關于安裝承攬合同

　　現今社會公眾的法律意識不斷增強，隨時隨地，各種場景都有可能使用到合同，它也是減少和防止發生爭議的重要措施。相信很多朋友都對擬合同感到非常苦惱吧，下面是小編幫大家整理的關于安裝承攬合同 ，僅供參考，大家一起來看看吧。

關于安裝承攬合同 1

　　訂立合同雙方：

　　建設單位：_________(以下簡稱發包方)

　　施工單位：_________(以下簡稱承包方)

　　雙方經充分協商，達成如下協議：

　　第一條：工程名稱：

　　第二條：工程地點：

　　第三條：建筑面積：

　　第四條：工程價款及付款方法：

　　第五條：工程期限(開工、竣工時間)

　　第六條：工程質量標準

　　第七條：承包形式及材料設備供應

　　第八條：發包方義務：

　　1.開工前___天，甲方給乙方施工圖一式___份，并做到“三通一平”; 辦好施工許可證。(甲方可委托乙方做“三通一平”工作，另行簽訂協議執行)

　　2.按協議分工，開工前___天甲方辦好材料供應并交乙方簽認。

　　3.負責組織設計、施工單位，共同審查施工組織設計，負責組織驗收工作， 負責監督工程質量。

　　4.按協議負責按期撥款。

　　5.……

　　第九條：承包方義務

　　乙方負責：

　　1.按協議分工負責材料供應。

　　2.編制施工組織設計和施工形象進度表。開工前5天交甲方一式二份。

　　3.按施工圖負責組織施工，按期竣工。

　　4.竣工后，5天內按規定將竣工資料整理好交甲方。

　　5.保證施工質量，嚴格按照國家施工驗收規范進行。

　　6.……

　　第十條：違約責任及獎勵條款

　　第十一條：其他協助條款。

　　第十二條：本合同正本___份，承包方、發包方各一份，報送_____、 ______各一份。

　　第十三條：合同有效期及合同爭議解決。

　　第十四條：附表及其他具有合同效力的文件。

　　發包方：(蓋章) 承包方：(蓋章)

　　法定代表人：_____ 法定代表人：______

　　地址：________ 地址：_________

　　開戶銀行：______ 開戶銀行：_______

　　帳號：________ 帳號：_________

　　簽約日期：____年__月__日

關于安裝承攬合同 2

　　訂立合同雙方：

　　建設單位：大慶市讓胡路區欣亞航設計室（以下簡稱發包方）

　　施工單位：（以下簡稱承包方）

　　雙方經充分協商，達成如下協議：

　　第一條：工程名稱：大慶高新技術產業開發區太陽能組件安裝工程

　　第二條：工程地點：黑龍江省大慶市

　　第三條：太陽能板數量：

　　第四條：安裝費用及付款方法：安裝費為10元/塊，共計：元

　　乙方安裝50%，甲方付給乙方工程款總額的40%款項。乙方全部完工經驗收合格后，甲方在三日內將工程款余額全部付清。

　　第五條：工程期限（20xx年8、月22日——20xx年9月3日）

　　第六條：工程質量標準：以甲乙雙方共同看過的樣品為標準

　　第七條：承包形式及材料設備供應：甲方負責將所有材料設備運至施工地點，指定房頂，乙方負責房頂的二次搬運。

　　第八條：發包方義務：

　　甲方給乙方施工圖一式1份。

　　2、按協議分工，甲方辦好材料供應并交乙方簽認。

　　負責組織設計、施工單位，共同審查施工組織設計，負責組織驗收工作，負責監督工程質量。

　　按協議負責按期撥款。

　　負責乙方人員的`伙食費用。指定食堂。

　　第九條：承包方義務

　　按協議分工負責材料保管。

　　2、施工組織和施工人員形象。

　　按施工圖負責組織施工，按期竣工。

　　負責安裝太陽能板的支架，太陽能板，太陽能板連接電纜至回流箱。并有義務協助電工進行電線連接工作。

　　保證施工質量，嚴格按照國家施工驗收規范進行。

　　6、負責施工過程中及竣工后的現場清理工作。

　　第十條：違約責任及獎勵條款

　　如乙方未能按照合同約定如期完工，每日罰款人民幣3000元，如提前完工，甲方獎勵乙方3000元。

　　第十一條：安全施工

　　施工期間，乙方必須按安全生產的相關規定執行，防止質量事故、安全事故或火災事故的發生。由于乙方原因，導致任何事故，由乙方承擔全部責任和損失，與甲方無關。

　　第十二條：本合同正本2份，承包方、發包方各一份，第十四條：附表及其他具有合同效力的文件。

　　發包方：（蓋章）________

　　法定代表人：______

　　身份證號：_______

　　地址：_________

　　開戶銀行：______

　　帳號：_________

　　承包方：（蓋章）________

　　法定代表人：_____

　　身份證號：________

　　地址：________

　　開戶銀行：_______

　　帳號：________

　　簽約日期：____年__月__日

關于安裝承攬合同 3

　　定作人（委托方）：（以下簡稱甲方）

　　承攬人（施工方）：（以下簡稱乙方）

　　根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規規定，本著平等自愿、誠實守信原則，雙方經充分協商，就乙方為甲方承攬安裝電線、電纜達成如下協議：

　　第一條：工程名稱

　　乙方承攬的中國聯通黎平縣水口鎮境內電線電纜安裝工程。

　　第二條：工程地點（貴州省黎平縣水口鎮紀信村到南江村境內）

　　第三條：工程價款及付款方法

　　1、工程價款按量計價，其中電纜按1元每米計價，上述計價均按人民幣計價。

　　甲方應于竣工驗收后當日內將工程款支付給乙方，支付方式為：現金。

　　第四條：工程期限

　　施工期限為20xx年10月 3日開始至20xx年 10月13日結束，施工期限為10個日。

　　第五條：工程質量標準

　　乙方安裝的工程質量應符合國家標準及地方的規定，同時也應符合甲方的要求。

　　第六條：承包形式及材料設備供應

　　乙方承包方式為包工不包料，乙方準備施工設備及相應人員，甲方負責提供施工所需的材料（材料清單另外附件）。

　　第七條：甲方義務

　　1、甲方應于開工當天向乙方提供施工圖。

　　2、甲方應在開工前向乙方提供施工所需的材料并交乙方簽字確認。

　　3、施工前甲方應為乙方整理出現場，施工后甲方應為乙方施工提供相應的便利

　　4、甲方負責監督乙方的.施工進程。

　　5、施工完工后三天內甲方負責組織驗收工作。

　　6、按協議履行付款義務。

　　第八條：乙方義務

　　1、乙方進駐甲方工程工地后，應嚴格遵守甲方的規章制度，不得損壞甲方的財物。

　　2、乙方接收材料后應妥善保管甲方的材料，保證材料不丟失或不被損壞。

　　3、乙方自行承擔施工人員和本人的食宿及相關保險，做好安全保障措施，如出現安全事故，由乙方全部負責。

　　4、乙方按施工圖負責組織施工，按期竣工。竣工后，五天內按規定將竣工資料整理好交甲方。

　　5、乙方應保證施工質量，嚴格按照國家施工驗收規范進行。

　　6、乙方不得中途解除合同。

　　第九條：違約責任

　　1、甲方應按工程所需提供材料，如因甲方未能按時提供材料，導致乙方工期延長，乙方不承擔責任。

　　2、乙方未能妥善保管甲方的材料造成材料丟失或損壞的，乙方負責賠償同種規格及品牌材料，由此造成工期延誤的，乙方應按日支付違約金，每日違約金為合同總價款的1‰、

　　3、乙方應按期完工，未能

　　4、因乙方自身原因中途解除合同的，乙方承擔違約金人民幣：20000元整。

　　（大寫：貳萬元整）

　　第十條：本合同自雙方簽字蓋章后生效，本合同正本一式兩份，雙方各一份。第十一條：乙方簽字確認的材料清單為本合同附件，與本合同具備同等法律效力。

　　第十二條：本合同未盡事宜，雙方協商解決，可簽訂補充協議。本合同履行期間雙方發生爭議，協商解決，未能解決，雙方同意提交甲方所在地法院裁決。

　　甲方：（簽字并蓋章）______

　　乙方：（簽字并蓋章）______

關于安裝承攬合同 4

　　甲方：______________

　　地址：______________

　　電話：______________

　　乙方：______________

　　地址：______________

　　電話：______________

　　依照《民法典》及相關法律、法規的規定，經甲乙雙方友好協商，在平等、自愿、公平和誠實守信的基礎上，就甲方委托乙方安裝污染源在線監測系統項目事宜，簽訂本合同，以資共同遵守。

　　一、工程名稱

　　項目名稱：______________________________在線監測系統項目

　　二、工程內容

　　1.監測項目;

　　(1)□VOCs

　　(2)□水質：______________

　　□COD□BOD□氨氮□總磷□總氮

　　□氯□PH□流量□重金屬

　　2.工程地點：______________

　　3.工程范圍：_________________________________________在線監測系統設備制作安裝、調試工作。含采樣系統、預處理系統、數據分析系統、數據傳輸系統和電控系統等的生產及安裝、調試及組織驗收，并確保分析數據實時傳輸到當地環保局監控平臺。

　　三、工程承包方式和工期

　　1.承包方式：______________實行包工、包料、包調試的總承包方式。

　　2.工程工期：______________乙方收到預付款后，整個工程工期從進場開工到工程施工完成的工作時間為___個工作日。如有以下六種情形之一而造成工期延誤，乙方無需承擔工期延誤的責任，工期順延：______________a.甲方遲延支付工程款;b.甲方場地停水、停電;c.甲方由于自身原因主動要求工期順延;d.由于可歸責于甲方的原因導致工期延誤的其他情況;e.雙方書面同意工期順延;f.不可抗力。

　　3.甲方指定__________________為本合同的項目負責人，乙方指定_________為本合同的項目負責人。有關本合同項下的文件接收、現場勘查、竣工驗收、配合事項等均由此項目負責人負責。

　　四、合同價款及付款方式

　　1.本合同總金額為人民幣：______________，含10%增值稅專用發票，含運費，含卸貨，包安裝調試。

　　2.付款方式：

　　(1)所有工程款項通過銀行轉賬的方式支付人民幣，甲方通過公司賬戶轉賬到乙方公司賬戶，甲方不得將工程款項支付給乙方公司個人;

　　(2)合同簽訂后的3個工作日內，甲方向乙方支付合同總金額的40%;

　　(3)設備及材料運抵甲方現場后3個工作日內，甲方向乙方支付合同總金額的40%;

　　(4)設備安裝調試完成，完成驗收并且拿到驗收回執之后的3個工作日內，甲方向乙方支付合同總金額20%的工程尾款。

　　五、工程驗收

　　本工程的環保驗收按如下標準執行：

　　1.設備安裝完成并調試成功后，在5個工作日內，由甲方組織驗收并委托第三方檢測機構做對比監測，對比設備的檢測結果和檢測機構的檢測結果。

　　2.本項目完成驗收程序之后，提交驗收資料到環保局，拿到驗收回執即完成驗收。

　　六、雙方權利與義務

　　(一)甲方權利與義務：

　　1.甲方負責安排乙方設備、工具材料堆放場地，提供設備基礎平臺、供電、照明、通風設備，并將水電接至乙方設備5米范圍內;

　　2.甲方負責提供工程設施的安裝場地，施工過程中給周圍人群帶來的不便，由甲方負責協調有關關系，并協助乙方合理安排施工時間，由此造成的施工時間延誤，則將工期順延;

　　3.甲方對乙方安裝工作提供必要的配合及協助;

　　4.甲方應按時足額向乙方支付各期工程款;

　　5.甲方負責組織對項目的材料質量、安裝質量、工程竣工的驗收工作。

　　(二)乙方權利與義務：

　　1.乙方負責工程實施地點現場的勘察;

　　2.乙方負責整個工程的設計、按技術方案要求制作設備和施工材料的準備;

　　3.乙方負責對設備進行安裝與調試;

　　4.乙方負責對甲方指定人員進行相關知識的培訓與指導;

　　5.在甲方支付完所有的工程款項之前，乙方所安裝的所有設備還是歸乙方所有。若甲方超過約定的付款日期5個工作日仍未支付相應款項的，乙方有權按照相關法律、法規的規定處置乙方提供的相關環保設備。

　　七、知識產權條款

　　1.乙方保證提供給甲方的工程設備、技術方案未侵犯任何第三方的知識產權。

　　2.乙方在工程施工過程中提供給甲方的產品以及產品所涉及的所有文件，包括但不限于商標、專利、著作權、圖紙、技術標準、產品說明等，所有有關的知識產權均歸屬于產品制造商。甲方擁有產品使用權，如需再銷售，需取得相關權利方的授權。

　　3.甲方不得以任何方式侵犯產品的.知識產權，如有違反，除應承擔違約責任外，還應賠償乙方因此所受的損失。

　　八、質保及售后

　　工程質保期為壹年，質保期從治理工程安裝調試完畢交付甲方之日起開始計算。質保期內，在正常使用情況下如出現工程質量問題，乙方提供服務;如屬甲方人員使用不當或其他原因(如火災、雷擊等)導致的設備故障，乙方可及時提供有償維修服務。質保期滿，乙方承諾以最優惠的價格提供維修服務。

　　九、保密條款

　　1.甲乙雙方須就工程價格體系、各自的產品和設備資料等相關信息及雙方合作內容、方式等商業秘密承擔嚴格的保密責任;

　　2.甲乙雙方不因本合同的解除或終止而終止保密義務，若一方違反保密義務對另一方造成損害，需承擔賠償責任。

　　十、違約責任

　　1.非乙方原因，如果甲方遲延付款，則乙方有權延期履行相應的義務，遲付期限最長為5個工作日，一旦超過此期限，乙方有權解除合同，同時撤出所有在甲方場地安裝的設備和施工人員，且甲方應按合同總金額的10%支付違約金。因乙方原因造成的遲延付款，甲方不承擔任何責任。

　　2.如果乙方在合同約定的時間內無法完成工程安裝，應及時通知甲方，雙方協商延長工期;如果乙方在延長的工期內仍未能完成工程安裝，甲方有權要求乙方支付遲延履行違約金，違約金以每日按合同總金額的1‰計算。

　　3.任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應在不可抗力事件結束后3日內向對方通報，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關機構的不可抗力證明或雙方諒解確認后，允許延期履行合同、修改合同或解除合同，并根據情況可免于承擔違約責任。

　　4.其它違約責任按《民法典》等相關法律、法規處理。

　　十一、爭議解決

　　所有與本合同有關的爭議應通過友好協商解決，如果協商不成，雙方同意將爭議提交至乙方所在地的人民法院訴訟解決。

　　十二、其它事項

　　1.本合同經雙方代表簽字和蓋章后生效，雙方應嚴格履行本合同。如有未盡事宜，雙方應協商解決，并訂立補充協議，補充協議與本合同具有同等效力。

　　2.本合同壹式貳份，甲乙雙方各執壹份，具有同等法律效力。

　　甲方(蓋章)：______________乙方(蓋章)：______________

　　地址：______________地址：______________

　　傳真：______________傳真：______________

　　電話：______________電話：______________

　　經辦人：______________經辦人：______________

　　開戶行：______________開戶行：______________

　　賬號：______________賬號：______________

　　稅號：______________稅號：______________

　　授權代表(簽名)：______________授權代表(簽名)：______________

　　簽字日期：______________簽字日期：_____________

【安裝承攬合同 】相關文章：

安裝承攬合同02-20

安裝承攬的合同03-07

安裝承攬合同02-22

[經典]安裝承攬合同07-25

安裝承攬協議05-14

安裝承攬合同實用10-04

承攬制作安裝合同09-20

安裝承攬合同最新03-06

設備安裝承攬合同06-21

(精)安裝承攬合同12-26