承攬合同書15篇【集合】

　　在當今不斷發展的世界，關于合同的利益糾紛越來越多，合同是對雙方的保障又是一種約束。合同有不同的類型，當然也有不同的目的，下面是小編整理的承攬合同書，希望能夠幫助到大家。

承攬合同書1

　　合同編號：_____________

　　定作人：_____________　簽訂地點：_____________

　　承攬人：_____________　簽訂時間：____年____月____日

　　第一條承攬項目、數量、報酬及交付期限

　　第二條技術標準、質量要求：_____________________________________

　　第三條承攬人對質量負責的期限及條件：_____________________________________

　　第四條定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：

　　第五條承攬人使用的材料由人提供。材料的檢驗方法：_____________________________________

　　第六條定作人(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成。可以交由第三人完成的工作是：______________________

　　第七條工作成果檢驗標準、方法和期限：_____________________________________

　　第八條結算方式及期限：_____________________________________

　　第九條定作人在_____年_____月_____日前交定金(大寫)__________元。

　　第十條定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。

　　第十一條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的'，承攬人(是/否)可以留置工作成果。

　　第十二條違約責任：________________________________________

　　第十三條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第種方式解決：

　　(一)提交_____仲裁委員會仲裁;

　　(二)依法向人民法院起訴。

　　第十四條其他約定事項：_____________________________________________

　　定作人：_______________(章)承攬人：_______________(章)

　　住所：____________________住所：____________________

　　法定代表人：_______________法定代表人：_______________

　　居民身份證號碼：__________居民身份證號碼：__________

　　委托代理人：_______________委托代理人：_______________

　　電話：____________________電話：____________________

　　開戶銀行：_______________開戶銀行：_______________

承攬合同書2

　　立合約人(甲方)：__________________

　　印刷廠(乙方)：__________________

　　甲方“____________”一書，經標價結果，交由乙方承印，雙方達成承印協議如下：

　一、數量：_________本，每本_________頁。

　　二、規格：_________開本，用_________磅木造紙，版面照原樣本，沖皮封面燙金。

　　三、價款：每本人民幣_________元，全部價款合計人民幣_________元整。

　　四、印刷裝訂：印刷須明晰，不得多字少字，前后顛倒，上下顛倒及字行歪斜，行間疏密不等，精致精裝，不得顛倒或有缺頁。

　　五、交貨日期：_______限于__________________ 。

　　六、交貨地點

　　乙方將印制成品交甲方指定地點驗收；

　　原稿及鋅版一并交與甲方。

　　七、付款方式：合同簽訂后，甲方應先向乙方預付合同總價款的百分之_________ ，核人民幣_________元整，剩余價款待乙方交齊承印書籍，并經甲方驗收后一次性付清。

　　八、價款追加或追減：本合約全部價款_________元整，如因頁數增減，其總價應按實際頁數核算，追加或追減其總價的金額。

　　但追減總價的金額，以不超過百分_________為限。

　　九、乙方于交貨限期屆滿逾期交貨的，每逾一日，罰總價千分之_________。

　　十、保證：乙方須覓資本額在_________萬元以上的`同業兩家為保證人，如乙方不能按合同要求履行義務的，保證人應代為履行，并承擔甲方因乙方不能履約所受損失，兩保證人應負連帶保證責任。

　　十一、合同有效期限：本合約訂立后，經對保無誤之日起生效，至價款付清后失效。

　　十二、附則：本合同正本兩份，雙方各執一份，副本_________份，交甲方備用。

　　甲方：_____________________

　　地點：_____________________

　　負責人：_______

　　保證人：_______

　　地點：_____________________

　　乙方：_____________________

　　印刷廠_____________________

　　負責人：_______

　　保證人：_______

　　地點：_____________________

承攬合同書3

　　定做方：__________

　　承攬方：__________

　　根據《中華人民共和國民法典》規定，結合本工程實際情況，雙方友好協商簽訂本合同，以共同遵守。

　　一、加工制作內容：

　　1、按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項目全稱為_____________________。

　　2、制作內容：_______________________________________________________。

　　(1)主鋼構：由定做方提供鋼板材質：___________;系列___________;噸位：___________;單價約___________;

　　(2)次鋼構材質：___________;噸位：___________;單價約___________;

　　(3)其他：以上單價主構件進行拋丸除銹，由定做方提供油漆，刷______面漆____道，____底漆____道。

　　二、合同價款及結算方式：

　　1、合同總價暫定為___________，______________________。

　　2、合同簽訂當日甲方付___________，______________________給乙方作為合同定金。

　　3、結算方式：按合同規定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決算。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清，否則不得提貨。

　　三、質量要求：

　　1、乙方必須按照國家現行鋼結構制作、驗收規范認真加工制作，確保構件質量達到鋼結構規范要求。

　　2、乙方需向甲方提供原材料質量保證書、合格證，且質量、厚度偏差均符合國家相關質量要求。

　　3、要求第三方檢測單位為：

　　(1)檢測內容：抗滑移系數實驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學性能復驗□

　　(2)其他檢測項目：

　　(3)試驗檢測費用：合同價格□甲方自理□

　　四、交貨地點和時間：

　　1、交貨地點：甲方在乙方廠房內提貨。

　　2、交貨時間：_______年___月___日開始提貨。

　　五、包裝及運輸：

　　1、乙方負責裝車，裝車時應按照規定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數量的墊木，盡量避免運輸工程中出現構件變形、油漆損傷，裝車費含在合同價內。

　　2、甲方負責運輸，運輸標志應該按要求實施。

　　3、運輸費用由甲方承擔，構件到位后甲方負責卸車。

　　六、雙方權利及義務：

　　1、甲方向乙方提供完整的構件圖紙兩套，并簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工制作。

　　2、甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答，并提供修改變更通知。否則由此引起的'工期延誤以順延。

　　3、甲方如現場發現嚴重質量問題及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后24小時內趕到現場協助解決。

　　4、乙方質量問題導致返工，乙方負責修復，并承擔返工費及直接費用。

　　七、違約責任：

　　按《民法典》相關規定執行。

　　八、合同糾紛處理方式：

　　甲乙雙方在合作過程中，如發生糾紛，應由雙方友好協商解決，協商不成依法向銅陵市人民法院起訴。

　　九、附則：

　　1、本合同_____式_____份，雙方各執_____份。

　　2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章，此合同有效期為_______年___月___日至_______年___月___日。

　　3、未盡事宜，雙方協商解決另補充合同。

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　時間：__________

承攬合同書4

　　合同編號：75642

　　定作方：_______(簡稱甲方)

　　承攬方：_______(簡稱乙方)

　　經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守。

　　品名或項目

　　規格、型號

　　單位

　　數量

　　單價

　　價款或酬金(元)

　　金額：仟佰拾萬仟佰拾元角分

　　1.產品的質量、包裝、加工方法：

　　2.原材料的提供以及規格、數量、質量：

　　3.履行的期限、地點和方式：

　　4.驗收標準和方法：

　　5.結算方式：

　　6.違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。

　　(1)承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值____%或酬金總額____的違約金。

　　(2)定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價款總值___%的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金____%的違約金。

　　7.雙方約定的其它條款：

　　8.以上條款如有未盡事宜，應以書面協議，作為附件。

　　9.本合同執行中發生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　10.本合同一式___份，正本雙方各執____份，副本送工商行政管理局所存查。

　　11.本合同有效期限：從雙方簽署之日起到____年__月__日止。

　　12.本合同簽訂日期：____年__月__日

　　定作方：_____ 承攬方：_____

　　法定代表人：_____ 法定代表人：____

　　開戶銀行：______ 開戶銀行：_____

　　帳號：_______ 帳號：_______

　　____年__月__日

　　承攬合同模板

　　簽訂日期：________經甲乙雙方協商，簽訂本合同，共同信守。

　　貨款共計人民幣(大寫)：

　　1.質量標準：___________

　　2.交貨(運輸)辦法及地點：________

　　3.質量檢驗及驗收辦法：_________

　　4.包裝要求及費用負擔：__________

　　5.結算辦法及期限：_____________

　　6.原材料供應辦法：____________

　　7.其他：_______________

　　違約責任：

　　第一點：甲方承擔

　　(1)變更產品品種、質量或包裝的規格給乙方造成損失時，應償付乙方實際損失____

　　(2)中途退貨的，償儲乙方以退貨部分貨款總值____的違約金。

　　(3)自提產品未按規定日期提貨的，每延期一天，應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之___的違約金。

　　(4)未按合同規定時間和要求提供原材料、技術資料、包裝物的，除交貨日期予以順延外，每日應償付乙方順延交貨產品總值千分之一的違約金。

　　(5)未按合同規定日期付款的'，每延期一天，應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。

　　(6)實行送貨或代運的產品無故拒絕接貨的，應承擔因而造成的損失并付給運輸部門違約金。

　　(7)錯填到貨地點或接貨人的，應承擔因此造成的損失。

　　(8)其他___________

　　第二點：乙方承擔

　　(1)產品、花色、品種、規格、質量、包裝不符合合同規定，甲方同意收貨的，按質論價;甲方不同意收貨的，乙方應包修、包退、包換，并承擔因此造成的損失。

　　(2)未按合同規定的數量交貨，少交而甲方仍然需要的，應照數補交;不需要的，可以退貨，并承擔損失;不能交貨的，應償付甲方以不能交貨的貨款總值____的違約金。

　　(3)包裝不符合合同規定的，必須返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用;甲方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失的應予賠償。

　　(4)未按合同規定時間交貨的，每延期一天，應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。

　　(5)不符合合同規定產品，在甲方代保管期內應償付甲方實際支付的保管、保養費。

　　(6)產品錯發到貨地點或接貨人的，除按合同規定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。

　　(7)其他：____________

　　本合同一式___份。

　　有效期自____年__月__日到____年__月__日止

　　甲方：______

　　乙方：________

　　法定代表人：_______

　　電話：________

　　地址：________

　　開戶銀行：_____

　　帳號：________

承攬合同書5

　　定作方：______________（簡稱甲方）

　　承攬方：______________（簡稱乙方）

　　經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守。

　　品名或項目

　　規格、型號單位數量單價價款或酬金（元）金額： 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分

　　1．產品的質量、包裝、加工方法：______________________________________________

　　2．原材料的提供以及規格、數量、質量：________________________________________

　　3．履行的期限、地點和方式：__________________________________________________

　　4．驗收標準和方法：__________________________________________________________

　　5．結算方式：________________________________________________________________

　　6．違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。

　　（1）承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值________％或酬金總額________的.違約金。

　　（2）定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價款總值______％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金________％的違約金。

　　7．雙方約定的其它條款：_______________________________________________________

　　8．以上條款如有未盡事宜，應以書面協議，作為附件。

　　9．本合同執行中發生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　10．本合同一式______份，正本雙方各執________份，副本送工商行政管理局所存查。

　　11．本合同有效期限：從雙方簽署之日起到________年____月____日止。

　　12．本合同簽訂日期：________年____月____日。

　　定作方：______________ 承攬方：____________

　　法定代表人：__________ 法定代表人：________

　　開戶銀行：____________ 開戶銀行：__________

　　帳號：________________ 帳號：______________

　　________年____月____日

承攬合同書6

　　甲方：

　　乙方：

　　乙方承攬甲方位于蘄春縣橫過街廣告位廣告布安裝工程，為了保證工程質量、安全和工期，經雙方友好協商達成如下協議：

　　一、工程內容

　　乙方承攬的.工程項目：過街廣告位寬14米，高4米的廣告位廣告布安裝，時間為20__年12月30日。

　　二、甲乙雙方義務與責任

　　1、甲方提供工程結構中所需的材料（廣告噴繪布），乙方按甲方要求進行安裝。

　　2、由于此工程涉及高空作業，存在一定安全風險，乙方必須做好必要的安全措施，保證安全作業，如在施工中發生任何安全事故，乙方將承擔一切法律及經濟責任，與甲方無關。

　　三、工程造價及付款方式

　　1、乙方承包單價：3元（人民幣）/平方米

　　2、乙方完工后經甲方驗收后付款。

　　四、其他未盡事宜經雙方友好協商后可另立補充合同，補充合同與本同同具法律效力。

　　五、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自簽訂之日起生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　簽字（蓋章）：

　　簽字（蓋章）：

承攬合同書7

　　訂立合同雙方：

　　承攬方：__________________

　　定作方：__________________

　　定作方委托承攬方加工________________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條 加工成品：

　　┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐

　　│品 名│規 格│單 位 │數 量 │備 注 │

　　├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

　　│ │ │ │ │ │

　　├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

　　│ │ │ │ │ │

　　└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘

　　第二條 加工成品質量要求加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據）

　　第三條 原材料的提供辦法及規格，數量，質量１．用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。２．用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間，數量，質量，規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。３．原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規定執行。）

　　第四條 技術資料，圖紙提供辦法１．承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。２．承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。３．定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。）

　　第五條 價款或酬金價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。）

　　第六條 驗收標準和方法１．按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。２．定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。３．當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。）

　　第七條 交（提）貨的時間和地點１．交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。２．交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）

　　第八條 包裝要求及費用負擔

　　第九條 運輸辦法及費用負擔

　　第十條 結算方式及期限

　　第十一條 其他如：１．根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。２．根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。等等。）

　　第十二條 承攬方的違約責任：

　　一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的'，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

　　三、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____％（１０％--３０％幅度）或酬金總額的_____％（２０％--６０％幅度）違約金。

　　六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。

　　七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

　　九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。

　　十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條 定作方的違約責任：

　　一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　二、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____％（１０％--３０％幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________％（２０％---６０％的幅度）違約金。

　　三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　七、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條 不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任；在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條 糾紛的處理：加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同自一九____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式____份，交_______（如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關）各留存一份。

　　定作方：____________________（蓋章）

　　代表人：____________________（蓋章）

　　地址：________________________________

　　電話：________________________________

　　開戶銀行：____________________________

　　帳號：______________________________

　　承攬方：__________________________（蓋章）

　　代表人：__________________________（蓋章）

　　地址：_________________________

　　電話：_________________________

　　開戶銀行：_____________________

承攬合同書8

　　發包方(甲方)：___身份證號：

　　承包方(乙方)：___身份證號：

　　甲方在海南省樂東縣佛羅鎮佛南村自家宅基地建一棟三層框架結構樓房，現已基礎完工，鋪設好水泥板，由乙方負責承攬施工建設。為明確乙方在承攬建筑甲方房屋中的權利和義務，根據《中華人民共和國合同法》的有關規定，結合該工程具體情況，雙方本著平等、互利、誠信原則，確保工程安全、優質、高效、低耗，現經雙方充分協商，同意簽訂本合同，以資共同遵守。

　　一、承包方式

　　甲方負責供給乙方施工用水、用電、水泥、鋼筋等建筑材料。乙方負責施工建設并交付建房成果。乙方負責自帶建筑所需的一切工具,包括施工用的各種施工機械以及模板、內外腳手架、模板、頂木、鐵釘、鐵絲及生產生活用具等，費用由乙方自理。乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。乙方所有工人的食宿等問題由乙方自己解決，費用由乙方自理。

　　二、承建項目

　　樓房為三層框架結構，承包從正負零起，第一層高為3.90米，第二層高為3.6米，第三層高為3.3米。乙方負責房屋主體工程的建筑，完成麻批，包括框架、墻體、梁、柱、樓梯、樓面、砌磚、搞地平、起隔墻、批粗面內外墻體(含6個衛生間)、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層等。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體,頂層層面加漿磨光，同時作好防滲透水處理。

　　乙方必須嚴格按照設計圖紙或甲方提出的要求進行施工，若發現圖紙有不合理部分,經甲乙雙方共同協商,在取得明確一致的施工方案后乙方方可再進行施工。結構及承重由乙方負責，若施工過程中房子就有問題，乙方要負完全責任。

　　三、施工安全

　　1、乙方必須按照安全施工規范和技術要求，采取嚴格的安全防護措施，乙方負責找工人，組織、指揮工人施工。甲乙雙方當事人明確，乙方及其工人與甲方不存在雇傭關系。

　　2、乙方應加強現場管理，乙方人員必須滿足雙方簽訂的協議條款的要求，并對自身的施工、技術、質量、工期、安全、文明施工、消防保衛、環境保護等全面負責，如乙方未能履行上述職責而造成工程、財產和人身傷害，由乙方

　　承擔責任及由此發生的一切費用。乙方在組織工人施工過程中要特別注意安全，杜絕一切安全事故，并承擔由于自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故責任和由此發生的一切費用。在乙方進入工地施工時到履行義務終了期間，由乙方對其工人及雇傭人員、財產和機械設備辦理相關保險并承擔其費用。乙方及其工人所發生的一切傷亡事故與甲方無關，任何安全事故由乙方負全部責任，甲方不負任何責任。

　　四、工程質量要求

　　1、乙方按照國家規定的房屋質量標準和要求組織施工，工程質量應達到抗震安居房屋建設評定標準的合格條件，建房后的墻體、窗戶、門等要做到平整、光滑,墻磚、地面做到平滑,杜絕空鼓,符合相關標準。做到：⑴乙方完成每層的梁、柱、板面布筋后，由甲方組織有關人員進行質量監督和驗收，達到標準后才能進行下一步的施工。⑵砌磚前必須把磚頭澆水濕潤，沙漿的飽滿度必須要達到"三個一"(即一塊磚、一鏟灰、一擠揉)砌筑法。⑶做水泥面前務必將砼表面清理洗掃干凈，將墻面殘存的砂漿、污垢、灰塵等清理干凈，用水將磚縫中的塵土沖凈，趁墻面濕潤開始抹灰，以提高粘結強度，防止出現空鼓開裂現象。⑷梁、柱、樓面的澆筑必須一次性完成。⑸脫模后，梁、板、柱的表面必須平整光潔，線角方正順直，無漏漿、麻面。⑹軸線、門窗洞口的尺寸要準確，所有模板的平整度控制在3㎜內，垂直度3米以內控制在5㎜，總高控制在0.5‰，接頭處高低差控制在1㎜，所有陰陽角必須順直、整齊、每3米不超過5㎜。

　　2、工程竣工后，由甲方組織相關人員按施工技術要求進行檢查驗收。___如出現工程質量問題，由乙方進行返工、修改和重作，直到符合甲方質量要求為止，并賠償因工程質量問題給甲方造成的全部損失。返工、修改和重作的費用(包括工時費用和材料費用)全部由乙方自行承擔。返工、修改和重作后仍不能達到約定的合格使用條件的,乙方承擔工程質量違約責任。

　　3、上條所說的'工程質量問題，包括以下等方面：(1)主體墻與水平地面不垂直、墻壁凹凸不平、開裂;(2)主體柱與水平地面不垂直、斷裂、露筋;

　　(3)橫梁、圈梁斷裂、露筋、明顯扭曲;(4)天板或地板開裂、塌陷、露筋、不與水平面垂直;(5)梁、柱、板面中空;(6)墻壁、屋頂上的砂漿脫落;

　　(7)屋頂漏水，浸水。

　　4、房屋保修期按國家相關保修規定執行。

　　五、承包價格

　　本工程按照每層水平投影面積計算付款，每平方米承包價貳佰伍拾元整(￥250元)。如不在結算范圍內的工程由雙方協商一致后另行計付。

　　六、付款方式

　　乙方進場后，甲方先預付工程款壹萬元，以后將按工程進度付款。一、二、三層澆注封頂后，若無質量問題，甲方即再向乙方分別支付壹萬元、貳萬元、貳萬元工程款。余下的款項待工程完工一月后甲方的住房無任何裂縫、無漏水、無樓梯積水等工程質量問題發生，經雙方驗收合格后五天內，一次性付清給乙方。若有住房開裂、漏水、積水、傾斜等工程質量問題出現，則要求乙方及時維修，否則甲方終止合同，沒收余款。

　　七、工期要求

　　___年___月___日開工，每15天一層，乙方必須在___年___月___日前完工。

　　八、違約責任及爭議的解決辦法

　　1、乙方承攬建設工程的質量達不到約定要求的,乙方要無償修理、返工或重作，造成損失的,乙方要賠償所有損失，因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的,乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。

　　2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同，并只需支付按照已完工的工程量計算人工錢的50%給乙方。

　　九、合同的生效與終止

　　1、本合同共4頁，一式二份,甲乙雙方各執一份。

　　2、本合同經雙方簽字后生效，工程竣工驗收合格并結清款項后失效。

　　3、乙方必須保證工程質量和進度，節約材料，嚴格按照工期要求施工，否則甲方有權終止合同，并在承包款中扣除因乙方施工延誤而產生的費用，如鋼材、水泥、紅磚等材料的漲價費用等等。乙方盡量避免在下雨天施工，以防影響房子質量。施工現場必須達到工完場地清，乙方負責清運工地周圍及室內所有的建筑垃圾，打掃干凈。工程結束后，乙方腳手架留給甲方使用一個月。

　　以上合同,雙方必須共同遵守，如經雙方協商同意簽訂補充合同,補充合同與該合同具有同等法律效力。

　　甲方簽字(手印)：___乙方簽字(手印)：___

　　日期：___

承攬合同書9

　　承攬方:河南安信達防水有限公司黑龍江分公司（以下稱乙方）

　　定作方:哈爾濱振陽建筑工程有限責任公司（以下稱甲方）

　　根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》規定，結合工程具體情況可經甲乙雙方友好協商，同意簽訂的義務，中途一方不得擅自更改或解除，雙方共同遵守。

　　1、 承攬名稱：、方式、地點、竣工日期。

　　a、 承攬項目名稱：北樹小區6#樓

　　b、 承攬項目地點：哈爾濱道外區三棵樹大街三機街、北樹小學、天恒小區地段

　　c、 本工程自20xx年 月 日開工自20xx年 月 日竣工,中途遇不可抗力因素,則一方應向另一方作出書面報告且需得另一方的書面同意。

　　d、 承攬方式：包工不包料。

　　e、 承攬價格：

　　以實際粘貼面積4.5元/㎡計算。

　　f、 工程量計算方法：

　　每層以實際施工面積為準分別計算面積，搭接不另行計算面積，附加層及卷邊單計算面積，附加層寬度及卷邊高度以實際施工尺寸為準。

　　2、 承攬工程內容：

　　窗臺SBC120防水層、屋面SBC120隔氣層、防水層、屋面SBS防水層、廚房、衛生間防水層。

　　3、 質量標準：

　　a、 材料由甲方自行進場。

　　b、 施工質量：按照防水工程施工規范，結合本公司專業技術工程質量達到優良，符合國家防水工程驗收標準。

　　4、 付款方式：

　　工程完工驗收后 天內，結算全部工程款，置留工程總造價的 %保修金，保修到期后置留的保修金全部付給承攬方。

　　5、 驗收方法：

　　工程完工當天，雙方共同驗收，驗收結束后，甲方技術員出具工程量承認單。

　　6、 工程保修期限：

　　本公司承諾工程質量保修5年，5年內因施工工藝造成的漏水，由承攬方無代價修復，如承攬方拒絕維修，甲方可以不付給乙方預留的 %保修金，若因人為或結構變形等其它原因造成的滲漏水，承攬方不負責。

　　7、 工期：根據定作方的要求而定。

　　8、 安全施工條例：

　　1）、定作方應向承攬方有關人員進行有關的特殊安全管理規定介紹。由于定作方未進行有關特殊安全管理規定介紹造成安全事故，定作方應承擔一定責任。

　　2）、承攬方有關人員進入定作方施工現場應遵守定作方有關制度。

　　3）、由承攬方人員因違反有關管理造成安全事故，責任由承攬方負責。

　　9、 糾紛的`處理：

　　發生糾紛雙方應協商解決，協商不成時，任何一方可以通過法律解決。

　　10、 期限與其它：

　　本合同自雙方簽字，蓋章之日起生效，五年維修期過后、當日維修款全部結清，合同自動失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同

　　如有未盡事宜，應雙方進行協商，作出補充規定，補充規定與合同同等效力。任何一方如未得另一方書面同意就解除合同的，則需支付另一方本工程合同總款的20%作為違約金和由此引起的一切費用。

　　本合同一式二份，定作方一份、承攬方一份。

　　定 作 方：

　　承 攬 方：

　　定作方代表：

　　承攬方代表：

　　20xx年 月 日

承攬合同書10

　　承攬方：

　　定作方：

　　甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協商，簽訂本，共同遵守。

　　第一條加工成品

　　品名：____規格（長，寬，高）：____單位：cm數量：____備注：____

　　玻璃柜臺：件；塑料臺面柜臺：180X0095件

　　其中不帶抽屜：10件

　　玻璃臺面柜臺：180X0095件

　　棉布貨架：180X0200件

　　大百貨電器貨架：180X0200件

　　小百貨貨架：180X0200件

　　第二條加工成品質量要求：

　　一、材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。

　　二、用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。

　　三、嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。

　　四、甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。

　　第三條原材料由甲方提供。

　　第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。

　　第五條工程價款：按核定價格單計算款25000元。

　　第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明。

　　第七條交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續。

　　第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按4元計算，共計980元，全部費用由乙方負擔。

　　第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，共計490元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。

　　第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款_________0元（貳萬元）。甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。

　　第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款。

　　第十二條甲方的違約責任

　　一、甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

　　二、甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

　　三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

　　四、甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。

　　五、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。

　　六、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的.質量要求，否則乙方有權拒收。

　　第十三條乙方的違約責任

　　一、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　二、乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金。

　　三、乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

　　四、乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。

　　五、乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　六、乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。

　　第十五條本合同發生糾紛時，雙方協商解決；協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，_____，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同于一九八五年一月二十五日經公證生效，合同履行完畢即失效。

　　本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份。

　　甲方：（蓋章）

　　代表人：

　　地址：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　乙方：

　　代表人：

　　地址：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　日期：___________

承攬合同書11

　　定作方： 合同編號：

　　承攬方： 簽訂日期：

　　定作方委托承攬方加工 ，經雙方充分協商，達成以下合同條款。

　　一、 加工成品：

　　二、加工成品質量要求：

　　三、原材料的提供辦法及規格、數量、質量

　　1.定作方提供原材料的，承攬方對定作方提供的原材料在下料之前必須進行檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊，下料后再提出原料質量問題的，造成定作方損失的，承攬方應予賠償。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。原材料的消耗每噸(件)成品不得超過 。

　　2、承攬方提供原材料的，應保證提供的原材料符合定作方的要求，且滿足承攬的需要。

　　四、技術資料、圖紙提供辦法

　　1.承攬方發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應及時回復，提出修改意見。

　　2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

　　五、價款或酬金

　　價款或酬金按照如下約定計算：

　　六、驗收標準和方法

　　1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2、驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，在質保期內發生問題由承攬方負責修復或退換。

　　七、交貨的時間和地點

　　1、交貨時間： 。

　　2、交貨地點：定作方工廠內

　　八、包裝要求

　　1、成品按照 包裝費用由承攬方承擔。

　　九、運輸辦法及費用負擔：運輸由承攬方負責，費用承攬方承擔。

　　十、費用結算

　　結算時間：

　　十一、承攬方的違約責任

　　1、未按合同規定的質量交付定作物，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2、交付定作物或完成工作的`數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

　　3、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。

　　4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方支付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的 %償付違約金。

　　5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%的違約金，并賠償給定作方造成的損失。

　　6、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

　　7、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　十二、不可抗力

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任。

　　十三、其它約定

　　1、加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成向定作方所在地向人民法院起訴。

　　2、本合同自簽訂之日起生效，如有未盡事宜，雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　3、本合同一式 份。

　　甲方： 蓋章：

　　簽約人： 職務： 電話號碼：

　　已方： 蓋章:

　　簽約人： 職務： 電話號碼：

　　時間： 年 月 日

承攬合同書12

　　甲方：_____ (簽字)

　　乙方：_____ (簽字)

　　根據《中華人民共和國建筑法》、《合同法》、《勞動法》、《建設工程施工合同》、及有關法規、行政法規，遵循平等自愿，公平和誠實，信用的原則，經雙方就建設施工之事協商一致，特簽訂此合同，望共同遵照執行。

　　一、工程名稱：_____名門尚居11#8#樓

　　二、工程概況：_____框剪結構

　　三、承攬方式：_____攬工不攬料

　　1.承攬范圍及內容圖紙所示前期主體所有一次結構模板安裝工程。

　　2.乙方承攬該主體一次結構工程模板施工，具體內容為圖紙所示主體一次結構的所有內容。

　　(1) 乙方在施工中所需機械工具，木工圓盤鋸、撬杠等均由甲方復制提供。手工電鋸，起釘錘等小機械由乙方承擔。(含電線)

　　(2) 木工上下料臺(搭拆由乙方負責)。

　　四、結算價格：_____

　　基礎地下室，按圖紙展模面積22/m2元。一層至十八層，按照圖紙展模面積22/m2元。

　　五、付款方式：_____

　　(1) 基礎地下室模板拆模完畢，驗收合格后付基材層80%。

　　(2) 一層至四層模板拆模完畢，驗收合格后付三層木板的80%。

　　(3) 四層至十八層木板拆模完畢，驗收合格后，每完成四層付三層90%，其中押一層。

　　(4) 待主體驗收合格，模板方木，拆模完成，按照甲方指定的地方堆放完成，付工程量的90%

　　(5) 剩余10%，待內、外粉刷結束后一次付清。

　　六、雙方責任：_____

　　A、甲 方 責 任：_____

　　1、 甲方全面負責對該工程主軸線定位、放線、標高操作，乙方安排人配合，并對質量控制檢查，驗收，報驗。

　　2、 甲方確保乙方在施工中的材料，機械設備及維修和小型工具及時供給，乙方施工中所用的材料進場由乙方負責卸車，裝車由甲方負責。

　　3、 甲方管理人員、電工、機械維修工、塔吊工應及時配合乙方施工，協調施工現場的一起有關工程事宜，為乙方創造良好的施工環境。

　　4、 甲方管理人員在施工中不允許故意刁難乙方。

　　B、乙 方 責 任：_____

　　1、 乙方必須在公司的領導下嚴格遵守公司的各種管理規定，做好合同范圍內的各項工作，嚴格按照甲方要求進行規范施工。工程質量達到甲方要求合格，爭取優質結構工程。

　　2、 施工人員定期組織學習新技術及規范標準，學習安全有關法律及各項規章制度，遵守工地各項規章制度。

　　3、 所需各種材料必須提前2天報送項目部，施工過程中不得浪費材料，嚴禁大材小用，做到工完場清。因乙方操作失誤，不聽甲方指揮造成材料浪費，由乙方按市場價格，雙倍賠償，并直接從工程款中扣除。

　　4、 乙方施工隊要配合技術人員配合甲方施工。保證工程順利施工，因乙方造成返工現象由己方負責所有損失。

　　1、 乙方應按時完成本合同所簽署的`施工任務，保質保量保安全。質量合格工程，按圖施工，符合現行規范要求。

　　2、 安全方面，因乙方操作不當造成的安全問題由乙方承擔全部損失。

　　3、 進度按照就愛房指定進度要求，進行施工，每超過1天，罰款3000元。

　　4、 施工現場原材料堆放及清理、方木、模板清理均由己方負責。

　　七、文明施工

　　1、 實現施工現場文明、整潔、安全、杜絕野蠻施工，杜絕不文明語言和行為， 嚴懲破壞環境行為，嚴懲違章作業，達到文明施工保證措施。

　　2、 樹立良好管理形象，做到文明施工，創造良好是個環境，凡進入現場的施 工人員，必須嚴格遵守甲方紀律及各項規章制度。

　　3、 施工人員進入施工現場加強道德教育，樹立文明施工思想，使人人遵守職 業道德，遵守建設程序，說實話，辦實事，不弄虛作假。

　　4、 施工人員聽從甲方正確布置和安排，遵守項目部的各項制度，推行先進技 術，科學管理，有計劃，有步驟，杜絕盲目性，隨意性。

　　5、 在工地不得辱罵，毆打技術管理人員。不得在施工現場隨意大小便。發現辱罵毆打技術管理人員，一切后果由乙方承擔。

　　6、 在工地不得出現打架斗毆，如出現打架斗毆將對該人每人每次罰款3000元，由該攬包人承擔，如后果嚴重，該該人應承擔一切法律及刑事責任。

　　本合同一式兩份，雙方各執一份，起律作用，未盡事宜，按《勞動法》、《合同法》協商解決，雙方簽字之日生效.

　　甲 方：_____ (簽 字) 乙 方：_____ (簽 字)

　　身份證：_____ 身份證：_____

　　電 話：_____ 電 話：_____

　　年 月 日 年 月 日

承攬合同書13

　　甲方：____________________

　　乙方：____________________

　　根據相關法律法規，乙方同意接受甲方委托，就公司產品的設計和加工事項進行合作。在雙方充分協商并達成一致意見后，簽署本合同并確保其得到執行。

　　一、我們展示設計有限公司為某客戶提供了設計與制作服務，具體內容包括報價單及圖紙，請查閱。

　　二、甲方在圖紙與報價單上簽字后，乙方按照圖紙與報價單上所列內容生產的產品經甲方驗收合格后視為合格品。若驗收不合格，則甲方有權不予接受或退貨并要求全數退款，因此產生的一切費用由乙方承擔。

　　三、甲方中途變更定作物的數量、規格、質量或設計要求等，應當賠償乙方因此造成的損失。但征得乙方同意除外。

　　四、主材材料由乙方負責解決，輔材、工藝細則、電路方案甲乙雙方共同協商確定。

　　五、乙方在合約簽字生效后，負責在月日前完成產品設計與制作。交貨地點，收貨人由甲方指定。

　　六、制作費結算方法：

　　1、雙方協定的價格為__________人民幣，甲方在設計制作開始前，須支付預付款計50%人民幣________。甲方在安裝結束后的七日以內應安排專門人員驗收，甲方在驗收合格并收到增值稅發票后向乙方結清制作余款合計_整人民幣。因甲方原因在驗收合格后規定的`付款期限內逾期未結清費用的，甲方應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付違約金。設計制作費以(現金，支票、匯款)形式匯入乙方賬戶。

　　2、甲方如不履行合同，預付款即抵作違約金，無故拖欠余款，我司有權安排專人要回。

　　3、如果乙方未能履行合同，則應雙倍返還甲方預付款作為違約金。若乙方未能按時交貨，甲方有權拒絕支付相應貨款。對于每一天的逾期，乙方需向甲方支付千分之五的逾期交付部分貨款金額作為違約金。

　　并交付給甲方指定收貨人之前的所有費用(包括但不限于成本及利潤、稅金、包裝費、運輸費、__________費)及后續相關費用(包括但不限于保修、技術服務)。

　　七、糾紛的處理：

　　甲方和乙方因合同而發生糾紛時，雙方應協商解決，協商不成時，也可以直接向人民法院起訴。有效期為一年。本合同執行期間，雙方均不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜，應參照__________及設計加工承攬合同條例等法律執行。雙方也可就未盡事宜進行協商，作出補充規定，補充規定與合同具有同等效力。

　　八、質量的保證：

　　乙方對已制作的產品實行質量跟蹤保證。具體為――電器保質半年，其他保質一年。(注：除人為以外)本合同一式二份，甲方與乙方各執一份。

　　甲方(蓋章)：____________________

　　乙方(蓋章)：____________________

　　甲方代表簽名：____________________

　　乙方代表簽名：____________________

　　地址：________________________________________

　　地址：________________________________________

　　電話：____________________

　　電話：____________________

　　日期：____________________

　　日期：____________________

承攬合同書14

　　甲方：______________________聯系電話：______________________

　　乙方：______________________聯系電話：______________________

　　甲乙雙方經友好協商，就______工程達成以下協議：

　　1.甲方為乙方提供______設備及軟件，共____。

　　合同總價款：￥_________元

　　其中軟件費：￥_________元

　　硬件費：￥________元

　　工程費：￥_________元

　　2.付款方式　乙方先付甲方總工程預付款。

　　共￥_________元

　　其中軟件費：￥_________元

　　硬件費：￥_________元

　　工程費：￥_________元

　　甲方電腦硬件送達乙方指定場地經乙方點數后，乙方須當即付給甲方所有硬件費用。

　　完成安裝后，乙方在七日內向甲方支付其余全部款項。

　　以上付款方式均為現金付款。

　　3.甲方責任　甲方在乙方要求的時間____年____月____日之前完成軟件安裝調試。

　　甲方負責培訓乙方的系統管理員和該軟件的維護免費期為____年，維護地點在甲方公司所在地。

　　壹年內因甲方提供硬件設備非人為損壞而引起軟件被破壞，甲方提供免費恢復。

　　如果是按乙方的要求擴允功能，甲方可收取擴充部分的費用。

　　壹年以后甲方對提供設備和軟件有償維護，維護費用為￥____元/年。

　　4.乙方責任　甲方調試系統所用的素材僅供系統測試，均不得用于營業或其它以盈利為目的'的商業活動，否則涉及的一切民事及刑事法律責任由乙方承擔。

　　乙方用于營業或其它以盈利為目的的商業活動所需之節目由乙方自行解決，甲方概不負責。

　　由乙方在以后使用中，由人為造成的`系統的損壞，需要甲方上門服務的，甲方發生的費用全部由乙方負責。

　　5.其他事項　不得對軟件加以仿制;

　　對軟件權利的標志不得除去、遮蓋或涂抹等。

　　按本合同第2條的規定，若乙方逾期不付款超過____天，甲方有權終止合同，由此造成的后果甲方概不負責在。

　　6.違約責任　雙方若有未盡事宜，由雙方共同協商解決，若有一方違約或侵權，參照我國有關法律法規處理;

　　雙方若有糾紛，提交人民法院裁判解決。

　　7.本合同自甲乙雙方代表簽字及蓋章后生效;

　　合同正本一式貳份，雙方各執壹份，具同等的法律效力，本合同附件共有____份如下，也具同等法律效力。

　　聲明：本合同經復印或涂改后無效!　甲方：_______

　　負責人：_____________

　　時間：_______________

　　地點：_______________

　　乙方：_______

　　負責人：_____________

　　時間：_______________

　　地點：_______________

承攬合同書15

　　委托方：__________以下簡稱甲方。

　　被委托方：__________以下簡稱乙方。

　　甲方系以百貨零售為主的連鎖企業，乙方為具有黃金珠寶首飾生產加工資質的合法企業，甲乙雙方經友好協商達成18k金首飾飾品委托加工協議如下。

　　一、委托加工產品

　　發飾頭發上的飾物。如：簪用于固定發髻的單針裝飾物；釵用于固定發髻的雙針裝飾物。

　　耳飾耳部的飾物。如：耳環竄掛在耳朵上的環狀飾物；耳鉗用彈簧、螺絲或鉤固定在耳垂上的飾物；耳墜耳部的掛墜飾物；耳插（耳釘）穿過耳垂孔的針狀飾物。

　　頸飾頸部的.飾物。如：項鏈頸部的鏈狀飾物；掛墜與項鏈或其他用品配套的，起掛墜作用的飾物；項圈帶在頸部的環狀飾物。手飾手部的飾物。如：指環戴在手指上的環狀飾物；手鐲戴在手腕上的鏈狀飾物；手鏈戴在手腕上的鏈狀飾物。

　　足飾腳部的飾物。如：腳鐲戴在腳腕上的環狀飾物；腳鏈戴在腳腕上的鏈狀飾物；鈴鐲帶有鈴鐺的環狀飾物。

　　規格：詳見加工清單。

　　數量：詳見加工清單。

　　計量單位：克（g）。

　　二、產品樣式及工藝要求

　　1、產品樣式：

　　（1）甲方提供實物樣品、設計圖紙的，應當在本合同簽訂之日起____日內將樣品、圖紙交付乙方。

　　（2）甲方將實物樣品及設計圖紙交付乙方______日內，乙方應當進行檢驗評估。乙方發現樣品、設計圖紙不符合約定或工藝技術要求不合理，應當即時通知甲方；甲方應當在收到乙方書面通知兩日內書面回復，提出修改意見。

　　（3）乙方提供實物樣品及圖紙的，應當在本合同簽訂之日起______日內將樣品及圖紙交付甲方。

　　（4）乙方將實物樣品及圖紙交付甲方后______日內，甲方應當進行檢驗。甲方發現圖紙不符合約定或工藝技術要求不合理，應當于當日通知乙方。乙方應當于收到甲方通知之日起兩日內做出修改。

　　2、工藝：

　　（1）澆鑄

　　（2）鏤刻

　　（3）雕刻

　　（4）拉絲等等。各個款式產品使用工藝應當在加工產品清單注明。

　　三、原料、包裝物

　　金金是量金單位，24理論含金量為百分之百，1含金量為124100%。

　　黃（金）以黃色材料為基材的本色為黃色的金合金。飾品材料投產前需測試含量，并應符合GB 11887的有關規定。在國家認定的交易所采購的貴金屬，其含量按質保單或出庫單標注的含量為依據，可不再做純度檢驗。

　　1、甲方提供原材料時乙方應現場檢測驗收，核實質量純度后填寫原料驗收清單一式三份，雙方分別保存。

　　2、甲方提供原材料檢驗不符合合同約定的，乙方不予接收。

　　3、乙方提供的原材料經檢驗符合合同要求，附有檢驗報告或其他證明質量的文件，經甲方代表認可后方可使用加工。包裝物由甲方提供，未經甲方許可乙方不得在包裝物表面增加標注內容，不得加裝、掛標識資料。

　　四、成品質量要求

　　1、金屬純度應當符合GB9288金合金首飾金含量的測定灰吹法（火試金法），GB11887首飾貴金屬純度的規定及命名方法要求。

　　2、指環尺寸應當符合GB11888首飾指環尺寸的定義、測量和命名，其他相關標準要求。

　　3、外觀質量

　　基本要求

　　（1）、整體造型符合圖紙（實樣）要求，主題突出，立體感強。

　　（2）圖案紋樣形象自然，布局合理，線條清晰。

　　（3）表面光潔，無銼、刮、錘等加工痕跡，無砂眼、無裂痕、無夾雜、邊棱尖角處應光滑，無毛刺，不扎、不刮。

　　（4）掐絲流暢自然，填絲均勻平整。

　　（5）澆鑄件表面光潔，無砂眼，無裂痕，無明顯缺陷。

　　（6）焊接牢固，無虛焊、漏焊及明顯焊疤。

　　（7）鏨刻花紋自然，整體平整，層次分明。

　　（8）彈性配件應靈活、有力，裝配件應牢固可靠。

　　（9）表面處理色澤一致，光亮無水漬。

　　（10）印記符合GB11887的規定，標注準確、清晰，位置適當。附加要求常規品種應符合下述要求。

　　（11）指環（戒指）指環圈口圓正，活口指環搭口吻合、妥帖。固定式，尺寸按GB11888或合同要求。

　　（12）耳飾左右對稱，插針類，插針長短一致，夾頭穩固。鉤類，鉤尖略鈍。

　　（13）項墜掛鼻部位恰當，重心合適。

　　（14）鏈鏈身基本垂直，鏈顆大小均勻、活絡。搭扣大小適當。當生產貴金屬合金鏈時，建議使用彈簧搭扣。

　　（15）手鐲鐲身平直、圓整，簧口緊密、靈活、開啟方便。

　　（16）質量要求成品質量應當符合B1690貴金屬飾品質量測量允差的規定。

　　五、商標、包裝標識、運輸、儲存。

　　1、標注印記符合GB11887的規定，標注準確、清晰，位置適當。

　　2、產品上標注甲方的名稱、地址，標注符合標準要求的名稱、出廠編號，現行有效的國家、行業標準編號。

　　3、產品使用甲方指定的商標（）圖案，每件（批）產品均應有標識牌，標志內容應符合《金銀飾品標識管理規定》規定，及國家、行業標準。

　　4、包裝物使用軟質材料包裝，防止互相磨損。

　　5、飾品運輸中應小心輕放，防止重壓，碰撞，受潮和腐蝕。

　　6、飾品應存放在干燥，無腐蝕物（氣）的環境中。

　　六、產品交付驗收方式

　　1、加工成品全部完工后，乙方通知甲方進行驗收。甲方應當于收到乙方通知之日起____日內進行驗收。

　　2、驗收以合同規定的質量要求、圖紙和封存樣品為標準，數量以合同規定為標準。

　　3、乙方加工成品經驗收不符合質量要求的，甲方有權要求乙方修理、重作；造成甲方損失的，有權要求乙方賠償損失。

　　4、乙方加工成品交付后，甲方在（）時間內發現加工成品不符合質量要求的，仍有權要求乙方修理、重作；造成甲方損失的，有權要求乙方賠償損失。

　　5、乙方應于________年____月____日將產品全部送至甲方倉庫，地址為。

　　甲方（蓋章）：__________________

　　代表人（簽字）：________________

　　身份證號碼：____________________

　　簽訂日期：________年____月____日

　　乙方（蓋章）：__________________

　　代表人（簽字）：________________

　　身份證號碼：____________________

　　簽訂日期：________年____月____日

【承攬合同書】相關文章：

承攬合同書08-17

承攬合同書05-29

【熱門】承攬合同書08-13

承攬合同書【薦】08-14

【熱】承攬合同書10-23

承攬合同書【精】10-16

【推薦】承攬合同書05-30

承攬合同書【熱門】10-31

【薦】承攬合同書09-04

承攬合同書【推薦】10-04