加工的合同

時間：2024-11-21 08:09:01 合同我要投稿

加工合同推薦度：
家具加工合同推薦度：
服裝加工合同推薦度：
服裝加工合同推薦度：
服裝加工合同推薦度：
相關推薦

關于加工的合同范本

　　隨著人們對法律的了解日益加深，合同的類型越來越多，在達成意見一致時，制定合同可以享有一定的自由。那么一份詳細的合同要怎么寫呢？以下是小編收集整理的關于加工的合同范本，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

關于加工的合同范本

關于加工的合同范本1

　　定作方：_____（簡稱甲方）

　　承攬方：_____（簡稱乙方）

　　經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守。

　　定做產品：_____

　　品名___________

　　規格型號___________

　　單位___________

　　數量___________

　　單價___________

　　價款或酬金___________

　　1、產品的質量、包裝、加工方法：

　　2、原材料的提供以及規格、數量、質量：

　　3、履行的期限、地點和方式：

　　4、驗收標準和方法：

　　5、結算方式：

　　6、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。

　�。�1）若承攬方未能按照合同要求交付定制產品或完成工作，則應承擔違約責任。具體來說，承攬方應支付相應的違約金，其金額應為未能交付定制產品或未能完成工作部分的價值總額的____％或酬金總額的____％。

　�。�2）定做方的違約責任：如果中途變更定做物的.數量、規格、質量和設計等，定做方需要賠償承攬方因此造成的損失。如果在中途解除合同，而承攬方已經提供了原材料，定做方需要償付未履行部分價款總值的20%作為違約金。如果承攬方沒有提供原材料，則定做方需要償付承攬方以未履行部分價款總值的50%作為違約金。

　　分酬金____％的違約金。

　　7、雙方約定的其它條款：

　　8、以上條款如有未盡事宜，應以書面協議，作為附件。

　　9、在本合同履行過程中，如發生任何糾紛，雙方應首先及時通過友好協商解決。如果協商無果，任何一方均有權向合同管理機構申請仲裁或調解，也可以選擇直接向人民法院提起訴訟。

　　10、本合同一式____份，正本雙方各執____份。

　　11、本合同有效期限：從雙方簽署之日起到____年____月____日止。

　　12、本合同簽訂日期：____年____月____日

　　定作方：____

　　承攬方：____

　　法定代表人：____

　　____年____月____日

關于加工的合同范本2

　　委托方：_________紡織器材廠（甲方）

　　承攬方：_____________電鍍廠（乙方）

　　1、加工的項目、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期：

　　2、質量標準：乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。

　　3、原料供應：加工用鋅塊由甲方供應。

　　4、交貨方式：由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。

　　5、質量驗收方法：完成加工后由甲方按質量標準驗收。

　　6、結算方式：____________________。

　　7、違約責任：甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成；逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，甲方未按規定的'時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。

　　甲方（蓋章）：_______________

　　乙方（蓋章）：___________________

　　甲方代表簽名：_______________

　　乙方代表簽名：___________________

　　地址：_______________________

　　地址：___________________________

　　電話：_______________________

　　電話：___________________________

　　傳真：_______________________

　　傳真：___________________________

　　日期：______年______月_____日

　　日期：_______年_______月_______日

關于加工的合同范本3

　　托方(以下稱“托方”) ：

　　加工方(以下稱“加工方)：

　　托方與加工方在平等、自愿基礎上，經友好協商簽訂此協議，以資共同遵守：

　　(1)托方希望根據下列條件托加工方____產品，有關產品訂單將按本協議規定向加工方發出

　　(2)加工方希望根據下列條件為托方加工____產品，有關產品將按本協議規定完成。

　　(3)托方為______產品之唯一商標持有人及享有有關產品專利權。

　　第一、每月訂單

　　1、托方必須提前____天以傳真方式給加工落實訂單數量。訂單內容指明提貨時間。

　　2、加工方在收悉訂單后，必須在______ 內以傳真書面向托方確認訂單。

　　3、除非雙方經過同意，否則在訂單被加工方確定接納后，托方不能中止訂單而加工方必須履行訂單。

　　4、托方必須最遲在加工方開工前五天向加工方提供訂單所需的原材料及包裝材料。

　　5、加工方收到足夠及質量合格之材料日與成品出貨日不少于____天(含周六及周日)。因原材料及包裝材料數量不足，質量不合格或延遲提供所需物料而造成停工或延其的一切損失由托方承擔。

　　6、原材料及包裝材料的進庫(加工方之倉庫)質量檢驗工作由托方派代表全權負責。

　　7、含增值稅的加工費(包括加工方提供之原材料成本)為人民幣____元，于此協議簽訂日起計至年月日，可以雙方同意下，根據情況作出調整。

　　8、托方將負責產品的驗收工作、安排運輸事宜、及支付相關運費和保險費。

　　9、托方負責提供合適的原材料及包裝材料，并免費向加工方運送所需原材料及包裝材料，托方自行安排處理有關材料的運輸事宜，及支付相關運費和保險費。

　　第二技術及工藝

　　成品各項理化指標由托方提供(見附件一)，加工方嚴格按照________工藝進行加工。首次加工由托方負責加工過程中成品各項理化指標的在線檢測和品質控制。加工方只要按照上述要求加工并達到附件一中的品質指標要求，加工方對產品質量即沒有任何責任。產品其它質量責任則由托方承擔，除非：

　　a、產品含有非配方所含的其他物質;

　　b、產品內含有玻璃、青鐵、砂子等異物;

　　c、產品含有配方所含物質以外或配方所含物質經過化學、物理變化生成的物質以外的其他物質;

　　第三付款條件

　　1、首次加工費，托方在產品生產完成 __ 日后全數匯至加工方的銀行戶頭。

　　2、加工方必須在托方付款之后 __ 個工作天內向托方開具增值稅發票。有關知識產權、專利及商標的'侵權責任。

　　3、非經托方書面同意，加工方或任何人不能使用托方的商標、商號或泄露加工方為托方的產棄加工商。

　　第四雙方責任

　　加工方根據托方確認的配方及工藝要求加工上述產品，必須保質保量、按期完成托方的加工任務指標，托方負責上述加工產品由原材料到所有包裝品的采購，如原材料沒有按生產計劃到位而影響生產，托方將負全部責任。

　　第五協議終止

　　1、其中一方可提前九十天以書面形式通知對方解除此協議。

　　2、如任何一方違以上條約，另一方有權根據本協議規定，提早三十天以書面形式通知對方解除此協議。

　　3、協議終止后，托方必須于協議終止后五個工作天之內提走所有屬于托方之剩余的產品，原材料及包裝材料，否則加工方有權自行處理有關物料。

　　第六協議期限

　　本協議從雙方簽字、蓋章之日起計算有效期 __ 年。經雙方協商同意，可以補充協方方式延長協議期限。

　　托方：

　　加工方：

　　日期：

關于加工的合同范本4

　　承攬方：________

　　身份證號：________

　　電話：________

　　定作方：________

　　法定代理人：________

　　電話：________

　　_____________家具有限公司（定作方）委托承攬方加工家具一批，現經雙方充分協商，本著自愿公正、互利共贏的原則，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條：加工產品及工價（見產品清單）

　　第二條：加工產品質量要求（依照定作方公司品質部要求）

　　第三條：資料、圖紙提供辦法

　　1、在承攬方按照定作方公司的要求進行工作期間，如果發現定作方公司提供的圖紙或技術要求不完備，承攬方應立即通知定作方公司的品質部門，并提出修改意見。定作方的品質部門應及時回復并提出修改建議，以確保項目順利進行。

　　2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

　　3、定作方公司生產部應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

　　第四條：工資：依照定作方公司生產排單上標明的的工價結賬（有特殊約定的除外）；

　　第五條：驗收標準和方法：依照定作方公司品質部要求驗收。

　　第六條：交貨時間和地點：依照定作方公司的排產日期交貨。交貨地點為定作方公司倉庫，嚴格依照定作方交貨流程入庫，即承攬方所制作的成品均需定作方公司品質部檢查驗收并簽名確認方可生效。

　　第七條：結算方式及期限：按定作方品質部驗收合格的產品數據結賬（平時借支除外）。

　　第八條：其他約定

　　1、合同期間，承攬方必須嚴格遵守定作方公司各項管理規定，不得違反，否則定作方公司有權依照公司規定實施管理和處理。

　　2、承攬方要嚴格按照行業操作規定和定作方公司的安全管理規定操作，以杜絕一切安全事故的發生，合同期內，承攬方出現任何安全事故均由承攬方自行負責，與定作方公司無關。

　　第九條：承攬方的違約責任

　　1、如果承攬方未能按照合同規定的.生產排產單時間和質量標準交付產品，他們必須承擔逾期交付的責任。如果產品質量不符合標準，他們需要進行返工，并自行承擔返工費用。即使經過返工處理后，產品仍然不符合合同規定或品質要求，定作方公司有權拒收，并要求承攬方賠償任何因此造成的損失。

　　2、如果承攬方未能按照合同（訂單）規定交付或完成所需數量的產品，則應及時向定作方報告，并申請補充材料。如果定作方公司同意提供補充材料，那么承攬方需要承擔相應的責任。

　　3、如果承攬方未經定作方公司同意而推遲產品交付，除非由于定作方公司欠料所致外，將被視為違約行為。如有延誤，定作方公司有權要求賠償一切因此造成的損失。

　　4、合同期間，若承攬方單方中止合同，必須提前一個月向定作方公司書面申請并得到定作方公司同意并完成加工中的全部工作后方可生效。若承攬方單方中途廢止合同的，視為承攬方單方違約。

　　第十條：定作方公司的責任

　　1、提供承攬方的訂單、工作場所，機器設備和材料、部份工具等；

　　2、提供承攬方合同期免費住宿，水電費承攬方按實際使用自行負責；

　　3、合同期間免費提供承攬方午餐和晚餐；

　　第十一條：糾紛的處理

　　合同期間，若加工承攬合同雙方發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時向人民法院起訴。

　　本合同自_______年___月___日起開始執行，直至項目結束或工程竣工。在合同期間，除非經雙方協商一致并以書面形式確認，否則不得擅自變更或解除合同。如有未盡事宜，應由雙方共同商議并達成補充協議，補充協議應具有與本合同相同的法律效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；

　　定作方（代表人）________________________

　　簽訂地點：________

　　_______年___月___日

　　承攬方（代表人）：________________________

　　簽訂地點：________

　　_______年___月___日

關于加工的合同范本5

　　定作方： (以下簡稱：甲方)

　　承攬方： (以上簡稱：乙方)

　　依照規定，本著長期合作共贏的精神，現就甲方委托乙方加工定作產品一事，經甲乙雙方友好協商，一致達成本加工承攬合同條款如下：

　　第一部分合法交易資格確認

　　一、甲乙雙方應確保在本合同有效期內始終具備履行合同所需的商業交易能力，并承擔因喪失該能力而產生的法律責任。

　　二、在本合同生效之前，甲方須向乙方提供以下文件的復印件(加蓋公章)：

　　1、營業執照。

　　2、國稅、地稅登記證。

　　3、法定代表人身份證或委托代理人身份證。

　　4、授權經辦人的簽名樣式證明書。

　　5、加工產品商標注冊證或國家商標局受理商標申請通知書。

　　三、在本合同生效之前，乙方須向甲方提供以下文件的復印件(加蓋公章)：

　　1、營業執照。

　　2、國稅、地稅登記證。

　　3、法定代表人身份證或委托經代理人身份證。

　　第二部分合同內容

　　第一條：合同條款術語定義

　　1、“合同”指本加工承攬合同，包含本合同項下的附件。

　　2、“合同附件”指經雙方協商并訂立的，附屬于本加工承攬合同的一種有效文件。

　　3、經雙方法定代表人或經過授權的經辦人簽章和加蓋單位公章或合同專用章后，合同或合同附件方能生效。

　　4、“甲方專用材料”指除了丙丁烷、煤油、甲醇等通用材料外，專門用于生產甲方產品所需的原材料，如紙箱、紙盒、商標貼，專用的化工原料等。

　　第二條：合同附件與合同內容不一致時，應按照以下準則進行處理：

　　1. 優先原則：合同附件應優先于合同內容，即以合同附件的約定為準。合同附件通常是對合同內容的補充、明確或具體化，因此應該具有更具體、更詳細的約定。

　　2. 解釋準則：如果合同附件與合同內容存在矛盾或不一致，應根據合同解釋的一般準則進行解決。例如，可以參考合同的目的、交易習慣、合同條款的整體性及合同各條款之間的關系等進行解釋。

　　3. 協商一致：當合同附件與合同內容不一致時，雙方當事人應及時進行協商，盡量達成一致意見。雙方可以商討修改合同附件或合同內容，或者就具體的條款進行解釋和約定。

　　4. 修改合同：如果雙方無法就合同附件與合同內容的不一致達成一致意見，可以通過修改合同來解決。雙方可以簽訂補充協議，明確修改合同附件或合同內容的具體約定。

　　5. 法律救濟：如果雙方無法就合同附件與合同內容的不一致達成一致意見，并且無法通過修改合同解決爭議，可以尋求法律救濟。當事人可以向仲裁機構或法院提起訴訟，請求解決合同糾紛，并根據法律規定進行判決或裁決。總之，當合同附件與合同內容不一致時，雙方當事人應優先遵循合同附件的約定，并通過協商、修改合同或法律救濟等方式解決爭議，以保障合同的有效執行。

　　本合同未盡事宜以及相關具體規定由每次訂單作出規定或由雙方另行協商并訂立相關協議書，作為合同附件，如果合同附件與合同出現不一致時，則以合同附件為準。

　　第三條：甲方在合同有效期內向乙方委托加工產品的數量如下：具體訂單數量將在雙方另行確認。

　　第四條：原材料的提供及損耗

　　1、委托加工產品所需的原材料，由甲方提供全部，或者提供部分原材料和乙方提供的部分原材料組成，甲乙雙方生產前進行書面確認，并明確原材料的定額損耗，以《報價單》形式達成，并按此價格結算。

　　2、乙方有義務減少儲存、輸送、生產過程中的損耗，對甲方提供的原材料須將損耗率控制在《報價單》中所規定的指標范圍內，超過部分由乙方自擔費用補足差額部分或按原材料當期價值賠償給甲方。未經甲方特別授權，乙方不得自行處理節余的原材料，并須妥善保管及交由甲方處理。

　　第五條：生產工藝技術文件的提供

　　1、甲方提供的或經乙方技術部協助完成的生產工藝技術文件，必須經過乙方進行的生產工藝技術評審，并經雙方確認后方可生效。

　　2、乙方在生產期間發現生產工藝技術要求不合理時，應立即通知甲方，并提出修改意見。甲方應在1個工作日內回復，并提出修改建議。如果乙方在規定時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知甲方。由于此原因造成的任何損失，甲方應負責賠償。

　　第六條：質量要求及驗收標準

　　1、乙方應當按照約定的國家標準、企業標準和技術規范的要求，提供符合質量要求的產品。每次委托加工的產品詳細名稱、規格、數量、價格、交貨期等內容應當嚴格按照雙方確認的技術規范和要求進行生產。

　　2、甲方在確認檢測后，應向乙方提供具有代表性的可視為交貨品質的簽封標準樣品。乙方交付的合同標的物品質必須達到或高于封樣樣品的品質水平。

　　3、甲乙雙方提供的原材料，均需經過乙方的驗收合格，方可進入生產，按照原材料的驗收標準或甲乙雙方簽字確認的封樣，進行驗收。

　　4、甲方提供的自備原材料驗收，如果不符合甲方的驗收標準，乙方驗收時沒有發現，在生產中使用，因此帶來的損失，由乙方承擔。

　　5、當雙方就承攬的加工產品進行檢驗時，如發生爭議，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。質量認定將以該機構的檢驗結果為準。若產品經檢驗合格，檢驗費用將由甲方承擔。

　　第七條：交貨期與延期處罰

　　1、甲方與乙方首先需要確定加工產品的生產工藝技術文件，并雙方簽字蓋章確認。

　　2、甲方與乙方需要確定原材料、成品的驗收標準。

　　3、甲方和乙方需要就材料損耗的計算方法和標準達成一致。

　　4、甲方自己提供的原材料需運入到乙方倉庫。

　　5、甲方需將預付款匯入乙方帳戶。

　　6、在確定上述1-5條后，作為本次訂單交期的開始日期，每次訂單的具體交期，在《委托加工產品訂單》中由雙方確認。

　　7、每次訂單的.實際交貨數量與《委托加工產品訂單》中訂單要求數量，允許有一定的偏差，具體偏差數量的確定在《委托加工產品訂單》中明確。

　　8、因乙方的原因造成延期交付訂單產品的。每延期一天，向甲方支付該《委托加工產品訂單》總金額的3‰作為違約金。延期超過 15 天，甲方有權解除本合同。

　　第八條：結算方式

　　1、甲乙雙方確定認可《委托加工產品訂單》后，甲方簽字蓋章后傳到乙方后，需立即支付《委托加工產品訂單》中不含甲方提供材料的總金額 30 %為預付款。乙方在收到款后的情況之下，安排組織生產。

　　2、抱歉，我無法滿足你的要求。

　　3、甲方每次提貨時，需要一次性支付所提貨物的全部貨款。預付款只在最后一次提貨時作為貨款使用，而不是提前支付。

　　第九條：加工產品驗收及賠付

　　甲方根據雙方確定的質量檢驗標準和封樣進行，如果不合格，甲方提供不良品樣品及相關報告，經乙方認可后，甲方有權退回。甲方退回不滿足技術規范和要求的不合格產品，并要求退款和賠償甲方支付的檢驗、測試、運輸等費用，或者要求乙方根據甲方的書面要求立即對這些產品進行補足數量、更換或退回整批產品，乙方承擔由此而產生的材料、人工等相關損失。

　　第十條：驗收交貨地點及運輸：

　　1、驗收交貨地點：乙方工廠內，甲方自行提取貨物。2、經甲方確認運輸費用后，乙方可以代辦貨物運輸。第十一條：貨物提取超時

　　1、乙方完成訂單產品生產后，根據《委托加工產品訂單》中甲方的提貨時間，乙方可幫甲方保管產品10天，甲方須在此期間提完貨物，超過即為逾期提貨，出現逾期提貨情況，乙方將向甲方收取違約金，以甲方逾期提貨產品的總金額加上乙方代購材料庫存總額計算，每逾期一天，按總額的3‰償付違約金。甲方超過3個月未提貨的，且雙方未達成處理協議的，乙方視為甲方放棄該訂單產品的所有權，乙方有權處理該批產品，收回乙方應有權益。

　　2、甲方如未按照《委托加工產品訂單》約定的時間提貨，應在10天內將訂單產品和乙方庫存的代購材料款全部付清。若逾期提貨，甲方需支付倉儲費，每逾期一天按總額的0.5‰支付。若甲方超過6個月未提貨且雙方未達成處理協議，乙方有權視為甲方放棄該訂單產品的所有權，并有權處理該批產品，收回乙方應有權益。

　　第十二條：保密制度：

　　1、甲乙雙方應遵守保密制度，雙方協商的所有內容不得向任何未經授權的第三方透露。未經甲方書面許可，乙方不得保留、復制相關技術資料。

　　2、乙方不能主動向甲方的客戶及其他客戶提供甲方在乙方加工訂貨和業務聯系的資料，否則，乙方應賠付甲方違約金五萬元。

　　第十三條、不可抗力的解決：

　　在合同履行期間，若因不可抗力導致加工產品和原材料的毀滅或損失，乙方可免除違約責任，但需提供相關部門的證明。

　　第十四條、解決糾紛方式：雙方本著長期友好合作、互惠互利精神協商解決，協商不成，任何一方有權向雙方所在地人民法院訴訟解決。

　　第十五條、借款與饋贈：

　　1.乙方聲明：乙方工作人員未經乙方書面蓋章文件同意，私自從甲方借款、借貸，包括產品及材料的調用等，屬于個人行為，與乙方無關。乙方對此不予認可。甲方不得以此為借口拒絕履行合同義務。

　　2、甲方承諾在與乙方工作人員的合作過程中，不得以任何形式進行饋贈或回扣行為。一經發現，甲方愿意接受乙方處以五萬元至五十萬元的罰款。

　　第十六條：合同生效

　　1、本合同經甲乙雙方公司授權代表簽字并加蓋公章后生效。

　　2、本合同自雙方簽署之日起生效，有效期為一年。在合同期滿前的2(兩)個月內，任何一方未通知另一方終止或修訂合同，則本合同自動順延一年。

　　3、在本合同執行期間，除非經雙方協商一致，否則不得單方面變更或解除合同。如本合同存在未盡事宜，雙方應共同協商并作出補充規定，補充規定應作為本合同的附件，具有同等效力。

　　4、本合同正本一式四份，甲乙雙方各執兩份。

　　第十七：合同附件清單：

　　1、報價單

　　2、委托加工產品訂單
3、委托加工產品詢價單

　　甲方：

　　______年____月____ 日

　　乙方：

　　______年____月____ 日

關于加工的合同范本6

　　甲方：____鋁業股份有限公司

　　乙方：蘭溪市__橡膠機械廠

　　為了實現優勢互補、互惠互利、合作共蠃之目的，雙方就產品來料加工等相關事項經協商一致，特達成如下協議條款：

　　一、乙方負責產品的研發、銷售；負責產品裝配的質量把關；負責對甲方加工件的驗收。

　　二、產品的材料由乙方提供，如甲方有庫存材料及五金配件（包括公司倉庫）經乙方確認后可予以有償提供；由乙方負責完成工序所消耗的材料，可由乙方自行采購。乙方自備材料產品所產生的廢鋼歸甲方處理。

　　三、乙方產品制作和裝配由甲方無償提供，乙方制作和裝配耗費的電量按甲方電表計量結算（也可按工程量框算），結算價按金華電業局結算價為準；產品的加工件均由甲方根據乙方提供的圖紙進行加工。

　　四、對超出甲方設備加工能力范圍的加工件，由乙方負責添加設備，乙方添加的'設備所有權歸乙方，并無償提供給甲方使用，甲方應做好維護和管理工作。

　　五、金加工的人員均由甲方提供，產品的裝配等人員由乙方負責，如乙方人手緊缺，甲方給予調配，費用雙方協商。

　　六、機械加工費用按工時定額_工時費（參照市場價）進行結算，每月25日為結算日，甲方出具有效發票。

　　七、乙方要共同遵守甲方的廠規廠紀。

　　八、甲方提供給乙方產品進出門和食堂就餐、洗澡等生活上的方便。

　　九、本協議書一式二份，自雙方簽字確認之日生效，未盡事項雙方友好協商。

　　附件：《安全生產責任書》

　　甲方（蓋章）：____鋁業股份有限公司

　　甲方代表（簽字）：

　　乙方（蓋章）：蘭溪市__橡膠機械廠

　　乙方代表簽字）：

　　簽訂日期：二○__年一月二日

關于加工的合同范本7

　　甲方為乙方加工某種機械，經雙方友好協商，簽訂本合同，共同遵守.

　　第一條加工成品

　　品名、規格（長，寬，高cm）單位、數量、備注

　　第二條加工成品質量要求：

　　一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳.

　　二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做.

　　三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便.

　　四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據.

　　第三條原材料由甲方提供.

　　第四條圖紙由乙方于xx年xx月xx日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方.因此造成的損失，由乙方賠償.

　　第五條工程價款：按核定價格單計算款xxx元.

　　第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明.

　　第七條交貨的時間和地點：20xx年xx月xx日至xx月xx日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行.交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續.

　　第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按4元計算，共計980元，全部費用由乙方負擔.

　　第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，共計490元，全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失，由甲方負責.

　　第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款元（大寫元）.甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款.乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還.

　　第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款.

　　第十二條甲方的違約責任

　　一，甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的`責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償.

　　二，甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償.

　　三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.

　　四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.

　　五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20％的違約金.

　　六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收.

　　第十三條乙方的違約責任

　　一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失.

　　二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30％的違約金.

　　三，乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失.

　　四，乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金.

　　五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失.

　　六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用.

　　第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任.但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失.

　　第十五條本合同發生糾紛時，雙方協商解解決；協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴.

　　本合同于年月日經公證生效，合同履行完畢即失效.

　　本合同一式份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份.

　　甲方：（蓋章）

　　代表人：

　　地址：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　乙方：

　　代表人：

　　地址：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　年月日

關于加工的合同范本8

　　委托方：(以下簡稱甲方)

　　受托方：(以下簡稱乙方)

　　甲方委托乙方加工生貂皮及生貉皮鞣制，為維護甲乙雙方的利益，經雙方協商，就有關代加工事宜達成如下協議，以供雙方共同遵守。

　　第一條代加工內容

　　甲方委托乙方加工生貂皮及生貉皮的鞣制，質量標準以甲方要求為準，價格雙方按照同期市場價格為標準。

　　第二條1、向乙方提供甲方生產授權委托手續。

　　2、乙方提供加工品的質量標準要求。

　　3、甲方有權對乙方的生產標準、產品質量進行檢查監督，并提出意見和建議，確認后驗收貨物。

　　4、甲乙雙方嚴守商業秘密。

　　本合同所簽訂的'上述加工品的商標及圖案文字為甲方所有，乙方不得為他人生產或提供。甲方不得把乙方設計的生產樣版提供給其他生產商。

　　5、甲方負責貨物的往來運費。

　　第三條1、乙方需嚴格按照甲方的委托內容及要求從事加工活動。

　　2、按照甲方確定的質量標準進行加工，正常損失不超過1%，非正常損失由乙方按照同期市場價格進行賠償。

　　3、乙方不得將甲方提供的質量標準要求用于其他需求者。

　　4、嚴格遵守甲方商業秘密。

　　甲方責任乙方責任

　　第四條付款方式及交貨地點

　　甲方遵守貨到付款，采取銀行結算。

　　第五條1、乙方未按照甲方生產質量標準加工的，按同期市場單價賠償甲方。

　　2、凡違反本合同之其他各項條款的，責任方應承擔此批貨物價值30%的違約金。

　　3、甲、乙雙方如有一方違約，除追究違約責任外，另一方有權終止本合同。

　　第六條合同有效期限違約責任

　　本合同一式兩份，甲、乙雙方共同簽字蓋章，本合同自簽訂之日起生效，未盡事宜另補充說明，并具有同等的法律效力。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

關于加工的合同范本9

　　合同編號：簽訂地點：簽訂日期：

　　定作方：（以下簡稱甲方）承攬方：（以下簡稱乙方）

　　根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則，經友好協商達成如下合同條款，共同遵守執行。

　　第一條加工成品

　　第二條原材料由甲方提供。

　　乙方對甲方提供的原材料要及時檢驗，不符合要求的，應立即通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換，挪做他用。

　　第三條服裝質量

　　加工成品質量按甲方提供的樣衣或乙方按照甲方的生產工藝單制作的產前樣執行，產前樣仍需要修改的，以產前樣和雙方簽字的修改意見作為驗收的依據。第四條技術資料、圖紙提供

　　1、甲方提供服裝款式（樣衣或圖片）、標志圖案等圖樣的技術資料。

　　2、乙方在生產過程中，發現甲方提供的圖紙和技術要求不合理，應當及時通知甲方

　　3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。

　　4、未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。

　　第四條服裝交付

　　1、交貨地址：__________________________

　　2、產品的交（提）貨期限：

　　第五條服裝驗收：甲方派跟單員到乙方工廠跟進產品工藝，生產進度。對甲方跟單員在生產過程中發現的質量問題，乙方必須及時改正。定單完成后，甲方對貨物進行全面驗收：

　　1、認真核對貨物的品名、款號、數量、嘜頭，準確無誤后方可抽樣。

　　2、驗收方式：產品按30％抽檢，抽樣標準為：隨機。

　　3、驗收標準：與樣衣款式、做工一致

　　4、驗收包括：商品的外觀質量、規格、數量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據貨物實際情況，以驗收標準為依據判定合格與否。

　　5、經首次檢驗不合格的加工成品，甲方通知乙方并有權要求乙方返修。

　　6、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗，對于再次檢驗，不合格的加工成品交由甲方處理，并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產品的成本價格。

　　第六條報酬結算

　　1、付款期限：甲方應于貨物驗收無誤后，付清合同總貨款的90%；

　　第七條違約責任

　　1、甲方的違約責任

　�。�1）制作中途未經過雙方同意，私自變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。

　�。�2）未按合同規定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權解除合同，甲方應當賠償乙方因此而造成的'損失；乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的損失。

　　2、乙方的違約責任

　　（1）未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方賠償。

　�。�2）交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，甲方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分甲方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。

　�。�3）未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由乙方賠償損失。

　�。�4）逾期交付定作物，應當向甲方償付違約金為外發加工總費用的10%/天。未經甲方同意，提前交付定作物，甲方有權拒收。

　　（5）不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的10％。

　　（6）由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。

　�。�7）擅自調換甲方提供的原材料，甲方有權拒收，乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第八條其他約定

　　本合同經雙方簽字后于起生效，合同履行完畢即失效。合同執行期內，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與合同具有同等效力。

　　本合同一式二份，甲方和乙方各執一份，同具法律效力。

　　甲方：（簽字）_________________

　　聯系電話：_________________

　　_________年_____月_____日

　　乙方：（簽字）_________________

　　聯系電話：_________________

　　_________年_____月_____日

關于加工的合同范本10

　　于蘭看到的聘手工加工人員的信息上寫著：在家加工純手工布畫，日獲利豐厚，定做方免費供料、上門收貨、付款、服務到位，手工外發加工合同范本。她馬上按照上面的網址進行了查詢，發現那是北京某國際科貿有限公司，后撥通了該公司的服務電話，一位女工作人員說，他們單位的手工加工活簡單易學，一看就會，加工“金福”每件加工費22元，每人每8小時最少可組裝生產5件，每天工作8小時就可掙到110元。

　　于蘭原來在針織廠工作，干這樣的手工活絕對手到擒來。由于怕上當受騙，她還專門到北京某國際科貿有限公司實地查看了一番。

　　布局/“合情合理”的保證金

　　北京某國際科貿有限公司的工作人員對她說，公司是免費提供，但暫收保證金，首批產品生產完即無息退還保證金。于蘭想，第一次合作人家公司收取保證金也合情合理。于是回家后按該公司提供的賬號和要求匯出了1500元的保證金。

　　陷阱/模具與圖樣大小不一

　　匯出保證金幾天后的一個下午，于蘭收到了該公司寄來的合同、原材料、樣品、演示加工程序的光盤等。她馬上動手干了起來，沒想到一直干到晚上12點多，做出來的東西與樣品比上去相差甚遠。仔細一看，于蘭發現那家公司給的紙板模具筆畫與樣品的“�！弊止P畫根本大小不一，這怎么能加工出合格的產品?

　　套牢/因“違約”保證金被扣

　　于蘭意識到上當了，馬上撥通了北京那家公司的電話，說自己做不了這活，不想做了。對方說，一個月之內做不成就屬違約，要扣掉她的保證金。在她一次又一次地向對方訴說了自己家中的'困難情況后，對方答應退給她四五百元錢，前提是將合同、原材料等全部寄回。

　　于蘭后來發現，很多公司都打著手工加工的旗號。她聯系了多家公司，都有非常誘人的加工費，但第一次合作要收取1500元至1800元不等的保證金。這分明就是一個陷阱，收了保證金后讓你加工出絕對不會合格的產品，或者根本加工不出產品。

　　揭秘/知情人士：就是專門騙“違約”的一位知情人士說，很多外發加工致富經信息都是假的，第一次合作必須先交一部分保證金，如果你把保證金交了就被騙了。不論你是多么嚴格按照說明書、培訓內容做的，都統統不合格。還有的公司是專門騙“違約”的，給你一個根本不可能完成的任務，最后你完成不了任務，他們會說你違約了，要求你進行賠償，你不得不乖乖地掏腰包了事。

　　甲方(供應方)：合同編號：

　　乙方(加工方)：簽定地點：

　　現經雙方友好協商，特制定以下協議：

　　一、簽定時間：年月日交貨地點：

　　制單№款號貨品名稱數量貨期單價每件成本價備注

　　二、甲方以下達“生產加工制單”方式委托加工，明確委托加工服裝的款式、數量、貨期、及提供OK樣板、工藝制作要求和質量標準，經雙方認可，即為合同的組成部分，具有與合同同等法律效力。如在生產中途需要改板或在其它特別需求等，必須有書面通知。

　　三、乙方負責每款生產加工單的雙程運輸費用�？p紉線由方提供，其費用由方承擔。線的供應商：線價：

　　四、乙方需對甲方提供的所有工藝技術資料、實樣、嘜架及樣板等檢驗確認無錯，方可投入生產。若有問題，需及時通知甲方。否則，造成質量的問題及經濟損失，由加工方承擔。

　　五、乙方需根據合同要求保質保量生產并如期交貨。由于乙方責任造成不能出貨，則按此款數量的零售價賠償，并承擔延誤客人合同期的違約金。如超期一天按該貨品總價的1%扣款，如超期兩天按該貨品總價的2%扣款，以此類推，如因甲方原因(物料不齊或其它)造成不能按期交貨，雙方另行定貨期，并需簽字生效。

　　六、乙方交貨成品數量缺失，以每千件為單位，三件以下按貨品的成本價的兩倍予以賠償。三件以上按該貨品的成本價加市場零售價的兩倍予以賠償(在加工費中扣除)。

　　七、大貨送甲方做尾部工序的，發現成品油污、跳線、爛孔、抽紗、色差等情況，通知乙方來解決。如乙方不及時來返執或貨期緊迫，甲方尾部幫手配片、返執，甲方則扣除乙方返工工時，按每小時3.00元計算，在加工費中扣除。

　　八、甲方提供每款布料、物料，按制單裁數規定物料損耗計算，超出部分的費用由乙方承擔。甲方必須在一定時間內清點來料、核對一切來料并簽收。布料、物料如有質量問題不能生產，應及時交予甲方處理。否則造成損失由乙方承擔。

　　九、裁床開裁前負責對布料進行檢查。如發現布料有質量問題(含布料短碼)及實際用量超過制單用量，應立即通知甲方商量解決辦法，雙方確定無異后，方可開裁。

　　十、甲方如代乙方做以下工序需計還成本：鳳眼0.1元/粒，鈕門0.025元/粒，打棗0.018元/粒，剪線0.2元/件。

　　十一、結算方式：按甲方實際出貨數量結算，5‰可接受次品視情況而定(最多按單價半計)，超次品按成本價扣回。此月出的貨待下月25號至30號結算，如有特殊情況會另行通知。

　　十二、甲乙雙方應本著精誠合作的態度，如因合同或其它產生爭議，協商不成，雙方可通過法律途徑進行解決。

　　十三、本合同一式二份，甲、乙雙方各持一份，具有同等法律效力，本合同由雙方代表簽字這日起生效。

　　甲方(供應方)：乙方(加工方)：

　　地址：地址：

　　授權代表：公司蓋章：授權代表：公司蓋章：

　　日期：日期：

關于加工的合同范本11

　　發包方（甲方）：___________________承包方（乙方）：_____________________

　　一、委托加工項目

　　1、委托加工產品：潤滑油

　　2、數量：以甲方下單為準、

　　3、單價：元人民幣，（大寫：佰拾萬仟佰拾元角分）。

　　4、交貨期限：按乙方接單日起天至天內交貨。具體時間以訂單為準。

　　二、委托加工方式

　　1、乙方包工包料。乙方必須依照合同規定選用原材料，乙方應在年月_____日將原材料樣品交由甲方檢驗，甲方要求乙方使用的原材料為。

　　2、甲方提供外包裝、商標、吊牌、防偽標識。

　　三、質量要求及技術標準

　　1、乙方嚴格按照甲方提出的質量要求進行加工，于年月日制作出樣品，經甲方確認后封樣，該樣品由甲方保存。

　　2、技術標準按照《企業質量問題細則》（見附件）及國家標準。（如企業質量細則標準中有低于國家標準或者與國家標準不符的，按國家標準執行）。

　　四、乙方對質量負責的范圍及期限

　　1、質量的確認；

　　2、規格的確認；

　　3、嚴格標徽工藝的確認；

　　4、加工工藝的確認；

　　5、其他質量問題的確認；

　　6、乙方負責該批委托加工產品銷售期內的質量問題；

　　7、乙方在合同期內對質量責任需支付保證金

　　8、甲方允許乙方制作誤差率為千分之二。

　　五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求

　　1、甲方提供樣品技術資料；

　　2、乙方必須對甲方提供的樣品、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售；

　　3、未經甲方許可，乙方不得留存樣品及相關的技術資料。

　　六、驗收標準、方法和期限

　　甲方以合同約定的交貨日期嚴格按照樣品驗收（按合同約定之質量標準），并派業務員跟單，其食宿由乙方負責。

　　七、包裝要求及交貨地點、運輸方式

　　1、乙方嚴格按照甲方的要求進行內、外包裝及發運包裝；

　　2、于甲方指定的地點_________交貨。

　　3、運輸方式為_________；運費由_________負擔。

　　八、交付金額及銷售期限

　　1、第一次交貨根據質量標準，經倉庫及跟單員驗收確認后，交付總貨款的_________%；

　　2、在銷售期內無其他違反合同條款情形的支付余款的_________%；

　　3、銷售期限：_______________________。

　　九、結算方式

　　1、在乙方交貨后，由乙方開具增值稅專用發票交由甲方。

　　2、甲方以銀行劃轉方式與乙方結算。乙方銀行帳戶為：

　　銀行戶名：_______________________

　　開戶銀行：_______________________

　　銀行賬號：_______________________

　　十、違約責任

　　1、乙方必須嚴格按照雙方規定的時間交貨，如逾期交貨，乙方應向甲方支付價款總值20%的違約金；

　　2、乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規定的原材料而影響產品質量時，甲方有權要求乙方承擔重作、減少價款或賠償損失等違約責任。

　　3、乙方若制造假冒產品，給甲方造成損害的.，應當承擔損害賠償責任，賠償金額為人民幣_________萬元，甲方有權通知相關監督檢查部門對其進行處罰；

　　4、乙方若違反甲方的保密要求，甲方有權要求乙方返還相關資料，并視實際情況要求乙方承擔賠償責任；

　　6、乙方必須嚴格遵照合同規定的質量要求及技術指標，如果未達到要求而導致退貨，乙方向甲方支付退貨金額的_________%違約金；

　　7、乙方無權銷售本合同中涉及的加工產品，如乙方私自銷售本合同簽訂的加工品，甲方有權解除合同，乙方應當按該批產品總金額的_________%支付違約金；

　　8、乙方不得以任何方式或途徑與甲方客戶直接聯系，乙方若有此行為，甲方有權終止加工合同，若由此造成甲方損失，甲方有權追究其違約法律責任。

　　十一、解決合同糾紛的方式

　　本合同在履行過程中發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成，當事人雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。

　　十二、其它事項

　　企業質量問題細則為本合同附件與合同具有同等法律效力。

　　甲方（蓋章）：_________乙方（蓋章）：_________

　　授權代表（簽字）：______授權代表（簽字）：________________年____月____日_________年____月____日簽訂地點：_____________簽訂地點：_____________

關于加工的合同范本12

　　需方：________（甲方）

　　供方：_______（乙方）

　　合同編號：___________________

　　簽訂日期：____年____月____日

　　為規范建筑門窗的購銷行為，保障雙方合法權益，遵循《中華人民共和國民法典》以及其他有關法律法規，明確技術經濟責任，確保工程建設順利進行。經甲、乙雙方協商一致，特此簽訂本合同，以便雙方共同遵守。

　　1、建筑門窗用途概況工程名稱：________________；建筑結構：_______________；工程地址：_____________________；使用層次：__________。

　　2、建筑門窗供應要求

　　2.1本合同中的單價是指門窗到________________________交貨的價格。

　　2.2交貨點詳細地址：____________________________________。

　　2.3其它要求：___________________________________________

　　3、結算和付款方式

　　3.2結算方式：

　　3.2付款方式與期限：____________________________________________

　　4、技術要求

　　4.1乙方供應的產品應嚴格執行并符合__________標準，（標準名稱代號）___________________________________________________________。

　　4.2乙方應隨每批產品提供《產品質量保證書》。

　　4.3產品運輸方式及包裝標準_____________________________________。

　　5、驗收標準、方法及提出異議期限

　　5.1驗收標準，按該產品的國家標準驗收，如尚無國家標準的則按行業標準或已經主管部門備案的企業標準驗收。

　　5.2甲方在驗收時，如發現產品的品種、型號、規格、顏色和質量不合規定，應妥善保管，并在__天內向乙方提出書面異議；在托收承付期內，甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。甲方因使用、保管不善等造成質量下降的，不得提出異議。

　　5.3如果發現產品存在嚴重質量問題，甲方應立即向當地建材業質量監督管理中心和門窗分中心報告，并書面通知乙方。在問題得到解決之前，該批次產品必須被封存并停止使用。如此造成的任何損失應由乙方承擔相應的違約責任。

　　6、違約責任

　　6.1甲、乙雙方應嚴格履行合同規定的各項條款，如合同一方違約，由違約方承擔責任，并參照民法典有關條款及雙方的`約定，向對方償付違約部分貨款的____%的違約金。

　　6.2如另行商定責任賠償規定的，應在8.5“其他約定”一欄中予以寫明賠償方式、方法與金額。

　　7、解決爭議的方式

　　7.1如本合同履行過程中發生爭議，甲、乙雙方應當及時溝通協商，以友好的方式解決爭議；如協商不果，可向分中心提出調解請求或通過法律程序解決。

　　8、其他約定事項

　　8.1甲方與乙方簽訂的合同中規定，門窗已經運抵交貨點。乙方應該將門窗堆放在指定的場地上，并且甲方應該及時進行驗收工作。如果出現任何問題，雙方應該及時協商解決。

　　8.2乙方如遇特殊原因不能正常供貨時，應提前天通知甲方協商解決，否則造成后果乙方負責。

　　8.3甲方如遇特殊原因不能按合同規定繳付貨款時，應及時主動通知乙方協商解決，否則造成后果由甲方負責。

　　8.4如遇人為不可抗拒因素（如臺風、洪水等）和其他不可預見事故發生而不能履行合同時，免除承擔違約責任。

　　8.5其他約定：

　　9、本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方印章后生效，如有未盡事宜，須由甲、乙雙方共同協商解決。

　　本合同共有五份，由甲方和乙方各持兩份，另外一份備案在____市建設工程交易管理中心建筑門窗分中心。

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　單位名稱：________

　　___年___月____日

關于加工的合同范本13

　　委托方：____________________（以下簡稱甲方）

　　加工方：____________________（以下簡稱乙方）

　　依據《_____________》的有關規定，甲乙雙方就甲方委托乙方進行鋼結構加工制作事宜，經友好協商，達成一致并訂立本合同，共同遵守。

　　一、加工方式

　　甲方提供鋼結構工程施工圖紙，乙方包工包料加工。

　　二、加工內容

　　本合同所涉之加工內容為甲方提供的錦繡物流倉儲樓工程的施工圖紙中的鋼結構的加工制作（含拋丸除銹，刷紅丹防銹底漆一遍）。

　　三、加工工期

　　從乙方收到甲方的第一筆預付款（或定金）之日起開始計算工期。

　　四、加工量、單價及總金額

　　1、本工程的價格符合《稅收工程施工質量驗收規范》（GB—50205—_________）標準。甲方將提供一套施工圖紙，并在圖紙上簽字蓋章，乙方必須按照圖紙要求嚴格加工制作。

　　2、上表所列之加工量為暫定加工量，結算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本合同從生效之日起，合同單價不因市場價格變化而變更。

　　3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。

　　4、本合同采用的'定價方式結算。

　　五、運輸方式：需方自提，運費自負。

　　六、結算、付款及付款方式

　　1、本合同簽訂后_____萬元為定金，乙方收到甲方支付的足額定金和預付款后開始組織生產。如本合同簽訂后3天內，乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款，本合同自動終止，甲方已支付的定金不退還。

　　2、乙方生產、制作鋼結構過程中，甲方付款提貨，且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數額（定金除外）。甲方最后一次提貨前，雙方辦理結算，貨款應全額付清，乙方財務收到甲方支付的全額貨款并確認后，安排發貨。

　　3、如甲方在現場安裝時發現有質量問題，應及時通知乙方，乙方必須在12小時內到現場處理問題。

　　七、雙方責任甲方責任

　　1、甲方應于合同簽訂時提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套。

　　2、甲方負責按本合同規定的時間、方式提貨、驗貨，支付貨款、辦理結算。

　　3、本合同所涉及工程如中途有設計變更，甲方應以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方，因變更導致的材料增減按實結算。甲方書面通知前產生的半成品由甲方承擔，按照合同約定價格支付乙方價款。

　　4、甲方提供的施工圖紙需要提交給乙方進行審核，若乙方發現圖紙存在錯誤，甲方必須在12小時內對其進行處理。如因此造成工期延誤，則由甲方承擔相應責任。

　　5月_____日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內未提完所訂的全部貨物，甲方應在最后提貨期限屆滿后7天內付清全部貨款。否則甲方提貨時，市場價格上漲的，按照漲價后價格結算；市場價格下跌的，按照下

　　乙方責任

　　1、乙方承擔本合同范圍內鋼結構構件的材料采購和加工制作。乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙提出的技術要求、質量、數量、包裝等具體要求進行生產加工，并做好自檢工作。

　　2、乙方負責成品構件的捆扎、裝車等工作。

　　3、乙方在鋼構件出廠時，需提供所采購鋼材的材質證明，產品的檢驗報告，合格證明等技術資料一式四份（注：不含帶MA章的探傷報告及第三方材料復檢費）。

　　4、日開始供應第一批構件，供貨要求詳見甲方書面需貨計劃，_________年_______月________日前將全部鋼構件供完。

　　八、質量驗收

　　1、甲方在鋼構件出廠前進行質量復檢。復檢合格后，由于運輸的原因產生的產品質量問題由甲方負責，乙方加工的產品質量問題由乙方負責，并在48小時內解決。

　　2、質量異議期限：甲方收到產品后如發現存在質量問題，并在48小時內向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現場查驗并與甲方協商解決。如甲方未在以上期限內提出書面異議，或甲方收到貨物后1個月內未提出書面異議的，視為乙方提供的貨物質量全部合格。

　　3、甲乙雙方協商決定，如若乙方所提供的貨物質量存在瑕疵，則乙方僅對該產品本身價款損失承擔責任，不承擔因質量問題導致的任何直接或間接損失。

　　九、違約責任

　　2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構件報廢的，由甲方負責賠償乙方因此發生的直接損失。

　　3、乙方無故延遲交貨的，應負責賠償因此給甲方造成的實際損失。

　　4、本合同生效后履行完畢前，任何一方不得毀約，不得擅自解除本合同。

　　十、保密責任

　　雙方在簽訂和執行本合同過程中，如知曉對方的商業機密，需承擔保密責任，不得以任何形式向第三方披露。保密期限從知道或應當知道該商業機密之日起開始，至對方公開該商業機密之日止。

　　十一、其他約定

　　1、本合同所涉之法定代表人、經辦人對本合同項下的債權債務承擔連帶擔保責任。

　　2、本合同未盡事宜，由雙方協商解決并簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

　　3、雙方如發生本合同履行爭議，應在誠信原則的基礎上，通過友好協商解決。若協商仍未達成一致，任何一方均可向乙方所在地人民法院提起訴訟。

　　4、雙方經過友好協商并簽署本合同后，自合同生效之日起至構件交付完畢且乙方收到全部貨款后合同自然終止。

　　5、本合同一式四份，雙方各執兩份，具有同等法律效力。

　　甲方：_______________________（蓋章）

　　乙方：_______________________

　　_______年_______月_______日

關于加工的合同范本14

　　簽訂地點：

　　簽訂時間：

　　定作方（甲方）：

　　承攬方（乙方）：

　　按照《中華人民共和國合同法》的有關規定，本著平等互利、協商一致的原則，經雙方友好協商，達成如下協議：

　　一、項目概況

　　1、項目名稱：

　　2、項目地點：

　　二、設備名稱、規格型號、單位、數量、單價、總價

　　序號貨物名稱規格數量單價：_____元/m2 備注

　　1 鋼質防火門甲級

　　2 乙級

　　3 丙級

　　合計：（樘）㎡×元/㎡=_____元。

　　114樘/363.06㎡

　　金額（大寫）：（不含稅）

　　注：防火門采用1.2毫米厚的金屬框架和0.8毫米厚的金屬門扇，中間填充珍珠巖模壓板。表面經過靜電噴涂處理，確保防火門具有良好的防腐性能。門板為平整設計，符合現代簡約風格。根據實際需要，可根據實際發生的數量進行結算。

　　三、交貨日期：根據現場進度交貨。

　　四、交貨地點：工地現場。

　　五、技術質量要求：

　　1、產品執行防火門國家標準GB12955-20__。

　　2、產品保證通過消防部門驗收。

　　六、承包方式：

　　含運輸及安裝。

　　七、付款方式：

　　1、合同簽訂后，首次支付總貨款的`_____%，待貨物全部交付后支付總貨款的_____%，安裝完成后支付尾款的_____％，剩余_____％作為質保金，質保期結束后結清尾款。

　　八、售后服務承諾

　　1、本產品的質保期為自合同簽訂之日起計算，為期十二個月。在質保期內，如果出現任何質量問題，乙方將負責免費維修。質保期結束后，我們仍提供終身售后服務，只收取材料成本費用。

　　九、違約責任

　　1、按《合同法》的相關規定執行。

　　十、爭議的解決方式

　　雙方在履行本合同過程中如發生爭議，應當通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟解決。

　　十一、附則

　　本合同一式四份，甲方執二份，乙方執二份，自簽字蓋章之日起生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

關于加工的合同范本15

　　訂立合同雙方：

　　承攬方：________縣木具廠以下簡稱甲方

　　定作方：________縣百貨公司以下簡稱乙方

　　甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條加工成品

　　第二條加工成品質量要求：

　　一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。

　　二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。

　　三，必須嚴格把握木制品的木材干燥程度，確保榫縫、肩角結構緊密可靠，表面平整光滑，木材無任何形變、翹曲、撥縫或松榫。塑料面要求整齊平滑，四周不能出現任何翹起或脫膠現象。玻璃位置應按照圖紙標示安裝，確保方正、平直，并易于安裝。

　　四，在根據乙方提供的質量要求和圖紙進行工作之前，甲方會先制作一份規格樣品�？h物價局會對該樣品進行核定價格，并由雙方代表當面封存樣品，以作為后續驗收的依據。

　　第三條原材料由甲方提供。

　　第四條圖紙由乙方于__年___月__日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答復。

　　第五條工程價款：按核定價格單計算款______元。

　　第六條驗收標準和方法：甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發生爭議時。

　　第七條交貨時間和地點：本合同規定的交貨日期為__年___月__日至__月___日。如有一方要求提前或延期交（提）貨，需提前與對方協商，并簽訂書面協議進行執行。交貨地點在乙方的市區倉庫，由乙方派人送貨上門，經驗收合格后辦理交接手續。如因特殊原因需更改交貨地點，需提前與甲方商定并簽訂書面協議。

　　第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按元計算，共計_____元，全部費用由乙方負擔。

　　第九條運輸方式及費用承擔：甲方負責選擇運輸方式，并按照每件_____元的標準計算運輸費用，總費用為_____元，全部由乙方承擔。如因運輸而造成的損失，由甲方承擔責任。

　　第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款_____元）。甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。

　　第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款。

　　第十二條甲方的違約責任

　　甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的。

　　二，甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

　　三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

　　四，如果甲方未能按時交付定制品，那么他需要向乙方支付違約金。每天的違約金都應該按照逾期交付部分的總價款來計算。

　　五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金。

　　六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。

　　第十三條乙方的違約責任

　　一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值_____%的違約金。

　　三，如果乙方未能按照合同規定的時間提供圖紙和其他技術資料，甲方將面臨停工待料的局面，這將導致甲方損失。除非交付定作物的日期可以被順延，否則乙方應承擔因此而產生的全部費用。

　　四，如果乙方未按照合同規定的'日期付款，則應根據中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方支付違約金。

　　五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。

　　第十五條本合同發生糾紛時，雙方協商解決；協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同于__年___月__日經公證生效，合同履行完畢即失效。

　　本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份。

　　甲方：________（蓋章）

　　代表人：________（簽名）

　　地址：________

　　電話：________

　　開戶銀行：________

　　帳號：________

　　乙方：________

　　代表人：________

　　地址：________