承攬裝配合同（精選7篇）

　　現今社會公眾的法律意識不斷增強，我們用到合同的地方越來越多，簽訂合同也是避免爭端的最好方式之一。那么合同要怎么擬定？想必這讓大家都很苦惱吧，以下是小編為大家整理的承攬裝配合同，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　承攬裝配合同 1

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙雙方本著平等互利的原則，經過充分協商就乙方提供原材料(或零部件和元器件)，由甲方在_________加工(或裝配)成品達成協議，根據中國有關法律、法規訂立本合同。

　　一、加工(裝配)的項目

　　1.乙方向甲方提供加工(或裝配)_________(產品)______套(或件)所需的原材料(或散件);甲方對乙方提供的原材料(或散件)進行加工(或裝配)，加工(或裝配)后將成品交付乙方。

　　2.加工成品名稱和數量：_________.

　　二、來料(或來件)的交付

　　乙方每月必須分______次(即每月的______日、______日以前)把加工生產所需要的原材料(或零配件、元器件)、包裝物料等運到生產場地，并辦理交接手續。

　　甲方對乙方送來的原材料(或零配件、元器件)等必須派專人負責驗收和保管。經驗收不符合規格、質量要求的原材料(或零配件、元器件)或包裝物料數量不足時，甲方應及時通知乙方更換或補足。

　　三、原材料損耗

　　加工時零件及原料損耗率為_____%，其損耗率由乙方免費供應，如損耗率超過______%，應由甲方補充加工所需之零件和原料。

　　四、甲方責任

　　1.提供加工(或裝配)生產廠房______平方米。

　　2.招聘工人_________名。

　　3.提供廠內加工生產所需要的水、電及設備，費用由甲方支付。

　　4.按照本合同規定按質、按量、按時向乙方交付成品。

　　5.協助乙方辦理駐廠人員暫住戶口、入出境申報手續。

　　6.協助乙方辦理加工所需原材料的進口和加工成品的出口手續。

　　7.乙方要求甲方協助辦理的其他事宜。

　　五、乙方責任

　　1.提供加工產品及裝修廠房所需的設備材料，其價格應經雙方協商認可，所需費用由乙方墊支，甲方則從乙方支付的工繳費內逐月償還乙方墊支的本息，償還期為______年。

　　2.為使加工生產正常化，由乙方提供生產所需要的其他專用設備、測試儀器、檢驗工具等。這部分器材，所有權仍屬乙方所有，只在合同期限內由甲方保管使用，損壞和丟失由甲方負責修理或賠償，但正常維修由乙方負責。合同期滿后，由乙方自行處理。

　　3.按照本合同規定的數量、規格、質量及時間要求，提供加工生產的`原材料(或零部件和元器件)和包裝物料、輔料(或輔件)。

　　4.工人如因工作不力(含工廠管理人員)，經教育無效者，乙方有權向甲方提出調換，但禁止非法搜查甲方工廠工人的身體。

　　5.甲方要求乙方協助辦理的其他事宜。

　　六、加工產品的交付

　　甲方每月分______次(即每月的____日、_____日和____日)在甲方廠區或倉庫向乙方移交加工成品。并按下列方法辦理交接手續：

　　1.雙方必須派專人參加。

　　2.交接的產品必須是在包裝前經過雙方檢驗合格的成品或半成品。

　　3.雙方代表必須在交接清單上簽字蓋章。

　　七、產品質量

　　1.產品質量，以乙方提供的并經雙方商議確定的樣品為標準。

　　2.加工生產應在雙方技術人員指導下進行，以工藝比較復雜、技術要求較高的產品，乙方必須派出常駐技術人員，對生產進行具體的檢查指導，發現問題及時解決，以保證產品質量。

　　3.產品質量檢查應有雙方的技術人員參加。

　　4.技術要求較高，人工無法檢查的產品，應以機械測試檢查為準。

　　5.不合格的產品，若純屬甲方加工質量問題，甲方負責免責返修;若是原材料本身質量問題，或是技術設計等原因造成，則乙方應負擔返修費用。

　　八、工繳費

　　1.試產期(包括對職工培訓)為______天，采取計時工繳費，工人每人每天(八小時)工繳費為______元。

　　2.試產期滿后，采取按件計算方式，在堅持互利原則的基礎上、雙方應根據加工的品種、規格、款式和工藝繁簡不同進行定價，并在生產加工合同中訂明為確保工人的合理收入，工繳費平均每人每月不低于_______元。需要加班時，加班費另計，但每個工人每天加班時間最長不得超過_______小時。

　　3.甲方工人生產消耗的水、電費由乙方負責。

　　4.每月乙方支付甲方________元，作為工作管理費。

　　九、結算方式結匯應以乙方已簽收的合格產品數額為依據，采取D/P即期結匯或_________方式結匯。產品交付一次結匯一次，每月總結一次。

　　乙方逾期支付工繳費，應按銀行貸款利率向甲方加付延期利息，如連續______天不支付，甲方有權停止交付產品。

　　十、運輸

　　乙方提供的加工機械設備、原材料、包裝物料等，以及甲方加工的成品提供的運輸工具和付出的費用，由乙方負擔。

　　十一、保險

　　甲方的廠房、設備等，乙方的加工物料、設備和加工成品等，由甲、乙雙方分別向_______保險公司投保，所需費用各自承擔。

　　十二、稅收

　　雙方均應遵守中國的有關稅法規定，按時繳納各自應該繳納的稅款。

　　十三、擔保為了保證雙方履行合同和及時按合同規定支付罰款或賠償損失，雙方應分別向對方提供各自銀行所出具的保函。

　　十四、設備安裝與技術培訓由乙方代購或借用的設備，乙方應派出技術人員協助安裝，并對甲方人員進行技術培訓。乙方技術人員的工資及一切費用，由乙方負責。甲方為乙方派出的技術人員提供生活的方便條件。

　　十五、違約責任

　　1.乙方應按本合同規定的規格、質量、數量和時間要求進料，并及時結匯，如因乙方的原因造成停產或其他經濟損失，乙方應負責賠償。

　　2.甲方應按本合同規定的成品數量、規格、質量和時間要求向乙方交貨，如違背合同的規定造成乙方的經濟損失，甲方應負賠償責任。

　　十六、聲明及保證

　　(一)甲方

　　1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

　　2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

　　3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　(二)乙方

　　1.乙方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

　　2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

　　甲方:(印章) 乙方：(印章)

　　地點：

　　時間：

　　承攬裝配合同 2

　　合同編號：

　　合同簽訂地：

　　甲方(承攬方)：

　　法定代表人： ，職務：

　　地址：

　　乙方(委托方)：

　　法定代表人： ，職務：

　　地址：

　　鑒于：

　　乙方委托甲方加工如下機械設備：

　　合計金額(含稅)：￥ 元(大寫：人民幣 元整，大小寫不一致的以大寫為準)

　　根據《中華人民共和國合同法》及其他相關法律法規的規定，甲乙雙方經充分協商，在公平自愿、誠實信用的基礎上，達成如下協議，以資雙方共同遵守。

　　一、產品的質量標準及驗收方式、保修期限條款

　　1、產品質量按雙方約定的技術標準和技術條件執行，機械設備生產完成后，由乙方在收到設備之日起 日內按照約定的技術標準和技術條件進行驗收，甲方派員協助安裝調試，若乙方認為產品質量存在問題，必須在貨物驗收之日起 日內以書面的形式提出，如超過此期限未提出異議，則視為甲方提供的產品完全符合乙方質量要求。

　　2、乙方確認的收貨人為，職務為號碼為： ，收貨人驗收意見視為乙方的驗收意見。

　　3、甲方為設備提供但易損件除外)。

　　二、交貨時間及交貨方式、運輸費用的承擔

　　1、甲方應在____年____月____日前向乙方交貨。

　　2、乙方指定，甲方須將貨物運輸至：

　　3、雙方一致同意，甲方委托貨運公司進行運輸，貨物運輸至乙方指定的地點并交付給乙方之前，貨物毀損、滅失的風險由甲方承擔;貨物交付給乙方之后，貨物毀損、滅失的'風險由乙方承擔。

　　4、貨物運費由甲方承擔。

　　三、配件提供條款

　　甲方向乙方提供如下配件：

　　四、定金及預付款條款

　　1、本合同簽訂后支付定金，若乙方未按合同的約定支付后續定做款或不履行合同約定的先付款后提貨義務，無權要求返還定金，合同履行完畢后，定金折抵定做款。

　　2、合同簽訂后日內，乙方預付人民幣幣 元整，大小寫不一致的以大寫為準)作為預付款，專款用于機械設備生產的原材料采購。若乙方不履行先付款后提貨義務或違約不履行合同其它義務，無權要求返還上述預付款。

　　五、貨款的結算、支付方式

　　乙方向甲方支付款項，必須匯入下列甲方指定的賬戶，非經甲方書面授權，乙方不能向任何單位或者個人支付款項：

　　開戶行：

　　賬戶名：

　　賬號：

　　甲方賬號發生更改的，應提前 天書面通知乙方，因甲方遲延通知或未通知導致甲方未能及時收到貨款的，責任由甲方承擔。

　　六、違約責任

　　1、甲方的違約責任：甲方未能按期交付定做物機械設備，必須按逾期交貨部分的價款總額的日萬分之 支付逾期交貨違約金。

　　2、乙方的違約責任：

　　(1)乙方延遲支付約定的款項，甲方有權延期交付定做物;

　　(2)如乙方未按合同約定的時間付款，每逾期一日，按日萬分之 支付逾期付款違約金;

　　(3)乙方逾期 個月不履行先付款后提貨的義務，甲方有權變賣定作物，變賣價款歸甲方所有;

　　(4)乙方支付定金后，超過 個月不按約定支付約定的預付款，甲方有權單方解除合同并沒收定金;

　　(5)乙方應及時驗收并做書面的收貨確認，乙方遲延驗收或不做書面收貨確認的，每遲延一日應向甲方支付違約金人民幣 元(大寫：人民幣 元整，大小寫不一致的以大寫為準);遲延驗收或不做書面收貨確認時間超過____日視為乙方無理拒收，甲方有權解除本合同，將貨物另行處置，已收取的定金和貨款不予退回。，

　　(6)若乙方未支付全部定做款，則定做物機械設備的所有權歸屬甲方，乙方不得轉讓、抵押、轉移、變賣該機械設備，否則，乙方必須承擔相應的責任。

　　七、合同的變更和解除

　　合同的變更和解除依照《中華人民共和國合同法》的有關規定執行。

　　八、其它事項

　　1、保修期間，乙方不得向除甲方之外的任何人購買零配件。

　　2、下列電話、傳真、郵箱地址為雙方履行合同的聯絡方式，若有變動，必須另行通知，否則必須自行承擔責任。

　　甲方： 乙方： 電話號碼： 電話號碼： 傳真號： 傳真號： 郵箱號碼： 郵箱號碼：

　　3、本合同產生糾紛，由雙方協商解決，協商不成，由甲方所在地的人民法院管轄。

　　4、本合同壹式貳份，由雙方各執壹份存檔;本合同未盡事宜，由雙方簽訂補充協議，其效力與本協議一致;本協議設備清單、技術標準、技術條件、零配件清單、定做物機械設備交接單為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　5、本合同自雙方當事人或委托代理人簽字或加蓋公章之日起生效。

　　6、合同簽訂時，雙方必須相互交付營業執照副本、組織機構代碼證、開戶許可證、委托代理人的身份證復印件。

　　甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)： 委托代理人： 委托代理人： 時間： 年 月 日 時間： 年 月 日

　　承攬裝配合同 3

　　發包人（全稱）：___________公園項目部（以下簡稱甲方）

　　承包人（全稱）：_________（以下簡稱乙方）

　　依照有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，甲方將________公園C區會所外立面石材幕墻工程承包給乙方。為了保證本工程的安全、文明施工、質量和進度，明確甲乙雙方的權利和義務，經甲乙雙方就有關石材幕墻工程施工事項協商一致，特訂立本施工承包合同，以資共同遵守，具體條款如下：

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：______________公園。

　　2、工程地點：_____________新城。

　　二、工程承包方式、范圍和內容

　　1、工程承包方式為包工包料、包機械（含進出場）、包安全、文明施工、包質量、包工期。

　　2、工程承包范圍為________公園C區會所外立面石材幕墻工程施工，具體工程量以建設單位認定的施工圖、聯系單和建設單位認定的C區會所外立面石材幕墻價款為準。

　　3、工程承包內容為________公園C區會所外立面石材幕墻的施工圖設計，測量放樣，幕墻龍骨安裝、石材安裝等整個石材幕墻施工涉及的內容及施工全過程，石材幕墻施工涉及的全部質量檢驗，全部技術資料的收集、整理、匯總成冊和臨電、臨水、臨時設施及工程決算等有關施工內容。

　　三、工程造價及計價依據

　　1、工程造價按甲方和建設單位簽訂的施工協議中有關規定計價，工程量計算以建設單位認定的施工圖、聯系單和核定的.相關工程價款為依據，按經建設單位最終審定的工程造價下浮作為乙方向甲方結算價款，按甲方要求，由乙方開具發票給甲方。

　　2、乙方承包價款已包含員工工資、獎金、各類津貼、勞保福利及學習培訓、技術措施、趕工費、人員機械進嘗安全、文明施工、臨設等施工涉及的全部費用。

　　四、工程工期

　　1、本工程施工工期必須按甲方指定的工期完成。乙方按甲方指定工期延期2天后，第3天開始每延期一天按__________元處罰，最多不超過工程造價的__________%。

　　2、遇人力不可抗拒因素，工期按監理、業主簽證累計工期順延，乙方發生的增加費用由甲方協助向業主簽證。乙方在上述情況發生3天內，就延誤時間、內容和因此發生的增加費用支出向甲方及時提出報告，由甲方轉報業主、監理并協助簽證。

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　承攬裝配合同 4

＜title＞　　購 銷合 同＜/title＞＜meta/＞

　　甲方單位（甲方）：___________

　　乙方單位（乙方）：___________

　　依照《中華人民共和國民法典》規定，遵守平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經供需雙方友好協商，就____的裝修材料采購安裝有關事宜訂立以下合同條款，供需雙方共同遵守。

　　第一條:合同概況

　　1.地址：________。

　　2.供貨期：從____年____月____日至____完工止。

　　第二條:物資名稱、品牌、規格、廠家、數量、金額

　　物資：________。

　　名稱：________。

　　規格：________。

　　型號：________。

　　品牌（廠家）：________。

　　單位：________。

　　數量：________。

　　單價（元）：________。

　　金額（元）：________。

　　備注：________。

　　1、結算數量金額以甲方實際驗收數量金額為準；

　　2、以上單價為含____%增值稅價，乙方提供增值稅專用發票。

　　3.產品價格中包括產品的制作、包裝、運輸、裝卸、安裝、檢驗報告、稅費等所有費用。

　　4.乙方按甲方通知發貨，接到通知后____天內送達。

　　第三條:物資質量要求、技術標準

　　乙方所供的貨物應符合合同要求，對所供物資質量負責。乙方所供物資質量必須達到現行國家或行業標準要求，乙方提供相應產品合格證、出廠檢驗報告及廠家型式檢驗報告、生產廠家資質證書等質量證明資料。質量檢驗以通過有資質的檢測機構檢測合格為準。

　　第四條:交貨地點、方式

　　1.交貨地點和收貨人：________；交貨地點：________ 。

　　2.交貨方式：乙方負責將貨物運至合同約定的甲方指定地點并放到指定位置。

　　第五條:驗收方法及標準

　　1.驗收地點：貨放到甲方指定交貨位置驗收。

　　2.驗收標準：現行國家或行業標準。

　　第六條：結算與付款

　　1.結算：當所供材料到達指定地點并經驗收合格后，按15天結算一次，乙方向甲方提供送貨單據及增值稅專用發票辦理結算手續后付款。

　　第七條：責任條款

　　1.乙方應保質保量及時組織貨物供應。由于乙方原因導致發貨時間超過約定時間,給甲方造成損失的，乙方向甲方賠償因此給甲方造成的相關經濟損失（不可抗力因素如：氣候、地質、自然災害等除外）。

　　2.乙方所供的貨物必須是符合合同約定的貨物，其質量符合合同約定的標準。乙方供應的貨物經驗收不符合合同要求或檢測不符合國家標準，甲方通過電話或書面通知乙方，雙方共同驗收或取樣送檢，如結果仍不符合要求，則乙方無條件退貨或換貨，且因此造成的相關損失由乙方承擔。如檢測合格，則檢測費用由甲方承擔。

　　第八條:安裝驗收

　　1、安裝過程中，乙方應當服從甲方的管理，確保安全施工和施工質量，對安全生產負完全責任。乙方施工時應嚴格遵守現場安全文明施工規定，應對施工人員進行法律安全教育，嚴格按照安全施工操作規程施工，施工期間乙方人員發生的.一切違法和安全事故(包括并不限于給甲方、乙方或第三方的人身造成損害或財產造成損失等)均由乙方承擔。

　　2、甲乙雙方認為已具備安裝條件后，乙方在甲方安排期限內安裝完畢。

　　3、安裝完畢并具備驗收條件后，甲方組織乙方按照合同約定的標準進行驗收。

　　第九條：合同爭議的解決方式

　　1.本合同在履行過程中發生爭議，由雙方當事人協商解決，若雙方無法協商一致，向合同簽訂地柳州市人民法院提起訴訟。

　　第十條：本合同壹式貳份，乙方壹份，甲方壹份，合同經雙方簽字蓋章后生效。

　　第十一條：合同有效期從簽訂合同之日起至合同履約完畢期間有效。

　　甲方：________

　　單位名稱：________

　　注冊地址：________

　　法定代表人：________

　　聯系人：________

　　開戶銀行：________

　　帳號：________

　　電話：________

　　納稅人識別號：________

　　乙方：________

　　單位名稱：________

　　注冊地址：________

　　法定代表人：________

　　聯系人：________

　　開戶銀行：________

　　帳號：________

　　電話：________

　　納稅人識別號：________

　　日期：____年____月____日

　　承攬裝配合同 5

　　甲方(發包人)：______________

　　乙方(承包人)：______________

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實、信用的原則，甲乙雙方協商一致，訂立本供水管網安裝工程施工合同一式兩份，甲、乙雙各方各一份。

　　一、工程名稱:__

　　二、工程承包內容

　　安裝工程中襯塑鋼管及管件安裝、閥門安裝、清洗試壓等內容(管材管件由甲方提供)

　　三、合同工期

　　開工日期：20__年 月 日

　　竣工日期：20__年 月 日

　　合同工期總日歷天數 天(遇特殊情況工期順延)、

　　四、質量標準

　　工程質量標準為試水無外漏為合格。

　　五、工程價款

　　經甲乙雙方協商按(￥55000.00元/戶)大寫：伍萬伍仟圓整，包干結算。

　　六、付款方式

　　機具設備和工人進場當日，甲方付工人生活費人民幣，地下管道和立管安裝完成付工程費￥貳萬伍仟元，工程全部完工試壓合格后五日內付清全部工程款。

　　七、甲方工作

　　1、甲方派出現場負責人1名指導安裝

　　2、甲方負責供應安裝工程所需要的`管材、管件、閥門、標準件、螺栓等材料及材料轉運。

　　3、甲方協助乙方落實工程進行中用水、用電的搭接地點、但費用由甲方負責。

　　八、乙方工作

　　1、乙方應按照有關的供水管網安全規范、技術標準和設計圖紙保質、按時的完成工程。

　　2、因工程質量造成的窩工，返工，材料損失、返工或重作的一切費用由乙方自行負責。

　　3、乙方施工過程中安全問題由乙方自行負責。

　　九、違約責任

　　1、乙方在合同時間內如未完成本安裝工程，乙方按每延誤工期一天須向甲方支付5%的違約金。

　　2、甲方為做好施工中與開發商或住戶協調工作，導致工期延誤，由甲方負責。

　　十、其他事項

　　工程進行中的未盡事宜雙方協商解決。

　　甲方（蓋章）：_______________乙方（蓋章）：___________________

　　甲方代表簽名：_______________乙方代表簽名：___________________

　　地址：_______________________地址：___________________________

　　電話：_______________________電話：___________________________

　　傳真：_______________________傳真：___________________________

　　日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日

　　承攬裝配合同 6

　　甲方(需方)：

　　乙方(供方)：

　　依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程施工項目協商一致，訂立本合同。

　　一、定購清單：以下報價含稅不含電池左開門數量：套(人站在門外，門框鉸鏈在左邊)右開門數量：29套外開(人站在門外，門框鉸鏈在右邊)門厚：55 MM (加厚)

　　工程名稱：福茵公寓酒店防盜門酒店門鎖改造項目

　　二、付款方式首付預付款是總貨款的50%計15000.00元整，貨到西寧后甲方提貨再付總貨款的45%計：13500.00元，剩余5%計1370.00元作為質保金驗收合格之后1年付清。

　　三、交貨日期30天(印刷卡除外)，預付款到帳之日開始生產，按供貨清單發貨。由于甲方原因而乙方延遲發貨，乙方不負任何責任。

　　四、運輸方式及費用：供方自理。

　　五、工程安裝及培訓：供方負責安裝酒店門鎖及酒店門鎖軟件安裝。

　　六、售后服務：本產品自安裝、調試完畢，甲方簽字驗收合格交付使用之日起，因產品本身質量問題免費保修一年，終身維護。

　　七、違約責任：

　　1、乙方必須按合同內容提供甲方所購產品，如不能按期交貨，則每推遲一天按合同總價的5‰作為違約金賠償給甲方。

　　2、甲方如在中途退貨，則收取合同總價的20%貨款作為違約金賠償給乙方。

　　3、甲方逾期支付貨款，一天內按欠款總額的5‰作為違約金賠償給乙方，以此類推。且乙方有權終止技術支持及售后服務，所造成的后果由甲方承擔。

　　八、甲、乙雙方職責：

　　1、電子智能門鎖是高科技的.精密電子產品，在乙方安裝調試期間及交付使用后，甲方不得進行帶大量粉塵的施工作業，這將會造成電子部分故障并影響鎖具的使用壽命。同時，甲方在進行粉刷、油漆等作業時，應對鎖具表面進行保護，如有疏漏，將會腐蝕或污染鎖具表面。甲方在施工期間應加強人員管理。如出現以上情況所造成的損失，乙方不負責任。

　　2、甲方應解決施工中的相關事宜，為乙方創造良好的施工條件。

　　3、乙方應按期在合同書中的承諾，確保產品質量、工程質量和及時優質的保修服務。服從甲方、監理的現場管理，做到安全文明施工。

　　4、需安裝門鎖的所有房門、走廊、客房室內的內部裝修工程已全部完成，具備一次性安裝門鎖的條件。

　　5、甲方應派略懂計算機操作的酒店工作人員和酒店維護人員同期進行門鎖管理系統及門鎖故障排除培訓。乙方負責甲方人員能熟練操作及使用系統。

　　6、乙方提醒甲方必須注意已安裝門鎖樓層的安全和現場管理工作，在一定數量(樓層)的門鎖安裝調試完畢后，甲方必須進行簽收，并承擔保管已安裝門鎖的責任。門鎖工程全部完工開通后，甲方如果七日內不驗收則識為合格(以乙方通知單為準)，甲方應付清貨款。

　　九、本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，經雙方簽字(蓋章)后生效，未盡事宜雙方另行協商。

　　購貨單位(甲方)

　　蓋章供貨單位(乙方)蓋章

　　_____年_____月______日：

　　承攬裝配合同 7

　　甲方：(委托方)____________

　　乙方：(承制方)____________

　　甲乙雙方為明確各自的權利和義務，經友好協商，根據相關規定，現就乙方承攬廣告牌(以下簡稱廣告牌)的制作、安裝事宜達成如下一致協議：

　　一、廣告牌安裝

　　安裝地點：____市經典

　　二、工程造價及支付方式

　　1、廣告牌制作費(即合同總價款)：共計人民幣____元，大寫元整。

　　2、支付方式：

　　a、制作安裝完成后，經甲方驗收合格，即付清所有工程款項。

　　b、乙方以書面或電話通知甲方驗收之日起，____日內驗收，超過五天即視為默認驗收。付程款____元，大寫元。

　　三、雙方權利、義務

　　甲方：

　　1、辦理廣告牌設置、安裝所必須的報批手續及相關費用。

　　2、有權對乙方的設計提出建議和修改意見，以使乙方設計的作品更符合甲方單位文化內涵。

　　3、向乙方提供廣告牌位置并確保此位置無管道線路、可以施工，因未實際測量導致的人、財、物的損害由甲方承擔。

　　4、有義務提供有關單位資料或其他有關資料供乙方設計參考。

　　5、負責提供施工現場的水、電等設施齊全，供乙方使用。

　　6、按本合同規定結算廣告牌的制作、安裝費用。

　　乙方：

　　1、自甲方通知可以現場施工起，按甲方提供的.安裝地點制作施工并安裝完畢。

　　2、嚴格按照甲方確認的施工方案進行制作、安裝。

　　3、確保施工嚴格按照規定操作，未按規定操作所造成的人、財、物的損害，由乙方負責。

　　四、關于驗收

　　1、乙方全部制作安裝完工后電話或者書面通知甲方，甲方____日內組織驗收，甲方在完工后____日內不組織驗收，乙方可視同甲方驗收工程質量合格。

　　五、違約責任：

　　1、甲方未能按本合同第三條規定時間付款，每逾期____日，應以合同總金額的千分之五計算，向乙方支付違約金并將合同工期順延。

　　2、乙方應保證工程質量、結構牢固性、抗風力等指標達到相關標準。如未達標乙方應承擔返工及相應損失。

　　3、如屬甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方負責，預付工程款項不予退還，乙方有權就實際施工情況要求甲方支付已完部分或全部制作作費。

　　六、因廣告所產生的責任的承擔：

　　1、在本廣告的制作、安裝過程中，如因乙方原因造成第三人的人身或財產損害，均與甲方無關。

　　2、本廣告安裝制作完畢后，因不可抗力的因素如重大自然災害(颶風、地震、高空墜物等)、安裝建筑物本身質量問題等，造成的廣告牌損壞以及由廣告損壞、墜落等所造成的人、財、物的損壞，乙方不承擔任何責任。

　　3、由于商標、肖像、廣告詞及其他因甲方提供的廣告內容而產生的糾紛與乙方無關。

　　七、保修期限：

　　1、自驗收合格之日起，乙方制作的工程項目保修________年。人為損毀乙方不負責保修。

　　2、保修期滿后，雙方另簽維修協議進行維修。

　　八、本合同除簽章部分外，均為打印，手寫、涂改無效。

　　九、未盡事宜雙方協商解決。

　　十、本協議自簽訂之日起________年后自動失效。

　　十一、此合同一式貳份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

　　甲方：____________乙方：________________

　　(蓋章) ____________(蓋章)____________________

　　聯系電話：________________聯系電話：____________________

　　________年____月____日________年____月____日

【承攬裝配合同】相關文章：

承攬裝配合同05-30

承攬裝配合同(優)11-26

裝配合同05-31

承攬的合同05-03

承攬合同08-18

承攬的合同06-09

承攬合同合同04-28

設計承攬合同10-06

設備承攬合同07-28