合同取消協議

　　在日新月異的現代社會中，協議的使用成為日常生活的常態，簽訂協議可以約束雙方履行責任。我敢肯定，大部分人都對擬定協議很是頭疼的，下面是小編為大家整理的合同取消協議，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　合同取消協議 篇1

　　甲方：_______________

　　乙方：_______________

　　甲、乙雙方經友好協商，就互負債權債務抵消一事，根據《中華人民共和國合同法》等有關法律規定，一致達成本債權債務抵消協議，以資共同遵照執行：

　　一、債權債務抵消

　　1、雙方確認，甲方對乙方負有附件1所示負債，乙方對甲方享有附件1所示債權。

　　2、雙方確認，甲方對乙方享有附件2所示債權，乙方對甲方負有附件2所示債務。

　　3、雙方確認，就附件1、2中所示債權債務，甲乙雙方一致抵消。

　　二、債權債務消滅

　　1、雙方確認，待雙方簽署完畢本協議，并履行有關手續后，附件1、2中所示債權、債務均歸于消滅。

　　三、爭議解決

　　1、本協議未盡事宜，雙方可簽訂補充條款予以補充。

　　2、若各方在履行過程中發生糾紛的，協商解決，協商不成，任何一方可向甲方所在地的人民法院提起訴訟。

　　四、附則

　　1、本協議自雙方簽字蓋章后生效。

　　2、本協議一式肆份，具有同等效力，雙方各執兩份。

　　甲方(蓋章)：_______________

　　授權代表(簽字)：____________

　　乙方(蓋章)：_______________

　　授權代表(簽字)：___________

　　__________年_____月__________日

　　合同取消協議 篇2

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　鑒于甲、乙雙方于20__年9月22日簽訂《技術服務合同》，經友好協商，就提前終止技術服務合同，達成以下一致意見：

　　一、甲乙雙方于本協議簽訂之日終止20__年9月22日簽訂的《技術服務合同》，互不承擔違約責任。

　　二、本協議簽訂之日起解除雙方合同關系，上述合同中約定的技術服務保密條款對甲乙雙方依舊具有法律效力，若一方違約，違約方應當對守約方承擔違約責任。

　　三、甲方已支付乙方技術服務報酬人民幣叁萬陸仟元(3.6萬元)，須再支付乙方人民幣叁萬元(3萬元)，支付方式為，上述款項全部支付完畢，甲方對乙方即不再負有支付義務。

　　本協議書一式貳份，甲乙雙方各執壹份，經甲、乙雙方簽章后生效。

　　甲方：_________乙方：_________

　　簽訂日期：_________年_________月_________日

　　簽訂地點：_________

　　合同取消協議 篇3

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　甲乙雙方于 年 月 日合意簽訂酒水《購銷合同》一份，約定甲方從乙方處采購1000件仰韶酒、750件洋河大曲，總價值人民幣104.3萬元。現針對此酒水《購銷合同》，經甲乙雙方友好平等協商，另行達成如下協議：________________

　　1、甲乙雙方合意自愿解除于 年 月 日簽訂的酒水《購銷合同》，該酒水《購銷合同》中雙方未履行部分均不再履行。基于該酒水《購銷合同》所產生的包括但不限于甲乙雙方之間、甲乙雙方與第三方之間的`一切糾紛與法律責任均由甲方獨自承擔，與乙方無關。給乙方造成損失的，甲方應當承擔賠償責任。

　　2、本協議書自雙方簽字蓋章之日起生效，原酒水《購銷合同》自本協議生效之日起終止。

　　3、本協議一式兩份，雙方各持一份，具有同等法律效力。

　　4、因本協議產生的糾紛，雙方應友好協商解決，協商不成的，由乙方所在地人民法院管轄。

　　甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________________

　　甲方代表簽名：_______________ 乙方代表簽名：___________________

　　地址：_______________________ 地址：___________________________

　　電話：_______________________ 電話：___________________________

　　傳真：_______________________ 傳真：___________________________

　　日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日

　　合同取消協議 篇4

　　甲方：(以下簡稱甲方)

　　乙方：(以下簡稱乙方)

　　雙方于 20__ 年 10 月 1 日簽訂加盟商合同后，因乙方經營原因，雙方協商同意于 20__ 年 12 月 10日終止此加盟合同。按雙方約定的事項處理有關善后事宜：

　　甲方退回乙方所交納的合同保證帳單為準。乙方確認后，請在5日內將《特許經營加盟合同書》、授權書、加盟費收據、保證金收據及公司五證退回甲方，并保證不得復制保存，以及泄露上述資料。如有違反，甲方有權要求乙方賠償2萬元違約金。

　　乙方庫存貨品在日后不得再行銷售，并在此之前撤消所有丹詩格爾廣告如宣傳品及店面招牌，拍照回傳。

　　乙方在上述規定的時間內履行完義務，甲方將派人做市場調查并在60日內支付應返乙方余額(以最后的對帳單為準)。若乙方在規定的.時間內未履行完義務，甲方將有權要求乙方賠償并將依法追究乙方的法律責任。

　　甲方：___乙方：___

　　代表：___代表：___

　　___年___月___日 ___年___月___日

　　合同取消協議 篇5

　　XX有限公司：

　　貴公司承建的XX工程應于XX年X月12日竣工。現已時逾XX年8月22日，貴公司承建工程仍處于停工狀況，貴公司的行為已表明不愿繼續履行合同義務。我公司為了不使損失擴大，根據貴我雙方簽訂的《建設工程施工合同》第44.4條、第44.5條規定，曾于20xx年8月13日擬函告知貴公司“請抓緊時間組織施工隊伍落實施工事宜。否則，七天后我公司將單方解除合同。”現七天期限已經屆滿，我公司根據法律規定和合同約定，特再度致函貴公司，我公司單方解除合同。本函送達貴公司時貴我雙方簽訂的'《建設工程施工合同》終止履行。

　　關于清理XX與結算事宜，請貴公司接函后三日內與我公司聯系。

　　特此公告

　　XX有限公司

　　20xx年8月23日

　　合同取消協議 篇6

　　______有限公司：

　　貴公司承建的工程應于______年______月______日竣工。現已時逾______年______月______日，貴公司承建工程仍處于停工狀況，貴公司的行為已表明不愿繼續履行合同義務。我公司為了不使損失擴大，根據貴我雙方簽訂的'《建設工程施工合同》第44.4條、第44.5條規定，曾于______年______月______日擬函告知貴公司“請抓緊時間組織施工隊伍落實施工事宜。否則，七天后我公司將單方解除合同。”現七天期限已經屆滿，我公司根據法律規定和合同約定，特再度致函貴公司，我公司單方解除合同。本函送達貴公司時貴我雙方簽訂的《建設工程施工合同》終止履行。

　　關于清理與結算事宜，請貴公司接函后三日內與我公司聯系。

　　特此公告

　　______有限公司

　　______年______月______日

　　合同取消協議 篇7

　　有限公司：

　　貴公司承建的` 工程應于?年?月12日竣工。現已時逾?年8月22日，貴公司承建工程仍處于停工狀況，貴公司的行為已表明不愿繼續履行合同義務。我公司為了不使損失擴大，根據貴我雙方簽訂的《建設工程施工合同》第44.4條、第44.5條規定，曾于20xx年8月13日擬函告知貴公司“請抓緊時間組織施工隊伍落實施工事宜。否則，七天后我公司將單方解除合同。”現七天期限已經屆滿，我公司根據法律規定和合同約定，特再度致函貴公司，我公司單方解除合同。本函送達貴公司時貴我雙方簽訂的《建設工程施工合同》終止履行。

　　關于 清理 與結算事宜，請貴公司接函后三日內與我公司聯系。

　　特此 公告

　　有限公司

　　年8月23日

　　合同取消協議 篇8

　　_________有限公司：

　　公司(以下簡稱“甲方”)與公司(以下簡稱“乙方”)于______年______月______日簽訂《合同》。但貴司卻未如實認真履行合同約定，具體如下：

　　1、按照合同條款：乙方應______。但______(現場實際情況) 。

　　2、按照合同條款：乙方應______。但______(現場實際情況) 。

　　3、按照合同條款：乙方應______。但______(現場實際情況) 。

　　基于以上原因。根據按合同第______條違約責任第______款“乙方有違反協議中第______條、第______條所列情形的甲方有權從當期應結費用中扣除相應金額、追償損失并有權單方解除合同”以及按照《______》第______條第______款的`規定。

　　甲方作出如下決定：

　　1、解除雙方簽訂的《合同》。

　　2、乙方在收到本函______日內自行前往甲方倉庫辦理工作交接和各項給用的結算。

　　3、若乙方未在上述期間辦理交接和結算事宜，甲方保留運用法律手段實現及向乙方要求賠償甲方因上述原因造成一切損失的權利。

　　特此函告

　　______有限公司

　　______年______月______日

　　合同取消協議 篇9

　　甲方：___________________

　　乙方：___________________

　　鑒于甲乙雙方_____年___月___日簽訂技術服務合同，經友好協商，提前終止技術服務合同，達成以下協議：

　　一、甲乙雙方在本協議簽訂之日終止_______年______月_______每日簽訂的技術服務合同，不承擔違約責任。

　　二、自本協議簽訂之日起終止雙方的.合同關系。上述合同約定的技術服務保密條款對甲乙雙方仍具有法律效力。一方違約的，違約方應當對守約方承擔違約責任。

　　三、甲方已支付乙方技術服務報酬3萬元（3.6萬元），乙方必須再支付3萬元（3萬元）。上述款項全部支付后，甲方不再對乙方承擔支付義務。

　　本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，經甲乙雙方簽字后生效。

　　甲方：_______________

　　乙方：______________

　　簽訂日期：______年______月________日

　　簽訂地點：__________

　　合同取消協議 篇10

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方＿＿＿＿與乙方＿＿＿＿原于＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日簽訂的合字第＿＿＿＿號＿＿＿＿＿＿＿＿合同，現因＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿使＿＿＿＿方無法繼續履行合同，經雙方協商同意，合同于＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿＿日予以解除。

　　因解除合同給＿＿＿方造成損失計＿＿＿＿元，由＿＿＿方負責賠償。賠償金自＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日起至＿＿＿年＿＿＿月＿

　　＿＿日止分＿＿＿次付清。特此協議。

　　本協議由雙方簽字蓋章后生效。協議書一式＿＿＿份，由雙方各收執一份。

　　甲方：（蓋章） 乙方：（蓋章）

　　代表人：（蓋章） 代表人：（蓋章）

　　年月 日

　　合同取消協議 篇11

　　原告：_________________

　　被告：_________________

　　案由：_________________交通事故人身損害賠償糾紛

　　訴訟請求：_________________

　　1、請求法院判令被告賠償原告誤工費2850元，營養費1000元，護理費7500元，住院伙食補助費1000元。

　　2、請求法院判令被告賠償原告交通費200元。

　　3、請求法院判令被告賠償原告財物損失200元。

　　4、請求法院判令被告賠償原告精神損失費20000元。

　　4、請求法院判令被告賠償原告傷殘賠償金、殘疾輔助器具用。

　　5、請求法院判令被告承擔本案的全部訴訟費用

　　事實和理由：_________________

　　_________________

　　此致

　　___________人民法院

　　具狀人：___________

　　____年_____月_____日

【合同取消協議】相關文章：

合伙協議合同07-15

合同終止協議08-23

合同解除協議08-22

購貨協議合同10-18

供貨協議合同06-17

維修協議合同06-03

掛靠協議的合同06-01

禮品協議合同05-27

協議飯店合同01-31