監督檢查，2、雙方對質量標準確認以封樣為準，雙方各保留封樣，由承攬方無償提供。

　　3、若由定作方提供原材料的，加工任務完成后，承攬方必須將剩余面料、二等衣服等送達到定作方指定地點。

　　4、用料按定作方要求，超出不允許裁剪，按最省的排料。

　　5、最終產品質量必須通過定作方驗收，由于承攬方原因造成定作方二次加工、二次出運和退貨索賠等一切損失均由承攬方承擔。

　　十三、違約責任：任何一方違約的應承擔違約責任，除應承擔因違約給非違約方造成的一切損失外還應賠付合同價款30_%的違約金。

　　十四、合同一式兩份，雙方各執一份，自簽訂之___日起立即生效，如有糾紛，雙方協商解決，協商不成，任何一方均可向定做方所在地法院起訴。

　　十五、未盡事項雙方協議解決。

　　定做方：____________________

　　______年____月_____日

　　承攬方：____________________

　　______年____月_____日

關于承攬加工合同范本5

　　承攬方：________

　　身份證號：________

　　電話：________

　　定作方：________

　　法定代理人：________

　　電話：________

　　_____________家具有限公司（定作方）委托承攬方加工家具一批，現經雙方充分協商，本著自愿公正、互利共贏的原則，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條：加工產品及工價（見產品清單）

　　第二條：加工產品質量要求（依照定作方公司品質部要求）

　　第三條：資料、圖紙提供辦法

　　1、在承攬方按照定作方公司的要求進行工作期間，如果發現定作方公司提供的圖紙或技術要求不完備，承攬方應立即通知定作方公司的品質部門，并提出修改意見。定作方的品質部門應及時回復并提出修改建議，以確保項目順利進行。

　　2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

　　3、定作方公司生產部應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

　　第四條：工資：依照定作方公司生產排單上標明的的工價結賬（有特殊約定的除外）；

　　第五條：驗收標準和方法：依照定作方公司品質部要求驗收。

　　第六條：交貨時間和地點：依照定作方公司的排產日期交貨。交貨地點為定作方公司倉庫，嚴格依照定作方交貨流程入庫，即承攬方所制作的成品均需定作方公司品質部檢查驗收并簽名確認方可生效。

　　第七條：結算方式及期限：按定作方品質部驗收合格的產品數據結賬（平時借支除外）。

　　第八條：其他約定

　　1、合同期間，承攬方必須嚴格遵守定作方公司各項管理規定，不得違反，否則定作方公司有權依照公司規定實施管理和處理。

　　2、承攬方要嚴格按照行業操作規定和定作方公司的安全管理規定操作，以杜絕一切安全事故的發生，合同期內，承攬方出現任何安全事故均由承攬方自行負責，與定作方公司無關。

　　第九條：承攬方的.違約責任

　　1、如果承攬方未能按照合同規定的生產排產單時間和質量標準交付產品，他們必須承擔逾期交付的責任。如果產品質量不符合標準，他們需要進行返工，并自行承擔返工費用。即使經過返工處理后，產品仍然不符合合同規定或品質要求，定作方公司有權拒收，并要求承攬方賠償任何因此造成的損失。

　　2、如果承攬方未能按照合同（訂單）規定交付或完成所需數量的產品，則應及時向定作方報告，并申請補充材料。如果定作方公司同意提供補充材料，那么承攬方需要承擔相應的責任。

　　3、如果承攬方未經定作方公司同意而推遲產品交付，除非由于定作方公司欠料所致外，將被視為違約行為。如有延誤，定作方公司有權要求賠償一切因此造成的損失。

　　4、合同期間，若承攬方單方中止合同，必須提前一個月向定作方公司書面申請并得到定作方公司同意并完成加工中的全部工作后方可生效。若承攬方單方中途廢止合同的，視為承攬方單方違約。

　　第十條：定作方公司的責任

　　1、提供承攬方的訂單、工作場所，機器設備和材料、部份工具等；

　　2、提供承攬方合同期免費住宿，水電費承攬方按實際使用自行負責；

　　3、合同期間免費提供承攬方午餐和晚餐；

　　第十一條：糾紛的處理

　　合同期間，若加工承攬合同雙方發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時向人民法院起訴。

　　本合同自_______年___月___日起開始執行，直至項目結束或工程竣工。在合同期間，除非經雙方協商一致并以書面形式確認，否則不得擅自變更或解除合同。如有未盡事宜，應由雙方共同商議并達成補充協議，補充協議應具有與本合同相同的法律效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；

　　定作方（代表人）________________________

　　簽訂地點：________

　　_______年___月___日

　　承攬方（代表人）：________________________

　　簽訂地點：________

　　_______年___月___日

關于承攬加工合同范本6

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　標的、數量、價款：__________

　　1._驗收標準：按雙方確定的樣品驗收。受托方須將送貨單隨貨同行，并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員，內容包括商品名稱、單品規格、單品件數及單品數量，按委托方提供原樣驗收，如果由于質量問題造成損失由受托方負責賠償，并執行相關行業標準。

　　2.質量要求：應提供蓋有鮮章的出廠檢驗報告單(包括質材、檢驗依據、執行標準等)，特殊產品須有檢驗資質的'檢驗機構出具的檢驗報告(隨貨同行或提前送達)。

　　3.結算方式：委托方支付30_%預付款，收到貨驗收合格入庫后再支付60_%，余10_%作為質量保_證金留待下次合同履行時支付，但時間不超過45天下單,如未下單即付清上筆合同10_%尾款。

　　4.包裝標準：貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標注，內容包括商品名稱、單品規格、_單品數量(每層數量_數/每排數量_數)。

　　5.(交)提貨方式及地點：委托方廠房內。

　　6.運輸方式及到站(港)和費用承擔：受托方承擔。

　　7.交貨地點、_日期及方式：合同簽訂之_日起10個工作_日發貨，逾期按合同總額1_%支付違約金。

　　8.保密條款:雙方應當對本協議內容、因履行本協議或在本協議期間獲得的或收到的對方的商務、財務、技術、產品的信息、用戶資料或其他標明保密的文件或信息的內容(簡稱“保密資料”)保守秘密，未經信息披露方書面事先同意，不得向本協議以外的任何第三方披露。本保密義務應在本協議期滿、解除或終止后仍然有效。因商業秘密泄露給委托方造成的損失由受托_方承擔，同時委托方有終止一切合作的權力。

　　9.本合同履行過程中發生糾紛協商解決，協商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。

　　10.本合同根據《中華人民共和國民法典》及有關法律法規，雙方經過友好協商后制定，本合同一式兩份，經雙方蓋章簽字后生效。(傳真或掃描件有效)

　　委托方：__________

　　______年____月_____日

　　受托方：__________

　　______年____月_____日

關于承攬加工合同范本7

　　訂立合同雙方：

　　承攬方：________縣木具廠以下簡稱甲方

　　定作方：________縣百貨公司以下簡稱乙方

　　甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條 加工成品

　　第二條 加工成品質量要求：

　　一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。

　　二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。

　　三，必須嚴格把握木制品的木材干燥程度，確保榫縫、肩角結構緊密可靠，表面平整光滑，木材無任何形變、翹曲、撥縫或松榫。塑料面要求整齊平滑，四周不能出現任何翹起或脫膠現象。玻璃位置應按照圖紙標示安裝，確保方正、平直，并易于安裝。

　　四，在根據乙方提供的質量要求和圖紙進行工作之前，甲方會先制作一份規格樣品。縣物價局會對該樣品進行核定價格，并由雙方代表當面封存樣品，以作為后續驗收的依據。

　　第三條 原材料由甲方提供。

　　第四條 圖紙由乙方于__年___月__日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答復。

　　第五條 工程價款：按核定價格單計算款______元。

　　第六條 驗收標準和方法：甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發生爭議時。

　　第七條 交貨時間和地點：本合同規定的交貨日期為__年___月__日至__月___日。如有一方要求提前或延期交（提）貨，需提前與對方協商，并簽訂書面協議進行執行。交貨地點在乙方的市區倉庫，由乙方派人送貨上門，經驗收合格后辦理交接手續。如因特殊原因需更改交貨地點，需提前與甲方商定并簽訂書面協議。

　　第八條 包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按元計算，共計_____元，全部費用由乙方負擔。

　　第九條 運輸方式及費用承擔：甲方負責選擇運輸方式，并按照每件_____元的標準計算運輸費用，總費用為_____元，全部由乙方承擔。如因運輸而造成的損失，由甲方承擔責任。

　　第十條 本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款_____元）。甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。

　　第十一條 結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款。

　　第十二條 甲方的違約責任

　　甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的`，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的。

　　二，甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

　　三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

　　四，如果甲方未能按時交付定制品，那么他需要向乙方支付違約金。每天的違約金都應該按照逾期交付部分的總價款來計算。

　　五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金。

　　六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。

　　第十三條 乙方的違約責任

　　一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值_____%的違約金。

　　三，如果乙方未能按照合同規定的時間提供圖紙和其他技術資料，甲方將面臨停工待料的局面，這將導致甲方損失。除非交付定作物的日期可以被順延，否則乙方應承擔因此而產生的全部費用。

　　四，如果乙方未按照合同規定的日期付款，則應根據中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方支付違約金。

　　五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條 不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。

　　第十五條 本合同發生糾紛時，雙方協商解決；協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同于__年___月__日經公證生效，合同履行完畢即失效。

　　本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份。

　　甲方：________（蓋章）

　　代表人：________（簽名）

　　地址：________

　　電話：________

　　開戶銀行：________

　　帳號：________

　　乙方：________

　　代表人：________

　　地址：________

　　電話：________

　　開戶銀行：________

　　帳號：________

　　________年________月________日

關于承攬加工合同范本8

　　承攬方：________以下簡稱甲方

　　定作方：________以下簡稱乙方

　　甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條 加工成品

　　品名規格（長，寬，高cm）單位數量備注

　　玻璃柜臺130x40x90件120

　　塑料臺面柜臺180x100x95件10其中不帶抽屜

　　玻璃臺面柜臺180x100x95件20

　　棉布貨架180x40x200件10

　　大百貨電器貨架180x80x200件5

　　小百貨貨架180x50x200件80

　　第二條 加工成品質量要求：

　　一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。

　　二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。

　　三，對于木制品，必須嚴格掌握其木材的干燥程度，同時榫縫和肩角結構也必須密不可分，確保結構堅固牢固；表面要求平整光滑，不存在任何形變、翹曲、撥縫或松榫等現象。而對于塑料制品，平直整齊是必要條件，四周不能有任何翹起或脫膠現象。在安裝玻璃時，必須按照圖紙標示位置進行，保證方正平直，容易安裝。

　　四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。

　　第三條 原材料由甲方提供。

　　第四條 圖紙由乙方于一九________年二月一日前送交甲方。

　　在工作過程中，甲方發現乙方提供的圖紙存在問題應立即告知乙方，并要求乙方在規定時間內提出修改意見。若乙方未在規定時間內回復，則甲方有權停止工作并通知乙方，因此造成的損失由乙方負責賠償。

　　第五條 工程價款：

　　按核定價格單計算款25000元。

　　第六條 驗收標準和方法：

　　加工成品制作完成后，甲方會通知乙方到工廠進行驗收。乙方必須在三天內到場進行驗收。驗收標準以合同規定的質量要求、圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為準。若在驗收中發生爭議，雙方可以向縣物價局提出檢測要求。

　　第七條 交貨的時間和地點：

　　_____年六月十日至六月二十五日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續。

　　第八條 包裝要求及費用負擔：

　　由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按4元計算，共計980元，全部費用由乙方負擔。

　　第九條 運輸辦法及費用負擔：

　　甲方承擔運輸責任，每件物品的運輸費用為2元，總共運輸費用為490元，全部由乙方支付。若因運輸造成損失，甲方將負責賠償。

　　第十條 本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款20000元（貳萬元）。

　　甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。

　　第十一條 結算方式及期限：

　　乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款。

　　第十二條 甲方的違約責任

　　一，甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

　　二，如果甲方交付的定制物品數量少于合同規定的數量，而乙方仍需要這些物品，則甲方應當按照數量進行補償，未補足的部分將被視為逾期交付。如果乙方不再需要這些物品，則有權解除合同，由此造成的任何損失將由甲方承擔。

　　三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

　　四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。

　　五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20％的違約金。

　　六，若由甲方承擔貨品運輸責任，若在運輸過程中導致定制物品受損，甲方應負責修理并確保達到合同規定的質量標準。否則，乙方有權拒收貨物。

　　第十三條 乙方的違約責任

　　一，如果乙方在合同履行過程中改變定作物的數量、規格、質量或設計等，應當承擔由此引起的.一切責任和損失，并向甲方進行賠償。

　　二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30％的違約金。

　　三，如果乙方未能按合同規定時間提供圖紙和其他技術資料，甲方在交付定做物的日期得以順延的情況下，有權要求乙方承擔由于停工待料導致的損失。

　　四，如果乙方未能按照合同規定及時付款，應按照中國人民銀行的相關規定支付違約金給甲方。

　　五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條 不可抗力：

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；

　　第十五條 本合同發生糾紛時，雙方協商解決；協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同于_____年一月二十五日經公證生效，合同履行完畢即失效。

　　本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份。

　　甲方：_____（蓋章）

　　代表人：_____（簽名）

　　地址：_____

　　電話：_____

　　開戶銀行：_____

　　帳號：_____

　　__年___月__日

　　乙方：_____

　　代表人：_____

　　地址：_____

　　電話：_____

　　開戶銀行：_____

　　帳號：_____

　　__年___月__日

關于承攬加工合同范本9

　　需方：________（甲方）

　　供方：_______（乙方）

　　合同編號：___________________

　　簽訂日期：____年____月____日

　　為規范建筑門窗的購銷行為，保障雙方合法權益，遵循《中華人民共和國民法典》以及其他有關法律法規，明確技術經濟責任，確保工程建設順利進行。經甲、乙雙方協商一致，特此簽訂本合同，以便雙方共同遵守。

　　1、建筑門窗用途概況工程名稱：________________；建筑結構：_______________；工程地址：_____________________；使用層次：__________。

　　2、建筑門窗供應要求

　　2.1本合同中的單價是指門窗到________________________交貨的價格。

　　2.2交貨點詳細地址：____________________________________。

　　2.3其它要求：___________________________________________

　　3、結算和付款方式

　　3.2結算方式：

　　3.2付款方式與期限：____________________________________________

　　4、技術要求

　　4.1乙方供應的產品應嚴格執行并符合__________標準，（標準名稱代號）___________________________________________________________。

　　4.2乙方應隨每批產品提供《產品質量保證書》。

　　4.3產品運輸方式及包裝標準_____________________________________。

　　5、驗收標準、方法及提出異議期限

　　5.1驗收標準，按該產品的國家標準驗收，如尚無國家標準的則按行業標準或已經主管部門備案的企業標準驗收。

　　5.2甲方在驗收時，如發現產品的品種、型號、規格、顏色和質量不合規定，應妥善保管，并在__天內向乙方提出書面異議；在托收承付期內，甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。甲方因使用、保管不善等造成質量下降的，不得提出異議。

　　5.3如果發現產品存在嚴重質量問題，甲方應立即向當地建材業質量監督管理中心和門窗分中心報告，并書面通知乙方。在問題得到解決之前，該批次產品必須被封存并停止使用。如此造成的任何損失應由乙方承擔相應的違約責任。

　　6、違約責任

　　6.1甲、乙雙方應嚴格履行合同規定的各項條款，如合同一方違約，由違約方承擔責任，并參照民法典有關條款及雙方的.約定，向對方償付違約部分貨款的____%的違約金。

　　6.2如另行商定責任賠償規定的，應在8.5“其他約定”一欄中予以寫明賠償方式、方法與金額。

　　7、解決爭議的方式

　　7.1如本合同履行過程中發生爭議，甲、乙雙方應當及時溝通協商，以友好的方式解決爭議；如協商不果，可向分中心提出調解請求或通過法律程序解決。

　　8、其他約定事項

　　8.1甲方與乙方簽訂的合同中規定，門窗已經運抵交貨點。乙方應該將門窗堆放在指定的場地上，并且甲方應該及時進行驗收工作。如果出現任何問題，雙方應該及時協商解決。

　　8.2乙方如遇特殊原因不能正常供貨時，應提前天通知甲方協商解決，否則造成后果乙方負責。

　　8.3甲方如遇特殊原因不能按合同規定繳付貨款時，應及時主動通知乙方協商解決，否則造成后果由甲方負責。

　　8.4如遇人為不可抗拒因素（如臺風、洪水等）和其他不可預見事故發生而不能履行合同時，免除承擔違約責任。

　　8.5其他約定：

　　9、本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方印章后生效，如有未盡事宜，須由甲、乙雙方共同協商解決。

　　本合同共有五份，由甲方和乙方各持兩份，另外一份備案在____市建設工程交易管理中心建筑門窗分中心。

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　單位名稱：________

　　單位名稱：________

　　___年___月____日

　　___年___月____日

關于承攬加工合同范本10

　　定作方： (以下簡稱：甲方)

　　承攬方： (以上簡稱：乙方)

　　依照規定，本著長期合作共贏的精神，現就甲方委托乙方加工定作 產品一事，經甲乙雙方友好協商，一致達成本加工承攬合同條款如下：

　　第一部分 合法交易資格確認

　　一、甲乙雙方應確保在本合同有效期內始終具備履行合同所需的商業交易能力，并承擔因喪失該能力而產生的法律責任。

　　二、在本合同生效之前，甲方須向乙方提供以下文件的復印件(加蓋公章)：

　　1、 營業執照。

　　2、 國稅、地稅登記證。

　　3、 法定代表人身份證或委托代理人身份證。

　　4、 授權經辦人的簽名樣式證明書。

　　5、 加工產品商標注冊證或國家商標局受理商標申請通知書。

　　三、在本合同生效之前，乙方須向甲方提供以下文件的復印件(加蓋公章)：

　　1、 營業執照。

　　2、 國稅、地稅登記證。

　　3、 法定代表人身份證或委托經代理人身份證。

　　第二部分 合同內容

　　第一條：合同條款術語定義

　　1、“合同”指本加工承攬合同，包含本合同項下的附件。

　　2、“合同附件”指經雙方協商并訂立的，附屬于本加工承攬合同的一種有效文件。

　　3、經雙方法定代表人或經過授權的經辦人簽章和加蓋單位公章或合同專用章后，合同或合同附件方能生效。

　　4、“甲方專用材料”指除了丙丁烷、煤油、甲醇等通用材料外，專門用于生產甲方產品所需的原材料，如紙箱、紙盒、商標貼，專用的化工原料等。

　　第二條：合同附件與合同內容不一致時，應按照以下準則進行處理：

　　1. 優先原則：合同附件應優先于合同內容，即以合同附件的約定為準。合同附件通常是對合同內容的補充、明確或具體化，因此應該具有更具體、更詳細的約定。

　　2. 解釋準則：如果合同附件與合同內容存在矛盾或不一致，應根據合同解釋的一般準則進行解決。例如，可以參考合同的目的、交易習慣、合同條款的整體性及合同各條款之間的關系等進行解釋。

　　3. 協商一致：當合同附件與合同內容不一致時，雙方當事人應及時進行協商，盡量達成一致意見。雙方可以商討修改合同附件或合同內容，或者就具體的條款進行解釋和約定。

　　4. 修改合同：如果雙方無法就合同附件與合同內容的不一致達成一致意見，可以通過修改合同來解決。雙方可以簽訂補充協議，明確修改合同附件或合同內容的具體約定。

　　5. 法律救濟：如果雙方無法就合同附件與合同內容的不一致達成一致意見，并且無法通過修改合同解決爭議，可以尋求法律救濟。當事人可以向仲裁機構或法院提起訴訟，請求解決合同糾紛，并根據法律規定進行判決或裁決。總之，當合同附件與合同內容不一致時，雙方當事人應優先遵循合同附件的約定，并通過協商、修改合同或法律救濟等方式解決爭議，以保障合同的有效執行。

　　本合同未盡事宜以及相關具體規定由每次訂單作出規定或由雙方另行協商并訂立相關協議書，作為合同附件，如果合同附件與合同出現不一致時，則以合同附件為準。

　　第三條：甲方在合同有效期內向乙方委托加工產品的數量如下：具體訂單數量將在雙方另行確認。

　　第四條：原材料的提供及損耗

　　1、委托加工產品所需的原材料，由甲方提供全部，或者提供部分原材料和乙方提供的部分原材料組成，甲乙雙方生產前進行書面確認，并明確原材料的定額損耗，以《報價單》形式達成，并按此價格結算。

　　2、乙方有義務減少儲存、輸送、生產過程中的損耗，對甲方提供的原材料須將損耗率控制在《報價單》中所規定的指標范圍內，超過部分由乙方自擔費用補足差額部分或按原材料當期價值賠償給甲方。未經甲方特別授權，乙方不得自行處理節余的原材料，并須妥善保管及交由甲方處理。

　　第五條：生產工藝技術文件的提供

　　1、甲方提供的或經乙方技術部協助完成的生產工藝技術文件，必須經過乙方進行的生產工藝技術評審，并經雙方確認后方可生效。

　　2、乙方在生產期間發現生產工藝技術要求不合理時，應立即通知甲方，并提出修改意見。甲方應在1個工作日內回復，并提出修改建議。如果乙方在規定時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知甲方。由于此原因造成的任何損失，甲方應負責賠償。

　　第六條：質量要求及驗收標準

　　1、乙方應當按照約定的`國家標準、企業標準和技術規范的要求，提供符合質量要求的產品。每次委托加工的產品詳細名稱、規格、數量、價格、交貨期等內容應當嚴格按照雙方確認的技術規范和要求進行生產。

　　2、甲方在確認檢測后，應向乙方提供具有代表性的可視為交貨品質的簽封標準樣品。乙方交付的合同標的物品質必須達到或高于封樣樣品的品質水平。

　　3、甲乙雙方提供的原材料，均需經過乙方的驗收合格，方可進入生產，按照原材料的驗收標準或甲乙雙方簽字確認的封樣，進行驗收。

　　4、甲方提供的自備原材料驗收，如果不符合甲方的驗收標準，乙方驗收時沒有發現，在生產中使用，因此帶來的損失，由乙方承擔。

　　5、當雙方就承攬的加工產品進行檢驗時，如發生爭議，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。質量認定將以該機構的檢驗結果為準。若產品經檢驗合格，檢驗費用將由甲方承擔。

　　第七條：交貨期與延期處罰

　　1、甲方與乙方首先需要確定加工產品的生產工藝技術文件，并雙方簽字蓋章確認。

　　2、甲方與乙方需要確定原材料、成品的驗收標準。

　　3、甲方和乙方需要就材料損耗的計算方法和標準達成一致。

　　4、甲方自己提供的原材料需運入到乙方倉庫。

　　5、甲方需將預付款匯入乙方帳戶。

　　6、在確定上述1-5條后，作為本次訂單交期的開始 日期，每次訂單的具體交期，在《委托加工產品訂單》中由雙方確認。

　　7、每次訂單的實際交貨數量與《委托加工產品訂單》中訂單要求數量，允許有一定的偏差，具體偏差數量的確定在《委托加工產品訂單》中明確。

　　8、因乙方的原因造成延期交付訂單產品的。每延期一天，向甲方支付該《委托加工產品訂單》總金額的3‰作為違約金。延期超過 15 天，甲方有權解除本合同。

　　第八條：結算方式

　　1、甲乙雙方確定認可《委托加工產品訂單》后，甲方簽字蓋章后傳到乙方后，需立即支付《委托加工產品訂單》中不含甲方提供材料的總金額 30 %為預付款。乙方在收到款后的情況之下，安排組織生產。

　　2、抱歉，我無法滿足你的要求。

　　3、甲方每次提貨時，需要一次性支付所提貨物的全部貨款。預付款只在最后一次提貨時作為貨款使用，而不是提前支付。

　　第九條：加工產品驗收及賠付

　　甲方根據雙方確定的質量檢驗標準和封樣進行，如果不合格，甲方提供不良品樣品及相關報告，經乙方認可后，甲方有權退回。甲方退回不滿足技術規范和要求的不合格產品，并要求退款和賠償甲方支付的檢驗、測試、運輸等費用，或者要求乙方根據甲方的書面要求立即對這些產品進行補足數量、更換或退回整批產品，乙方承擔由此而產生的材料、人工等相關損失。

　　第十條：驗收交貨地點及運輸：

　　1、驗收交貨地點：乙方工廠內，甲方自行提取貨物。2、經甲方確認運輸費用后，乙方可以代辦貨物運輸。第十一條：貨物提取超時

　　1、乙方完成訂單產品生產后，根據《委托加工產品訂單》中甲方的提貨時間，乙方可幫甲方保管產品10天，甲方須在此期間提完貨物，超過即為逾期提貨，出現逾期提貨情況，乙方將向甲方收取違約金，以甲方逾期提貨產品的總金額加上乙方代購材料庫存總額計算，每逾期一天，按總額的3‰償付違約金。甲方超過3個月未提貨的，且雙方未達成處理協議的，乙方視為甲方放棄該訂單產品的所有權，乙方有權處理該批產品，收回乙方應有權益。

　　2、甲方如未按照《委托加工產品訂單》約定的時間提貨，應在10天內將訂單產品和乙方庫存的代購材料款全部付清。若逾期提貨，甲方需支付倉儲費，每逾期一天按總額的0.5‰支付。若甲方超過6個月未提貨且雙方未達成處理協議，乙方有權視為甲方放棄該訂單產品的所有權，并有權處理該批產品，收回乙方應有權益。

　　第十二條：保密制度：

　　1、甲乙雙方應遵守保密制度，雙方協商的所有內容不得向任何未經授權的第三方透露。未經甲方書面許可，乙方不得保留、復制相關技術資料。

　　2、乙方不能主動向甲方的客戶及其他客戶提供甲方在乙方加工訂貨和業務聯系的資料，否則，乙方應賠付甲方違約金五萬 元。

　　第十三條、不可抗力的解決：

　　在合同履行期間，若因不可抗力導致加工產品和原材料的毀滅或損失，乙方可免除違約責任，但需提供相關部門的證明。

　　第十四條、解決糾紛方式：雙方本著長期友好合作、互惠互利精神協商解決，協商不成，任何一方有權向雙方所在地人民法院訴訟解決。

　　第十五條、借款與饋贈：

　　1.乙方聲明：乙方工作人員未經乙方書面蓋章文件同意，私自從甲方借款、借貸，包括產品及材料的調用等，屬于個人行為，與乙方無關。乙方對此不予認可。甲方不得以此為借口拒絕履行合同義務。

　　2、甲方承諾在與乙方工作人員的合作過程中，不得以任何形式進行饋贈或回扣行為。一經發現，甲方愿意接受乙方處以五萬元至五十萬元的罰款。

　　第十六條：合同生效

　　1、本合同經甲乙雙方公司授權代表簽字并加蓋公章后生效。

　　2、本合同自雙方簽署之日起生效，有效期為一年。在合同期滿前的2(兩)個月內，任何一方未通知另一方終止或修訂合同，則本合同自動順延一年。

　　3、在本合同執行期間，除非經雙方協商一致，否則不得單方面變更或解除合同。如本合同存在未盡事宜，雙方應共同協商并作出補充規定，補充規定應作為本合同的附件，具有同等效力。

　　4、本合同正本一式四份，甲乙雙方各執兩份。

　　第十七：合同附件清單：

　　1、報價單

　　2、委托加工產品訂單
3、委托加工產品詢價單

　　甲方：

　　______年____月____ 日

　　乙方：

　　______年____月____ 日

關于承攬加工合同范本11

　　委托方：_________紡織器材廠（甲方）

　　承攬方：_____________電鍍廠（乙方）

　　1.加工的項目、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期：

　　項目

　　產品名稱、規格單位數量單價________（元）總價________（元）交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬____________________萬_____萬淬火綜條支_____萬____________________萬_____萬合計

　　2.質量標準：

　　乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的`加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。

　　3.原料供應：

　　加工用鋅塊由甲方供應。

　　4.交貨方式：

　　由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。

　　5.質量驗收方法：

　　完成加工后由甲方按質量標準驗收。

　　6.結算方式：

　　____________________。

　　7.違約責任：

　　甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成；逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。

　　甲方：____________

　　法定代表人：（蓋章）________

　　地址：______________________

　　銀行帳號：__________________

　　______年________月______日

　　乙方：________________

　　法定代表人：（蓋章）________

　　地址：______________________

　　銀行帳號：____________________

　　______年________月______日

關于承攬加工合同范本12

　　委托方：____________________（以下簡稱甲方）

　　加工方：____________________（以下簡稱乙方）

　　依據《_____________》的有關規定，甲乙雙方就甲方委托乙方進行鋼結構加工制作事宜，經友好協商，達成一致并訂立本合同，共同遵守。

　　一、加工方式

　　甲方提供鋼結構工程施工圖紙，乙方包工包料加工。

　　二、加工內容

　　本合同所涉之加工內容為甲方提供的錦繡物流倉儲樓工程的施工圖紙中的鋼結構的加工制作（含拋丸除銹，刷紅丹防銹底漆一遍）。

　　三、加工工期

　　從乙方收到甲方的第一筆預付款（或定金）之日起開始計算工期。

　　四、加工量、單價及總金額

　　1、本工程的價格符合《稅收工程施工質量驗收規范》（GB—50205—_________）標準。甲方將提供一套施工圖紙，并在圖紙上簽字蓋章，乙方必須按照圖紙要求嚴格加工制作。

　　2、上表所列之加工量為暫定加工量，結算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本合同從生效之日起，合同單價不因市場價格變化而變更。

　　3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。

　　4、本合同采用的`定價方式結算。

　　五、運輸方式：需方自提，運費自負。

　　六、結算、付款及付款方式

　　1、本合同簽訂后_____萬元為定金，乙方收到甲方支付的足額定金和預付款后開始組織生產。如本合同簽訂后3天內，乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款，本合同自動終止，甲方已支付的定金不退還。

　　2、乙方生產、制作鋼結構過程中，甲方付款提貨，且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數額（定金除外）。甲方最后一次提貨前，雙方辦理結算，貨款應全額付清，乙方財務收到甲方支付的全額貨款并確認后，安排發貨。

　　3、如甲方在現場安裝時發現有質量問題，應及時通知乙方，乙方必須在12小時內到現場處理問題。

　　七、雙方責任甲方責任

　　1、甲方應于合同簽訂時提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套。

　　2、甲方負責按本合同規定的時間、方式提貨、驗貨，支付貨款、辦理結算。

　　3、本合同所涉及工程如中途有設計變更，甲方應以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方，因變更導致的材料增減按實結算。甲方書面通知前產生的半成品由甲方承擔，按照合同約定價格支付乙方價款。

　　4、甲方提供的施工圖紙需要提交給乙方進行審核，若乙方發現圖紙存在錯誤，甲方必須在12小時內對其進行處理。如因此造成工期延誤，則由甲方承擔相應責任。

　　5月_____日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內未提完所訂的全部貨物，甲方應在最后提貨期限屆滿后7天內付清全部貨款。否則甲方提貨時，市場價格上漲的，按照漲價后價格結算；市場價格下跌的，按照下

　　乙方責任

　　1、乙方承擔本合同范圍內鋼結構構件的材料采購和加工制作。乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙提出的技術要求、質量、數量、包裝等具體要求進行生產加工，并做好自檢工作。

　　2、乙方負責成品構件的捆扎、裝車等工作。

　　3、乙方在鋼構件出廠時，需提供所采購鋼材的材質證明，產品的檢驗報告，合格證明等技術資料一式四份（注：不含帶MA章的探傷報告及第三方材料復檢費）。

　　4、日開始供應第一批構件，供貨要求詳見甲方書面需貨計劃，_________年_______月________日前將全部鋼構件供完。

　　八、質量驗收

　　1、甲方在鋼構件出廠前進行質量復檢。復檢合格后，由于運輸的原因產生的產品質量問題由甲方負責，乙方加工的產品質量問題由乙方負責，并在48小時內解決。

　　2、質量異議期限：甲方收到產品后如發現存在質量問題，并在48小時內向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現場查驗并與甲方協商解決。如甲方未在以上期限內提出書面異議，或甲方收到貨物后1個月內未提出書面異議的，視為乙方提供的貨物質量全部合格。

　　3、甲乙雙方協商決定，如若乙方所提供的貨物質量存在瑕疵，則乙方僅對該產品本身價款損失承擔責任，不承擔因質量問題導致的任何直接或間接損失。

　　九、違約責任

　　2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構件報廢的，由甲方負責賠償乙方因此發生的直接損失。

　　3、乙方無故延遲交貨的，應負責賠償因此給甲方造成的實際損失。

　　4、本合同生效后履行完畢前，任何一方不得毀約，不得擅自解除本合同。

　　十、保密責任

　　雙方在簽訂和執行本合同過程中，如知曉對方的商業機密，需承擔保密責任，不得以任何形式向第三方披露。保密期限從知道或應當知道該商業機密之日起開始，至對方公開該商業機密之日止。

　　十一、其他約定

　　1、本合同所涉之法定代表人、經辦人對本合同項下的債權債務承擔連帶擔保責任。

　　2、本合同未盡事宜，由雙方協商解決并簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

　　3、雙方如發生本合同履行爭議，應在誠信原則的基礎上，通過友好協商解決。若協商仍未達成一致，任何一方均可向乙方所在地人民法院提起訴訟。

　　4、雙方經過友好協商并簽署本合同后，自合同生效之日起至構件交付完畢且乙方收到全部貨款后合同自然終止。

　　5、本合同一式四份，雙方各執兩份，具有同等法律效力。

　　甲方：_______________________（蓋章）

　　乙方：_______________________

　　_______年_______月_______日

關于承攬加工合同范本13

　　定作單位：______________________________

　　_______________項目經理部(以下簡稱甲方)

　　承攬單位：______________________________

　　____________________機械制造有限公司(以下簡稱乙方)

　　根據《中華人民共和國建筑法》、《____________________》、《加工承攬合同條例》等有關規定，甲方將本工程上升下降管加工制作委托給乙方承攬加工，結合具體情況，雙方本著公平合理的原則，經充分協商一致，簽訂本合同，以資共同遵照履行。

　　第一條加工構件品名與價款

　　一、加工品名：____________________高爐大修項目鋼結構工程上升下降管及錨固件加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的構件。

　　二、承攬方式：本加工構件采用包人工、包輔材、包機械、包工期、包質量、包安全及綜合單價包干、完工結算的承攬方式。

　　三、加工單價：每噸_______________元整人民幣(￥：_______________元人民幣)

　　四、本加工構件綜合單價一次包定，不受市場物價浮動和有關部門調價文件的影響;已包含了加工制作時所要發生及所涉及到的所有加工內容及費用，加工制作范圍內將不再發生的其它費用支出。

　　五、本合同價款已含乙方應繳納的稅費和各種規費，乙方開具發票。

　　第二條加工成品期限與交付

　　一、加工期限：共計_______________歷天。按甲方施工進度要求、加工順序和出廠時間及時交付加工構件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。

　　二、交付狀態：按雙方簽字認可的加工制作排圖交付;預組裝前坡口形成，再進行預組裝驗收，并配合防腐涂裝。

　　三、交付地點：運輸至甲方指定場地，甲方負責卸車。

　　第三條加工材料供應與采購

　　一、甲方負責供應的材料：本加工構件的所有工程鋼材由甲方供應，并負責送貨到乙方指定地點，乙方負責卸貨。乙方應設專人向甲方辦理甲供材的限額領料手續。甲供鋼材按乙方編制的材料預算經甲方審核后，作為供料依據(板材材損3%)。乙方按圖紙要求負責組織排套材下料，排圖必須經過甲方確認后方可下料切割，超供用料甲方負責回收或按市場廢鋼價在乙方工程款中扣除;如因乙方原因超領用料或浪費材料按同期市場價在乙方工程款中扣除，并加收5%的采管費。

　　二、乙方負責供應的材料：本加工構件的所有輔材、措施用料均由乙方自行采購;采用甲控乙供形式;所有材料必須符合施工圖設計要求。

　　三、乙方自行采購的材料、構配件等應具有產品合格證或質量證明文件，沒有合格證書，且未經鑒定或經過試驗定為不合格的材料、構配件等，甲方有權制止使用，由此而造成的損失由乙方負責。

　　四、具有合格證書的材料、構配件等應按規定復驗，其檢驗費用由乙方承擔，如屬不合格產品，其不合格產品由乙方在18小時內清理出場。

　　五、材料代用，經甲方批準后，乙方方可使用代用材料;因乙方原因使用時，由乙方承擔發生的`費用。

　　第四條加工成品質量與驗收

　　一、根據設計施工圖、修改圖、轉化圖、變更通知、施工說明及有關技術文件資料，遵照國家現行《建筑安裝工程施工及驗收規范》、《建設工程質量管理辦法》和有關工程質量的規定，由乙方確保本加工構件質量。

　　二、質量等級：一次驗收合格

　　三、保修期限：保修_______年。

　　四、技術資料：由甲方提供壹套加工圖紙及加工技術說明資料，交付完畢后收回，乙方不得留存技術資料的復制品。技術資料必須按甲方貫標程序記錄整理，格式采用甲方提供的表格格式。

　　五、驗收交付：加工完畢預組裝后，以國家頒發的工程驗收規范、質量檢驗標準及圖紙技術要求為依據;由乙方提供必需的技術資料和有關質量證明，通知甲方屆時驗收，辦理交付手續。出廠時必須將加工的技術資料按甲方貫標要求整理好一并交甲方一式壹份。

　　六、乙方應嚴格按照標準規范、技術資料及甲方要求組織加工，隨時接受甲方和業主的監督、檢查和檢驗;如加工質量不符合各項要求，乙方應無償返工或修理直至達到質量要求方可出廠，并承擔由自身原因導致返工、修改的費用。如加工構件質量低劣又無法修理的，乙方應賠償甲方由此造成的相應經濟損失。

　　七、甲方監造人員負責質量檢查、監督和辦理驗收手續。甲方監造人員的簽字驗收只代表甲方對乙方工序質量的認可，不對乙方的加工構件質量負全部責任。

　　定作方：____________________

　　__________年________月________日

　　承攬方：____________________

　　__________年________月________日

關于承攬加工合同范本14

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　經過甲乙雙方協商一致，就承攬加工事宜達成協議，特此訂立本合同，以確保雙方信守。

　　一、產品名稱及加工數量。

　　名稱：甲方委托乙方加工不銹鋼水泥焊接軌道板，共36份，根據附加的工圖數量要求進行加工。

　　二、相關事宜:

　　1、由甲方提供相應產品的原材料至乙方指定加工場所。乙方按產品圖紙規定要求進行加工，其產品質量必須符合技術文件規定要求。

　　2、甲方委派質檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質疑問題。乙方加工過程的切削余料由甲方回收。產品出廠的運輸費用由乙方承擔，(甲方提供適當的`運輸車輛及司機，乙方承擔油料耗費及搬運事宜)

　　3、甲方將委派代表按照產品圖紙和規定要求進行全面驗收，以確保產品質量符合標準。如果產品不合格，損失由乙方承擔。

　　4、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。

　　三、時間要求：

　　甲方提供原材料后，乙方將在30天內完成整批產品的加工合同。若雙方遇到不可抗力事件影響到材料提供和加工進度，需立即通知對方并共同協商解決辦法。

　　四、加工費用：

　　該項目的總加工費用為20萬元，由甲方承擔增值稅。在合同簽訂后，雙方不得擅自變更合同內容。

　　五、付款方式：

　　甲方在乙方交付產品后，應當一次性支付全部款項，其中包括質量保證金。質量保證金將在業主最終驗收合格后退還給甲方。甲方需在一個月內支付剩余款項。若甲方違約，應按日向乙方支付2%的違約金。

　　六、其他事宜：

　　本合同在履行過程中如發生爭議，雙方應通過友好協商解決。若協商不成，應提交有管轄權的仲裁機構進行仲裁解決。

　　合同中如有任何未盡事宜，雙方應共同協商解決。本合同自雙方簽署之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各持一份。

　　甲方：______________乙方：______________

　　日期：______________日期：______________

關于承攬加工合同范本15

　　訂立合同雙方：

　　________（以下簡稱甲方）

　　定作人法定代表（負責）人：________

　　簽約人：________

　　定作人承辦單位：________

　　聯絡人：________

　　聯系電話：________

　　________（以下簡稱乙方）

　　承攬人法定代表（負責）人：________

　　簽約人：________

　　定作人承辦單位：________

　　聯絡人：________

　　聯系電話：________

　　根據《中華人民共和國合同法》及相關法規要求，經甲、乙雙方協商一致，乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝工作。在平等、公平、互惠的基礎上，雙方達成如下承攬合同條款：

　　第一條 標的

　　乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標的額為：_____萬元。

　　第二條 制作報刊亭的數量、規格、價格（價款單位：每個/人民幣____萬元）

　　注：我們與您簽訂的承攬加工合同中，每個報刊亭的結算價格將按照單價計算。這個結算價格包含了工程實施所需的所有費用，包括工人辛勤工作所得的費用、所需材料及其費用、包裝和運輸費用、安裝費用以及其他相關稅費。

　　第三條 加工、制作與安裝、要求

　　1、報刊亭安裝后穩定、可靠，空間利用充分，使用面積不小于_____平米。

　　2、使用材料：所有外表面采用厚度大于2mm的不銹鋼板制作，結構采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架，透明部分占比不少于70%，使用4mm厚弧型熱彎加強度有機玻璃，頂部采用硬塑料玻璃鋼壓模一次成型，內設圖書報刊架。附件包括：推拉窗、電源接線板、電表一塊，頂部覆蓋藍色陽光板，并設計有通風口。

　　第四條 驗收標準和方法

　　①、乙方將報刊亭樣品（按照甲方要求的規格、材質）制作成品后，交甲方進行初驗，初驗合格后方可生產。

　　②、甲方驗收采用樣品驗收與成品交付驗收相對比，也可采取隨機抽驗。

　　第五條 交貨時間和地點及包裝運輸要求

　　①、交貨時間：乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。

　　②、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。

　　③、包裝運輸：乙方在交貨時，應對成品進行包裝，并保證信報箱在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。

　　第六條 報刊亭安裝及驗收與售后服務

　　①、乙方對制作的報刊亭進行安裝；

　　②、經乙方安裝的報刊亭，應當經過甲方驗收。若驗收不合格，乙方應在____日內進行整改。如乙方未能按時完成整改、或兩次整改仍不合格，甲方將根據該報刊亭價值扣除相應比例作為另行維修費用，并不返還乙方（按照雙方協議所規定的技術要求和標準進行驗收）。

　　③、乙方承諾為甲方制作的報刊亭因質量出現問題，_____年內免費進行保修，超過_____年或屬甲方原因損壞進行維修的，需付工本費；

　　④、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進行終身維護。

　　第七條 結算方式、期限及安裝費用

　　①、雙方簽訂合同后的15天內，甲方需將合同標的額的30%預付款轉入乙方指定的賬戶。

　　②、雙方協商達成一致，乙方將在交貨后的15日內收到甲方支付合同標的額總數的30%作為預付款，當累積支付金額達到合同標的額的60%時，支付將停止。

　　③、在乙方按期完成安裝并通過甲方驗收合格后的15天內，甲方將向乙方指定的賬戶支付合同金額的35%作為首付款，之后累積到合同金額的95%時再次支付。

　　④、剩余的合同標的額5%（_____元）價款，作為乙方向甲方預留的質量保證金，一年后經甲方正常使用確無質量問題，甲方主動將乙方剩余的質量保證金，一次性撥付乙方。

　　第八條 甲方違約責任

　　①、甲方在乙方為其制作報刊亭期間隨意改變數量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標的額_____‰的違約金；

　　②、如果甲方未能按照合同規定的時間向乙方支付貨款，每逾期一天，甲方應當向乙方支付違約金，金額為欠款總額的百分之_____。

　　第九條 乙方違約責任

　　①、乙方未按甲方的質量要求，隱瞞原材料的`缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價外，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____‰違約金；

　　②、乙方不得以任何方式轉包或分包，如發現轉包或分包，甲方有權終止合同，由此造成的經濟損失由乙方承擔；

　　③、乙方未按合同要求的時間交付報刊亭，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____‰的違約金。

　　第十條 糾紛的處理

　　當事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式，作為本合同爭議的解決方式。

　　①、如發生本合同履行方面的爭議，雙方應首先進行協商解決。若協商未果，則可選擇將爭議提交邯鄲仲裁委員會進行仲裁。

　　②、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向人民法院起訴。

　　第十一條 附則

　　①、本合同共分為四份，甲方和乙方各持兩份，自雙方簽署蓋章之日起生效。在合同履行期間，任何一方不得擅自修改或解除合同。

　　②、合同執行過程中甲、乙雙方對具體制作報刊亭數量有變更的以書面文字通知為準，口頭通知無效，報刊亭規格的變動以雙方共同協商后，作出補充條款為準，補充條款與本合同具有同等效力。

　　甲方：________

　　乙方：________

　　簽約人：________

　　簽約人：________

　　簽約地點：________

　　簽約日期：__年___月__日

【承攬加工合同】相關文章：

承攬加工合同(精選)07-16

承攬加工合同【精選】07-17

[精選]加工承攬合同07-17

（精選）加工承攬合同07-18

承攬加工合同(經典)12-01

承攬加工合同[精選]05-19

承攬加工合同07-07

加工承攬合同（精選）07-20

承攬加工合同07-01

加工承攬合同07-17