- 加工承攬合同 推薦度:
- 加工承攬合同 推薦度:
- 相關推薦
承攬加工合同實用15篇
在人們越來越相信法律的社會中,合同出現在我們生活中的次數越來越多,它也是實現專業化合作的紐帶。那么一般合同是怎么起草的呢?以下是小編幫大家整理的承攬加工合同,希望對大家有所幫助。
承攬加工合同1
甲方:_________________(委托方)
乙方:_________________(承攬方)
經甲乙雙方協議,就有關承攬加工事宜,擬結本合同,以茲雙方信守。
一、 產品名稱及加工數量。
名稱:不銹鋼水泥焊接軌道板。 數量:附加工圖紙_____份,按圖紙數量要求加工。以上產品由甲方委托乙方才承攬加工。
二、 相關事宜:
1、 由甲方提供相應產品的原材料至乙方指定加工場所。乙方按產品圖紙規定要求進行加工,其產品質量必須符合技術文件規定要求。
2、甲方委派質檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質疑問題。 乙方加工過程的切削余料由甲方回收。產品出廠的運輸費用由乙方承擔,(甲方提供適當的.運輸車輛及司機,乙方承擔油料耗費及搬運事宜)
3、 產品出廠前由甲方委派代表按圖紙規定要求全面驗收,其不合格損失由乙方承擔。
4、 加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。
三、 時間要求:
自甲方提供原材料之后起,乙方在30天內全部按數完成該批產品加工合同,如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時,必須提前通知對方,協商解決。
四、 加工費用:
該項目合同總體加工費用______萬元,由甲方承擔增值稅務,甲乙雙方不得中途變更。
五、 付款方式:
乙方交付產品后,甲方一次性付款 ,剩余作為質量保證金至業主最終驗收合格后,甲方在一個月內全部付清余額,如甲方違約,則按日向乙方支付____%的違約金。
六、 其他事宜:
本合同在履行過程中發生爭議時,由甲方協商解決,如雙方達不成協議,可提交仲裁機構解決。
在合同中的未盡事宜,雙方可共同協商補充。 本合同自雙方簽定之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各執一份。
甲方:___________________乙方:___________________
蓋章:___________________蓋章:___________________
簽約人:_________________簽約人:_________________
職務:___________________職務:___________________
電話號碼:_______________電話號碼:_______________
______年______月______日______年______月______日
承攬加工合同2
甲方: (以下簡稱甲方)
乙方: (以下簡稱乙方)
甲、乙雙方在平等互利、友好協商的基礎上,根據《中華人民共和國合同法》和有關法律、法規、就乙方承攬甲方廣告牌安裝的有關事宜達成如下協議,由雙方共同遵守:
一、項目概況
1、項目名稱:廣告牌安裝
2、安裝地點:以每次實際安裝的地點為準
3、項目內容:乙方根據甲方要求,獨立負責廣告牌的安裝工作。
二、承攬方式和安裝費用
乙方承攬甲方一年內的廣告牌安裝項目,期間乙方全權負責廣告牌的安裝,時間從合同簽訂之日算起。
三、安裝費結算方式
分次給付安裝費用。
乙方廣告牌安裝好后,通知甲方驗收。甲方應在驗收合格后一次性付清該次的安裝費用。
四、安裝方式及質量、安全要求
1、乙方包工包料,包質量包安全,負責廣告牌安裝的整個過程。
2、乙方保證廣告牌安裝符合國家規定的戶外廣告標準及相關的質量標準,并保證廣告牌結構達到設計強度的要求。
五、制作、安裝工期
1、乙方應在雙方協商的時間內完成廣告牌的安裝工作,并通知甲方驗收。若驗收不合格,乙方應在接到甲方驗收不合格的通知之日起次日內返工,并通知甲方再次驗收。
2、在乙方安裝廣告牌期間,因甲方單方面的原因導致未按合同約定而造成乙方無法按期完工,責任由甲方負責,如遇到不可抗力因素,如遇暴雪天、臺風等自然災害,由雙方協商順延工期。
六、雙方權利與義務
1、甲方應向乙方提供待安裝的廣告牌
2、廣告牌安裝的施工過程中所出現的一切安全事故,造成的.經濟損失和人員傷亡的責任均由乙方負責處理并承擔所有法律責任。
3、嚴格按照雙方的約定安裝廣告牌,因廣告牌安裝引起的所有事宜,均由乙方負責處理并承擔所有法律責任。
4、乙方應當保證其安裝的材料及施工程序符合國家標準或行業標準,保證所提供的鋼制材料質量符合國家標準。
5、乙方應當確保安全施工,乙方所有施工工作人員之用工手續、保險手續均由乙方自行負責,因廣告牌施工而發生之工傷責任、致人損害的人身賠償、財產賠償責任由乙方負責。
七、其他事項
1、雙方在執行合同中,若發生爭議協商不成,任何一方均可向合同鑒定地的人民法院提出訴訟。
2、本合同若有未盡事宜,雙方另簽補充協議,補充協議與本合同具同等法律效力,若補充協議與本合同不一致的,以補充協議為準。
3、本合同自甲、乙雙方簽字蓋章起生效,一式貳份,甲、乙雙方各執壹份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承攬加工合同3
定作單位:_______項目經理部(以下簡稱甲方)
承攬單位:_______海陸模壓有限公司(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》、《加工承攬合同條例》等有關規定,甲方將本工程項目加工制作委托給乙方承攬加工,結合具體情況,雙方本著公平合理的原則,經充分協商一致,簽訂本補充合同,以資共同遵照履行。
一、加工品名:______________高爐大修工程高爐斜橋上料弧型軌道加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的構件。
二、加工總價:捌仟元整人民幣(¥:8000.00元人民幣)
三、本加工構件合同總價一次包定,不受市場物價浮動和有關部門調價文件的影響;已包含了加工制作時所要發生及所涉及到的`所有加工內容及費用,加工制作范圍內將不再發生的其它費用支出。
四、本合同價款已含乙方應繳納的稅費和各種規費,乙方開具發票。
五、加工期限:暫定_______日歷天。按甲方施工進度要求、加工順序和出廠時間及時交付加工構件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。
六、交付狀態:按甲方提供的加工制作圖圖示狀態交付。
七、交付地點:運輸至甲方指定場地,甲方負責卸車。
八、本補充合同作為原合同之附件,與原合同具有同等效力。本補充合同其它規定同原合同相同。
九、本補充合同經雙方代理人鑒字、單位蓋章后即生效,至全部構件交付驗收合格、結清款項,保修期滿后自動失效。
定作單位:_______項目經理部
承攬單位:_______海陸模壓有限公司
單位地址:_______省_______市錦豐鎮
單位地址:_______省_______市楊舍鎮
委托代理人:_______委托代理人:_______
執行人:_______執行人:_______
電話號碼:_______電話號碼:_______
簽訂日期:___年___月___日
承攬加工合同4
甲方(定作方):_____________代理人:___________地址:_________聯系電話:__________
乙方(承攬方):_____________代理人:___________地址:_________聯系電話:__________
甲、乙雙方本著平等合作、互惠互得的原則,依據《民法典》和其他相關法規的`規定,就___________玻璃供需問題,經雙方友好協商,一致同意簽訂以下加工合同,具體條款如下:
一、品種、規格、數量、單價:
玻璃品種:___________,規格:___________,數量:___________,單價:___________。
交貨地點:______________________
運輸方式、費用:
1)由乙方負責送貨,運輸費用由乙方承擔。玻璃卸車前破片由乙方負責,落地驗收后出現破損由甲方負責。
2)產品必須按甲方訂單要求每片附加標簽、規格、品種、樓號樓層等識別編碼,標簽編統一貼在白玻面,以便區分。
二、交貨期:
合同簽定后,乙方收到甲方訂單后十日內供貨,補片玻璃應在七日內完成。
三、驗收方式:
1)玻璃送達甲方工地后應當場驗收當批玻璃,發現有不符合下單尺寸的產品應以及時予以檢驗,若有異議應在三日內以書面形式通知乙方,否則視為驗收產品合格。
2)_________玻璃制作按國家標準執行,相關規定以行業標準為準。
四、結算及付款方式:
甲方根據玻璃保修期給乙方一張遠期支票,乙方發車后,甲方通知乙方,乙方方可存支票并提供發票給甲方。
五、違約責任:
1)雙方應按合同約定履行,乙方若延期供貨,每日應向甲方支付3%作為違約金。
2)如產品質量達不到設計要求,乙方應承擔一切責任和經濟損失。
六、其他:
本合同未盡事宜,由雙方協商解決,合同爭議雙方均有權提起訴訟。
七、本合同一式兩份
雙方各執一份,由雙方簽字蓋章后生效。合同簽訂至本項目結束本合同自行解除。
八、保質期及保修
1、保質期為二年(驗收之日起)
2、執行本項目保修期,在保修期內發現玻璃質量問題,乙方無償更換,執行保修內產品所附有的責任。
甲方:__________乙方:___________
代表:__________代表:___________
賬號:__________賬號:___________
戶行:__________戶行:___________
___________年___月___日___________年___月___日
承攬加工合同5
定作方:_______________(簡稱甲方)營業執照號碼:_____________________
承攬方:_______________(簡稱乙方)營業執照號碼:_____________________
根據《加工承攬合同條例》有關規定,經雙方協商一致,訂立下列條款,共同信守:
品名或項目
規格、型號單位數量單價價款或酬金元金額:
一、產品的質量、包裝、加工方法:________________________
二、原材料的提供以及規格、數量、質量:________________________
三、履行的期限、地點和方式:_________________________
四、驗收標準和方法:_________________________
五、結算方式:_________________________
六、違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔違約責任。
1.承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____ %的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關規定執行。
2.定作方的違約責任:中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的.,償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關規定執行。
七、雙方約定的其它條款:________________
八、以上條款如有未盡事宜,應以書面協議,作為附件。
九、本合同執行中發生糾紛,雙方應及時協商解決,協商不成時,任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
十、本合同一式________份,正本雙方各執___________份,副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限:從雙方簽章之日起到________年________月________日止。
十二、本合同簽訂日期:________年________月________日
定作方:________________承攬方:________________
____年____月____日____年____月____日
承攬加工合同6
甲方:____________(定做方)
乙方(承攬方)____________
加工_________,雙方本著互惠互利,協商一致的原則,達成合同條款如下:
一、甲方權利和義務
2、甲方對乙方產品負責回收并以現金支付加工費(550元/m2),拒收任何原因的'半成品和不合格產品。
二、乙方的權利和義務
1、通過考察同意后,自愿購買材料。如產品質量問題,乙方自己負責。
2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作,如私自組織人員加工,技術轉讓,需經廠方同意方可進行,否則按違約處理。
二、違約條款
1、甲方違背合同第一條(2款)時以(550元/m)的1倍支付乙方違約金。
2、乙方外購材料摻雜使假,私自技術轉讓時,按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期:
20___年___月___日起至20___年___月___日止。本合同期瞞后,乙方申請,甲方有權依據生產定單續簽或終止合同。
五、本合同一式兩份,并有驗收標準為合同附件,甲、乙雙方各執一份,自簽字蓋章之日起生效。
甲方:________________________
乙方:________________________
____年____月____日
承攬加工合同7
甲方:(定作方)
地址:
法定代表人:
營業執照證號:
乙方:(承攬方)
地址:
法定代表人:
營業執照證號:
合同編號:合同簽訂地:
為了滿足甲方的需求,乙方擔任生產零部件的加工廠家。雙方本著互利互惠、友好合作的原則,為了明確各自的權利和責任,特此訂立本合同。
一、本合同所指加工行為是:
甲方與乙方達成合作協議,在協議中約定由乙方按照甲方提供的加工圖紙、技術指標、質量標準、驗收標準及其他約定條件,進行產品加工,并將成品送貨至甲方指定地點。經過甲方驗收合格后,甲方將支付加工費給乙方。這是雙方之間的一項合作行為。
二、本合同所指加工之零部件見下表:
甲方企業物料代碼:___產品品名:___規格:___單位:___單價___備注:___
1、根據生產實際情況,增加上表以外的同類型零部件加工,雙方可簽訂補充協議。
2、本合同所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”
三、加工零部件的技術標準(包括質量要求):
甲方企業物料代碼:___產品品名:___規格:___技術標準或要求:___備注:___
四、加工零部件價格及加工費的確定:
1、乙方加工零部件的價格,由雙方依據《報價核算表》確認,該價格自確認之日起生效。根據市場價格波動或其他因素,如需調整價格,按照以下程序進行重新確認。之前已執行的訂單仍按照原價格執行。
2、為了確保甲乙雙方建立長期有效的合作關系,乙方在提供加工零部件給甲方時,必須保持市場競爭力。如果乙方將類似的產品銷售給其他客戶,那么乙方必須確保其提供給甲方的加工零部件價格最低。此外,如果其他廠家能夠以更低的價格提供相同質量的加工零部件,甲方有權要求乙方將價格調整到與其他廠家相同或更低,前提是質量不受影響。如果乙方在甲方提出要求之后的15天內無法調整價格或沒有合理的解釋原因,甲方有權終止本合同的履行。
3、加工費計算方法:
(1)根據甲方提供的原材料和零部件,乙方應在核定的加工零部件價格基礎上,從中扣除甲方提供的原材料和零部件的價格,剩余的金額作為乙方的加工費用。
(2)甲方提供原材料和零部件給乙方,乙方必須按照甲方規定的步驟去甲方指定的倉庫領取物料。乙方在加工過程中必須按照甲方設定的損耗標準來處理原材料和零部件。如果超過規定的標準,造成了甲方原材料和零部件的損失,甲方有權從乙方的加工費中扣除相應損失金額。
五、加工訂貨:
1、甲方向乙方下達訂單,乙方接受:
(1)甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發出《委外加工生產通知單》訂貨,乙方確認訂單的具體要求后回傳,該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據。
(2)電話通知訂貨。但訂購的商品價值或甲方提供給乙方加工的材料價值必須在5000元人民幣以下。同時,甲方需要填寫《電話訂購記錄通知》作為電話訂購或更改訂單的原始記錄憑證。
2、因甲方的生產計劃變動,要求更改訂貨時,乙方接受:
(1)甲方向乙方發出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產通知單》從新發出《委外加工生產通知單》,乙方確認后回傳。
(2)電話通知更改。但更改的貨值必須在5000元人民幣以下。
3、如甲方通知取消訂單:
(1)訂貨當天通知取消的,訂單取消。
乙方在接到通知時應立刻停止該訂單的生產,并將己生產數量如實反映甲方,經核實是在乙方生產力范圍內的'數量,甲方僅負責安排此數量已生產的加工零部件的使用。
4、乙方在接收甲方訂單后,需要憑借該訂單按照本合同第三條的規定辦理原材料和零部件的領用手續。
六、加工零部件的包裝、運輸與交貨:
1、加工零部件的包裝,按甲方企業技術規定執行:_______________________________;
2、包裝物標識規定:_________________________________________________________;
3、如某加工零部件沒有甲方的企業技術規定則按國家有關規定或采用適宜運輸與保證質量的包裝。
4、乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫,運輸、裝卸費用自負。送貨時應確保包裝完好無損,標識清晰明確,規格統一,并在送貨單上注明甲方指定的物料編碼、名稱規格、數量、單位以及生產廠商的合格證。
5、當甲方收到乙方加工的零部件并經過合格檢驗后,會為此開具一份合格檢驗報告,并在報告確認無誤后,再出具一份收料單。
6、甲方負責乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護并統一地點存放。乙方應在七(7)天內將加工零部件的包裝物運走,否則,對包裝物的任何問題甲方不負責。
七、雙方就合同產品所需模具,約定如下:
1、圖紙的設計與提供:乙方進行圖紙的設計開發,圖紙及技術資料需經甲方確認,費用由乙方承擔。
2、模具的制造及其費用承擔:由乙方承擔;
3、模具的驗收及其標準:由甲方或甲方確認的圖紙及零件檢驗標準確定。
4、模具的使用、維修、保養及費用承擔:由乙方承擔;
5、模具的知識產權:甲方所有;
6、模具的所有權:甲方所有。
八、知識產權保護
1、根據雙方達成的《知識產權保護協議》,若存在需要授予許可的情況,則必須另行簽署《知識產權使用許可合同》。
九、產品技術、質量標準與控制
1、合同生效后日內,甲方應向乙方提供相關圖紙、檢驗標準及下列文件、資料:
2、產品質量控制:
(1)為了順利進行合作,乙方在開始小批量生產之前需按照甲方提供的相關資料和首樣要求制作樣品。這些樣品將經過甲方的質量檢驗,只有通過檢驗合格后,乙方才能開始小批量生產。在小批量產品生產完成后,甲方會對產品進行質量檢測。只有經過甲方檢測合格確認后,產品才能進入批量生產階段。
(3)甲方原則上每年一次派具內審資格人員對乙方的質保體系進行檢查評審,并出具由甲方管理者代表簽發的審廠報告,乙方有責任按照質保體系要求配合甲方進行工廠審查,并對甲方提出的不合格項目及時進行整改。
(4)乙方同意向甲方提交詳細的書面資料,包括加工零部件的主要原材料和關鍵零配件供應商的名單及價格。在更改零配件及其供應商之前,乙方必須獲得甲方的書面確認并將其備案。乙方的產品品種已通過3C認證,不得擅自更改零部件。
乙方可在甲方推薦的供應商范圍內選擇,也可選擇符合甲方質量要求的其它供應商,但應向甲方提供該供應商生產的關鍵零配件足夠檢驗數量的樣品。
3、質量整改
(1)同一型號的加工零部件,乙方若連續出現二次不合格,甲方可發出整改通知書,并可應乙方要求,派出技術檢驗人員予以幫助,但其費用由乙方支出,經整改仍不合格的,甲方有權終止與乙方之間的合同履行。
4、產品技術、質量與控制,以及處理不合格品和產品質量事故的相關事務,適用于雙方簽訂的《質量保證協議書》中約定的條款。
十、加工費的結算
1、加工費的結算方式為:每月二十五(25)日前結清截止上月二十五(25)日檢驗合格的加工零部件之加工費,乙方根據余額開具發票,甲方以三(3)個月承兌匯票的方式支付加工費(乙方如要求將承兌方式改為現匯支付,由乙方不低于月息0。
2、雙方在終止業務往來的同一年內結清質量保證金。首年結束時,結算比例為_______%;次年結束時,結算比例為_________%;第三年結束時,結算比例為____________%。
十一、驗收方法
1、甲方自合同物料入庫之日起七個工作日內完成驗收,驗收標準與手段按照本合同第三條的規定或行業通行標準或國家標準執行。雙方如對質量問題產生爭議的,按甲方所在地質量監督檢查機關檢測結果為準。
十二、對加工零部件提出異議的時間和辦法
1、甲方在驗收過程中,如發現加工零部件的類別、型號、規格、顏色和質量不符合規定,應妥善保管,并在___天內以書面形式向乙方提出異議。書面異議應包括合同號、運單號、車輛或船只信息、發貨日期和到貨日期;不符合規定的加工零部件的名稱、型號、規格、顏色、標識、品牌、批次號、合格證或質量保證書號碼、數量、包裝、檢驗方法和檢驗結果;同時提出對不符合規定加工零部件的處理建議。在付款期限內,甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。
2、乙方在接到需方書面異議后,應在___________天內負責處理,否則即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
3、加工零部件在用于甲方生產的過程中出現質量問題,乙方應對此負全部責任,甲方負責協助。乙方應負責退、換。由此引起所涉及之加工費無法按時付款的,甲方不承擔任何責任,但由此造成甲方不能生產或延誤的。
4、加工零部件出現售后質量問題的,由甲方將存在問題的產品提交甲方所在地質量監督檢查機關檢測,報告確認屬乙方責任的,由乙方承擔全部責任。
十三、乙方違約責任:
1、乙方不能按時、按質、按量交貨的,根據不同情況進行處理,具體如下:
(1)因質量問題批次檢驗不合格退貨的,扣罰當批貨值的5%,但不低于500元,在甲方通知乙方后,乙方做出返工、挑選、重新生產或其它手段在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件;
(2)因質量問題批次檢驗不合格讓步接收的,扣除當批貨值的10%;
(3)因批次或零星不合格(料廢)造成停工、返工或全檢的,按未能按期按量交貨造成停工處理,按50元/工時累計扣罰,物料損失由乙方負責;
(4)未能按期、按量交貨或不合格造成計劃調整的,扣罰違約金3000元/次;
(5)未能按期、按量交貨或不合格造成出貨延誤,批次或零星不合格(料廢)造成出貨延誤的,扣罰違約金5000元/次,損失另計;
(6)故意將不合格的加工零部件混放在合格品中,或明知是不合格品卻冒充合格品的,扣罰_________0元以上的違約金,情節嚴重的除罰款外取消供應商資格;
(7)未經確認且擅自更換、修改原材料、零部件規格型號或供應廠家的行為,將會受到扣罰違約金,金額不低于0元。若情節嚴重,則除罰款外還將面臨取消供應商資格的處罰。
(8)送貨實物數量或重量不足,扣除欠貨價值10~100倍的違約金;
2、乙方所交的加工零部件品種、型號、規格、花色、質量不符合合同規定的,除按以上進行扣罰,乙方還必須負責包換或包修,并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。乙方不能修理或者不能調換的按不能交貨處理。
3、乙方若因包裝不符合合同規定,除按以上進行扣罰外,還需負責返修或重新包裝,并承擔相應的費用。如果甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失,乙方應賠償甲方低于合格包裝物價值的部分。若因包裝不符合規定導致加工零部件損壞或丟失,乙方需要承擔賠償責任。
4、乙方提前交貨的、多交的和品種、型號、規格、花色、質量不符合合同規定的加工零部件,甲方在代保管期內實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失,由乙方承擔。
5、若乙方提前交貨,甲方接收后仍需按照合同規定的交貨時間進行付款。如果合同規定由甲方自行提貨,乙方可以拒絕提供貨物。如果乙方延遲交貨,乙方應該在發貨前與甲方協商,并根據需要補交相應數量的貨物,同時承擔延遲交貨的責任。如果甲方不再需要延遲交貨的貨物,甲方應在接到乙方通知后的15天內通知乙方,并自動解除未按時完成部分訂購計劃的義務。
6、若發生零部件錯發至錯誤的貨物收取地點或接收人的情況,除了按照合同規定應當將貨物送至正確的地點或接收人外,乙方還需負責承擔由此產生的一切實際費用和逾期交貨的違約金,并承擔因此而增加的費用。
十四、甲方的違約責任
1、如果甲方未能按時付款,應按照中國人民銀行相關規定向乙方支付逾期付款利息。
2、如果甲方沒有合理的理由拒絕接收貨物,甲方應當承擔由此造成的損失。此外,如果甲方填寫錯誤的到貨地點或接貨人信息,甲方也應當承擔因此而給乙方造成的損失。
十五、合同的變更、解除:
1、合同期內,甲乙任何一方經協商一致均可變更或解除本合同。如有《_____》第94條規定的解除合同條件的情況出現,均可解除合同。
2、如果乙方在連續或累計兩個月內未能按照約定時間交付貨物,或者生產的合同產品出現嚴重質量問題,甲方有權解除本合同,并有權要求乙方賠償因此給甲方造成的損失。
3、合同因任何原因而解除,乙方應在30天內將甲方所有為履行本合同而提供乙方使用的物品和材料,包括但不限于模具、_____標識、技術資料、供應商名單等,歸還甲方。
十六、不可抗力
1、甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時,應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由,在取得有關主管機關證明以后。
十七、其他
1、雙方應依照本合同約定承擔的違約金、賠償金、保管保養費和任何經濟損失,在明確責任后十日內,按照銀行規定的結算方式進行支付。若未能及時支付,則視為逾期付款,并按照逾期付款的處理方式進行處理。然而,任何一方不得擅自扣發加工零部件或其他貨物作為抵押或抵付。
2、本合同一式三份,甲方保留兩份,乙方保留一份。經雙方簽字并蓋章后生效,有效期從______年____月____日開始,到____年____月____日結束,或在合同完全履行或其他解除事由發生時終止。
3、執行本合同發生爭議,由雙方協商解決。協商不成,雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。
4、《質量保證協議》、《業務交往若干問題備忘錄》、《_____使用管理合同》、《知識產權保護協議》均為雙方簽訂的合同附件。
十八、其他需約定事項:
1、 ____________________________________________________________________________
2、 ____________________________________________________________________________
3、 ____________________________________________________________________________
4、 ____________________________________________________________________________
5、 ____________________________________________________________________________
甲方:乙方:
授權代表:授權代表:
日期:____年____月____日日期:_____年_____月____日
承攬加工合同8
委托方:____________________(以下簡稱甲方)
加工方:____________________(以下簡稱乙方)
根據雙方自愿的原則,甲乙雙方就甲方委托乙方進行鋼結構加工制作事宜達成一致意見,并訂立本合同,共同遵守。
一、加工方式
甲方委托乙方進行鋼結構工程的施工圖紙設計,并提供必要的技術要求和指導。乙方負責承包工程項目,包括材料采購、加工制作等工作。
二、加工內容
甲方委托乙方對錦繡物流倉儲樓工程的鋼結構進行加工制作,包括拋丸除銹和刷一遍紅丹防銹底漆。
三、加工工期
從乙方收到甲方的第一筆預付款(或定金)之日起開始計算工期。
四、加工量、單價及總金額
1、以上價格均為《稅工程施工質量驗收規范》(GB-50205-_________)。甲方提供施工圖紙一套,并簽字蓋章,乙方須嚴格按圖紙要求加工制作。
2、根據加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算,上表中列出的加工量為初步確定量。合同生效后,不會因市場價格波動而改變合同單價。
3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。
4、本合同采用的定價方式結算。
五、運輸方式:需方自提,運費自負。
六、結算、付款及付款方式
1、本合同簽訂后____萬元為定金,____________________萬元為預付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預付款后開始組織生產。如本合同簽訂后3天內,乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款,本合同自動終止,甲方已支付的定金不退還。
2、甲方在采購鋼結構產品時,可以根據實際情況逐步付款提貨,但累計提貨物的總價不得超過已支付的貨款金額(不包括定金)。在最后一次提貨之前,雙方將進行結算,確保剩余貨款全部支付完成。乙方在確認收到甲方全額貨款后,將安排發貨。
3、甲方在安裝過程中如發現任何質量問題,應立即通知乙方,乙方有責任在12小時內趕赴現場解決問題。
七、雙方責任甲方責任
1、甲方應在合同簽訂之前向乙方提供一套完整、詳細的工程施工圖紙。
2、甲方應按照約定的.時間和方式提取貨物,并進行驗收,及時支付貨款并辦理結算手續。
3、如工程中途需要進行設計變更,甲方應在變更實施前提前2天以書面形式通知乙方,并按實際情況結算因變更導致的材料增減費用。對于在甲方通知前已經開始生產的半成品,由甲方承擔,并按照合同約定的價格支付乙方相應的款項。
4、甲方應在提供施工圖紙后及時向乙方提交審核,如乙方發現圖紙中存在錯誤,甲方應在接到通知后的12小時內解決。若因此導致工期延誤,甲方需承擔相應責任。
甲方需在規定的最后提貨日期前提取全部訂購貨物。若因甲方原因未能在期限內提貨完畢,應在最后提貨日期屆滿后的7天內支付所有貨款。如未能按時支付貨款,導致提貨時市場價格上漲的,應按照新價格結算;市場價格下跌的,仍按照原定價格結算。
乙方責任
1、乙方負責采購和加工本合同范圍內的鋼結構構件。乙方需嚴格按照甲方提供的施工圖紙要求進行材料采購和加工制作,確保質量、數量、包裝等符合技術標準。在加工過程中,乙方應自行進行質量檢查,保證產品符合要求。加工完成后,乙方需妥善保存甲方提供的施工圖紙。
2、乙方負責成品構件的捆扎、裝車等工作。
3、乙方需在鋼構件出廠時,提供采購的鋼材材質證明、產品檢驗報告、合格證明等技術資料,每種資料需提供四份。其中不包括帶有MA章的探傷報告及第三方材料復檢費。
4、日開始供應第一批構件,供貨要求詳見甲方書面需貨計劃,要求在截至日期前將全部鋼構件供應完成。
八、質量驗收
1、甲方將對鋼構件進行出廠前的質量復檢。一旦通過復檢,產品將由甲方負責運輸過程中出現的任何質量問題。而對于乙方加工的產品質量問題,乙方將承擔責任,并承諾在48小時內解決問題。
2、質量異議期限:甲方收到產品后應立即進行檢查,如發現存在質量問題,應在收到產品后的48小時內書面通知乙方。乙方接到甲方書面通知后將派員到現場查驗并與甲方協商解決。如甲方未在以上期限內提出書面通知,或者收到貨物后1個月內未提出書面通知的,視為乙方提供的貨物質量全部合格,甲方不得再以貨物質量問題為由要求乙方承擔任何責任。
3、甲乙雙方約定,如乙方提供的貨物出現質量問題,乙方僅承擔因質量問題導致的貨物本身價值損失,不承擔由于貨物質量問題導致的其他直接或間接損失。
九、違約責任
2、由于甲方的原因導致乙方停工、中斷工作、需要重做工程或者原材料、構件報廢的情況發生,甲方應當承擔賠償責任,賠償乙方因此產生的直接損失。
3、乙方無故延遲交貨的,應負責賠償因此給甲方造成的實際損失。
4、在本合同有效期內,任何一方不得擅自違約或解除合同,應當履行合同義務直至合同終止。
十、保密責任
在簽訂和執行本合同過程中,任何一方得知對方的商業機密后,必須承擔保密責任,不得以任何方式向第三方透露。保密期限從知曉或應當知曉該商業機密之日起算,直至對方公開該商業機密為止。
十一、其他約定
1、本合同項下的法定代表人、經辦人對于合同中涉及的債權債務承擔連帶擔保責任。
2、雙方可以就本合同未盡事宜進行協商,并簽訂補充協議。補充協議與本合同具有同等法律效力。
3、雙方一旦發生本合同爭議,應當通過友好協商解決。若協商不成,任何一方可向乙方所在地的人民法院提起訴訟。
4、本合同經雙方簽字蓋章并在甲方收到乙方定金后生效,自合同生效之日起至全部構件交付完畢并貨款付清之日止。
5、本合同共有四份,由雙方各執兩份,具有同等法律效力。(以下無正文)
甲方:_______________________(蓋章)
______年____月____日
乙方:_______________________
_______年_______月_______日
承攬加工合同9
合同編號:____________________
定作方:____________________
承攬方:____________________
簽訂地點:____________________
簽訂時間:____________________
一、加工標的
貨物名稱:____________________型號:____________________
面料:____________________顏色:____________________
單位數量:____________________單價:____________________
總金額:____________________交貨地點及期限:____________________
交期:____________________ 出口國:____________________
合計人民幣____________________,(大寫)____________________,按實際金額結算( 單價含線、稅 、封箱帶)
二、定作方提供材料(若定作方提供材料,則必須填寫)
材料質量:____________________數量:____________________
提供日期:____________________定額:____________________ (面料,里料一律按定單數量到位。)
三、承攬方應當在收到定做人提供的材料后應立即組織人員依據行業標準進行檢驗,提出異議期限為7天;定作方委托承攬方采購面料、里料、輔料的,承攬方對所采購物品的質量負責,應該得到定作方的書面確認方可開裁。
四、加工物品的技術標準及質量以定作方指示書、確認樣的要求為準。物品加工其他特別質量要求:按相應的出口產品的檢驗標準和SN/T1649 的標準驗收。
五、承攬方發現定作方提供的圖紙、技術要求不合理的,應在3日內向定作方提出書面異議,否則由此造成的損失由承攬方負責,定作方應在收到書面異議后的7日內答復。
六、加工物品的包裝按定作方的要求。
七、未經定作方書面同意,承攬方不得擅自將合同所約定的定作任務或部分定作任務轉移給第三方完成,否則將構成違約,定作方有權隨時解除合同,給定作方造成的損失由承攬方賠償。
八、承攬方負責將定作物品送至定作方指定的地點。(定做方自提)
九、承攬方應該在貨物生產完成后、出運前組織進行驗收,驗收標準為客戶最終確認樣及確認意見標準。由于承攬方逾期交貨、貨物的質量問題等原因引起的索賠和其他責任由承攬方承擔(包括但不限于:客戶索賠、因交貨期推遲而引起的空運費等)。
十一、付款方式:內部結算。
十二、其他約定事項:
1、在加工制作期間,定做方有權隨時進入承攬方的工作現場進行必要的.監督檢查,
2、雙方對質量標準確認以封樣為準,雙方各保留封樣,由承攬方無償提供。
3、若由定作方提供原材料的,加工任務完成后,承攬方必須將剩余面料、二等衣服等送達到定作方指定地點。
4、用料按定作方要求,超出不允許裁剪,按最省的排料。
5、最終產品質量必須通過定作方驗收,由于承攬方原因造成定作方二次加工、二次出運和退貨索賠等一切損失均由承攬方承擔。
十三、違約責任:任何一方違約的應承擔違約責任,除應承擔因違約給非違約方造成的一切損失外還應賠付合同價款30%的違約金。
十四、合同一式兩份,雙方各執一份,自簽訂之日起立即生效,如有糾紛,雙方協商解決,協商不成,任何一方均可向定做方所在地法院起訴。
十五、未盡事項雙方協議解決。
定做方:____________________ 承攬方 :____________________
代表人 :____________________ 代表人:____________________
時 間:____________________時 間 :____________________
承攬加工合同10
簽訂地點:
簽訂時間: 年 月 日
定作方(甲方):
承攬方(乙方):
按照《_____》的有關規定,本著平等互利、協商一致的原則,經雙方友好協商,達成如下協議:
一、項目概況
1、項目名稱:
2、項目地點:
二、設備名稱、規格型號、單位、數量、單價、總價
序號 貨物名稱 規格 數量 單價:元/m2 備注
1 鋼質防火門 甲級
2 乙級
3 丙級
合計:(樘)?O_________元/?O=元。
114樘/363.06?O
金額(大寫): (不含稅)
注:防火門:框板1.2mm、扇板0.8mm,內填充珍珠巖模壓板;表面處理為靜電噴涂;顏色 ;門板為平板;按實際發生數量結算。
三、交貨日期:
根據現場進度交貨。
四、交貨地點:
工地現場。
五、技術質量要求:
1、產品執行防火門國家標準GB12955-20_________。
2、產品保證通過消防部門驗收。
六、承包方式:
含運輸及安裝。
七、付款方式:
1、合同簽訂后,預付總貨款的%,貨物全部進場,再付總貨款的.%,安裝完畢再付總價的%,剩余%為質保,質保期結束結清。
八、售后服務承諾
(略)
九、違約責任
1、按《_____》的相關規定執行。
十、爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生爭議,雙方應協商解決,協商不成,可向人民法院起訴。
十一、附則
本合同一式四份,甲方執二份,乙方執二份,自簽字蓋章之日起生效。
甲方:
乙方:
法定代表人:
法定代表人:
代理人:
代理人:
電話:
電話:
年 月 日
年 月 日
承攬加工合同11
甲方(承租方):
乙方(出租方):
甲方因舉辦活動需要,特向乙方租用演出器材設備,為明確雙方權利義務,經雙方協商一致,簽訂本合同。
第一條 承攬甲方活動的項目
1、舞臺搭建和舞美設計布置;
2、燈光、音響、視頻工程的安裝和調試和現場操作;
3、活動所需設備和物品的運輸、裝卸;
4、活動現場的錄像。
第二條 租賃設備概況
設備的名稱:__________。
租賃用途:____________。
使用時間:_____年____月____日。
安裝時間:_____年____月____日____時。
安裝地點:___________________。
拆卸時間:_____年____月____日____時。
第三條 租賃設備的運輸與操作
租賃設備的進退場調試安裝、操作由乙方承擔。
第四條 租賃設備的使用及規定
1、在合同期限內,乙方設備由甲方統一管理使用。甲方會根據需要合理安排設備的使用任務,并要求乙方按時、按量完成任務。乙方需服從指揮,按照規定的時間和標準完成任務,確保設備的質量和安全。
2、乙方應根據演出的安排時間,合理安排設備的維護和保養,保證演出設備的正常運轉。維護和保養費用由乙方自行承擔。
3、甲方若因個人原因導致乙方演出終止或中斷,應承擔由此產生的一切損失。
4、甲方應當積極配合乙方整理場地,提供必要的電源支持。在演出期間,甲方需確保電路暢通,如發生任何電路故障或事故,甲方將承擔相應責任。
第五條 安全與治安
1、甲方必須確保演出場地周圍的安全保衛工作,包括但不限于安排保安人員、設置安全警示標識等措施,以確保現場秩序和觀眾安全。如因觀眾打架、斗毆等行為造成設備損壞,甲方應承擔全部責任,除非損壞是由乙方故意或過失造成的。
2、夜晚到了,為了保障演出設備的安全,甲方需要派遣一定數量的保安人員與乙方人員一起值班。
第六條 合同金額及付款方式
1、合同總價款為_______元(大寫::________整)。
2、合同簽訂當日,甲方應支付乙方合同總額的_______%作為定金,即_______元(大寫::_________整)。余款應在演出結束后的_______個工作日內結清。
第七條 雙方責任
1、乙方如因不可抗力等原因無法按照約定時間進行演出,或因乙方個人原因造成停演等誤工,甲方有權解除租賃合同并要求乙方承擔相應的違約責任。
2、由于甲方人為原因導致停演、誤工或設備損壞,乙方有權解除租賃合同,并要求甲方承擔相應的損失費用。
3、在維護高度負責和長期合作的原則下,乙方承諾按照合同中規定的.器材清單和節目單進行演出,并確保舞臺的穩固安全以及音響效果的完美呈現。
4、乙方如需更換任何器材,應提前三天書面通知甲方,并取得甲方的書面同意。
第八條 其他
1、對本合同內容的任何修改、補充或變更須采用書面形式,經雙方簽字蓋章后正式生效。本合同修改、變更部分為本合同不可分割的組成部分。
2、本合同履行中,雙方如有爭議,應首先通過友好協商解決;協商不成的,應提交____仲裁委員會仲裁。感謝理解!
3、本合同自甲乙雙方簽署蓋章后生效,合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力。
4、合同未盡事宜由雙方協商解決。
甲方(簽章):
乙方(簽章):
承攬加工合同12
委托方:______
加工方:______
依據《中華人民共和國民法典》的有關規定,甲乙雙方就甲方委托乙方進行鋼結構加工制作事宜,經友好協商,達成一致并訂立本合同,共同遵守。
一、加工方式
甲方提供鋼結構工程施工圖紙,乙方包工包料加工。
二、加工內容
本合同所涉之加工內容為甲方提供的錦繡物流倉儲樓工程的施工圖紙中的鋼結構的加工制作。
三、加工工期
從乙方收到甲方的第一筆預付款之日起開始計算工期。
四、加工量、單價及總金額
1、以上價格均為稅工程施工質量驗收規范》。甲方提供施工圖紙一套,并簽字蓋章,乙方須嚴格按圖紙要求加工制作。
2、上表所列之加工量為暫定加工量,結算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量___%損耗計算。本合同從生效之日起,合同單價不因市場價格變化而變更。
3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。
4、本合同采用的定價方式結算。
五、運輸方式:
需方自提,運費自負。
六、結算、付款及付款方式
1、本合同簽訂后____萬元為定金,____萬元為預付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預付款后開始組織生產。如本合同簽訂后___天內,乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款,本合同自動終止,甲方已支付的定金不退還。
2、乙方生產、制作鋼結構過程中,甲方付款提貨,且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數額。甲方最后一次提貨前,雙方辦理結算,貨款應全額付清,乙方財務收到甲方支付的全額貨款并確認后,安排發貨。
3、如甲方在現場安裝時發現有質量問題,應及時通知乙方,乙方必須在___小時內到現場處理問題。
七、雙方責任甲方責任
1、甲方應于合同簽訂時提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套。
2、甲方負責按本合同規定的時間、方式提貨、驗貨,支付貨款、辦理結算。
3、本合同所涉及工程如中途有設計變更,甲方應以書面方式在變更實施前___天書面通知乙方,因變更導致的材料增減按實結算。甲方書面通知前產生的半成品由甲方承擔,按照合同約定價格支付乙方價款。
4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核,對乙方提出的圖紙錯誤,甲方必須在乙方提出后___小時內解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔相應責任。
5、____月_____日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內未提完所訂的全部貨物,甲方應在最后提貨期限屆滿后____天內付清全部貨款。否則甲方提貨時,市場價格上漲的,按照漲價后價格結算;市場價格下跌的,按照雙方協議解決。
七、乙方責任
1、乙方承擔本合同范圍內鋼結構構件的材料采購和加工制作。乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙提出的技術要求、質量、數量、包裝等具體要求進行生產加工,并做好自檢工作,確保質量、進度。加工完后,保存甲方提供的施工圖紙。
2、乙方負責成品構件的捆扎、裝車等工作。
3、乙方在鋼構件出廠時,需提供所采購鋼材的材質證明,產品的檢驗報告,合格證明等技術資料一式四份。
4、日開始供應第一批構件,供貨要求詳見甲方書面需貨計劃,__年___月____日前將全部鋼構件供完。
八、質量驗收
1、甲方在鋼構件出廠前進行質量復檢。復檢合格后,由于運輸的原因產生的產品質量問題由甲方負責,乙方加工的產品質量問題由乙方負責,并在____小時內解決。
2、質量異議期限:甲方收到產品后如發現存在質量問題,應立即停止使用,并在___小時內向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現場查驗并與甲方協商解決。如甲方未在以上期限內提出書面異議,或甲方收到貨物后____個月內未提出書面異議的,視為乙方提供的貨物質量全部合格,甲方不得再以貨物質量問題為由要求乙方承擔任何責任。
3、甲乙雙方約定,如果乙方提供的貨物質量存在缺陷,乙方僅對質量缺陷產品本身的價款損失承擔責任,乙方不承擔由于產品質量缺陷而造成其他直接或間接損失。
九、違約責任
1、甲方遲延提貨的.,乙方自最后提貨期限屆滿之次日起提供___天的免費保管期限。免費保管期滿后甲方仍未提貨的,甲方按每噸每天___元的標準支付給乙方保管費用。乙方計收保管費用的保管期限為___天,超過__天時,乙方有權
2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構件報廢的,由甲方負責賠償乙方因此發生的直接損失。
3、乙方無故延遲交貨的,應負責賠償因此給甲方造成的實際損失。
4、本合同生效后履行完畢前,任何一方不得毀約,不得擅自解除本合同。
十、保密責任
任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業秘密,必須承擔保密義務,不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應當知道該商業秘密之日起,至對方將該商業秘密公開之日止。
十一、其他約定
1、本合同所涉之法定代表人、經辦人對本合同項下的債權債務承擔連帶擔保責任。
2、本合同未盡事宜,由雙方協商解決并簽訂補充協議,補充協議與本合同具有同等法律效力。
3、雙方就本合同發生爭議時應協商解決,協商不成時,可向乙方所在地人民法院提起訴訟。
4、本合同經雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效,至構件交付完畢貨款付清后自然終止。
5、本合同一式四份,雙方各執兩份,具有同等法律效力。
甲方:______
乙方:______
__________年__________月__________日
承攬加工合同13
委托方:_________紡織器材廠(甲方)
承攬方:_____________電鍍廠(乙方)
1.加工的項目、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期:
項目
產品名稱、規格單位數量單價(元)總價(元)交貨日期一季度 二季度 鍍鋅綜架 以上只_____萬____________________萬_____萬 淬火綜條支_____萬____________________萬_____萬 合計
2.質量標準:
乙方將按照甲方提供的`圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工過程和運輸中,乙方將確保加工件的損壞率控制在千分之______以內。若有損壞件發生,乙方將負責歸還給甲方。
3.原料供應:
加工用鋅塊由甲方供應。
4.交貨方式:
由乙方負責往返運輸,運費由乙方自負。
5.質量驗收方法:
完成加工后由甲方按質量標準驗收。
6.結算方式:
____________________。
7.違約責任:
甲方委托乙方進行鍍鋅、淬火等加工工作,乙方應在約定的日期內完成加工。如乙方未能按時完成加工,則應承擔甲方因此而遭受的經濟損失,每延遲一天,乙方需支付加工產品總值千分之X的罰金。若甲方未能按時交付乙方加工物品,導致乙方停工損失,甲方應按實際損失進行賠償。
甲方:____________
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號:__________________
______年________月______日
乙方:________________
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號:____________________
______年________月______日
承攬加工合同14
承攬方:_________________
身份證號:_________________
電話:_________________
定作方:_____________家具有限公司
法定代理人:_________________
電話:_________________
_____________家具有限公司(定作方)委托承攬方加工家具一批,現經雙方充分協商,本著自愿公正、互利共贏的原則,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條:加工產品及工價(見產品清單)
第二條:加工產品質量要求(依照定作方公司品質部要求)
第三條:資料、圖紙提供辦法:
1、承攬方在依照定作方公司的要求進行工作期間,發現定作方公司提供的圖紙或技術要求不完善,應當及時通知定作方公司品質部人員,定作方品質部應即時回復并提出修改意見。
2、.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3、定作方公司生產部應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第四條:工資:
依照定作方公司生產排單上標明的的工價結賬(有特殊約定的除外);
第五條:驗收標準和方法:
依照定作方公司品質部要求驗收。
第六條:交貨時間和地點:
依照定作方公司的排產日期交貨。交貨地點為定作方公司倉庫,嚴格依照定作方交貨流程入庫,即承攬方所制作的成品均需定作方公司品質部檢查驗收并簽名確認方可生效。
第七條:結算方式及期限:
按定作方品質部驗收合格的產品數據結賬(平時借支除外)。
第八條:其他約定:
1、合同期間,承攬方必須嚴格遵守定作方公司各項管理規定,不得違反,否則定作方公司有權依照公司規定實施管理和處理。
2、承攬方要嚴格按照行業操作規定和定作方公司的安全管理規定操作,以杜絕一切安全事故的發生,合同期內,承攬方承諾出現任何安全事故均由承攬方自行負責,與定作方公司無關。
第九條:承攬方的違約責任:
1、承攬方未按合同規定(生產排產單)的時間和質量標準交付產品的,承擔逾期交付的責任;產品質量不達標的要進行返工處理(返工費用由承攬方自行負責),經過返工后仍不符合合同規定或品質要求的`,定作方公司有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、承攬方交付產品或完成產品的數量少于合同(訂單)規定,應當向定作方提出報損及申請補料。定作方公司有權要求承攬方承擔補料責任;
3、承攬方無論何種因素不得延期交付產品(定作方公司欠料所致除外),不得延期.否則定作方公司有權追究因延期所造成的一切損失;
4、合同期間,若承攬方單方中止合同,必須提前一個月向定作方公司書面申請并得到定作方公司同意并完成加工中的全部工作后方可生效。若承攬方單方中途廢止合同的,視為承攬方單方違約,為此,承攬方承諾并兌現全額賠償定作方公司一切損失。
第十條:定作方公司的責任:
1、提供承攬方的訂單、工作場所,機器設備和材料、部份工具等;
第十一條:糾紛的處理:
合同期間,若加工承攬合同雙方發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時向人民法院起訴。
第十二條:合同效力:
1、本合同自________年________月________日起生效,合同履行(或工程)完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
2、本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;
定作方(代表人)________________________
簽訂地點:________________
________年________月________日
承攬方(代表人):________________________
簽訂地點:________________
________年________月________日
承攬加工合同15
定作方:__________________________
承攬方:__________________________
經甲乙雙方充分協商,甲方委托乙方承攬加工業務,達成以下合同條款。
一、加工成品
__________________________
二、加工成品質量要求
__________________________
三、原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1、承攬方在接收定作方提供的原材料時,應當對原材料進行嚴格檢查,如發現不符合要求的情況,應立即通知定作方進行調換或補齊。若在下料后才提出原料質量問題,導致定作方損失的,承攬方應當承擔相應的賠償責任。承攬方不得擅自更換定作方提供的原材料,也不得私自替換修理物品的零部件。此外,原材料的消耗量每噸(件)成品不得超過約定的標準。
2、提供原材料的一方應確保所提供的原材料符合定作方的要求,并且能夠滿足承攬的需要。
四、技術資料、圖紙提供辦法
1.雙方應及時溝通,如承攬方發現提供的圖紙或技術要求存在不合理之處,應當立即通知定作方。定作方在收到通知后,應及時回復并提出修改意見。
2.承攬方在接受定作方的委托工作時,如定作方要求保密,承攬方應當嚴格遵守,未經定作方許可不得保留任何技術資料的復制品。
五、價款或酬金
價款或酬金按照如下約定計算:
六、驗收標準和方法
1、根據合同約定,驗收將依據規定的質量標準、圖紙和樣品進行。
2、驗收前,承攬方應向定作方提交必要的技術資料和相關質量證明。對于難以在短期內發現質量缺陷的定作物或項目,在質保期內出現問題時,承攬方有責任進行修復或更換。
七、交貨的時間和地點
1、交貨時間:__________________________。
2、交貨地點:定作方工廠內
八、包裝要求
1、成品按照____________________________________________________
2、包裝費用由承攬方承擔。
九、運輸辦法及費用負擔
運輸由承攬方負責,費用承攬方承擔。
十、費用結算
____________________________________________________
十一、承攬方的違約責任
1、未按照合同約定交付定制品的質量,若定制方同意接受利用,則應按照實際質量進行價格調整,可以適當減少報酬或定價;若不同意接受利用,則定制方有權拒收,由此造成的損失應由承攬方承擔賠償責任。
2、根據合同約定,承攬方如未按時交付定制物品或完成工作,定作方仍需的部分應當按照原定數量補齊,逾期交付的部分則需按照延遲交付的處理方式進行補償。對于定作方不再需要的少交或遲交部分,承攬方應賠償定作方因此而遭受的損失。
3、未按合同規定包裝定制物品的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。
4、定制物品逾期交付時,需要支付違約金。違約金的'計算方式為每逾期一天,按照逾期交付部分的總金額的%支付違約金。
5、未能按時交付定制物品或完成工作的一方,應當支付相當于未能交付定制物品或未能完成工作部分價款總額的____%的違約金,并賠償給定制方因此造成的損失。
6、若因為保管不善導致定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品遭到損壞或丟失,責任方應當承擔由此給定作方造成的損失。
7、未經定作方允許,承攬方不得擅自更換定作方提供的原材料或修理物的零部件。若發生擅自更換情況,定作方有權拒收,并要求承攬方賠償因此造成的損失。若定作方要求重做或重新修理,承攬方應按照要求進行,并承擔因逾期交付而產生的責任。
十二、不可抗力
在合同規定的履行期限內,如果因不可抗力導致定作物或原材料毀損、滅失,承攬方在取得合法證明后,可免除承擔違約責任。
十三、其它約定
1、雙方在加工承攬合同發生糾紛時,應首先進行友好協商解決;若協商不成,可向定作方所在地的人民法院提起訴訟。
2、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,如有未盡事宜,雙方應共同協商并作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
3、本合同一式____份。
甲方:__________________________
簽約人:__________________________
電話號碼:__________________________
時間:_________年____月____日
乙方:__________________________
簽約人:_____________________________
電話號碼:_____________________________
時間:_________年____月____日
【承攬加工合同】相關文章:
承攬加工合同(精選)07-16
加工承攬合同07-17
承攬加工合同【精選】07-17
[精選]加工承攬合同07-17
(精選)加工承攬合同07-18
承攬加工合同07-01
承攬加工合同07-07
承攬加工合同(經典)12-01
承攬加工的合同05-19
承攬加工合同[精選]05-19