- 相關推薦
施工合同簡易版本精華
隨著廣大人民群眾法律意識的普遍提高，合同的法律效力與日俱增，簽訂合同是為了保障雙方的利益，避免不必要的爭端。那么我們擬定合同的時候需要注意什么問題呢？下面是小編為大家收集的施工合同簡易版本精華，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
施工合同簡易版本精華1
甲方：（委托方）_____________________
乙方：（承攬方）_____________________
一、合同目的
為完成乙方接受甲方委托，按照甲方要求從事工程建設取得的利益，特制訂此合同。
二、施工內容
1、施工項目：______________________
2、工程地點：______________________
3、合同價款：______________________
4、施工期限：______________________
三、合同約定
1、雙方應本著誠信、公正原則進行合作。
2、甲方應按照工程進度和工程質量及時支付價款。
3、乙方應按照合同內容及工程規范進行施工。
4、雙方應根據工程實際情況及時協商解決工程變更、材料變更、工程質量意見和工程付款等疑問。
5、為保證工程獲得最終驗收，雙方應在工程竣工驗收前根據實際情況進行協商。
四、違約責任
1、如甲方未按照合同約定及時支付價款，應承擔逾期付款的利息和違約金。
2、如乙方未按照合同約定進行施工，應承擔違約金或補償甲方因違約而產生的損失。
3、如因雙方協商而導致工程延期或出現其他損失的，責任由雙方共同承擔。
五、合同變更
如因工期或其他因素需要變更合同內容，須經雙方協商并簽署書面變更協議，方可具備法律效力。
六、爭議解決
1、因合同執行產生的爭議，應優先通過協商解決。
2、協商未果時可以向施工目的`地所在地人民法院提起訴訟。
七、其他約定
1、此合同一式兩份，雙方各執一份。
2、此合同自簽署之日起生效，在工程竣工驗收之日終止。
3、雙方對本合同的解釋標準是按照中華人民共和國法律規定執行。
甲方：（蓋章）_____________________
乙方：（蓋章）_____________________
簽訂日期：_______年_______月_______日
施工合同簡易版本精華2
第一條 合同雙方
甲方：（委托方）
地址：
乙方：（承接方）
地址：
第二條 工程名稱、位置
工程名稱：
工程位置：
第三條 工程概況
主要工程量及工程概況：
第四條 工期及進度
1. 工期：
2. 具體工程進度計劃：
第五條 工程質量
1. 執行國家建筑和安全標準，保證工程質量；
2. 保證材料及設備的質量；
3. 保證工程質量，達到有關規定的驗收標準。
第六條 合同金額及結算方式
合同總價：
1. 完工結算時須驗收合格后，由甲方自行支付全款；
2. 工程施工過程中，乙方可按工程進度計劃進行階段性結算；
3. 如工程停工或延誤，乙方不因此產生損失。
第七條 工程保險
乙方負責為工程施工中的設備、材料等投保責任險。
第八條 違約責任
1.如甲方未按時支付款項，乙方有權暫停工程，并保留肖像權與補償權。
2.如乙方無故違約，除追究承擔賠償責任外，還應給予甲方恰當的'賠償。
第九條 保密條款
雙方應對合同所涉及的技術、商業、技能以及其他方面的機密資料予以保密。
第十條 合同的生效與終止
1. 合同經雙方簽字蓋章后生效。
2. 在合同期滿前，任何一方不得單方面解除合同。
第十一條 爭議的解決
1. 雙方應友好協商解決爭議；
2. 如協商不成，應向有權機構申請調解或仲裁。
第十二條 合同附件
附件1：合同金額支付計劃表
附件2：施工進度計劃表
附件3：工程質量驗收標準表
附件4：工程保險單
第十三條 其他事項
1. 本合同一式兩份，雙方各執一份，具有同等效力；
2. 本合同自_______年_______月_______日起生效，有效期至_______年_______月_______日止。
合同雙方確認：
甲方（委托方）： 簽字：
乙方（承接方）： 簽字：
【施工合同簡易版本】相關文章：
簡易施工合同09-24
簡易版本商鋪租賃合同范本02-20
簡易建筑施工合同06-08
簡易施工合同15篇09-07
簡易工程施工合同06-18
簡易施工合同范本03-05
簡易防水施工合同范本10-25
道路施工合同范本簡易集錦01-16
施工勞務合同簡易版范文11-26